BF-20 CCTP Revêtements de sol minces

Transcription

1 1/61 BF GENERALITES Etendue des travaux Obligations de l entrepreneur Spécifications et prescriptions générales Prescriptions de mise en œuvre des revêtements Prescriptions concernant les produits et matériaux Documents de référence contractuels TRAVAUX PREPARATOIRES Traitement des fissures et garnissage avec une résine bi-composant Nettoyage et aspiration du support Réalisation d un grenaillage sur plancher béton Réalisation d un ponçage abrasif sur chape Application d'un primaire, compatible avec l'enduit de préparation de sol Exécution d'un enduit de préparation de sol compatible avec le primaire Mise en œuvre d une sous-couche d'interposition Mise en œuvre d un système de protection anti-remontée d'humidité Joints du support traités par des profils scellés dans le gros œuvre Joints du support réalisés au moyen d'un élément de recouvrement TRAVAUX PREPARATOIRES DANS EXISTANTS Dépose de revêtements de sol minces existants Travaux préparatoires sur supports anciens en dur Travaux préparatoires sur anciens parquets conservés Travaux préparatoires sur anciens escaliers en béton REVETEMENTS DE SOL PLASTIQUES Revêtements de sol plastiques sur mousse - logements U2S P Revêtements de sol plastiques sur mousse logements U2S P Revêtements de sol plastiques sur mousse - - U3 U Revêtements de sol plastiques en dalles semi-flexibles Revêtements de sol plastiques vinyliques homogènes flexibles - U Revêtements de sol plastiques vinyliques hétérogènes compacts en U Façons diverses sur revêtements de sol plastiques REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM Revêtement de sol linoléum en lés Revêtement de sol linoléum en dalles Sous-couche acoustique pour amélioration aux bruits d impact FACONS DIVERSES SUR REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM REVETEMENTS DE SOL CATCHC Revêtements de sol en caoutchouc de fabrication «.» ou équivalent VRAGES ACCESSOIRES Tapis-brosse en fibres de coco Tapis brosse en fibres de vinyle Tapis-brosse semi-rigide...51

2 2/ Couvre-joint de joint de dilatation métallique Nez de marche courant en matière plastique antidérapant Nez de marche en caoutchouc rainuré Nez de marche plastique à dessus rainuré Nez de marche plastique à dessus lisse Nez de marche en laiton poli strié Nez de marche en laiton poli strié avec galon Nez de marche en aluminium avec bande caoutchouc néoprène strié Nez de marche en aluminium avec bande antidérapante Couvre-joint en plastique pour arrêt de sol, à feuillure Couvre-joint en plastique pour arrêt de sol, à languette Couvre-joint de seuil métallique bombé autocollant Couvre-joint de seuil métallique bombé poinçonné Couvre-joint de seuil métallique pour dénivelé Couvre-joint de seuil métallique à pincement avec griffes Couvre-joint métallique pour arrêt de sol Plinthe souple en matière plastique collée Plinthe rigide en matière plastique collée Plinthe en caoutchouc synthétique Remontée de plinthe en PVC Couvre-joint de joint de dilatation métallique REVÊTEMENTS DE SOL MINCES NEUFS DANS EXISTANTS Fourniture et pose de revêtements de sol neufs dans existants REVÊTEMENTS MINCES NEUFS SUR ESCALIERS DANS EXISTANTS Fourniture et pose de revêtements de sol neufs sur escaliers dans existants VRAGES ACCESSOIRES DANS EXISTANTS Repose de plinthes de réemploi en bois Repose d'ouvrages accessoires métalliques rigides de réemploi, vissés Ouvrages accessoires neufs REVÊTEMENTS EN RÉPARATION Remplacement de dalles de revêtements Remplacement partiel de revêtements, en lés Réparation de revêtements en lés par pièces en raccord GENERALITES 1.1 Etendue des travaux Travaux à réaliser Les travaux à réaliser par le présent Lot sont xxxxxx les suivants : xxxxxx Prestations à la charge du présent Lot Les xxxxxx à la charge de la présente xxxxxx dans le cadre de son marché xxxxxx - la xxxxxx des supports à base de liants xxxxxx xxxxxx elle est à réaliser xxxxxx à xxxxxx de la xxxxxx du xxxxxx du lot xxxxxx de sol ;

3 3/61 - la xxxxxx des supports qui est à réaliser xxxxxx selon le NF DTU 53.2 (clos couvert, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx et xxxxxx cohésion de surface, xxxxxx xxxxxx cure, xxxxxx ; - les xxxxxx des xxxxxx de la xxxxxx des supports qui sont à inscrire sur un rapport (voir annexe A xxxxxx de la NF DTU 53.2 P1-1) ; - les études, plans xxxxxx et de xxxxxx éventuel du xxxxxx ; - le xxxxxx xxxxxx des supports ; - le xxxxxx des xxxxxx xxxxxx ou égales à 0,3 mm ; - la xxxxxx et xxxxxx xxxxxx d'un primaire ; - la xxxxxx et xxxxxx xxxxxx d'un enduit de xxxxxx de sol ; - la xxxxxx de la colle pour la pose par collage en plein du xxxxxx ; - la xxxxxx des supports des locaux à risques xxxxxx qui sont définis et xxxxxx dans les DPM xxxxxx xxxxxx du Marché) ; - la xxxxxx et la pose des xxxxxx PVC prévues dans les DPM xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 53.2; - la xxxxxx et xxxxxx xxxxxx des produits de soudure pour la soudure du xxxxxx en lès ou en dalle entre eux ; - la xxxxxx et xxxxxx xxxxxx des produits de xxxxxx à froid pour le xxxxxx du xxxxxx en lès ou en dalle ou entre eux ; - la xxxxxx des xxxxxx dans un bon état de xxxxxx sans tache de colle ; - le balayage et le xxxxxx des xxxxxx et plinthes à l'issue des travaux ; - xxxxxx du chantier de tous déchets et gravats xxxxxx des travaux du xxxxxx du lot xxxxxx de sol ; - la remise au client de la fiche xxxxxx du xxxxxx fournie par le xxxxxx du xxxxxx En plus des travaux xxxxxx xxxxxx xxxxxx aura en charge : - xxxxxx du produit de cure des supports à base de liants xxxxxx par tous moyens, tels que le xxxxxx le xxxxxx etc. sauf pour les bétons fluides xxxxxx ; - le xxxxxx des fissures xxxxxx entre 0,3 mm et 1 mm ; - le xxxxxx des joints de xxxxxx et de xxxxxx ; - le xxxxxx des joints par profilé xxxxxx ; - la xxxxxx et xxxxxx de tout système de sous couche xxxxxx ou de système de barrière xxxxxx xxxxxx sous Avis xxxxxx ou son xxxxxx ; - la xxxxxx et la xxxxxx d'une chape xxxxxx (chape xxxxxx ; - la xxxxxx et la pose des plinthes ; - la xxxxxx et la pose des xxxxxx tels que barre de seuils, cadre pour tapis de xxxxxx xxxxxx tapis brosse ou autres, arrêts de porte ; - la xxxxxx et la pose de rive de joints et de xxxxxx de xxxxxx ; - la xxxxxx et la pose de la xxxxxx de xxxxxx après la pose du xxxxxx ; - le xxxxxx et les xxxxxx de premier xxxxxx avant la mise en service ; - le xxxxxx de xxxxxx des dalles xxxxxx avant la mise en service des locaux. 1.2 Obligations de l entrepreneur Responsabilité de l entrepreneur xxxxxx restera toujours xxxxxx des xxxxxx qu il met en œuvre. Il lui xxxxxx de choisir les xxxxxx et produits les mieux adaptés aux xxxxxx critères imposés par la xxxxxx finale des locaux, dont - la xxxxxx à la xxxxxx ; - les xxxxxx xxxxxx des locaux ; - la nature et le type de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx de xxxxxx ; - les xxxxxx xxxxxx xxxxxx pour le chantier ; - la xxxxxx des xxxxxx entre eux ; - etc. Pour les xxxxxx et produits proposés par le maître d œuvre, xxxxxx sera xxxxxx tenu de xxxxxx qu ils xxxxxx aux xxxxxx critères imposés par la xxxxxx finale des locaux. Dans le cas xxxxxx il fera par écrit au maître d œuvre les xxxxxx qu il jugera utiles.

4 4/61 Le maître d'œuvre prendra alors toutes xxxxxx à ce sujet Prix du marché Les prix du marché xxxxxx - la xxxxxx des ouvrages jusqu à la xxxxxx ; - xxxxxx des plans xxxxxx dans le cas où ils sont à la charge de xxxxxx selon CCAP ; - si xxxxxx comporte xxxxxx Lots, la xxxxxx des ouvrages des autres corps d état pouvant être xxxxxx ou salis par les travaux du présent Lot ; - la main d œuvre et les xxxxxx xxxxxx pour toutes les xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc. de ses xxxxxx en fin de travaux et après xxxxxx ; - si xxxxxx comporte xxxxxx Lots, la xxxxxx de xxxxxx dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; - et tous les autres frais et xxxxxx même non énumérés xxxxxx mais xxxxxx à la xxxxxx parfaite et complète des travaux, ainsi que les travaux suivants : - le xxxxxx et xxxxxx de toutes xxxxxx sur les parois xxxxxx plafonds et sols, etc., ainsi que de tous déchets et gravois xxxxxx des travaux et leur xxxxxx aux xxxxxx xxxxxx ; - les xxxxxx du chantier en cours et en fin de travaux ; - le xxxxxx et la sortie des déchets et xxxxxx ; - le tri sélectif des xxxxxx et déchets et xxxxxx hors du xxxxxx dans le respect de la xxxxxx en vigueur ; - la notice xxxxxx s il y a lieu Pièces à fournir par l entrepreneur A l appui de leur offre, les xxxxxx devront fournir les pièces xxxxxx en un / deux - un devis xxxxxx détaillé avec xxxxxx et prix xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx postes du présent CCTP ; - un xxxxxx détaillé avec xxxxxx dans le cas de xxxxxx de xxxxxx de sol xxxxxx de ceux xxxxxx au présent CCTP - leur xxxxxx UPEC ; - leur xxxxxx de réaction au feu ; - leur indice xxxxxx dbw ; - la copie des Avis xxxxxx xxxxxx etc. Dans le cas de xxxxxx de sols - le ou les xxxxxx de xxxxxx de sol envisagé en fonction de la classe du ou des locaux ; - les xxxxxx xxxxxx de pose qu il xxxxxx Ainsi que toutes les autres pièces que xxxxxx jugera utile pour la bonne xxxxxx de son offre Obligation de résultat Dans le cadre xxxxxx de son marché, xxxxxx sera soumis à une xxxxxx de résultat : il devra livrer au maître xxxxxx xxxxxx des ouvrages en complet et parfait état de finition en xxxxxx avec la xxxxxx et les xxxxxx du présent xxxxxx et il devra toutes les xxxxxx et xxxxxx xxxxxx quelles qu elles soient pour obtenir ce xxxxxx REHABILITATION - Reconnaissance des existants Les xxxxxx sont xxxxxx réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la xxxxxx des xxxxxx Cette xxxxxx à xxxxxx portera xxxxxx sur les points suivants sans que cette xxxxxx soit - l état et le mode xxxxxx des locaux ; - la nature et l état des xxxxxx de sols xxxxxx ; - la nature et l état des supports xxxxxx xxxxxx le xxxxxx à xxxxxx ; - la nature et l état des supports non revêtus devant recevoir des xxxxxx de sol neufs ;

5 5/61 - l état des parquets xxxxxx devant former support de xxxxxx de sol neuf ; - la xxxxxx des xxxxxx le cas échéant. Les offres des xxxxxx seront donc xxxxxx réputées tenir compte de toutes les xxxxxx faites lors de cette xxxxxx et xxxxxx xxxxxx tous les travaux xxxxxx et autres xxxxxx Les xxxxxx pourront lors de cette xxxxxx xxxxxx tous les essais sur xxxxxx qu ils jugeront utiles. 1.3 Spécifications et prescriptions générales Contrôle et réception des matériaux sur chantier Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des xxxxxx de xxxxxx des xxxxxx et xxxxxx sur le chantier avant la mise en œuvre. Pour les produits et xxxxxx relevant d un Avis xxxxxx d une xxxxxx NF ou d une xxxxxx le contrôle se bornera à la xxxxxx du marquage et au contrôle de l aspect et de xxxxxx des xxxxxx En ce qui concerne les autres xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx leur xxxxxx Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l entrepreneur. Les xxxxxx de xxxxxx et le cas échéant les essais, se feront dans les xxxxxx définies au chapitre «Documents de référence contractuels». Tous les xxxxxx xxxxxx ou non xxxxxx le cas échéant, seront xxxxxx xxxxxx Liaisons entre les corps d état A. xxxxxx La liaison entre les xxxxxx xxxxxx xxxxxx à la xxxxxx du projet devra être parfaite et xxxxxx avant et pendant xxxxxx des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les - chaque xxxxxx xxxxxx au maître d'œuvre en temps voulu toutes les xxxxxx utiles qu'il jugera xxxxxx à la bonne xxxxxx de ses xxxxxx ; - chaque xxxxxx se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin xxxxxx tous les xxxxxx qui lui sont xxxxxx ; - chaque xxxxxx devra xxxxxx en bonne xxxxxx avec les autres xxxxxx xxxxxx sur le xxxxxx dans le cadre de la xxxxxx xxxxxx ; - tous les xxxxxx seront tenus de prendre toutes les xxxxxx utiles pour assurer xxxxxx de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état. A aucun moment durant le xxxxxx xxxxxx ne pourra se xxxxxx d'un manque de xxxxxx pour ne pas xxxxxx des xxxxxx lui xxxxxx ou ne pas fournir des xxxxxx ou des plans ou dessins xxxxxx aux autres corps d'état pour la xxxxxx de leurs travaux. xxxxxx du présent Lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le xxxxxx tous les plans xxxxxx les xxxxxx et les xxxxxx xxxxxx les xxxxxx ayant une xxxxxx sur les autres corps d état. En cas xxxxxx de retard de xxxxxx des xxxxxx cet xxxxxx aura à xxxxxx toutes les xxxxxx qui en xxxxxx tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d état.

6 6/61 En tout état de cause, xxxxxx du présent marché ne pourra en aucun se xxxxxx ensuite, de manque de xxxxxx ou autres pour réclamer un xxxxxx aux prix de son marché. B. xxxxxx avant et pendant les travaux Au cours de la période de xxxxxx xxxxxx du présent Lot devra : - remettre à xxxxxx de gros œuvre par xxxxxx du maître d'œuvre, toutes les xxxxxx xxxxxx à l'état de xxxxxx à la xxxxxx etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ; - remettre aux autres xxxxxx xxxxxx toujours par xxxxxx du maître d'œuvre, tous les xxxxxx et éléments xxxxxx pour guider les dites xxxxxx dans la xxxxxx des ouvrages pouvant avoir une xxxxxx sur xxxxxx des travaux du présent Lot. En xxxxxx aux xxxxxx des DTU xxxxxx sera tenu : - de xxxxxx auprès du maître d'œuvre des xxxxxx xxxxxx xxxxxx pouvant découler des xxxxxx xxxxxx des locaux et pouvant avoir une xxxxxx sur ses travaux ; - de prendre contact en temps opportun avec les xxxxxx des autres corps d'état afin de prendre xxxxxx toutes xxxxxx pour assurer une parfaite xxxxxx de leurs travaux xxxxxx Local ou locaux de stockage La mise à xxxxxx du local ou des locaux xxxxxx au stockage des xxxxxx xxxxxx sur xxxxxx et les xxxxxx de séchage, de maintien en état de siccité et de xxxxxx si xxxxxx de ce local ou de ces locaux font partie des xxxxxx du maître xxxxxx En tout état de cause, les xxxxxx de stockage des xxxxxx xxxxxx devront xxxxxx xxxxxx les xxxxxx du xxxxxx Etat du chantier La pose des xxxxxx de sol ne pourra être xxxxxx que si les xxxxxx xxxxxx sont toutes xxxxxx sauf xxxxxx xxxxxx du maître d œuvre. Ces xxxxxx xxxxxx à xxxxxx sont xxxxxx dans le NF DTU REHABILITATION - Spécifications et prescriptions particulières pour travaux dans existants A. xxxxxx et xxxxxx des xxxxxx xxxxxx devra prendre toutes les xxxxxx utiles et toutes les xxxxxx pour ne causer lors de xxxxxx de ses travaux, aucune xxxxxx si minime xxxxxx aux xxxxxx Il sera seul juge des xxxxxx à cet effet, des xxxxxx à mettre en place, etc... Le maître xxxxxx se réserve xxxxxx le droit, si les xxxxxx prises lui semblent xxxxxx xxxxxx à xxxxxx de prendre des mesures de xxxxxx xxxxxx Faute se xxxxxx aux xxxxxx du présent article, xxxxxx en subira toutes les xxxxxx B. Travaux en locaux occupés Les travaux du présent Lot seront à réaliser en locaux occupés, et xxxxxx devra prendre toutes les xxxxxx xxxxxx à ce sujet, - pour garantir la sécurité des xxxxxx ; - pour protéger les xxxxxx Dans les locaux non touchés par les travaux mais utilisés pour le passage des xxxxxx xxxxxx des xxxxxx et la sortie des gravois, les xxxxxx de sols devront être xxxxxx xxxxxx pour en assurer la xxxxxx

7 7/61 Dans les locaux de passage obligé pour les xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx et réaliser ses travaux de xxxxxx de sol de telle manière que le passage soit toujours xxxxxx sauf xxxxxx de très courte durée xxxxxx Pour assurer ce passage, le choix des xxxxxx sera du ressort de xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx et xxxxxx xxxxxx les xxxxxx xxxxxx et xxxxxx énoncées à ce sujet dans le document «Clauses communes à tous les Lots». Il est bien ici stipulé que xxxxxx est xxxxxx réputé avoir pris en compte lors de xxxxxx de son offre, toutes les xxxxxx et xxxxxx de toute nature, pouvant être xxxxxx dans le cadre d une xxxxxx en locaux occupés. C. xxxxxx Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et xxxxxx devra prendre toutes les xxxxxx utiles à ce sujet. Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous les soirs. En fin de travaux, xxxxxx devra xxxxxx tous les xxxxxx xxxxxx et tous les locaux touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers devront être xxxxxx En résumé, xxxxxx devra en fin de xxxxxx xxxxxx les xxxxxx dans le même état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au xxxxxx du xxxxxx En cas de xxxxxx par xxxxxx des xxxxxx xxxxxx des xxxxxx du présent article, le maître xxxxxx fera exécuter les xxxxxx par une xxxxxx de son choix, sans mise en demeure xxxxxx sur simple constat de xxxxxx des xxxxxx xxxxxx de xxxxxx En locaux occupés les xxxxxx devront être - xxxxxx après chaque xxxxxx dans un local ; - en fin de matinée, dans tous les locaux où des xxxxxx ont eu lieu même si elles ne sont pas xxxxxx ainsi que dans les xxxxxx ; - tous les soirs, tous les locaux dans lesquels une xxxxxx a été xxxxxx ainsi que toutes les xxxxxx et autres locaux salis seront xxxxxx xxxxxx Lors de chaque xxxxxx les gravois et déchets seront xxxxxx sortis du xxxxxx Les xxxxxx xxxxxx toutes xxxxxx lors de ces xxxxxx pour que ceux-ci xxxxxx pas de xxxxxx ou autres xxxxxx il xxxxxx à cet effet des xxxxxx de type xxxxxx D. xxxxxx et xxxxxx Au fur et à mesure de xxxxxx des travaux dans les xxxxxx locaux, xxxxxx devra assurer la xxxxxx des xxxxxx et xxxxxx par des housses en xxxxxx Les xxxxxx devront être d une absolue xxxxxx et empêcher toute xxxxxx si minime xxxxxx des objets xxxxxx Les xxxxxx devront de plus être protégés contre la xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et la remise en place ou le xxxxxx des xxxxxx et xxxxxx xxxxxx pour xxxxxx xxxxxx des travaux, seront - par les xxxxxx ; - par xxxxxx E. xxxxxx des xxxxxx en xxxxxx occupés

8 8/61 Après xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx xxxxxx ses xxxxxx en fonction des xxxxxx des xxxxxx Il prendra contact xxxxxx avec les xxxxxx à ce sujet. Il remettra au maître xxxxxx et au maître d'œuvre, le xxxxxx détaillé envisagé pour ces xxxxxx F. xxxxxx des xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx ses xxxxxx en accord avec les xxxxxx Il devra - informer les xxxxxx 48 heures à l avance de la date et de l heure de son xxxxxx et, en cas xxxxxx des xxxxxx à la date xxxxxx prendre accord avec eux pour une autre date ; - xxxxxx xxxxxx les dates et horaires définis Nature du support (sols et escaliers) Supports à base de liants xxxxxx A. Bétons xxxxxx Bétons fluides, xxxxxx et dont la xxxxxx mesurée par l'essai xxxxxx au cône d'abrams est comprise entre 600 et 750 mm. B. Dallages Dallages exécutés xxxxxx au DTU 13.3). C. xxxxxx - dalles pleines (en BA) coulées in situ avec xxxxxx sur appui ; - dalles pleines coulées sur xxxxxx BA ou BP avec xxxxxx sur appui ; - plancher nervuré à xxxxxx en BP ou BA et xxxxxx avec dalle de xxxxxx complète coulée en œuvre avec xxxxxx sur appui ; - plancher en béton coulé sur bacs acier xxxxxx avec xxxxxx sur appui ; - plancher xxxxxx de dalles xxxxxx en BP ou BA avec des dalles xxxxxx xxxxxx en béton armé avec xxxxxx sur appui et avec maîtrise des xxxxxx au sens du NF DTU 23.2 D. Chapes et dalles - chapes xxxxxx ; - chapes xxxxxx ; - chapes xxxxxx ; - chapes sur isolant ; - chapes sur xxxxxx de xxxxxx ; - dalles sur isolant ; - dalles sur xxxxxx de xxxxxx Supports à base de bois ou panneaux dérivés Exécutés xxxxxx au DTU 51.3 : - xxxxxx porteurs sur solivage ; - xxxxxx sur xxxxxx ; - xxxxxx de doublage ; - xxxxxx xxxxxx Chapes asphalte Réalisés xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx 8 du «Cahier des Charges de l'office des xxxxxx».

9 9/ Autres supports xxxxxx Conditions préalables et reconnaissance des supports A. xxxxxx et xxxxxx du local Les xxxxxx du support et de xxxxxx doivent être au moins égales à + 10 C. Pas de xxxxxx au niveau du support (point de rosée). B. Travaux des autres corps d'état Les travaux de gros œuvre, les enduits et raccords seront secs. Les travaux d'apprêt ou de peinture xxxxxx les xxxxxx seront terminés sur les xxxxxx les xxxxxx et les murs, à xxxxxx des plinthes qui xxxxxx les couches de xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et de xxxxxx aura été xxxxxx Les portes xxxxxx le jeu xxxxxx pour la pose du xxxxxx Les plinthes en bois ont été posées, xxxxxx et la couche xxxxxx xxxxxx C. Dallage Le xxxxxx recevra du xxxxxx du Lot «Dallage» les éléments nécessaires à l'exécution des travaux de son lot, conformément aux prescriptions du NF DTU Le support est -d une chape xxxxxx (chape xxxxxx assurant la fonction d'une barrière xxxxxx en dessous et en xxxxxx avec une finition de surface lisse, fine et xxxxxx (voir DTU 21) et NF DTU 26.2) ; - d une barrière un film xxxxxx d'une xxxxxx nominale de 200 microns, les lès doivent se xxxxxx de 20 cm minimum et être rendus xxxxxx par xxxxxx d'une bande xxxxxx xxxxxx d'au moins 5 cm de large ; -d un système de xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx d'un Avis xxxxxx ; - d un complexe «système de xxxxxx xxxxxx xxxxxx» (bénéficiant d'un Avis Technique) et revêtement de sol PVC collé. D. Sols xxxxxx Le xxxxxx recevra du xxxxxx du Lot «Chauffage» un rapport de mise en chauffe avant la mise en œuvre du revêtement. E. taux xxxxxx des supports La mesure du taux xxxxxx des supports sera réalisée par le xxxxxx du Lot avec : - mesure avec un appareil «bombe au carbure» : - xxxxxx effectué sur une xxxxxx de 4 cm minimum du support, - taux xxxxxx résiduel mesuré xxxxxx ou égal à 4,5 % en poids. - la mesure avec un appareil à «sonde xxxxxx» : - xxxxxx du support effectué sur une xxxxxx de 5 cm, - taux xxxxxx relative xxxxxx (HRE) mesuré xxxxxx ou égal à 85 %. Si les xxxxxx obtenus avec l'une des méthodes sont xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 20.1 la pose du xxxxxx ne doit pas être réalisée En cas de xxxxxx le maître xxxxxx et/ et/ou maître d'œuvre peuvent, s'ils le xxxxxx faire xxxxxx à leur charge de xxxxxx mesures par un xxxxxx F. xxxxxx et fissures Les xxxxxx (largeur xxxxxx ou égale à 0,3 mm) seront révélées par xxxxxx de la surface. Un support xxxxxx des xxxxxx recevra un primaire avant la pose d'un enduit de xxxxxx de sol. xxxxxx xxxxxx du Lot «Revêtement de sol» devra mesurer la largeur les fissures. S'il existe des fissures d'une largeur supérieure à 0,3 mm, l'entreprise avertira le maître d'ouvrage afin qu'il commande les travaux nécessaires au traitement de ces fissures. G. Cohésion de surface La cohésion de surface du support sera vérifiée au test à la rayure (à l'aide d'une pièce ou d'un xxxxxx En cas de doute, un essai à xxxxxx sera réalisé. Il doit être xxxxxx à 0,5 MPa.

10 10/61 H. Porosité Elle sera xxxxxx en xxxxxx le test «de la goutte d eau» de manière à déterminer la nature du primaire à utiliser avant la mise en œuvre de l enduit de préparation de sol I. Planéité Pour un support sans pente, elle sera réalisée au moyen d'une règle de 2 m et d'un réglet de 0,20 m posés à leurs xxxxxx sur deux cales. La règle sera placée xxxxxx sans que l'on ne constate de pente, et, à chaque point, la règle ou le réglet sont pivotés en tous sens à 360 degrés. Le nombre de points de contrôle sera au minimum de cinq points par 100 m². Les xxxxxx devront xxxxxx les xxxxxx du NF DTU 20.1 dans le cas xxxxxx le xxxxxx devra le notifier au maître xxxxxx ou au maître d'œuvre. J. Cure Tout produit de cure devra être éliminé avant la mise en œuvre d'un enduit de xxxxxx de sol ou d'un xxxxxx de sol PVC collé. K. Marches d'escaliers Les nez de marche et les fonds de marche doivent être : - sans xxxxxx xxxxxx xxxxxx dans le cas xxxxxx à xxxxxx droite ; - xxxxxx des xxxxxx pour les fonds de marche et des arrondis xxxxxx pour les nez de marche d'un rayon de courbure minimum de 12 mm pour les marches qui xxxxxx des marches xxxxxx Le nez de marche doit être xxxxxx pour la pose d'un nez de marche xxxxxx Les xxxxxx devront xxxxxx les xxxxxx xxxxxx ; dans le cas contraire, le titulaire devra le notifier au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre Travaux préparatoires Supports neufs à base de liants xxxxxx Les travaux xxxxxx - le xxxxxx des fissures ; - le xxxxxx du support avec un xxxxxx ; - xxxxxx d'un xxxxxx xxxxxx avec l'enduit de xxxxxx de sol ; - xxxxxx d'un enduit de xxxxxx de sol xxxxxx avec le xxxxxx A. Cas des locaux à risque Pas de Locaux à risques xxxxxx Locaux à risques xxxxxx xxxxxx du local à risque :.. xxxxxx d un xxxxxx sur plancher Béton. xxxxxx d un ponçage abrasif sur chape. B. Cas d un dallage sans chape xxxxxx xxxxxx aura à mettre en œuvre : - une xxxxxx xxxxxx ; - un système de xxxxxx xxxxxx xxxxxx C. xxxxxx des fissures xxxxxx aura à : - ouvrir la fissure par sciage avec un disque diamant ; - nettoyer et xxxxxx la fissure par xxxxxx ; - garnir à l'aide d'une résine xxxxxx rigide, xxxxxx d'une dureté shore D 60 à 24 h ; - sabler à refus avec du sable de quartz fin et sec, le produit de xxxxxx avant sa xxxxxx ; - aspirer l'excès de sable non adhérent avec un xxxxxx D. Joints du support

11 11/61 Aux joints de xxxxxx les tranches du xxxxxx devront être xxxxxx xxxxxx devra coller le xxxxxx de part et d'autre du joint. - le joint est traité par des profils scellés dans le gros œuvre - le joint sera réalisé au moyen d'un élément de xxxxxx par xxxxxx xxxxxx du Lot. E. Joints de xxxxxx et de xxxxxx Le joint de xxxxxx aussi nommé joint de retrait scié est à la charge de xxxxxx Le joint de xxxxxx est à la charge de xxxxxx Le joint de xxxxxx aussi nommé joint de retrait scié n est pas à la charge de xxxxxx Le joint de xxxxxx n est est à la charge de xxxxxx F. Joints par profilés xxxxxx traitera les joints par profilés xxxxxx dans le béton support qui ne sont pas xxxxxx avec la pose directe d'un xxxxxx PVC. xxxxxx ne traitera les joints par profilés xxxxxx dans le béton support qui ne sont pas xxxxxx avec la pose directe d'un xxxxxx PVC. G. Joints xxxxxx de dallage Les joints qui isolent le dallage des murs, des poteaux, des xxxxxx et de tous types xxxxxx ne seront pas traités par xxxxxx xxxxxx entre deux xxxxxx Le xxxxxx traitera les xxxxxx entre xxxxxx xxxxxx avec xxxxxx Le xxxxxx traitera les xxxxxx de niveaux avec xxxxxx ; Le xxxxxx du lot xxxxxx de sol xxxxxx la solution xxxxxx de son choix Primaire avant l'enduit de xxxxxx de sol xxxxxx aura à réaliser : - un primaire sur support très poreux, poreux ou fermé. Seuls peuvent être utilisés sans primaire les produits dont l'avis xxxxxx le précise Enduit de xxxxxx de sol Il sera exécuté xxxxxx au Cahier des xxxxxx xxxxxx xxxxxx des enduits de xxxxxx de sols xxxxxx pour la pose de xxxxxx de sol minces : «CPT Cahier n 3469 du CSTB» xxxxxx xxxxxx A. Pose sur sol xxxxxx xxxxxx xxxxxx que le xxxxxx soit xxxxxx 48 heures avant xxxxxx de l enduit de xxxxxx B. Panneaux de bois ou dérivé du bois xxxxxx d un enduit de xxxxxx de sol dans les xxxxxx xxxxxx dans le CPT Cahier n 3469 du CSTB dont les xxxxxx xxxxxx et xxxxxx xxxxxx sont xxxxxx dans l'avis xxxxxx C. Chapes asphalte xxxxxx d un enduit de xxxxxx de sol adapté à cet usage et xxxxxx d'un Avis xxxxxx D. Autres supports

12 12/61 xxxxxx d un enduit de xxxxxx de sol xxxxxx d'un xxxxxx P au moins égal à celui du local et xxxxxx d'un Avis xxxxxx 1.4 Prescriptions de mise en œuvre des revêtements Disposition des lés Les rouleaux utilisés dans un local devront xxxxxx au même Lot. xxxxxx devra xxxxxx une étude du xxxxxx pour xxxxxx le nombre de joints, éviter qu ils soient placés dans une zone de fort trafic et que la largeur des lés posés xxxxxx à celui du produit Les lés de xxxxxx dont la couche de surface opaque est obtenue par xxxxxx seront tous disposés dans le même sens. xxxxxx les produits imprimés et enduits, les lés seront disposés à sens alterné (tête bêche). La xxxxxx du joint sera faite par xxxxxx des deux lisières xxxxxx Les lés seront posés bord à bord. Les xxxxxx à motifs xxxxxx seront xxxxxx de façon à assurer la xxxxxx d'aspect d'un lé à l'autre. Les lés seront orientés vers le mur de la fenêtre xxxxxx ou dans le sens xxxxxx Dans les xxxxxx les lés seront disposés dans le sens de la xxxxxx xxxxxx Disposition des dalles et bandes Les dalles et bandes xxxxxx devront xxxxxx au même Lot. xxxxxx doit procéder à une étude xxxxxx des dalles ou bandes pour que l un des côtés soit xxxxxx au grand côté du local, que la xxxxxx des dalles en rives soit xxxxxx pour assurer un bon collage. La pose sera réalisée en xxxxxx La pose sera droite. Les dalles sont posées à sens xxxxxx à 90, xxxxxx dalles peuvent être posées à sens xxxxxx si ce type est proposé par le xxxxxx Les dalles seront - avec des joints alignés dans les deux sens. - avec des joints décalés de type coupe de pierre. Les bandes seront xxxxxx avec des joints décalés Pose des revêtements en lés Les xxxxxx d'emploi de la colle xxxxxx par le xxxxxx devront être xxxxxx Il sera xxxxxx xxxxxx la colle avant emploi. xxxxxx de la colle xxxxxx d'une manière xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx La xxxxxx moyenne indiquée par le xxxxxx de colle devra être xxxxxx Les xxxxxx de sol xxxxxx seront collés en plein sur le support. Le xxxxxx devra xxxxxx être xxxxxx Dans le cas de lés à xxxxxx le xxxxxx sera tranché sur les deux xxxxxx et ensuite collé après avoir vérifié que la colle a été xxxxxx en quantité xxxxxx au niveau du joint Pose des dalles et des bandes xxxxxx devra balayer xxxxxx la surface à encoller et xxxxxx la colle avant xxxxxx xxxxxx de la colle xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx de colle. xxxxxx régulier après pose de quelques dalles. Les coupes seront xxxxxx par xxxxxx d'une dalle selon la méthode de découpe au report. Les xxxxxx au droit des xxxxxx et autres points xxxxxx seront xxxxxx pendant le temps de travail de la colle.

13 13/61 La jonction entre les lés, entre les dalles ou bandes sera réalisée : - à joints vifs ; - avec une soudure à chaud ; - avec un xxxxxx à froid. xxxxxx définira le xxxxxx des joints adapté en fonction du support, du mode de pose et du local Prescriptions particulières pour la pose en escalier Un profilé «nez de marche» devra être mis en œuvre sauf si un xxxxxx xxxxxx est utilisé, xxxxxx de revêtir en xxxxxx la marche. La mise en œuvre xxxxxx une xxxxxx ambiante minimale de 10 C. Le xxxxxx et la pose des plats de marches et des xxxxxx par collage en plein xxxxxx xxxxxx Les nez de marches seront des : - nez de marche xxxxxx avec bandes xxxxxx vissés et collés. - nez de marche xxxxxx sans bandes xxxxxx vissés et collés. - nez de marches souples fixés par collage sur leur support avant mise en œuvre du xxxxxx avec des colles adaptées à cet usage Traitement des rives, seuils, pénétrations Sur supports en xxxxxx A. Locaux classés E1 ou E2 Le xxxxxx sera xxxxxx arasé. B. Locaux classés E3 xxxxxx d un xxxxxx avec espace de 3 à 5 mm entre le bord du xxxxxx et le mur ou entre les deux lés de xxxxxx au droit du seuil. Cet espace sera ensuite rempli au moyen d'un mastic xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc.). C. Traitement des rives La jonction sera réalisée entre les supports xxxxxx et xxxxxx avec : - une remontée en arrondi sur une forme d'appui xxxxxx ; - une remontée en angle droit du xxxxxx xxxxxx à chaud sur les parois ; - une plinthe xxxxxx xxxxxx souple d au moins 7 cm de hauteur et maximum 15 cm avec retour xxxxxx (talon) d'au moins 3 cm ; - une plinthe xxxxxx dans le xxxxxx remontée de plinthe. D. Seuils Les joints de seuils seront traités par soudure. Les joints de seuils seront réalisés avec seuil xxxxxx Le xxxxxx du Lot «Revêtement de sol» proposera la solution technique de son choix. E. xxxxxx xxxxxx de xxxxxx xxxxxx d un xxxxxx avec : - mastic xxxxxx ; - des manchons xxxxxx en xxxxxx les xxxxxx du xxxxxx Sur support en bois A. xxxxxx des rives Le xxxxxx sera xxxxxx arasé en rive. Dans les locaux humides à xxxxxx xxxxxx classés au plus P2 E2, le mode de pose est celui utilisé pour les locaux E3. B. Pénétrations (passages de tuyauterie) Sur plancher en panneaux dérivés du bois, la xxxxxx du xxxxxx ne doit être xxxxxx par aucune xxxxxx dans les locaux classés E2 traités en E3.

14 14/61 Si les xxxxxx xxxxxx établir, en avant des tuyaux, un pan coupé ou un socle d'une hauteur d'au moins dix xxxxxx contre lequel sera fait le relevé Prescriptions particulières relatives à la pose des revêtements de sol à propriétés électriques xxxxxx xxxxxx (DIF) A réaliser dans les locaux où la présence xxxxxx statique peut xxxxxx des xxxxxx pour les xxxxxx utilisés et dont la xxxxxx xxxxxx du xxxxxx de sol doit être xxxxxx à 10 9 ohms. Le choix de la nature des colles et du cordon de soudure est xxxxxx par le xxxxxx du xxxxxx de sol PVC. Le xxxxxx de cuivre devra avoir une xxxxxx courante de 0,1 mm à 0,2 mm.et une largeur de10 à 20 mm. Le collage du xxxxxx sera réalisé avec la même colle xxxxxx que celle utilisée pour le collage du xxxxxx Pour la mise à la terre, prévoir une longueur xxxxxx de 1,5 à 2 m aux deux xxxxxx du xxxxxx Les mises à la terre du xxxxxx de cuivre sont xxxxxx par xxxxxx xxxxxx Le xxxxxx des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d'apport avec une remontée en plinthe xxxxxx de sol xxxxxx (ECF) La pose sera réalisée selon : - la méthode A : réseau de xxxxxx de cuivre + colle xxxxxx + xxxxxx du xxxxxx + mise à la terre. Le collage du xxxxxx sera réalisé avec la même colle que celle utilisée pour le collage du xxxxxx Chaque bande sera xxxxxx au cadre xxxxxx posé : - par collage à l'aide de colle xxxxxx ; - par soudure à l'étain afin xxxxxx la xxxxxx de xxxxxx du réseau de xxxxxx Prévoir une sortie par local pour la mise à la terre ou au plus tous les 40 m². Les mises à la terre du xxxxxx de cuivre sont xxxxxx par xxxxxx xxxxxx - la méthode B : xxxxxx xxxxxx + une bande de xxxxxx de 1,5 à 2 mètres xxxxxx + colle xxxxxx + xxxxxx du xxxxxx + la mise à la terre. La xxxxxx xxxxxx devra être xxxxxx avant chaque xxxxxx et xxxxxx en une couche mince et xxxxxx Le collage de la bande de xxxxxx sera effectué à l'aide de la colle xxxxxx utilisée pour la pose du xxxxxx Les mises à la terre du xxxxxx de cuivre sont xxxxxx par xxxxxx xxxxxx - la méthode C : colle en xxxxxx aqueuse + xxxxxx de xxxxxx de cuivre + xxxxxx du xxxxxx + mise à la terre, xxxxxx en bandes et en dalles). Les bandes de xxxxxx de cuivre seront xxxxxx suivant les médianes de chaque dalle du xxxxxx et xxxxxx en xxxxxx du local. Prévoir une sortie pour la mise à la terre tous les 40 m Caractéristiques des revêtements de sols finis Les xxxxxx de sols finis devront xxxxxx un aspect net et xxxxxx fini, sans aucune tache ni xxxxxx de couleur et de ton xxxxxx et xxxxxx xxxxxx conforme aux xxxxxx du présent CCT.P. Les xxxxxx de planéité sont au plus égales à celles des xxxxxx Le xxxxxx doit être adhérent au support sans cloque ni xxxxxx Il doit xxxxxx des joints xxxxxx et/ou des soudures d'aspect xxxxxx En ce qui concerne les xxxxxx à dessins, ils doivent être réalisés de façon à assurer la xxxxxx xxxxxx Pour les xxxxxx dans le cas où il n'y a pas de xxxxxx du xxxxxx par le nez de marche, il ne doit pas y avoir de xxxxxx entre le niveau xxxxxx du xxxxxx et du nez de marche.

15 15/61 L'aspect final du xxxxxx de sol PVC collé s'évalue à hauteur de 1,65 m et une distance de 2,00 m, avec un xxxxxx non rasant (angle entre le xxxxxx et la lumière xxxxxx à 45 ) Protection des revêtements finis Dans certains cas, en fonction des xxxxxx xxxxxx du xxxxxx le présent Lot pourra se trouver amené à réaliser une xxxxxx xxxxxx xxxxxx soit par mise en place d un film xxxxxx collé aux joints par bandes xxxxxx soit par tout autre moyen efficace xxxxxx les 72 heures, délai de séchage de la colle.) Le xxxxxx devra informer le maître xxxxxx / le maître d œuvre du délai de mise en service des locaux Entretien En fin de travaux, dans le cadre du DOE (Dossier des ouvrages xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx remettre : - la notice xxxxxx ; - la liste des produits xxxxxx du commerce xxxxxx pour chaque type de xxxxxx de sol posé, tant pour les xxxxxx à surface traitée que pour les autres. 1.5 Prescriptions concernant les produits et matériaux Nature et qualité des matériaux et produits en général Les xxxxxx et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent Lot, devront xxxxxx répondre aux xxxxxx et xxxxxx xxxxxx Les xxxxxx et produits prévus dans les DTU ou faisant l objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux xxxxxx de ces xxxxxx Les xxxxxx et produits dits «non traditionnels», non prévus dans les DTU et ne faisant pas l objet de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas : - faire l objet d un Avis xxxxxx ou d un Agrément Technique Européen ; - être admis à la marque NF ; - être xxxxxx d une xxxxxx ou d un label. Pour les xxxxxx et produits xxxxxx dans aucun des cas - la xxxxxx xxxxxx de l Avis xxxxxx devra être lancée par xxxxxx ; - dans le cas où cette xxxxxx xxxxxx de l Avis xxxxxx xxxxxx un délai trop long, xxxxxx pourra faire appel à une autre xxxxxx dite «procédure ATEx» (Appréciation technique d expérimentation), qui aboutit dans un délai de l ordre de deux mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB. A défaut, dans le cas où le délai xxxxxx xxxxxx ne xxxxxx pas le xxxxxx de cette xxxxxx xxxxxx pourra demander à ses xxxxxx et au bureau de contrôle le cas échéant, l accord sur le matériau ou le produit xxxxxx en xxxxxx toutes xxxxxx xxxxxx les preuves de son aptitude à l emploi et son xxxxxx En tout état de cause, xxxxxx ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses xxxxxx Les produits «tout prêts» du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus Choix des produits Selon le cas, le choix des produits à mettre en œuvre est du ressort du maître d œuvre, ou à proposer par xxxxxx

16 16/61 A. Produit défini par le maître d œuvre par une marque xxxxxx désignée «ou équivalent» xxxxxx aura la faculté de proposer au maître d œuvre un produit d une autre marque en xxxxxx la preuve que ce produit est xxxxxx en tant que tenue dans le temps, xxxxxx xxxxxx tenue des teintes, aspect du fini, xxxxxx de xxxxxx etc. xxxxxx du maître d œuvre des produits proposés par xxxxxx devra faire l objet d un accord écrit. B. Produit à proposer par xxxxxx xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître d œuvre les produits en fonction du résultat xxxxxx des xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx les xxxxxx tenue dans le temps, aspect du fini, etc. voulus Contrôle et réception des matériaux sur chantier Le maître d œuvre se réserve le droit de procéder à des xxxxxx de xxxxxx des xxxxxx xxxxxx sur chantier avant leur mise en œuvre. Pour les produits et xxxxxx relevant d un Avis xxxxxx d une xxxxxx NF ou d une xxxxxx le contrôle se bornera à la xxxxxx du xxxxxx et au contrôle de l aspect et de xxxxxx des xxxxxx En ce qui concerne les autres xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx leur xxxxxx Dans le cas xxxxxx le maître d œuvre pourra faire réaliser des xxxxxx et des essais par un xxxxxx de son choix, aux frais de xxxxxx Les xxxxxx de xxxxxx et le cas échéant les essais, se feront dans les xxxxxx définies aux «Documents contractuels» cités en tête du présent document. Tous les xxxxxx xxxxxx et ceux non xxxxxx le cas échéant, seront xxxxxx xxxxxx Echantillons Avant toute xxxxxx xxxxxx devra fournir les xxxxxx de toutes les xxxxxx qu il envisage de mettre en œuvre. Pour les ouvrages de grandes xxxxxx xxxxxx pourra xxxxxx les xxxxxx xxxxxx xxxxxx Choix des teintes et/ou décors Les teintes et/ou les décors seront au choix du maître d œuvre dans la gamme du xxxxxx pour la xxxxxx du matériau xxxxxx Caractéristiques des revêtements Ils doivent disposer d un xxxxxx UPEC ou des xxxxxx NF-UPEC ou NF-UPEC A qui xxxxxx une bonne xxxxxx entre la qualité du produit et le xxxxxx du local. Les xxxxxx de sol xxxxxx et xxxxxx à base de xxxxxx de vinyle doivent répondre aux xxxxxx de la norme NF EN 649. Les xxxxxx de sol à base de xxxxxx de vinyle sur support de jute ou de xxxxxx ou sur support de xxxxxx avec envers en xxxxxx de vinyle doivent répondre aux xxxxxx de la norme NF EN 650. Les xxxxxx de sol à base de xxxxxx de vinyle sur mousse doivent répondre aux xxxxxx de la norme NF EN 651.

17 17/61 Les xxxxxx de sol à base de xxxxxx de vinyle avec support à base de liège doivent répondre aux xxxxxx de la norme NF EN 652. Les xxxxxx de sol à base de xxxxxx de vinyle expansé doivent répondre aux xxxxxx de la norme NF EN 653. Les dalles semi flexible à base de xxxxxx de vinyle doivent répondre aux xxxxxx de la norme NF EN 654. Les dalles xxxxxx de liège avec couche d'usure à base de xxxxxx de vinyle doivent répondre aux xxxxxx de la norme NF EN Colles, produits de lissage, enduit de préparation de sol A. Produits de lissage, d'enduit de préparation de sol auto lissant et de dressage L'enduit de xxxxxx de sol doit faire l'objet d'un Avis xxxxxx xxxxxx leur emploi dans un local de xxxxxx «P» au moins xxxxxx En cas xxxxxx sur chape xxxxxx cet emploi doit être visé xxxxxx par l'avis xxxxxx du produit de xxxxxx de sol. Il en est de même en cas d'emploi sur support bois. B. Colles La colle doit être adaptée à l'envers du xxxxxx (par gamme, famille ou produit xxxxxx ses xxxxxx doivent être xxxxxx sur les xxxxxx de colle Protection des ouvrages accessoires métalliques Selon xxxxxx xxxxxx au présent xxxxxx tous les ouvrages xxxxxx en métal ferreux xxxxxx sont acceptés par le maître d œuvre, seront traités contre la xxxxxx selon le cas par xxxxxx. Ces xxxxxx devront dans tous les cas répondre aux xxxxxx normes les xxxxxx Réaction au feu des revêtements Les xxxxxx xxxxxx des produits et xxxxxx xxxxxx devront toujours xxxxxx xxxxxx de leur réaction au feu, attestée par un procès verbal d essai. Les xxxxxx au feu des produits et xxxxxx devront toujours répondre aux xxxxxx de la xxxxxx de sécurité contre xxxxxx selon le type de locaux xxxxxx Le maître d œuvre a tenu compte de ces xxxxxx dans les xxxxxx xxxxxx du marché. Il xxxxxx à xxxxxx de vérifier que les xxxxxx qu il envisage de mettre en œuvre xxxxxx bien aux xxxxxx de la xxxxxx sécurité contre xxxxxx du local xxxxxx En tout état de cause, il incombe à xxxxxx et à son xxxxxx xxxxxx la preuve du xxxxxx au feu du produit et matériau xxxxxx xxxxxx devra remettre le xxxxxx de xxxxxx délivré par un xxxxxx agréé Réglementation européenne - marquage CE Les xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux États membres quant à leurs xxxxxx Elles sont xxxxxx aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été xxxxxx Le xxxxxx Produit de xxxxxx (RPC) xxxxxx à un produit de xxxxxx s il a été ou s il est mis à xxxxxx ce qui signifie fourni sur le marché de l Union dans le cadre d une activité xxxxxx (à titre onéreux ou gratuit) et si le produit est couvert par une norme xxxxxx xxxxxx

18 18/61 publiée par la xxxxxx xxxxxx au Journal officiel de l UE, ou si une xxxxxx xxxxxx xxxxxx a été délivrée pour le produit à la demande du xxxxxx pour ce produit. Les xxxxxx xxxxxx à un produit de xxxxxx sont xxxxxx dans des xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ces xxxxxx xxxxxx xxxxxx sont : - les normes xxxxxx ; - les xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx que les produits mis en œuvre soumis au RPC et/ou autres xxxxxx «nouvelle approche» xxxxxx d un marquage CE Produits et procédés innovants Dès qu ils sortent du contexte des xxxxxx xxxxxx les xxxxxx doivent établir avec leurs xxxxxx et leurs xxxxxx un niveau de xxxxxx xxxxxx tenant compte des xxxxxx de risques xxxxxx des xxxxxx et produits employés xxxxxx des ouvrages xxxxxx Nombre des xxxxxx xxxxxx ont pour objet de xxxxxx à xxxxxx de ce niveau de xxxxxx sans lequel xxxxxx des projets, leur xxxxxx leur contrôle et leur xxxxxx seraient beaucoup plus xxxxxx C est en xxxxxx le cas de l Avis xxxxxx (ATec) et de xxxxxx xxxxxx xxxxxx (ATEx). Ainsi, les produits et procédés sous Avis xxxxxx inscrits en liste «verte» par la xxxxxx xxxxxx Produits (C2P) de l Agence Qualité xxxxxx (AQC), xxxxxx xxxxxx de la part des xxxxxx des mêmes xxxxxx xxxxxx que celles xxxxxx aux domaines xxxxxx tels que ceux par exemple couverts par une norme et un DTU. xxxxxx devra pouvoir xxxxxx de l emploi de produits et procèdés xxxxxx xxxxxx d une Avis xxxxxx valide 1.6 Documents de référence contractuels Généralités Les xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux travaux du présent marché sont xxxxxx les xxxxxx sans que cette xxxxxx ne soit xxxxxx Les ouvrages faisant l objet du présent marché devront répondre à toutes les clauses, xxxxxx et xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et des xxxxxx xxxxxx qui leur sont xxxxxx dont xxxxxx tous les xxxxxx xxxxxx sans que cette xxxxxx ne soit - le Code civil ; - le Code de la xxxxxx et de xxxxxx ; - le Code général des xxxxxx xxxxxx ;; - le Code des communes ; - le Code de la santé publique ; - le Code de xxxxxx ; - le Code de xxxxxx ; - le Code rural ; - le Code du travail ; - tous les autres codes xxxxxx ; - le xxxxxx xxxxxx national et/ ; - la xxxxxx sécurité incendie ; - les textes xxxxxx les déchets de chantier et les bruits de chantier ; - les textes xxxxxx le respect de xxxxxx pendant les travaux ; - les textes xxxxxx les xxxxxx sur xxxxxx des travaux du présent marché ; - etc. ainsi que tous les xxxxxx énumérés xxxxxx DTU et normes DTU L i s t e d e 5 D T U e t N F D T U

19 19/61 a v e c l e u r s d a t e s d e r é f é r e n c e à j o u r Normes L i s t e d e 9 4 n o r m e s a v e c l e u r s d a t e s d e r é f é r e n c e à j o u r Réglementation thermique xxxxxx devra xxxxxx les xxxxxx fixées par les xxxxxx xxxxxx et ses textes xxxxxx A. La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx neufs (RT 2012) La RT 2012 est xxxxxx à tous les permis de - déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains xxxxxx neufs du secteur xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx primaire et xxxxxx xxxxxx xxxxxx de la petite enfance) et les xxxxxx à usage xxxxxx xxxxxx en zone ANRU ; - déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres xxxxxx neufs. A.1 Décrets en Conseil d Etat RT 2012 et xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx - Décret n du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx ; - Décret n du 18 mai 2011 relatif aux xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx et de xxxxxx d une étude de xxxxxx relative aux xxxxxx en énergie pour les xxxxxx neufs ou les parties xxxxxx de xxxxxx ; - Décret n du 28 décembre 2012 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx de xxxxxx A.2 Arrêtés «xxxxxx» de la RT Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx des xxxxxx nouveaux et des parties xxxxxx de xxxxxx (+ xxxxxx ; - Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx des xxxxxx nouveaux et des parties xxxxxx de xxxxxx autres que ceux xxxxxx par xxxxxx 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx (+ xxxxxx - Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx nouveaux et aux parties xxxxxx de bâtiment de petite surface et diverses xxxxxx ; - Arrêté du 19 décembre 2014 xxxxxx les xxxxxx de xxxxxx d une démarche qualité pour le contrôle de xxxxxx à l air par un xxxxxx de maisons xxxxxx ou de xxxxxx xxxxxx et relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx xxxxxx nouveaux et aux parties xxxxxx de bâtiment xxxxxx A.3 Arrêté xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx

20 20/61 - Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx et de xxxxxx d une étude de xxxxxx relative aux xxxxxx en énergie pour les xxxxxx neufs ou les parties xxxxxx de xxxxxx B. La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx xxxxxx et xxxxxx xxxxxx à xxxxxx de travaux de xxxxxx prévus par le maître xxxxxx Elle repose sur les articles L et R à R du Code de la xxxxxx et de xxxxxx ainsi que sur leurs arrêtés xxxxxx Les mesures xxxxxx sont xxxxxx selon xxxxxx des travaux xxxxxx par le maître xxxxxx Pour les xxxxxx très lourdes de xxxxxx de plus de 1000 m², achevés après 1948, la xxxxxx définit un objectif de xxxxxx globale pour le bâtiment rénové. Ces xxxxxx doivent aussi faire l'objet d'une étude de xxxxxx des xxxxxx en énergie xxxxxx au dépôt de la demande de permis de xxxxxx Ce premier volet de la RT est xxxxxx pour les permis de xxxxxx déposés après le 31 mars Il s agit de la «RT existant globale». Les deux textes xxxxxx sont : - le décret n du 19 mars 2007 relatif aux études de xxxxxx des xxxxxx en énergie, aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et à xxxxxx du xxxxxx de xxxxxx xxxxxx ; - l arrêté du 13 juin 2008 relatif à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx de surface xxxxxx à mètres carrés, xxxxxx font l'objet de travaux de xxxxxx xxxxxx Pour tous les autres cas de xxxxxx la xxxxxx définit une xxxxxx minimale pour xxxxxx remplacé Ce second volet de la RT est xxxxxx pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 1er novembre Il s agit de la «RT élément par élément». Le texte xxxxxx est l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx liste xxxxxx des travaux visés et donne les xxxxxx xxxxxx Procédés et produits de techniques non courantes Pour les Avis xxxxxx et les xxxxxx ATEX xxxxxx les procédés et produits de xxxxxx non xxxxxx xxxxxx se xxxxxx aux clauses des xxxxxx généraux d Avis xxxxxx Règles professionnelles xxxxxx devra xxxxxx pour les ouvrages xxxxxx les "Règles xxxxxx xxxxxx par la C2P xxxxxx xxxxxx xxxxxx La liste de ces règles est publiée xxxxxx sur le site de l'agence Qualité xxxxxx à xxxxxx xxxxxx et xxxxxx est xxxxxx réputé en avoir pris xxxxxx La liste faisant xxxxxx pour le présent marché est celle en cours à la date de xxxxxx du marché. Pour les "Règles xxxxxx faisant l'objet d'une "mise en xxxxxx (liste xxxxxx à la même xxxxxx xxxxxx xxxxxx mettre en œuvre l'un de ces produit ou procédé devra xxxxxx auprès de son xxxxxx si celui-ci ne fait pas l'objet de xxxxxx xxxxxx de xxxxxx xxxxxx Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maître xxxxxx de xxxxxx concerné par cette "mise en xxxxxx ainsi que des xxxxxx xxxxxx pour garantir xxxxxx des xxxxxx objet du présent marché. En tout état de cause, xxxxxx ne pourra, en aucun cas, mettre en oeuvre des ouvrages qui ne seraient pas couvert par ses xxxxxx