RAPPORT SUR L AVANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HASSAN II DE FES



Documents pareils
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF / AGENCE ANAPEC REGIONALE FES BOULEMANE. ( R.D.C & MEZZANINE AVEC 4ème ETAGE ) P.U / HT

30 MAI 1 er JUIN 2011 PARIS

L HABITAT. Technologie 5ème

DETAIL ESTIMATIF CABINET ARCHITECTURE AMENAGEMENT BOUBAD SAID AGENCE DE TAROUDANNT. Prix unitaires en hors T.V.A.

CREATION D UN GROUPE SCOLAIRE

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL

Institut Technique de Formation Professionnelle en Bâtiment, Travaux Publics et Génie Civil (Privé) Plan de Formation

ASSURE 1- NATURE DE L ENTREPRISE : EURL SARL SA ETS ENTREPRISE MR AUTRE NOM DE L ENTREPRISE : NOM ET PRENOM DU GERANT :

Mieux connaître le secteur du bâtiment

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT

Questionnaire auto-entrepreneur Assuré

Programme des épreuves des concours externes de recrutement des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation

Questionnaire. Date d effet souhaitée : Nom de l entreprise à assurer : Nom et prénom du gérant : Adresse de l entreprise : Tél.

Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m²

Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné :

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES

CAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE

Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires

ARSEAA LES MARRONNIERS

SURFACES ET EFFECTIFS

Impôts TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment

LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)

MAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne

Zone Industrielle. Kehlen... 1

Cours de Structures en béton

NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE

CONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA SAINT MARTIN

Table des matières générale 1)

DEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE DECENNALE ET R.C. PROFESSIONNELLE ENTREPRISE DU BATIMENT IDENTITE DU PROPOSANT

ANNEXE. Table des activités. C:\Users\Maxime\Desktop\table nomenclature activites doc

Organiser, plannifier

Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil

COMPTE RENDU DE LA REUNION OPC CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME DE CARACTERISATION DES MATERIAUX PLA.CA.MAT A PESSAC

N 5 SUPERSTRUCTURE. Enveloppe Seconde œuvre. Arezou MONSHIZADE MOBat

QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE CONTRACTANTS GENERAUX

Observatoire de la MEF

43 TRAVAUX DE CONSTRUCTION SPÉCIALISÉS 43.1 DÉMOLITION ET PRÉPARATION DES SITES Travaux de démolition Travaux de préparation des sites

PROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3

PROGRAMME D INVESTISSEMENT * * *

Chantier I.F.P.E.C. / Lille. Trophées de la Construction Bois 2009 CNDB Nord BAT Région Nord Pas de calais Picardie U.E.F.E.D.R.

N 15 PLOMBERIE /CHAUFFAGE SUJET

QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des entreprises de construction

CARNET DE SANTE LYCEE COLBERT A MARSEILLE. Destinataires : AREA M. SIRON

«RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux. Date d édition : 1 septembre 2014

Un mode opératoire unique : le 5D Process

Nom ou dénomination commerciale : Adresse : suite Code Postal : [ ] Ville : Tél. :

Plancher chauffant avec revêtement de sol

Isolation de conduites à base d'amiante

QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE et PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2. Ensemble de 11 villas Rue traversière MILLERY

RESIDENCE LE GRAND BORNAND

800_Pajol Cpt au inclus. Complexe Sportif PAJOL SOLUTION RADIER. Finitions Scellements et calfeutrements Coulage plancher.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

6150, 6166 Route 112, Ascot Corner, Qc., J0B 1A0

«Photographie statistique» des entreprises parisiennes engagées dans le secteur de la construction en 2008 et 2009

LISTE DES CONTRATS CONCLUS Régis par les dispositions du Code des Marchés Publics

Grands Magasins et Magasins Multi-Commerces

GLEIZE ENERGIE SERVICE

MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : 29, RUE DES MONTEES 13, RUE DESCARTES ORLEANS CEDEX 2. Mars 2009

STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE

LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU

LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS

Les bâtiments modulaires

SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE

NOM : PRENOM : LEA Martin Luther King. Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi?

Imprimé sur papier recyclé NOTICE DESCRIPTIVE

Normes de subventionnement pour travaux de conservation et restauration des bâtiments mis sous protection

4 - LES VOLS SUR LES CHANTIERS

Entretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura. Prestations Menuiseries intérieures.

DOUBLE PARK ECO «La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE

Appartements T2 T3 T4

DPGF MARCHE LOT PEINTURE

Le bâtiment face à l inondation

HABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION

SOLUTIONS POUR LA PLOMBERIE. Système de canalisation pré-isolée Uponor

MARCHES Arrêté Article 138 C.M.P.

Crédits d impôt énergie TVA réduite à 7% Prêt à taux zéro 2012

Amanlis le 10 mai 2014 AUDIT THERMIQUE EHPAD LANGOURLA

«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux. Date d édition : Janvier 2014

BUREAUX D ETUDES THERMIQUES

SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS

MONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41

MACONNERIE/GROS OEUVRE

D i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE. e n m a t i è r e s p o r t i v e. Les équipements sportifs

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI AGENT D ENTRETIEN DU BATIMENT

RAPPORT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. Rapport de vérification à l'intention des assurés du programme d'assurances Sékoia

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

FICHE TECHNIQUE POSTE METALLIQUE

guide lot CVC Points de vigilance à l usage des conducteurs de travaux EG ENTREPRISES GÉNÉRALES DE FRANCE BTP

>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE

Le financement du projet

05/11/2009 Proc.Adapt. Fourniture de fioul Lot 1: Fourniture de fioul LA MURE BIANCO 69626

Catalogue de répartition frais entretien - investissements (Etat au )

>I Maçonnerie I Escaliers

BÂTIMENTS / TRAVAUX PUBLICS TRANSPORT, SERVICES ET COMMERCE INTERNATIONAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS

LES NOUVELLES RÈGLES DE TVA POUR LES SOUS- TRAITANTS DE TRAVAUX IMMOBILIERS

Antenne du Conseil Général de l Aude à Limoux

Transcription:

ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EUIPEMENT ET DU TRANSPORT DIRECTION DES EUIPEMENTS PUBLICS AMENAGEMENT PROVISOIRE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HASSAN II DE FES RAPPORT SUR L AVANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HASSAN II DE FES 28/02/2007

Introduction La nécessité pour la région de Fès-Boulemane de disposer d une infrastructure hospitalière universitaire à la hauteur des besoins de cette importante région a entraîné la programmation et le lancement par le ministère de la santé d un projet de CHU appelé à constituer avec la faculté de médecine un pôle de développement sanitaire et médical (services cliniques et médico-techniques hautement spécialisés, formation, recherche) pouvant parfaitement rayonner sur une partie des autres régions du royaume. Le programme et la partie architecturale de ce projet ont été élaborés à l usure de plusieurs séances de travail qui ont abouti au lancement des marchés de la première Tranche, comprenant le bâtiment Hôpital des spécialités et accueil des urgences, le bâtiment laboratoire central et consultation externe, selon le calendrier ci-après : En fin Novembre 2001, le lancement du marché du lot n 1 terrassement, gros œuvre, étanchéité, revêtement et faux plafond, les travaux afférents à ce lot ont été entamés le 30/04/2002. Actuellement l avancement des travaux de structure du lot GO est de 100%, ce marché a été résilié le 20/11/2006. En début du mois d octobre 2003, le lancement du marché du lot n 2 : construction de la galerie technique des locaux techniques, préurgences, revêtement et faux plafond, les travaux afférents à ce lot ont été entamés le 22/03/04. l Avancement des travaux de ce lot a atteint 61% au moment de la résiliation du marché de ce lot le 22/11/2006. En début du mois d octobre 2003, le lancement du marché du lot n 4 : plomberie, production vapeur et protection incendie, les travaux afférents à ce lot ont été entamés le 01/03/04, leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux de ce lot est de 80%. En début du mois d octobre 2003, le lancement du marché du lot n 3 : courant fort, les travaux afférents à ce lot ont été entamés le 22/03/04, leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux de ce lot est de 80%. Les travaux afférents au lot fluides médicaux ont été entamés le 16/08/04, et leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux de ce lot est de 82%. Les travaux afférents au lot ascenseurs ont été entamés le 16/08/04, et leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux est de 95 %. 2

Les travaux afférents au lot menuiserie ont été entamés le 01/11/04, et leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux de ce lot est de 65%. Les travaux afférents au lot courant faible ont été entamés le 16/11/04, et leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux est de 70 %. Les travaux afférents au lot Climatisation, ventilation, désenfumage et traitement d air dans les zones à risque ont été entamés le 10/03/05, et leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux de ce lot est de 75% ; Les travaux afférents au lot Sécurité Technique du Bâtiment ont été entamés le 03/10/05, et leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux est de 46 %. Les travaux afférents au lot peinture ont été entamés le 05/12/05, et leur achèvement est prévu en fin 2007. le marché relatif à ce lot a été résilié le 22/11/2006 avec un avancement des travaux de 13 % l achèvement des travaux de peinture est assuré dans le cadre du lot N 1-1. Les travaux afférents au lot Voirie ont été entamés le 10/01/06, et leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux est de 48 %. En mois de Novembre 2006, le lancement du marché du lot n 1 bis : Achèvement des travaux de revêtement plafond, les travaux afférents à ce lot ont été entamés le 11/12/2006, leur achèvement est prévu en fin 2007. Actuellement l avancement des travaux de ce lot est de 55% ; En mois de Décembre 2006, le lancement du marché du lot n 1-1 : Achèvement des Travaux de Gros œuvre Étanchéité Revêtement - Faux plafond - Assainissement et Peinture. L achèvement total TCE du projet est prévu à la fin de l année 2007 conformément au planning prévisionnel de réalisation. La Deuxième tranche du projet, comportant les bâtiments : Oncologie, médecine nucléaire, Administration du CHU, Unité de vie, Annexe morgue et régies d accueil, sont démarrés au mois de décembre 2006 suivant le calendrier suivant : Au mois de Juillet 2006, le lancement du marché du lot n 1 GO,Etanchéité,Revêtement, Faux Plafond, Peinture, Assainissement et voiries - 2ème Tranche, les travaux afférents à ce lot ont été entamés le 08/12/2006, leur achèvement est prévu en fin 2008. Actuellement l avancement des travaux de ce lot est de 10% 3

Rappel de la consistance générale du projet La réalisation du CHU de Fès est prévue en deux tranches : 1 tranche 2 Tranche Bloc A : Hôpital des spécialités et accueil des urgences ; Bloc G : Hôpital mère et enfant ; Bloc I et J : Laboratoires et consultations Externes. Bloc H : Oncologie et médecine nucléaire ; Bloc L : Administration ; Blocs M,N,O : Unité de vie, régies, Annexe morgue. La surface hors œuvre initiale du projet évaluée par le maître d ouvrage sur la base d un ratio moyen de 50 m 2 par lit était de 50 000 m². Le passage du programme au projet architectural a engendré des ajustements importants des surfaces portant la surface hors œuvres totale à réaliser à 80 000 m². Soit plus de 60% (voir tableau ci-dessous) : Tableau 1 : comparaison des surfaces du projet avec celles prévues par le programme BLOCS 1 ère Tranche hôpital des spécialités, services généraux et morgues hôpital mère et enfant laboratoire consultations externes Locaux Techniques Surfaces programme initial (1) 37.000 m² Surfaces programme révisé 43.096 m² Surface projet (2) 45.060 m² Ecart de surface (2) (1) 11. 750 m² Non prévu Non prévu Non prévu 10.564 m² 2254 m² 1449 m² Non prévu 18.579 m² 2.458 m² 2.474 m² 2.000 m2 Sous total 1 ére tranche 48 750 m² 57 363 m² 70 571 m² 21 821 m² 2 ème Tranche Oncologie Médecine nucléaire unité de vie administration régie d accueil 1250 m² Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu 3502 m² Non prévu 1002 m² 1153 m² 120 m² 3780 m² 678 m² 1002 m² 1926 m² 145 m² Sous total 2 éme tranche 1 250 m² 5 777 m² 7 531m² 6 281 m² Total 50 000 m² 63 140 m² 78 102 m² 28 102 m² 4

Estimation du projet Le coût estimatif total pour la réalisation des travaux du projet dans sa configuration finale s élève à environ 489 millions de dirhams, détaillé comme suit : 1ère Tranche : Lot N Désignation des lots Montant du Marché 1* Terrassement gros œuvre étanchéité revêtement et faux plafond 86 923 930,74 1bis Marché achèvement Revêtements 20 458 530.00 2* 1-1 Locaux techniques et galerie, Assainissement, Revêtement et Faux plafond 16 828 709,86 Achèvement de la première tranche 29 925 743,79 Lots secondaires et spécialisés 3 Electricité BT MT 35 094 000,00 4 Plomberie sanitaire, produc eau chaudes et froides, protection incendie et chauffage 44 425 418,33 5 Fluides médicaux 11 834 443,73 6 Courant faible (Télécommunications -Equipement audio visu- Précablage informatique) 12 368 190,13 7* Climatisation ventilation, désenfumage traitement de l air 67 636 700,00 8 Sécurité technique (détection incendie, contrôle accès et vidéo sur, contrôle anti intrusion, GTC 10 604 394,00 9 Menuiserie aluminium, Bois, Métallique 34 252 802,86 10 Peinture 834 414,08 11 Ascenseurs, monte charge et escalator 15 930 770,40 12 Voiries, parking et trottoirs 16 657 418,94 13 14 Equipements cuisines chambres froides- buanderie et morgue 11 009 968,31 Signalisation 900 000,00 15 Branchement 5 600 000,00 Total 1ère Tranche 421 285 435,17 5

2ème Tranche : Lot N Désignation des lots Montant du Marché 1 GORE,Faux plafond, Peinture Assainissement, Voiries 50 233 045,00 2 Electricité CFO,CFA et STB 9 900 000,00 3 Climatisation 5 000 000,00 4 Fluides médicaux 400 000,00 5 Menuiserie aluminium, Bois, Métallique 3 000 000,00 6 Signalisation 120 000,00 Total 2 ème Tranche 68 653 045,00 6

Etat d avancement du projet 1- Etudes : L état d avancement par lot se présente comme suit : 1ère Tranche Désignation des lots APD 1ère Tranche DCE Terrassement gros œuvres étanchéité revêtement et faux plafond Validé Validé Marché achèvement Revêtements Validé Validé Locaux techniques et galerie, Assainissement, Revêtement et Faux plafond Validé Validé Achèvement de la première tranche Validé Validé Lots secondaires et spécialisés Electricité BT MT Validé Validé Plomberie sanitaire, produc eau chaudes et froides, protection incendie et chauffage Validé Validé Fluides médicaux Validé Validé Courant faible (Télécommunications -Equipement audio visuel - Précablage informatique) Validé Validé Climatisation ventilation, désenfumage traitement de l air Validé Validé Sécurité technique (détection incendie, contrôle accès et vidéo sur, contrôle anti intrusion, GTC Validé Validé Menuiserie aluminium, Bois, Métallique Validé Validé Peinture Validé Validé Ascenseurs, monte charge et escalator Validé Validé Voiries, parking et trottoirs Validé Validé Equipements cuisines chambres froides- buanderie et morgue Validé Validé Signalisation Validé En cours 7

2éme Tranche Désignation des lots APD 2ème Tranche DCE GORE,Faux plafond, Peinture Assainissement, Voiries Validé Validé Electricité CFO,CFA et STB Validé Validé Climatisation Validé En cours Fluides médicaux Validé En cours Menuiserie aluminium, Bois, Métallique Validé En cours Signalisation Validé En cours 8

2- Travaux : 1ère Tranche L état d avancement par lot se présente comme suit : 1- Lot G.O.R.E, Faux Plafonds et assainissements (Lots N 1 et 2): ( Marchés résiliés ), avancement des travaux : Prestations Bâtiments % Av. Observations Bâtiments B, C, D, E et F 95 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 Gros- œuvre Maçonneries et enduits Faux plafond En staff lisse Laboratoires et consultations 100 Hôpital Mère et enfant 100 Pré-urgences 100 Local technique - galerie 100 Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 85 Bâtiments A Laboratoires et consultations 100 Hôpital Mère et enfant 85 Pré-urgences 100 Local technique - galerie 90 Bâtiments B, C, D, E et F 85 Bâtiments A 15 Laboratoires et consultations 85 Hôpital Mère et enfant 80 Pré-urgences 60 Reste les rampes d accès. Reste le sous sol de l'hôpital des spécialités. Etanchéité Bâtiments B, C, D, E et F 100 Bâtiments A 5 Laboratoires et consultations Local technique - galerie Pré-urgences Forme de pente 100% Hôpital Mère et enfant 80 La protection de l étanchéité connaît un retard considérable. Faux plafond amovible Hôpital des spécialité Mère et enfant Laboratoire et consultation externe 0% Prestation non entamée Assainissement 60% 9

2- Lot Menuiserie : L avancement Global de ce Lot est de 65%. Prestations Bâtiments % Av. Observations Menuiserie métallique Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 96 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 Laboratoires et consultations externes 100 Hôpital Mère et enfant 100 Pré-urgences 100 Local technique galerie 100 Menuiserie Faux cadres 100 Aluminium Cadres et ouvrants des fenêtres et portes 85 Cadres des placards 96 Menuiserie bois Huisseries métalliques 100 Portes coupe feu ½ h et 1h Reste uniquement la livraison des portes d'entrées principales, les gardes corps métalliques et les grilles de caniveaux des rampes. Ces tâches sont bloquées jusqu'à réalisation des rampes d accès. Les portes coupe feu ½ h et 1h sont approvisionnées sur chantier à 100%. 3- Lot Plomberie - chauffage : L avancement Global de ce Lot est de 80%. Prestations Bâtiments % Av. Observations Evacuation,Alimentation et Chauffage Sanitaire Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 100 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 Laboratoires et consultations externes 100 Hôpital Mère et enfant 100 Pré-urgences 100 Local technique - galerie 95 Les appareils sanitaires ne peuvent être posés qu'après réalisation du revêtement et pose des portes Tout le sanitaire est approvisionné sur chantier. 10

4- Fluides médicaux : L avancement Global de ce Lot est de 82%. Prestations Bâtiments % Av. Observations Canalisation Matériel Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 65 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 70 Laboratoires et consultations externes 100 Hôpital Mère et enfant 72 Tout le matériel est sur chantier et ne peut être posé qu après réalisation du revêtement et pose des portes. Reste uniquement les canalisations des chambres en attente de l application de la première couche de peinture. Les centrales de vide et d air comprimé sont posées. 5- Courants Forts : L avancement Global de ce Lot est de 80%. Prestations Bâtiments % Av. Observations Tubage, Filerie, chemin de câble et pose des câbles Tableau Les postes de transformation Groupes électrogènes et poste transfo. Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 100 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 Laboratoires et consultations externes 100 Hôpital Mère et enfant 100 Pré-urgences 100 Local technique - galerie 100 Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 70 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 50 Laboratoires et consultations externes 50 Hôpital Mère et enfant 50 Pré-urgences 50 Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 100 Consultations externes 100 Hôpital Mère et enfant 100 Pré-urgences 100 Local technique 100 Lustrerie Toute la lustrerie est approvisionnée 30 Pose en cours. 11

6- Courants Faibles : L avancement Global de ce Lot est de 70 %. Prestations Bâtiments % Av. Observations Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des Tubage, spécialités 100 Fillerie, chemin Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 de câble et pose des câbles Laboratoires et consultations externes 100 Hôpital Mère et enfant 100 Appareillage et Equipements Tout le matériel est approvisionné sur chantier. Pose tributaire du lot revêtement 7- Ascenseurs : L avancement Global de ce Lot est de 95%. Prestations Bâtiments % Av. Observations Montes malades Montes charges Ascenseurs Montes plats Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 100 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 Hôpital Mère et enfant 100 Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 100 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 Laboratoires et consultations externes 100 Hôpital Mère et enfant 100 Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 100 Hôpital Mère et enfant 100 Reste pose des tableaux des commandes et les accessoires des cabines 12

8- Climatisation : L avancement Global de ce Lot est de 75% Prestations Bâtiments % Av. Observations Réseau Ventilation Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 100 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 80 Hôpital Mère et enfant 100 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 100 Réseau Hydraulique, Laboratoires et consultations externes 100 Armoire et Hôpital Mère et enfant 100 Ventilo convecteur Galerie 95 Réseau aéraulique Groupe d eau glacé Bâtiments A : Hôpital des spécialités 65 Laboratoires 35 Hôpital Mère et enfant 70 Local technique 90 9- Sécurité Technique du Bâtiment : L avancement Global de ce Lot est de 46%. Prestations Bâtiments % Av. Observations Fourreaux, cheminement et câblages Equipements Bâtiments B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 50 Bâtiments A : Hôpital des spécialités 47 Laboratoires et consultations externes 50 Hôpital Mère et enfant 50 Bâtiment Technique 10 Stations de supervision 0 50% du matériel est approvisionné sur chantier. Câblage de SSI réalisé à 80% Tributaire du revêtement et la pose des équipements des autres lots à superviser 13

9- Peinture : (Marché résilié), avancement des travaux : Prestations Bâtiments % Av. Observations Préparation du support Enduit Couche de peintures extérieures Bâtiments A,B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 70 Hôpital Mère et enfant 80 Laboratoires et consultations externes 100 Bâtiments A,B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 35 Hôpital Mère et enfant 40 Laboratoires et consultations externes 50 Bâtiments A,B, C, D, E et F : Hôpital des spécialités 30 Hôpital Mère et enfant 30 Laboratoires et consultations externes 30 10- Terrassement et Voirie : L avancement Global de ce Lot est de 48%. Prestations % Av. Observations Terrassement 90 Couche d assise 59 Approvisionnée à 100% Mur de Maçonnerie 100 Revêtements 48 Travaux bloqués par le lot GORE 14

2 ème Tranche : L état d avancement par lot se présente comme suit : Lot n 1 : GO,Etanchéité,Revêtement, Faux Plafond, Peinture, Assainissement et voiries - 2ème Tranche avancement 10% Prestations Bâtiments % Av. Observations Gros- œuvre Maçonneries et enduits Revêtements Etanchéité Faux plafond Peinture Bâtiment Oncologie (H ) 2% Bâtiment Médecine nucléaire (H1) 0% Bâtiment Administration CHU (L) 15% Bâtiment Unité de vie (M) 10% Régies et Annexe Morgue (N ; O) 35% Extension galerie Technique 85% Bâtiment Oncologie (H ) Bâtiment Médecine nucléaire (H1) Bâtiment Administration CHU (L) Bâtiment Unité de vie (M) Régies et Annexe Morgue (N ; O) Extension galerie Technique Bâtiment Oncologie (H ) Bâtiment Médecine nucléaire (H1) Bâtiment Administration CHU (L) Bâtiment Unité de vie (M) Régies et Annexe Morgue (N ; O) Bâtiment Oncologie (H ) Bâtiment Médecine nucléaire (H1) Bâtiment Administration CHU (L) Bâtiment Unité de vie (M) Régies et Annexe Morgue (N ; O) Bâtiment Oncologie (H ) Bâtiment Médecine nucléaire (H1) Bâtiment Administration CHU (L) Bâtiment Unité de vie (M) Régies et Annexe Morgue (N ; O) Bâtiment Oncologie (H ) Bâtiment Médecine nucléaire (H1) Bâtiment Administration CHU (L) Bâtiment Unité de vie (M) Régies et Annexe Morgue (N ; O) Assainissement Voiries 15

3- Essais de contrôle : Les essais de laboratoire réalisés sur le chantier ont concerné : - 9 essais de formulation des bétons B1, B2, et B3 relatifs à trois carrières ( Ait Oullal, Azelmad, Boushel ) ; - 40 essais d agréments des matériaux (sable, granulats, tout venant) ; - 296 prélèvements pour essais de contrôle de la qualité de béton ; - 24 essais de contrôle de la compacité du tout venant sous dallage ; - 2 essais d écrasement sur buses CAO ; - 2 essais de résistance sur hourdis ; - 3 essais de résistance sur Briques ; - Essais sur conduites en PVC pour évacuation ; - Essais sur conduites en PPR pour alimentation n EF et EC ; - Essais sur conduites en retube pour distribution EF et EC ; - Essais sur tubes oranges, câbles, fileries et disjoncteurs. - Essais sur menuiserie aluminium - Essais sur Etanchéité. 4- Moyens mis en œuvre sur le chantier : a- Moyens humains Entreprises ualification GORE et Fluide Electricité voirie - Cadres - Techniciens - Autres 1 2 130 2 2 57 2 2 35 Aménag. CHU 2 4 - Laboratoire de chantier Total 134 61 39 6 2 b- Moyens matériels déployés sur chantier : 1 1 - Désignation - Tracto pelle - Pelle - Chargeur -Niveleuse - Camions - Compacteur - Centrale à béton - Grue à tour - Grue mobile Nombre 3 2 2 1 6 1 1 2 1 16

C- Tableau des uantités 1 ère Tranche : lot N 1-bis : Achèvement des travaux de revêtements de la 1ère Tranche : Désignation Unité % prév. Ant. Cumul mois Av. totale Installation de chantier E 1 1 0 1 100 Revêtements Sols en GP m² 45100 10000 15500 25500 55 Revêtements Sols en AD m² 5700 0 0 0 0 Revêtements Sols pour salles blanches m² 3400 0 0 0 0 Revêtements Murs et m² 17650 300 1500 1800 10 paillasses Habillage en Marbre m² 850 300 350 650 76 Etanchéité légère m² 2405 500 600 1100 46 Revêtements en carreau grés pour façades m² 3160 0 0 0 0 Lot Plomberie- Sanitaire Production Eau Chaude- Chauffage Désignation Unité prév. % Cumul totale Ant. mois Av. Installation de chantier E 1 1 0 1 100 Canalisation évacuation ml 13 000 12 780 0 3 400 100 Canalisation alimentation ml 30 300 25 775 0 25775 85 Canalisation distribution ml 47 500 43 200 0 3 760 99 Appareils sanitaires U 1 995 0 0 676 86 Eléments radiateurs U 3 100 3000 0 3000 97 Lot Climatisation Ventilation- Désenfumage Traitement d air Désignation Unité prév. Cumul Ant. mois totale 17 % Av. Installation de chantier E 1 1 0 1 100 Canalisation Hydraulique ml 11 600 9812 0 11 119 95 Canalisation aéraulique M2 8 900 7400 0 7400 83 Gaine pour ventilation ml 6 750 6628 0 6628 98 Gaine désenfumage M² 3 400 3397 0 3397 100 Armoires U 53 53 0 53 100 CTA U 13 5 0 0 38 Ventilo convecteurs U 389 346 0 346 89

Lot Fluides Médicaux : Désignation Unité prév. totale Ant. mois Cumul % Av. Installation du Chantier E 1 1 0 1 100 Tuyauterie ml 24 000 20 860 0 20 860 87 Vannes d arrêt U 270 0 0 0 0 Prise rapides U 2 150 0 0 0 0 Armoires de secours U 13 0 0 0 0 Centrale d oxygène U 1 0 0 0 0 Centrale de protoxyde U 1 0 0 0 0 Centrale d air comprimé U 1 1 0 1 100 Centrale d air comprimé non médicale U 1 1 0 1 100 Centrale de vide U 2 2 0 2 100 Lot Menuiserie : Désignation Unité prév. totale Ant. mois Cumul % Av. Installation du Chantier E 1 1 0 1 100 Faux cadres U 3 404 3 400 0 3 400 100 Fenêtres et portes aluminium U 3 404 2775 0 2775 82 Huisserie U 3 770 3 760 0 3 760 99 Portes coupes feu U 780 676 0 676 86 Porte métallique U 151 20 25 45 30 Grille de défense M2 1 500 600 0 600 40 Main courante Ml 2 900 600 800 1400 48 Lot Voirie : Désignation Unité prév. totale Ant. mois Cumul % Av. Installation du Chantier E 1 1 0 1 100 Terrassement M3 57000 55322 0 55322 97 Mur en maçonnerie M3 1195 1195 0 1195 100 Tout venant M3 15000 8700 0 8700 58 Auto bloquant M2 58000 27800 0 27800 48 Chemin de câble Ml 3710 2960 0 2960 80 18

Lot Ascenseurs : Désignation Unité prév. totale Ant. mois Cumul % Av. Installation du Chantier E 1 1 0 1 100 Préparation des gaines U 1 1 0 1 100 Montes malades U 14 14 0 14 100 Ascenseurs U 10 10 0 10 100 Montes charges U 5 5 0 5 100 Montes plats U 9 9 0 9 100 Lot Courants Faibles : Désignation Unité prév. totale Ant. mois Cumul % Av. Installation du Chantier E 1 1 0 1 100 Tubages E 1 1 0 1 100 Chemins de câble E 1 1 0 1 100 Câblages E 1 0.79 0 0.79 79 Lot Courants Forts : Désignation Unité prév. Totale Ant. mois Cumul % Av. Installation du Chantier E 1 1 0 1 100 Tubages et Filerie E 1 0,98 0 0,98 98 Chemins de câbles ml 8 700 6 015 0 6 015 70 Armoire Divisionnaires E 113 40 0 40 35 TGBT E 3 3 0 3 100 Postes E 4 4 0 4 100 Groupes Electrogènes E 2 2 0 2 100 Equipement Salles opération E 28 16 0 16 57 Appareillages U 18 499 2000 0 2000 11 Lot Sécurité Technique du Bâtiment : Désignation Unité % prév. Cumul Ant. mois Av. totale Installation du Chantier E 1 1 0 1 100 Fourreaux et Cheminements E 1 0.63 0 0.63 63 Câblages E 1 0.49 0 0.49 49 19

2 ème Tranche : Lot n 1 : GO,Etanchéité,Revêtement, Faux Plafond, Peinture, Assainissement et voiries - 2ème Tranche Désignation Unité prév. totale Ant. mois Cumul % Av. Installation de chantier E 1 1 0 1 100 Terrass. en plein masse m 3 22000 500 200 700 3 Terrass. en tranché m 3 4000 1200 500 1700 4 TV sous dallage m 3 1550 0 50 50 3 Dallage m² 3400 0 200 200 6 Béton banché Béton cyclopéen m 3 3702 850 0 850 23 Béton en fondation m 3 1730 200 50 250 14 Béton en élévation m 3 3050 0 10 10 3 Plancher m² 6470 0 300 300 5 Acier t 539 15 12 27 5 Maçonnerie m² 16800 Etanchéité m² 4350 Revêtement m² 14650 Faux Plafonds m² 6300 Assainissement ml 2267 Peintres m² 52578 Voiries m² 27000 20

d- Faits marquants : FAITS MARUANTS Approbation du marché N 1-1 Achèvement des travaux de gros œuvres, Etanchéité, Revêtements et Faux Plafond, Assainissement et Peinture DATE 15/02/2007 21

Situation des crédits alloués Dévolution des marchés Désignation des lots Etudes Etudes Architecturales Titulaire Groupement Berrada Senhaji Bensouda N marché Montant engagé Date de commencer 01/99-00 15 000 000 08/12/00 Etudes techniques TEE & BETEREM FE 65/02 5 772 480 17/02/03 Contrôle technique Socotec FE 74/02 2 754 000 10/03/03 Etude LPEE LPEE 25/002s 1 496 000 09/03/01 Etude Topo Azzouzi BC 45/00 99 600 Travaux 1 ère Tranche : Benlamlih BC 85 200 G.O.R.E.FP Razki 71/2001 99 918 000 30/04/02 Galerie technique Assainissement Razki 56/03 29 418 612 22/03/04 Plomberie et chauffage Thermoenergie 49/03 44 425 418.33 01/03/04 Electricité courants forts tourelec 60/03 35 094 000 22/03/04 Fluides médicaux Air liquide 24/04 11 834 443,73 16/08/04 Ascenseur Otis 25/04 15 930 770,40 16/08/04 Menuiserie Bétra 34/04 34 252 802,86 01/11/04 Courants faibles Neurrone technologie 35/04 12 368 192,51 16/11/04 Peinture Razki 70/04 7 496 320,73 5/12/05 Climatisation Thermoenergie traitement d air et Romania 69/04 69 636 700 10/03/05 Sécurité technique tourelec 4/05 10 604 394 3/10/05 Terrassementrevêtement voirie EKA 18/05 16 657 418,84 16/01/06 Equipement cuisine buanderie morgue Thermoenergie 23/05 11 009 968,31 18/09/06 22

Achèvement des Travaux de Revêtements Achèvement de la première tranche 2 ème Tranche : BADR BETON 23/06 20 458 530.00 11/12/2006 BADR BETON 29/06 29 925 743,79 - GORE FP Peint VRD TGCC 20/06 50 233 045.00 08/12/2006 23

Situation comptable des marchés au 25/02/2007 Désignation des lots Etudes Etudes Architecturales Titulaire N marché Montant engagé Emissions Groupement Berrada Senhaji Bensouda 01/99-00 15 000 000,00 12 398 125,75 Etudes techniques TEE & BETEREM FE 65/02 5 772 480,00 3 617 736,00 Contrôle technique Socotec FE 74/02 2 754 000,00 1 393 243,20 Etude LPEE 1ére tranche LPEE 25/002s 1 637 960,00 767 532.20 Etude Topo 1ére tranche Etude Topo 2éme tranche Azzouzi BC 45/00 99 600,00 99 600,00 Benlamlih BC 55/02 85 200,00 0,00 Benlamlih BC 18/05 55 200,00 0,00 Etude LPEE 2éme tranche LPEE 24/05 700 000,00 0,00 Total Etudes (a) (hors Architecturales) 11 104 440.00 5 878 111.40 Travaux G.O.R.E.FP Razki 71/2001 99 918 000,00 85 896 458,91 Galerie technique Assainissement Razki 56/03 29 418 612,00 16 828 709.86 Achèvement des TRX de Revêtements Badr Béton 23/06 20 458 530.00 6 916 272,72 Voiries E.K.A 18/05 16 657 418,94 11 218 383.84 Plomberie et chauffage Thermo Energie 49/03 44 425 418,33 32 239 067.24 Courant fort Tourelec 60/03 37 942 401,78 25 121 278,93 Fluides médicaux Air liquide 24/04 11 834 443,73 10 470 514.25 Ascenseur Otis 25/04 15 930 770,40 14 472 440,00 Menuiserie Betra 34/04 34 252 802,86 25 768 399.86 Courant faible Neurone Technologie 35/04 12 368 190,13 5 305 061,27 Peinture Razki 70/04 7 496 320,73 575 090,93 Climatisation traitement d air Thermo Energie et Romania 69/04 69 636 700,00 52 879 284.89 Sécurité technique Tourelec 04/05 10 604 394,00 4 106 360,00 Cuisines Buanderie Thermo Energie 23/05 11 009 968,3 6 469 535,64 GORE F P Peint VRD 2 ème TR TGCC 20/06 50 233 045.00 4 112 809,19 Total Travaux (b) 502 112 760,01 302 370 563.55 Autorisation de construire (c) CU Fès Sais -- 382 475,00 382 475,00 Total général (a)+(b)+(c) 513 599 675.00 308 631 149.95 24

Planning prévisionnel de réalisation - Le planning prévisionnel d achèvement de la 1 ère tranche est présenté dans l annexe 1. - Le planning prévisionnel de la réalisation de la 2 ème tranche est présenté dans l annexe 2. 20

Echéancier prévisionnel de lancement des Appels d Offres des lots restants L échéancier prévisionnel de lancement des Appels d Offres des lots restants se présente comme suit : Lot N Désignation du lot Estimation Date prévisible d'o.p 1 ère Tranche 14 Signalisation 900 000 Mars 2007 2 ème tranche 2 Electricité BT MT, CFA et STB 11 500 000 Mars 2007 3 Climatisation 5 000 000 Mai 2007 4 Fluides médicaux 400 000 Mai 2007 5 Menuiserie aluminium, Bois, Métallique 3 000 000 Juin 2007 6 Signalisation 120 000 octobre 2007 21

Annexes Annexe 1 : planning prévisionnel d achèvement de la 1 ère tranche ; Annexe 2 : planning prévisionnel de la réalisation de la 2 ème tranche ; Annexe 3 : Photos. 22

Vues Hôpital des Spécialités 23

Vues Hôpital des Spécialités (En Haut : Construction des Rampes d accès) 24

Vue Hôpital Mère et Enfant Vue Terrasse Hôpital Mère et Enfant 25

Vue Laboratoire central et Consultations Externes 2 ème Tranche : Construction Régie d accueil Centrale 26

2 ème Tranche : Construction du Bâtiment Hôpital d Oncologie 2 ème Tranche : Construction du Bâtiment Administration du CHU 27

2 ème Tranche : Construction du Bâtiment Unité de vie 28