MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE

Transcription

1 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-1 MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE 1 PRESCRIPTIONS GENERALES 4 DOCUMENTS DE REFERENCE... 4 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES... 4 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES... 4 NORMES... 4 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS... 4 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS... 4 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER... 5 PLANS D'EXECUTION... 5 RESERVATIONS POUR SCELLEMENTS... 5 MISE EN OEUVRE ET PROTECTION DES OUVRAGES... 5 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE... 5 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES SERRURERIE 6 NOTE IMPORTANTE 6 PRESTATIONS GÉNÉRALES À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE... 6 SERRURES... 6 PORTES MÉTALLIQUES... 7 PORTES MÉTALLIQUES À UN OU DEUX VANTAUX Porte métallique à 1 ou 2 vantaux Dispositif ferme porte... 7 PORTES MÉTALLIQUES coupe feu Porte métallique coupe feu Dispositif ferme porte... 7 GRILLES DE VENTILATION... 8 GRILLES DE VENTILATION PERSIENNÉES Grille de ventilation persiennées... 8 OUVRAGES MÉTALLIQUES POUR L'INSTALLATION DES 2 ASCENSEURS... 8 CROCHET DE LEVAGE ET DE MANUTENTION DE CABINE Crochet de levage pour cabine d'ascenseur... 8 ECHELONS D'ACCÈS À LA FOSSE D'ASCENSEUR Echelon d'accès à la fosse d'ascenseur Guide vertical Ø30mm avec crosse... 8 CADRES DE REGARDS... 8 CADRE DE REGARDS Cadres de regards... 8 MAINS COURANTES ET RAMPES MÉTALLIQUES... 9 MAIN COURANTE D'ESCALIER Main courante d'escalier en tube métallique rond D42mm... 9 RAMPES ET GARDE CORPS... 9 RAMPES MÉTALLIQUES INTÉRIEURES Rampe métallique... 9 GARDE-CORPS MÉTALLIQUES Garde-corps métallique H 1000mm... 9 GARDE-CORPS MÉTALLIQUES vitres interieurs et exterieurs... 9

2 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page Garde-corps métallique L 1,10m GRILLES DE DESENFUMAGE CF GRILLES DE DESENFUMAGE cf Grilles de désenfumage coupe feu CADRES DE TAPIS DE SOL CADRE DE TAPIS BROSSE > Cadre de tapis brosse 1.80 x 2.90ml MENUISERIES ALUMINIUM 11 PRESCRIPTION PARTICULIERES 11 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DE L ENTREPRISE ORIGINE DES PRODUITS TEINTE DE THERMO-LAQUAGE ENSEMBLE AVEC PORTES EN ALUMINIUM ensemble avec PORTE BATTANTE EN ALUMINIUM Ensemble avec porte d'entrée aluminium, battante à 1 ou 2 vantaux PORTES AUTOMATIQUES PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE Ensemble porte automatique coulissante SIGNALITIQUE 13 EXTERIEURES 14 Balise directionnelle automobile Balise directionnelle automobile Panneau extérieur sur mur Panneau extérieur sur mur Vinyle entrée : Vinyle entrée INTERIEURS 14 Répertoire général d entrée Répertoire général d entrée Balise directionnelle de type Balise directionnelle de type Balise directionnelle de type Balise directionnelle de type Répertoire Local d Etage ou d Ascenseur Répertoire Local d Etage ou d Ascenseur Plaque de Porte Nominative Plaque de Porte Nominative Pictogrammes pour portes sanitaires Pictogrammes pour portes sanitaires Plaque de Local Technique Plaque de Local Technique Balises directionnelles sanitaires Balises directionnelles sanitaires Pictogrammes ascenseur Pictos ascenseur Signalétique podotactile... 18

3 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page Signalétique podotactile SIGNALETIQUE SECURITE Signalétique Espaces d attente sécurisés Signalétique Espaces d attente sécurisés SIGNALETIQUE AFFICHAGE: Affichage Affichage ENSEIGNE ENSEIGNE Fourniture et pose d'enseigne en lettres découpées... 20

4 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-4 DOCUMENTS DE REFERENCE PRESCRIPTIONS GENERALES Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et les documents suivants : TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Code de la Santé publique Code du Travail Code de la Construction et de l'habitation Décret n du 8 janvier 1965 modifié et complété : Règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les immeubles Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété : Approbation des dispositions générales du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Arrêté du 31 janvier 1986 modifié : Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Arrêté du 31 mai 1994 : Dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors duur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R du code de la construction et de l'habitation Arrêté du 27 juin 1994 : Dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R du code du travail Circulaire n du 7 juillet 1994 : Accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public Arrêté du 21 juillet 1994 : Application de certaines dispositions relatives aux systèmes de sécurité incendie Circulaire DRT n du 14 avril 1995 : Lieux de travail Décret n du 6 mai 1995 : Liste des prescriptions Réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil Circulaire du 10 avril 1996 : Coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil Arrêté du 31 août 1999 : Prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics Arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis Arrêté du 22 mars 2004 : Résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages Décret n du 1er septembre 2004 : Utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce corps d'état NORMES Normes françaises et européennes applicables aux travaux de ce corps d'état EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles précédentes, le maître de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :

5 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page soit à un avis technique délivré par application de l'arrêté du 2 décembre 1969, - soit à un accord expressément constaté des parties. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiène et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur. Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans l'offre de l'entreprise PLANS D'EXECUTION Les plans d'atelier devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis à l'architecte pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise. RESERVATIONS POUR SCELLEMENTS L'entreprise devra le tracé des scellements ou réservations. L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est tenu de fournir à l'entrepreneur de MACONNERIE, dès le début des travaux, tous renseignements utiles, fourreaux, tasseaux ou pattes spéciales, pour que soient prévues les réservations nécessaires dans les ouvrages de maçonnerie et de béton armé. A défaut, les travaux de réalisation des percements, trous et saignées seront exécutés ultérieurement à la charge de l'entreprise de SERRURERIE. MISE EN OEUVRE ET PROTECTION DES OUVRAGES Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout point irréprochables dont l'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement. Les fers et aciers seront dressés et coupés régulièrement sans jarret ni cassure. Ils seront toujours calculés en fonction du service demandé. Les assemblages et soudures seront traités avec le plus grand soin. Tous les fers non galvanisés seront livrés avec une couche de peinture antirouille passée en atelier après grattage et décalaminage. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

6 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-6 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES SERRURERIE NOTE IMPORTANTE Etanchéité à l air : Le bâtiment devra assurer une étanchéité à l air performante règlementaire. L étanchéité à l air sera vérifiée par deux tests à la porte soufflante : Le premier à l issue des travaux clos et couvert, le second en fin de chantier, pour vérifier que la performance à l air ne s est pas dégradée pendant les finitions. Outre le contrôle du respect de l objectif d étanchéité à l air, ces tests permettront de déterminer précisément l origine des fuites d air et les ouvrages défectueux. En cas de non-respect de l objectif sur l étanchéité à l air, l entreprise dont les ouvrages s avéreraient défaillants ou dont l intervention aurait dégradé des dispositifs contribuant à l étanchéité à l air (percements dans le clos et couvert, dégradation des calfeutrements, du freine-vapeur, etc ) prendra intégralement à sa charge : -La reprise de ses ouvrages défaillants -La remise en état des ouvrages dégradés -Le coût d un nouveau test à la porte soufflante. Les éventuels retards en découlant pourront faire l objet de pénalités à l encontre de l entreprise. Avant tout début d exécution sur des ouvrages susceptibles d influer sur l étanchéité à l air de l enveloppe du bâtiment, l entrepreneur devra soumettre à l avis de la maîtrise d œuvre et du bureau de contrôle : -Les détails de mise en œuvre -Les éléments d appréciation de la qualité des produits proposés (fiches techniques des joints, membranes, accessoires de calfeutrement, manchettes d étanchéité à l air ) Toute mise en œuvre avant validation de ces éléments exposera l entrepreneur à une reprise de ses ouvrages à ses frais. Nota : toutes les portes des locaux ou espaces extérieures accessible au résident ne devront pas comporter de ressauts de plus de 3.4mm conformément au détails joint au dossier PRESTATIONS GÉNÉRALES À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le corps d'état PRESCRIPTIONS COMMUNES, et même s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, les travaux suivants : SERRURES

7 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-7 L'ensemble des serrures des différentes portes devra fonctionner sur organigramme avec les serrures des locaux communs, préétabli en liaison avec le maître de l'ouvrage. La commande de l'ensemble de ces barillets sera a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES les frais de ceux ci restant dû a chacun des lots les utilisant PORTES MÉTALLIQUES PORTES MÉTALLIQUES À UN OU DEUX VANTAUX Fourniture et pose de porte métallique à un vantail : - Dormant en profil d'acier électro-zingué, avec talon d'ancrage au sol et carter de protection des verrous, aiguilles et serrure - Huit pattes de scellement en acier - Ouvrant en tôle d'acier soudé sur un cadre rigide - Ame constituée d'isolants rigides collés sous presse - Ferrage par trois paumelles forgées avec système anti-dégondage - Ferme porte - Finition par une couche de peinture antirouille - Produit GUBRI Portavia ou équivalent 8.1. Porte métallique à 1 ou 2 vantaux Localisation : Selon indications des plans Porte extérieure local linge sale Porte extérieure du local déchet Porte extérieure du local pliage linge Porte extérieure du local poubelle Porte extérieure du magasins Portes extérieures de l ensemble des escaliers et a tous les niveaux Porte extérieure coté local info Porte extérieure chaufferie Porte extérieure livraisons cuisine Portes en pignons entre les différents combles en toiture 8.2. Dispositif ferme porte Localisation : - Pour fermeture des portes ci-dessus PORTES MÉTALLIQUES COUPE FEU Fourniture et pose de porte métallique à 1 ou 2 vantaux : - Dormant en profil d'acier électrozingué, avec talon d'ancrage au sol et carter de protection des verrous, aiguilles et serrure - Pattes de scellement en acier - Ouvrant en tôle d'acier deux faces soudées sur un cadre rigide - Ame coupe feu rigide collé sous presse - Ferrage par paumelles forgées - Fermeture par serrure a canon européen sur organigramme - Ferme porte à ressort à tension réglable - Finition par une couche de peinture antirouille - Se référer aux indications des plans pour les degrés CF 8.3. Porte métallique coupe feu Localisation : degrés CF suivant plans Porte intérieure du local poubelles Portes intérieures du local déchet Porte intérieure d accès a l atelier par la circulation 8.4. Dispositif ferme porte Localisation : - Pour fermeture des portes ci-dessus

8 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-8 GRILLES DE VENTILATION GRILLES DE VENTILATION PERSIENNÉES Grilles de ventilation persiennées: - Cadre en fer type cornière 40-40mm soudé aux angles avec toutes pattes à scellement nécessaires - Persiennage par lames en tôle pliée de 20/10 mm d'épaisseur - A l'arrière, grillage acier galvanisé à mailles fines, maintenu sous parcloses soudées en fer carré de 7mm 8.5. Grille de ventilation persiennées - Ventilations haute et basse des gaines d'ascenseur ou monte charge (40/20) - Ventilations haute et basse des différents sas (20/20) - ventilations des locaux déchets, locaux poubelles -ventilations des séchoirs dans la zone propre lingerie OUVRAGES MÉTALLIQUES POUR L'INSTALLATION DES 2 ASCENSEURS CROCHET DE LEVAGE ET DE MANUTENTION DE CABINE Fourniture et scellement de crochet de levage pour manutention de cabine : - Crochet de diamètre correspondant aux besoins avec platine noyée dans la dalle de couverture du local - Le titulaire du présent corps d'état devra se mettre en rapport avec le représentant du corps d'état ASCENSEUR pour définir les besoins en tant que charges de levage du matériel 8.6. Crochet de levage pour cabine d'ascenseur - En partie haute des gaines d'ascenseurs ou monte charge ECHELONS D'ACCÈS À LA FOSSE D'ASCENSEUR Echelons d'accès à la fosse d'ascenseurs : - Echelons d'accès en fer rond Ø14mm plié en U avec queue de carpe en bout pour le scellement, dim Implantation à raison d'un échelon tous les 30cm environ. - Premier échelon à 50cm maximum du sol - Guide vertical Ø30mm avec crosse situé dépassant de 1,00m le niveau à atteindre, scellement en pied et latéralement par des pattes - Finition par une couche de peinture antirouille 8.7. Echelon d'accès à la fosse d'ascenseur - Pour accès aux fosses d'ascenseurs ou monte charge 8.8. Guide vertical Ø30mm avec crosse - Pour accès aux fosses d'ascenseurs ou monte charge CADRES DE REGARDS CADRE DE REGARDS Fourniture seule d'un cadre et contre cadre de regards en cornière acier inox Fixé au gros-œuvre par pattes à scellements. - Pattes de scellement soudées au cadre - Cadre ouvrant en cornières de 35mm - Remplissage simple face par tôle 15/10 permettant la mise en place du même revêtement de sols qu'en périphérie de la trappe - La pose à fleur de niveau du sol fini, est à la charge du corps d'état MACONNERIE 8.9. Cadres de regards Localisation :

9 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page Pour tous les regards intérieurs au bâtiment (Dans les zones dallage sur terre plein du rez de chaussée ou du vide sanitaires) suivant plans des réseaux. - Au droit de l accès au vide sanitaires MAINS COURANTES ET RAMPES MÉTALLIQUES MAIN COURANTE D'ESCALIER Fourniture et pose de main courante d'escalier en acier : - main courante en tube rond de D42 mm - Raccords intermédiaires réalisés à la cintreuse - Fixation sur écuyers en fer rond D15mm, espacés de 800mm maximum - Fixation des écuyers sur mur d'échiffre par scellement au mortier - L'ensemble fourni revêtu d'une peinture époxy a la charge du présent corps d'état Main courante d'escalier en tube métallique rond D42mm Localisation : Selon indications des plans - Les escaliers d accès aux étages Coté murs des volées - Ensemble des rampes nécessaires au droit des rampes d accès PMR - Les escaliers extérieurs sur les 2 cotés des murs RAMPES ET GARDE CORPS RAMPES MÉTALLIQUES INTÉRIEURES Fourniture et pose de rampes d escalier en acier à barreaudage : - Poteaux de départ et intermédiaires en acier laqué 50/10 assurant la liaison entre la lisse basse et la main courante - Lisse haute et basse en profilé acier laqué 30/10 - Main courante en profilé acier laqué 50/10 - Fixation dans le béton par tous moyens assurant la stabilité du garde corps suivant les normes en vigueur. - Remplissage par barreaudage métallique en plats de 20/8 entre la lisse basse et la lisse haute - L'ensemble fourni revêtu d'une peinture thermo laquée en usine Rampe métallique Localisation : Suivant indications des plans - En bordures, non situées côté murs, des volées des escaliers du rez de chaussée au dernier niveau du bâtiment GARDE-CORPS MÉTALLIQUES Fourniture et pose de garde corps en acier à barreaudage : - Poteaux de départ et intermédiaires en acier laqué 50/10 assurant la liaison entre la lisse basse et la main courante - Lisse haute et basse en profilé acier laqué 30/10 - Main courante en profilé acier laqué 50/10 - Fixation dans le béton par tous moyens assurant la stabilité du garde corps suivant les normes en vigueur. - Remplissage par barreaudage métallique en plats de 20/8 entre la lisse basse et la lisse haute - L'ensemble fourni revêtu d'une peinture thermo laquée en usine Garde-corps métallique H 1000mm Localisation : Suivant indications des plans - En bordure du palier d'arrivée des escaliers extérieurs aux derniers niveaux du bâtiment - Au droit des ouvertures des murs extérieurs des escaliers - Au droit des différences de niveaux entre les murs de soutènements et les extérieures GARDE-CORPS MÉTALLIQUES VITRES INTERIEURS ET EXTERIEURS Fourniture et pose de garde-corps métallique extérieur : - Potelets intermédiaires en fer plat 30-14mm - Montants de rive en fer plat de 35-14mm - Lisses hautes et basses en fer carré de 30mm - Remplissage par un verre feuilleté de type 44.2 conformément aux plans - Pour les garde-corps de largeur <=1,20m : fixation par vissage des montants en tableaux après interposition de douilles d'écartement dont l'épaisseur ne devra pas excéder 10mm.

10 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page Pour les garde-corps de largeur >=1,20m : fixation par vissage des montants en tableaux après interposition de douilles d'écartement dont l'épaisseur ne devra pas excéder 10mm et un ou deux montants centraux en fers plats de 40-14mm soudés sur une platine incorporée. - L'ensemble fourni revêtu d'une peinture antirouille - Le scellement est à la charge du présent corps d'état Garde-corps métallique L 1,10m Localisation : Selon indications des plans - Au pourtour des terrasses accessible de l'ensemble de l'opération (y compris les parties plus hautes a prévoir au droit des raccords sur couvertures) - au droit de l escalier centrale intérieurs ( pose a l anglaise) GRILLES DE DESENFUMAGE CF GRILLES DE DESENFUMAGE CF Fourniture et pose de l'ensemble des grilles de désenfumage en prises d'air frais ainsi qu'en extraction. Ces trappes devant être conformes a la norme NF-S : - Trappes de désenfumage coupe feu métalliques a portillon 1 ou 2 ventaux avec cadre et contre cadre d'encastrement ; Volets constitués d'une ossature métallique, d'un corps et d'un ouvrant en matériaux réfractaires a mettre en place sur les entrées d'air et sur les extractions en parties basses des gaines - Mécanisme déclencheur électromagnétique a émission ou rupture de courant - Contact de positionnement ouvert ou fermé a la charge de ce lot - Boîtiers de gestion trappe & moteurs, coffret de relayage, contrôleur d'isolement, commande de désenfumage, coffret de commande pompier, boîtier de réarmement, alimentation des extracteurs, asservissement, canalisations trappes, goulottes PVC, conduits IRL, percement et raccordements, câblage a la charge du lot électricité - Mise en service -se référer au plan pour les degrés coupe feu Grilles de désenfumage coupe feu Localisation : Selon indications des plans en prise d'air et en extraction du système de désenfumage tant pour les grilles intérieures côté circulation que pour les grilles extérieures de façade -Grilles de ventilation haute en plafond RDC zone ALZEIHMER CADRES DE TAPIS DE SOL CADRE DE TAPIS BROSSE Fourniture seule d'un cadre de tapis brosse en cornière inox : - Cadre en cornières 30 x 30 x 3 - Fixation au gros-œuvre par pattes à scellements. - La pose à fleur de niveau du sol fini, dans un défoncé, est à la charge du corps d'état REVETEMENTS de SOL > Cadre de tapis brosse 1.80 x 2.90ml Localisation : - au droit du sas d entrée principale du bâtiment suivant indications des plans - au droit de la salle activité 2 unités - au droit de la salle d animation polyvalente - hall coté sud

11 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-11 MENUISERIES ALUMINIUM PRESCRIPTION PARTICULIERES Nota : toutes les portes des locaux ou espaces extérieures accessible au résident ne devront pas comporter de ressauts de plus de 3.4mm conformément au détails joint au dossier PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DE L ENTREPRISE Le montant des travaux proposés par l entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le corps d état PRESCRIPTIONS COMMUNES, et même s ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, les travaux suivants : ORIGINE DES PRODUITS Les menuiseries aluminium seront fabriquées à partir de profilés en provenance d'un fabricant notoirement connu, PECHINEY Alunion, TECHNAL, INSTALLUX, ALCAN, KAWNEER La dimension des châssis sera définie par l'homologation de la gamme de profilés. TEINTE DE THERMO-LAQUAGE L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par laquage conformément à la Norme NF A : La finition des aluminiums sera en harmonie avec les menuiseries PVC dues au lot PVC. La maîtrise d'œuvre choisira la teinte dans la palette du fabricant le choix de celle-ci ne pouvant donner lieu à aucune plus-value sur le prix du marché. L'entreprise devra disposer de ses propres procès verbaux AEV et mécanique justifiant de sa fabrication. ENSEMBLE AVEC PORTES EN ALUMINIUM ENSEMBLE AVEC PORTE BATTANTE EN ALUMINIUM Fourniture, pose et mise en fonction de porte battante aluminium : - Nature des parois de scellement : Maçonnerie d'agglomérés ou voile en béton épaisseur suivant plans - Constituants: Dormant et ouvrant en profils tubulaires d'aluminium laqué a rupture de pont thermique - Dormant : Épaisseur 150mm pour pose sans précadres Seuil inferieur a 3.4mm en aluminium profilé Assemblage d'angles par équerres et sertissage Trois pattes à scellement par montants pour tous types de murs maçonnés - Ouvrant : Épaisseur 46mm minimum Assemblage d'angles par équerres et sertissage en traverse haute Fermeture à recouvrement Traverse de recoupe en hauteur Feuillures pour vitrage conformes au DTU 39.4 Étanchéité périphérique par joint EPT et joint brosse - Vitrage : Grand vitrage isolant : CLIMAPLUS ULTRAN

12 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page face verre clair, SGG PLANILUX, 4 mm/16mm (argon)/1 face PLANITHERM ULTRAN, 4 mm Montage sur feuillures auto-drainantes avec joint préformé Verre 44.2 pour les ensembles situés en allège ou dans les volumes adjacents aux portes - Ferrage : Par paumelles en applique, doublées en partie haute Par 3 paumelles réglables à 2 ou 3 lames, fixation sur contre-plaque à ressort - Fermeture : (Les poignées de manœuvre devront impérativement être situées a une hauteur conforme a la réglementation handicapé) Porte 1 vantail Serrure deux points (haut et bas) avec commande intérieure par bouton molleté et commande extérieure par 1/2 cylindre à profil européen sur organigramme Poignée de tirage fixes situées de chaque côté du vantail Porte 2 vantaux pour issue de secours Pour l'ouvrant principal : Serrure un point avec commande intérieure par bouton molleté et commande extérieure par 1/2 cylindre à profil européen Poignée de tirage fixes situées de chaque côté du vantail Pour l'ouvrant semi-fixe: Serrure deux points (haut et bas) avec commande intérieure par crémone pompier a poignée tournante et côté extérieur par simple poignée de tirage fixe Porte 2 vantaux pour entrée normale Pour l'ouvrant principal : Serrure un point avec commande intérieure par bouton molleté et commande extérieure par 1/2 cylindre à profil européen sur organigramme Poignée de tirage fixes de type bâton de maréchal situées de chaque côté du vantail Pour l'ouvrant semi fixe: Serrure deux points (haut et bas) avec commande intérieure par bouton molleté et côté extérieur par simple poignée de tirage fixe fixes de type bâton de maréchal - Garniture : béquille double et plaque en aluminium anodisé assorties à la porte - Finition : teinte aluminium laqué - Pose des menuiseries à la charge du présent corps d'état, par vissage dans le gros-œuvre - Performances requises : UW = Ensemble avec porte d'entrée aluminium, battante à 1 ou 2 vantaux Remplissage en double vitrage (argon) Localisation : suivant indication des plans et façades Pour de tous les ensembles avec portes extérieures du bâtiment a l exception de ceux prévus en métal ci-avant PORTES AUTOMATIQUES PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE Fourniture et pose de portes automatiques coulissantes Porte automatique à deux vantaux à ouverture centrale avec parties fixes latérales Mécanisme d entrainement composé de : - Module de motorisation

13 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page Logique électronique - Un bloc d alimentation 220/24 Volts - Un moteur d entrainement Un rail de roulement en aluminium anodisé monté sur joint néoprène isophonique avec : - Chariots de suspension à réglage tridimensionnel - Entrainement par courroie crantée armée de fibre de verre Poutre autoporteuse en aluminium extrudé permettant tous les types de fixation. Caisson d habillage en aluminium extrudé, monté sur charnières, réglable pour s adapter à des vantaux de différentes épaisseurs, équipé de joints brosse permettant une meilleure isolation. Sécurité : Dispositif anti panique permettant l ouverture des vantaux en cas de coupure d alimentation lorsque la porte n est pas verrouillée : Par batterie au plomb auto surveillée prenant le relais de l alimentation, assurant un fonctionnement normal pendant plusieurs heures, maintenant la porte en ouverture en fin d autonomie Ou Par un dispositif mécanique intrinsèque avec contrôleur de tension, conforme à la norme CO48 (ERP) Dispositif de réouverture sur obstacles a la fermeture et d arrêt sur obstacles a l ouverture (effort de poussée <à 15daN Cellule de sécurité programmable à sécurité positive dans le champ des vantaux Auto calibrage des cellules permettant la suppression des effets de réverbérations intempestives. Boitier de commande : Boitier de commande mécanique à 4 positions, avec clef de blocage. Donnant les positions : - Automatique - maintenue avant - verrouillé - sens unique de passage ou ouverture automatique réduite Verrouillage : A double mâchoire acier assurant ainsi le blocage des deux vantaux. Contrôle de verrouillage possible par : diode lumineuse sur le boitier de commande. Réouverture automatique des vantaux de 10cm environ. Télécommande : Par radars hyperfréquence intégrés dans les profils caisson et poutre. Avertisseur sonore et visuel pour les personnes déficientes visuelles et auditives Vantaux et parties fixes : Encadrement des vantaux et des parties fixes, en profilés d aluminium extrudé (a rupture de ponts thermique quand ensemble donne sur l extérieur) avec joints d étanchéité EPDM. Les profilés hauts seront entièrement encastrés dans le mécanisme. Les vantaux et parties fixes seront vitrés en usine. Guidage bas des vantaux par rail encastré au sol. Vitrage feuilleté avec visualisation conforme au DTU 39. Finition laquée des parties aluminium visible Ensemble porte automatique coulissante Produit des établissements RECORD ou équivalent Localisation : Suivant plans -Ensemble des 2 portes situé dans l entrée principale ( comprendre les parties fixes latérales ) - ensemble de toutes les portes coulissante suivant plans SIGNALITIQUE

14 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-14 BALISE DIRECTIONNELLE AUTOMOBILE EXTERIEURES Le panneau est composé d'un cadre aluminium de section carrée 30 x 30 mm sur lequel est vissée par vis btr une tôle aluminium 20/10 anodisé naturel fixé. Le marquage est réalisé par collage sur la surface de la tôle d'un tirage numérique extérieur sur vinyle adhésif devant résister aux intempéries et aux rayonnements UV Pose : Murale sur clôture à la charge du présent lot Balise directionnelle automobile Format hors tout : Largeur 750 mm x Hauteur 1500 mm Quantité : 6 exemplaires PANNEAU EXTERIEUR SUR MUR Le panneau est composé d'un cadre aluminium de section carrée 30 x 30 mm sur lequel est vissée par vis BTR une tôle aluminium 20/10 anodisé naturel fixé. Le marquage est réalisé par collage sur la surface de la tôle d'un tirage numérique extérieur sur vinyle adhésif devant résister aux intempéries et aux rayonnements UV. Pose : par collage structurel à la charge du présent lot Panneau extérieur sur mur Format hors tout : Largeur 500 mm x Hauteur 1600 mm Quantité : 7 exemplaires VINYLE ENTREE : Le support sera un tirage numérique extérieur sur vinyle adhésif découpé. Il comprendra des textes transmis par le maitre d ouvrage Vinyle entrée Hauteur des lettres : 60 mm Quantité : 5 exemplaires REPERTOIRE GENERAL D ENTREE INTERIEURS

15 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-15 Le support est composé des éléments suivants : un volume de verre laqué de 12 mm. Les chants seront polis et les arêtes légèrement abattues. Ce volume de verre prend place dans un support en aluminium défini comme suit : 2 profilés d'aluminium prennent en étau le verre. Les profilés de forte épaisseur, plus de 22 kgs par mètre linéaire peint par peinture polyester Ral 9006 satiné. L'assemblage du volume de verre sur les profilés est assuré par 4 visseries CHC inox. L'un des profilés est percé et taraudé. La fixation au sol sera assurée en connectant les profilés par 4 perçages à 4 crosses d'ancrage en inox dans un massif béton en fondation. Le marquage sera réalisé par des adhésifs vinyle lettres découpées. Sur ce support une plaque de dimensions 297 mm x 210 mm portera un plan synoptique en relief et écriture braille comportant les principales informations structurelles permettant à une personne déficiente visuelle de s orienter. Il sera composé de barres indiquant les directions, de pictogrammes et tous caractères utiles en relief en ABS d une épaisseur de 1 mm minimum coupés en biseau à 30. Leur découpe devra être l'objet d'une attention particulière afin qu aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible. Cette plaque supportera également une information en braille par l insertion de billes inox. Pose : à la charge du présent lot sur socle en béton fourni Répertoire général d entrée Format hors tout : Largeur 750 mm x Hauteur 2200 mm x Profondeur 500 mm. Quantité : 1 exemplaires BALISE DIRECTIONNELLE DE TYPE 1 Le support mural est composé des éléments suivants: un volume de verre laqué de 12 mm. Les chants seront polis et les arêtes légèrement abattues. Sur ce support une plaque de dimensions 297 mm x 210 mm portera une information en relief et écriture braille permettant à une personne déficiente visuelle de s orienter. Les caractères relief seront en ABS d une épaisseur de 1 mm minimum coupés en biseau à 30. Leur découpe devra être l'objet d'une attention particulière afin qu aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible. Cette plaque supportera également une information en braille par l insertion de billes inox. Pose : par collage structurel à la charge du présent lot Balise directionnelle de type 1 Format hors tout : Largeur 450 mm x Hauteur 2000 mm Quantité : 11 exemplaires BALISE DIRECTIONNELLE DE TYPE 2

16 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-16 Le répertoire est composé de 2 supports composés des éléments suivants : les supports sont composés de deux profils en aluminium extrudé de 2,5 mm d épaisseur sectionné par sciage. Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arrière. Le profil arrière est fixé au mur par 2 vis à tête fraisée ou par collage structurel. Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA (poly méthacrylate de méthyle) pour le support du haut, en aluminium pour le support du bas. Sur le support du haut, les bords supérieurs et inférieurs de cette plaque sont affleurant avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la façade du produit dans laquelle est insérée l information signalétique imprimée sur un document polyester. Le support du bas permettra l orientation vers les principaux éléments structurels du bâtiment par un marquage en gros caractères relief en ABS d une épaisseur de 1 mm minimum coupés en biseau à 30. Leur découpe devra être l'objet d'une attention particulière afin qu aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible. Cette plaque supportera également une information en braille par l insertion de billes inox. Pose : à la charge du présent lot Balise directionnelle de type 2 Format hors tout : Largeur 210 mm x Hauteur 400 mm x épaisseurs 5mm. Quantité : 20 exemplaires REPERTOIRE LOCAL D ETAGE OU D ASCENSEUR Le répertoire est composé de 2 supports composés des éléments suivants : les 2 supports sont composés de deux profils en aluminium extrudé de 2,5 mm d épaisseur sectionné par sciage. Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arrière. Le profil arrière est fixé au mur par 2 vis à tête fraisée ou par collage structurel. Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA (poly méthacrylate de méthyle) pour le support du haut, en aluminium pour le support du bas. Sur le support du haut, les bords supérieurs et inférieurs de cette plaque sont affleurant avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la façade du produit dans laquelle est insérée l information signalétique imprimée sur un document polyester. Le support du bas informera des principaux éléments structurels de l étage par un marquage en gros caractères relief en ABS d une épaisseur de 1 mm minimum coupés en biseau à 30. Leur découpe devra être l'objet d'une attention particulière afin qu aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible. Cette plaque supportera également une information en braille par l insertion de billes inox. Pose : à la charge du présent lot Répertoire Local d Etage ou d Ascenseur Format hors tout : Largeur 210 mm x Hauteur 400 mm x épaisseurs 5 mm.

17 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-17 Quantité : 9 exemplaires PLAQUE DE PORTE NOMINATIVE Le support est composé des éléments suivants : Deux profils en aluminium extrudé de 2,5 mm d épaisseur sectionné par sciage. Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arrière. Ils forment, ainsi assemblés autour de la charnière dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure. Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA (poly méthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurant avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la façade du produit dans lequel est inséré l information signalétique imprimée sur un document papier. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium sera assuré par une vis HC inox positionné dans l épaisseur du profil. Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profil arrière en verrouillant les deux profils en position. La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en partie basse tout type de document. Le support comportera un système haptique pour les informations structurelles : lettres en relief sur fond antireflets et écriture braille. Pose : à la charge du présent lot Plaque de Porte Nominative Format hors tout : Largeur 150 mm x Hauteur 80 mm x épaisseur 12 mm. Quantité : 78 exemplaires Echantillon : 1 échantillon sera à fournir PICTOGRAMMES POUR PORTES SANITAIRES Le support sera composé de 4 pictogrammes en moyenne. Il sera en inox brossé ou en aluminium de 20/10 ème teinte RAL, avec insertion de billes inox pour l'information en braille. La découpe devra être l'objet d'une attention particulière afin que aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible. Pose : par collage structurel à la charge du présent lot Pictogrammes pour portes sanitaires Format hors tout : Hauteur 100 mm x épaisseur 2 mm Quantité : 1unite par portes de sanitaires Echantillon : 1 échantillon sera à fournir PLAQUE DE LOCAL TECHNIQUE

18 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-18 Le support est composé d une plaque en inox brossé de 20/10ème. Cette plaque supportera un marquage par caractères adhésifs découpés noirs. Pose : à la charge du présent lot Plaque de Local Technique Format hors tout : Largeur 180 mm x Hauteur 90 mm x épaisseur 2,5 mm Quantité : suivant le nombres de locaux BALISES DIRECTIONNELLES SANITAIRES Le support sera composé de 4 pictogrammes (femmes, hommes, handicap + flèche). Il sera en inox brossé ou en aluminium de 20/10 ème teinte RAL, avec insertion de forme en relief pour l'information en braille. La découpe devra être l'objet d'une attention particulière afin que aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible. Pose : par collage structurel à la charge du présent lot Balises directionnelles sanitaires Format hors tout : Hauteur 100 mm x épaisseur 2 mm Quantité :se referer au plans PICTOGRAMMES ASCENSEUR Le support sera composé de 2 pictogrammes (handicap + ascenseur). Il sera en inox brossé ou en aluminium de 20/10 ème teinte RAL, avec insertion de forme en relief pour l'information en braille. La découpe devra être l'objet d'une attention particulière afin que aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible. Pose : par collage structurel à la charge du présent lot Pictos ascenseur Format hors tout : Hauteur 100 mm x épaisseur 2 mm Quantité : 12 exemplaires (soit 24 pictogrammes handicap+ ascenseur) SIGNALETIQUE PODOTACTILE

19 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-19 Le dispositif de guidage podotactile sera constitué du scellement au sol de 3 lignes de lames en fonte inox (9 lames au mètre linéaire). Chaque lame inox sera d'un format de 3000 x 35 x 5 mm. Les lames inox sont moulées ainsi que les tiges de scellement. Les lames sont polies. Fixation par scellement chimique des 3 tiges de scellement de 13 mm x 6 mm de diamètre. Le dispositif comprendra 12 lames au mètre linéaire. Le départ et l arrivée du dispositif seront matérialisés par le scellement de plots inox issus d'un moulage intégrant la tige de scellement. Les plots auront un diamètre de 35 mm. Pose à la charge du présent lot Signalétique podotactile Quantité : 900 lames plots Echantillon : 1 échantillon de lame et de plot sera à fournir SIGNALETIQUE SECURITE SIGNALETIQUE ESPACES D ATTENTE SECURISES Le support est composé des éléments suivants: une partie supportant l information structurelle (permanente) en aluminium de 25/10ème (laqué époxy RAL 6032) sur laquelle sont apposés les pictogrammes réglementaires en pvc revêtu de pigments photoluminescents. Le produit sera conforme à l arrêté du 24 septembre 2009 applicable depuis le 23 janvier 2010 ainsi qu à la norme FD X de mars 2010 relatifs aux procédures et consignes d évacuation des espaces d attente sécurisés et des cheminements praticables menant aux espaces sécurisés. Pose : par collage structurel à la charge du présent lot Signalétique Espaces d attente sécurisés Format hors tout : Largeur 180 mm x Hauteur 90 mm x épaisseur 2 mm. Quantité : 10 exemplaires SIGNALETIQUE AFFICHAGE: AFFICHAGE 1 La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants: une tôle de 20/10ème pliée, en acier laqué époxy selon gamme RAL, ou en inox brossé. Dimensions : Largeur 750 mm x Hauteur 1000 mm x épaisseur 30 mm. Pose : La fixation de la vitrine d'affichage est réalisée par 4 œillets (boutonnières) au dos du support Affichage 1 Format d'affichage : 9XA4.

20 Référence : MENUISERIES METALLIQUES-SERRURERIE Page 8-20 Quantité : 15 exemplaires ENSEIGNE ENSEIGNE Fourniture et pose de lettres découpées: - lettres en tôle laquée hauteur 200mm épaisseur 50mm - Toutes sujétions à la charge du présent corps d'état - Coloris au choix de la maîtrise d'œuvre Fourniture et pose d'enseigne en lettres découpées Texte «E.H.P.A.D. LES HORTENSIAS» Localisation : Sur la façade principale bâtiment suivant indication de l architecte