BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Objet de la consultation : TRAVAUX D AMELIORATION ET SECURISATION DU RESEAU D EAU POTABLE EN GLISSEMENTS DE TERRAINS ET SUPPRESSION DES PURGES D HIVER Marché public de travaux. Procédure adaptée. Maîtrise d ouvrage et maîtrise d œuvre : Communauté de communes du Trièves 300 Chemin Ferrier 38650 Monestier de Clermont Personne Responsable du Marché : Monsieur le Président Jérôme Fauconnier Comptable assignataire : Madame le Receveur de Mens, Centre des finances publiques, Place de la Mairie, 38710 MENS. L offre est à faire parvenir à la Communauté de communes du Trièves avant le 22 Juin 2015 à 12h00. Aucune modification ne devra être apportée aux documents constituant le dossier de consultation des entreprises. N du marché : 07/2015 1

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX 1 Installation de chantier et signalisation : - les frais d'installation de chantier et de signalisation, implantation des conduites projetées, aménagement des bureaux de chantier et des aires de stockage, ainsi que des accès chantiers, frais liés à la mise en place des mesures de sécurité et de protection de la santé selon les modalités définies par le maître d'œuvre. Ce prix s'applique selon la catégorie du chantier, au sens de la loi n 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n 94,1159 du 26 décembre 1994, ainsi que de l'ensemble des textes, décrets et règlements en vigueur par rapport à la sécurité et la protection de la santé. 1-1 - Le forfait chantier jusqu à 500 ml : 1-2 - Le forfait chantier de 500 à 1000 ml : 2 Recherche de conduite : Le mètre linéaire de recherche de conduite de toutes natures jusqu à diamètre 125 mm, en terrains de toutes natures, sur une profondeur maximum de 1.60 mètres. 3 Tranchée prof. 1,20 m, largeur 0,60 m : Les tranchées exécutées avec engins mécaniques pour pose de canalisations jusqu à ø 90 mm, en terrains de toutes natures, y compris pompage jusqu'à 50 m3/heure, réglage du fond de fouille et façon de niches pour les collerettes de tuyaux. Les remblaiements ou évacuations des matériaux en excédant seront réglés indépendamment du présent prix. La hauteur de couverture au-dessus de la génératrice supérieure du fût de la canalisation ne devra pas être inférieure à 1 mètre, sauf demande expresse du maître d œuvre. La longueur sera mesurée selon l'axe de la tranchée. 2

4 PV prix 3 travaux sous chemin ou VC y compris enrobés : La plus-value sur le prix 3 pour la tranchée exécutée soit sur chemin ou parking stabilisé non revêtu, soit sur Voie Communale revêtue. Elle comprend, dans les deux cas l enlèvement des déblais avec mise en dépôt provisoire si qualité permettant le réemploi ou en décharge agrée à la charge de l entreprise, l enrobage de la conduite avec du sable ou de la gravette roulée 6/10 (si présence importante d eau), l apport de tout venant 0/80 le compactage méthodique. En plus pour les parties sous Voie Communale revêtue, la découpe des enrobés, la démolition de chaussée, le dressage des bords et la réfection de chaussée en enrobés à chaud à raison de 120 kg/m². 4-1 PV prix 3 pour travaux / chemin-parking : 4-2 PV prix 3 pour travaux / VC revêtue : 5 PV prix 3 pour remblaiement avec existant : La plus-value sur le prix 3 pour remblaiement de tranchée avec les matériaux extraits après accord du maître d œuvre, pour canalisations d un diamètre nominal maximum de 90 mm. Les matériaux réutilisés seront expurgés des cailloux pour la part correspondant à l enrobage des conduites sur une hauteur minimum de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure. 6 Conduite ø 25 à 90 PEHD : la fourniture, pose en tranchée ouverte y compris le bardage, les coupes, chanfreins, calages et épreuves de canalisations ø 25 à 90 mm en polyéthylène, haute densité, série 16 bars, conformes aux normes en vigueur. Les jonctions entre tuyaux se feront exclusivement au moyen de manchons électro-soudables. Les manchons, coudes, tés électro-soudables seront réglés indépendamment. 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 - Le mètre linéaire ø 25 : - Le mètre linéaire ø 32 : - Le mètre linéaire ø 50 : - Le mètre linéaire ø 75 : - Le mètre linéaire ø 90 : 3

7 Manchon ELS ø 25 à 90 PEHD : La fourniture et pose en tranchée d un manchon électro-soudable pour jonction de tuyaux PEHD de diamètre 25 à 90 mm. 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 - L'unité tuyau ø 25 PEHD : - L'unité tuyau ø 32 PEHD : - L'unité tuyau ø 50 PEHD : - L'unité tuyau ø 75 PEHD : - L'unité tuyau ø 90 PEHD : 8 Raccord tuyau PEHD sur tuyau PVC ou acier : La fourniture et pose en tranchée d'un manchon de réparation laiton égal ou réduit, pour liaison d un tuyau PEHD projeté, jusqu au ø 50, avec une conduite PVC jusqu au ø 50 mm, ou d un raccord auto-buté, assurant la liaison entre un tuyau projeté PEHD ø 75 et une conduite PVC existante de ø 75, ou d un raccord auto-buté entre un tuyau ø 90 PEHD et une conduite existante en acier ø 80 (ø 88,9 extérieur). Ce prix comprend la coupe des tuyaux, la protection anticorrosion sur les raccords laiton, boulonnerie et tuyau acier et toutes suggestions. 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 Pour une jonction PEHD ø 25 / PVC ø 40 : Pour une jonction PEHD ø 32 / PVC ø 50 : Pour une jonction PEHD ø 50 / PVC ø 50 : Pour une jonction PEHD ø 75 / PVC ø 75 : Pour une jonction PEHD ø 90 / Acier ø 80 : 9 Grillage avertisseur : La fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur plastique avec fil métallique, 20 à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite et garantissant une continuité magnétique et toutes sujétions. 4

10 Fourreau PVC ø 125 CR 8 : La fourniture et la pose d un tuyau PVC ø 125 CR 8 en tranchée y compris la coupe du tuyau, les chanfreins et toutes sujétions, servant de fourreau à des conduites PEHD. 11 Robinet vanne à opercule surmoulé : la fourniture, pose en tranchée ou sous regard d'un robinet-vanne à opercule métallique surmoulé, à brides, série méplate, pour une pression nominale correspondant à la pression maximale de service (vanne fermée) de 16 bars, y compris la coupe du tuyau, le joint plat de même diamètre, 2 brides stop PEHD correspondantes, la fixation avec boulonnerie acier, la protection anticorrosion et toutes sujétions. 11-1 11-2 - Robinet-Vanne ø 40 avec 2 brides ø 50 PEHD : - Robinet-Vanne ø 60 avec 2 brides ø 75 PEHD : 11-3 - Robinet-Vanne ø 80 avec 2 brides ø 90 PEHD : 12 Traversée d un ruisseau : L ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de la traversée d un ruisseau sur une longueur d environ 6 mètres à 1 mètre de profondeur. Il comprend la création d un bassin de rétention des limons, la canalisation provisoire du ruisseau (si le débit le permet), la réalisation de la tranchée, la mise en dépôt provisoire des déblais, l installation d un fourreau PVC ø 125 CR 8 (longueur 6 m) en fond de fouille, la mise en place d une conduite ø 75 PEHD à l intérieur du fourreau, le remblaiement avec les matériaux extraits dans le lit du ruisseau, le rétablissement naturel de l écoulement des eaux, le maintien des berges et toutes sujétions. L emploi de matériaux polluants est strictement interdit et les engins de chantier devront être exempts de fuite sous peine d arrêt du chantier. - Le forfait : 13 PV prix 3 pour sur-profondeur jusqu'à 2 m : La plus-value sur le prix 3 pour tranchée dont la profondeur est comprise entre 1.20 et 2.00 mètres et pour canalisations d un diamètre nominal maximum de 90 mm. - Le double décimètre par mètre : 5

14 Branchement particulier ø 20 y/c 2 ml ø 25 ou 32 PEHD : Le raccordement sur conduite existante en charge de toute nature sous le contrôle du Service des Eaux, comprenant : le dégagement et le soutènement de la conduite en place, la fourniture et pose des équipements (collier, robinet bronze, bride auto butée ø 25 ou 32) le percement ø 20 mm de la conduite, 2 ml de tuyau PEHD ø 25 ou 32, y compris le raccord à l existant au moyen d un manchon électro-soudable pour le PEHD et un raccord laiton protégé pour les autres matériaux, ainsi que la protection anticorrosion de la boulonnerie et des pièces en laiton et toutes sujétions. 15 Té électro-soudable ø 75 à 90 mm : La fourniture et la pose d un té ø 75 ou 90 PEHD de type ELS en tranchée ou sous regard y compris la coupe du tuyau, les chanfreins, la soudure et toutes sujétions. 15-1 15-2 - L unité ø 75 mm : - L unité ø 90 mm : 16 Coupe d une conduite acier ø 80 à 125 mm : La coupe d une conduite en acier d un diamètre de 80 ou 125 mm et l enlèvement d une section d 1 mètre à 1,50 mètres pour mise en œuvre d un manchon électro-soudé après installation du tuyau projeté à l intérieur de la conduite concernée, l ébavurage et toutes suggestions. - Le forfait : 17 Alimentation provisoire en ø 50 PEHD : La fourniture et mise en œuvre d une conduite aérienne en PEHD ø 50 mm pour alimentation provisoire. Il comprend les raccordements sur un tuyau PEHD ø 75 existant et l alimentation de 2 branchements particuliers. 18 PV prix 6 pour installation dans tuyau existant : La plus-value sur le prix 6 pour mise en place d un tuyau PEHD ø 25 à 75, à l intérieur d une conduite existante ø 40 à 125 mm utilisée comme fourreau, y compris toutes précautions permettant d éviter la détérioration de la conduite projetée et toutes suggestions. 18-1 Pour un tuyau ø 25 sous PVC ø 40 mm, par longueur de 100 m : 6

18-2 Pour un tuyau ø 32 sous PVC ø 50 mm, par longueur de 100 m : 18-3 Pour un tuyau ø 50 sous acier ø 80 mm, par longueur de 50 m : 18-4 Pour un tuyau ø 50 sous acier ø 125 mm par longueur de 50 m : 19 Obturation de conduite : L obturation en tranchée d une conduite de diamètre 80 à 125 mm, abandonnée après raccordement des nouvelles canalisations ou utilisée comme fourreau, au moyen de mousse expansive, de manière à éviter l intrusion des matériaux et l affouillement des remblais. 19-1 Pour une conduite jusqu au ø 80 mm : - L unité : 19-2 Pour une conduite ø 125 mm : - L unité : 20 Regard préfabriqué 1000 x 1000 : La fourniture et pose d un regard préfabriqué 1000 x 1000 série chaussée y compris terrassement, éléments verticaux, réservations pour passage de conduite ø 75 mm maxi, dalle de couverture et tampon fonte - Classe B125, ouverture utile DN 600 mm minimum fonte pleine - pour une profondeur de 1,50 m par rapport au radier en gravier sur 0,10 m d'épaisseur, y compris le rebouchage au moyen d un matériau souple, type mousse de polyuréthane. Aucun contact béton/tuyau ne sera toléré. L'évacuation des matériaux en excédant est réputée incluse dans le prix du regard. 21 Regard préfabriqué 1500 x 1500 : La fourniture et pose d un regard préfabriqué 1500 x 1500 série chaussée y compris terrassement, éléments verticaux, réservations pour passage de conduite ø 75 mm maxi, dalle de couverture et tampon fonte - Classe B125, ouverture utile DN 600 mm minimum fonte pleine - pour une profondeur de 1,30 m par rapport au radier en gravier sur 0,10 m d'épaisseur, y compris le rebouchage au moyen d un matériau souple, type mousse de polyuréthane. Aucun contact béton/tuyau ne sera toléré. L'évacuation des matériaux en excédant est réputée incluse dans le prix du regard. 7

22 Regard compteur compact isotherme : La fourniture et pose d'un regard compact, isolé et pré-équipé pour un compteur d'eau, d'un modèle agréé, composé d'un corps, d'une rehausse, d'un bouchon de fermeture en matériaux isolant, d'un ensemble de comptage avec clapet anti-retour équipé de purges et robinet coudés, manchette, raccords et étriers de fixation. Il comprend l'exécution des terrassements en déblai et remblai et les raccordements électro-soudés de part et d'autre du regard pour PEHD ø 25 à 32 mm. 23 Té ø 60/40 à brides : La fourniture et la mise en œuvre d un té fonte à brides PN16, GN10 de diamètre 60 mm et sortie 40 mm, en tranchée ou sous regard, y compris le calage, les joints, la boulonnerie, la protection anticorrosion et toutes sujétions. - L unité : 24 Bouche à clé complète, tête réglable : La fourniture et pose d'une bouche à clé complète pour robinet-vanne ou de prise en charge avec tête réglable en hauteur en fonte ductile, pour chaussée d'un poids minimum de 14 kg, Hauteur totale 18,5 mm, tube allonge de 1 m à collerette en fonte, cloche ou tabernacle ciment, y compris massif de protection autour de la tête. 25 Déplacement d un réducteur de pression et équipements ou d un PI ø 65 mm : Le démontage de l ensemble «Robinet-vanne, filtre à boue, mono-stab aval ø 65 mm» d un regard existant et l installation dans un regard projeté, y compris les 2 brides ø 75 PEHD et toutes suggestions ou d un poteau d incendie ø 65 mm et son installation sur un robinet-vanne projetée (prévu au prix 11-2). - Le forfait : 8

26 Installation d un ø 32 PEHD sans tranchée : La mise en œuvre d un tuyau PEHD ø 32 sans tranchée à l intérieur une conduite PVC ø 40 existante sous une voie communale, y compris toutes suggestions. Ce prix ne comprend pas la fourniture du tuyau et les puits de part et d autre de la route. 27 Fourniture et pose de traceur : La fourniture et la pose d un boitier de repérage et d informations sur les points singuliers du projet, au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau mise en œuvre, sans que sa profondeur n excède 1,30 m. Ce boitier sera renseigné ultérieurement par le maître d ouvrage et devra donc apparaître sur les plans de récolement. - L unité: 28 Fourniture d'un plan de récolement : L'établissement des dossiers prévus aux articles 72 du fascicule 71 et au fascicule 70, en conformité avec l'arrêté interministériel du 21 janvier 1980 et l'instruction du 28 janvier 1980, sur la base du cadastre digitalisé, en coordonnées Lambert 93 pour la planimétrie et NGF 69 pour l'altimétrie, au format DXF, PDF, Shape et compatible EDITOP. La précision est fixée à 10 cm en X, Y et à 5 cm en Z. Il est prévu 2 jeux de plans avec cartouche et un exemplaire sur support informatique. 29 Fonçage ou forage sous RD1075 ou voie SNCF : Le fonçage ou le forage sous la RD1075 ou la voie SNCF pour mise en place d un tube ø 100 mm, minimum, qui accueillera une conduite ø 50 PEHD. Ce prix ne comprend pas l exécution des puits de part et d autre des ouvrages à protéger, mais intègre l amenée à pied d œuvre des engins et matériels nécessaires, le repliement et toutes suggestions. 29-1 Pour une traversée de la RD1075 à Gerbaud de Saint-Michel-lès-Portes, sur 10 mètres linéaires : - Le forfait : 29-2 Pour une traversée de la RD1075 et de la voie SNCF à La Motte de Sinard, sur une longueur totale de 33 mètres : - Le forfait : 9

30 Ensemencement : L'ensemencement des terrains, y compris coupe de l herbe, hersage, roulage, épierrage minutieux. Les surfaces ensemencées sont définies par le maître d'œuvre au niveau de l'élaboration du devis estimatif. Elles intègrent la zone de passage de la conduite et la zone d'occupation temporaire en fonction de la profondeur et de la nature du terrain. - Le mètre carré : 10