CONSTRUCTION D UNE CRECHE ASSOCIATIVE «LEI MINOTS»

CONSTRUCTION D UNE CRECHE ASSOCIATIVE «LEI MINOTS» Sur la ville d AVIGNON (84000) DOCUMENT DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P LOT 10 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC - ENERGIE RENOUVELLABLE Maître d ouvrage : Association Les Maisons du monde 9 Allée Adolphe Dumas Le clos des Félibres 844000 AVIGNON Architecte & Maître d œuvre : BET Fluides : Bernard VATON B.E.T. NEW-TEC 564, Boulevard E. Daladier 7, Grand Rue 84100 ORANGE 84370 BEDARRIDES Tel : 04.90.34.40.04 Tel : 04.90.22.85.30 Bureau de contrôle : APAVE AVIGNON 47 Av Charles de gaule, BP 37 84131 LE PONTET CEDEX Tel : 04.90.31.54.10 Fax : 04.90.31.29.05 Date Rédigé par : J. TAIX Vérifié par : T. FONTANILLE 22/12/2010

SOMMAIRE 1. OBJET... 5 2. GENERALITE... 5 2.1 Description du projet... 5 2.2 Objet des travaux... 5 2.3 Base de calculs... 6 2.3.1 Normes, règlements, DTU applicables... 6 2.4 Limites de prestations... 8 2.5 Relations entrepreneur et organisme de contrôle.... 9 2.6 Obligations de l entrepreneur... 9 2.6.1 Variantes... 9 2.6.2 Reconnaissance des lieux.... 9 2.6.3 Normes et règlements.... 9 2.6.4 Travaux de génie civil.... 10 2.6.5 Renseignements et documents à fournir.... 10 2.6.6 Nature des matériels... 12 2.6.7 Liaisons avec les autres corps d état (limites de prestations).... 12 2.6.8 Protection des ouvrages.... 13 2.6.9 Contacts avec les services publics et privés... 13 2.6.10 Contrôles et essais.... 13 2.6.11 Réception par le maître d ouvrage... 13 2.6.12 Garantie... 14 2.6.13 Nettoyage... 14 3. INSTALLATION DE PLOMBERIE - SANITAIRE... 14 3.1 Compteur provisoire de chantier... 14 3.2 Rappel de dimensionnement... 14 3.2.1 Alimentation... 14 3.2.2 Ecoulements... 15 3.3 Réseaux eau froide... 15 3.3.1 Origine de l installation, alimentation principale... 15 3.3.2 Distribution eau froide... 15 3.4 Installation de production d ECS solaire... 16 3.4.1 Production d ECS solaire... 16 3.4.2 Obligation... Erreur! Signet non défini. 3.4.3 Calorifuge... Erreur! Signet non défini. 3.4.4 Equipotentialité des réseaux... Erreur! Signet non défini. 3.4.5 Protection électrique... Erreur! Signet non défini. 3.4.6 Repérage et étiquetage... Erreur! Signet non défini. 3.5 Réseaux Eau Chaude Sanitaire... 16 3.5.1 Distribution d ECS... 16 3.5.2 Bouclage ECS... 18 3.6 Equipements sanitaires... 19 3.6.1 WC crèche... 19 3.6.2 WC adulte normes handicapé... 19 3.6.3 Lavabo autoportant... 20 3.6.4 Lavabo autoportant... 20 3.6.5 Vidoir posé au sol... 20 Page 2 / 42

3.6.6 Evier à poser... 21 3.6.7 Evier en inox... 21 3.6.8 Auge (lavabos)... 21 3.6.9 Régulateur thermostatique de sécurité... 22 3.6.10 Siphon de douche et équipements... 22 3.6.11 Robinet extérieur... 22 3.6.12 Autres équipements :... 23 3.7 Réseaux eaux usées et eaux vannes... 23 3.7.1 Réseaux EU - EV... 23 4. RECUPERATEUR D EAU DE PLUIE... 24 4.1 Principe... 24 4.2 Réservoir... 24 4.3 Pompe... 24 4.4 Chemise de refroidissement avec crépine flottante... 24 4.5 Canalisation de retour eau pluviale filtrée... 25 5. INSTALLATION DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE... 25 5.1 Principe... 25 5.2 Base de calcul... 25 5.2.1 Débits d extraction et d amené d air... 25 5.2.2 Conduit... 25 5.3 Réseaux de ventilation des locaux à pollution non spécifique... 26 5.3.1 Principe... 26 5.3.2 Bouches d insufflation... 26 5.3.3 Bouches de reprise... 27 5.3.4 Conduits... 27 5.3.5 Détection CO2... 27 5.3.6 Caisson double flux... 28 5.3.7 Raccordement électrique... 28 5.4 Réseaux de ventilation des locaux à pollution spécifique... 28 5.4.1 Bouches d extraction... 28 5.4.2 Conduits... 29 5.4.3 Groupe ventilateur... 29 5.4.4 Raccordement électrique... 30 6. INSTALLATION DE CHAUFFAGE RAFRAÎCHISSEMENT... 30 6.1 Principe de l installation... 30 6.2 Capteurs solaires... 30 6.2.1 Les absorbeurs... 31 6.2.2 Les collecteurs... 31 6.2.3 Les vitrages... 32 6.2.4 L isolation arrière du capteur... 32 6.3 Le stockage et module hydraulique... 32 6.4 Appoint complémentaire par PAC Air / Eau... 34 6.5 Liaisons hydrauliques... 35 6.5.1 Raccordement hydraulique Module hydraulique - Capteur solaire... 35 6.5.2 Raccordement eau froide et eau chaude... 35 6.6 Fluide caloporteur... 35 6.7 Réseau côté distribution... 36 Page 3 / 42

6.7.1 Remplissage en eau... 36 6.7.2 Expansion... 36 6.7.3 Traitement de l eau... 36 6.7.4 Equipements réseau primaire... 36 6.8 Réseau de distribution... 36 6.8.1 Généralité... 36 6.8.2 Equipotentialité des réseaux... 37 6.9 Emission de chaleur... 37 6.9.1 Plancher chauffant - rafraîchissant... 38 6.9.2 Nourrices... 38 6.10 Régulation... 38 6.11 Electricité... 39 6.11.1 Description de l armoire électrique du local technique... 39 6.11.2 Repérage et étiquetage... 39 6.11.3 Alimentation des équipements... 39 6.11.4 Détail de l armoire... 40 6.12 Chauffage par panneau rayonnant... 40 7. LIMITES DE PRESTATION... 41 7.1 Lot VRD... 41 7.2 Lot Couverture... 41 7.3 Lot Electricité... 41 7.4 Le lot Plomberie / Sanitaire / Ventilation / Climatisation réversible... 41 Page 4 / 42

1. OBJET Le présent Cahier règle les conditions particulières d exécution des travaux relatifs aux installations de Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Energie Renouvelable en vue de la construction d une crèche associative «LEI MINOTS» située dans une zone industrielle, Impasse Charles Tellier à Avignon (84000), pour le compte de l association «les maisons du monde». 2. GENERALITE 2.1 Description du projet Le bâtiment créé se trouve à l Est du bâtiment du M.I.N d Avignon. Le bâtiment sera sur un seul niveau en rez-de-chaussée avec 3 salles de vie (petits, moyens et grands), 3 dortoirs (petits, moyens et grands), 2 salles de propreté (petits et moyens-grands), une biberonnerie, un hall d accueil, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, un sanitaire PMR (Personnes à Mobilité Réduite), un local pour la direction et un local pour le personnel. Le projet a pour volonté de construire un bâtiment à économie d énergie. Surface utile du projet : environ 330 m². 2.2 Objet des travaux Réalisation des travaux d installation de production d ECS, à savoir : - Création de la production d ECS solaire avec appoint électrique, - Créations des réseaux primaires ECS solaire. - Création des réseaux d alimentation en eau froide, - Création des réseaux d eau chaude sanitaire. Réalisation des travaux d installation sanitaire, à savoir : - Mise en place, raccordement et mise en service des équipements sanitaires, - Création des réseaux intérieurs des eaux usées et eaux vannes, - Mise en place, raccordement et mise en service d une installation de récupération et stockage d eau de pluie. Réalisation des travaux d installation de ventilation, à savoir : - Création de l installation de Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux des zones à pollution non spécifique du bâtiment, - Création de l installation de Ventilation Mécanique Contrôlée Simple Flux des zones à pollution spécifique du bâtiment, Réalisation des travaux d installation de chauffage réversible, à savoir : - Mise en place, raccordement et mise en service d un chauffage solaire avec capteurs et appoint par PAC (Pompe A Chaleur) Air/Eau, Page 5 / 42

- Création du chauffage par plancher chauffant/rafraichissant basse température (réversible). 2.3 Base de calculs 2.3.1 Normes, règlements, DTU applicables L installation sera effectuée par un professionnel qualifié et sera conforme aux règlements et règles de l art en vigueur à la date de la remise de l offre et homologués. - Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. - DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d habitation. - DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d évacuation des eaux pluviales. - DTU 60.2 : Canalisation en fonte. Evacuation d eaux usées, d eaux pluviales et d eaux vannes. - DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression. - DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales. - DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux usées et d'eaux de vannes. - DTU 60.41 : Robinet simple d'appareil sanitaire - Vocabulaire. - DTU 60.5 : Canalisations en cuivre, distribution d'eau froide et chaude sanitaire. Evacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installation de génie climatique. - DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments. - DTU 70.1 : Installations électriques des bâtiments à usage d habitation. - DTU 68.1 : Conception des installations de VMC, - DTU 68.2 : Exécution des installations de VMC, - Cahier du CSTB 1827 : «Cahier des Prescriptions Techniques communes aux capteurs solaires plans à circulation de liquide», - Cahier du CSTB 1612 : «Recommandations générales de mise en œuvre des capteurs semi incorporés ou intégrés sur une couverture par éléments discontinus», - Cahier du CSTB 1611 : «Détermination des efforts dus aux charges climatiques sur un capteur et sur sa couverture transparente», - DTU 65.12 : «Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d eau chaude sanitaire», - Normes NFP 41 201 à 204, NFP 30 201, NFS 62 200, NFC 15 100. - Règlement de sécurité concernant la protection contre l incendie des bâtiments d habitation (JO de mars 1986). - Règlements de l UTE. - Arrêtés des 14/06/69, 22/12/75, 06/10/78, 23/02/83 et 28/10/94 (NRA) relatifs à l isolation acoustique des bâtiments d habitation. - Arrêté du 24/03/82 modifié par celui du 28/11/83, concernant l aération des logements. - Arrêtés de la Nouvelle Réglementation Acoustique. - Règlement Sanitaire Départemental type. Page 6 / 42

- Code du travail. - Canalisation en polychlorure de vinyle chloré (PVC) : évacuation d'eaux usées, - Robinetterie - Robinet d'arrêt à soupape - Terminologie particulière à la robinetterie de bâtiment : NF E 29-064 - Distribution d'eau chaude ou d'eau froide (terminologie) : NF P 41-101, - Evacuation des eaux usées (terminologie) : NF P 41-102, - Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines: - NF 41-201, - Robinets d'arrêt à soupape - Spécifications techniques générales : NF P 41-001, - Robinets de puisage à soupape - Spécifications techniques générales : NF P 43-015. - Bâtiment soumit à la Règlementation Thermique 2005 suivant l arrêté du 24 mai 2006 - Normes NF EN 12831 pour le calcul des déperditions et puissances chauffage. - Notices et prescriptions d emploi des fabricants de matériels. - Décrets, règlements ou normes complétant ou modifiant les documents ci-dessus qui seront publiés postérieurement au présent devis descriptif. - Arrêté du 1 er août 2006 modifié par l arrêté du 30 novembre 2007 relatif à l accessibilité, des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, aux personnes handicapées. Normes sanitaires, robinetteries et accessoires. : - Cuvette de WC en céramique sanitaire : NF D 12-101. - Lavabos en céramique sanitaire : NF D 11-101. - Appareils sanitaires - Produits en matériaux émaillés pour collectivités : NF D 11-130. - Appareils sanitaires : NF 017. - Appareils sanitaires - Réservoirs de chasse pour cuvette de WC : NF D 12-203. - Appareils sanitaires - Abattants de WC : XP D 12-207. - Appareils sanitaires - Contrôle de l'aspect des surfaces émaillées - Méthode d'essai : NF D 14-05. - Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées à l'abrasion - Méthode d'essai : NF D 14-501. - Appareils sanitaires - Essai de résistance aux chocs : NF D 14-502. - Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux chocs thermiques - Méthode d'essai : NF D 14-503. - Appareils sanitaires - Résistance des appareils aux charges statiques - Méthode d'essai : NF D 14-504. - Appareils sanitaires - Contrôle de l'aspect des surfaces émaillées - Méthode d'essai : NF D 14-505. - Robinetterie sanitaire - Robinet simple d'appareil sanitaire - Vocabulaire : NF D 18-001. - Appareils sanitaires - Fonte émaillée - Spécifications générales : NF D 14-603. - Appareils sanitaires - Acier émaillé - Spécifications générales : NF D 14-602. - Appareils sanitaires - Céramique sanitaire émaillée - Spécifications générales : NF D 14-601. - Méthodes d'essais : NF D 14-512. Page 7 / 42

- Appareils sanitaires - Contrôle de l'étanchéité et de la masse d'eau absorbée par la céramique sanitaire - NF D 14-512. - Appareils sanitaires - Contrôle dimensionnel - Méthode d'esai : NF D 14-510, - taches - Méthode d'essai : NF D 14-509. - Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux agents chimiques domestiques et aux taches - Méthode d'essai : NF D 14-508. - Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux agents chimiques domestiques et aux taches - Méthode d'essai : NF D 14-509. - Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux alcalins à chaud - Méthode d'essai conventionnel : NF D 14-507. - Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux acides à température ambiante - Méthode d'essai conventionnel : NF D 14-506. - Robinetterie sanitaire - Dispositifs de raccordement et de fixation de la robinetterie d'alimentation : D 18-210. - Norme NF P 40-201. - Norme NF P 40-201/A1. - Norme NF P 40-201/A2. - Norme NF P 81-201. - Norme NF P 81-201/A1. - Robinet sanitaire - Robinets simples et mélangeurs : NF EN 200. - Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture hydraulique automatique : NF EN 12541. - Mitigeurs mécaniques et thermostatiques basse pression : NF EN 1286 et NF EN 1287. - Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein intérieur : NF EN 14124. - Dispositifs contre la pollution de l'eau potable par retour-inverseur à membrane : NF EN 14506. - Dispositifs de vidage des appareils sanitaires : NF EN 274-1, NF EN 274-2 et NF EN 274-3. - Cuvettes de WC sur pied à chasse directe et réservoir attenant - Côtes de raccordement : NF EN 33. - Cuvettes de WC sur pied à chasse directe et alimentation indépendante - Côtes de raccordement : NF EN 37. - Cuvettes de WC suspendue à chasse directe et alimentation indépendantes - Côtes de raccordement : NF EN 38. - Urinoirs muraux - Côtes de raccordement : NF EN 80. - Robinetterie sanitaire - Robinets à fermeture automatique PN 10 : NF EN 816. - Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques : NF EN 817. - Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré : NF EN 997. 2.4 Limites de prestations D une manière générale, le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments décrits ci-après, y compris tout accessoire de pose de tous les appareils fournis et posés dans le cadre du présent lot. Y compris toutes les sujétions. Il est précisé que l énumération des prestations n est pas limitative et que l entrepreneur du présent lot prévoira à sa charge tout travail nécessaire à une parfaite exécution de l ensemble des ouvrages décrits ci-après. Page 8 / 42

2.5 Relations entrepreneur et organisme de contrôle. L entrepreneur prendra contact avec les titulaires des autres lots afin de connaître les caractéristiques exactes des appareils qu il devra alimenter. Avant toute exécution de travaux, le titulaire du marché présentera son dossier au bureau de contrôle, ou à défaut au maître d œuvre, pour approbation. 2.6 Obligations de l entrepreneur 2.6.1 Variantes Après désignation du titulaire, aucune proposition de variantes par l entreprise ne sera prise en considération. Seules les variantes proposées lors de la consultation pourront être retenues par le maître d ouvrage lors de l appel d offres, à condition que l entreprise fournisse avec sa proposition un détail de prix permettant d apprécier les répercussions que leur adoption entraînerait sur le montant du lot en cause et sur ceux des lots pour lesquels ces variantes conduiraient à des modifications. Ce détail devra être présenté sous une forme comparative montrant la différence entre le coût des variantes proposées et le coût des solutions prévues dans l appel d offres. Cette partie ne concerne pas les variantes obligatoires demandées éventuellement dans le dossier d appel d offres. 2.6.2 Reconnaissance des lieux. Le soumissionnaire devra avoir pris connaissance, avant d établir sa soumission, des plans, des lieux et des matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché. Il ne pourra pas, en effet, invoquer, après notification du marché, sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement. 2.6.3 Normes et règlements. Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas d application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de l art en vigueur un mois avant la remise de l offre par l entreprise. D une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l entrepreneur déclare, par le fait même qu il soumissionne, parfaitement connaître. Page 9 / 42

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. Si une modification à une norme ou à règlement intervenait après la date d établissement de l étude d appel d offres, il appartiendra à l adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d en informer le maître d œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. Le maître d œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l avis motivé du bureau de contrôle ; au Maître d ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l installateur devra en demander notification par écrit. 2.6.4 Travaux de génie civil. L entrepreneur du présent lot devra fournir les plans des réservations et attentes nécessaires à l exécution de ses prestations dans les 15 jours suivant la signature du marché. Tous autres travaux de génie civil resteront à sa charge. A savoir tout les travaux de maçonnerie incombant à la bonne mise en place des éléments de plomberie sanitaire chauffage ventilation : percement des dalles et murs, rebouchages, supports spécifiques, attentes d écoulements, 2.6.5 Renseignements et documents à fournir. 2.6.5.1. A la remise des offres Documents d études de prix : L entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et donnera un prix forfaitaire pour l ensemble des travaux à réaliser. Aussi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu ils sont soit dessinés, soit écrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant l exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. Les plans techniques et le CCTP se complètent mutuellement. L Entreprise doit donc toutes prestations figurant sur les plans qui ne seraient pas explicitement demandées dans le CCTP et réciproquement, ainsi que toutes celles nécessaires au fonctionnement normal des installations. En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d aucune erreur ou omission susceptible d être relevée dans les pièces du marché pour refuser l exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission. 2.6.5.2 Avant exécution L installateur devra se conformer strictement au planning d exécution qui lui sera fourni ou établi avec le maître d œuvre, et indiquer toutes les contraintes imposées aux différents Page 10 / 42

corps d état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès l ouverture du chantier. Il soumettra à l accord du maître d œuvre, en 3 exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires et notamment : - Les plans intéressant le gros œuvre (emplacement et caractéristiques dimensionnelles des appareils, percements et réservations, etc ) dès que la demande lui en sera faite et, dans tous les cas, dans les 15 jours de la signature du marché. - Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier - Un planning exact des besoins à l égard des autres corps d état, de manières à ne pas retarder le planning d ensemble - Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite coordination des travaux tous corps d état. Il fournira aussi : les notes de calcul détaillées de ses installations (déperditions, apports, débits, diamètres, pertes de charge, niveaux sonores, etc ) ainsi que les procès verbaux des différents matériaux et équipements. Tous ces plans seront établis par l entreprise sur la base existante. Toute exécution prématurée, faute d avoir en temps utile soumis les plans à l approbation du maître d œuvre, s effectuerait sous la seule responsabilité de l entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux. 2.6.5.3 Pendant l exécution Le titulaire du présent lot effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès des différentes administrations (pompiers, etc...) pour que l installation puisse être en fonctionnement conformément au planning. 2.6.5.4 A la réception - DOE Dès que possible et obligatoirement à la réception des ouvrages, l entrepreneur devra remettre au maître d œuvre, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant : - Les certificats de conformité des installations. - 5 exemplaires (dont un reproductible) des plans et schémas «certifiés conformes» à la réalisation. - La nomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs : nom, adresse, téléphone. - L état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité. - Une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le maître d ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en œuvre marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d entretien. - Les notices d utilisation. Page 11 / 42

2.6.6 Nature des matériels L entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec le matériel précisé dans le présent devis, mais ils ne pourront être mis en œuvre qu avec l accord du maître d œuvre. Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d exécution sans l autorisation expresse et écrite du Maître d œuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit seront à la charge de l entreprise. L entrepreneur devra remettre au maître d œuvre ou à son représentant qualifié, tous les procès verbaux d essais ou de référence que celui-ci demandera. Le maître d œuvre ou son représentant qualifié, pourront demander, s ils le jugent utile, de nouveaux essais et resteront seuls juges de l acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de l entreprise soit atténuée. L entrepreneur déclarera qu il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets qu il emploie et à défaut, s engagera vis-à-vis du maître d ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. Il garantira, en conséquence, le Maître d Ouvrage contre tous recours qui pourraient être exercés à ce sujet par des tiers, au cas où lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les employer s ils sont couverts par des brevets. Le matériel électrique installé par le présent lot devra être choisi dans la gamme retenue par l électricien ou être soumis à l approbation du maître d œuvre. Note importante : L ensemble des éléments sont donnés à titre indicatif (diamètre tuyauterie, débits, ). Il appartiendra à l entreprise adjudicataire de réaliser les calculs et dimensionnements des installations avec obligation d obtention de résultats satisfaisant pour le Maître de l Ouvrage. 2.6.7 Liaisons avec les autres corps d état (limites de prestations). L installateur du présent lot sera tenu de fournir à la date prévue sur le planning, tous les plans d atelier de chantier, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d état. En cas d erreur, de retard de transmission des documents ou d omission, l installateur du présent lot aura à supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps d état. Il sera demandé à l installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres corps d état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. Page 12 / 42

2.6.8 Protection des ouvrages. L entrepreneur sera responsable jusqu à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation. Au cas où il en serait, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés. 2.6.9 Contacts avec les services publics et privés L entreprise sera chargée d établir, à ses frais, tous les contacts avec les services publics ou privés, afin d assurer une parfaite réalisation des installations. Ces démarches s effectueront sous contrôle et en accord avec le maître d œuvre. 2.6.10 Contrôles et essais. Il sera procédé au contrôle des matériaux et appareils de l installation avant la mise en œuvre. L entrepreneur devra présenter au Maître d ouvrage des échantillons avant tout commencement des travaux. Tout matériel posé et non conforme à celui qui a été retenu sera refusé, et remplacé par du matériel conforme. Indépendamment des essais réalisés par l entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le présent lot devra prévoir les frais afférents à la réalisation par des organismes agrées des essais définis dans les documents techniques N 1 et N 2 de COPREC, ainsi que la fourniture des procès verbaux qui y sont mentionnés. L entrepreneur du présent lot mettra à la disposition du Maître d œuvre ou de son représentant les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux contrôles et essais des installations ; aussi bien pendant l exécution des travaux qu à la réception. Avant cette dernière, le présent lot devra impérativement établir un tableau récapitulant : - La bonne étanchéité globale des conduits, - La bonne fixation des réseaux horizontaux et verticaux, - Le débit des pompes, - La bonne accessibilité aux tampons de nettoyage. Note importante : Si lors de la réception des travaux, les essais et réglages n ont pas été effectués par l entreprise, ceux-ci seront réalisés par un autre intervenant, et facturés à l entreprise adjudicataire du présent lot. 2.6.11 Réception par le maître d ouvrage A l achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au recollement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux propositions remises par l adjudicataire, aux règlements et aux règles de l art. La réception, subordonnée à la remise des documents indiqués au 2.6.5.4, sera notifiée par procès verbal fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. Cette réception s effectuera suivant les modalités prévues par la norme NFP 03-001. Page 13 / 42

Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées avoir rempli les engagements, elles seront alors remises au maître d ouvrage aux termes de l article 1601-2 du code civil. 2.6.12 Garantie Le titulaire du présent lot plomberie-sanitaire prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe de fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir et les mesures d urgences à prendre en cas d anomalie ou de panne. 2.6.13 Nettoyage Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. L entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l entière responsabilité. 3. INSTALLATION DE PLOMBERIE - SANITAIRE 3.1 Installation provisoire de chantier L entreprise titulaire du présent lot devra un comptage pour les besoins du chantier et la mise en place d une alimentation en eau potable. L installation de chantier comprendra un robinet de puisage pour le chantier. L installation de chantier sera déposée à la fin des travaux. L installation provisoire de chantier ainsi que la consommation en général restant à la charge du compte prorata. 3.2 Rappel de dimensionnement 3.2.1 Alimentation Les calculs sont réalisés à partir de la norme NFP 41-201 et du DTU 60.1 EF/ECS. Les diamètres des canalisations ne seront pas inférieurs au diamètre 10/12, pour éviter toute perturbation acoustique. Dans les canalisations EF et ECS la vitesse de circulation est limitée à 1,2 m/s. Analyse d eau : En l absence d une analyse d eau fournie par le maître d ouvrage, la qualité de l eau est considérée conforme au DTU. Débits de base des appareils et sections de raccordement : - Lavabo : 0,20 l/s Ø 12/14 - WC : 0,12 l/s Ø 10/12 - Douche : 0,12 l/s Ø 12/14 - Evier : 0,12 l/s Ø 12/14 Page 14 / 42

3.2.2 Ecoulements Les réseaux d écoulements seront avec ventilation primaire et ventilations de chutes. La pente minimale des réseaux horizontaux sera de 1,50cm/m. Les sections des réseaux horizontaux sont calculées d après la formule de BAZIN. Débits de base des siphons des appareils : Diamètres intérieurs minimums : - Lavabo : 0,75 l/s PVC 40 - Douche : 0,75 l/s PVC 40 - Evier : 0,75 l/s PVC 40 - WC : 1,50 l/s PVC 100 3.3 Réseaux eau froide 3.3.1 Origine de l installation, alimentation principale L origine de l installation se situe à partir du regard général EF proche de la limite de propriété, côté ouest. Un compteur général EF sera implanté par le présent lot. L entreprise doit la fourniture et la pose d une canalisation principale en polyéthylène qualité alimentaire, dans la tranchée d alimentation du bâtiment (lot VRD) depuis le compteur EF (limite de propriété) jusqu au local Technique où sera positionné le l alimentation d eau général de la crèche. La remontée de l alimentation EF dans le bâtiment sera réalisée en cuivre de diamètre approprié (y compris raccord PE / cuivre et protection mécanique). Fourniture et pose des équipements suivants : - 1 vanne générale EF de type ¼ tour. 3.3.2 Distribution eau froide Principe : Les canalisations seront en cuivre ou matériau de synthèse sous fourreau et isolées. Elles chemineront en faux plafond. Attention le bâtiment sera réalisé isolation extérieure (pas d isolant de doublage intérieure). 3.3.2.1 Collecteur de distribution L entreprise doit la fourniture et la pose de collecteurs, type nippables avec robinets à boisseaux sphériques, de distribution d eau froide à l intérieur du bâtiment. Emplacement des collecteurs : Voir plan. 3.3.2.2 Tube recuit sous fourreaux La distribution d eau froide sera réalisée en tube cuivre recuit sous fourreaux. Les tubes cuivre seront conformes à la norme NFA 51-120 et à faible teneur en carbone garantis 30 ans. Les assemblages seront réalisés à la brasure forte. Sujétions : façonnage des tubes, raccords. Page 15 / 42

3.3.2.3 Tube écroui La distribution d eau froide sera réalisée en tube cuivre, sur colliers pour les cheminements apparents. Les tubes seront conformes à la norme NFA 51-120 et à faible teneur en carbone garantis 30 ans. Les assemblages seront réalisés à la brasure forte. Sujétions : façonnage des tubes, raccords. 3.3.2.4 Désinfection Une désinfection de tous les réseaux de distribution d eau sera effectuée avant la mise en service. Celle-ci sera effectuée par injection d hypochlorite de sodium 12 Baumé en solution à 10%. Un rinçage à l eau de ville sera effectué par puisage durant 2 minutes à tous les points d eau. 3.3.2.5 Calorifuge Toutes les canalisations dans les vides de constructions (faux-plafonds, gaines techniques) seront calorifugées avec un isolant de type ARMAFLEX non refendu. 3.3.2.6 Vanne d isolement L entreprise doit la fourniture et la pose sur les réseaux EF d une vanne d isolement par ensemble sanitaire. L alimentation en EF sera sur tous les appareils sanitaires concernés. 3.4 Installation de production d ECS solaire 3.4.1 Production d ECS solaire La production d eau chaude sanitaire est couplée au chauffage solaire (Voir Chapitre 6 Chauffage-rafraichissement). 3.5 Réseaux Eau Chaude Sanitaire 3.5.1 Distribution d ECS Principe : L alimentation ECS se fait depuis le ballon ECS du local technique. Les canalisations seront en cuivre ou matériau de synthèse sous fourreau et isolées. Elles chemineront en faux plafond. Du fait de la taille importante du bâtiment, l ensemble du réseau d ECS sera bouclée avec pompe de circulation. Les piquages sur boucle ne devront pas dépasser 6 à 8 mètres (bras morts) pour éviter tout risque de légionellose et pour bénéficier d un confort d utilisation (Voir chapitre 3.4.2). Attention le bâtiment sera réalisé avec une isolation extérieure (pas d isolant de doublage intérieur). Page 16 / 42

3.5.1.1 Collecteur de distribution L entreprise doit la fourniture et la pose de collecteurs, type nippables avec robinets à boisseaux sphériques, de distribution d eau chaude sanitaire à l intérieur des sanitaires. 3.5.1.2 Tube recuit sous fourreaux Les réseaux de distribution d eau chaude sanitaire chemineront en dalle ou faux plafond. La distribution d eau chaude sanitaire sera réalisée en tube cuivre recuit, sous fourreaux. Les tubes seront conformes à la NFA 51-120 et à faible teneur en carbone garantis 30 ans. Les assemblages seront réalisés à la brasure forte. Sujétions : façonnage des tubes, raccords. 3.5.1.3 Tube écroui La distribution d Eau Chaude Sanitaire sera réalisée en tube cuivre, sur colliers pour les cheminements apparents. Les tubes seront conformes à la norme NFA 51-120 et à faible teneur en carbone garantis 30 ans. Les assemblages seront réalisés à la brasure forte. Sujétions : façonnage des tubes, raccords. 3.5.1.4 Calorifuge Toutes les canalisations du réseau ECS seront calorifugées. Le revêtement calorifuge sera adapté aux risques d incendie présenté par les locaux traversés. Le calorifuge en réseau pourra être réalisé par coquilles de mousse cellulaire, type ARMAFLEX ou similaire, dont l épaisseur minimale ne sera pas inférieur à 19mm en passage intérieur et 32mm en passage extérieur. La reconstitution de l isolement coupe-feu et de l isolement acoustique sera réalisée par une garniture de l espace libre entre fourreau et tuyauterie. Les canalisations seront aussi positionnées esthétiquement sous goulotte. 3.5.1.5 Désinfection Une désinfection de tous les réseaux de distribution d eau sera effectuée avant la mise en service. Celle-ci sera effectuée par injection d hypochlorite de sodium 12 Baumé en solution à 10%. Un rinçage à l eau de ville sera effectué par puisage durant 2 minutes à tous les points d eau. 3.5.1.6 Vanne d isolement L entreprise doit la fourniture et la pose sur les réseaux d eau chaude sanitaire d une vanne d isolement par ensemble sanitaire. Page 17 / 42

L alimentation en ECS sera sur tous les appareils sanitaires concernés. 3.5.2 Bouclage ECS Principe : Afin d éviter les problèmes de légionellose, le réseau Eau Chaude Sanitaire sera entièrement bouclé. Ce bouclage permettra aussi un plus grand confort pour les utilisateurs (pas d attente d eau chaude). Les canalisations de bouclages chemineront en faux plafond. 3.5.2.1 Circulateur de bouclage L entreprise doit la fourniture et la pose d un circulateur qui permettra de boucler installation d Eau chaude sanitaire. Température maxi de boucle 60 C. Vitesse d écoulement entre 0,50 et 1m/s maxi. Le circulateur sera monté sur le retour boucle après les postes de puisage. Produit proposé : Marque SALMSON modèle THERMO SB 04-15 Ou similaire 3.5.2.2 Tube Les réseaux de bouclage d eau chaude sanitaire, en cuivre ou matériau de synthèse, chemineront en faux plafond avec une classe d isolation 2. Les tubes seront conformes à la NFA 51-120 et à faible teneur en carbone garantis 30 ans. Les assemblages seront réalisés à la brasure forte. Sujétions : façonnage des tubes, raccords. 3.5.2.3 Calorifuge Toutes les canalisations du réseau ECS (notamment le bouclage) seront calorifugées. Le revêtement calorifuge sera adapté aux risques d incendie présenté par les locaux traversés. Le calorifuge en réseau pourra être réalisé par coquilles de mousse cellulaire, type ARMAFLEX ou similaire, dont l épaisseur minimale ne sera pas inférieur à 19mm en passage intérieur et 32mm en passage extérieur. La reconstitution de l isolement coupe-feu et de l isolement acoustique sera réalisée par une garniture de l espace libre entre fourreau et tuyauterie. Les canalisations seront aussi positionnées esthétiquement sous goulotte. Page 18 / 42

3.6 Equipements sanitaires L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement de l'appareillage sanitaire ciaprès avec mise en place suivant les plans d implantation. La robinetterie sera de type chromé, sauf indications contraires. Les robinetteries et les équipements sanitaires seront obligatoirement de qualité NF. L installation des appareils situés aux emplacements indiqués sur les plans, comprendra la fourniture et la pose des appareils, de la robinetterie, des accessoires de vidange, des siphons et les raccordements EF, ECS, EU et EV. 3.6.1 WC crèche L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles comprenant : - 1 cuvette WC crèche 38 x 27cm conformes aux recommandations de l éducation nationale, d une hauteur de 24,5 cm, - 1 robinetterie temporisée pour chasse conforme à l utilisation en crèche, Produit proposé : Sanitaire de marque PORCHER modèle «crèche» Commande de marque PRESTO modèle ECLAIR Ou similaire Alimentation EF en tube cuivre. Raccordement EV tube PVC. Localisation : Salle de propreté moyens et grands. 3.6.2 WC adulte normes handicapé L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles comprenant : - 1 cuvette surélevée 65 x 35 cm, - 1 réservoir de chasse attenant avec mécanisme économiseur double capacité 3/6 litres, - 1 robinet d arrêt aérateur, tube coudé, - 1 double abattant Thermodur, - 1 barre d appui coudée 135 400x400mm. Produit proposé : Sanitaire de marque PORCHER modèle Ulysse 2 (type hospitalier) Ou similaire Alimentation EF en tube cuivre. Raccordement EV tube PVC. Localisation : Sanitaire PMR. Page 19 / 42

3.6.3 Lavabo autoportant 1 L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles comprenant: - 1 lavabo 77 x 59 cm, - 1 miroir inclinable, - 1 mitigeur mono commande sur plage, - 1 siphon. Produit proposé : Sanitaire de marque PORCHER modèle Atlantis Mitigeur marque PRESTO modèle 4000S Ou similaire Alimentation EF et ECS par flexibles. Raccordement EU tube PVC. Localisation : Sanitaire PMR. 3.6.4 Lavabo autoportant 2 L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles comprenant: - 1 lavabo 60 x 49 cm, - 1 mitigeur mono commande sur plage, - 1 siphon. Produit proposé : Sanitaire de marque PORCHER modèle KHEOPS2 Mitigeur marque PRESTO modèle 4000S Ou similaire Alimentation EF et ECS par flexibles. Raccordement EU tube PVC. Localisation : Salle propreté des petits. 3.6.5 Vidoir posé au sol L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles comprenant : - 1 vidoir mural en céramique 53x46cm, - 1 grille porte-seau pour vidoir, - 1 mitigeur mono commande mural avec bec tournant et aérateur PRESTO ou similaire modèle 3500, - 1 grille de fond. Produit proposé : Marque PORCHER modèle BRENTA Ou similaire Page 20 / 42

Alimentation EF et ECS par flexibles. Raccordement EU tube PVC. Localisation : Buanderie. 3.6.6 Evier à poser L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles de marque PORCHER ou équivalent, modèle GRAND BANDEAU 600x455mm, comprenant : - 1 cuve, - 1 bonde 60mm à bouchon et trop plein, - 1 vidage complet, - 1 siphon tubulaire, - 1 mélangeur évier avec bec profilé orientable marque PORCHER modèle AMBRE (mural) ou similaire. Alimentation EF et ECS, par flexible. Raccordement EU tube PVC. Localisation : buanderie. 3.6.7 Evier en inox L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles de marque FRANKE ou équivalent, modèle inox 1000x600, comprenant : - 1 égouttoir, - 1 cuve, - 1 bonde 60mm à bouchon et trop plein, - 1 vidage complet, - 1 siphon tubulaire, - 1 mitigeur évier avec bec profilé orientable marque PORCHER modèle OLYOS 2 ou similaire. Alimentation EF et ECS, par flexible. Raccordement EU tube PVC. Localisation : biberonnerie. 3.6.8 Auge (lavabos) L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles comprenant: - 1 miroir, - 1 lavabo type auge 90x45cm, - 2 consoles pour fixation murale, - 2 robinets muraux à commande poussée eau mitigée, - 1 bonde à grille, - 1 siphon, L ensemble des auges sera posé à hauteur des petits, hauteur à définir avec le maitre d œuvre. Page 21 / 42

Produit proposé : Marque PORCHER modèle KENYA 90x45 Robinetterie Marque PRESTO modèle 504 S Ou similaire Alimentation EF et ECS par flexibles. Raccordement EU tube PVC. Localisation : 2 Salle de propreté moyens et grands et 1 salle à manger. 3.6.9 Régulateur thermostatique de sécurité Afin de distribuer une eau mitigée sans risque de brulure, l entreprise doit la fourniture et la pose de régulateur thermostatique de sécurité sur les équipements sanitaires type auge et cuve de la salle de propreté. Produit proposé : Marque PRESTO modèle REGULATEUR 29002. Ou similaire Localisation : Salle de propreté moyens et grands. 3.6.10 Siphon de douche et équipements L entreprise doit la fourniture et la pose d ensembles comprenant: - 1 siphon de sol pour la douche italienne, - 1 mitigeur thermostatique mural avec cartouche céramique-tour et buté de débit, commande en laiton chromé, - 1 barre de douche avec porte savon et douchette mono jet avec flexible 145 cm, - 1 barre de relèvement coudée à 90, - 1 siège de douche relevable. Produit proposé : Ensemble robinetterie de marque PRESTO gamme ERGONOMIQUE Siphon de sol de marque NICOLL ou similaire. Ou similaire Alimentation EF et ECS par flexibles. Raccordement EU tube PVC. Localisation : Sanitaire PMR (ensemble) Localisation : Cuisine et réserve (juste siphon se sol) 3.6.11 Robinet extérieur L entreprise doit la fourniture et la pose d un robinet de puisage extérieur. Ce robinet devra pouvoir être coupé depuis l intérieur avec une vanne de coupure (période hiver). Localisation : suivant plans. Page 22 / 42

3.6.12 Autres équipements : L entreprise doit la fourniture et la pose : - Des distributeurs de papier hygiénique dans le WC adulte ainsi que dans les WC enfants, - Des distributeurs de savon automatique avec réservoir intégré pour chaque lavabo ou auge. 3.7 Réseaux eaux usées et eaux vannes 3.7.1 Réseaux EU - EV 3.7.1.1 Réseau PVC L'évacuation de l'ensemble des appareils sanitaires sera réalisée en tube PVC M1 estampillé NF suivant norme NF EN 1401-1 avec pente minimum de 1,5% tenant compte du fil d'eau sur le réseau extérieur. Les chutes eaux usées seront réalisées en tube PVC M1 y compris toute sujétion de mise en œuvre (colliers, manchons, tés de dégorgement.) avec isolement acoustique par matelas de laine de roche. En tête, il sera prévu une ventilation primaire à raccorder sur clapet anti vide. Les appareils sanitaires seront raccordés sur des chutes eaux usées. Ils comporteront tous les raccords nécessaires à la bonne mise en œuvre tels que coudes, manchons, culottes, dilatations, embranchements, tés de visite et tampons de dégorgement sur les appareils. Les vidanges des appareils jusqu'aux chutes verticales seront réalisées en tube PVC - qualité M1 - y compris tous les accessoires de mise en œuvre et tés de dégorgement en bout de circuit. Le réseau d évacuation principal sera enterré en PVC qualité assainissement. Il sera de diamètre approprié, assemblé par collage. Ce réseau ira jusqu'au regard situé à l extérieur du bâtiment. Fourniture pose, sablage, grillage avertissement et charge des canalisations sous le bâtiment à la charge du présent lot. Tranchée et rebouchage à la charge du lot VRD. Les regards seront fournis et posé par le lot VRD, les raccordements au réseau public seront aussi à la charge du lot VRD. 3.7.1.2 Clapet anti-vide L entreprise doit la fourniture et la pose de clapets anti-vide de marque DURGO ou similaire (avec avis technique CSTB). Ces clapets seront mis en œuvre dans les divers sanitaires voir plan. Soupapes anti-vide à prévoir sur les autres installations ou réseaux chaque fois que cela est nécessaire. Page 23 / 42

4. RECUPERATEUR D EAU DE PLUIE 4.1 Principe Il sera proposé un système pour une installation de récupération d eau de pluie garantissant l approvisionnement en eau des points d arrosage extérieur et du toit terrasse. 4.2 Réservoir L entreprise prévoira la mise en place d un réservoir de 2500 litres conforme à l arrêté ministériel du 4 mai 2007, comprenant les équipements suivant : - Anti-remous, - Trop plein avec anti-retour et grille anti-nuisible raccordé sur réseau EP, - Couvercle et rehausse, - Filtre, - Dispositif d aspiration incluant : flotteur, crépine, clapet et flexible à raccord taraudé. Localisation de la cuve : au sud-ouest du bâtiment en enterré (voir plan). Trou et rebouchage à la charge du lot VRD, attente des canalisations EP à la charge du lot VRD, raccordement de la cuve à la charge du lot Plomberie. Produit proposé : Cuve de marque GRUNDFOS modèle réserve 2500 litres équipée ou similaire. 4.3 Pompe L entreprise prévoira la mise en place d une pompe d aspiration qui est commandé par le contrôleur de pression, qui assure la mise en route/arrêt de la pompe dès ouverture/fermeture des points d utilisation. Localisation : Extérieur Produit proposé : Pompe de marque GRUNDFOS modèle JP6 SYSTEM Ou similaire 4.4 Chemise de refroidissement avec crépine flottante L entreprise prévoira la mise en place d une chemise de refroidissement en acier inoxydable, elle aura subit un traitement externe évitant la formation bactérienne. Elle sera équipée d un flexible d aspiration avec crépine, clapet anti-retour et flotteur. Produit proposé : Chemise de refroidissement de marque GRUNDFOS Ou similaire Page 24 / 42

4.5 Canalisation de retour eau pluviale filtrée L entreprise prévoira la mise en place les canalisations d eau pluviale filtrée vers les points d utilisation (arrosage du toit terrasse). 5. INSTALLATION DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 5.1 Principe L installation sera réalisée conformément aux règles de l art et aux règlements en vigueur, et en particulier : - Le Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT), - Le code du travail, - La loi Evin. Deux systèmes de ventilation seront prévus : - Une ventilation pour les locaux à pollution non spécifique : Zone des pièces de vie, dortoirs, salle à manger et direction. Cette ventilation sera assurée par un caisson «double flux» raccordé sur un réseau de gaines rigides galvanisées, - Deux ventilations «simple flux» pour les locaux à pollution spécifique : 1. les sanitaires PMR et buanderie, 2. Les salles de propreté petits, moyens et grands. L installation sera dimensionnée pour un taux d occupation maximal de 40 enfants et 4 adultes, auquel s ajoutent les 13 membres du personnel, soit un effectif total de 57 personnes. 5.2 Base de calcul 5.2.1 Débits d extraction et d amené d air Rappel des débits : Dans les locaux de vie ou assimilés comme tel, il faut une amené d air de 15 m3/h par personne. Dans les sanitaires, il faut une extraction de : - 30 m 3 /h pour un sanitaire isolé, - 30 + 15 x N m 3 /h pour des sanitaires groupés (N : Nombre de sanitaire). 5.2.2 Conduit La vitesse dans le conduit n excédera pas les valeurs suivantes : Conduits de collecteurs horizontaux : 5m/s Conduits verticaux : 4m/s Les conduits d extraction des sanitaires seront en acier galvanisé. Page 25 / 42

Les conduits de ventilation situés hors zone chauffée, seront en acier galvanisé isolé. Les conduits principaux chemineront en faux plafond (plenum). 5.3 Réseaux de ventilation des locaux à pollution non spécifique 5.3.1 Principe Les zones des pièces de vie, dortoirs, salle à manger et direction seront traitées par une unité de ventilation double flux avec récupérateur d énergie (échangeur). L air neuf est aspiré de l extérieur, passe dans un échangeur puis est soufflé dans la zone. Ensuite, l air est aspiré par le caisson, passe dans l échangeur et est rejeté à l extérieur. L échangeur a pour mission de réchauffer l air introduit dans les pièces et donc de diminuer les consommations de chauffage. L air chemine par un réseau de gaine en acier galvanisé (isolé hors volume chauffé). La fréquentation des salles pouvant varier, une détection sur sonde CO2 permettra une gestion des débits en fonction de l occupation. 5.3.2 Bouches d insufflation Pour les dortoirs : Les bouches de soufflage seront en acier recouvert de peinture époxy blanche. Elles seront positionnées en plafond des salles. Les réseaux alimentant ces bouches seront équipés de registre de réglage. Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle BI 125 LK Ou similaire. Pour les salles de vie : Les bouches de soufflage seront en acier galvanisé double déflexion à ailettes mobiles. Elles seront positionnées comme indiqué sur plan. Les réseaux alimentant ces bouches seront équipés de registre de réglage. Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle GCF 600 x 75 Ou similaire. Les raccordements aux conduits collecteurs seront utilisés en conduit flexible isolé. Débits à prendre en compte : voir plans réseaux VMC. Page 26 / 42

5.3.3 Bouches de reprise Pour les dortoirs : Les bouches de reprises seront en acier recouvert de peinture époxy blanche. Elles seront positionnées en plafond des salles. Le réglage du débit d insufflation s effectue par rotation de l opercule centrale. Les réseaux alimentant ces bouches seront équipés de registre de réglage. Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle B 125 LK Ou similaire. Pour la salle de vie : Les bouches de reprises seront en acier galvanisé. Elles seront positionnées comme indiqué sur plan. Les réseaux alimentant ces bouches seront équipés de registre de réglage. Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle B 160 LK Ou similaire. Les raccordements aux conduits collecteurs seront utilisés en conduit flexible isolé. Débits à prendre en compte : voir plans réseaux VMC. 5.3.4 Conduits Les conduits circulaires sont en tôle d acier galvanisée spiralés isolés hors volume chauffé dont l épaisseur sera au moins de : - 5/10mm pour Ø 160mm - 6/10mm pour Ø 200 à 355mm - 8/10mm pour Ø 400mm Les assemblages des conduits circulaires se feront par emboîtement avec joint d étanchéité, par masticage ou scotch-alu. Registre de réglage et équipements divers. 5.3.5 Détection CO2 Le nombre d occupant pouvant varier et pour éviter une sur consommation lié au débit d air trop important pour l occupation, il sera prévu : une détection de CO2 par salle avec un variateur de fréquence permettant de faire varier la vitesse des ventilateurs des caissons de soufflage et d extraction du double flux. Page 27 / 42

Produit proposé : Marque ATLANTIC gamme VARIVENT Ou similaire 5.3.6 Caisson double flux L insufflation et l extraction se feront par un caisson double flux positionné en toiture terrasse. Caractéristique : - Caisson en tôle d acier pré laqué, - Panneaux démontables double peau, isolation épaisseur 15mm, - Panneaux inférieurs démontables, - Echangeur étanche à flux croisé en aluminium, efficacité 90%, - Bac à condensats en inox, - Moto-ventilateurs à électronique embarquée alimentés en mono 230V, - 3 vitesses possibles (33%, 66% et 100%). Alimentation Monophasé 230 V - 50 Hz. Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle DF 90 RV2 Ou similaire L évacuation de l air vicié vers l extérieur se fera en toiture sur une buse grillagée (niveau toiture terrasse). Ainsi que l aspiration de l air neuf depuis l extérieur se fera en toiture sur une buse grillagée (niveau toiture terrasse). L entreprise veillera à respecté une distance suffisante entre l aspiration et le refoulement pour éviter le recyclage de l air vicié : 8 mètres. L entreprise raccordement le bac à condensat sur une évacuation d eau. 5.3.7 Raccordement électrique Le caisson double flux sera alimenté par une ligne protégée laissée en attente par le lot électricité. 5.4 Réseaux de ventilation des locaux à pollution spécifique 5.4.1 Bouches d extraction Les bouches d extraction seront auto réglable avec marquage NF. Elles seront avec régulateur incorporé permettant de maintenir le débit d air nominal quelle que soit la dépression. Placées en partie haute. Page 28 / 42

Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle BE Ou similaire Les raccordements aux conduits verticaux seront utilisés en conduit flexible ou acier galvanisé. Débits à prendre en compte : voir plans réseaux VMC. 5.4.2 Conduits Les conduits circulaires sont en tôle d acier galvanisée spiralés dont l épaisseur sera au moins de : - 5/10mm pour Ø 160mm - 6/10mm pour Ø 200 à 355mm - 8/10mm pour Ø 400mm Les assemblages des conduits circulaires se feront par emboîtement avec joint d étanchéité, par masticage ou scotch-alu. 5.4.3 Variation de débit Une variation de débit sera installée dans la buanderie afin de piloter manuellement l extraction de l air. Un interrupteur inverseur pilotera un registre en «tout ou peu» monté en série sur la gaine de ventilation. Produit proposé (registre): Marque ATLANTIC modèle RM/2A Ou similaire Produit proposé (interrupteur): Marque ATLANTIC modèle PV-GV Ou similaire 5.4.4 Groupe ventilateur L extraction de l air vicié sera assurée par des caissons d extraction de faible hauteur, raccordement Ø125 et boîtier de raccordement électrique extérieur. Le caisson sera en tôle d acier galvanisé, IP 44, Moteur 2 vitesses. Couvercle basculant monté sur charnière et fermé par verrous. Alimentation Monophasé 230 V - 50 Hz. Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle MINI CITRAIR Ou similaire Page 29 / 42

L évacuation de l air vicié vers l extérieur se fera en toiture sur sortie de toiture ATLANTIC ou techniquement équivalent à la charge du présent lot (se rapprocher du lot étanchéité et maçonnerie pour réserve). Implantation : Un caisson au sud (salles de propreté) et un au nord (sanitaire PMR et buanderie). 5.4.5 Raccordement électrique Les caissons d extraction seront alimentés par des lignes protégées laissées en attente par le lot électricité. 6. INSTALLATION DE CHAUFFAGE RAFRAÎCHISSEMENT 6.1 Principe de l installation L ensemble des pièces de la maternelle sera équipée d une installation de chauffage et de production d eau chaude solaire par capteurs plans à eau. Le chauffage est assuré par la technique du plancher solaire direct appoint intégré consistant à alimenter directement le plancher chauffant/rafraichissant par la boucle des capteurs ou par l énergie d appoint. Ce chauffage concerne les ¾ du bâtiment (pièces traitées par plancher chauffant). La production d eau chaude solaire s effectue de manière instantanée, par l intermédiaire d un échangeur à plaques. Les capteurs solaires seront intégrés en toiture (encastrés au bac acier) et le module hydraulique sera installé dans le local technique. La production d énergie d appoint est assurée par une chaudière électrique intégrée. La réversibilité du système sera réalisée sur le circuit frigorifique de la PAC. Les sanitaires ne fonctionneront qu en mode chauffage, ils n auront pas la possibilité d avoir de rafraîchissement (CPT plancher chauffant basse température réversible : pièce d eau) Le système de chauffage et de rafraîchissement sera conforme à la NRA. Le reste du bâtiment (le sanitaire PMR, la cuisine, la réserve et la buanderie) seront chauffés par des émetteurs de type panneaux rayonnants. 6.2 Capteurs solaires Les capteurs solaires sont du type à fluide caloporteur antigel avec vitrage trempé et absorbeur sélectif en cuivre. Ils sont intégrés en toiture en lieu et place des matériaux de couverture traditionnelle. A ce titre, les capteurs solaires doivent bénéficier des avis techniques du CSTB des groupes spécialisés 5 (toiture) et 14 (génie climatique). Les capteurs solaires doivent bénéficier d une garantie de 10 ans minimum. Page 30 / 42

Les capteurs solaires sont intégrés aux bacs aciers (affleurant). Les capteurs assurant pour leur part l étanchéité totale conforme aux DTU, avis techniques et règlements en vigueur. La couverture que constituent les capteurs solaires ainsi que les abergements périphériques doivent assurer une étanchéité parfaite du bâtiment et respecter les règlements «neige et vent» en vigueur au lieu d implantation. Le présent lot doit la fourniture et la mise en place : des bavettes supérieures et inférieures du capteur solaire permettant le raccordement à la toiture traditionnelle, des tôleries de fermeture latérale du capteur solaire par contre, le présent lot ne doit pas la fourniture et la mise en place : des tôleries de raccordement (noquets ou couloirs) permettant d assurer la continuité d étanchéité entre le capteur et la toiture traditionnelle. Surface de capteur : 25 m². 6.2.1 Les absorbeurs Les absorbeurs doivent être conçus de façon à conserver dans le temps leurs caractéristiques physiques (traitement de surface, dilatations, ), thermiques (conductivité, liaison absorbeur fluide, ) et hydrauliques (pertes de charge, encrassement, purge, ). Ils ne doivent comporter aucune fuite et doivent être testés sous une pression égale à au moins une fois et demie la pression que l on peut atteindre dans le circuit primaire. Toutes les parties pouvant présenté un risque de fuite doivent être accessibles. Ils doivent, ainsi que l ensemble des éléments du circuit, résister au fluide antigel utilisé dans le circuit. Ils doivent résister à l oxydation due à l air, aux rayons UV ainsi qu aux températures susceptibles d être atteintes dans le capteur. 6.2.2 Les collecteurs Les collecteurs de chaque sous-ensemble de capteurs doivent permettre une parfaire équi répartition du débit de fluide caloporteur dans l absorbeur. Ils peuvent être constitués de tube cuivre de diamètre 30/32 soigneusement isolé s ils ne sont pas intégrés au capteur solaire. Ces collecteurs (habituellement fournis avec le capteur) sont raccordés sur une bouteille de dégazage située au sommet du capteur solaire. Une attention particulière est portée sur la purge d air du circuit. Les purges de chaque champ de capteur sont ramenées en chaufferie. Chaque canalisation de purge réalisée en tube polyamide type Rilsan (à la charge du présent lot), protégé par un fourreau ICT ou ICO (dont la fourniture et la pose n est pas à la charge du présent lot) est munie d une vanne d arrêt située en chaufferie afin de simplifier les opérations de purge. Page 31 / 42

6.2.3 Les vitrages Les vitres des capteurs solaires sont exclusivement en verre trempé et doivent pouvoir être changées facilement en cas de bris sans faire appel à de l outillage spécifique. Par ailleurs, le fabricant doit tenir à disposition des vitres identiques de remplacement (à titre onéreux en dehors de la période de garantie). 6.2.4 L isolation arrière du capteur Le présent lot doit l isolation arrière du capteur solaire par laine minérale (à l exclusion de tout autre matériau) d une épaisseur de 60 mm posée entre les chevrons. La pose de l isolation devra respecter les conditions imposées par l avis technique notamment en ce qui concerne la continuité des lames d air, l épaisseur de ces dernières et l absence de pare vapeur ou sa destruction. 6.3 Le stockage et module hydraulique Dans le local technique, il sera mis en place une armoire technique type BLOCSOL PSD Taille 612-11 Combi de CLIPSOL ou techniquement équivalent. Cette armoire technique incorporera en une seule unité l ensemble des composants techniques nécessaires au fonctionnement. En particulier, l armoire technique incorporera : un ballon de stockage de 400 litres isolé par 60 mm de mousse de polyuréthane servant de stockage pour la production d eau chaude sanitaire, et de bouteille casse pression pour le raccordement hydraulique des différents circuits, une chaudière d appoint électrique intégrée, une platine hydraulique comprenant l ensemble des composants suivants : o un circulateur pour la boucle capteur solaire piloté en vitesse variable de type HU 15/6-3 de marque Wilo ou techniquement équivalent (Hm = 5 mce sous un débit de 1m3/h) o un circulateur pour la boucle chaudière de type HU 15/6-3 de marque Wilo ou techniquement équivalent (Hm=5mCE sous un débit de 1m3/h) o un circulateur pour la boucle plancher chauffant piloté en vitesse variable de type HU 15/6-3 de marque Wilo ou techniquement équivalent o un circulateur pour la boucle de préparation d eau chaude sanitaire piloté en vitesse variable de type HU 15/6-3 de marque Wilo ou techniquement équivalent, (Hm = 5mCE sous un débit de 1 m3/h) o un échangeur à plaques SWEP ou techniquement équivalent d une puissance de 49kW pour un régime primaire 50-15 et un régime secondaire 10-45, assurant ainsi un débit de 16 l/mm o une vanne trois voies à moteur pas à pas pour le circuit plancher chauffant o un pressostat analogique o un débitmètre analogique sur la consommation d eau chaude sanitaire un vase d expansion d une capacité de 80 litres de marque Pneumatex-Stucklin ou techniquement équivalent une pompe manuelle de mise en pression pour le remplissage de l installation et les éventuels ajouts de fluide lors de la vie du produit. Page 32 / 42

Afin d obtenir un système cohérent et communicant, le système de commande régulation devra être constitué d un seul ensemble électronique permettant de réaliser l acquisition des différentes températures ainsi que de commander tous les actionneurs de l installation, ainsi que d une télécommande à liaison radio. Le système de commande régulation devra, entre autres, permettre : la visualisation des températures ainsi que des états de fonctionnement, la programmation hebdomadaire des températures de consigne de la zone de chauffage par plancher chauffant ainsi que la zone de chauffage par radiateurs, la programmation journalière de la température d eau chaude sanitaire, de forcer des modes de fonctionnement afin de permettre la maintenance du système, de réaliser les purges à la mise en route et de vérifier le fonctionnement effectif des actionneurs, de modifier les paramètres de réglage de l installation. Liste des ponts d acquisition : Désignation C Débitmètre analogique d eau chaude sanitaire P1 Pressostat analogique T1 Température Extérieure T2 Température d Ambiance de la zone Plancher Chauffant T4 Température du capteur chaud T5 Température du capteur froid T6 Température de la chaudière chaude T7 Température en bas de ballon de stockage T8 Température en milieu de ballon de stockage T9 Température en haut de ballon de stockage T10 Température primaire ECS chaud T11 Température primaire ECS froid T12 Température d eau Chaude Sanitaire T13 Température du départ chaud de plancher chauffant T14 Température du retour froid de plancher chauffant Liste des actionneurs Désignation S1 Circulateur capteur S2 Circulateur chaudière S3 Commande brûleur chaudière S4 Vanne trois voies chaudière S5 Circulateur primaire ECS S6 Circulateur zone plancher S7 Vanne trois voies zone plancher S8 Vanne trois voies plancher chauffant-circuit de décharge L armoire technique, pré câblée et testée en usine ou atelier, compote un interrupteur ainsi qu une protection électrique par fusible. Elle sera livrée avec : trois sondes de températures devant être mises en place : o dans le doigt de gant prévu à cet effet dans une boucle hydraulique du capteur solaire, o en ambiance extérieure, Page 33 / 42

o en ambiance intérieure de la zone plancher chauffant un thermostat de sécurité à mettre en place sur le départ du circuit plancher chauffant une vanne trois voies électrique de zone permettant la sélection du circuit plancher chauffant ou du circuit boucle de décharge 6.4 Appoint complémentaire par PAC Air / Eau La pompe à chaleur d appoint sera monobloc, elle sera réalisée en tôle pré-laquée sur acier galvanisée. Elle sera positionnée à l extérieur en toiture terrasse. Caractéristique technique de la PAC : Pompe à chaleur air / eau Fluide frigorigène R410A Compresseur rotatif de type SCROLL Echangeurs eau / réfrigérant type plaques brasées Echangeur à air batterie cintrée tubes cuivre / ailettes aluminium Vanne d inversion de cycle Bouteille anti-coup de liquide Réservoir de liquide Détendeur Déshydrateur Tableau électrique : coffret conforme aux normes EN 60335, protection circuit de puissance, contacteur moteur compresseur, prise de terre générale, module électronique à microprocesseur. Pressostat de sécurité. Sondes antigel. Sondes eau glacé, eau chaude. Module hydraulique intégré : soupape de sécurité tarée à 4 bars, vase d expansion, purgeur d air manuel, circulateur multi-vitesse, pressostat d eau différentiel. Caractéristique thermique de la PAC : Fonctionnement chaud à -5 C : Puissance calorifique : 9,20 kw Puissance absorbée : 3,50 kw COP : 2,63 Régime d eau : 40/35 C Fonctionnement chaud à +5 C : Puissance calorifique : 13,00 kw Puissance absorbée : 3,50 kw COP : 3,71 Régime d eau : 40/35 C Caractéristique électrique de la PAC : Tension nominale : 400 V - 3 ph + N + T - 50 Hz Intensité de démarrage : 101 A Intensité du groupe : 17,80 A Câble électrique : 5G4 Disjoncteur courbe C ou D : 20 A Page 34 / 42

Raccordement sur manchons souples du fabriquant. Modèle de PAC proposée : Type CIAT AQUALIS 2 modèle 50H ou similaire Taille L*p*H : 1035 x 355 x 1257 Poids à vide : 120 kg Poids en service : 135 kg. 6.5 Liaisons hydrauliques 6.5.1 Raccordement hydraulique Module hydraulique - Capteur solaire Le présent lot doit le raccordement des liaisons hydrauliques entre le capteur solaire et le local technique. Les canalisations de liaisons entre les différents champs de capteur et entre les capteurs et le local technique sont réalisées en cuivre Ø20x22. Aucune vanne d isolement, ni robinet d arrêt ne doit être intercalé entre les capteurs solaires et le module hydraulique situé dans le local technique. Ces canalisations seront isolées par des coquilles en laine minérale d une épaisseur de 30mm, à l exclusion de tout autre matériau, et protégées par une feuille en PVC pour les parties intérieures. Les canalisations situées à l extérieur, seront protégées efficacement des intempéries et des rayons UV. Les canalisations seront aussi positionnées esthétiquement sous goulotte. 6.5.2 Raccordement eau froide et eau chaude Les raccordements eau froide et eau chaude seront réalisés à partir de piquage en attente. Les canalisations eau chaude seront calorifugées par des coquilles de laine minérale (épaisseur 30mm) ou des manchons type Armaflex (épaisseur 19mm). 6.6 Fluide caloporteur Le présent lot doit également le fluide caloporteur de l ensemble de l installation. Le fluide caloporteur doit être de type alimentaire et doit protéger l installation pour les froids les plus rigoureux (-25 C). Ce fluide caloporteur sera livré prêt à l emploi sur le chantier. La quantité de fluide à fournir est à déterminé (en fonction de la surface de capteur et de la surface de plancher chauffant). Une réserve de 50 litres doit être laissée en fin de chantier à la disposition de l exploitant. Page 35 / 42

6.7 Réseau côté distribution 6.7.1 Remplissage en eau Alimentation en eau froide à partir de l attente laissée dans le local technique. L entreprise mettra en place : - un compteur volumétrique général en amont avec vanne d isolement, - un filtre, - le raccordement avec vanne d isolement. 6.7.2 Expansion Le vase d expansion est intégré à la machine. Il sera déterminé avec une majoration de 20% appliquée au volume dilaté. La pression finale située à environ 0,5 bar au dessous de la pression de tarage des soupapes de sécurité. 6.7.3 Traitement de l eau Il sera prévu : - un pot de traitement pour l introduction de produit avec vannes d isolement et de by-pass, - analyse de l eau, - contrôle du PH, - Produits de traitement. Pendant la période de garantie, et après 3 semaines de fonctionnement, les installations devront être totalement vidangées et rincées. Les filtres et pots à boue seront soigneusement nettoyés. Le remplissage sera réalisé avec adjonction des produits de traitement d eau en particulier les produits inhibiteurs de corrosion. 6.7.4 Equipements réseau primaire L entreprise mettra en œuvre dans le local technique : - les purgeurs d air automatique, - le pressostat d eau différentiel, - un robinet de vidange, Toutes les tuyauteries extérieures seront isolées par coquille isolante de type ARMAFLEX et protection mécanique. Les tuyauteries intérieures seront isolées de façon similaire avec protection par film PVC. 6.8 Réseau de distribution 6.8.1 Généralité Page 36 / 42

Les tuyauteries d alimentation en eau froide seront en cuivre. Les autres tuyauteries seront en acier noir. Tous les éléments principaux seront démontables et équipés de deux vannes d isolement. Depuis le ballon tampon, les canalisations en acier noir chemineront sous dallage et sous fourreau jusqu aux nourrices de distribution. 6.8.2 Equipotentialité des réseaux L installateur s assurera des liaisons équipotentielles sur l ensemble des réseaux et raccordera ceux-ci à la terre en autant de point que nécessaire. 6.9 Production ECS 6.9.1 Obligation Le système complet composant l installation solaire devra obligatoirement être sous avis technique et certifié CSTBat. De même, le dimensionnement de l installation et les sélections matériels seront fait suivant les recommandations du fabriquant. L entreprise devra avoir un certificat QUALISOL en cours de validité. 6.9.2 Calorifuge Toutes les canalisations du réseau primaire seront calorifugées. Le revêtement calorifuge sera adapté aux risques d incendie présenté par les locaux traversés. Le calorifuge en réseau pourra être réalisé par coquilles de mousse cellulaire, type ARMAFLEX ou similaire, dont l épaisseur minimale ne sera pas inférieur à 19mm en passage intérieur et 32mm en passage extérieur. La reconstitution de l isolement coupe-feu et de l isolement acoustique sera réalisée par une garniture de l espace libre entre fourreau et tuyauterie. Les canalisations seront aussi positionnées esthétiquement sous goulotte. 6.9.3 Equipotentialité des réseaux L installateur s assurera des liaisons équipotentielles sur l ensemble des réseaux et raccordera ceux-ci en autant de point que nécessaire. 6.9.4 Protection électrique L entreprise protègera son installation par une protection adéquate. Page 37 / 42

6.9.5 Repérage et étiquetage D une manière générale, toutes les installations devront être repérées, notamment les câbles électriques. 6.10 Emission de chaleur 6.10.1 Plancher chauffant - rafraîchissant Le plancher chauffant - rafraîchissant sera réalisé en PER, les conditions de pose seront conformes au DTU 65.14. Sont à la charge du titulaire du présent lot : - les nourrices isolées sous coffrets - les tubes PER Ø13/16 - l isolant thermique de sol ayant une performance thermique minimum de R=2,60m².K/W sur toute la surface des planchers - l isolant périphérique, - le film plastique sur isolation, - la mise en charges des réseaux avant coulage de la chape d enrobage. La pose des tubes se fera en escargot. Les tubes seront de marque ALPHACAN, REHAU, ACOME ou similaire. L entreprise doit la fourniture d un plan de calepinage faisant apparaître l emplacement des collecteurs et le tracé des boucles plancher avec leurs pas de pose et leurs longueurs. Les boucles alimentant les sanitaires ne fonctionneront pas en rafraîchissement (Cf CPT PCBT réversible). 6.10.2 Nourrices Les boucles de plancher seront alimentes indépendamment depuis des nourrices (appelé aussi collecteurs). Composition des nourrices : - distributeurs de six départs maximum, - bouchons de terminaisons avec purgeurs et vidange, - robinet à boisseau sphérique sur le distributeur «départ», - té de réglage sur le distributeur «retour», - adaptateur pour tube PER et cuivre, - collier de fixation murale double, - armoire de protection. Les nourrices seront de marque ALPHACAN, REHAU, ACOME ou similaire. 6.11 Régulation Page 38 / 42

La régulation de la température de départ sera en fonction de la température ambiante (correction en fonction de la température ambiante avec action sur la vanne trois voies) et de la température extérieure. Un thermostat / horloge permettra la prise de température et la programmation horaire des locaux. 6.12 Electricité 6.12.1 Description de l armoire électrique du local technique L armoire électrique contiendra l ensemble des organes de protection, de commande, de comptage électrique et de régulation du groupe. Le taux de remplissage n excèdera pas de 70% pour permettre une éventuelle extension. Une prise de courant avec conducteur de terre sera placée sur le côté de l armoire. La protection des moteurs se fera par disjoncteur magnéto thermique type PM25 de MERLIN GERIN avec plage de réglage du déclencheur thermique. La protection de la prise de courant se fera par disjoncteur différentiel 30mA. Un compteur électrique (380 tri + Neutre). Tous les circuits de commande et de signalisation seront alimentés en très basse tension. Le cas échéant, l entrepreneur installera un transformateur de séparation de circuit équipé des protections adéquates. L ensemble des commandes et des signalisations sera ramené en face avant de l armoire. L entrepreneur devra prévoir des voyants de signalisation ainsi qu un système de test lampe. Des étiquettes autocollantes gravées seront placées sous chaque voyant et interrupteur. Il y aura un voyant général de présence de tension et un voyant marche-arrêt-défaut par moteur, et un voyant défaut par organe de sécurité. Les voyants de signalisation défaut seront installés à côtés des voyants marche-arrêt de l organe concerné. Une ventilation haute et basse sur l armoire sera prévue. 6.12.2 Repérage et étiquetage D une manière générale, toutes les installations devront être repérées, notamment les câbles électriques. L armoire sera repérée par étiquette gravée et rivetée sur la face avant tu tableau. 6.12.3 Alimentation des équipements Page 39 / 42

Le câblage des équipements électriques sera réalisé par des câbles de la série U 1000 R02V qui chemineront sur chemin de câble. 6.12.4 Détail de l armoire L armoire sera équipée de la manière suivante : - 1 inter de tête tétra polaire ave poignée de commande extérieure, - 1 jeu de barre de distribution, - 1 protection différentielle, - Les départs moteurs (pompes, ventilateurs, ) avec protection magnétothermique réglable, - Le départ prise de courant 220 V monophasé, disjoncteur différentiel 30mA, calibre 16A, - 1 prise de courant avec capot en applique sur une face latérale, - 1 transformateur d isolement des circuits de commande (220V-24V), - Les voyants de signalisation défaut/marche/arrêt par diodes LED, - Les commutateurs marche/arrêt de chaque départ, - Le bornier de report défaut, - Le test lampe, - Un contact sec pour report de défaut de synthèse. Détail armoire «chauffage-rafraîchissement» : Appareil Puissance (kw) Protection en tête PAC Air / Eau DDF 4x20A Courbe D Module clipsol 15 PC 10/16 A DDF 2x20A 30mA L armoire électrique sera raccordée sur l attente prévue au lot électricité. 6.13 Chauffage par panneau rayonnant Dans le reste du bâtiment (le sanitaire PMR, la cuisine, la réserve, l entrée du personnel et la buanderie), le chauffage sera assuré par des panneaux rayonnants électriques (voir implantations sur plan). Puissance : 1000W Produit proposé : Marque ATLANTIC modèle TATOU Ou similaire Raccordement électrique sur les attentes laissées par le lot électricité. Page 40 / 42

7. LIMITES DE PRESTATION 7.1 Lot VRD Doit les réseaux collecteurs d évacuation EU enterrés extérieurs au bâtiment y compris raccordement réseau égout public et regards. Doit les tranchées pour les alimentations AEP du présent lot, y compris rebouchage. Doit l ensemble des réseaux EP y compris raccordement réseau égout public et regards. (La cuve et son raccordement sera à la charge du lot plomberie) Doit le trou et le rebouchage de la cuve récupération EP. Doit les canalisations départ et retour en attente vers la cuve EP. 7.2 Lot Couverture Doit l étanchéité des sorties de toit pour les caissons VMC et pour les passages de dalle des réseaux de ventilation. 7.3 Lot Electricité Doit une attente électrique dans le local technique pour l armoire chauffage rafraîchissement. Doit les attentes électriques pour les convecteurs électriques. Doit une attente électrique pour les caissons VMC. Doit l attente électrique pour la pompe de récupération des eaux de pluie. Doit l attente électrique pour le module de gestion de cuve. 7.4 Le lot Plomberie / Sanitaire / Ventilation / Climatisation réversible Doit la mise en place de la canalisation d Alimentation principale d Eau potable dans la tranchée du lot VRD. Doit les raccordements des réseaux EU-EV sous l emprise du bâtiment y compris raccordement sur regard en pied de bâtiment. Doit raccorder sa cuve de récupération EP sur les attentes du lot VRD. Doit le raccordement de son armoire électrique sur l attente lot électricité. Doit le raccordement des caissons VMC et convecteurs sur les attentes du lot électricité. En général, le présent lot doit l ensemble des prestations de raccordement à partir de l origine des installations et attentes prévues aux autres lots, ainsi que la mise en service de l ensemble des matériels fournis. L entrepreneur est tenu de prendre connaissance des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres lots afin d assurer la compatibilité avec ses prestations. Page 41 / 42

ANNEXE Déperditions : Local Déperditions* Puissances (W) (W) NF 12831 Local du personnel 553 702 Entrée du personnel 304 406 Salle de vie des grands 1809 2327 Salle de vie des moyens 1276 1794 Salle de vie des petits 1382 1798 Dortoir des petits 695 1079 Dortoir des grands 826 1210 Dortoir des moyens 637 925 Couloir 2 623 863 Couloir 1 176 416 Salle à manger 1374 1696 Direction 821 1008 Hall d accueil 612 989 Buanderie 1130 1327 Sanitaires personnel 1061 1150 Réserve 893 1086 Cuisine 2017 2315 Biberonnerie + entrée 549 424 des petits Sanitaire moyens et 729 550 grands Rangement int 288 336 Salle de propreté des 1154 1025 petits TOTAL : 18476 W 23861 W * Données pour le chiffrage du projet. Page 42 / 42