C.C.T.P Cahier Des Clauses Techniques Particulières

C.C.T.P Cahier Des Clauses Techniques Particulières Lot 09 : CLOISONS PLAFONDS ISOLATION CONSTRUCTIION DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX PROFESSIIONNELS «LE CEDRE BLEU» MARCIILLOLES ((38)) Maître d Ouvrage HABITAT DAUPHINOIS 20 rue Balzac 26000 Valence Tel : 04 75 44 92 20 Fax : 04 75 44 92 21 Architecte Economiste www.aea serratrice.fr ATELIER ESPACE ARCHITECTURE 58 rue de la République 38550 Le Péage De Roussillon Tel : 04 74 11 18 70 Fax : 04 74 29 82 69 Mail : agence@aea serratrice.fr B.E. Structure TECO 2 avenue Jules Ferry 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON Tel : 04 74 11 17 20 Fax : 04 74 11 17 21

1 GENERALITES CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS L'exécution des ouvrages du présent lot sera conforme aux règles de l'art aux normes et règlements en vigueur et en particulier : * les fascicules applicables au bâtiment et au génie civil du Cahier des Clauses Techniques Générales (décret n 99-98 du 15 Février 1999) L'exécution des ouvrages du présent lot sera conforme aux règles de l'art aux normes et règlements en vigueur et en particulier : - DTU Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants : DTU 25.2- Plafonds DTU 25.222 : Plafonds fixés - Plaques de plâtre à enduire ; DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de plâtre à enduire ; DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en plâtrerie ne nécessitant pas l application d un enduit au plâtre ; DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de plâtre ; DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en plâtre isolant DTU 59.1 : Peinturage, - mise en peinture des bétons et enduits ciment, ouvrage édité par la Fédération Nationale du Bâtiment. NORMES: NF B 12-300 - B 12-301 et P 12-302 ; NF P 72-301 et P 72-302 ; NF A 91-102 - A 91-121 et A 91-131. Limites de prestations -Le titulaire du présent lot devra prévoir dans ses ouvrages toutes les réservations demandées par les autres corps d état. Les rebouchages sont à la charge des corps d état demandant la réservation. Tout travaux de reprises dus à une demande de réservation oubliée ou erronée sera à la charge des corps d état concernés. Les percements dans des ouvrages existants seront à réaliser par le lot gros œuvre à l exception des percements de diamètre < 15 cm. -Les lots concernés seront: charpente, menuiseries extérieures, plomberie - chauffage, électricité. -Les dépenses communes de chantier entreront au compte prorata général. -Le contenu du compte prorata et sa gestion seront conformes à la convention inter-entreprises laquelle sera mise au point entre les titulaires des différents lots, dès l ouverture du chantier. -Le titulaire de chaque lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec eux des dispositions communes concernant la réalisation de leurs ouvrages respectifs. -Les prestations des différents corps d état, comme indiquées dans les devis, ne sont pas limitatives. -Chaque adjudicataire devra se conformer au planning général des travaux. -Chaque intervenant devra exécuter ses travaux de façon à ne pas retarder l avancement des autres corps d état. Connaissances du descriptif -L entreprise adjudicateur du lot doit prendre connaissance de l ensemble du CCTP, pour vérifier qu il n y a pas d interface entre les différents corps d états. Consistance des travaux Le titulaire du présent lot doit toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux, en conformité avec les pièces du dossier et les dispositions réglementaires. Les travaux du présent lot comprendront : - Les piquages et nettoyages de la surface du Gros Œuvre ou des enduits aux raccords avec les cloisons - L'implantation et le traçage du développé des cloisons en accord avec l'entreprise chargée de la fourniture des huisseries - La fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs nécessaires à leur fixation sur la structure porteuse Page 2

- Les profils métalliques de renforts pour support lavabos, vasques, barres de levage, miroirs, armoires dans locaux techniques, les renforts d ossature pour cuvettes suspendues - La protection par galvanisation, électro-zingage, anodisation ou revêtement organique de tous les éléments métalliques - La mise en œuvre des huisseries et bâtis fournis et ajustés par le lot Menuiseries Intérieures Bois - La fourniture et la pose des fourrures en bois ou métallique nécessaires à la mise en œuvre des trappes de visites des gaines ou au renfort de fixation d'appareils. - La fourniture et la mise en œuvre des cloisons de doublages - La fourniture et la mise en œuvre des cloisons de distribution - La fourniture et la mise en œuvre des cloisons de séparation - La fourniture et la pose des faux plafonds - La fourniture et la mise en œuvre des complexes isolants thermiques ou phoniques avec ou sans pare-vapeur pour cloisons de doublages et cloisons de distribution - La fourniture et la mise en œuvre des complexes d isolations thermiques sur plafonds - Les renforts et traitements d angles saillants - Les U plastiques pour cloisons et doublages - Les couvre-joints assurant la jonction entre les raidisseurs ou poteaux de liaison et les murs et cloisons - Le dépoussiérage et le brossage des supports PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - TRAVAUX DE PLATERIE L'entrepreneur du présent corps d'état réalisera l'implantation et le traçage de ses cloisons. Les tolérances d'implantation et de planimétrie seront celles mentionnées dans les D.T.U. Les liaisons des cloisons avec les huisseries devant être particulièrement soignées. Les jointoiements et liaisonnements entre abouts de ces cloisons et les maçonneries seront assurés par des bourrages à pleine épaisseur parfaitement lissés en finition. Aucun jour ou manque de matière ne sera toléré. L isolation des cloisons et doublages ne devra jamais être au contact de l air. Les tranches seront protégées par plaques de plâtre fixées sur ossature. Les plaques de plâtre des cloisons à ossature métallique sont montées jusque sous dalle et non pas jusqu au niveau des plafonds. Les cloisons intègrent la fourniture et la mise en place, de fourrures ou ossatures métallique, support de fixation d'appareils sanitaires, radiateurs, meubles, barres de relevage, télévision, mains courantes, etc., avec remise d un plan en fin de travaux, positionnant exactement la localisation des renforts. Les impostes au dessus des portes coulissantes et de placards, seront réalisées en cloisons à base de plaque de plâtre sur ossature métallique, suspendus sous dalle de support. L'entrepreneur du présent corps d'état, devra la protection contre l'oxydation de toutes les pièces métalliques de fixation ou de liaisonnement de ses ouvrages. Les dégrossis ou surcharges locales au plâtre seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot, ainsi que tous les treillages qui s'avéreraient nécessaires. L entrepreneur du présent lot doit la pose (sans la fourniture) des blocs portes dans ces ouvrages. Toutes les protections nécessaires devront être mises en place pour la sauvegarde des ouvrages réalisés par les autres corps d'état. Si la réalisation d une cloison se fait en lieu et place d une protection collective mise en place, l entrepreneur la remplacera pendant la durée de ces travaux par une protection adaptée au moins équivalente à celle qui est enlevée. Les sujétions d'échafaudage nécessaires à l'exécution des travaux seront implicitement prévues dans les prix unitaires de l'entreprise. Les locaux devront être parfaitement nettoyés après exécution des cloisons et des enduits, et aucune trace de plâtre ne devra subsister sur les sols. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - TRAVAUX DE PEINTURE Qualité des matériaux : Les produits utilisés pour les mises en peinture seront de marque notoirement connues et soumises à l'agrément du maître d oeuvre. Seront préférées les peintures, lasures, ou vernis bénéficiant des marques NF Environnement, Ange bleu, Eco-label et toute autre marque environnementale équivalente. Page 3

Sont interdits les produits comportant plus de 5 % de solvants organiques, les produits comportant des éthers toxiques dérivés de l éthylène glycol, et les pigments à base de matériaux lourds (plomb, cadmium, chrome ). Les livraisons sur chantier seront toutes faites sous emballage d'origine. Les couches primaires seront effectuées avec les produits préconisés par le fabricant des produits utilisés. Réception des supports : L'entrepreneur devra procéder, avant le commencement de ses travaux, à un examen attentif des supports qui lui sont livrés par les autres corporations et, signaler à l'architecte ceux qui lui paraîtront ne pas présenter toutes garanties quant à la tenue de ses propres ouvrages. Le commencement de ses travaux implique de la part de l'entrepreneur du présent lot, l'acceptation de ces supports ou subjectiles. Mise en oeuvre et sujétions d'exécution : Les travaux de peinture ne pourront être entrepris que dans les conditions suivantes : - supports parfaitement secs et propres, - température ambiante supérieure ou égale à 15 degré C, - absence totale de condensation, - supports non gelés et non surchauffés. L entreprise devra toujours s assurer de la compatibilité des peintures avec les supports. Le maître d oeuvre pourra demander une ou plusieurs surfaces témoins, à charge du présent lot. L'emploi de couleurs vives et de tons différents avec rechampissage dans un même local ou sur un même ouvrage ne donnera lieu à aucune majoration de prix. De même l'emploi de revêtements muraux de marque, de nature ou de tons différents, dans un même local ou sur un même ouvrage ne donnera lieu à aucune majoration de prix. Les sujétions d'échafaudage devront être implicitement prévues dans les prix unitaires. Nettoyage : Les nettoyages en cours de travaux, au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci seront implicitement prévus dans les prix unitaires. Le nettoyage général, de fin de travaux, est à la charge du présent lot et est quantifié sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. Ce nettoyage ne sera exécuté qu'en fin de travaux, la veille de la réception. Nature et qualité des matériaux: -Le devis descriptif fait appel à des marques connues pour concrétiser la prestation désirée. L'attributaire restant seul responsable de la tenue de ses ouvrages, il lui appartiendra de faire agréer au maitre d'œuvre toute autre provenance nantie de performances au moins équivalentes. -L'entrepreneur est tenu de mettre en œuvre que des matériaux répondant aux exigences de sécurité réglementaires pour les bâtiments recevant du public notamment en ce qui concerne le classement des matériaux à leur réaction au feu. Plans d exécution: -Les entrepreneurs devront fournir tous les plans et détails nécessaires à la bonne marche des travaux. -Si l entrepreneur omet de soumettre au Maitre d œuvre les documents visés au présent article, il sera entièrement responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de l ouvrage et sa démolition à ses frais. -Il sera également responsable du retard dans l exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces documents et des corrections et compléments d étude nécessités par leur mise au point. -Les entrepreneurs devront, avant l exécution, faire au maitre d œuvre, toutes les observations ou propositions qu ils jugeront utiles pour garantir leur travail, car ils ne pourraient par la suite, arguer de la faute d autrui ou de vices cachés. -Toutes les dimensions devront être vérifiées sur place par les entrepreneurs et les différences constatées avec celles indiquées aux dessins seront soumises à l appréciation du maitre d œuvre avant tout commencement d exécution. -Les plans remis à l appui de l appel d offres sont réputés être les plans d exécution des ouvrages. Sécurité sur le chantier: -Toutes les mesures de sécurité devront être prises pendant les travaux pour assurer la sécurité des résidents, du public et du personnel. -Pour tous travaux à risque non spécifiés dans le PGC, l'entrepreneur est tenu d'informer le coordonnateur CSPS et le maitre d'œuvre par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant être mis en place. En cas de non respect de cette démarche et incident lié à ces travaux, l'entrepreneur sera seul responsable. Page 4

Échantillons d ouvrages: -Les entreprises devront soumettre à l examen du Maître d'œuvre, les matériaux, produits et fournitures qu elles comptent mettre en œuvre et dont les échantillons seront exposés dans le bureau de chantier pour y demeurer jusqu à la fin des travaux. -Les échantillons seront accompagnés de documentations, avis techniques, procès-verbaux. -De plus, tous les échantillons de teinte seront exécutés par les entreprises intéressées pour permettre au Maître d ouvrage d établir ses choix. Traitements des déchets de chantier La réglementation sur les déchets (loi n 75.633 du 15 juillet 1975, loi n 92.646 du 13 juillet 1992) a fixé les priorités de la politique des déchets :. Prévention ou réduction de la production de déchets. Organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume. Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie à priori entre ces différents modes. Information du public Le présent chantier sera l objet d un tri des déchets et notamment conformément au tri de niveaux. Dans ce cadre il est rappelé que chaque entrepreneur se charge, à ses frais, du transport des gravois et déchets jusqu aux lieux de stockage prévus sur le chantier puis en déchetterie. Il remet au maître d œuvre les bordereaux de suivi des déchets. Ces bons indiquent la nature et la quantité exactes des produits déposés ainsi que l attestation de réception du gestionnaire de l unité d élimination. En concertation avec toutes les entreprises et le coordonnateur S.P.S., sont organisés la mise en place des différents containers, la signalétique particulière ainsi que le transport dans les centres de stockage appropriés. Toute infraction à ce tri fera l objet de l application des mesures coercitives prévues au CCAP. ORGANISATION DU TRI DES MATERIAUX TYPE DE DECHETS TRI NIVEAU 1 TRI NIVEAU 2 TRI NIVEAU 3 DI (déchets inertes) : Dossier d intervention ultérieur d ouvrage -Les prestations, objet du présent marché relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi N 93-1418 du 31 décembre 1993). -De façon à faciliter l'entretien et la maintenance des ouvrages, l'entrepreneur devra fournir obligatoirement et au fur et à mesure qu'il à mis en œuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations énumérés ci-après pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité prévention santé d'établir et de compléter le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage pour le compte du Maitre d'ouvrage. -En application de l'article 40 du CCAG, et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du 1 de l'article 29 du CCAG, l'entrepreneur remet au maitre d'œuvre: au plus tard lorsqu'il demande la réception: les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur. dans les 2 mois suivant la réception: les plans et autres documents conformes à l'exécution. -Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires et comprendra: les tirages des plans pliés au format normalisé A4 et photocopies documents un cd avec les fichiers dessins sous format DWG OU DXF, et les fichiers documents sous format PDF. Notices techniques et descriptives des fournisseurs des matériaux et matériel: -Les caractéristiques et références des différentes pièces seront répertoriées ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur. -La notice technique descriptive devra permettre à la localisation, l'identification et la commande de tout organe défaillant. Notices de fonctionnements et d'utilisation des matériaux et matériels: -Lorsque l'utilisation d'un matériel ne relève pas de l'usage courant, ou si une erreur d'utilisation risque d'entrainer une détérioration de ce matériel ou d'autres matériaux ou équipements, une notice de fonctionnement en donnera le mode d'emploi détaillé. Page 5

Notices d'entretien et de maintenance: -Les notices d'entretien et de maintenance des matériaux et matériels en précisant en particulier l'ensemble des taches d'entretien et de maintenance préventifs avec la fréquence des interventions ainsi que les consignes de prévention nécessaires avant d'exécuter l 'entretien et la maintenance. Plans de recollement: -Pour tous les ouvrages enterrés, réseau de toute nature, l'entrepreneur devra établir un plan de recollement concrétisant les ouvrages exécutés -Plan réalisé à l'échelle 1/100 avec détails au 1/20e au droit des croisements -Repérage des sections, profondeurs et distances -Fourniture de tirages en 3 exemplaires + un exemplaire en contre calque Plans d'exécutions et notes de calculs: -Les plans de d'exécutions et notes de calculs visés et corrigés conformément aux ouvrages exécutés. Procès verbaux: -Les procès verbaux de classement ou label pour les matériaux ou équipements faisant l'objet d'un classement ou label. La garantie du fabricant: -Lorsqu'un matériau ou équipement fait l'objet d'une garantie particulière du fabricant une attestation sera jointe. Concernant le lot gros œuvre, la réalisation totale des travaux se fera en une seule phase. Le respect du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sera obligatoire et l'entreprise ne pourra donc se prévaloir du manque de renseignements concernant ce règlement et devra l'appliquer dans tous ses travaux. L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte dans sa proposition de prix, de l'organisation de la coordination de la sécurité et de la protection de la santé de ses travailleurs. Ces obligations sont fixées dans la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 (L 235.1 à 5) et le décret 94-1159 du 26 Décembre 1994 (R 238.3 à 10 et R 238.16 à 19). De plus, l'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, étant entendu qu'il doit assurer le complet et le parfait achèvement de ses travaux, conformément aux règles de l'art et de bonne construction, sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou aux devis descriptifs, étant donné qu'il a pris connaissance des travaux à effectuer, et qu'il a suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux descriptifs et aux détails qui pourraient être omis sur les plans. 1.1 Gestion des déchets L'entrepreneur sera chargé de gérer ses propres déchets sur le chantier par la mise en place d'une benne qui lui sera affectée à cet effet. Il devra l'évacuation des déchets selon la nécessité. A la fin de son intervention l'entrepreneur devra le repli de la benne. De plus, il devra un nettoyage hebdomadaire du chantier durant sa période d'intervention. 1.1.1 Mise en place de bennes à déchets Emplacement à définir selon prescriptions de l'opc et du CSPS. En accord avec le CSPS et l'opc, l'entrepreneur définira le type de bennes le plus adéquat pour le chantier. Comprenant la matérialisation de l'aire de stockage de la benne, le transport et la gestion des bennes à déchets pendant toute la durée de son intervention (à définir avec services concédés) et la location éventuelle aux autres corps d'état intervenants. Pour l'ensemble du chantier, et pendant toute la durée des travaux. Page 6

1.1.2 Nettoyage général vitres, sols, murs, plafonds, boiseries, menuiseries, sanitaires (appareils et robinetterie), etc..., chargement et évacuations des gravats. Ces travaux seront réalisés avant la réception du chantier. Remarque : les sols carrelés en grès cérame pleine masse devront être nettoyé avec un produit à base d'acide afin d'éliminer totalement les laitances superficielles. L'entrepreneur s'assurera néanmoins auprès de son distributeur de la compatibilité du produit utilisé avec l'application demandée. 2 PLAFONDS PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE: Les prestations à la charge du présent corps d'état comprennent tous les éléments et accessoires nécessaires à la fixation, à la bonne tenue et à la complète finition des ouvrages décrits dans la suite du présent document (ossatures primaires et secondaires, ossatures complémentaires si nécessaire, suspentes, cornières de rives, etc.). Elles comprennent également les réservations et enchevêtrures pour encastrement des appareils d'éclairage et pénétrations diverses. La mise en oeuvre des plafonds suspendus sera réalisée conformément aux spécifications d'emplois données par les fabricants avec tous les accessoires de ceux-ci à l'exclusion de tous procédés de remplacement artisanaux. L'entrepreneur devra toutes les découpes nécessaires pour passages de canalisations, orifices de ventilation, aspérités de piliers ou parois, etc.. L'ensemble des plafonds suspendus n'étant pas prévu pour être peint, toutes précautions seront prises pour qu'ils ne soient pas salis lors de la mise en oeuvre. Les éléments sales ou épaufrés devront être remplacés. Les nettoyages en cours de travaux, au fur et à mesure de l'avancement des différentes phases de travaux, sont implicitement prévus dans les prix unitaires. CARACTERISTIQUES GENERALES: Les suspentes et les fixations seront en matériau M0. Les suspentes ne devront pas supporter de contraintes supérieures à 20 N/mm2 à froid. Tous les plafonds suspendus devront avoir une réaction au feu M0 ou M1. L'entrepreneur devra l'ensemble des ossatures primaires pour la suspension de ses ouvrages. L'ossature métallique primaire des plafonds suspendus devra être prévue pour supporter les luminaires, détections, câbles de l'électricien. La découpe pour les bouches d'extraction V.M.C., dans les plafonds suspendus est à prévoir dans le présent lot suivant gabarit fourni par le lot V.M.C.. Mise en place de joint acrylique pour fermeture de tous les vides, fentes et jours existants entre rives de plafonds et parois attenantes, en périphérie des canalisations, En cas de dégradations, la réparation sera obligatoirement effectuée par l'entreprise compétente à la charge de l'entreprise responsable, par décompte inter-entreprises sans intervention du maître d oeuvre. 2.1 Plafond suspendu type Placostil BA13 CF 1/2H Ce plafonnage sera monté selon le système PRF et 1 plaque de plâtre type BA 13 Placoflam. Mise en oeuvre horizontale en sous-face de charpente fermette. Travaux comprenant : - l'ossature métallique en acier galvanisé préconisé par le fabricant avec rails, suspentes, fourrures, entretoises, accessoires de fixation tels que cavaliers, équerres, étriers, tiges filetées, etc., - la fourniture et la pose des plaques de plâtre BA 13 Placoflam avec traitement des joints et des cueillies suivant le système préconisé par le fabricant compris ratissage à l'enduit pelliculaire sur l'ensemble du plafond afin de livrer un parement prêt à peindre, - toutes coupes, entailles, bouchage des trous après passage des autres corps d'état, - dans le cas d'hauteur importante, une ossature primaire devra être mise en place - toutes sujétions de fournitures, mise en oeuvre, fixations sur les fermettes, etc Page 7

2.1.1 Pose horizontale ou en rampant CF 1/2H R+1 T101, R+2 collectif, villas étage 2.2 Plafond suspendu type Placostil BA13 Ce plafonnage sera constitué par une ossature métallique et une plaque de plâtre type BA 13 standard ou hydrofuge en pièces humides. Mise en oeuvre horizontale en sous-face de charpente fermette ou sous rampant selon plans architecte. Travaux comprenant : - l'ossature métallique en acier galvanisé préconisé par le fabricant avec rails, suspentes, fourrures, accessoires de fixation tels que cavaliers, équerres, étriers, tiges filetées, etc., - la fourniture et la pose des plaques de plâtre BA 13 standard ou hydrofuge en pièces humides avec traitement des joints et des cueillies suivant le système préconisé par le fabricant compris ratissage à l'enduit pelliculaire sur l'ensemble du plafond afin de livrer un parement prêt à peindre, - toutes coupes, entailles, bouchage des trous après passage des autres corps d'état, - toutes sujétions de fournitures, mise en oeuvre, fixations, etc 2.2.1 Pose horizontale ou en rampant Villas rdc 2.2.2 Habillage des joues Joue de plafond exécutée en plaques de plâtre fixées sur ossature bois traité ou métallique galvanisé au choix de l'entreprise, y compris liaison soignée avec les différents plafonds, coupes, chutes, bouchage des trous après passage des autres corps d'état, ratissage à l'enduit pelliculaire afin de livrer un parement prêt à peindre, et toutes sujétions de fournitures, mise en oeuvre, fixations, etc... Les parements seront livrés prêts à recevoir une peinture. Compris toutes sujétions Villas rdc 2.2.2.1 Joues droites En placo BA 13 compris jointoiements ht: 22cm 2.3 Plafond suspendu Fourniture et pose de plafonds suspendus comprenant: Ossature semi - apparente en T de 15mm, 24mm ou 35mm constituée de: -Profilés porteurs de couleur -Entretoises de même couleur -Suspentes appropriées pour fixation sur planchers supérieurs -Rive en cornière de couleur -Joues de plafonds placo BA 13 suivant plans architecte Y compris toutes coupes, découpes notamment pour les luminaires, pose horizontale ou sous rampant suivant localisation, réglage, tous détails et sujétions de mise en oeuvre suivant les prescriptions du frabricant et avis techniques. Page 8

2.3.1 Plafond suspendu 60 x 60 Type Tonga ou eurocoustic Coral Plus Code B7 ou similaire, épaisseur 40 mm sur ossature en T 15 mm, T 24 mm ou T 35mm apparente blanche, compris clips de maintien et suspentes, cornières de rives et toutes sujétions de fourniture et de pose horizontale selon localisation, découpe périphérique, joues de plafonds placo BA 13. Transmettre le PV du produit. Fourniture et pose de l'ensemble et compris toutes sujétions. Facteur d absorption acoustique (alfa w) : 0,95. Classe A. Résistance thermique (R) : 1,14 m² K/W. Tenue à l humidité : 100%. Classement Euroclasse : A1 (blanc) ; A2-s1 d0 (autres couleurs). Classement tenue au feu : REI30. Classement APSAD : A1. Communs collectif 3 CLOISONS Toutes les cloisons seront montées sur une protection d'étanchéité par film polyane 200 microns, en pied de cloisons, et relevé h. 10 cm, fixé par agrafe contre le placo. Compris la mise en place de plaques de placo hydrofuge dans les pièces humides et devant les points d'eau (salles de bains, douches, éviers, lavabos...) L'entrepreneur est tenu de vérifier l'aplomb, l'alignement et l'équerre des huisseries avant l'exécution de ses cloisons. En fin d'intervention, l'entreprise devra le nettoyage dû à l'exécution de ses travaux. L'entreprise assurera l'évacuation de ses déchets et gravois aux décharges publiques. Classement M2 au comportement au feu selon prescriptions de l'organisme de contrôle. 3.1 Cloison de doublage collé Doublage de murs par panneaux isolants rigides du type Knauf XTherm ULTRA 32 ou similaire, comprenant : - isolant en panneaux de 100 mm d épaisseur pour un R = 3,10 m² C/W, - maintient de l isolation de 40 mm minimum en about d appuis, - parement par plaque de plâtre BA13 parement standard ou hydrofuge en pièces humides, avec joints ratissés prêt à peindre. - Pose collée selon normes en vigueur et prescriptions du fabricant comprenant : - mise en œuvre de plancher à plancher, ou monter jusque sous l isolation du plafond, - fixation du complexe par encollage sur le mur au mortier colle, les panneaux devant être parfaitement jointif, - calfeutrement du pied de doublage par bande de laine de verre, - traitement des joints par bande calicot et enduit de finition, - protège angles métalliques sur toute la hauteur des angles saillants et enduit de finition. - Exécution de toutes finitions à l'enduit spécial en raccordement avec tous les autres ouvrages ou parois sur lesquels viennent buter les doublages, l ensemble devant être prêt à recevoir les prestations du lot peinture. - Renforts pour charges lourdes supérieures à 30kg (appareils sanitaires par exemple si absence de contre cloisons) Y compris toutes coupes, découpes, traitement des joints par bandes d'armature collées et ratissées, recouvrement des chants; arêtes métalliques sur angles saillants, U plastiques sous pièces humides, tous détails et toutes sujétions d'éxecution et de mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricants et avis techniques Nota : Toutes les cloisons des locaux présentant des prescriptions incendie particulières (CF ou PF) devront monter jusqu'au plafonnement présentant les mêmes caractéristiques de protection incendie. 3.1.1 Epaisseur totale du doublage fini : 100 +13 mm Page 9

3.2 Cloisons de division placostil de 98 mm Les cloisons seront de type PLACOSTIL 98/48 mm de chez PLACOPLATRE ou similaire et constituées de la façon suivante : - Ossature métallique PLACOSTIL constituée de rails et de montants en acier galvanisé épaisseur 6/10 largeur 48 mm, - Chaque parement sera constitué de 2 plaques PLACOPLATRE standard BA 13 - Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30m. Fixation par vis invisibles autoforeuse tête trompette. - Traitement des joints conforme aux dispositions de l avis technique et du fabricant, -L'étanchéité à l'air sera assurée, en périphérie des cloisons par le traitement des joints comme décrits précedemment. En partie basse, le rail sera posé sur un feutre bitume avec relevés, les plaques seront posées sur un mastic acoustique en pied de cloisons - Traitement des angles par baguettes de renforts sur une hauteur de 2,50 m, - Parements hydrofugés pour les pièces dites humides ainsi que toutes les protections nécessaires - La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant. - Renfort de cloison au droit des équipements sanitaires, par doublage de l ossature verticale et complément d ossature horizontale au droit de l attache, L'ensemble devra être coupe feu 1 heure. Nota : Toutes les cloisons des locaux présentant des prescriptions incendie particulières (CF ou PF) devront monter jusqu'au plafonnement présentant les mêmes caractéristiques de protection incendie. Classement M1 au comportement au feu selon prescriptions de l'organisme de contrôle. 3.3 Cloisons de division placostil de 72 mm Les cloisons seront de type PLACOSTIL72 mm de chez PLACOPLATRE ou similaire et constituées de la façon suivante : - Ossature métallique PLACOSTIL constituée de rails et de montants en acier galvanisé épaisseur 6/10 largeur 48 mm, - Chaque parement sera constitué de 1 plaque PLACOPLATRE standard BA 13, - Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30m. Fixation par vis invisibles autoforeuse tête trompette. - Traitement des joints conforme aux dispositions de l avis technique et du fabricant, -L'étanchéité à l'air sera assurée, en périphérie des cloisons par le traitement des joints comme décrits précédemment. En partie basse, le rail sera posé sur un feutre bitume avec relevés, les plaques seront posées sur un mastic acoustique en pied de cloisons - Traitement des angles par baguettes de renforts sur une hauteur de 2,50 m, - Parements hydrofugés pour les pièces dites humides ainsi que toutes les protections nécessaires - La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant. - Renfort de cloison au droit des équipements sanitaires, par doublage de l ossature verticale et complément d ossature horizontale au droit de l attache, compris coupes, semelles, calicotage des joints et toutes sujétions Nota : Toutes les cloisons des locaux présentant des prescriptions incendie particulières (CF ou PF) devront monter jusqu'au plafonnement présentant les mêmes caractéristiques de protection incendie. 3.4 Isolation Ep. 45 mm pour cloisons de division Fourniture et pose d'isolation en panneau de fibre minérale semi rigide, incorporée dans l'ossature des cloisons y compris toutes sujétions de mise en oeuvre pour amélioration du coefficient d'isolation acoustique de la cloison. 3.4.1 Pour cloisons de 72 et 98 mm ci dessus Isolation par panneaux rigides de laine de roche de 45 mm d'épaisseur. Isolation acoustique (Rrose) 49 db Page 10

3.5 Pose de plaques de plâtre BA 13 sur mur Les murs seront doublés à l'aide d'une plaque de plâtre cartonné de type B.A. 13. La pose s'effectuera par collage à l'aide du mortier adhésif préconisé par le fabricant. Les travaux comprendront : - la fourniture et la mise en place d'un film polyéthylène avec relevés latéraux ou profilés P.V.C. à soumettre à l'agrément du maître d'oeuvre, - la fourniture et la pose des plaques y compris toutes sujétions de préparation du support, nettoyage, - toutes coupes, chutes, entailles, bouchements de trous après passage des autres corps d'état, découpes et repérage des prises de courant, interrupteurs, etc.), - le traitement des joints, angles rentrants ou saillants, cueillies suivant les recommandations du fabricant, compris ratissage si nécessaire. Les parements seront livrés prêts à peindre. Nota: Mise en place de plaque placomarine dans les zones humides. Collectif et villas 3.6 Cloisons en carreaux de plâtre Réalisation de cloisons en carreaux de plâtre alvéolés montés à la colle : - Mise en oeuvre selon les indications du fabricant ; raidissage selon les indications des DTU et des catalogues de fabrication - Couche résiliente en tête, capable d'absorber les déformations du bâtiment en service normal - Garnissage des joints - Ratissage des cloisons à l'enduit fin pour que le support puisse être réceptionné tel quel par le corps d'état PEINTURE - Finition des cueillis au moyen d'une bande à joints - Equerres métalliques d'angle H2,50m pour tous les angles saillants - Type LAFARGE, Enduits PF Liss et PF Scelbande ou équivalent Gaines techniques collectif 3.6.1 Epaisseur 5 cm fini 3.7 Pose de menuiseries fournies par le menuisier 3.7.1 Bloc porte 3.7.2 Trappon d'accès combles Hall collectif, étage villas 3.7.3 Trappe d'accès gaine technique posé dans cloison Page 11