C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières



Documents pareils
Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET. CCTP LOT N 02 Plâtrerie / cloisons / faux plafonds

LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS

PRÉGYMÉTALTM. Mise en œuvre CONTRE-CLOISONS PRINCIPES DE POSE POINTS SINGULIERS ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES

LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU

LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 1 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES

Aménagement d'un point Multi-services

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

LOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE

1. GENERALITES MOBILIER D ARCHIVAGE 2. DESCRIPTIF ET LISTE DES OUVRAGES

LOT N 7 - MENUISERIE BOIS

N 5 SUPERSTRUCTURE. Enveloppe Seconde œuvre. Arezou MONSHIZADE MOBat

C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS

Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires

Protection des structures et constructions à ossature bois par plaques de plâtre

Doublages thermo-acoustiques Placostil

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

Ecophon Super G Plus A

C.C.T.P CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET. BORDEAUX SCIENCES AGRO. 1, cours du général de Gaulle CS

Cloisons de distribution Caroplatre

Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO

Habillages des combles

APPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE NEIGE MARCHE DE TRAVAUX CCTP - DPGF 16/03/2015

Cloisons séparatives Placostil SAA et SAD

Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m²

LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE

NOTE PRELIMINAIRE. Le présent document a pour but de définir tous les travaux nécessaires à la réalisation de l'opération.

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE

PLAQUES. plaques gyptone SP. plaques pour plafond non démontable. 4 bords amincis - Spécial plafond. Bord 1-2 bords amincis Gyptone Line 7.

COMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE SELLES SAINT DENIS

Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 04 SOLS SOUPLES/FAIENCE

Document Technique d Application. Labelrock

Conseils techniques. L'isolant doit disposer de numéros de certification ACERMI et CE en cours de validité. R 5,5m²K/w

Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat. 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat

CCTP Bâtiment bois modulaire

Aménagement des Locaux de la Maison de Santé Rue de lʼ église DOMATS

L HABITAT. Technologie 5ème

NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat

Rencontre autour de la qualité de l air intérieur des bâtiments

LOT N 2 CHARPENTE SPECIFICATION TECHNIQUE CHARPENTE BOIS...2

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Mur Hybride, bien plus qu un simple mur

Ecophon Advantage A 20 mm

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

C.C.T.P. LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES. L Entrepreneur : Le Maître d'ouvrage : Le Maître d'oeuvre :

REHABILITATION DE LA PISCINE DES AVENIERES

Métropolines 2 / / 2

B1 Cahiers des charges

CONCOURS D OUVRIER PROFESSIONNEL SPÉCIALITÉ "AGENCEMENT INTÉRIEUR" CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT

STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE

Classement des locaux en fonction de l exposition à l humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs

Construction. Catalogue de détails. L habitat sain, naturellement. Produits pour la construction saine issus de matériaux naturels renouvelables

«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie

>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE

C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8

8 LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET LA SERRURERIE

Lot n 05 SERRURERIE EXTERIEURE

Des solutions acoustiques simples et efficaces pour tout le logement

LOT N 7: ESCALIER EXTERIEUR

Le chantier compte 4 étapes :

MARNE REIMS PALAIS DU TAU

>I Maçonnerie I Escaliers

MACONNERIE/GROS OEUVRE

Organiser, plannifier

Dossier de Consultation des Entreprises

La mise en œuvre BBC. Formation pour entreprises IBSE

Cahier des Prescriptions Techniques d exécution CPT Sols Grands formats - Travaux neufs

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N : 02 CHARPENTE OSSATURE BOIS 9. CCTP 02

Murs poutres & planchers

DEVIS DESCRIPTIF! ! Rénovation des toilettes publiques! Fonpeyrouse Cordes sur Ciel!

DESCRIPTIF PHASE D.C.E.

"Construction d'un Laboratoire sec sur la mezzanine de l' UR IRMO"

CREATION D UN GROUPE SCOLAIRE

Environnement Contrôlé. Nos solutions. Systèmes de Cloisons de Salles Propres. Construire Votre Environnement. A division of Dagard SAS

Antenne du Conseil Général de l Aude à Limoux

A.P.D C.C.T.P. Lot n 05 - Menuiseries intérieures EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA DELEGATION AVRIL 2007

LOT N 5 SERRURERIE NOVEMBRE 2011

Dossier de Consultation des Entreprises

Fixer et accrocher. Photo : CIP Maison Phenix - Mareuil-les-Meaux. Fixer et accrocher. dans les ouvrages en plaques de plâtre ou en carreaux de plâtre

C. C. T. P. MAIRIE DE MORSANG- SUR-SEINE. EXTENSION DU GARAGE DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE, et AIRE DE STATIONNEMENT

RESTRUCTURATION DE LOCAUX. 48 & 50, Boulevard Edgar QUINET PARTHENAY MAITRE D'OUVRAGE :

MSA SIEGE SOCIAL DE VALENCE (26) EXTENSION DE BUREAUX

EN-MELANTOIS RUE DU MARAIS

Schlüter -KERDI-BOARD Support de pose, panneau de construction, étanchéité composite

DPGF MARCHE LOT PEINTURE

AMENAGEMENT LOCAL INFIRMIERES ET ESPACE ASSOCIATIF Le bourg Verzé

Réglementation incendie en ERP

Plancher chauffant avec revêtement de sol

Les étapes d un dossier MOB dans l entreprise

Duo Tech System Mur, révolutionnez vos chantiers.

FABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR

Cours de Structures en béton

Aide à la mise en œuvre. Isolation des murs. par l extérieur

FERMACELL. Guide de pose

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Mairie de Colligny 4, rue Principale COLLIGNY

Mise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes

Transcription:

31 rue de Roubaix BP 60393 59337 Tourcoing Cedex Dossier n 678-1002 18/07/2011 WORMHOUT - GROUPE SCOLAIRE ROGER SALEN GRO C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot n 08 ClOISONS-PLAFOND Adresse Chantier : Rue de Rubrouck et Rue de Ledringhem 59470 WORMHOUT - Edition du : 15 juillet 2011-

Table des Matières 08 ClOISONS-PLAFOND Page 3 GÉNÉRALITÉS CLOISONS-PLAFOND Page 3 1 NORMES ET RÉGLEMENTS Page 3 2 CONSISTANCE DES TRAVAUX Page 3 3 COORDINATION - IMPLANTATION - EXECUTION DES TRAVAUX Page 4 4 PERFORMANCE DES MATÉRIAUX Page 4 5 MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES Page 4 6 PROTECTION AU FEU Page 4 7 PROTECTION ET STOCKAGE DES MATÉRIAUX Page 4 8 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Page 4 9 TOLÉRENCE DE PLANIMÉTRIE Page 6 10 BOIS POUR CALAGES ET FIXATION Page 6 11 JOINTS ENTRE ÉLÉMENTS Page 6 12 PIÈCES HUMIDES Page 6 13 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS ET BAGUETTTES D'ANGLES Page 6 14 HUISSERIES Page 6 15 NETTOYAGE DU CHANTIER Page 6 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE CLOISONS Page 6 16 COMPOSITION DES CLOISONS ET DOUBLAGES Page 6 16.0.1 Parement gypse Page 6 16.0.2 Ossature métallique Page 6 16.0.3 Isolation fibre de bois Page 6 16.0.4 Mise en oeuvre Page 7 16.0.5 Arêtes d'angles Page 7 16.1 Cloisons type Fermacell 93/48 Page 7 16.2 Cloisons acoustique Duo Tech 25 Page 7 16.3 Doublage de type Fermacell Page 7 16.4 Ebrassement en plaques de gypse Page 7 16.5 Cloison 72/48 avec plaques de plâtre Page 7 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE PLAFONDS Page 7 17 CARACTERISTIQUE DE MISE EN OEUVRE Page 7 18 FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE Page 8 19 FAUX-PLAFOND ROCKFON EKLA Page 8 19.1 Faux plafond sur structure existante Page 8 20 FAUX-PLAFOND LOCAUX HUMIDES Page 8 21 FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE Page 8 22 FAUX-PLAFOND BOIS Page 9 23 PLAFOND COUPE-FEU ET PARE FLAMMES Page 9 24 SUJÉTION POUR PASSAGE DE GAINES ET LUMINAIRES Page 9 25 FIN DE CHANTIER Page 9 Affaire : 678-1002 Page N 2/10

08 ClOISONS-PLAFOND GÉNÉRALITÉS CLOISONS-PLAFOND 1 NORMES ET RÉGLEMENTS *Les travaux de plâtrerie devront répondre aux conditions d'exécution des : - D.T.U. 25/1 Juillet 75 additifs n 1 et 2-1978 - 1980 : travaux d'enduits intérieurs en plâtre - D.T.U. N 25-31 - Octobre 1979 - Juin 1985 : ouvrages verticaux de plâtrerie - D.T.U. N 25-41 - Septembre 1981 - Mars 1982 : ouvrages en plaques de parement en plâtre - D.T.U. n 25.231 et 25.232 : plafonds suspendus en plaque de plâtre - D.T.U. n 25.42 : ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaque de parement en plâtre - isolant. - Prescription des fabricants concernant les modes de pose, les produits de collage et de finition à utiliser. - Avis Techniques pour les procédés non traditionnels soumis à ces Avis. - Règlement de Sécurité Incendie applicable au type R, L & N. - Normes NF B. 12.300-301 - 303 et FD B 12-401 & 402. L'emploi de retardateur est absolument prohibé. Tous les travaux préparatoires nécessaires sont à prévoir, tous les raccords, rebordements, rebouchements après passage des autres corps d'état. Les joints des ouvrages seront traités suivant les prescriptions du fabricant. L entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions particulières de liaison, de raidissement, de raccordement aux ouvrages annexes et de protection. L entrepreneur devra le nettoyage du chantier après l exécution de ses travaux. Les panneaux isolants seront munis de pare vapeur aluminium. En cas de discordance entre les documents, les épaisseurs d isolants à retenir seront celles qui permettront le respect de la réglementation technique. Coefficients G et B réglementaires. Les textes réglementaires sur la sécurité incendie, le guide de l isolation par l intérieur, risques d incendie (Cahier du CSTB). La certification du produit par ACERMI. Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures même non mentionnées, nécessaires au parfait achèvement des ouvrages de cloisons - doublages. *Les travaux de plafond seront réalisés en conformité avec les documents réglementaires applicables aux travaux du présent lot (liste non limitative) : - DTU 25.232 - DTU 58.1 : plafonds suspendus - Normes AFNOR - Normes françaises NF P 73.301 Les prescriptions des circulaires traitant du feu seront vigoureusement observées (article 60-32 de la réglementation contre l'incendie). Ils devront répondre à toutes les règles de sécurité (plafond lui-même et les suspensions). En conséquence sont à prescrire les éléments en bois et ses dérivés comprimés et agglomérés. Les plafonds devront être nets de toutes souillures une fois terminés. L'entrepreneur se mettra en étroite relation avec les entreprises d'éclairage et de chauffage pour prévoir les renforcements d'ossature si nécessaire en tenant compte du nombre et du poids des appareils. Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures même non mentionnées, nécessaires au parfait achèvement des ouvrages de Plafonds. 2 CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux du présent lot portent sur la réalisation des ouvrages de cloisons et plafonds. En complément de l'exécution des ouvrages décrits ci-après, l'entrepreneur aura à prévoir : - Le traçage de ses ouvrages (l'implantation des huisseries s'effectuera avec l'aide du Menuisier), - La vérification de l'aplomb des menuiseries, - La fixation des ouvrages incorporés dans les cloisonnements : huisseries, trappes, viroles de VMC, grilles de ventilation, etc... - La mise en place d'échafaudage et agrès nécessaires. Affaire : 678-1002 Page N 3/10

L'entreprise doit notamment la fourniture des matériels, la présentation, la fourniture, la pose, le calage et réglage des ouvrages, les nettoyages en cours et en fin de travaux. - Toutes les manutentions et agrès nécessaires. - Les études de détails et plans de fabrication de ses ouvrages. - La protection des ouvriers. - La coordination technique à mener avec les entrepreneurs dont les travaux interfèrent avec ceux du présent lot. Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et façons accessoires, même non mentionnées, nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 3 COORDINATION - IMPLANTATION - EXECUTION DES TRAVAUX L entrepreneur assurera l exécution du présent lot en liaison étroites avec les lots techniques. L entreprise est tenue de prendre connaissance du devis descriptif des autres corps d état ayant des interférences avec ses propres ouvrages. L implantation et le traçage des faux plafonds seront à la charge du présent lot mais réalisés en collaboration avec les lots techniques pour le passage des canalisations, gaines, etc..., d une part et les réservations et raccords d autre part. L entrepreneur doit s assurer avant de commencer les travaux que les ouvrages adjacents sont compatibles avec les obligations qui lui sont imposées pour l ouvrage lui-même, notamment en ce qui concerne les dimensions, le tracé et l implantation, la position et les caractéristiques des ouvrages destinés à être incorporés, etc 4 PERFORMANCE DES MATÉRIAUX Thermique : Les bâtiments devront respecter les coefficients minimums réglementaires. Classement au feu : Les matériaux employés doivent : - Etre classés M1 ou M2 (PV du CSTB exigé) et être ignifugés en ce qui concernent les matériaux de synthèse. - Soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d un incendie (compte tenu des matériaux de protection dont ils sont revêtus) Arrêtés des 4 novembre 1975 et 1er décembre 1976. Vis-à-vis de l humidité : (vois DTU 20.11, Edition 1985). Humidité et isolation étant incompatibles, les matériaux doivent être non-hydrophiles. De plus, les isolants de mur par l intérieur doivent comporter obligatoirement un pare vapeur (pare vapeur vers l intérieur du bâtiment), ou une perméabilité qui soit < = 15 / 1000 g/m2 Hg. Un U plastique sera placé en pied de doublage de pièces humides. 5 MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES Avant toute opération de pose, les contrôles suivants seront effectués : - Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes). - Conformité des ouvrages réalisés et directement liés à ceux qui doit être posés. - Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et doit permettre le fonctionnement des ouvrages à poser. Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et à mesure de l avancement des autres corps d état. En cas d erreur relevée, celle-ci doit être signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning. 6 PROTECTION AU FEU Les degrés CF sont indiqués dans les chapitres suivants. Avant toute mise en œuvre, l entrepreneur est tenu de fournir tous les procès-verbaux officiels d essais et de tenue au feu, et obtenir l accord écrit du Bureau de Contrôle. 7 PROTECTION ET STOCKAGE DES MATÉRIAUX Les éléments seront protégés des intempéries et chocs par un système approprié dû par le présent lot, tant au transport qu'au stockage avant pose. Le stockage des panneaux sur le chantier se fera à l'abri des intempéries. Ils seront posés bien à plat et séparés du sol par l'interposition de tasseaux en nombre suffisant pour éviter les déformations. 8 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Les matériaux et les ouvrages devront bénéficier d'un avis technique. Affaire : 678-1002 Page N 4/10

La pose et la fixation des éléments de cloisons, de doublages et de faux plafond se feront conformément aux prescriptions du fabricant. Les doublages seront mis en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant, et en utilisant les produits accessoires recommandés par celui-ci, en particulier : mortier adhésif, enduit, bande, etc... Les doublages thermiques de façades seront toujours retournés aux quatre sens contre les menuiseries de façades, en tableaux, voussures et appuis de baies (si la configuration des lieux et l'implantation des menuiseries extérieures par rapport aux nus intérieurs, le nécessitent). Lorsque le complexe de doublage ne s'arrêtera pas contre un élément vertical, tel que : cloisons, murs, autres doublages, etc... et que sa tranche sera visible et non protégée, il sera dû une protection de l'isolant par enduit de 0,02 m d'épaisseur en plâtre ou en plâtre et colle, ou élément de même nature que le complexe (ou plaque de placoplâtre). *Prescriptions des faux plafond: a) Tenue au feu : Les dalles doivent être incombustibles et sans amiante. b) Tenue dans le temps : Les dalles doivent être inattaquables par les moisissures, les insectes et les rongeurs et inaltérables dans les conditions normales d'habitabilité (hygrométrie et température). c) Propriétés physiques : Les coefficients d'isolation, d'absorption, d'atténuation doivent être dans le cas d'emploi de faux plafonds, de modèle équivalent à celui indiqué ci-après, de caractéristiques équivalentes à celui désigné. d) Système de montage : Les faux plafonds doivent comporter des systèmes de montages simples, permettant un démontage et un remontage aisés assurant une sécurité absolue sans risque de chute. Tous les éléments métalliques seront galvanisés ou en alliage léger inoxydable. e) Planitude : Les surfaces doivent avoir une planitude parfaite. Une règle de 2 m/m promenée en tous sens contre la sous-face ne doit pas faire apparaître de différence de niveau supérieur à 5 mm. f) Coupe Découpe : L'entrepreneur doit toutes les coupes, trous, découpes, entailles nécessaires aux autres corps d'état, et notamment aux emplacements des spots d'éclairage, fourreaux de passage, trappes de visite, etc.. g) Cotes de faux plafonds : Les faux plafonds doivent être mis en place suivant les hauteurs indiquées sur les plans de l Architecte, et suivant les instructions de celui-ci. h) Mise en oeuvre particulière : Les plafonds seront disposés horizontalement ou en rampant. La mise en œuvre des plafonds comprendra toutes les sujétions pour réaliser des plénums de grande hauteur, incluant à charge du présent lot les ossatures primaires nécessaires. i) Documents à remettre par l entrepreneur : Documentation et échantillons des produits à mettre en œuvre. P.V. de réaction au feu. Plan de calepinage. j) Nettoyage de chantier : Le nettoyage de tous les locaux, dégagements, etc... sera effectué aussitôt l'exécution des ouvrages de ces locaux et sera poursuivis sans arrêt jusqu'à terminaison totale. L'enlèvement des déchets sera suivi d'un nettoyage complet pour enlever toutes les traces et les décombres seront aussitôt évacués aux décharges publiques. En aucun cas, il ne sera toléré de stocker des gravois à l'intérieur du chantier. k) Documents et Echantillons : À l appui de sa soumission, l'entrepreneur devra fournir la liste détaillée des produits proposés. L'entrepreneur remettra un certificat du fabricant attestant que les produits correspondent bien aux prescriptions techniques du devis descriptif. L'application sera faite en accord avec le fabricant, mais l'entrepreneur sera entièrement responsable de l'ensemble du travail, tant pour la qualité des fournitures que pour l'application. Des échantillons des divers revêtements prévus seront soumis à l'agrément de l'architecte, avant exécution. Ces échantillons seront laissés en dépôt dans le bureau de chantiers pendant toute la durée des travaux. Affaire : 678-1002 Page N 5/10

l) Essais et Réception des ouvrages : Afin de tester les qualités phoniques de matériaux, à la demande du Maitre d Œuvre, l entrepreneur du présent lot est tenu de prendre en charge les essais exécutés sous le contrôle d un bureau spécialisé et agréé. Ces essais porteront sur les plafonds in situ, dans les conditions normales d utilisation, selon les Normes NF S 31.002, 31.003 et 31.010. m) Labels et Garanties : Conformément aux documents de référence mentionnés dans le présent document, les matériaux ou matériels entrant dans la composition des ouvrages de ce lot devront obligatoirement porter la marque NF de conformité aux normes. n) Sécurité et protection de la santé : Les travaux rentreront dans le cadre de la protection définie au sens de la loi 931418 du 31 décembre 1993, de ses arrêtés et décrets d application, notamment décrets 941159 du 26 décembre 1994. Un plan général de coordination (PGC) sera établi et joint à la consultation. 9 TOLÉRENCE DE PLANIMÉTRIE Les panneaux seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent pas de désafleurement supérieur à 1 m/m entre les deux arêtes en regard. La tolérance d'alignement de chaque file de points ne devra pas excéder 5 m/m ; l'aplomb devra être réel comme l'écart avec la verticale sur une règle de 1,00 m n'excède pas 1 m/m. L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques, ne devra pas excéder 2 m/m. Tout défaut de régularité géométrique apparent sera sanctionné par le refus des cloisons et leur réfection après démolition. 10 BOIS POUR CALAGES ET FIXATION Tous les bois employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc... nécessaires à la mise en oeuvre seront traités avant mise en oeuvre, par un produit anti-fongicide et anti-cryptogamique, non délavable, ayant reçu l'agrément du C.T.B. Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés. 11 JOINTS ENTRE ÉLÉMENTS Les joints seront traités par le présent lot, suivant les prescriptions du fabricant. Les parements devront être livrés par le présent lot, prêts à être mis en peinture. Il ne sera toléré aucun manque de matière ou surépaisseur. Les joints seront poncés si besoin est. 12 PIÈCES HUMIDES Les cloisons des pièces humides seront protégées en pied par un polyane 100 microns, relevés en rive de part et d'autre de la cloison. Cette protection sera arasée à 3cm du sol fini par le carreleur. 13 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS ET BAGUETTTES D'ANGLES Les arêtes des angles saillants verticaux sont protégées par une cornière d'angle métallique, sur une hauteur de 2,50 m. Au surplus, les arêtes des angles saillants verticaux et horizontaux sont traitées avec une bande calicot armée. 14 HUISSERIES Au droit des huisseries incorporées dans le cloisonnement, les montants verticaux d'encadrement, les huisseries seront doublés. 15 NETTOYAGE DU CHANTIER Le nettoyage de tous les locaux, dégagements etc... sera effectué aussitôt l'exécution des enduits de ces locaux et sera poursuivi sans arrêt jusqu'à terminaison totale. Toutes précautions seront prises (épandage de sable etc...) pour que les chutes d'enduits plâtre ne puissent adhérer au béton des sols. L'enlèvement des gravois sera suivi d'un nettoyage complet pour enlever toutes les traces et les décombres seront aussitôt évacués aux décharges publiques. En aucun cas, il ne sera toléré de stocker du plâtre à l'intérieur du chantier. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE CLOISONS 16 COMPOSITION DES CLOISONS ET DOUBLAGES Les cloisons et doublages seront réalisés avec les éléments suivants: 16.0.1 Parement gypse * Parement constitué d' 1 ou 2 plaques de gypse de 12,5 mm renforcée par fibre de cellulose M1 ou M0. 16.0.2 Ossature métallique * Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d épaisseur nominale 6/10e, de 36, 48, 62, 70 ou 90 mm de largeur. Les montants seront simples ou doublés dos à dos, implantés à 0,40 m ou 0,60 m d'entraxe. Affaire : 678-1002 Page N 6/10

16.0.3 Isolation fibre de bois Fourniture et pose de panneaux isolants en fibre de bois de 60 mm type Smrecina Hofatex ou similaire disposée entre les montants d'ossatures métalliques des cloisons. 16.0.4 Mise en oeuvre * La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux recommandations du fournisseur. * Chaque parement sera constitué d une plaque de qualité hydrofuge (PPM) pour les pièces humides. * Comprises toutes sujétions de réception des menuiseries intérieures, d habillage de poteaux.... 16.0.5 Arêtes d'angles * Les angles saillants horizontaux et verticaux des cloisons de doublage et de distribution seront protégés sur toute leur largueur par des bandes de calicot armées. Sur enduit plâtre, protection par arêtes métalliques de 2,00m de hauteur. 16.1 Cloisons type Fermacell 93/48 * Fourniture et mise en oeuvre de cloisons d épaisseur 93 mm, de chez Fermacell ou similaire. * Toutes sujétions de poteaux d about de cloisons, de réception des menuiseries intérieures, renforts pour parfait maintien * Y compris bandes calicot, collage entre les plaques (joint de 1mm), arase des têtes de vis, bandes armées aux angles et enduit, semelle résiliante en U de plastique. * Compris plaque type Fermacell Powerpanel H20 en locaux humides. * Cloison posée avant revêtement de sol. * Hauteur : toute hauteur bloquée contre les faux plafonds. Repères suivant plan. 16.2 Cloisons acoustique Duo Tech 25 * Fourniture et mise en oeuvre de cloison à ossature de type placo Duo Tech 25 de chez Placoplâtre ou similaire. * Toutes sujétions de poteaux d about de cloisons, de réception des menuiseries intérieures, renforts pour parfait maintien * Y compris collage entre les plaques (joint de 1mm), arase des têtes de vis,, semelle résiliante en U de plastique. * Cloison posée avant revêtement de sol. * Hauteur : toute hauteur bloquée contre les faux plafonds. Parois séparatives entre: le dortoir et les locaux, surpresseur, local entretien 2, la salle de classe 3 et les locaux circulation, sanitaires, la bibliothèque maternelle et les locaux circulation, hall. 16.3 Doublage de type Fermacell * Fourniture et mise en oeuvre d'un doublage de chez Fermacell ou similaire. * Toutes sujétions de poteaux d about de cloisons, de réception des menuiseries intérieures, renforts pour parfait maintien * Compris isolation en fibre de bois d'ép. 50mm et 200mm en classe 3, sanitaire 2 et dortoir maternelle. * Y compris collage entre les plaques (joint de 1mm), arase des têtes de vis,, semelle résiliante en U de plastique. * Cloison posée avant revêtement de sol. * Hauteur : toute hauteur bloquée contre les faux plafonds. En soubassement jusqu'au vitrage pour la façade SudOuest de la salle d'évolution. Repères suivant plan, Salle d'évolution, côté intérieur de la façade SudOuest. Circulation, hall, bibliothèque maternelle classe 3, sanitaire 2 et dortoir maternelle. 16.4 Ebrassement en plaques de gypse * Fourniture et mise en oeuvre d ébrasement en plaques de gypse collé de 12,5 mm sur toutes les menuiseries extérieures et tous les éléments nécessaires y compris tablette et sous face. 16.5 Cloison 72/48 avec plaques de plâtre * Fourniture et mise en oeuvre de cloison 72/48 de type Placostil de chez Placoplâtre ou similaire pour le confinement d'une zone durant la phase 2 des travaux. Suivant plan de phasage. Affaire : 678-1002 Page N 7/10

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE PLAFONDS 17 CARACTERISTIQUE DE MISE EN OEUVRE * Mise en oeuvre avec ossature primaire et suspente adaptée suivant le cas et fixées sur tasseaux posés par le lot charpente, * Mise en oeuvre horizontale en parties courantes, * L'entreprise veillera tout particulièrement à soigner les détails d'exécution tels que raccords, angles, raccords de gaines, de tuyauteries, * En rive et en périphérie des plafonds, les découpes seront limitées et soumises à validation du Maître d œuvre, * Afin de permettre le passage des gaines en faux-plafond, la hauteur du plénum ne devra jamais être inférieur à 0,30 m, * Toutes sujétions en coordination avec les lots techniques pour incorporation des ouvrages et accessoires divers : grilles, luminaires, accessoire de signalétiques, * Toutes sujétions de calepinage et finition, * Comprises toutes sujétions pour habillage des rives et de finitions, * Barrière acoustique type Acoustimass Duo de Rockfon au droit des cloisons, * Y compris toutes sujétion, façon de retombées, profil de finitions, coordination avec les lots techniques pour incorporations des luminaires, des gaines de chauffage, des gaines de ventilation, * Toutes sujétions de pose. 18 FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE * Fourniture et pose d'un faux plafonds non-démontable de chez Placoplâtre ou similaire. * Parement en plaques de plâtre de 13mm standard à bords amincis * Fixation sur ossature métallique, avec toutes les incorporations nécessaires * Finition parfaite des joints par enduit de collage, bande d armatures et enduits GS de finition. * Réservation pour luminaire et tous dispositifs. * Comprise toutes sujétions pour la réalisation de soffite proche des menuiseries, voir détail plan architecte. * Comprise toutes sujétions de mise en œuvre, de finitions. Comprises retombées de plafonds * La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux recommandations du fournisseur. En école maternelle, salle de classe 1 et 2 et en salle d'activités. 19 FAUX-PLAFOND ROCKFON EKLA * Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafond type Rockfon Ekla en dalles 600x600 et 1200x600, suivant plan architecte. * Ossature apparente Tégular T24. * Comprise toutes sujétions pour la réalisation de soffite. Coloris blanc, ossature laquée de 24mm, cornière de rive. Epaisseur : 20mm R=0,54 m2.k/w. Suivant plan architecte. 19.1 Faux plafond sur structure existante * Fourniture et mise en oeuvre de dalle de faux-plafond type Rockfon Ekla en dalles 600x600. * L'ossature existante est maintenue. En sanitaires 1, 2 et récréation de l'école primaire. 20 FAUX-PLAFOND LOCAUX HUMIDES * Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafond type Artic de chez Placoplâtre ou similaire en dalles 600x600. * Ossature apparente Tégular T24. * Comprise toutes sujétions de pose. Coloris blanc, ossature laquée de 24mm, cornière de rive. Locaux humides, suivant plan architecte. 21 FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE Fourniture et pose de faux-plafonds en laine de roche agglomérée, de type ARMSTRONG, type CANOPY ULTIMA, ou équivalent. OPTIMA Canopy Petit Rectangle Affaire : 678-1002 Page N 8/10

Dimensions : 1170 x 1780 mm, épaisseur 22 mm OPTIMA Canopy Grand Rectangle Dimensions : 1170 x 2390 mm, épaisseur 22 mm OPTIMA Canopy Petit Cercle Dimensions : 600 mm, épaisseur 22 mm OPTIMA Canopy Grand Cercle Dimensions : 1170 mm, épaisseur 22 mm Montage sur ossature, compris suspentes et accessoires de fixation. Mise en place d un matelas acoustique en laine minérale de 4 cm d épaisseur Teinte : à déterminer Compris sujétions pour intégration de grilles de ventilation, luminaires, etc. Suivant plan architecte. 22 FAUX-PLAFOND BOIS * Fourniture et pose de faux plafond composé de panneaux à particules de bois Haute densité, ép. minimum 12 mm sur ossature métallique: Y compris quincailleries, assemblages, fixations invisibles, traitement du bois, pièces de finitions et sujétion de maintien du degré PF. Suivant plan architecte. 23 PLAFOND COUPE-FEU ET PARE FLAMMES * Fourniture et mise en oeuvre d'un plafond en plaque de plâtre de chez Placoplâtre ou similaire, sur ossature métallique, garantissant un degré coupe-feu minimal de 1,00h et pare flammes 1/2h00. * La mise en oeuvre de l'écran PF 1/2h00 dans les locaux, sanitaires sur cour de récréation maternelle, hall et bibliothèque maternelle sera exécuté proche de la structure, en partie supérieure du plénum de façon à permettre le passage des réseaux sous cet écran PF. * PV d essais à fournir CF1h00 et PF1/2h00 pour les locaux à risques. Local entretien maternelle, rang. jeux extérieur et en local archive. En Bibliothèque et hall maternelle. En Bibliothèque primaire. En sanitaires sur cour de récréation maternelle. 24 SUJÉTION POUR PASSAGE DE GAINES ET LUMINAIRES * Pose sous charpente ou sous dalle avec ossature primaire et suspente adaptée suivant le cas - Pose horizontale en parties courantes. - Ossature montée après pose des cloisons. L'entreprise veillera tout particulièrement à soigner les détails d'exécution tels que raccords, angles, raccords de gaines, de tuyauteries en coordination avec les lots techniques. * Afin de permettre le passage des gaines de chauffage et climatisation en faux-plafond, la hauteur du plénum sous poutre ne devra jamais être inférieur à 0,30m. * Y compris toutes sujétions de calepinage et finition, façon de retombées, profil de finitions, pour incorporations des accessoires divers, des grilles, des luminaires, des gaines de chauffage, des gaines de ventilation. Suivant plan de chauffage et de ventilation. 25 FIN DE CHANTIER A l'issue des travaux, l'entrepreneur devra fournir les DOE en 5 exemplaires dont 1 sur support informatique: -1 exemplaire papier + 1 CD Rom pour le Maître d'ouvrage, -1 exemplaire papier pour l'utilisateur, -1 exemplaire papier pour le Maître d'ouvrage, -1 exemplaire papier pour le coordonnateur SPS. Affaire : 678-1002 Page N 9/10

Affaire : 678-1002 Page N 10/10