PIECE C : NOTICE EXPLICATIVE. Chapitre 4 : Phasage des travaux. Page 157 sur 310

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PIECE C : NOTICE EXPLICATIVE. Chapitre 4 : Phasage des travaux. Page 157 sur 310"

Transcription

1 CHAPITRE 4 : ORGANISATION ET PHASAGE DES TRAVAUX Page 157 sur 310

2 1. Les principes généraux d exécution Les travaux de réalisation du tram-train sur la section en voie nouvelle entre Epinaysur-Orge et Evry vont entraîner inévitablement des perturbations sur le fonctionnement urbain (aspects circulations et déplacements en général) et sur le cadre de vie des riverains des communes traversées. Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et sont prises en compte dans l organisation du futur chantier. Concernant les travaux sur le Réseau Ferré National, entre Massy et Epinay-sur-Orge, l ensemble du chantier sera réalisé à l'intérieur des emprises ferroviaires, hormis la réalisation de l ouvrage de franchissement inférieur de la ligne Paris-Orléans et des gares nouvelles (ZAC de la Bonde et Champlan). Pour ce qui concerne les travaux de génie civil ouvrages d'art, terrassement, les installations de chantier seront réparties sur le tracé et constituées de petites unités adaptées à la taille des chantiers élémentaires (chantier construction d'un ouvrage, d'un remblai, ). Pour l'évacuation des matériaux non réutilisables, comme pour l'approvisionnement des matériaux pour remblais et structures d'assise, le mode ferroviaire sera privilégié autant que possible, dans la mesure où il s'avèrera globalement le plus pertinent. 1.1 Le déroulement des travaux Du point de vue des riverains, le chantier comprend cinq phases principales nécessaires à la réalisation du projet : la déviation des réseaux, la réalisation de la plate-forme tram-train et des ouvrages d art, les travaux ponctuels, les aménagements de voirie et finitions, les équipements et essais. Certaines tâches pourront avoir lieu en parallèle (travail sur secteur). Les modalités d avancement des travaux seront retenues à l issue des études de conception. La réalisation du projet peut être sous-divisée en plusieurs phases de chantier nécessaires à la réalisation de la ligne de tram-train : aménagement de voirie, placement et déplacements de stations, pose de la ligne aérienne de contact... Pendant toute la durée du chantier, la circulation et les accès des riverains seront maintenus ainsi que les services obligatoires (eau, électricité, gaz, téléphone ). Des accès seront nécessaires pour approvisionner les chantiers à partir des voies ferrées de la Grande Ceinture par engagement de trains de travaux, si l utilisation de ceux-ci s avérait nécessaire et préférable à un acheminement routier. Etant donnée la configuration du site (section de 10km comprenant peu de voies secondaires), la formation des trains de travaux (chargement des matériaux et matériels) pour l'approvisionnement des chantiers serait localisée en gare de Massy-Palaiseau où des voies de garage ou de service pourront être utilisées. (Il est toutefois nécessaire de vérifier que ces voies ne sont pas utilisées lors des travaux CASTOR effectués sur le RER C les mois de juillet et août de chaque année). Les travaux d'aménagement des gares existantes ou de nouvelles gares seront réalisés et phasés en cohérence avec les travaux ferroviaires. Les modalités d avancement des travaux seront retenues à l issue des études de conception. Page 158 sur 310

3 1.2 Les travaux préparatoires La réalisation des travaux préparatoires préalablement au début des travaux est indispensable. Il s agit notamment : de réaliser les voiries provisoires, de déplacer ou aménager les réseaux enterrés, de déplacer les clôtures, de supprimer les émergences (poteaux, pub, mobilier urbain ) dans les emprises du projet, d'aménager les carrefours provisoires (voirie, signalisation ), d installer les bases travaux. Le projet se développe sur le domaine routier public et sur le domaine privé. Les acquisitions nécessaires des terrains privés se feront dans le cadre de la DUP et les propriétaires dont les terrains seront nécessaires au projet seront indemnisés. 1.3 Les travaux avec contrainte de circulation ferroviaire Les contraintes liées aux travaux de la section de voie nouvelle du tram-train, entre Epinay-sur-Orge et Evry, porteront sur les difficultés à maintenir un fonctionnement urbain et à limiter les impacts sur le cadre de vie des riverains (maintien de la circulation lors des déviations de réseaux, des interceptions de voiries et de trottoirs, maintien des activités commerçantes ). Les travaux d adaptation de la section circulée sur le réseau ferré national, entre Massy et Epinay-sur-Orge généreront moins d impact sur le fonctionnement urbain, par contre d autres difficultés seront à prendre en compte, en particulier le fait qu ils seront réalisés sous exploitation. Les travaux avec impact sur la circulation des trains sont de deux ordres : les travaux de modification de la Grande Ceinture, les travaux à proximité des voies de la Grande Ceinture avec risque sécuritaire sur le trafic et les installations. Le déplacement des réseaux enterrés doit être réalisé, sauf cas particulier, préalablement aux travaux du projet. Chaque gestionnaire de réseau est maître d ouvrage pour la déviation de ses propres réseaux et fait appel à des entreprises spécialisées, agréées et recommandées par son administration propre. Chaque fois que nécessaire, des passerelles et ponts routiers sont placés pour assurer la continuité des cheminements piétons et de la circulation routière. Certains d entre eux, comme l assainissement par exemple, entraînent d importants travaux de tranchées profondes avec mise en œuvre de blindage et évolution d engins lourds. Ces chantiers sont aussi encombrants et pénalisants pour la circulation et l environnement que ceux des futures voiries. Les travaux concernent principalement : la réalisation des blindages et fouilles des ouvrages et murs de soutènement situés dans la zone dangereuse (1,50m du rail) et à moins de 3m des installations sous tension, les travaux de modification des installations de la Grande Ceinture (artère câble de signalisation, caténaires, voies), les terrassements et ouvrages situés à l intérieur du cône de stabilité de la Grande Ceinture. Les dispositions seront prises pour réduire l impact des travaux sur la circulation des trains RER et, dans la mesure du possible, des trains de fret. Le chapitre suivant décrit ces impacts pour chacune des zones de travaux, il s agit principalement de ralentissement ou d interruptions de trafics. Néanmoins, des installations temporaires de contresens permettant d assurer le report de circulations de la voie 1 de la Grande Ceinture sur la voie 2 (et inversement) ou des itinéraires de substitution pourront également être mis en œuvre. Ces aménagements devront être définis lors des phasages de travaux entre l activité Fret, l exploitant de la ligne C du RER (SNCF Transilien), le gestionnaire d infrastructure délégué (SNCF) et RFF (notamment le service d attribution des sillons). Page 159 sur 310

4 1.4 La préparation du site pour les travaux de la ligne nouvelle Une largeur de référence sera retenue pour l aménagement de la section courante (traitement des voiries, trottoirs et espaces publics). Ceci ne signifie pas que les emprises du chantier seront systématiquement sur toute la largeur, les travaux se dérouleront par phase, selon un chronogramme général. Le tram-train Massy-Evry s insère en grande partie dans le talus longeant l A6 ou dans des zones peu urbanisées. Néanmoins, trois secteurs particuliers demanderont une attention particulière quant au phasage des travaux avec les circulations : le franchissement à niveau de la RD257 à Epinay-sur-Orge juste après le débranchement ; le réaménagement de l échangeur de l A6 et de la RD445 à Viry-Châtillon ; l arrivée sur Evry. En règle générale, les travaux s effectueront selon la méthode de caissons décalés. Une voirie sera coupée le temps d effectuer les travaux sur cette zone, puis la circulation sera ensuite basculée sur cette voirie neuve, pour permettre le démarrage des travaux d aménagement en plate-forme et sur la voirie opposée. Pour les rues adjacentes et accès aux propriétés, un raccordement est prévu aux trottoirs et voiries existantes. Les trottoirs, même en phase chantier, restent praticables pour les riverains et les piétons avec un transit sécurisé par des barrières. 1.5 Les traversées de carrefour Les traversées de carrefours entraînent les impacts les plus forts sur le flux de circulation. D une manière générale, lorsque la taille du carrefour le permet, les travaux se déroulent par phase en demi-carrefour. La plate-forme tram-train est réalisée de manière la plus avancée possible dans le carrefour, tout en maintenant le maximum de voies de circulation. Puis une fois la voie posée sur la plate-forme, une voirie provisoire est réalisée pour le basculement de la circulation sur la plate-forme réalisée pour que les travaux sur l autre demi-plate-forme puissent se faire. Pour les carrefours giratoires, une étude sera faite en fonction de leur diamètre pour essayer d optimiser la fluidité du trafic. 1.6 Délimitation des emprises de chantier Le chantier sera séparé de la circulation par des glissières plastiques continues. Les cheminements piétons seront séparés du chantier par des barrières métalliques pleines d environ 1m de haut, permettant ainsi de bien visualiser ces itinéraires. 1.7 Les travaux ponctuels Il s agit des ouvrages de génie civil, des locaux d exploitation, des sous-stations énergie. Pour leurs installations de chantier, et en fonction de la durée de leurs travaux, ils pourront être organisés en chantiers indépendants. Les palissades, qui devront demeurer un long moment et protègeront des zones dangereuses, seront de grande hauteur (2m) et fixées solidement. 1.8 Les aménagements de voies et finitions Cette phase consistera en la finition de la voirie et des espaces publics adjacents (trottoirs), ces travaux étant réalisés selon un certain programme afin de limiter les emprises et les inconvénients pour les riverains et les automobilistes : pose des candélabres, du mobilier urbain, des panneaux et de la signalisation tricolore. 1.9 Les essais Il s agit de la phase la moins contraignante pour les riverains car elle consiste à mettre en place les derniers équipements et à procéder aux essais d ensemble avec le tramtrain pour vérifier : la signalisation, le système d aide à l exploitation, la priorité aux feux. Pendant cette phase, la voirie est déjà utilisable dans son état futur et opérationnel. Page 160 sur 310

5 2. Les méthodes de construction 2.1 Les travaux de terrassement Les travaux de terrassement concernent la zone de débranchement, les travaux de ripage de la Grande Ceinture le cas échéant et la création de la station ZAC de la Bonde sur le domaine ferroviaire. En milieu urbain sont principalement prévus un remblai de la bretelle d autoroute à Viry, un déblai dans le talus de la Francilienne pour insérer la plateforme et, sur Courcouronnes, le long de l avenue Paul Delouvirrer, un déblai dans le cas où l'ouvrage de franchissement de l autoroute est abaissé. 2.2 Les travaux d ouvrages d art La ligne tram-train est ponctuée de nombreux ouvrages, près d une quinzaine, la plupart étant de nouveaux ouvrages. La localisation précise de ces ouvrages, leur description et les méthodes de construction qui seront employées pour chacun d eaux sont présentées de manière détaillée dans la pièce G «Caractéristiques des ouvrages les plus importants». Les déblais seront effectués et une campagne géotechnique avec analyse des possibilités de réutilisation des matériaux extraits sera conduite en étude d avantprojet. L acheminement des matériaux non réutilisables est prévu par voie ferrée dans la mesure du possible (aucune extraction en grande masse n étant prévue), ou par la route avec une mise en décharge et acheminement dans des centres de traitement des terres adaptés en cas de pollution des sols. Les remblais sont constitués de matériaux sélectionnés (pour l arrière des murs de soutènement et des culées d ouvrage d art) et de matériaux de remblai classique ailleurs, voire de matériaux réutilisés des déblais selon les analyses. Les matériaux sont a priori approvisionnés par engins routiers. Figure 101. Plan synoptique des ouvrages d art (OA Figure 99. Opération de Terrassement Source : Etude d impact sur l environnement du TTNC Figure 100. Opération de remblais Source : Etude d impact sur l environnement de la TLN Ce chapitre reprend uniquement les principes généraux qui seront mis en œuvre durant les travaux pour les ouvrages les plus conséquents. Page 161 sur 310

6 Figure 102. Mise en place de voies sur tabliers auxiliaires Concernant l ouvrage de franchissement inférieur de la voie ferrée Paris-Orléans à Epinay-sur- Orge, les voies ferrées seront posées sur des tabliers auxiliaires qui franchiront la brèche. Leur installation aura peu d impact sur la circulation. Il sera ainsi aisé de creuser le passage inférieur puis de venir insérer le nouvel ouvrage qui aura été construit indépendamment, dans des emprises travaux situées au niveau du parc-relais. L ouvrage de franchissement de la RD257, à Savigny-sur-Orge, sera construit sans interruption de la circulation routière. Plusieurs phases d exploitation de la route sous chantier seront nécessaires de façon à pouvoir conserver le même nombre de voies circulées. Le tablier comportera une structure à poutres préfabriquées. Ces poutres seront mises en place à la grue depuis la plateforme routière sous coupures nocturnes. Les travaux de finition pourront se faire de jour à l abri de ce platelage en place. La photo ci-dessous représente le viaduc actuel contre lequel viendra s insérer le nouvel ouvrage tram-train. L ouvrage supportant la station de Morsang sera réalisé sous circulation. Un schéma d exploitation sous chantier sera étudié en cherchant à réduire les trafics. Il faut prévenir les difficultés de transit au travers d une zone sous chantier. La circulation piétonne est importante. Elle devra être sécurisée et maintenue pendant toute la durée des travaux. Les appuis en bordure de la RD77 se feront avec des restrictions de largeur des voies. Les appuis en dehors se feront avec des occupations temporaires d emprise pour pouvoir y accéder avec les engins de chantier. La dalle sera conçue avec des éléments préfabriqués qui seront posés à la grue pendant des coupures de circulation de nuit. Les travaux de finition se feront à l abri de ce platelage en place. L ouvrage de franchissement de l A6 localisé à Grigny sera lancé à partir du côté Ouest. L estacade au-dessus du deuxième aqueduc sera posée à la grue depuis le coté Est. Une palée provisoire sera présente sur le Terre-Plein Central (TPC) de l autoroute en phase travaux. Cela nécessite donc un élargissement du TPC et un décalage des voies de circulation. Le nombre de voies sera maintenu ou diminué selon la variante retenue (rayons plus ou moins faibles de l ouvrage). L accès à cette palée provisoire se fera depuis l autoroute. Il est également envisagé de mettre en place un tronçon à la grue depuis l autoroute, ce qui nécessiterait la fermeture de celle-ci pendant la durée des opérations (1 nuit). Le passage sous la bretelle d accès à l autoroute depuis la RD31 impliquera de couper la bretelle pendant la phase des travaux. Puis, l ouvrage de franchissement de l A6 à Ris-Orangis nécessitera un déplacement des voies de circulation de l autoroute. Enfin, le dernier ouvrage de franchissement de l autoroute, à Courcouronnes, sera assemblé sur la rive Ouest de l A6 puis lancé par poussage au-dessus de la plateforme autoroutière. Aucune grue ne sera implantée en rive Est, de façon à ne pas impacter le périmètre de protection de la ligne HT. Une palée provisoire sera aménagée dans le Terre-Plein Central (TPC) de l autoroute. En fin de phase de poussage, aucune console ne sera admise en surplomb de la circulation routière. La présence de la palée provisoire permettra de séquencer au mieux les phases de lançage. La procédure de mise en place de la charpente prendra un maximum de 4 nuits de poussage sous coupure de la circulation de l A6. Figure 103. Viaduc ferroviaire avec ses 3 voûtes Page 162 sur 310

7 Figure 104. Franchissement de l autoroute A6 à Grigny Image non contractuelle, représentation indicative de l insertion du tram-train Massy-Evry Page 163 sur 310

8 2.3 Les travaux de superstructures ferroviaires Pour les travaux sur le réseau Ferré national, les matériaux d équipement ferroviaire (ballast, traverses, rail, caténaires, signalisation) seront acheminés par voie ferrée depuis la gare de Massy. Les photos ci-dessous illustrent les 4 étapes de la phase d électrification d une ligne, effectuée suite à la pose de la voie. Des travaux de remaniement de la caténaire sont prévus en gare de Massy, au niveau du débranchement et une nouvelle ligne sera posée dans le cas où la Grande Ceinture est ripée, et dans le talus après le débranchement (dans ce cas, il ne s agira pas de caténaire mais d une ligne aérienne de contact, ou LAC, étant donné qu il s agira du début de la section en voie nouvelle, circulée en mode tramway). 2.4 Les travaux sur le Réseau Ferré National Hypothèses Les travaux à réaliser sur la section du Réseau Ferré National pour accueillir la circulation du tram-train entre Massy et Evry comprennent : Les adaptations en Gare de Massy-Palaiseau (reprise du plan de voies, modifications des postes de signalisation ) Le débranchement du RFN au niveau d Epinay-sur-Orge Le ripage de la Grande Ceinture à Savigny-sur-Orge L ouvrage de franchissement sous la ligne Paris-Orléans La création des gares nouvelles et l aménagement des gares existantes L adaptation des appareils de voie tout au long de la ligne Les cartes présentées en page suivante permettent de visionner la localisation des travaux. Dans la mesure du possible, la majeure partie des travaux seront réalisées le jour. Néanmoins, certains travaux nécessiteront des interventions de nuit, durant l arrêt des circulations RER. Les plages travaux de nuit s étendent sur une durée de 5h (de 0h à 5h du matin Figure 105. Etape 1 - Fouille à la tarière préalable à l'implantatio n des poteaux Figure 106. Etape 2 - Matage des poteaux caténaires Figure 107. Etape 3 - Armement des poteaux Source : Etude d impact sur l environnement TTNC Figure 108. Etape 4 - Déroulage de la caténaire Les travaux de nuit permettent de maintenir la circulation des RER, par contre il est nécessaire de prévoir un ralentissement des circulations Certains travaux devront nécessairement s effectuer avec interruption de la circulation. Dans ce cas, ils seront effectués le week-end pour minimiser les impacts sur la ligne, moins fréquentée les samedi et dimanche. Une demande d interruption des circulations devra être effectuée 3 ans avant le démarrage des travaux auprès du gestionnaire d infrastructure délégué (SNCF) et du service d attribution des sillons RFF. Concernant les travaux de signalisation (redécoupage du block), il est préférable de prévoir une zone de stockage sécurisée pour le cuivre (sauf si les coûts d acheminement du cuivre sur les sites de travaux sont supérieurs au coût de sécurisation de la zone de stockage, dans ce cas il peut être préférable de stocker le cuivre sur plusieurs zones réparties le long de la ligne). Page 164 sur 310

9 2.4.2 Débranchement Les travaux liés au débranchement de la voie ferrée impliquent la pose de 4 nouveaux appareils de voie sur la Grande Ceinture, le remaniement de la caténaire sur la Grande Ceinture et la pose d une section de voie nouvelle tramway tout au long du talus, par l intermédiaire de murs de soutènement. L interface avec les travaux sous maîtrise d ouvrage STIF se situent à la limite entre le talus et la RD257. La section de séparation des deux modes d alimentation électrique est également implantée dans le talus. Accès trains travaux depuis Massy Pose appareils de voie Remaniement caténaire Circulation RER ralentie (60 km/h) Les travaux de pose de la voie nouvelle peuvent se faire de jour, excepté ceux se situant à moins de 1,50m des voies de la Grande Ceinture, qui devront être réalisés de nuit, tout comme la pose des appareils de voie et les travaux de remaniement de la caténaire. Il est nécessaire de prévoir 10 nuits de travail pour chaque appareil de voie. Cette durée comprend l acheminement des appareils, la mise à niveau, la pose, la finition et la libération soit 2 semaines par appareil donc 8 semaines en tout. Les travaux de nuit nécessitent un ralentissement des circulations RER à 60 km/h pendant toute cette durée. Les plages travaux durent 5h (entre 0h00 et 5h00) sur lesquelles il faut compter le temps d acheminement des matériaux (ballast ) et la remise en exploitation de la ligne avant reprise des circulations. Les travaux peuvent également s effectuer sur un long week-end (3 jours) avec interruption de la circulation. Bases travaux (GC + EF) Accès routier (engins de chantier, matériaux ) Pose voie nouvelle et section de séparation Figure 109. Organisation travaux du débranchement du RFN Les travaux nécessitent une bourreuse mécanique lourd (BML) et un train-travaux de ballast avec wagons plats. Des voies de service pour garer les trains sont nécessaires (deux voies de 200m) et dans ce cas l utilisation de voies de service à Massy, ou à Juvisy, semble la solution la plus appropriée. Néanmoins, étant donné la faible surface de travaux, un acheminement routier peut être envisagé. Le talus est suffisamment étendu pour accueillir les bases travaux et permettre le chargement/déchargement des matériaux. Page 165 sur 310

10 2.4.3 Ripage de la Grande Ceinture Le ripage de la Grande Ceinture s effectue sur plusieurs mètres quelle que soit la solution retenue (maintien ou déplacement du poste de gaz). Il n est donc pas envisageable de riper la voie existante, il est nécessaire de poser une nouvelle voie à côté puis de démonter l actuelle. Le phasage des travaux est un point particulièrement sensible, la ligne étant en exploitation et circulée quotidiennement par 44 trains de RER auxquels s ajoutent quelques trains fret. Les travaux de terrassement et la construction de l ouvrage seront réalisés en premier, puis suivra la pose de la caténaire, la pose de la voie et la mise en œuvre des autres équipements (signalisation, télécommunications ). Les travaux effectués en dehors du gabarit limite d obstacle des RER (soit à plus de 1,50m de la voie ferrée) pourront être réalisés la journée. Six semaines de travaux de jour sont nécessaires. Un ralentissement des circulations à 60 km/h sera alors imposé sur la ligne. Une mutualisation avec les travaux du débranchement permettrait d éviter un ralentissement sur une trop longue période. L interruption de la circulation durant un long week-end (3 jours) permettra d effectuer les travaux de raccordement de la nouvelle section de ligne à la Grande Ceinture actuelle. Il est possible qu un second week-end de travaux soit nécessaire pour déposer la voie existante. La faible étendue de la zone des travaux imposent également un phasage précis de l intervention des entreprises. Une ou deux entreprises pourront être localisées sur la base travaux prévue dans les emprises ferroviaires le long de la rue des Rossays. Le phasage pourrait être celui-ci : Ouvrage d art Terrassement Poteaux caténaire / Voie Déroulement caténaire Signalisation / Télécommunications Les surcoûts générés pour permettre l accès au site (accès routier, accès ferroviaire, voire accès aérien ) sont importants, surtout dans le cas où le poste de gaz est maintenu, les contraintes inhérentes à sa présence étant à prendre en compte (localisation, présence de réseaux, risque vibratoire ). Outre ce phasage difficile, les travaux seront également compliqués par les contraintes géographiques du site. En effet, l accès routier est très réduit, la hauteur libre sous l ouvrage de la rue Marc Sangnier est insuffisante pour permettre l acheminement des engins de terrassement, tout comme l ouvrage supportant les voies de la ligne Paris- Orléans de l autre côté au nord. Accès ferroviaire depuis Massy Circulation RER ralentie (60 km/h) Pose ligne nouvelle Raccordement à la GC Bases travaux (GC + EF) A ce stade des études, il est envisagé d installer un passage planchéié provisoire permettant de franchir la voie de la Grande Ceinture depuis la rue des Rossays (côté RD257). Des plages travaux de nuit devront être réservées pour permettre l acheminement des engins de chantier et des matériaux sur la zone des travaux. Les équipements pourront être acheminés par la voie ferroviaire depuis Massy ou Juvisy, ou bien par la route (cette dernière solution étant souvent moins contraignante). Accès routier par passage planchéié (engins de chantier, matériaux ) Raccordement à la GC Nouvel OA Dépose ligne GC actuelle Figure 110. Organisation travaux du ripage de la Grande Ceinture Page 166 sur 310

11 2.4.4 Aménagement des gares existantes et création des gares nouvelles Le scénario d aménagement retenu en gare de Massy consiste à insérer deux voies dédiées tram-train et deux voies dédiées RER C, les deux flux étant séparés. Ce fonctionnement implique de nombreuses modifications des installations de signalisation (de nouveaux itinéraires étant créés) ne pouvant être intégrés aux postes existants. Un poste de signalisation informatique PAI serait donc à créer, les coûts d investissement d un tel aménagement étant plus lourd. Le phasage des travaux devra être mis en cohérence avec les autres projets en cours sur la gare de Massy (le projet Massy-Valenton, le projet de CCR (Commande Centralisée du Réseau), le Schéma Directeur du RERC ) dans le but notamment d éviter des coûts frustratoires. La construction des passages souterrains dans la gare existante de Petit-Vaux et dans les gares nouvelles ZAC de la Bonde et Champlan vont nécessiter deux week-ends d interruption. Lors du premier week-end sera posé un tablier auxiliaire soutenu par des camarteaux. Ainsi, après s être assuré de la «continuité» de cette plateforme provisoire, notamment en matière de nivellement, les travaux de déblais pourront être effectués, de jour et en circulation. L ouvrage sera construit aux abords de la gare (une zone de travaux devra être prévue) puis installé à sa place définitive lors du deuxième week-end d interruption (plusieurs méthodes possibles : ripage sur coussins d air, sur rails ). Le remblai sera effectué par couches successives puis les tabliers auxiliaires seront retirés (hors circulation). Des travaux de nuit pourront être nécessaires, c est pourquoi il faut prévoir une durée totale de près de deux mois nécessitant le ralentissement des circulations à 60 km/h (début un mois avant le premier week-end d interruption et fin deux semaines après le dernier week-end d interruption). La réalisation d un PAI dès la mise en service du tram-train constituerait la première étape de la mise en œuvre du projet de CCR (Commande Centralisée du Réseau). Les travaux d un PAI sont maîtrisés car relativement classiques. Certes, cette solution s appuie sur un réaménagement important du plan de voies de la gare, les travaux de pose de voies et d appareils de voie étant plus importants, mais il s agit de travaux maîtrisés pouvant être réalisés de nuit, sans impact sur la circulation La réalisation du poste informatique s effectue indépendamment de l exploitation de la gare. Il faut compter environ deux ans pour construire le bâtiment, installer tous les équipements de signalisation et effectuer la plupart des essais. Les postes existants SAXBY 1 et 2 et PRS sont intégrés au PAI et peuvent être déposés. Puis, comme pour le cas précédent, un week-end de neutralisation est nécessaire pour la mise en service. La circulation n est pas interrompue durant toute la période mais les aiguilles sont figées dans une position. L interruption se fait uniquement la nuit du samedi au dimanche pour effectuer le basculement. La construction ou le réaménagement des quais pourra se faire de jour, excepté la pose du nez de quai à prévoir en travaux de nuit. Pour les gares existantes, il sera nécessaire de vérifier qu aucune artère câbles ne se situe sous les quais avant de démarrer les travaux d abaissement des quais. Les travaux des gares nouvelles auront des conséquences sur les circulations routières locales. Ils feront l objet d un phasage pour permettre de limiter l impact sur les riverains. Les circulations ferroviaires seront également impactées. Enfin, il sera essentiel d assurer la sécurité du personnel de chantier et des voyageurs durant toute la durée des travaux. La zone travaux et la zone exploitation devront être dissociées physiquement, si cela s avérait impossible par endroit, des travaux de nuit hors exploitation devront être prévus. Page 167 sur 310

12 2.5 L atelier de maintenance et de remisage Le chantier du futur atelier de garage et de maintenance du TTME comprendra les principales phases suivantes nécessaires à la réalisation du projet : La dépollution pyrotechnique éventuelle du site L étude historique de pollution pyrotechnique a mis en évidence une pollution plus que probable du site par des engins explosifs de différentes natures. Depuis 1870 le site a été, à plusieurs reprises, le siège de combats militaires intenses. Durant la première et la seconde guerre mondiale, la gare militaire a été un site stratégique de première importance pour le stockage de munitions et le réapprovisionnement du front. La première étape consiste à démarrer très rapidement une procédure de dépollution pyrotechnique. Cette démarche doit être réalisée dès maintenant pour garantir la réalisation des sondages géotechniques avant le démarrage des études AVP Les travaux préparatoires La réalisation des travaux préparatoires préalablement au début des travaux est indispensable. Il s agit notamment : de réaliser les voiries provisoires du chantier, de déplacer ou aménager les réseaux enterrés, de déplacer les clôtures, d'aménager les carrefours provisoires (voirie, signalisation ), d installer les bases travaux, la délimitation de l emprise travaux : le chantier sera séparé de la circulation (par exemple par des glissières plastiques continues). Le déplacement des réseaux enterrés doit être réalisé, sauf cas particulier, préalablement aux travaux du projet. Chaque gestionnaire de réseau fait appel à des entreprises spécialisées, agréées et recommandées par son administration propre Les travaux de terrassement Le défrichement du site Une grande partie du site de l atelier est couverte de plantes, buissons, arbres même si la vocation du site n est pas d être une zone boisée. La mise en place d une procédure de défrichement sera donc à effectuer très rapidement pour obtenir l autorisation du défrichement pour le site de l atelier. La procédure de défrichement est très fortement liée à la procédure du déminage : l autorisation de défrichement sera à obtenir avant les travaux de déminage. Le défrichement devra par ailleurs être réalisé hors période printanière (pour respecter la période de nidification) et uniquement après la procédure de déminage et de dépollution pyrotechnique pour les raisons de sécurité. Le défrichement (dessouchage des arbres) sera réalisé uniquement après instruction du dossier archéologique pour les éventuelles fouilles de sauvegarde. Les travaux de terrassement du futur atelier TTME comprennent les remblais, les déblais et consolidations. La plateforme du futur atelier sera implantée à un niveau d environ 50cm au-dessus du terrain naturel afin de respecter les contraintes d inondation sur une partie du site. Les déblais seront effectués et une campagne géotechnique avec analyse des possibilités de réutilisation des matériaux extraits sera conduite en étude d avantprojet. L acheminement des matériaux non réutilisables est prévu par la route avec une mise en décharge et acheminement dans des centres de traitement des terres adaptés en cas de pollution des sols. Les remblais sont constitués de matériaux de remblai classique ailleurs, voire de matériaux réutilisés des déblais selon les analyses. Les matériaux sont a priori approvisionnés par engins routiers. Page 168 sur 310

13 2.5.5 La construction du bâtiment de maintenance et des voies sur fosse Les travaux démarreront par les gros œuvres (construction des fondations du bâtiment de maintenance et des voies sur fosse), puis par les travaux de structure permettant d assurer la solidité de la construction. Des sondages auront lieu en phase avant-projet pour connaître la qualité des sols et pour définir le type de fondations nécessaires pour les installations. Le second œuvre, peu visible de l extérieur, rassemble ensuite tous les travaux qui ne concernent pas la structure générale du bâtiment : travaux électricité, plomberie, peinture, revêtement La pose des voies (y compris travaux de signalisation et pose des caténaires) La pose des voies consiste à équiper la plate-forme avec les traverses, les rails, la LAC (Ligne Aérienne de Contact) et la signalisation ferroviaire. Ces travaux seront réalisés pour les faisceaux de remisage et les voies de maintenance à l intérieur et à l extérieur du bâtiment de l atelier Les aménagements de voirie et finitions Cette phase consistera en la finition de la voirie et des espaces publics adjacents : voirie, places de stationnement, trottoirs, aménagement des bassins de rétention et des espaces verts de la plateforme et des abords de l atelier: plantation des arbres à tige et des lisières boisées Les équipements et essais Cette phase consiste à mettre en place les derniers équipements et à procéder aux essais d ensemble avec le tram-train pour vérifier entre autre la signalisation ferroviaire, les équipements de la GTC (Gestion Technique Centralisée) Page 169 sur 310

14 3. L acheminement des matériaux Pour le transport des déblais et l acheminement des matériaux de construction, la complémentarité du mode routier avec toutes autres alternatives modales (mode ferré notamment) est privilégiée par les maîtres d ouvrage. Certains travaux et approvisionnements seront notamment réalisés par train (trains travaux) notamment sur la section entre Massy et Epinay-sur-Orge. Les préconisations en la matière, visant à privilégier l utilisation du mode ferroviaire par rapport au mode routier, seront intégrées aux dossiers de consultation des entreprises. Cependant, comme certains ouvrages du projet ne sont pas situés à proximité immédiate de voies ferrées, le mode routier ne peut être totalement exclu du transport des déblais et reste indispensable pour la liaison entre le chantier et les installations permettant d utiliser les modes alternatifs d évacuation. Les transports de matériaux par la route entraînant de ce fait des passages de camions sur les axes routiers du secteur. Ces véhicules (bétonnières, camions de matériel et matériaux, véhicules personnels des ouvriers) vont augmenter le trafic routier et risquent donc de perturber les conditions de circulation des usagers de la route. Les itinéraires d accès au chantier seront définis en accord avec les municipalités. Un minimum d axes de circulation sera interrompu. Le temps imparti aux travaux sera calculé au minimum. Concernant les convois exceptionnels, les itinéraires traversant initialement les secteurs dont les emprises travaux débordent sur la voirie seront modifiés. Cette modification sera faite en accord avec les transporteurs et selon les capacités de transport des routes de substitution. Les déplacements des convois exceptionnels, nécessaires à la réalisation de certains travaux, s'effectueront dans des plages horaires aménagées en accord avec les services gestionnaires compétents. Les voiries empruntées par les engins de chantier pourront éventuellement subir des dommages et être rendues glissantes. Aussi, la propreté des axes de circulation sera vérifiée par le maître d œuvre du chantier et les chaussés nettoyées en cas de projection de boue. Si nécessaire, une procédure de nettoyage des engins avant leur sortie de chantier pourra être mise en place. Les eaux de lavage devront être épurées avant rejet. Enfin, les voiries empruntées par les engins de chantier seront remises en état à l issue des travaux, si des dommages étaient constatés. L emprise chantier pourra déborder, voire couper, la voirie modifiant ainsi la circulation. D une part, cette zone deviendra alors difficile d accès mais le chantier engendrera aussi de nombreux va-et-vient de camions. On peut également rappeler qu un chantier peut être source d insécurité, notamment au droit des principales voies routières recoupées par les voies d accès au chantier (coexistence circulation générale/circulation propre au chantier). L identification de sites potentiels, permettant d assurer les manœuvres de chargement et de déchargement des trains, prendra en compte la possibilité d accéder en camion au faisceau ferroviaire, l existence ou la possibilité d installer des aménagements pour assurer des manœuvres de chargement/déchargement et la disponibilité de sillons pour le fret sur les voies ferrées. Un plan de circulation sera mis en place pendant la phase de chantier, avec une signalétique appropriée et les accès au chantier seront réalisés le plus efficacement. Un cahier des charges de circulation imposé aux entreprises intervenant sur le chantier sera établi afin d exclure l usage de certaines voies et définir les plages horaires de circulation autorisées, afin de créer le moins de perturbations possible sur le réseau routier, en accord avec les municipalités. Page 170 sur 310

15 4. Les impacts des chantiers 4.1 Les contraintes d ordonnancement du chronogramme La réalisation de l ensemble du chantier, dans un laps de temps minimal, demande que l ordre des opérations soit soigneusement étudié, afin de supprimer ou réduire le plus possible les temps morts. Les autres contraintes d organisation du chronogramme sont les suivantes : prévoir les perturbations consécutives aux travaux, suspendre les activités générant des nuisances pendant les fêtes, les cadences d avancement des chantiers seront adaptées aux conditions d environnement des communes traversées, notamment en ce qui concerne la création des gares nouvelles et la réalisation de l ouvrage sous la ligne Paris- Orléans, afin de préserver le plus possible les activités riveraines dans de bonnes conditions de sécurité. coordonner les travaux avec les projets connexes (notamment le projet Massy- Valenton en gare de Massy) 4.2 La sécurité des chantiers Le risque le plus important sur le chantier provient des dénivellations occasionnées par les tranchées (réseaux, excavations). Pour limiter ces risques, les marchés de réalisation imposeront le respect de la réglementation en vigueur. Pour la sécurité des piétons, diverses précautions seront prises : à savoir la mise en place de barrières tout au long des zones de travaux. 4.3 L information pendant les travaux Les travaux de réalisation du tram-train sur la section du Réseau Ferré National entre Massy et Epinay-sur-Orge vont entraîner inévitablement des perturbations sur le fonctionnement des circulations du RER mais également sur le cadre de vie des riverains des communes traversées. la circulation, du stationnement, de la fonctionnalité des gares actuelles ou encore de l accessibilité aux habitations riveraines. Dans une moindre mesure, des nuisances temporaires (bruit, vibrations, poussières ) pourront être perçues par les riverains. Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et sont prises en compte dans l organisation du futur chantier. Afin d optimiser la phase travaux, les riverains seront informés du déroulement et de l évolution du chantier par de multiples moyens : affichages sur différents supports de communication (plaquette, journaux, sites internet ). Durant les travaux, les dispositions visent à : permettre aux communes traversées par le tram-train de fonctionner de manière satisfaisante malgré les perturbations apportées à la circulation des automobiles et des transports en commun, minimiser la gêne des travaux pour les riverains, habitants ou commerçants, maintenir les services obligatoires (eau, électricité, téléphone ) Effets sur la circulation et les accès riverains La réalisation des travaux (et leur phasage), et le rétablissement des communications locales pourront entraîner des perturbations temporaires des circulations automobiles ou de transports en commun sur le réseau d infrastructures longeant ou interceptant le tracé de la ligne tram-train. Ces perturbations seront particulièrement sensibles et pourront éventuellement entraîner des allongements temporaires de parcours. Des solutions devant amener à minimiser les perturbations du flux routier seront étudiées avec les gestionnaires de la voirie et les communes concernées. La circulation des véhicules de sécurité et d'urgence, ainsi que la desserte des riverains seront maintenues en permanence. Les dispositions concrètes des plans de circulations provisoires (définition des itinéraires alternatifs, conditions d'accessibilité des quartiers, durée des interceptions etc.) seront fixées en concertation étroite avec les collectivités locales et des gestionnaires de voirie. Les impacts du projet seront sensibles pendant la réalisation des travaux sur les infrastructures routières du fait des modes de réalisation précités. En effet, les perturbations de la circulation seront importantes lors des phases de basculement de la circulation et seront accentuées aux carrefours. Les principaux impacts des travaux d aménagement (construction des gares nouvelles et réaménagement des gares existantes) vont se traduire par une gêne temporaire de Page 171 sur 310

16 4.3.2 Nuisances liées aux chantiers Toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour réduire, dans la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières. Concernant le bruit, les véhicules de chantiers respecteront la réglementation en vigueur. Les émissions des engins et matériel de chantier correspondant à des émissions de moteur diesel et de poussières sont difficilement quantifiables et rentreront dans la pollution de fond des émissions issues du trafic local. Ces nuisances seront limitées dans le temps et dans l espace Effets sur les activités et les commerces Dans le cadre d un projet effectué sur les voies publiques, la loi fait obligation aux riverains (habitants et commerçants) de «supporter les inconvénients normaux des travaux exécutés sur les voies publiques à proximité de leur activité». Nonobstant ces dispositions réglementaires, une attention toute particulière sera apportée à l'activité économique des riverains durant le chantier. Les chantiers du tram-train entraîneront immanquablement des nuisances pour les commerçants présents le long du tracé. Il s agira pour les maîtres d ouvrage de réduire et de compenser au mieux ces gênes. L'organisation mise en place permettra d'être à l'écoute des riverains et des commerçants, et contribuera à apporter des solutions aux problèmes engendrés par le chantier : suppression temporaire des places de stationnement pour la livraison, poussière, salissure des façades de boutiques, etc Lorsque les enseignes des magasins seront occultées par les installations et engins des chantiers, des panneaux provisoires pourront être proposés Hygiène et salubrité publique La phase des travaux nécessite la prise en compte de mesure d hygiène et de sécurité vis-à-vis du personnel travaillant sur les chantiers et de mesures à même de garantir la salubrité dans et autour des chantiers. 4.4 Obligation des entreprises Les obligations des entreprises vis-à-vis des nuisances liées à l'exécution des travaux seront définies dans une Notice Environnement imposée contractuellement au cahier des Prescriptions Spéciales de chaque marché travaux. Un Plan d'assurance Environnement sera mis au point par les entreprises et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre avant le démarrage des travaux. Il reprendra en particulier les points ci-après : les horaires de chantier, la propreté des chantiers et voiries, le maintien des activités ou biens des riverains sans préjudice anormal, le respect des itinéraires de chantier, le respect des niveaux de bruit et vibrations, le respect des règles de rejet des eaux de chantier, le respect des règles de protection des eaux et sols, le respect du milieu naturel. Les accès aux commerces seront maintenus pendant toute la durée du chantier afin de permettre la continuité de leur activité. Afin de permettre le ravitaillement des commerces, des aires de livraisons seront mises en place sur les secteurs modifiés. Page 172 sur 310

POINT D AVANCEMENT SUR LES PRINCIPAUX CHANTIERS MARQUANTS DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN D ILE-DE-FRANCE

POINT D AVANCEMENT SUR LES PRINCIPAUX CHANTIERS MARQUANTS DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN D ILE-DE-FRANCE 2014 POINT D AVANCEMENT SUR LES PRINCIPAUX CHANTIERS MARQUANTS DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN D ILE-DE-FRANCE Juin 2014 SOMMAIRE TRAINS/RER RER B Sud 2 MÉTROS Ligne 4 Mairie de Montrouge - Bagneux (phase

Plus en détail

J.9. Annexe DOSSIER D ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D UTILITÉ PUBLIQUE

J.9. Annexe DOSSIER D ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D UTILITÉ PUBLIQUE LIGNE 16 : NOISY CHAMPS < > SAINT-DENIS PLEYEL (LIGNE ROUGE) LIGNE 17 : LE BOURGET RER < > SAINT-DENIS PLEYEL (LIGNE ROUGE) LIGNE 14 : MAIRIE DE SAINT-OUEN < > SAINT-DENIS PLEYEL (LIGNE BLEUE) DOSSIER

Plus en détail

Renouvellement des infrastructures ferroviaires de la ligne Paris - Limoges - Toulouse en gare de Limoges, 25 juin 2009

Renouvellement des infrastructures ferroviaires de la ligne Paris - Limoges - Toulouse en gare de Limoges, 25 juin 2009 Renouvellement des infrastructures ferroviaires de la ligne Paris - Limoges - Toulouse en gare de Limoges, 25 juin 2009 LE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU : UNE PRIORITÉ DE RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE Le Plan de rénovation

Plus en détail

Pose de la passerelle de la future gare «Entzheim-Aéroport»

Pose de la passerelle de la future gare «Entzheim-Aéroport» DOSSIER DE PRESSE 24 juin 2008 Tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont des Vosges Pose de la passerelle de la future gare «Entzheim-Aéroport» Strasbourg, le 24 juin 2008 Dossier de presse Tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont

Plus en détail

LGV SEA : Un projet pas comme les autres. Par Aurélien NEAU LE MAGAZINE D INFORMATION NUMERO 1 / MAI 2013. Environnement Page 8.

LGV SEA : Un projet pas comme les autres. Par Aurélien NEAU LE MAGAZINE D INFORMATION NUMERO 1 / MAI 2013. Environnement Page 8. LE MAGAZINE D INFORMATION NUMERO 1 / MAI 2013 LGV SEA : Un projet pas comme les autres Par Aurélien NEAU Environnement Page 8 Emploi Page 5 Travaux Page 10 SOMMAIRE Le magazine d information de la LGV

Plus en détail

MODERNISATION DE LA LIGNE DIJON-DOLE DOSSIER DE PRESSE 14 AVRIL 2014

MODERNISATION DE LA LIGNE DIJON-DOLE DOSSIER DE PRESSE 14 AVRIL 2014 MODERNISATION DE LA LIGNE DIJON-DOLE DOSSIER DE PRESSE 14 AVRIL 2014 SOMMAIRE UN EFFORT DE MODERNISATION SANS PRECEDENT SUR LE RESEAU NATIONAL... 1-2 PRÉSENTATION TRAVAUX LIGNE DIJON-DOLE-BESANCON.....

Plus en détail

1 Communiqué de presse... p.2 2 Rappel des principaux aspects du projet... p.3 à 5

1 Communiqué de presse... p.2 2 Rappel des principaux aspects du projet... p.3 à 5 Première en France Réouverture de la ligne ferroviaire Nantes- Châteaubriant au trafic voyageurs par tram-train : ouverture commerciale le 28 février 2014 Conférence de presse Région-RFF-SNCF 15 mars 2013

Plus en détail

Tableau 7: Emissions polluantes scénario «futur avec projet 2014»

Tableau 7: Emissions polluantes scénario «futur avec projet 2014» Projet d ensemble commercial Ametzondo Tableau 7: Emissions polluantes scénario «futur avec projet 2014» Remarques : Aucune émission ne sera prise en compte sur le parking pour un fonctionnement dominical.

Plus en détail

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles Rappel : Organisation de la collecte des déchets sur le secteur de SAINT-BRIEUC

Plus en détail

lgv est européenne - 2 ème phase

lgv est européenne - 2 ème phase Grande Vitesse Maître d œuvre lgv est européenne - 2 ème phase france ingénierie environnementale et durable tracé et voie ouvrages d art aériens structures souterraines génie civil signalisation énergie

Plus en détail

Zone pavée destinée aux usagers des autobus et pouvant comprendre un banc ou un abri.

Zone pavée destinée aux usagers des autobus et pouvant comprendre un banc ou un abri. Lexique: Sondage des Actifs Arrêts de transport en commun Nombre d'arrêts munis des commodités mentionnées : Les catégories suivantes reflètent le nombre d'arrêts munis des commodités mentionnées, et non

Plus en détail

Vendredi 22 mars 2013. Prolongement de la ligne B du métro Toulouse > Ramonville > Labège

Vendredi 22 mars 2013. Prolongement de la ligne B du métro Toulouse > Ramonville > Labège Vendredi 22 mars 2013 Prolongement de la ligne B du métro Toulouse > Ramonville > Labège 2 ème phase de concertation publique 25 mars au 12 avril 2013 2 ème phase de concertation publique sur le projet

Plus en détail

Schéma Directeur Accessibilité

Schéma Directeur Accessibilité Schéma Directeur Des services régionaux de transport de voyageurs - Deuxième concertation en Gironde - Contenu de la présentation Rappel des étapes antérieures sur le réseau ferroviaire (Maillage, référentiel

Plus en détail

LES ACTIONS À VENIR EN 2015 SUR LA LIGNE C 12 DECEMBRE 2014 1

LES ACTIONS À VENIR EN 2015 SUR LA LIGNE C 12 DECEMBRE 2014 1 LES ACTIONS À VENIR EN 2015 SUR LA LIGNE C 1 L EXPLOITATION DU SITE DES ARDOINES DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE 2 POINT D ÉTAPE SUR LA RECONSTRUCTION DU POSTE DE VITRY 3 UNE RECONSTRUCTION LONGUE MAIS OPTIMISÉE

Plus en détail

Réunion La Teste ( 08/03/10 )

Réunion La Teste ( 08/03/10 ) Réunion La Teste ( 08/03/10 ) Dès le début notre association a œuvré pour la création d un véritable réseau de transport en commun sur l ensemble du pays du Bassin d Arcachon en prônant le développement

Plus en détail

SCP d Architecture et d Aménagement du Territoire DESCOEUR F & C 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd. 7 juin 2010

SCP d Architecture et d Aménagement du Territoire DESCOEUR F & C 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd. 7 juin 2010 SCP d Architecture et d Aménagement du Territoire DESCOEUR F & C 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd Commune de Coulandon CONTRATT COMMUNAL D AMENAGEMENT DE BOURG FICHE ACTION 1 Aménagement de la route

Plus en détail

COMITE DE LIGNE METRO 13 Compte-rendu de la réunion du 09 octobre 2013

COMITE DE LIGNE METRO 13 Compte-rendu de la réunion du 09 octobre 2013 Direction de l Exploitation Offre Ferroviaire 10-01-2014 Thomas WEHRLE COMITE DE LIGNE METRO 13 Compte-rendu de la réunion du 09 octobre 2013 Présidé par M. Pierre SERNE, Vice-président du conseil régional

Plus en détail

www.igg.fr Tout savoir sur l itinéraire à grand gabarit

www.igg.fr Tout savoir sur l itinéraire à grand gabarit www.igg.fr Tout savoir sur l itinéraire Direction Régionale de l Équipement Midi-Pyrénées Mission Grand Direction Régionale de l'équipement Midi-Pyrénées Cité administrative bâtiment A boulevard Armand

Plus en détail

Stratégie et développement du groupe SOGARIS en logistique urbaine pour l agglomération parisienne

Stratégie et développement du groupe SOGARIS en logistique urbaine pour l agglomération parisienne Stratégie et développement du groupe SOGARIS en logistique urbaine pour l agglomération parisienne Christophe RIPERT, Directeur immobilier, SOGARIS Cette présentation porte sur des exemples concrets d

Plus en détail

Débroussailler autour de sa maison : «une obligation»

Débroussailler autour de sa maison : «une obligation» Guide du débroussaillement règlementaire aux abords des constructions dans le département de Vaucluse Débroussailler autour de sa maison : «une obligation» 2 ème édition Le débroussaillement vous protège,

Plus en détail

Port de Limay-Porcheville. Infrastructures, Services, Multimodalité

Port de Limay-Porcheville. Infrastructures, Services, Multimodalité Port de Limay-Porcheville Infrastructures, Services, Multimodalité Port de Limay-Porcheville, plate-forme incontournable de l Ouest parisien Situé à l Ouest de Paris sur l axe Paris-Rouen-Le Havre, le

Plus en détail

Table des matières... i. Liste des figures...fehler! Textmarke nicht definiert. Liste des tableaux...fehler! Textmarke nicht definiert.

Table des matières... i. Liste des figures...fehler! Textmarke nicht definiert. Liste des tableaux...fehler! Textmarke nicht definiert. Table des matières Table des matières... i Liste des figures...fehler! Textmarke nicht definiert. Liste des tableaux...fehler! Textmarke nicht definiert. Liste des annexes... iv Liste des abréviations

Plus en détail

CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE

CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE CAHIER DES CHARGES AFG CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR RSDG 5 15 décembre 2002 SOMMAIRE 1. - REGLES GENERALES 2 1.1. - Objet du cahier des charges 2 1.2.

Plus en détail

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Accessibilité > voirie et espaces publics Réglementation et mise en oeuvre Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Les références réglementaires Le cadre législatif Loi n 2005-102 du 11 février

Plus en détail

La réglementation et les obligations qui en découlent

La réglementation et les obligations qui en découlent Accessibilité en milieu urbain La réglementation et les obligations qui en découlent Actualités : les BEV La norme Afnor NF P 98-351 relative aux caractéristiques et essais des dispositifs podotactiles

Plus en détail

COT & COGC de Paris Saint-Lazare

COT & COGC de Paris Saint-Lazare Organisme d accueil COT & COGC de Paris Saint-Lazare Interview du 13 Février 2013 avec Richard Goult Mail : richard.goult@sncf.fr Tel : 01 53 42 09 21 Présentation Le Centre Opérationnel Transilien (COT)

Plus en détail

COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE REUNION COMPTE-RENDU DE REUNION Relevé des échanges de la réunion du Comité de Suivi de la Concertation préalablement à l enquête publique du projet Massy-Valenton Ouest. Il est rédigé par le maître d ouvrage

Plus en détail

TRAVAUX D ÉTÉ 2015. Pour vous déplacer cet été sur les RER a et c suivez le guide

TRAVAUX D ÉTÉ 2015. Pour vous déplacer cet été sur les RER a et c suivez le guide TRAVAUX D ÉTÉ 2015 Pour vous déplacer cet été sur les RER a et c suivez le guide UN «GUIDE PRATIQUE» POUR PRÉPARER VOS DÉPLACEMENTS DE L ÉTÉ Pour faire face aux travaux prévus sur les lignes A et C du

Plus en détail

LA ZONE 30. La «zone 30» est un ensemble de voiries à vitesse inférieure à 30 km/h. Elle peut être plus ou moins étendue.

LA ZONE 30. La «zone 30» est un ensemble de voiries à vitesse inférieure à 30 km/h. Elle peut être plus ou moins étendue. LA ZONE 30 DEFINITION 1 «zone 30» section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h.

Plus en détail

Mesures de l état du réseau Domaine Voie Tendances, perspectives et innovations

Mesures de l état du réseau Domaine Voie Tendances, perspectives et innovations Mesures de l état du réseau Domaine Voie Tendances, perspectives et innovations Symposium Infra - Direction de la maintenance du réseau : Régis Ambert, Division Ingénierie de la Maintenance de la Voie

Plus en détail

Roulons En Ville à Vélo

Roulons En Ville à Vélo Contribution au débat public sur la politique des transports dans la vallée du Rhône et l arc languedocien Roulons En Ville à Vélo Pour une prise en compte des modes doux et des transports en commun Notre

Plus en détail

DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU

DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU Annexe A.1 Glossaire 1. Définitions Accord-cadre Area Direction Asset Management-Infrabel Area Direction Traffic Management & Services-Infrabel Bureau Organisation du Trafic-Infrabel

Plus en détail

1 - Ne pas interdire le stationnement sur la chaussée. C'est la meilleure solution.

1 - Ne pas interdire le stationnement sur la chaussée. C'est la meilleure solution. Protection des trottoirs contre le stationnement Jacques ROBIN Deux solutions qui peuvent être complémentaires : 1 - Ne pas interdire le stationnement sur la chaussée. C'est la meilleure solution. 2 -

Plus en détail

DOSSIER Technique de l'exposant. 20 e. congrès français de rhumatologie. 2 3 4 5 Décembre 2007

DOSSIER Technique de l'exposant. 20 e. congrès français de rhumatologie. 2 3 4 5 Décembre 2007 DOSSIER Technique de l'exposant 20 e congrès français de rhumatologie 2 3 4 5 Décembre 2007 P2 P3 / P4 P5 / P6 P7 P8 P9 P10 P11 / P12 P13 INFORMATIONS GÉNÉRALES ADRESSES UTILES STANDS ÉQUIPÉS PAR LA SOCIÉTÉ

Plus en détail

Secteur Paris 13 e - Ivry - Vitry Réunion publique. du 27 novembre 2012. Vitry-sur-Seine

Secteur Paris 13 e - Ivry - Vitry Réunion publique. du 27 novembre 2012. Vitry-sur-Seine Secteur Paris 13 e - Ivry - Vitry Réunion publique du 27 novembre 2012 Vitry-sur-Seine!" Le programme de la réunion 2 Le programme de la réunion Le dispositif de concertation Les acteurs et les objectifs

Plus en détail

LA GARE DE VERSAILLES-CHANTIERS CHANGE DE DIMENSION PRÉFET DE LA RÉGION

LA GARE DE VERSAILLES-CHANTIERS CHANGE DE DIMENSION PRÉFET DE LA RÉGION LA GARE DE VERSAILLES-CHANTIERS CHANGE DE DIMENSION PRÉFET DE LA RÉGION SOMMAIRE Communiqué de presse 3 Les travaux 6 Versailles-Chantiers, état des lieux avant travaux 10 Le phasage 11 Les financements

Plus en détail

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE Asnières bénéficie d'une excellente connexion au réseau de transports en commun de l Île-de-France. Toutefois, le territoire génère de nombreux déplacements motorisés et supporte les déplacements pendulaires

Plus en détail

Une liaison nouvelle pour un transport durable

Une liaison nouvelle pour un transport durable Une liaison nouvelle pour un transport durable www.rff-cfal.info LE CFAL : faits et chiffres Partie NORD 48 km de double voie mixte, fret et voyageurs, reliant la ligne Lyon - Ambérieu-en-Bugey à la ligne

Plus en détail

Nouvel immeuble de bureaux pour la C.U.B - Groupe FAYAT

Nouvel immeuble de bureaux pour la C.U.B - Groupe FAYAT COMPTE RENDU DE VISITE ECOLE CENTRALE PARIS Nouvel immeuble de bureaux pour la C.U.B - Groupe FAYAT Introduction Pour la dernière journée de notre voyage d intégration, nous avons été accueillis le vendredi

Plus en détail

Service Prévention des Risques Professionnels. 26, rue d Aubigny - 69436 Lyon cedex 03 téléphone : 04 72 91 96 96 - télécopie : 04 72 91 97 09

Service Prévention des Risques Professionnels. 26, rue d Aubigny - 69436 Lyon cedex 03 téléphone : 04 72 91 96 96 - télécopie : 04 72 91 97 09 CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MALADIE RHÔNE -ALPES Service Prévention des Risques Professionnels 26, rue d Aubigny - 69436 Lyon cedex 03 téléphone : 04 72 91 96 96 - télécopie : 04 72 91 97 09 FT 1022 OCTOBRE

Plus en détail

OUI L AUTOMNE, LES FEUILLES TOMBENT

OUI L AUTOMNE, LES FEUILLES TOMBENT COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 30 octobre 2013 OUI L AUTOMNE, LES FEUILLES TOMBENT et SNCF Transilien s organise, avec le STIF Les feuilles mortes, voilà un sujet qui focalise l'attention des équipes SNCF

Plus en détail

RENOVER LES FEUX TRICOLORES

RENOVER LES FEUX TRICOLORES Matinale de l Energie RENOVER LES FEUX TRICOLORES Pourquoi le faire, Comment, A quel prix Matinales 2014 Page 1 sommaire 1. UN CADRE JURIDIQUE CONTRAINT 2. LE FONCTIONNEMENT DES FEUX 3. LA MAINTENANCE

Plus en détail

Tableau synthèse des actions sur 24 structures

Tableau synthèse des actions sur 24 structures 81-3711 Passerelle Est de la rue Isabey / A-520 et voies de service 177 1 - Fermeture de certaines volées d escalier au public. - Élaboration d un projet de remplacement de la passerelle partagée avec

Plus en détail

Guide pour la surveillance et l'entretien courant des ouvrages d'art liés à la voirie ou son exploitation à l usage des communes et des communautés

Guide pour la surveillance et l'entretien courant des ouvrages d'art liés à la voirie ou son exploitation à l usage des communes et des communautés Guide pour la surveillance et l'entretien courant des ouvrages d'art liés à la voirie ou son exploitation à l usage des communes et des communautés de communes Direction départementale des Territoires

Plus en détail

M o d e r n i s a t i o n MALAUNAY > HARFLEUR. Renouvellement. des Voies et du Ballast. Été 2010

M o d e r n i s a t i o n MALAUNAY > HARFLEUR. Renouvellement. des Voies et du Ballast. Été 2010 M o d e r n i s a t i o n MALAUNAY > HARFLEUR Renouvellement des Voies et du Ballast Été 2010 Pourquoi ces travaux? Afin d améliorer la circulation des trains, Réseau ferré de France (RFF), en tant que

Plus en détail

Mémoire technique Aide à la rédaction

Mémoire technique Aide à la rédaction Mémoire technique Aide à la rédaction Pour apprécier la valeur technique de l offre, le maître d ouvrage peut exiger des candidats la fourniture d un mémoire technique. Deux cas de figure s offrent alors

Plus en détail

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L

Plus en détail

par jour. LIGNES la ligne 15

par jour. LIGNES la ligne 15 LE GRAND PARIS DES TRANSPORTSS Le Grand Paris des transports prévoit la modernisation des transports existants et la réalisation d un nouveau métro automatique. Le Grand Pariss Express, c est : 2000 km

Plus en détail

Remplacement de 4 escaliers mécaniques en gare de Limoges Bénédictins. Avril 2011

Remplacement de 4 escaliers mécaniques en gare de Limoges Bénédictins. Avril 2011 Remplacement de 4 escaliers mécaniques en gare de Limoges Bénédictins Avril 2011 Le renouvellement du réseau, une priorité de Réseau ferré de France Le plan de rénovation du réseau national Depuis 2006,

Plus en détail

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement

Plus en détail

VI. JUSTIFICATION DU PARTI D AMENAGEMENT RETENU ET PRESENTATION DU PROJET. PIECE A OBJET DE L ENQUETE ET NOTICE EXPLICATIVE Page 81

VI. JUSTIFICATION DU PARTI D AMENAGEMENT RETENU ET PRESENTATION DU PROJET. PIECE A OBJET DE L ENQUETE ET NOTICE EXPLICATIVE Page 81 VI. JUSTIFICATION DU PARTI D AMENAGEMENT RETENU ET PRESENTATION DU PROJET Page 81 VI.I PARTI D AMENAGEMENT VI.I.1 Parti d aménagement retenu Le parti d aménagement retenu est de réaliser une ligne de

Plus en détail

Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement?

Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement? 1 Concerne : Abords d école limitation 30Km/h Gilet rétro réfléchissant Camions Nouvelles cartes de stationnement - Motards Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement? Arrêté Royal

Plus en détail

LOCAUX COMMUNS CREATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES ESQUISSE N 2 RDC R+1 R+2 R+3 TOTAL Accueil 47 473 m2 Bureau administration 15 Local repro/archives 12 Petite salle de réunion 35 Salle de conférence

Plus en détail

CATASTROPHE FERROVIAIRE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE POINT PRESSE #4 MERCREDI 24 JUILLET A 10H00

CATASTROPHE FERROVIAIRE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE POINT PRESSE #4 MERCREDI 24 JUILLET A 10H00 CATASTROPHE FERROVIAIRE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE POINT PRESSE #4 MERCREDI 24 JUILLET A 10H00 0 Table des matières 4 actions lancées depuis le 12 juillet : le soutien et l accompagnement des victimes la campagne

Plus en détail

Développement du concept d aménagement du centre-ville

Développement du concept d aménagement du centre-ville Développement du concept d aménagement du centre-ville L objectif de la rencontre Présenter le concept d aménagement du centre-ville développé par les comités de travail Le déroulement proposé 1. Rappel

Plus en détail

COMMUNE D ECUBLENS/VD M U N I C I P A L I T E

COMMUNE D ECUBLENS/VD M U N I C I P A L I T E COMMUNE D ECUBLENS/VD M U N I C I P A L I T E AU CONSEIL COMMUNAL Préavis n 2015/05 Réaménagement routier du chemin du Bochet Demande de crédit de construction Séance de la commission ad hoc, le jeudi

Plus en détail

Règlement intérieur. I - Conditions générales. 1. Conditions d admission et de séjour

Règlement intérieur. I - Conditions générales. 1. Conditions d admission et de séjour MODÈLE TYPE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE AINSI QUE DES PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS I - Conditions générales 1. Conditions d admission et de séjour Règlement intérieur

Plus en détail

PLAN DE SITUATION C'est le plan qui localise votre terrain PCMI 1. SAINT DENIS - Bellepierre Parcelle AY 592. Ech : 1/ 2000 ème

PLAN DE SITUATION C'est le plan qui localise votre terrain PCMI 1. SAINT DENIS - Bellepierre Parcelle AY 592. Ech : 1/ 2000 ème PERMIS DE M. X. Plan de situation. Plan de masse 3. Coupe 4. Notice descriptive. Façades et plan de toiture. Insertion graphique 7. Photo dans le paysage proche 8. Photo dans le paysage lointain Mise à

Plus en détail

Guide des autorisations d urbanisme

Guide des autorisations d urbanisme Guide des autorisations d urbanisme de Service Urbanisme Villenoy 2014 TABLE DES MATIERES QUEL DOSSIER DEPOSER POUR MON PROJET?... 2 QUELQUES NOTIONS POUR BIEN DEMARRER.... 2 MON PROJET EST-IL SOUMIS A

Plus en détail

VOIRIE ACCESSIBLE Véronique IMBAULT Décembre 2011

VOIRIE ACCESSIBLE Véronique IMBAULT Décembre 2011 VOIRIE ACCESSIBLE Véronique IMBAULT Décembre 2011 Plan Rappels règlementaires Cheminements et trottoirs Escaliers Équipements et mobilier urbains Traversée de chaussée Feux de circulation permanents Emplacements

Plus en détail

Quel aménagement choisir?

Quel aménagement choisir? GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 1 Quel aménagement choisir? SPW Éditions Les aménagements cyclables en Wallonie Routes 1 Rédaction Benoît Dupriez (IBSR) Comité de rédaction Didier Antoine, Isabelle Dullaert, Raphaël

Plus en détail

VILLE D OLONNE SUR MER REGLEMENT DE VOIRIE. Adopté par délibération du conseil municipal du

VILLE D OLONNE SUR MER REGLEMENT DE VOIRIE. Adopté par délibération du conseil municipal du VILLE D OLONNE SUR MER REGLEMENT DE VOIRIE Adopté par délibération du conseil municipal du 22 AVRIL 2014 1 VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L113-3 à L113-7, L115-1, L116-3, L141-10

Plus en détail

RÉSULTATS ANNUELS 2014 DE SNCF

RÉSULTATS ANNUELS 2014 DE SNCF COMMUNIQUÉ PARIS, LE 12 FEVRIER 2015 RÉSULTATS ANNUELS 2014 DE SNCF Préambule : le présent communiqué s inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3

Plus en détail

L'accessibilité en questions

L'accessibilité en questions L'accessibilité en questions ( ) c est notre société toute entière que nous aidons à respirer, à mieux vivre, à être plus humaine. Jacques Chirac Interview télévisée du 14 juillet 2002 Sommaire L éditorial

Plus en détail

PREAMBULE. ETUDE D IMPACT PIECE 7 - Partie 1 Résumé non technique de l étude d impact. Les objectifs : Présentation :

PREAMBULE. ETUDE D IMPACT PIECE 7 - Partie 1 Résumé non technique de l étude d impact. Les objectifs : Présentation : PREAMBULE Présentation : L étude d impact développée ci-après concerne la création d une ligne de tramway entre Villejuif Louis Aragon et Athis-Mons (centre commercial). Le tronçon Athis-Mons Juvisy-sur-Orge,

Plus en détail

Qu est-ce qu un raccordement?

Qu est-ce qu un raccordement? mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux

Plus en détail

Mémoire de PFE : Maintenance des Installations Fixes de Traction Electrique Ferroviaire de Bourgogne Franche Comté

Mémoire de PFE : Maintenance des Installations Fixes de Traction Electrique Ferroviaire de Bourgogne Franche Comté Résumé Mémoire de PFE : Maintenance des Installations Fixes de Traction Electrique Ferroviaire de Bourgogne Franche Comté Juin 2011 Raphaël DAVID INSA de Strasbourg - Spécialité Génie Electrique, Option

Plus en détail

PCAR n 3083 «Îlot Square Léopold» à Namur Survey & Aménagement Février 2014 Rapport d options

PCAR n 3083 «Îlot Square Léopold» à Namur Survey & Aménagement Février 2014 Rapport d options 1 Table des matières OPTIONS D AMENAGEMENT...3 I. Options relatives aux économies d énergie...3 I.1. Constructions...3 I.2 Energies renouvelables...3 II. Options relatives à l urbanisme & à l architecture...

Plus en détail

Règles et prescriptions à respecter pour les permis de construire

Règles et prescriptions à respecter pour les permis de construire Collecte et valorisation des déchets dans le pays de Gex Permis de construire Édition 2013 Règles et prescriptions à respecter pour les permis de construire Prévoir la voirie, les équipements et les zones

Plus en détail

ETUDE D IMPACT : IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES

ETUDE D IMPACT : IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES 124 ETUDE D IMPACT : IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES 125 I. PREAMBULE Cette partie de l étude d impact a pour objet l analyse des effets sur l environnement

Plus en détail

CRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION D UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR L LA CONCORDE ET POUR LE DÉPLACEMENT D UNE PARTIE DU PARKING FMCV

CRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION D UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR L LA CONCORDE ET POUR LE DÉPLACEMENT D UNE PARTIE DU PARKING FMCV DA 005-15.06 CRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION D UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR L LA CONCORDE ET POUR LE DÉPLACEMENT D UNE PARTIE DU PARKING FMCV Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,

Plus en détail

Symboles de nos cartes

Symboles de nos cartes 2011 Cartes nationales de la Suisse Symboles de nos cartes Supplément illustré de la légende des signes conventionnels des cartes nationales (CN) de la Suisse Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération

Plus en détail

3. Les droits et les obligations des riverains

3. Les droits et les obligations des riverains 3. Les droits et les obligations des riverains Date : 07/11/06 Schéma Routier Départemental Page 24 /113 Les dispositions qui suivent sont établies au vu du Code la Voirie Routière mais ne dispensent pas

Plus en détail

NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP

NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP 1 1 Quel classement pour les ERP? Le classement

Plus en détail

DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE

DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE Lot n 3 : Serrurerie, Clôtures Lot 3 - CCTP : CAHIER

Plus en détail

Partie 1 : La ligne 11 actuelle. Réunion d information 27 février 2013

Partie 1 : La ligne 11 actuelle. Réunion d information 27 février 2013 Partie 1 : La ligne 11 actuelle Réunion d information 27 février 2013 Réunion publique 7 septembre 2010 Sommaire 1. Introduction 2. Bilan de la concertation préalable 3. Le prolongement : la réponse aux

Plus en détail

Atelier-débats Le jeudi 26 mars 2015, à 19h Mairie du 12 ème arrondissement

Atelier-débats Le jeudi 26 mars 2015, à 19h Mairie du 12 ème arrondissement Atelier-débats Le jeudi 26 mars 2015, à 19h Mairie du 12 ème arrondissement 2 Catherine Baratti-Elbaz Maire du 12 e arrondissement 3 Christophe Najdovski Adjoint chargé des transports, de la voirie, des

Plus en détail

LE CARREFOUR GIRATOIRE : UN MODE DE GESTION DIFFÉRENT. Bruno Marquis, ing. Pascal Lacasse, urb.

LE CARREFOUR GIRATOIRE : UN MODE DE GESTION DIFFÉRENT. Bruno Marquis, ing. Pascal Lacasse, urb. LE CARREFOUR GIRATOIRE : UN MODE DE GESTION DIFFÉRENT Bruno Marquis, ing. Pascal Lacasse, urb. Pascale Guimond, ing. Ministère des Transports du Québec Exposé préparé pour la séance sur les méthodes innovatrices

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006

Plus en détail

R A P P O R T. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Bref historique

R A P P O R T. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Bref historique Commune de Peseux Conseil communal R A P P O R T du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit de CHF 1'910'000.- pour la rénovation des conduites d'eau, de gaz, d'électricité,

Plus en détail

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Zone faisant l objet d une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du

Plus en détail

L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Une protection optimale pour vos chantiers 30.34.001/00 08/14 L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Une protection optimale pour votre chantier La construction d un bâtiment,

Plus en détail

POUR L INSTALLATION TEMPORAIRE DE TRIBUNES ET GRADINS EXTERIEURS ET INTERIEURS

POUR L INSTALLATION TEMPORAIRE DE TRIBUNES ET GRADINS EXTERIEURS ET INTERIEURS RESUME DES EXIGENCES EN MATIERE DE PREVENTION DES INCENDIES POUR L INSTALLATION TEMPORAIRE DE TRIBUNES ET GRADINS EXTERIEURS ET INTERIEURS 1. Base Les prescriptions de protection incendie AEAI sont la

Plus en détail

Les Cheminements piétons

Les Cheminements piétons Les Cheminements piétons 2 Les cheminements Le cheminement usuel doit être le plus court possible. Il lie entre eux tous les maillons de la vie sociale. Domicile Services publics Écoles Transports Travail

Plus en détail

RRÈGLEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE. Délibération de la Commission permanente 26 novembre 2010. Conseil général de la Sarthe

RRÈGLEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE. Délibération de la Commission permanente 26 novembre 2010. Conseil général de la Sarthe RRÈGLEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE Délibération de la Commission permanente 26 novembre 2010 Conseil général de la Sarthe PREAMBULE Le présent document règlemente les conditions de conservation du

Plus en détail

Mise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes

Mise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes RECOMMANDATION R 446 Recommandation adoptée par le comité technique national du bâtiment et des travaux publics lors de sa réunion du 14 mai 2009. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

Programmes Prioritaires Nationaux : Fumées de soudage. Y. CAROMEL - Contrôleur de sécurité

Programmes Prioritaires Nationaux : Fumées de soudage. Y. CAROMEL - Contrôleur de sécurité Programmes Prioritaires Nationaux : Fumées de soudage Y. CAROMEL - Contrôleur de sécurité Règles essentielles de ventilation appliquées aux activités de soudage Y. CAROMEL - Contrôleur de sécurité Règles

Plus en détail

«PASSAGE A NIVEAU 7 - VERNOUILLET» RAPPORT FINAL DEFINITIF IDENTIFICATION

«PASSAGE A NIVEAU 7 - VERNOUILLET» RAPPORT FINAL DEFINITIF IDENTIFICATION RFF - Direction Régionale Ile-de-France Etude préliminaire de suppression de PN Réseau Ferré de France - Direction Régionale Ile-de-France Etude préliminaire de suppression de PN «PASSAGE A NIVEAU 7 -

Plus en détail

VII Escaliers et rampes

VII Escaliers et rampes VII Escaliers et rampes 1. Généralité et terminologie des escaliers Les escaliers permettent de franchir une dénivellation et de relier les différences de niveaux d une construction ou d un jardin. A son

Plus en détail

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de

Plus en détail

Principaux éléments de l emploi en particulier la filière professionnelle, le cadre d emplois correspondant au poste, la durée de travail, etc

Principaux éléments de l emploi en particulier la filière professionnelle, le cadre d emplois correspondant au poste, la durée de travail, etc MODELE DE FICHE DE POSTE INTITULE DU POSTE : AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE : Principaux éléments de l emploi en particulier la filière professionnelle, le cadre d

Plus en détail

LE GRAND PARIS DES TRANSPORTS

LE GRAND PARIS DES TRANSPORTS LE GRAND PARIS DES TRANSPORTS Le Grand Paris des transports prévoit la modernisation des transports existants et la réalisation d un nouveau métro automatique. Le Grand Paris Express, c est : 200 km de

Plus en détail

Guidage des piétons aux abords des chantiers

Guidage des piétons aux abords des chantiers Guidage des piétons aux abords des chantiers Indications pour les autorités compétentes et les entreprises de construction Dominik Bucheli Samuel Flükiger Adrian Halter Thomas Schweizer 1 Sommaire 1. 2.

Plus en détail

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées Codes l'environnement Décret 95-22 du 9 janvier relatif à la limitation du bruit des aménagements et transports terrestres mai relatif au bruit des 97-110 du 12 relative à la prise en compte du bruit dans

Plus en détail

CHAPITRE 5 Dispositions applicables aux usages habitations

CHAPITRE 5 Dispositions applicables aux usages habitations VILLE DE SAGUENAY CHAPITRE 5 Ville de Saguenay Table des matières Dispositions applicalbles aux usages habitations TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES HABITATIONS... 5-1 SECTION

Plus en détail

Accidents à un seul véhicule sans piéton

Accidents à un seul véhicule sans piéton Accidents à un seul véhicule sans piéton Synthèse Les données utilisées pour cette fiche sont plus particulièrement issues de l Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR) dont

Plus en détail