BF-25 CCTP Parquets collés

www.voscctp.fr 1/43 BF-25 1. GENERALITES 3 1.1 Etendue des travaux 3 1.1.1 Travaux à réaliser 1.1.2 Prestations à la charge du présent Lot 3 3 1.2 Obligations de l entrepreneur 3 1.2.1 Obligations de l entrepreneur 3 1.2.2 Prix du marché 4 1.2.3 Pièces à fournir par l entrepreneur 4 1.2.4 Obligation de résultat 4 1.3 Spécifications et prescriptions générales 4 1.3.1 Contrôle et réception des matériaux sur chantier 4 1.3.2 Conditions de stockage des matériaux sur chantier 5 1.3.3 Liaisons entre les corps d état 5 1.3.4 Etat du chantier 6 1.3.5 Supports livrés au présent Lot 7 1.3.6 Supports à réaliser par le présent Lot 9 1.3.7 Travaux préparatoires 10 1.3.8 Caractéristiques des parquets finis 11 1.3.9 Finition des parquets 12 1.3.10 Marquage des aires de jeux sportifs sur parquets 12 1.4 Prescriptions concernant la mise en œuvre 12 1.4.1 Règles de mise en œuvre des parquets collés 12 1.4.2 Pose des parquets collés 13 1.4.3 Prescriptions diverses concernant la mise en œuvre des parquets collés 13 1.4.4 Traçage et implantation des éléments de parquet 13 1.4.5 Calepinage 14 1.4.6 Niveau des sols finis 14 1.4.7 Raccords 14 1.4.8 Joints de dilatation 14 1.4.9 Couvre-joints de seuils et autres 14 1.4.10 Entailles - découpes, etc. 14 1.5 Prescriptions concernant les produits et matériaux 15 1.5.1 Réglementation européenne - Marquage CE 15 1.5.2 Produits et procédés innovants 15 1.5.3 Nature et qualité des matériaux et produits en général 15 1.5.4 Nature et qualité des parquets 16 1.5.5 Spécifications particulières concernant les autres matériaux et produits 17 1.6 Documents de référence contractuels 19 1.6.1 Généralités 19 1.6.2 DTU et normes DTU. 19 1.6.3 Normes 20 1.6.4 Réglementation thermique 20 1.6.5 Procédés et produits de techniques non courantes 21 1.6.6 Règles professionnelles 21 1.6.7 Documents RAGE (Règles de l Art Grenelle de l'environnement 2012) 21 1.6.8 Réglementations concernant les matériaux et produits 22 1.6.9 Réglementation sécurité incendie 22 1.6.10 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier 22 1.6.11 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier 23 2. TRAVAUX PREPARATOIRES 24

www.voscctp.fr 2/43 2.1 Enduit de sol Préparation du support 24 2.1.1 Préparation du support constitué par une chape anhydrite 24 2.1.2 Enduit de sol 24 3. SS-CCHES RESILIANTES SS PARQUETS COLLES 24 3.1 Sous-couches en plaques 24 3.1.1 Sous-couche résiliente en plaques de liège 24 3.2 Sous-couches en lés 25 3.2.1 Sous-couches résilientes en matériaux isolants 25 4. SUPPORTS A REALISER PAR LE PRESENT LOT 26 4.1 Chapes aux liants hydrauliques 26 4.1.1 Chape ciment rapportée 26 4.1.2 Armatures dans chape 26 4.1.3 Chape à prise rapide aux liants hydrauliques 27 4.1.4 Chape liquide autolissante 27 4.2 Chapes à l anhydrite 27 4.2.1 Chape à l anhydrite 27 4.3 Chapes flottantes 28 4.3.1 Chape flottante sur isolant en panneaux rigides pour isolation acoustique 4.3.2 Chape flottante sur isolant en nappe souple, pour isolation acoustique 28 29 5. PARQUETS COLLES DE DIFFERENTS FABRICANTS 30 5.1 Parquets collés en bois 30 5.1.1 Plinthes en bois en complément du parquet 32 5.2 Parquets de fabrication "Imberty" ou équivalent 34 5.2.1 Parquet collé - modèle "Lodge en Hiver" de fabrication "Imberty" ou équivalent 34 5.2.2 Parquet collé - modèle "Campagne chic" de fabrication "Imberty" ou équivalent 34 5.2.3 Parquet collé - modèle "Piloti" de fabrication "Imberty" ou équivalent 35 5.2.4 Parquet collé - modèle "Poudre d'or" de fabrication "Imberty" ou équivalent 35 5.3 Parquets de fabrication "Panaget" ou équivalent 36 5.3.1 Parquet contrecollé avec rainure et languette - modèle "Chêne Authentique Bois flotté Diva 184" de fabrication "Panaget " ou équivalent 36 5.3.2 Parquet contrecollé avec clip - modèle "Chêne Authentique Bois flotté Diva 184 Clic" de fabrication "Panaget " ou équivalent 36 5.3.3 Parquet contrecollé avec rainure et languette - modèle "Chêne Authentique Bois flotté Otello 139" de fabrication "Panaget " ou équivalent 37 5.3.4 Parquet massif avec rainure et languette - modèle "Chêne Authentique Huile naturelle Sonate 140" de fabrication "Panaget " ou équivalent 38 5.3.5 Parquet contrecollé avec rainure et languette - modèle "Chêne Classic Opale Traviata 90 Clic" ou équivalent 38 5.4 Parquets de fabrication "Listone Giordano" ou équivalent 39 5.4.1 Parquet collé - modèle "Héritage Filigrana" de fabrication "Listone Giordano" ou équivalent 39 5.4.2 Parquet collé - modèle "Héritage Traccia" de fabrication "Listone Giordano" ou équivalent 40 6. PARQUETS COLLES EN PAVES EN BOIS DE BT 41 6.1 Parquets collés en pavés en bois de bout de fabrication «ERISTO» ou équivalent 41 6.1.1 Parquets collés en pavés en bois de bout, de fabrication «Eristo» ou équivalent 42

www.voscctp.fr 3/43 1. GENERALITES 1.1 Etendue des travaux 1.1.1 Travaux à réaliser Les travaux à réaliser par le présent Lot sont les suivants : 1.1.2 Prestations à la charge du présent Lot Les à la charge de la présente dans le cadre de son marché, : - le et l amenée à pied d œuvre de tous les produits et autres à la des travaux ; - la de l état des supports en présence du maître d œuvre et de ayant réalisé les supports ; - le balayage ou des supports et des déchets ; - des chapes pour recevoir les parquets ; - la de la colle et s'il y a lieu de la ; - la et de l enduit de sol ; - la et la pose des parquets prévus au marché, avec ou sans couche ; - la et la pose du matériau phonique ; - le ; - la et la pose des tels que bandes de seuils, d arrêt de etc. - la et la pose de plinthes ; - la et pose des de ; - la et la mise en place des ; - la et la pose des arrêts ou butoirs de portes ; - les de finition des Ainsi que le cas échéant selon ci-après : - du joint au pourtour des pièces ; - le ponçage fin et les autres travaux de finition des parquets ; - le du joint de en par éléments de ; - le balayage et/ou le des ouvrages pour la et la ; - la des ouvrages jusqu à la ; - hors du chantier de tous les déchets et gravois en de ces travaux - et toutes les autres et à la finition complète et parfaite des ouvrages du présent Lot. 1.2 Obligations de l entrepreneur 1.2.1 Obligations de l entrepreneur restera toujours des qu il met en œuvre. Il lui de choisir les et produits les mieux adaptés aux critères imposés par les de dont : - au UPEC ; - des locaux ; - nature et type de aux de ; - pour le chantier ; - des entre eux. Pour les et produits proposés par le maître d œuvre, sera tenu de qu ils aux critères

www.voscctp.fr 4/43 Dans le cas il fera par écrit au maître d œuvre les qu il jugera utiles. Le maître d œuvre prendra alors toutes à ce sujet. 1.2.2 Prix du marché Les prix du marché : - la des ouvrages jusqu à la ; - des plans dans le cas où ils sont à la charge de selon CCAP - si comporte Lots, la des ouvrages des autres corps d état pouvant être ou salis par les travaux du présent Lot ; - la main d œuvre et les pour toutes les etc. de ses en fin de travaux et après - si comporte Lots, la de dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; - et tous les autres frais et même non énumérés mais à la parfaite et complète des travaux, ainsi que les travaux suivants : - le de tous déchets et autres des travaux et leur éventuel aux - les du chantier en cours et en fin de travaux, - le et la sortie des déchets et - le tri sélectif des et déchets et hors du dans le respect de la en vigueur ; - la notice s il y a lieu. 1.2.3 Pièces à fournir par l entrepreneur A l appui de leur offre, les devront fournir les pièces en un ou deux : - un devis détaillé avec et prix aux postes du présent CCTP ; - un avec dans le cas de parquets de ceux au présent CCTP, : - leur UPEC, - leur de réaction au feu ; - copie des Avis - DTA etc. - des parquets avec ; - nature, nombre de couches, aspect, etc. en usine ; - de pose des parquets sur et toutes autres pièces que jugera utile pour la bonne de son offre. 1.2.4 Obligation de résultat Dans le cadre de son marché, sera soumis à une de résultat : il devra livrer au maître des ouvrages en complet et parfait état de finition en avec la et les du présent et il devra toutes les et quelles qu elles soient pour obtenir ce 1.3 Spécifications et prescriptions générales 1.3.1 Contrôle et réception des matériaux sur chantier Le maître d œuvre se réserve le droit de procéder à des de des sur chantier avant mise en œuvre. Pour les produits et relevant d un Avis d une NF ou d une le contrôle se bornera à la du et au contrôle de l aspect et de des En ce qui concerne les autres devra leur Dans le cas le maître d œuvre pourra faire réaliser des et des essais par un de son choix, aux frais de

www.voscctp.fr 5/43 Les de et le cas échéant les essais, se feront dans les définies aux «Documents contractuels» cités en tête du présent document. Tous les et ceux non le cas échéant, seront Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des de des et sur chantier avant mise en œuvre. Pour les produits et relevant d un Avis d une NF ou d une le contrôle se bornera à la du marquage et au contrôle de l aspect et de des En ce qui concerne les autres devra leur Dans le cas le maître d'œuvre pourra faire réaliser des et des essais par un de son choix, aux frais de Les de et le cas échéant les essais, se feront dans les définies au chapitre «Documents de référence contractuels». Tous les et ceux non le cas échéant, seront 1.3.2 Conditions de stockage des matériaux sur chantier Les de stockage des sur chantier avant pose sont d une A. de stockage Les parquets doivent être placés à l abri des et mis en dépôt dans des locaux propres, secs, non sujets aux de vapeur d eau, chauffés si Les parquets devront être à l abri des Lorsque les produits seront les devront rester intacts pendant le Les éléments seront stockés à plat de manière à ne subir aucune ils devront être isolés du sol. Les colles devront être stockées à une à 10 C. Les autres seront stockées dans les définies par le B. Local ou locaux de stockage La mise à du local ou des locaux au stockage des sur et les de séchage, de maintien en état de siccité et de si de ce local ou de ces locaux : - est à la charge de - fait partie des du maître 1.3.3 Liaisons entre les corps d état A. La liaison entre les à la du projet devra être parfaite et avant et pendant des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les :

www.voscctp.fr 6/43 - chaque devra vérifier que les prévues par le maître d'œuvre au type de parquet choisi ; - chaque au maître d'œuvre en temps voulu toutes les utiles qu'il jugera à la bonne de ses ; - chaque se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin tous les qui lui sont ; - chaque devra en bonne avec les autres sur le dans le cadre de la ; - tous les seront tenus de prendre toutes utiles pour assurer de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état. A aucun moment durant le ne pourra se d'un manque de pour ne pas des lui ou ne pas fournir des ou des plans ou dessins aux autres corps d'état pour la de leurs travaux. du présent Lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le tous les plans les et les les ayant une sur les autres corps d état. En cas de retard de des ou cet aura à toutes les qui en tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d état. En tout état de cause, du présent marché ne pourra en aucun cas se ensuite de manques de ou autres pour réclamer un au prix de son marché. B. avant et pendant les travaux Au cours de la période de du présent Lot devra : - remettre à de gros œuvre, par du maître d'œuvre, toutes à l'état de à la etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ; - remettre aux autres toujours par du maître d'œuvre, tous les et éléments pour guider lesdites dans la ou des ouvrages pouvant avoir une sur des travaux du présent Lot. En aux des DTU, sera tenu : - de auprès du maître d'œuvre des pouvant découler des des locaux et pouvant avoir une sur les travaux de et plafonds ; - de prendre contact en temps opportun avec les des autres corps d'état afin de prendre toutes pour assurer une parfaite de leurs travaux 1.3.4 Etat du chantier Les de l état du chantier pour la pose du parquet sont pour de garantir une bonne tenue des parquets après pose. Il est rappelé ici les du NF DTU 51.2 à ce sujet, qui doivent être A. Etat du chantier pour la pose du parquet La pose du parquet ne doit être que si les ci-après sont toutes dans les locaux à et les locaux : - séchage du gros œuvre, des enduits et des raccords (taux des et enduits au plus égal à 5 %) ; - travaux de mise en œuvre terminés pour le et les durs scellés ou collés ; - vitrages posés et mise à l abri des des pièces à ; - de des et de ; - pas de des locaux ;

www.voscctp.fr 7/43 - des locaux 15 C ; - plinthes non posées. Pour la pose de parquets finis en usine, les travaux de peinture et papiers peints devront être terminés ainsi que tous les Pour la pose de parquets sur sols des qui sont au NF DTU 51.2 sont à B. et humidité des locaux lors de la pose Il au maître en accord avec le maître d œuvre, de prendre toutes les pour à l abri les locaux à à partir du début des travaux de et pour être en mesure de corriger des à de ces locaux, de manière à la minimale requise et les états ambiants définis Compte tenu du taux auquel les sont livrés, leur mise en œuvre ne doit être que si l air ambiant est à un état compris entre 45 % et 65 % étant rappelé que les parquets collés faisant l objet du présent CCTP sont destinés à des locaux secs. La des locaux chauffés et non ventilés pendant semaines est de causer au parquet par des non à pour pose sur sol : - le séchage naturel du support devra être complété par une mise en de de et son maintien pendant au moins trois semaines avant la pose du parquet. - le devra être 48 h avant de l'enduit de ou la pose du parquet et ne devra être remis en route qu'une semaine au moins après la pose du parquet. pour les parquets en bois de bout : - l air ambiant lors de la pose doit des à celles qui lors de future des locaux ; - les éléments de parquet devront être étalés dans le local concerné au minimum 48 h avant la pose. C. et après pose des parquets Après pose, les de et définies ci-avant : - devront être pendant quinze jours au minimum. D. Frais par les Dans le cas où des seraient à prendre sur le pour de les de siccité, de et - du degré etc.), les frais par ces : - seront pris en charge par le maître - seront à la charge de - feront l objet d une entre le maître et pour une de ces frais. 1.3.5 Supports livrés au présent Lot A. Nature du support

www.voscctp.fr 8/43 Les supports livrés à du présent Lot pour recevoir les parquets collés sont les suivants : - béton brut - béton surfacé à parement courant - béton surfacé à parement soigné - béton à chape - chape : chape simple / chape - à base de bois ou de panneaux dérivés du bois. Ces supports seront livrés au présent Lot, aux normes et/ou DTU qui les B. Etat de surface et de planéité des supports Selon les normes et/ou DTU qui leur sont les de planéité et l état de surface des supports livrés devront être les suivants : sous la règle de 2,00 m - béton surfacé à parement soigné : 7 mm - chape : 7 mm - chape : 5 mm - ouvrage : 5 mm. Pour le collage direct, de planéité du support recevant un parquet collé sera de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 0,20 m. Les de planéité et de des ainsi que l état de surface, sont précisés au NF DTU 51.2 Pour les supports à base de bois ou de panneaux dérivés du bois, les de planéité et de ainsi que l état de surface, sont précisés au NF DTU 51.2 C. Degré des supports Les supports en béton ou mortier ne doivent pas, au moment de la pose des une humidité excédent 3 % de la masse sèche. Pour les supports autres relevant de l Avis ou d'un Document les à sont sur l Avis ou le Document D. des supports du présent Lot devra procéder à la des supports devant recevoir les Pour cette du présent Lot que les supports bien aux des DTU, Règles et normes qui leur sont Les devant être seront celles définies Le support devra être plan, propre, sain, poreux. Il ne devra y avoir en surface ni ni ni croûte.

www.voscctp.fr 9/43 Pour les supports en chape il y aura lieu de veiller à ce que ayant réalisé cette chape a bien enlevé la de surface par tous moyens à sa cette de surface même dure ne pouvant en aucun cas rester en place. Cette sera faite en présence du maître d œuvre, de ayant réalisé les supports et de du présent Lot. E. Supports non En cas de supports ou parties de supports non du présent Lot fera par écrit au maître d œuvre ses réserves et avec à l appui. Il alors au maître d œuvre de prendre toutes en vue de des supports Le maître d œuvre pourra être amené à des travaux Selon leur nature, ces travaux seront soit par le Lot ayant exécuté les soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours par ayant exécuté les 1.3.6 Supports à réaliser par le présent Lot A. chapes aux liants Les chapes ne pourront être que sur des supports rugueux et propres, de tout ce qui pourrait nuire à une bonne de cet état de support est à la charge du présent Lot. des chapes sera conforme aux du NF DTU 26.2 L état de surface et la planéité des chapes pour parquets collés devront répondre aux du NF DTU 26.2 Chapes pour recevoir en parquets collés : - elles devront répondre aux des «Règles professionnelles» de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces, mentionnée ci-avant. B. Chapes aux liants Selon le type le support pourra être brut ou devra être surfacé, et du présent Lot aura à tous les travaux à ce sujet. La mise en place de de la chape le dosage du béton et sa mise en œuvre devront être aux du NF DTU 26.2 Les de la chape et les seront fonction de la «Classe de compressibilité» du matériau isolant selon les spécifications du NF DTU 26.2 de la chape devra de plus être réalisé d une manière conforme aux de mise en œuvre du du matériau isolant utilisé. Le matériau isolant utilisé devra être d un Avis qu il est apte à l usage prévu. L état de surface et la planéité devront répondre au NF DTU 26.2 C. Joints dans les chapes aux liants

www.voscctp.fr 10/43 Lors de des chapes, devra : - tous les joints de et autres joints de prévus aux plans ; - prévoir et réaliser tous les joints de aux fixés par le NF DTU 26.2 Avant pose du parquet collé, devra réaliser le et le de tous les joints avec un matériau pâteux en produit de type d un Avis qu il est apte pour l emploi prévu. D. de locaux à forte ou très chauds, il peut être de prévoir un Ce devra être disposé sur le support avant de la chape, ou avant mise en place de dans le cas de chape Ce n est pas dans le cas où comporte un E. dans les chapes Pour les chapes armées d un treillis soudé, la nappe d armatures devra impérativement être placée le plus près possible du plan médian de la chape, et la chape devra être coulée en 2 fois. Dans tous les cas, treillis doit être dans une chape, il : - de bien la couche : - de poser sans délai le treillis ; - de réaliser la couche avant le début de prise de la couche et bien cette couche F. Couches sur sol béton sur Avant de chape au sol béton sur une couche contre des sera à Cette couche sera à mettre en place sur la surface avec relevés au pourtour sur hauteur jusqu au niveau fini de la chape. Cette devra être posée avec grand soin, aucun si minime soit-il ne sera toléré. G. Chapes minces en produits spéciaux Les chapes minces telles que : - chapes aux ciments spéciaux à prise rapide ; - chapes aux ciments et additifs ; - chapes à ; seront toujours à réaliser d une manière aux de mise en œuvre du devra proposer le ou les produits qu il envisage de mettre en œuvre au maître d œuvre pour 1.3.7 Travaux préparatoires Avant tout de travaux, le présent Lot aura à un parfait du support, pour obtenir une surface de tout ce qui pourrait nuire à la bonne du parquet collé.

www.voscctp.fr 11/43 Le présent Lot aura toujours à avant toute pose de une du support par un enduit de sol Le choix du type de produit à employer pour cet enduit de lsol sera du ressort de Ce choix sera fonction de la nature et de l état du support, de la nature du parquet prévu, des du chantier et du UPEC du local Cet enduit de sol sera de classe P3, il sera réalisé dans les définies au NF DTU 51.2 devra toujours mettre en œuvre la quantité d enduit de sol pour aux de planéité exigées, en partant du support qu il aura accepté. 1.3.8 Caractéristiques des parquets finis A. de planéité Tout parquet devra être plan, sous réserves des : A.1 sous la règle de 2,00 mm Selon le NF DTU 51.2 les de planéité du parquet fini sont celles admises pour les Cette est : - pour les supports livrés au présent Lot et par ce dernier, et le cas échéant rendus ; - pour les supports réalisés par le présent Lot qui doivent être Ces admises pour les selon DTU, sont ici, sous la règle de 2,00 m : - béton surfacé à parement soigné : 7 mm ; - chape : 7 mm ; - chape : 5 mm ; - ouvrage : 5 mm. A.2 Sous la règle de 0,20 m Selon le NF DTU 51.2 une réglette de 0,20 m posée à un endroit ne doit pas faire de flache ayant une à 1) mm. B. Aspect du parquet fini Les parquets finis devront un aspect net et fini, sans aucune tache ni ni trace de ponçage, devra être conforme aux du présent CCTP. Toutes les parties de parquets accusant des défauts tels que bosses ou flaches aux admises, de joints joints ouverts, coupes et mal etc. seront refusés, déposés et refaits par à ses frais. 25. 00 03 09 des parquets après pose Pour les parquets livrés non finis et finis en usine, aucune après pose n est selon NF DTU 51.2 En fonction des de finition du le maître d œuvre pourra, s il le juge utile pour garantir un état parfait des parquets à la imposer la mise en place de sur les Celle-ci ne doit être disposée qu'après séchage complet de la colle : se référer à la notice de la colle, pour cette durée de séchage.

www.voscctp.fr 12/43 Le type de à mettre en place sera au choix de à des films genre polyane ou qui sont Les frais de ces seront à la charge de 1.3.9 Finition des parquets A. Parquets livrés finis en usine Les parquets seront livrés finis en usine, et ne aucune après pose. B. Parquets non finis en usine Toutes les de finition sur les parquets livrés non finis en usine, le et les types de ainsi que les sont définies au NF DTU 51.2 Les à réaliser par dans le cadre de son marché sont définies au CCTP 1.3.10 Marquage des aires de jeux sportifs sur parquets Le marquage des aires de jeux sera réalisé par peinture aux teintes La peinture sera d un type destiné à cet usage, de à base de à deux à gélifiée de réaliser des tracés nets et sans La peinture sera sur les parquets vernis ou peints, avec de selon du Le tracé des aires de jeux aux sera réalisé : - par les soins du maître - par qui devra faire vérifier ses tracés par le maître ou tout autre service 1.4 Prescriptions concernant la mise en œuvre 1.4.1 Règles de mise en œuvre des parquets collés A. Mise en œuvre des Les en plaques de liège seront mises en œuvre comme précisé au NF DTU 51.2 A.1 Sous couche en liège collée en plein Les plaques doivent être posées en par rapport au parquet et à joints décalés. Après la pose, un jeu régulier de 3 mm à 4 mm doit entre les plaques et entre les plaques et le pourtour des murs Avec les colles en aqueuse, l'une des faces des plaques devra être humectée avant que l'autre ne soit sur le support encollé. Les plaques devront être et, si pour chasser l'air. A.2 en liège Elles devront être à la norme NF EN 12103 en excluant les clauses la pour les sous couches non vendues en rouleau. ne sont pas en usine, les en liège devront se sous forme de plaques dont les sont au maximum de 1,00 m 0,50 m. A.3 en liège non collée

www.voscctp.fr 13/43 Elles devront être aux du NF DTU 51.2 et mises en œuvre aux fixées par leur Avis ou à défaut par la notice du Pour les en autres la mise en œuvre devra être conforme aux de l Avis 1.4.2 Pose des parquets collés A. Nature et des colles Nature et type de colle à définir par mais dans tous les cas où le de parquets un ou types de colles, la sera donnée à ces colles. de la colle sera d une manière conforme aux du du produit, selon la nature du support ou à défaut selon les du NF DTU 51.2 Dans certains cas, en fonction de la nature du support, il sera à un primaire avant de la colle. B. Pose du parquet - Le parquet sera posé aux de mise en œuvre du ou à défaut dans les au NF DTU 51.2 en dès la pose les jeux entre les éléments pour tenir compte des des bois. Au pourtour du local et des le cas échéant, il devra être laissé un vide entre le parquet et les parois Ce vide sera de l ordre de 5 à 8 mm, il ne sera pas à mais sera par la plinthe. C. et modes de pose des parquets Les des modes de pose des parquets : - à à coupe perdue ; - à à «coupe de pierre» ; - à bâtons rompus ; - en point de Hongrie ; - en panneaux ; - lamelles sur chant ; devront les au NF DTU 51.2 et en aucun cas les ne devront être D. pour pose de parquet collé sur sol devra en premier lieu que le parquet prévu présente les voulues pour être posé sur sol Par sol on entend «sol chauffant basse température». Toutes les à prendre sont au NF DTU 51.2 1.4.3 Prescriptions diverses concernant la mise en œuvre des parquets collés 1.4.4 Traçage et implantation des éléments de parquet Les tracés et les seront de manière à une avec un minimum de coupes. Les coupes devront toujours se faire en rives de Les devront toujours être par rapport à l axe du local.

www.voscctp.fr 14/43 Pour les parquets en devra établir un dessin de la des panneaux qu il et le à du maître d œuvre. 1.4.5 Calepinage Dans le cas de devra examiner le dessin de qui lui aura été remis par le maître d œuvre. En cas de sa part, les fera par écrit au maître d œuvre. Une mise au point sera alors par le maître d œuvre en accord avec devra être réalisée avec la plus grande Dans le cas de panneaux coupés en et pour ne plus former un seul panneau, le raccord devra être parfait. Les coupes devront être à l aide à ce type de travaux. 1.4.6 Niveau des sols finis Les de sols sols sols etc.) devront toujours être au même niveau au droit des et un parfait. Toutes devront être prises à ce sujet, en accord avec les des corps d état 1.4.7 Raccords Dans le cadre de de son marché, du présent Lot aura à sa charge de tous les raccords de parquet au droit des passages de tuyaux ou autres, aux travaux des autres corps d état. Les très visibles (tels que poteaux seuil, etc.) ne devront pas laisser de joints à 2 mm. Cette est portée à 5 mm pour les peu visibles par Dans le cas de raccords à réaliser par suite de retard d un corps d état, les raccords seront par le présent Lot aux frais du corps d état 1.4.8 Joints de dilatation Dans le cas où des parquets collés seront à poser au droit des joints de le présent Lot devra les lors de la pose du parquet. Pour de ces joints, au maître d'œuvre, avant le début des travaux, les qu'il compte prendre pour cette Quelle que soit la solution adoptée, les joints dans les parquets devront être étanches aux eaux de lavage. 1.4.9 Couvre-joints de seuils et autres Dans le cas où le présent Lot aura à sa charge la et pose de au droit des de sols de natures ceux-ci seront coupés de longueur et ajustés dans la de ou du bâti. Ils seront disposés dans l axe de de la porte. Ils seront fixés par vis à tête fraisée, ces vis seront dans l axe du à Les têtes de vis seront toujours en métal de même aspect et que le 1.4.10 Entailles - découpes, etc. Toutes les et découpes au droit des ou autres, devront être très tout élément une découpe mal ajustée, ou fendue ou lors du sera à

www.voscctp.fr 15/43 1.5 Prescriptions concernant les produits et matériaux 1.5.1 Réglementation européenne - Marquage CE Les aux États membres quant à leurs Elles sont aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été Le Produit de (RPC) à un produit de s il a été ou s il est mis à ce qui signifie fourni sur le marché de l Union dans le cadre d une activité (à titre onéreux ou gratuit) et si le produit est couvert par une norme publiée par la au Journal officiel de l UE, ou si une a été délivrée pour le produit à la demande du de ce produit. Les à un produit de sont dans des Ces sont : - les normes ; - les devra que les produits mis en œuvre soumis au RPC et/ou autres «nouvelle approche» d un marquage CE. 1.5.2 Produits et procédés innovants Dès qu ils sortent du contexte des «traditionnelles», les constructeurs doivent établir avec leurs partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques spécifiques des techniques et produits employés vis-à-vis des ouvrages réalisés. Nombre des ont pour objet de à de ce niveau de sans lequel des projets, leur leur contrôle et leur seraient beaucoup plus C est en le cas de l Avis (ATec) et de (ATEx). Ainsi, les produits et procédés sous Avis inscrits en liste «verte» par la Produits (C2P) de l Agence Qualité (AQC), de la part des des mêmes que celles aux domaines tels que ceux par exemple couverts par une norme et un DTU. devra pouvoir de l emploi de produits et procédés d un Avis valide. 1.5.3 Nature et qualité des matériaux et produits en général Les et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent Lot devront répondre aux et et produits prévus dans les DTU ou faisant l objet de normes NF ou EN ou ISO : - ils devront répondre au minimum aux de ces et produits dits «non traditionnels», non prévus dans les DTU et ne faisant pas l objet de normes NF ou EN, devront selon le cas : - faire l objet d un Avis ou d un Agrément Européen ; - être admis à la marque «NF» ; - être d une «Certification» ou d un «Label». et produits dans aucun des cas : - la de l Avis devra être lancée par - dans le cas où cette de l Avis un délai trop long, pourra faire appel à une autre dite «procédure ATEx» - Appréciation Technique d Expérimentation, qui aboutit dans un délai de l ordre de deux mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB. A défaut, dans le cas où le délai ne pas le de cette pourra demander à ses et au bureau de contrôle le cas échéant, l accord sur

www.voscctp.fr 16/43 le matériau ou le produit en toutes les preuves de son aptitude à l emploi et son En tout état de cause, ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses Les produits «tout prêts» du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus. 1.5.4 Nature et qualité des parquets A. Type de parquets Les parquets prévus seront de type suivant : Parquets à lames, à chants profilés pour ou guidage. Panneaux de parquets à chants profilés pour ou guidage. Parquets en éléments à chants plats posés à plat ou sur chant. Parquets en bois de bout. B. Qualité des parquets - Les parquets doivent répondre en tous points aux des normes qui les Les parquets non doivent répondre selon leur type aux énoncées ci-avant au présent C. Couche d usure des lames ou panneaux Par la couche d usure doit être au minimum en tous points : - élément sorti d usine, à poncer : 2,5 mm - élément sorti d usine, fini ou poncé en usine : 2,0 mm. D. Réaction au feu Les parquets seront M3. Des parquets M4 pourront être admis dans certains cas. E. contre les insectes Cette est assurée lors de la en usine, est aux normes et aux Annexes du NF DTU 51.2 F. Règles de marquage En aux prévu par les normes et les les parquets devront être livrés avec les données par le : - essence du bois ou du parement selon le cas ; - minimale de la couche d usure pour les éléments ; - type de finition sortie usine ; - et conseils pour assurer la du produit.

www.voscctp.fr 17/43 devra ces à du maître d œuvre. 1.5.5 Spécifications particulières concernant les autres matériaux et produits A. Liants Les natures et types de ciment et/ou de chaux seront choisis en fonction de l usage auxquels ils sont B. Les devront être aux normes les Pour les de locale ou proposés par celui-ci devra leur aux normes. La nature, la la classe les etc. des devront toujours être adaptés à l usage prévu, et en aura (norme NF EN 480-12). C. pour chapes au mortier Les sables et liants pour chapes, ainsi que les devront être aux du NF DTU 26.2 et répondre aux normes qui y sont citées. Les chapes à prise rapide devront être avec un liant spécial, d un Avis restera de la des mortiers y compris dans les cas spéciaux à des ainsi que pour les pour lesquels le un mortier D. pour chapes à Les chapes relèvent de l Avis Les produits pour chapes seront de connue ou de d un Avis à proposer par E. pour chapes Les chapes liquides devront avoir fait l objet d un Avis ou d un Agrément F. Enduits de sol pour recevoir parquets collés Les produits pour enduits de lissage devront être de type adapté à la nature et à l état du support d une part, et à la nature et au type du parquet, d autre part. Ces produits seront des produits livrés prêts à ceux préparés sur chantier ne seront pas admis. Les produits pour enduits de sol devront avoir fait l objet d un Avis son P1, P2 ou P3. Pour la pose de parquets collés, seuls les enduits de sol P3 seront admis.

www.voscctp.fr 18/43 G. Adhésifs Les adhésifs à utiliser devront répondre à la norme NF T76-011. Ils seront choisis pour chaque type de parquet, dans la liste de ceux par le Ils devront être avec la nature et le type d enduit de Le respect des qualités des adhésifs et leur aux du de à ce dernier et à mais sera seul envers le maître Dans les cas où aucun type n est par le du de sol, il à à définir à selon les critères suivants : - qualité sur le support ; - qualité sur le matériau à coller ; - physique et chimique avec les supports et les ; - temps ouvert ; - temps de gommage ; - surface maximale à encoller en une seule fois ; - pégosité («tack») initiale; - vitesse de prise ; - à utiliser ; - spatules et ; - qualité des colles : en milieu solvant, Quoi qu il en soit, il ne faudra jamais utiliser une nouvelle colle sans avoir fait un essai H. isolants - Couches Les isolants à mettre en œuvre entre le support et le parquet devront faire l objet d un Avis ou d un Ils seront soit en soit en éléments rigides ou Dans le cas de en liège, cette devra répondre aux normes NF EN 12455 et NF EN 12103. ne sont pas en usine, les en liège doivent se sous forme de plaques dont les sont au maximum de 1,00 m x 0,50 m. Les couches en autres devront être d une adaptée de manière à obtenir : - un maximal entre 2 éléments contigus de parquet ne pas 2 mm charge de 200 dan est sur l un des devra pouvoir apporter la preuve : - de la bonne tenue au collage du matériau ; - de sa I. Produits de finition Les produits de finition des selon finition voulue : - liants base ;

www.voscctp.fr 19/43 - ; - sealers ; - cires ; - ; - huiles ; - vernis ; - ; devront (sauf au CCTP être choisis par et proposés pour au maître d œuvre. Les huiles, vernis et devront être des produits pour une sur Les vernis seront selon le cas ou teintés, mats, satinés ou Dans tous les cas où le de parquet des produits de ce sont ces produits qui seront 1.6 Documents de référence contractuels 1.6.1 Généralités Les de aux travaux du présent marché sont les sans que cette ne soit Les ouvrages faisant l objet du présent marché devront répondre à toutes les clauses, et des et des qui leur sont dont tous les sans que cette ne soit : - le Code civil ; - le Code de la et de ; - le Code général des ; - le Code des communes ; - le Code de la santé publique ; - le Code de ; - le Code de ; - le Code rural ; - le Code du travail ; - tous les autres codes ; - le national et/ou ; - la sécurité incendie ; - les textes les déchets de chantier et les bruits de chantier ; - les textes le respect de pendant les travaux ; - les textes les sur des travaux du présent marché ; - etc. ainsi que tous les énumérés 1.6.2 DTU et normes DTU. L i s t e d e 1 0 D T U e t N F D T U a v e c l e u r s d a t e s d e r é f é r e n c e à j o u r

www.voscctp.fr 20/43 1.6.3 Normes L i s t e d e 9 4 n o r m e s a v e c l e u r s d a t e s d e r é f é r e n c e à j o u r 1.6.4 Réglementation thermique devra les fixées par les et ses textes A. La des neufs (RT 2012) La RT 2012 est à tous les permis de : - déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains neufs du secteur primaire et de la petite enfance) et les à usage en zone ANRU ; - déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres neufs. A.1 Décrets en Conseil d Etat RT 2012 et de prise en compte de la - Décret n 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux et à la des ; - Décret n 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux de prise en compte de la et de d une étude de relative aux en énergie pour les neufs ou les parties de ; - Décret n 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux et à la des de A.2 Arrêtés de la RT 2012 - Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux et aux de des nouveaux et des parties de (+ ; - Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux et aux de des nouveaux et des parties de autres que ceux par 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux et à la des (+ - Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux et aux de aux nouveaux et aux parties de bâtiment de petite surface et diverses ; - Arrêté du 19 décembre 2014 les de d une démarche qualité pour le contrôle de à l air par un de maisons ou de et relatif aux et aux de aux nouveaux et aux parties de bâtiment A.3 Arrêté de prise en compte de la - Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux de prise en compte de la et de d une étude de relative aux en énergie pour les neufs ou les parties de B. La des La des aux et à de travaux de prévus par le maître

www.voscctp.fr 21/43 Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la et de ainsi que sur leurs arrêtés Les mesures sont selon des travaux par le maître Pour les très lourdes de de plus de 1000 m², achevés après 1948, la définit un objectif de globale pour le bâtiment rénové. Ces doivent aussi faire l'objet d'une étude de des en énergie au dépôt de la demande de permis de Ce premier volet de la RT est pour les permis de déposés après le 31 mars 2008. Il s agit de la «RT existant globale». Les deux textes sont : - le décret n 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de des en énergie, aux et à la des et à du de ; - l arrêté du 13 juin 2008 relatif à la des de surface à 1 000 mètres carrés, font l'objet de travaux de Pour tous les autres cas de la définit une minimale pour remplacé ou Ce second volet de la RT est pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 1er novembre 2007. Il s agit de la «RT élément par élément». Le texte principal est l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, il liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées. 1.6.5 Procédés et produits de techniques non courantes Pour les Avis et les ATEx les procédés et produits de non se aux clauses des généraux d Avis 1.6.6 Règles professionnelles devra pour les ouvrages les "Règles par la C2P La liste de ces règles est publiée sur le site de l'agence Qualité à et est réputé en avoir pris La liste faisant pour le présent marché est celle en cours à la date de du marché. Pour les "Règles faisant l'objet d'une "mise en (liste à la même mettre en œuvre l'un de ces produits ou procédés devra auprès de son si celui-ci ne fait pas l'objet de de Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maître de concerné par cette "mise en ainsi que des pour garantir des objet du présent marché. En tout état de cause, ne pourra, en aucun cas, mettre en œuvre des ouvrages qui ne seraient pas couvert par ses 1.6.7 Documents RAGE (Règles de l Art Grenelle de l'environnement 2012) Afin de les issues du Grenelle de du présent marché devra vérifier si les ouvrages qu'il sera amené à mettre en œuvre font l'objet d'une ou RAGE ou d'un ou Guide RAGE dont la liste est sur le site Si c'est le cas, il devra suivre, pour les ouvrages les et les dans ces

www.voscctp.fr 22/43 S'il pour les travaux objet du présent Lot, une à suivre ces il devra en faire part par écrit au maître d œuvre. 1.6.8 Réglementations concernant les matériaux et produits A. Marques de qualité Pour tous les et entrant dans les du marché, faisant l objet d une «Marque NF», d un «Label» ou d une, ne pourra mettre en œuvre que des et de la marque de qualité Ces marques de qualité devront être portées d une manière sur les et b) de qualité Enduits de sols CSTB CSTB Liants AFNOR LEMPV AFNOR ATCG Lambris et parquets en pin maritime AFNOR FCBA Panneaux à base de bois AFNOR FCBA Panneaux de de bois pour emploi : - CTB-S : emploi en milieu sec - CTB-H : emploi un bon à FCBA FCBA Produits de du bois FCBA FCBA 1.6.9 Réglementation sécurité incendie devra les fixées par la : - la réaction au feu des et produits devant être mis en œuvre ; - le au feu des ouvrages en place. 1.6.10 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier Pour la : - la sécurité et la de la santé sur le chantier ; - la sécurité des ouvriers contre les chutes ; - la des contre les risques liés à ; se aux clauses communes ou clauses ainsi qu à la en vigueur.

www.voscctp.fr 23/43 1.6.11 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier A. Déchets de chantier La gestion des déchets de chantier devra la en vigueur à ce sujet, : Déchets courants - cadre 2008/98/CE - déchets : annexe II de R 541-8 du Code de - principe de du de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de - principe de élargie du (REP) : article L 541-10 du Code de - collecte et de déchets, : article R 541-50 du Code de - bordereaux de traçabilité des déchets : article R 541-45 du Code de l'environnement - registre déchets : arrêté du 29 février 2012 - liées aux : articles R 543-66 à R 543-74 du Code de - déchets avant : décret n 2011-610 du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011 - plans de et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de - de déchets : note de synthèse du et du 14 juin 2006. Déchets - collecte et de déchets : arrêté du 29 mai 2009 - de des déchets et des déchets : n 2010-1579 du 17 décembre 2010 - transit, ou tri des déchets : ICPE 2718 Déchets - des déchets : décret n 88-466 du 28 avril 1988 - stockage des déchets : arrêté du 12 mars 2012 Il y a lieu de vérifier les textes en vigueur B. Bruits de chantier La des bruits de chantier devra être traitée par les dans le strict respect de la et de la en vigueur à ce sujet, dont : - R. 1334-36 du Code de la santé publique «les de travaux publics ou privés, ou les travaux les et leurs soumis à une de ou ; - R. 1337-6 du Code de la santé «les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés» qui sanctionne les infractions suivantes : - le des fixées par les soit la des travaux, soit ou de ou - le fait de ne pas prendre les pour limiter le bruit, - les bruyants ; - les arrêtés et dont du présent Lot est réputé avoir pris avant le début des travaux. les de chantier Les engins de sont soumis à deux régimes limitant leurs niveaux sonores que du présent Lot est tenu de : - le décret n 95-79 du 23 janvier 1995 «les émissions sonores des objets et engins bruyants» ; - la 2000/14/CE «les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions sonores».

www.voscctp.fr 24/43 2. TRAVAUX PREPARATOIRES 2.1 Enduit de sol Préparation du support 2.1.1 Préparation du support constitué par une chape anhydrite Dans le cas où cette n a pas été par ayant réalisé la chape. de la de surface par la remontée en surface du avec ou sans fines et ayant formé une croûte dure. par tous moyens adaptés et des gravois hors du et 2.1.2 Enduit de sol du support, balayage et des déchets et autres. de l enduit de sol en produit adapté au support et au matériau de de sol. Quantité de produit à mettre en œuvre : pour obtenir la planéité voulue du de sol fini en partant de l état et de la planéité du support par Nature du support : - béton surfacé / chape / chape ; - parquet bois / plancher bois. Etat du support : - neuf / ancien Enduit de sol de type : P3 3. SS-CCHES RESILIANTES SS PARQUETS COLLES 3.1 Sous-couches en plaques 3.1.1 Sous-couche résiliente en plaques de liège Sur support par : - plancher béton fini surfacé - chape au mortier - chape Enduit de sol prévu du support Mise en place de la par : - plaques de liège de 1,00 x 0,50 m, à la norme NF B57-055, de adaptée à l usage prévu, avec ou sans support carton bitumé. Mise en œuvre - plaques posées en par rapport au parquet et à joints décalés ; - un espace régulier de 3 à 4 mm doit être réservé entre les plaques et au pourtour contre les parois. Après pose les plaques doivent être et, si pour chasser l air.

www.voscctp.fr 25/43 3.1.1.1 : 2 mm 3.1.1.2 : 3 mm 3.1.1.3 : - à par pour obtenir une compris parquet de : db 3.2 Sous-couches en lés 3.2.1 Sous-couches résilientes en matériaux isolants Sur support par : - plancher béton fini surfacé - chape au mortier - chape Enduit de lissage prévu du support Mise en place de la aux du et aux de l Avis pour les sous Avis Règles de mise en œuvre à en ce qui concerne les points et : - remontée de la en d avec les poteaux, et trémies ; - les points (seuils, passages de de portes, etc.) de même que le retour sous plinthes sont les points délicats de la pose d une ils doivent être traités avec de la bande avant la pose de la ; - la liaison est un point la adoptée consiste à araser la bande après pose du parquet et la plinthe est posée sur des cales de 3 mm. Après les cales sont retirées et est colmaté avec un mastic silicone ; - dans tous les cas, il est de le temps de séchage pour éviter de la qui ses Nature et type du parquet prévu Couche à mettre en œuvre - de nature, type et précisés ou 3.2.1.1 Couche en voile de fibres de verre par un liant surfacé par un feutre bitumé grésé pour le type «feutre» et par une mousse de polystyrène expansé à cellules fermées pour le type «mousse». Mise en œuvre à sec sur le support avec des lés sur 70 mm largeur, aux du du de PV CEBTP. 3.2.1.1.1 en feutre - :... mm - classe de :... - indice :... dba 3.2.1.1.2 en mousse - :... mm - classe de :... - indice :... dba

www.voscctp.fr 26/43 3.2.1.2 Autres en prévus pour cet usage. Mise en œuvre sur le support aux de mise en œuvre du et/ou de l Avis 3.2.1.2.1 en mousse de basse densité Mousse de basse densité sans fréon. : - 2 mm, pour parquets collés de 7 mm - 3 mm, pour parquets collés de 10 mm et 14 mm 3.2.1.2.2 en mousse de réticulé Mousse de réticulé à cellules fermées avec polyane - :... mm - indice... dba. 3.2.1.2.3 Isolant phonique avec polyane - :... mm. - indice... dba. 3.2.1.2.4 Isolant en mousse de extrudé - :... mm - indice... dba. 3.2.1.2.5 Isolant mousse de expansé - :... mm - indice... dba. 3.2.1.2.6 Isolant en nappe de expansé à cellules fermées - :... mm - indice... dba. 4. SUPPORTS A REALISER PAR LE PRESENT LOT 4.1 Chapes aux liants hydrauliques 4.1.1 Chape ciment rapportée du support et de tout ce qui peut nuire à une bonne Chape au mortier de ciment au dosage de : - sable sec à la norme XP P18-540 ; - ciment à prise non rapide de type CPJ-CEM II 32.5 ou analogue au dosage de 350 à 400 kg par m3 de sable sec. Compris de tous joints de à sec ou par sciage Dessus fini aux voulues pour recevoir le parquet collé. mm pour obtenir le niveau fini du sol en parquet en fonction du niveau du support brut. 4.1.2 Armatures dans chape en treillis soudé en une nappe.

www.voscctp.fr 27/43 Type et poids du treillis soudé à par en fonction : - de de la chape et de son dosage ; - des le sol sera soumis. 4.1.3 Chape à prise rapide aux liants hydrauliques du support et de tout ce qui peut nuire à une bonne Chape au mortier aux liants à prise rapide, pour obtenir les : - à la marche après 3 heures à + 20 C ambiant ; - de l enduit de lissage 4 heures après à + 20 C ambiant ; - dans locaux classés U4 P4. Compris de tous joints de à sec ou par sciage Dessus fini aux voulues pour recevoir le parquet collé. Mise en œuvre aux du : mm : pour obtenir le niveau fini du sol en parquet en fonction du niveau du support brut. 4.1.4 Chape liquide autolissante du support et de tout ce qui peut nuire à une bonne Chape au mortier de ciment, et d un ensemble brevetés de agents 24 heures après coulage à 20 C ambiant. Coulage sous forme liquide, au niveau voulu. Mise en œuvre aux du Avant mise en œuvre et compte tenu de la liquide de la chape, devra assurer sa par tous moyens : mm : pour obtenir le niveau fini du sol en parquet en fonction du niveau du support brut. 4.2 Chapes à l anhydrite 4.2.1 Chape à l anhydrite du support et de tout ce qui peut nuire à une bonne Chape en mortier fluide composé : - du liant poudre fine beige gris ; - de sable lavé 0/5 mm pour cet usage ; - d un ; - de fibres Le mélange pour mortier devra être livré sur chantier en mélange tout prêt en sacs, la du mélange sur chantier n étant pas admise. Mise en œuvre selon du sans ni mise à niveau, la chape étant Chape sans retrait pas de joints, sauf le respect des joints de du produit «mélange». Le produit devra être d un Avis et la de la qualité de devra être assurée par un : - de de «Lafarge Ciments» ou équivalent - de à proposer par à du maître d œuvre avec tous à l appui. des chapes : - chape sur béton : 25 mm - chape : 30 mm - chape sur isolant : 30 à 40 mm selon isolant.

www.voscctp.fr 28/43 4.2.1.1 Chape sur béton brut Avec d un prévue : mm 4.2.1.2 Chape Mise en place d un polyane minimum 100 microns, à joints secs. prévue : mm 4.2.1.3 Chape posée sur isolant Mise en place d un polyane minimum 150 microns, à joints secs. prévue : mm 4.3 Chapes flottantes Le présent Lot ayant à sa charge la de la chape ainsi que la mise en place du sol parquet, aura seul la du résultat de exigé. 4.3.1 Chape flottante sur isolant en panneaux rigides pour isolation acoustique Sur support en béton dressé brut : - parfait du support avec des Mise en œuvre d'un matériau isolant en panneaux rigides : - au sol, panneaux posés bien jointifs à joints alternés ; - en rives au pourtour contre les parois bandeau en isolant de même nature de 10 mm minimale ; - le cas échéant des tuyaux ou autres, sur même hauteur que le bandeau, par coquille en isolant. exécuté aux du DTU et aux du de prévu. Mise en place d'un écran au sol et contre les relevés, en film armé, minimale 100 microns, posé avec aux joints de 0,20 m minimum. Coulage d une chape au mortier de ciment dosé à 350 kg, à dessus fini pour recevoir de sol collé ou scellé. Chape non armée - minimale de la chape selon NF DTU 52.1 : 50 mm Chape armée d un treillis soudé - type et poids du treillis soudé à par en fonction de de la chape, du type de de sol prévu et de son mode de pose, de la surface du local et des le de sol sera exposé (poids minimum : 250 g/m2) - minimale de la chape selon NF DTU 52.1 : 40 mm Chape armée de fibres - fibres type et poids à par en fonction de de la chape, du type de de sol prévu et de son mode de pose, de la surface du local et des le de sol sera exposé (poids minimum : 900 g/m2) - minimale de la chape : 40 mm. de tous les joints selon dans la chape d un super pour limiter les risques de dans la limite de 2 % du poids de ciment. Dans le cas où la l exige, d un produit de cure pour éviter la produit aux normes NF P18-370 et NF P18-371. de la chape à réaliser : Pour recevoir un parquet collé - nature et type de - mode de pose : collé de la chape