Marché public de travaux Procédure Adaptée

Marché public de travaux Procédure Adaptée SITE ALEXANDRE DUMAS 43 rue Alexandre Dumas Relocalisation de services d Amiens Métropole LOT N 3 BARDAGE - ETANCHEITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES INDICE NATURE DES MODIFICATIONS DATE A B C D L'entreprise Le Dressé par la Direction Générale des services Maître d'oeuvre. Amiens, décembre 2010 Remplacement de la couverture page 1/ 21 CCTP 2010

SOMMAIRE 1 GENERALITES...3 1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX... 3 1.2 PRESTATIONS COMPRISES... 3 1.3 PRESTATION NON COMPRISE... 4 1.4 NORMES... 4 1.5 CHARGE - SURCHAGE... 5 1.6 INSTALLATION PROTECTION DE CHANTIER... 5 1.7 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER... 5 1.8 DOCUMENTS... 6 1.8.1 DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE :... 6 1.8.2 PLANS JOINTS AU MARCHE... 6 1.8.3 AUTRES DOCUMENTS JOINTS AUX MARCHES... 6 1.8.4 PIECES A FOURNIR... 6 2 DEPOSE...8 2.1 NATURE DES DISPOSITIFS EN PLACE PAR SITE... 8 2.2 DEPOSE DU COMPLEXE DE COUVERTURE... 8 2.3 DEPOSE DES ACCESSOIRES... 8 3 SUPPORT DE COUVERTURE...9 3.1 PREPARATIONS... 9 3.1.1 TRAITEMENT DES ACIERS DE LA CHARPENTE... 9 3.1.2 REMISE EN ETAT DES CHENEAUX... 9 3.2 SUPPORT EN BAC ACIER SIMPLE PEAU... 9 3.3 TRAVERSEES DE TOITURES... 10 3.4 EXUTOIRE DE FUMEE... 10 3.5 LANTERNEAUX AVEC AERATION... 11 3.6 ISOLATION... 11 4 ETANCHEITE DE LA COUVERTURE...12 4.1 PRESTATIONS PREVUES (ETANCHEITE + PHOTOVOLTAÏQUE)... 12 4.2 TRAVAUX D ETANCHEITE POUR RECEVOIR PHOTOVOLTAIQUE... 13 4.3 CHEMISAGE DES CHENEAUX... 13 4.4 TRAVAUX DE MISE EN PLACE DU PHOTOVOLTAIQUE... 13 4.5 LIGNE DE VIE... 16 5 BARDAGE DE CLOISONNEMENT...17 5.1 OBJET DES TRAVAUX... 17 5.2 NATURE DES TRAVAUX... 17 5.3 DESCRIPTION DU BARDAGE... 17 5.4 PROFILES D'OSSATURE SECONDAIRE... 17 5.5 LOCALISATION DE CE BARDAGE SEPARATIF... 17 6 ETANCHEITE TOITURE TERRASSE...18 6.1 OBJET DES TRAVAUX... 18 6.2 PREPARATIONS... 18 6.2.1 STABILITE... 18 6.2.2 VERIFICATION DU SUPPORT... 18 6.2.3 TRAITEMENTS DES FISSURES... 18 6.3 POINTS SINGULIERS... 18 6.3.1 TRAITEMENTS DES JONCTIONS ET JOINTS DE DILATATION... 18 6.3.2 CROSSES DE SORTIE DE TOITURE... 18 6.3.3 PROTECTIONS TETES DE RELEVES... 18 6.3.4 PROTECTIONS TETES DE MURS... 19 6.3.5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES... 19 6.3.6 TROP PLEIN... 19 6.3.7 TRAVERSEES DE TOITURES... 19 6.3.8 LIGNE DE VIE... 19 6.4 TOITURE TERRASSE PROTECTION LOURDE... 20 Remplacement de la couverture page 2/ 21 CCTP 2010

1.1 Description des travaux 1 GENERALITES Le présent marché a pour objet le remplacement d une couverture par un complexe bac acier avec isolant et un complexe d étanchéité permettant éventuellement d accueillir des panneaux photovoltaïque(bâtiment A) ainsi que la mise en place d un bardage de cloisonnement intérieur ((Bâtiment C) et la mise en place d une étanchéité sur le bâtiment chaufferie qui sera créé, du site Dumas, sis 43 rue Alexandre Dumas à Amiens. Local Chaufferie concerné par les travaux d étanchéité Bâtiment A concerné par les travaux de couverture Bâtiment C concerné par la réalisation de bardage NOTA : L entrepreneur devra se rendre sur place, pour constater l état des lieux et prendre les mesures nécessaires à l établissement de son devis (équipement, quantité, métré, ). Il aura préalablement pris rendez vous avec Carole METAY, direction générale des services, qui attestera de son passage. Une note de calcul de la structure portante a été réalisée et est jointe. L entreprise se rapprochera de cette note de calcul afin de proposer des solutions adéquates (bac acier, exutoires de fumée, isolation, complexe isolant, ) aux contraintes misent en avant. 1.2 Prestations comprises Les travaux ci-après doivent être exécutés au titre du présent marché. - Travaux préparatoires : Installation de chantier Echafaudage/garde corps et protection des personnes. - Dépose et évacuation : Dépose et évacuation du bac acier double peau existant ; Dépose et évacuation des lanterneaux ; Dépose et évacuations des accessoires de toiture (rive, faitage, ) ; Remplacement de la couverture page 3/ 21 CCTP 2010

- Toiture couverture : Fourniture et pose d un bac acier support à l étanchéité ; Fourniture et pose d un isolant laine de roche ; Fourniture et pose de bouche de désenfumage ; Fourniture et pose de costière ; Fourniture et pose des éléments de finition ; Fourniture et pose d un système d étanchéité pouvant recevoir du photovoltaïque; Traitement de tous les points singulier d étanchéité ; Traitement des chéneaux par une étanchéité ; - Photovoltaïque : Fourniture et pose d élément photovoltaïque ; Fourniture et pose des accessoires et câblage ; Raccordement électrique ; - Bardage : Fourniture et pose de structure porteuse Fourniture et pose de bardage en bac acier ; Fourniture et pose des accessoires de finition ; - Toiture terrasse : Préparation des supports ; Traitement des évacuations des EP ; Mise en place de l évacuation des EP jusqu en pied de bâtiment Fourniture et pose d un complexe d étanchéité avec une protection lourde ; Fourniture et pose des accessoires de finition. 1.3 Prestation non comprise Sans objet 1.4 Normes Les travaux d'étanchéité en couverture comprennent les prescriptions des Cahiers Spéciaux, des D.T.U. et des avis techniques avec l'ajout de points suivants : - D.T.U. n 40.35 Couvertures en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues ; - D.T.U. n 43 et 43.1 et leurs additifs : étanchéité des toitures terrasses ; - Règles thermiques en vigueur ; - Norme N.F. 1-91.121 et 122 concernant la galvanisation ; - La sécurité du chantier ; - La reprise des formes de pente si nécessaire, le nettoyage du support ; - La mise en place d une étanchéité mono - couche sur étanchéité existante ; - La conservation des lanterneaux de désenfumage existants et de l asservissement ; - L'exécution des engravures, becquets, bandeaux, porte-solins et solins, etc. ; - Le remplacement ou la reprise des évacuations d'eaux pluviales et des crapaudines ; - La réfection des joints de dilatation, etc. ; - Les ouvrages de mise hors d'eau provisoire ; - Les épreuves d'étanchéité ; - Les contrôles de conformité. Remplacement de la couverture page 4/ 21 CCTP 2010

1.5 Charge - Surchage Les conditions de charge autorisées par le support concerné seront respectées. Voir note de calcul 1.6 Installation protection de chantier Prévoir toutes protections nécessaires de chantier, avec sécurité périphérique, à l intérieur et à l extérieur ; Prévoir installations de sécurité collectives et individuelles nécessaires. Il est rappelé que l établissement est en fonctionnement et qu il y a lieu d apporter une attention particulière à la circulation des piétons. L ensemble des consignes de sécurité est repris au Plan général de coordination fournit par le CSPS. 1.7 Gestion des déchets de chantier Il est rappelé à l entreprise que les déchets de chantier de toutes natures feront l objet d un tri sélectif. Catégorie des déchets : Les déchets sont classés en trois grandes catégories : - Déchets dangereux (D), - Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), - Déchets Inertes (I). Ce qu il ne faut pas faire : Brûler les déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 Août 1961 et 92-646 du 13 Juillet 1992). Abandonner ou enfouir des déchets quels qu ils soient, même «inertes», dans des zones non contrôlées administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou les chantiers. Mettre en centre de stockage de classe III des déchets non «inertes» (loi 92-646 du 13 juillet 1992). Laisser les déchets spéciaux sur le chantier. Ce qu il faut faire : Séparer les quatre types de déchets suivants : - Déchets inertes, - Déchets industriels banals autres que les emballages, - Déchets d emballages, - Déchets industriels spéciaux, - Valoriser les déchets d emballages. Le tri sera effectué au plus près des sources de production. L entreprise s acquittera de l obligation de tri sélectif en déposant les déchets pré-triés dans les bennes prévues à cet effet sur une aire spécifique. Le stockage des déchets se fera : - soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d une hauteur qui permette la vidange aisée des déchets, - soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour éviter le surcoût d élimination d eau souillée), - soit en benne fermée ou bâchée pour les déchets que les intempéries prolongées pourraient rendre impropres à la valorisation, - soit en big bag (conteneur souple), Remplacement de la couverture page 5/ 21 CCTP 2010

- soit autres (fûts, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple). Caractéristiques des conteneurs et bennes : Sur la zone d entreposage des déchets seront au minimum présents : - un conteneur pour les déchets dangereux (D) (pots de peinture, résidus de colle, emballages divers de produits toxiques), - une benne destinée aux matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés à la décharge de classe 2 (plaques de plâtre-polystyrène, etc ), - une benne pour la ferraille, - une benne pour les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, plâtre, etc ), - une benne pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) valorisables (bois, carton, housse plastiques en polyéthylène, film polyane, polystyrène, P.V.C., etc ) 1.8 Documents 1.8.1 Documents techniques applicables au marché : - le présent CCTP, - les documents énoncés dans l'article 2 du CCAP, - les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique : cahiers et avis techniques, - les documents cités dans le marché, - l ensemble des normes et DTU en vigueur correspondant à chaque ouvrage, - Recommandation T2-2000. 1.8.2 Plans joints au marché Des plans sont fournis, l entrepreneur doit vérifier les cotes sur le terrain et les différents accessoires en toiture. 1.8.3 Autres documents joints aux marchés Le guide de la valorisation des déchets en picardie. Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé. 1.8.4 Pièces à fournir Pendant la période de préparation : - Planning d intervention - Dossier technique des éléments mis en place Avant exécution des travaux : - en 3 exemplaires : les documents nécessaires à l exécution des travaux (notes de calculs, plans d exécution, calepinage, ), - en 3 exemplaires : les documents techniques des fabricants de tous les matériels et matériaux mis en œuvre (ces documents seront visés par le maître d œuvre avant la réalisation des travaux), - en 1 exemplaire : les échantillons (Isolation, étanchéité, rehausse d acrotère, etc.). Après achèvement des travaux : - en 3 exemplaires : le D.O.E. (notices techniques de tous les matériels), - en 3 exemplaires : les bordereaux de prise en charge des déchets amiantés par le transporteur habilité, - en 3 exemplaires : Les bordereaux des déchets non amianté, - en 3 exemplaires : La notice d entretien et de maintenance des toitures (étanchéité, végétalisé et lourde). Remplacement de la couverture page 6/ 21 CCTP 2010

NOTA : La liste des documents n est pas exhaustive et peut être complétée. La non fourniture des documents demandés ci-dessus fera l'objet de retenues définies dans le C.C.A.P. Les documents fournis après l achèvement des travaux (DOE : notices techniques, notices de fonctionnement, etc ) seront dactylographiés, reliés par «spirale» (avec feuille plastique en première page et feuille cartonnée en dernière page) Remplacement de la couverture page 7/ 21 CCTP 2010

2 Dépose A l issue des opérations de sondages et investigations, les ouvrages conservés seront réputés aptes à recevoir un nouveau revêtement. 2.1 Nature des dispositifs en place par site Dépose de l ensemble des éléments de la couverture bac acier double peau. Cela comprend, les bacs, les accessoires (rive, faîtage, ) Les chêneaux seront conservés NOTA : Tous ces dispositifs seront déposés dans leur intégralité, dont enlèvement des gravois à la décharge (cf. gestion des déchets, sauf éléments amiantés voir article concerné). L'évacuation de l'ensemble des matériaux déposés suivant le tri demandé dans le SOGED toutes les sujétions nécessaires afin d'obtenir un support apte à recevoir un nouveau complexe d'étanchéité en respect aux DTU 2.2 Dépose du complexe de couverture L'entreprise titulaire de ce lot devra toutes les déposes nécessaires à la bonne exécution des ouvrages à réaliser pour mise à nu de la charpente. Ces déposes consistent : - dépose et évacuation, des gravillons, existants sans réutilisation - mise à nu du support 2.3 Dépose des accessoires Ces déposes consistent : - dépose et évacuation des rives, faîtage, ; - dépose et évacuation des lanterneaux ; Remplacement de la couverture page 8/ 21 CCTP 2010

3.1 Préparations 3 SUPPORT DE COUVERTURE Suite à la dépose de la couverture il sera prévu un nettoyage et un traitement de l ensemble de la charpente ; 3.1.1 Traitement des aciers de la charpente Cette prestation comprend le nettoyage, le décapage et le traitement antirouille des points singuliers en mauvaise état par application à la brosse d un produit du type «XYLOR» ou techniquement équivalent, des aciers de couverture avant la pose et sur l ensemble de la charpente existante. (Voir art généralités). Un certificat du traitement avec garantie sera à fournir par l entrepreneur. Prévision : Sur l ensemble de la charpente du hangar. 3.1.2 Remise en état des chéneaux Suite à la dépose de la couverture, l ensemble des chéneaux sera nettoyé et remis en état jusqu aux naissances des EP comprises 3.2 Support en bac acier simple peau Afin d accueillir l isolation et l étanchéité il sera mis en place un support bac acier. Les bacs acier simple mis en place auront les caractéristiques suivantes : épaisseur de la tôle : 75/100 mm au minimum, galvanisation à chaud en continu sur les 2 faces classe Z 225 au minimum pré laquage de la face extérieure par revêtement à base de résines thermodurcissables polyester ou polyester siliconé de 25 µ m d'épaisseur minimale. Les bacs auront reçu un traitement anti-condensation. La mise en place de ces bacs comprend tous les éléments de fixation de montage, de maintien et de finition. Traitement des points singuliers Les points singuliers seront exécutés conformément aux dispositions particulières des avis techniques et des prescriptions ci-après : Ils seront réalisés en usine. Le faîtage Les rives pourront être selon le cas : Closoir en partie basse ; Costière périphérique ; Sortie en toiture (dépose, calage et remonté si nécessaire des éléments en sortie) Mise en place des éléments d étanchéité des sorties en toiture ; L ensemble des éléments acier arriveront à la bonne dimension. Aucun découpage ne pourra être réalisé sur site, afin de ne pas détériorer la protection anticorrosion. Prévision : Sur l ensemble du hangar Remplacement de la couverture page 9/ 21 CCTP 2010

3.3 Traversées de toitures Réalisées avec platine et fourreau en matériaux et de section adaptée, en respectant une saillie de 15cm au-dessus de la protection de partie courante. Platine enduite d EIF sur ses 2 faces. Raccordement avec l étanchéité de partie courante réalisé avec apport de pièces de renfort 1m x 1m en feuille de bitume type APP-TPO auto-protégée. Dispositif en tête de fourreau par collerette plomb et mastic ou autre à préciser, destiné à empêcher la pénétration d eau de ruissellement entre l ouvrage traversant et le fourreau. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux indications du fabricant et des D.T.U. Prévision : Les sorties existantes 3.4 Exutoire de fumée Il sera mis en œuvre des exutoires de fumée de dimensions 140x140 cm. L entrepreneur devra prévoir le nombre suffisant d exutoires afin de respecter les exigences du code de travail à savoir une évacuation de 5m3/s. Les fonctions principales : - Eclairage naturel ; - Désenfumage ; Il sera composé : - D un dôme en polyester renforcé à la fibre de verre, double parois. - Classement au feu M2. - Toutes les fixations du dôme seront en acier inoxydable. - Le système d ouverture sera de type vérin oléopneumatique ; - Les exutoires seront équipés de fusibles provoquant l ouverture automatique lorsque la température ambiante atteindra la valeur de 70 C. - Un barreaudage de sécurité, retardateur d effraction et résistant à la chute d une personne (1200 joules) ; - Il sera prévu la fourniture et la pose de costière métallique isolé. L isolation des costières devra avoir une résistante thermique au minimum égal à celle mise en place sur la couverture. - Les éventuels chevêtres seront pris en compte. Le système de commande sera à distance et individuel. Il sera de type : - Une commande pour l ouverture de type Percuteurs de cartouches CO2 (sous vitre plastique basculante et réutilisable).cartouche comprise. - Une commande manuelle et/ou télécommande, permet l ouverture et/ou la fermeture (réarmement) des DENFC (Dispositifs d Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur), - Le coffret pourra être asservi à une centrale SSI et sera équipé d un système de commande à l ouverture électrique de 24v. Ces ouvrages devront faire l objet d un avis technique favorable de CSTB. Les pièces et accessoires seront obligatoirement ceux prévus par le fabricant. Le titulaire du présent marché devra la fourniture et la pose de ces exutoires et des dispositifs de commande L implantation des exutoires sera proposée pour avis avant la pose Prévision : Sur l ensemble du hangar au minimum 16 unités Remplacement de la couverture page 10/ 21 CCTP 2010

3.5 Lanterneaux avec aération Il est prévu la mise en place d un lanterneau avec aération électrique. La prestation comprend, la mise en place de costière, de coupole et du système d aération. La trémie aura une dimension approximative de 120cm*120cm. Il est prévu : - une costière isolée (U<=1.5W/m².K) de couleur intérieure blanc. La hauteur sera adaptée pour prendre en compte l isolation de la toiture et le relevé d étanchéité ; - Un barreaudage de sécurité, retardateur d effraction et résistant à la chute d une personne ; - Une coupole avec une plaque en polycarbonate alvéolaire multiparoi (PCA), aspect opalescent, avec une isolation <=2.5W/m².K. L ensemble devra présenter des caractéristiques thermique Uw<=1.4W /m².k Le système d ouverture pour l aération sera de type électrique comprenant : - Cadre ouvrant en acier galvanisé ; - Vérin électrique ; - Console de vérin sur costière ; - Hauteur d ouverture 300 mm La commande de l ouverture sera mise en place dans la salle de repos 1.24 des services techniques fêtes et évènements. Fourniture et mise en œuvre, suivant les prescriptions du fabricant, de relevé d'étanchéité comprenant un enduit d'imprégnation à froid, équerre de renfort, membrane de finition APP-TPO avec autoprotection par paillettes d ardoise colorées croisés. Coloris aux choix du maître d ouvrage. Le chevêtre sera pris en compte dans la prestation. Y compris profilés nécessaires, suivant prescriptions du fabricant et des DTU en vigueur. L entreprise devra prévoir la protection des lanterneaux durant son intervention sur ces derniers afin de ne dégrader ni les lanterneaux, ni leur système d asservissement. Le prestataire prendra contact avec le lot mettant en place la salle de repos afin d avoir l implantation exacte du lanterneau par rapport au conduit. L habillage du conduit de lumière (sous face de couverture / dessus de la salle de détentes) sera pris en compte par un autre lot. Prévision : Au dessus de la salle de repos 1.24 «fêtes et évènements» 3.6 Isolation Il sera mis en place sur la totalité de la couverture une isolation. L isolation sera de type laine de roche. Il sera proposé en solution de base une isolation de 60 mm En option il sera proposé un isolant de 30mm. L isolant mis en place sera fixé mécaniquement. Tout percement dans le bac acier sera traité contre la corrosion. L isolant mis en place devra pouvoir accueillir une étanchéité (voir paragraphe suivant) Prévision : Sur l ensemble du hangar isolation de 60 mm Il sera proposé en option une isolation de 30mm Remplacement de la couverture page 11/ 21 CCTP 2010

4 ETANCHEITE DE LA COUVERTURE 4.1 Prestations prévues (Etancheité + Photovoltaïque) La prestation de l entreprise réalisant cette installation photovoltaïque est complète et indépendante, d autres corps d état. Cette installation sera totalement indépendante du raccordement du hangar. L obligation d une qualification Quali PV pour l entreprise d électricité réalisant les raccordements des cellules, des onduleurs et de tous les équipements secondaires liés à cette installation photovoltaïque, La prestation du couvreur étanchéiste Electricien Quali PV sera la suivante : - Fourniture et pose de membrane d étanchéité, - Intégration et adhérence de feuille de cellules PV, - Mise en œuvre des cellules PV suivant calpinage des ouvrants et sorties de toiture, - Câblage des cellules PV en extérieur sur toiture avec mise en goulotte ou CDC des câbles, - Fixation des goulottes ou CDC de câble à la membrane d étanchéité (sans traversée d étanchéité), - Fourniture et pose de crosse ou de presse-étoupe garantissant une parfaite étanchéité, - Cheminement en intérieur avec fourniture et pose des chemins de câble, - Fourniture et pose des onduleurs, des sécurités, de télé-controleurs et de télémesures, - La formation du personnel de maintenance pour cette nouvelle installation, - Une aide administrative avec l établissement des dossiers techniques pour la demande de raccordement auprès du concessionnaire du réseau électrique en collaboration avec le maître d ouvrage. Un local sera aménagé par l entreprise pour la mise en place de ses équipements PV, elle aura également en charge la réalisation des ventilations haute et basse vers l extérieur ainsi que la réalisation du passage de dalle. A défaut il faut définir l implantation approximative du local dans le bâtiment, afin de permettre à l entreprise de prévoir les longueurs de câble nécessaires. A noter que l entreprise devra fournir ses propres chemins de câble, parfaitement étiquetés et repérés, et ne pas mélanger ses câbles avec ceux des autres corps d état (chauffage, traitement d air, courants forts, courants faibles, etc.) Remplacement de la couverture page 12/ 21 CCTP 2010

4.2 Travaux d Etanchéité pour recevoir le photovoltaïque Destination des toitures : Inaccessible (Panneau solaire photovoltaïque) Support du revêtement : couverture bac et isolant thermique à pente intégré (ici pente charpente) Pente des toitures : pente de la charpente Type de protection : Auto protection Revêtement : bicouche APP-TPO Classement FIT : F5 I4 T4 Réalisation d une étanchéité bicouche pour toiture inaccessible et composé de : o Enduit bitumineux d imprégnation à froid (EIF); o Un revêtement plastomère bicouche, comprenant: - 1 membrane type APP-TPO de 2,5mm d épaisseur, - 1 membrane type APP-TPO de 3mm d épaisseur auto protégée armée par un polyester non tissé de 150 g/m2 et d un voile de verre renforcé 55g/m² visible en face supérieur. La membrane est traitée anti-feu avec pouvoir réfléchissant en surface (coloris blanc). Pose en adhérence totale. o Relevés d'étanchéité comprenant : Fourniture et mise en œuvre, suivant les prescriptions du fabricant, de relevé d'étanchéité comprenant un enduit d'imprégnation à froid, équerre de renfort de 3mm d épaisseur et de 0,25m de développé soudé en plein. Membrane plastomère 4mm d épaisseur (APP-TPO) auto protégée. o y compris calepinage, coupes, chutes, manutention, protection des ouvrages environnant conservés, accessoires, renforts, points singuliers, évacuation des déchets, tous détails et sujétions pour une parfaite et complète réalisation ; o fourniture des plans d'exécution au bureau de contrôle. Prévision : Sur l ensemble du hangar 4.3 Chemisage des chéneaux Il sera mis en place dans les chéneaux un complexe d étanchéité de type : o Un revêtement plastomère monocouche, procédé bénéficiant d un avis technique, comprenant: - 1 membrane monocouche 4mm d épaisseur type APP-TPO armée par un polyester non tissé de 150 g/m2 et d un voile de verre renforcé 55g/m² visible en face supérieur. Tous les éléments de finition, de raccord et d évacuation EP (entrée EP) seront pris en compte. Prévision : Sur l ensemble des chéneaux 4.4 Travaux de mise en place du Photovoltaïque Type de capteurs Les capteurs PV seront du type «cellules photovoltaïques souples amorphes (a-si)», les cellules seront intégrées au composant d étanchéité. Remplacement de la couverture page 13/ 21 CCTP 2010

Les critères d éligibilité à l intégration des équipements de production d électricité PV pour bénéficier de la prime à la revente sont fournis dans la circulaire DGEMP-Dideme du 17 avril 2007. L analyse des options et variantes de la solution PV se fera sur la partie technique (intégration, solution de mise en œuvre), sur la productivité annuelle (kwhe produit et revendu par an) et sur l investissement nécessaire (offre de l entreprise). Les systèmes proposés devront présenter avec leur fixation une résistance suffisante au vent, à la neige et à la foudre. L intégralité de la production électrique PV sera réinjectée sur le réseau du concessionnaire. Les cellules et membranes d étanchéité seront de type SOPROSOLAR de la marque SOPREMA ou de type DERBISOLAR de la marque DERBIGUM ou techniquement équivalente. Une fiche récapitulative des résultats, de puissance crête et l estimation de la production annuelle, sera fournie par l entreprise avec son offre. Raccordements électriques des cellules Les cellules (ou modules) seront interconnectées entre elles de façon à obtenir plusieurs branches dont la tension globale sera la tension nominale de service des onduleurs retenue pour la connexion au réseau. Les liaisons inter-cellules seront réalisées en câble solaire souple, résistant aux Ultraviolets et comportant une double isolation. Les cheminements en toiture se feront sous goulotte ou sur chemin de câble, tous les câbles seront protégés mécaniquement et accessibles. Aucun percement dans l étanchéité ne sera accepté. Les longueurs de câbles d interconnexion devront être réduites et optimisées au maximum. Les interconnexions seront reliées en parallèle par l intermédiaire de coffret de raccordement et de protection DC restant parfaitement accessibles. L entrée des câbles se fera par des crosses et systèmes de presse-étoupe garantissant l étanchéité des membranes. Pour le cheminement des câbles en intérieur, l entreprise aura à sa charge la fourniture et pose des chemins de câble jusqu aux onduleurs. Onduleurs Le nombre d onduleurs nécessaire sera établi par l entreprise. Ils seront prévus en triphasés et adaptés au couplage sur le réseau. Le nombre de cellules raccordées à chaque onduleur sera homogène. Les onduleurs devront posséder la qualification DIN VDE0126 et devront interdire la réinjection de courant sur le réseau en cas de non présence de tension (coupure générale électrique). Les onduleurs seront installés dans le local spécifique, défini par le maitre d œuvre. Remplacement de la couverture page 14/ 21 CCTP 2010

Coffret de protections et de mesures Un coffret de protections et mesures sera installé dans le local onduleur, il regroupera les matériels suivants : - Un dispositif général de coupure avec commande en façade d armoire, - Des dispositifs individuels de protection et de sectionnement des sources onduleurs, - Un parafoudre modulaire avec protection par disjoncteur différentiel, - Le système de gestion permettant l acquisition des données, - Les borniers de raccordement des câbles de puissance et de commande, - Les borniers de raccordement des câbles et reports d alarmes. Le coffret ne devra accepter que du matériel du type modulaire sur rail DIN ou OMEGA, il aura une réserve de disponibilité de 30% minimum. Un module d acquisition et de traitement des données avec écran tactile LCD sera fourni dans le coffret, ce module permettra la visualisation des états de façon instantanée Journalière Hebdomadaire Mensuelle Annuelle et en totalisation. Ce module intégrera : - 1 sonde de température, - 1 sonde d ensoleillement, - Les entrées TOR et analogiques, - Les entrées pour compteur d énergie. Les liaisons de communication seront prévues entre le module, les onduleurs, les compteurs de production et de consommation, les sondes de températures et d ensoleillement. Un second module d information raccordé au 1 er sera fourni et posé, il devra permettre d afficher les résultats de production en instantané et en cumulé. Le module devra être lisible avec caractère lumineux de 10 cm de hauteur au minimum. Raccordements électriques des onduleurs Les liaisons entre les onduleurs et le coffret de protection seront réalisées en câble U1000RO2V de sections appropriées. Comptages Le couplage au réseau sera assuré au travers de 2 comptages du concessionnaire (Courant entrant et sortant), ces deux compteurs seront fourni et étalonnés par le concessionnaire. L entreprise aura à sa charge la fourniture et pose : - D un coffret de branchement placé en façade extérieur au rez de chaussée de la zone technique, il sera installé en limite de propriété dans la gaine technique et sera muni d un socle de rehausse et d une embase de téléreport. - Des panneaux de supports de futur comptage. - Du panneau de comptage du disjoncteur de branchement, - Des câbles électriques de liaisons entre les comptages et le coffret de protections et de mesures, - Les liaisons électriques pour le téléreport. Remplacement de la couverture page 15/ 21 CCTP 2010

Liaisons équipotentielles L entreprise réalisera les liaisons équipotentielles sur toutes les masses métalliques en présence, en conducteur HO7 VU V/J avec raccordement au conducteur de terre. Mise en service et essais L entreprise aura à sa charge : - La mise en service des équipements avec le repérage et le réglage de tous les appareils, - La formation des utilisateurs et futurs technicien du site. Prévision : En tranche Conditionnelle n 1 il sera mis en place 300m² (avec toutes les installations nécessaires au raccordement et les équipements nécessaires) En tranche Conditionnelle n 2 il sera installé 300m² supplémentaire à la TC 1 Relations avec le concessionnaire d énergie électrique L entreprise se chargera de mettre en place toutes les démarches nécessaires pour réaliser la déclaration de travaux, la déclaration de demande de raccordement, la déclaration de demande pour les subventions régionale. La définition et réalisation du couplage au réseau se feront durant ces phases de concertation avec le concessionnaire. Le maître d ouvrage et la maîtrise d œuvre devront être informés de toutes les démarches entreprises, un rapport écrit et un planning d intervention, réalisés par l entreprise, informeront le maître d ouvrage sur l évolution des démarches et des travaux. 4.5 Ligne de vie Fourniture et pose de potelet de section ronde, galvanisé avec anneau d ancrage. L entreprise devra fixer les potelets sur une structure porteuse (charpente). L ensemble devra être habillé par une membrane type APP-TPO auto protégée, la tête du potelet devra comporter une collerette fixe afin de protégé la tête du relevé d étanchéité. Les potelets réalisés devront être utilisés uniquement avec des équipements de protection individuelle (EPI) permettant à plusieurs intervenants de se déplacer librement et de se connecter en tous points aux divers ancrages. Le type, le nombre et leur espacement seront conforme au DTU et normes en vigueur. Les travaux comprendront la fourniture et la mise en œuvre des potelets avec continuité de l étanchéité y compris collerettes d étanchéité. Cette prestation comprendra la fourniture et mise en place d un panneau de sécurité expliquant les conseils d utilisation Prévision : Sur la longueur du faîtage Remplacement de la couverture page 16/ 21 CCTP 2010

5 BARDAGE DE CLOISONNEMENT 5.1 Objet des travaux Les travaux concernent l étude, la fourniture et la pose du bardage simple peau qui sera mis en place pour cloisonner les différents locaux, ce bardage commencera à partir de la partie haute des murs de séparation, jusque la toiture. 5.2 Nature des travaux Les études d'exécution et de détail des ouvrages, y compris l'exécution des plans, l'étude et l'exécution, toutes fournitures comprises, des ouvrages par dispositifs spéciaux en raccordement sur les maçonneries, sur le bardage (compris les ossatures secondaires nécessaires à la fixation de ce bardage) les calculs, la fourniture et la pose des bardages et de tous les accessoires, éléments de raccordement et de finition, avec la couverture, les murs, etc. 5.3 Description du bardage L entreprise titulaire et responsable de ce marché fournira un plan de pose détaillé, pour visa du maître d œuvre avant commencement des travaux, et ainsi que toutes les caractéristiques techniques des produits décrits ci-après et ainsi que les points singuliers et accessoires. Panneaux en tôle d'acier galvanisée prélaquée, à pose verticale - épaisseur de la tôle : 75/100 mm au minimum, - galvanisation à chaud en continu sur les 2 faces classe Z 225 au minimum - prélaquage des deux faces par revêtement à base de résines thermodurcissables polyester ou polyester siliconé de 25 µ m d'épaisseur minimale. - fixés mécaniquement par des vis à tête de même couleur. Il sera proposé plusieurs coloris au maître d œuvre. 5.4 Profilés d'ossature secondaire Le titulaire devra mettre en place toutes les ossatures secondaires nécessaires à la bonne tenue de ce bardage. Ces ossatures auront les mêmes caractéristiques que la charpente (galvanisation) et seront fixés mécaniquement à la charpente et aux murs de séparation des ateliers. 5.5 Localisation de ce bardage séparatif Le titulaire du présent marché devra la mise en place du bardage précédemment décrit au niveau des murs suivants : Bâtiment C : - Mur de séparation entre l atelier de découpe et mise au format «menuiseries» et la section tennis de table du COS - Mur de séparation entre le stockage ST et les sections «archives et tennis de table» Remplacement de la couverture page 17/ 21 CCTP 2010

6 ETANCHEITE TOITURE TERRASSE 6.1 Objet des travaux Les travaux concernent l étude, la fourniture et la pose d une étanchéité sur la toiture du bâtiment chaufferie créé. 6.2 Préparations 6.2.1 Stabilité L'entrepreneur inclura dans ses prestations le diagnostic des ouvrages existants (stabilité de l'ossature et des éléments porteurs, ouvrages de gros œuvre, étanchéité et accessoires, raccords divers, évacuations pluviales, état de siccité des supports et des constituants). 6.2.2 Vérification du support L entrepreneur effectuera une reconnaissance visuelle des supports et des éléments porteurs, des évacuations des eaux pluviales à mettre en place, des gardes corps et acrotères et des ouvrages en élévation en général. Les éléments dégradés, ne pouvant être conservés pour une bonne finition des ouvrages, devront être changés par des éléments similaires assurant leur stabilité. 6.2.3 Traitements des fissures Traitement des fissures sur dalle béton comprenant : - décapage des parties béton non adhérentes, dégraissage, passivation des aciers si nécessaires, application d'un mortier à base de résine époxy y compris toutes sujétions de mise en œuvre. - nettoyage, évacuation, transport en décharge. 6.3 Points singuliers 6.3.1 Traitements des jonctions et joints de dilatation -Les joints seront garnis par un fond de joint adapté aux impératifs d étanchéité. -L habillage se fera par un système de recouvrement de joint de façade en aluminium 6.3.2 Crosses de sortie de toiture Les travaux comprendront la dépose, la fourniture et pose de crosses de sorties de toiture Les crosses seront raccordées au revêtement d'étanchéité par l'intermédiaire d'une platine et d un manchon en cuivre, enduite d'eif. La distance entre le manchon et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 0.12m. Compris habillage par membrane type APP-TPO auto protégée. 6.3.3 Protections têtes de relevés Protection de relevés d étanchéité par bande solin aluminium laqué (coloris au choix du maitre d ouvrage) et finition joint étanché par cordon mastic de première catégorie audessus du rail. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux indications du fabricant et des D.T.U. Remplacement de la couverture page 18/ 21 CCTP 2010

6.3.4 Protections têtes de murs Il sera prévu la fourniture et la pose de couvertines en aluminium laqué sur les têtes de murs, avec film de protection, fixation par supports réglables invisibles, tous les mètres, et joints incorporés. Coloris selon choix maitre d ouvrage Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux indications du fabricant et des D.T.U. 6.3.5 Evacuation des eaux pluviales Un habillage complet en plomb de d épaisseur avec platine, moignon tronconique et tubulaire. Un coude et un manchon pour raccordement sur la chute EP existante. La platine sera incorporée dans le complexe d étanchéité. Le moignon doit dépasser de 0.15 m minimum en sous face de la dalle. Compris siphon avec grille chromée de 0.15 m minimum, à poser dans la protection et crapaudine. Mise en place de crapaudines en acier galvanisées au droit de chaque descente d eaux pluviales existantes. Diamètre suivant évacuation existantes. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux indications du fabricant et des D.T.U. o Evacuation des EP L évacuation des EP sera réalisé jusqu en pied de bâtiment. L entreprise calculera et mettra en place le nombre suffisant d évacuation des EP, de la toiture terrasse jusqu en pied de bâtiment. Il sera mis en place en façade des boites à eau. Y compris percement et raccordement à l étanchéité en toiture. Les boites à eau seront en zinc Les descentes EP jusqu au dauphin seront en zinc. IL sera mis en place en pied de bâtiment des dauphins en fonte de 2 mètres de haut. La base des dauphins sera recourbée 6.3.6 Trop plein Fourniture et pose de trop-plein en cuivre Ø40 biseautés à l'extérieur avec saillie de 12 cm par rapport au nu extérieur des acrotères, et soudés sur platines insérées dans le complexe d'étanchéité. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux indications du fabricant et des D.T.U. 6.3.7 Traversées de toitures Réalisées avec platine et fourreau en matériaux et de section adaptée, en respectant une saillie de 15cm au-dessus de la protection de partie courante. Platine enduite d EIF sur ses 2 faces. Raccordement avec l étanchéité de partie courante réalisé avec apport de pièces de renfort 1m x 1m en feuille de bitume type APP-TPO auto-protégée. Dispositif en tête de fourreau par collerette plomb et mastic ou autre à préciser, destiné à empêcher la pénétration d eau de ruissellement entre l ouvrage traversant et le fourreau. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux indications du fabricant et des D.T.U. 6.3.8 Ligne de vie o Fourniture et pose de potelet de section ronde, galvanisé avec anneau d ancrage. L entreprise devra fixer les potelets sur la dalle béton à l aide de cheville chimique de dimension approprié. Remplacement de la couverture page 19/ 21 CCTP 2010

o L ensemble devra être habillé par une membrane type APP-TPO auto protégée, la tête du potelet devra comporter une collerette fixe afin de protégé la tête du relevé d étanchéité. o Les potelets réalisés devront être utilisés uniquement avec des équipements de protection individuelle (EPI) permettant à plusieurs intervenants de se déplacer librement et de se connecter en tous points aux divers ancrages. o Le type, le nombre et leur espacement seront conforme au DTU et normes en vigueur. o Les travaux comprendront la fourniture et la mise en œuvre des potelets avec continuité de l étanchéité y compris collerettes d étanchéité. Cette prestation comprendra la fourniture et mise en place d un panneau de sécurité expliquant les conseils d utilisation aux droits de chaque lanterneau 6.4 Toiture terrasse protection lourde Destination des toitures terrasse : Technique Support du revêtement : Béton Pente des toitures : 0% Type de protection : Protection lourde (gravillons). Revêtement : Monocouche APP-TPO Classement FIT : F5 I4 T3 Réalisation d une étanchéité monocouche pour passerelle accessible et composé de : o Enduit bitumineux d imprégnation à froid (EIF); o Un pare-vapeur type membrane APP-TPO de 2.5mm d épaisseur avec armature voile de verre de 50 g/m2 soudé en plein. o Une isolation (En mousse de polyuréthane ou laine minérale) de 100 mm d épaisseur minimum, résistance thermique supérieure ou égale à 2.85 m2 C/W, pose des panneaux en quinconce, collés sur le pare vapeur ; o Un écran d indépendance en voile de verre de 100 g / m2, pose libre ; o Un revêtement plastomère monocouche, procédé bénéficiant d un avis technique, comprenant: - 1 membrane monocouche 4mm d épaisseur type APP-TPO armée par un polyester non tissé de 150 g/m2 et d un voile de verre renforcé 55g/m² visible en face supérieur. - Bande de pontage sur les recouvrements : En pente nulle, mise en œuvre d une bande de pontage en Equerre SP 3 (d épaisseur 3 mm ou plus) d une largeur minimale de 0,20 m sur les recouvrements de la couche d étanchéité. Les bandes sont soudées en plein au chalumeau sur toute leur largeur. o Une protection lourde des parties courantes sera constituée par des dalles de gravillons lavés posées sur des plots en polypropylène avec rondelle amortisseur en matériau élastomère suivant indications techniques du fabricant de l'étanchéité et mèches drainantes. Remplacement de la couverture page 20/ 21 CCTP 2010

o Relevés d'étanchéité comprenant : Fourniture et pose d une costière métallique (équerre) pour le relevé d étanchéité. Fourniture et mise en œuvre, suivant les prescriptions du fabricant, de relevé d'étanchéité comprenant un enduit d'imprégnation à froid, équerre de renfort de 3mm (costière) d épaisseur et de 0,25m de développé soudé en plein. Membrane plastomère 4mm d épaisseur (APP-TPO) avec autoprotection par paillettes d ardoise colorées (Coloris aux choix du maître d ouvrage). o y compris calepinage, coupes, chutes, manutention, protection des ouvrages environnant conservés, accessoires, renforts, points singuliers, évacuation des déchets, tous détails et sujétions pour une parfaite et complète réalisation ; o fourniture des plans d'exécution au bureau de contrôle. Prévision : Sur la toiture de la chaufferie créée Remplacement de la couverture page 21/ 21 CCTP 2010