CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA CHARENTE MARITIME 107 AVENUE MICHEL CREPEAU LA ROCHELLE

Transcription

1 MAITRISE D OUVRAGE CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA CHARENTE MARITIME 107 AVENUE MICHEL CREPEAU LA ROCHELLE AMENAGEMENT ESPACE BAR BRASSERIE & CREATION SORTIES DE SECOURS FACADE SUD-EST AU CFA LE PRIEURE 1 RUE DU CHATEAU LA ROCHELLE PROJET ( P. R. O. ) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C. C. T. P. ) LOT N 03 : PLAQUISTERIE PLAFOND MENUISERIE INTERIEURE MAITRISE D OEUVRE ARCHITECTES : STUDIO A3 ARCHITECTURE Tél : , rue Newton - B.P LA ROCHELLE CEDEX 1 Fax : ECONOMISTE : OMEGA Tél : Le Square - 23, Rue Alfred Kastler LA ROCHELLE Fax : DOCUMENT DRESSE LE 16 AVRIL 2012

2 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 1 S O M M A I R E A. DEFINITION DE L OPERATION...2 B. GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT...2 C. DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT PLAQUISTERIE CLOISON DE DOUBLAGE COMPOSITE CLOISON DE DISTRIBUTION FIXE COMPOSITE HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE EQUIPEMENTS ORGANIQUES PLATRERIE AUTRES TRAVAUX PLAFOND SUSPENDU PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES EN LAINE DE VERRE EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS AUTRES TRAVAUX MENUISERIE INTERIEURE ENSEMBLES BLOC-PORTE RESISTANT AU FEU AUTRE ENSEMBLE QUINCAILLERIE POUR OUVERTURES INTERIEURES SIGNALETIQUE OUVRAGES MENUISES ET AUTRES OUVRAGES ELEMENTS DE LIAISON OUVRAGES D HABILLAGES AUTRES OUVRAGES DIVERS REMISE DE DOCUMENTS SECURITE OPTION(S) A CHIFFER OBLIGATOIREMENT EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTERIEURES AUTRES OUVRAGES POUR OUVERTURES INTERIEURES...18

3 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 2 A. DEFINITION DE L OPERATION Le présent document a pour objet de décrire les travaux nécessaires à l exécution du lot : N 03 PLAQUISTERIE PLAFOND SUSPENDU MENUISERIE INTERIEURE, pour «AMENAGEMENT D UN ESPACE BAR BRASSERIE et CREATION DE SORTIES DE SECOURS FACADE SUD-EST» au CFA LA ROCHELLE LE PRIEURE (17000). B. GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : - les documents techniques applicables aux travaux de plâtrerie et de cloison sèche ; - les documents techniques applicables aux travaux de plafonds suspendus ; - les documents techniques applicables aux travaux de menuiserie bois et de vitrerie miroiterie ; - les normes AFNOR ; - les Normes Françaises homologuées (NF) ; - le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) ; - ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ; - les règles CM 66 pour les ferrures ; - les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ; - les règles du Code de la Construction et de l Habitation et décrets concernant le respect des règles d accessibilité ; - le code de la construction et de l habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L à L , articles R à R (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ; - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; - l autorisation de travaux ou tout document s y substituant. Généralités Indications au CCTP L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. Il devra en outre réaliser les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d'état ou nécessaires à l'exécution de ses ouvrages, ainsi que les ragréages et rebouchages divers. Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, l entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires ou suppléments utiles au complet achèvement des ouvrages, lesquels ne doivent faire l objet d aucun supplément. Dans la description qui suit, le rédacteur s efforce de renseigner l entrepreneur sur les travaux à effectuer, leurs dimensions et emplacements, mais cette description n a pas un caractère limitatif. L entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix, et sans exception, tous les travaux que sa profession nécessite pour l exécution d un travail conforme aux règles de l art.

4 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 3 Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP sont complets, si les types de construction sont appropriés et s ils représentent les qualités requises à l utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s applique également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission accompagnée des justifications correspondantes. L entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits, sans limitation. L entrepreneur ne pourra jamais objecter d erreurs ou d omissions qui puissent le dispenser d exécuter tous les travaux, en conséquence il ne pourra se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou prolongation quelconque du délai d exécution. Aucun élément ne devra présenter de défaut d aspect, trous, fissures, plis, traces de chocs, rayures, différences de coloration, traces de salissures, déformations, corrosion. Tout élément présentant un défaut devra être séparé avant le montage et écarté, l élément de remplacement devra provenir d un même lot de fabrication. Tous les matériaux utilisés devront toujours être de première qualité. Préalablement à toute exécution, des échantillons des produits dont l emploi est envisagé, devront être présentés. Conditions diverses Aucune cote ne devra être prise à l échelle métrique sur les plans. En cas d erreur, ou d insuffisance de cotes, l entrepreneur devra en référer au maître d œuvre qui fera lui-même les mises au point ou rectifications nécessaires. L entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés ainsi que les modifications qu entraîneraient pour lui ou quelconque corps d état, un oubli ou l inobservation de cette clause. L entrepreneur devra se renseigner avant le démarrage de ses travaux auprès des lots intéressés sur les localisations des renforts d ossature à mettre en place dans ses ouvrages. L entrepreneur sera tenu d étudier avant tout commencement d exécution, tous les documents graphiques remis par l Architecte pour l exécution des ouvrages. Il devra signaler les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation et l usage auxquels ils sont destinés et l observation des règles de l art. Il devra établir les études, calculs, dessins d exécution et nomenclatures nécessaires qui devront pouvoir être fournis à l Architecte et au bureau de contrôle, sur leur demande. De même il devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des détails des autres corps d état. Prescriptions particulières L entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l état des lieux et des difficultés éventuelles d exécution des travaux. Objet et limite des prestations Les travaux concernent l ensemble des travaux nécessaires à la fourniture, au façonnage, à la mise en place de tous les ouvrages décrits dans le présent cahier des clauses techniques particulières. L entrepreneur titulaire du présent lot devra les prestations suivantes : - études diverses d exécution et de détails des ouvrages et fourniture des plans de réservations pour les autres lots, - réception des supports : l entrepreneur fera toutes réserves utiles si besoin est, avant d entreprendre tout travail ; tout début d exécution entraîne implicitement une réception sans réserve, - relevés de l état des lieux, - dressement de tout constat d huissier que l entrepreneur jugera nécessaire d effectuer avant ou pendant les travaux, - demande de permis feu à l agent de sécurité de la maîtrise d ouvrage, - obtention des autorisations nécessaires de la par du maître d ouvrage pour réaliser toute coupure d énergie éventuelle nécessaire aux travaux du présent projet, - stockage dans local sec et clos des matériaux en attente de pose,

5 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 4 - fourniture, pose, réglage et protection de tous les ouvrages pendant toute la durée du chantier jusqu à la réception, - mise en jeu des parties mobiles, - nettoyage des ouvrages en fin de chantier, - tous les ouvrages accessoires lors de la mise en œuvre des prestations du présent lot, y compris la mise en place des dispositifs provisoires de sécurité et de protection contre les chutes réglementaires. Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, l entrepreneur devra assurer tous les travaux de sa profession nécessaires ou suppléments utiles au complet achèvement des ouvrages, lesquels ne doivent faire l objet d aucun supplément. Choix des matériaux Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l objet d un avis technique ou n étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. Coordination L entrepreneur du présent lot devra s entendre d une manière générale avec les titulaires des marchés des autres corps d état en liaison éventuelle avec ses ouvrages. Sécurité de chantier La sécurité anti-chutes réglementaires sera prévue par l entreprise, conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour l utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.). Hygiène et sécurité Les prestations et prix remis sont réputés tenir compte de toutes les obligations relatives à la sécurité, la protection et la santé des travailleurs, conformément au Code du Travail, au CCAG de Travaux, au PGCSPS ou à la notice de sécurité, ainsi qu à la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets d applications. Nettoyage La prestation comprendra le démontage et le repliement des protections et échafaudages et le nettoyage de tous les locaux, circulations et abords du chantier, de tous les débris provenant des travaux exécutés par l entrepreneur, tant pendant la période d intervention qu à la fin de celle-ci. L entreprise du présent lot devra l évacuation aux décharges publiques de tous ses déchets et gravois, aucun stockage sur le chantier ne sera toléré. Tout manquement à ces prescriptions fera automatiquement l objet d une retenue d un montant correspondant aux frais nécessités par l intervention d une tierce entreprise spécialisée. Travaux de plaquisterie Cloisons sèches Les Carreaux en plâtre seront conformes à la norme NF P Les plaques de parements en plâtre seront conformes à la norme NF P Les complexes et sandwiches à base de polystyrène expansé seront conformes à la norme NF P Les autres complexes et sandwiches isolant seront conformes aux Avis Techniques correspondants. Les angles verticaux rentrants seront traités à l identique de joints entres plaques, par bande ; les angles verticaux sortants seront protégés par une bande à armature métallique.

6 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 5 Les ossatures en bois seront conformes à la norme NF B , et seront minimum de catégorie III pour les ossatures primaires et de catégorie I pour les ossatures secondaires. Les ossatures métalliques seront protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud, conformément à la norme NF A , classe de fabrication 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, masse de revêtement de zinc correspondant au moins à la qualité Z 275. L'ensemble des produits, plaques, accessoires de fixations, ossatures, utilisés seront en provenance d'un même fabricant. Traçage de mise en œuvre Avant la pose des menuiseries, l entrepreneur effectuera un traçage complet au cordeau. Le tracé sera effectué au sol et reporté au plafond avec un fil à plomb. Au sol, l épaisseur de la cloison sera matérialisée par une couche de peinture blanche entre les 2 traits de cordeau. Le tracé peint sera interrompu au droit des ouvertures. Conditions de mise en œuvre La mise en œuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant. L entrepreneur prendra tous les renseignements utiles auprès des titulaires des lots plomberie-chauffage, électricité et autres lots pour la mise en place des renforts nécessaires pour supporter les charges lourdes. Toutes les cloisons devront être prévues toute hauteur de plancher brut à sous face de la dalle, des poutres ou pannes, c est-à-dire dans la hauteur du plénum au-dessus des faux plafonds s il y a lieu. Les liaisons avec les ouvrages en œuvre au moment de la mise en place des éléments seront assurées et resteront sous la responsabilité du présent lot. L exécution de tous les raccords d enduit derrière le passage des autres corps d état, avant l intervention du peintre sera également assurée par le présent lot. Tolérance de pose et de réglage Tolérances sur la verticalité et sur l horizontalité : une règle de 2 m appliquée sur le parement et promenée en tous sens ne devra pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à +/- 2,5 mm. Les arêtes et angles rentrants seront parfaitement droits. Libération de chantier En fin d'intervention, l'entreprise devra le nettoyage dû à l'exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus nets de toute souillure, en particulier les sols. L'entreprise assurera l'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges publiques. Travaux de plafond suspendu Spécifications techniques Les travaux comprendront les études, calculs, tracés, dessins d exécution et de détails des ouvrages, la vérification de l ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment à celles relatives aux risques d incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulèvement, d adaptation à l hygrométrie des locaux, d isolations thermique et acoustique. Ils comprendront aussi la fourniture et la pose des éléments métalliques et des dispositifs de fixation à la structure porteuse, la fourniture et la pose des panneaux, dalles, bandes, bacs ou autres éléments constituant le plafond proprement dit, y compris tous systèmes d accrochage, de fixation, de liaison (pattes à scellements, clips, coulisseaux, glissières, etc., sans limitation). La flèche ne sera pas supérieure à 1/500 pour les ossatures cachées et à 1/300 pour les ossatures apparentes. La prestation de l entrepreneur comprendra la protection par galvanisation, électrozingage, anodisation ou revêtement organique de tous éléments métalliques ; l exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation ; le scellement ou la mise en place des éléments de plafonds suspendus, le rebouchage des feuillures, engravures et trous restant apparents après pose.

7 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 6 L entrepreneur se renseignera auprès du maître d œuvre des caractéristiques dimensionnelles des éléments d éclairage, conditionnement d air, canalisations, câbles, etc. Il se conformera aux dessins d appareillage du maître d œuvre ou dans le cas contraire lui soumettra ses dessins d appareillage et de détails d exécution pour approbation. Il soumettra au maître d œuvre le programme d exécution permettant la coordination, précisera les dispositions à prendre pour limiter l incidence des variations hygrométriques sur son matériau. La mise en œuvre devra comprendre toutes les réservations et renforts pour encastrement des luminaires, bouches d extraction, etc. L entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises des lots techniques pour toutes les réservations et renforts à prévoir. La mis à la terre des ossatures sera réalisé par le présent lot à partir d attentes amenées par l électricien. Avant mise en œuvre, les systèmes de faux-plafond adoptés pourront faire l objet d analyses et d essais en tous genres afin de vérifier leurs qualités dans tous les domaines. Ces essais éventuels seront réalisés sur les lieux de construction dans un local aménagé à cet effet. Ces essais sont à la charge de l entrepreneur du présent lot. Travaux de menuiserie intérieure Blocs-portes spéciaux L adjudicataire du présent lot devra fournir au maître d œuvre et au contrôleur technique les plans de détail et d exécution de toutes les menuiseries, ainsi que les procès verbaux d essais du CSTB correspondant aux prestations demandées dans le CCTP pour tous les blocs-portes pour lesquels sont prescrits des degrés Coupe-Feu (C.F.), Pare-Flamme (P.F.), ou des niveaux d isolations phoniques ou thermiques, ou retardateur à l effraction ou des niveaux de classement A.E.V. Assemblages des pièces de menuiseries L'étude des assemblages sera particulièrement soignée, assurant une finition des ensembles aussi parfaite que possible. Les assemblages devront présenter, dans le temps, une bonne tenue. Aucun décollement ne doit se produire par suite de variations dimensionnelles, retraits ou vieillissement. Réservations Les réservations éventuelles dans les ouvrages neufs ou existants seront à préciser en temps voulu aux entreprises concernées. L'entrepreneur du présent lot devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes. Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot. La prestation de chaque article comportera, sauf indication contraire, l'ensemble des calfeutrements par moulures à profils simples et de même matériau que celui constituant les ensembles. Nature et traitement des bois de menuiseries Tous les bois utilisés seront conformes aux spécifications de la décision n A 2-76 du GPEM/TP donnant les spécifications sur l'utilisation des bois suivant les normes en vigueur. Toutes les menuiseries seront soigneusement poncées. Les menuiseries ne seront pas posées, tant qu'elles n'auront pas reçu une couche d'impression prévue au lot Peinture. Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides. Protection provisoire L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la vérification d'aspect, de bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manœuvre, fonctionnement doux et silencieux, graissage, etc.). Dès leur pose les bas des huisseries, sur 1,00 ml de hauteur minimum, devront obligatoirement être protégés. De ce fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par un ouvrier quelconque et quel que soit son employeur, sera refusée au compte unique du titulaire du présent lot.

8 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 7 Tous les éléments apparents seront protégés, soit par bandes adhésives, soit par vernis pelable. Aucun élément ne devra pour la livraison présenter de défaut d aspect, de fissure, de trace de choc, de rayure, de différence de coloration, de trace de salissure, de déformation ou de corrosion. Tout élément présentant des défauts devra être séparé avant le montage et écarté, l élément de remplacement devra provenir d un même lot de fabrication. Si l analyse ou l examen faisait que ces produits ne soient pas jugés satisfaisants par le maître d œuvre d exécution, ils devront être immédiatement évacués du chantier. En cas de détérioration chaque élément pourra être démonté et remplacé sans qu il soit nécessaire de démonter d autres éléments. Indépendance des ensembles Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc.) dûs au présent lot seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages. Un dispositif de désolidarisation sera prévu à tous les endroits nécessaires et en particulier en sous face des poutres et planchers, évitant toute répercussion du "travail" de l'ossature (dilatations, températures, flèches, etc.) sur les ensembles demandés à ce lot. Quincaillerie Le positionnement des ferrages sera conçu pour permettre la continuité des joints d'étanchéités, en outre des réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant. Paumelles suivant dimensions et poids des vantaux. L'assistance technique du fabricant des ferrages pourra être demandée. Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF Q, marquage CE. Eléments ou ouvrages spéciaux L'entrepreneur devra fournir les PV d'essais du CSTB correspondant aux prestations demandées dans le CCTP pour tous les ouvrages pour lesquels sont prescrits des degrés Coupe Feu (C.F.), Pare Flamme (P.F.), ou des niveaux d'isolations phoniques ou thermiques, ou retardateur à l effraction ou des niveaux de classement A.E.V. Concernant les portes, il est rappelé que c est l ensemble complet bloc-porte (huisserie bâti, porte et accessoires) qui sera visé par le procès verbal et que les ensembles mis en œuvre par l entreprise seront rigoureusement ceux relatifs à ce procès verbal.

9 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 8 C. DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT GENERALITES COMMUNES Conditions climatiques (LA ROCHELLE 17) Charges permanentes Charges d exploitation Voir CCTP LOT n 00 Généralités communes à tous les lots. Suivant normes NFP , sauf indications contraires plus contraignantes. Suivant normes NFP , sauf indications contraires plus contraignantes. Classification de l établissement Spécifications Voir CCTP LOT n 00 Généralités communes à tous les lots. L entrepreneur du présent lot est réputé avoir effectué une visite détaillée sur le site afin d apprécier l étendue des travaux à réaliser, l environnement du chantier, les conditions locales, les conditions d accès, etc. Les entreprises veilleront sous leur responsabilité à ce que l activité liée au chantier ne cause aucun dommage aux constructions, aménagements et équipements existants, ainsi qu aux bâtiments et aménagements extérieurs publics, et aux propriétés voisines. L attention de l entreprise est attirée sur le maintien de l occupation des locaux, de l activité de l établissement, des espaces extérieurs publics et privés jouxtant le présent programme de travaux lors de ses propres interventions et durant le déroulement du chantier, toutes les dispositions et précautions qui en découlent sont réputées avoir été appréciées par le présent lot, notamment en termes de phasage. Les travaux devront prendre en compte la réduction au maximum de la gêne occasionnée aux occupants, de même aucun stockage de matériel ou matériaux à l extérieur des zones prévues à cet effet ne sera accepté. Dispositions que le présent lot est réputé avoir prises en compte dans l établissement de sa proposition. Spécifications particulières au présent lot Les travaux seront réalisés conformément aux DTU, aux prescriptions techniques des fabricants et aux règles de l art. Les plans et études autres que ceux remis à l'appel d'offres seront à la charge technique et financière de l entreprise adjudicataire. Les ouvrages éventuels relatifs au traitement et à la correction acoustique seront réalisés avec le plus grand soin avec une attention particulière tant qu à l exécution et à la finition. La prestation prévoit la mise en place de protection au droit des approvisionnements et évacuations de matériaux, l entretien pendant la durée du chantier et dépose en fin de chantier.

10 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n 9 Dispositions relatives à l organisation des travaux TCE dans l emprise dévolue au chantier Le Maître d ouvrage prend à sa charge : - avant démarrage des travaux : dépose, évacuation et stockage hors emprise de la zone des travaux des équipements mobiliers existants - après achèvement (ou en cours d achèvement) des travaux : repose et raccordement des équipements mobiliers déposés appelés à être réinstallés et des équipements neufs L entreprise de lot gros-œuvre aura à sa charge : - avant démarrage des travaux : la mise en oeuvre des dispositions prévues à l article du lot n 01 Gros-oeuvre - après achèvement (ou en cours d achèvement) des travaux : la libération des locaux dans les conditions prévues à l article du lot n 01 Gros-oeuvre Les autres protections et mesures nécessaires à l exécution des travaux seront prises par chaque intervenant. Présence de matériau contenant de l amiante L attention de l entreprise est utilement attirée sur la présence éventuelle de matériau contenant de l amiante dans l emprise de la zone du projet (voir diagnostic DAT établi à postériorité de l élaboration du présent cahier des charges). L entreprise en tiendra compte dans sa méthodologie de travail pour toute intervention éventuelle au droit de ces matériaux, de même elle est réputée avoir informé son personnel sur la présence et la localisation exacte de ces matériaux. L offre de prix formulée par l entreprise est réputée avoir pris en compte toutes sujétions liées à la présence de matériau contenant de l amiante. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT L entreprise respectera scrupuleusement les préconisations du fabricant concernant le mode opératoire du procédé et les prescriptions pour l exécution des points singuliers. Tous les travaux et ouvrages tels que définis par le dossier technique du fabricant sont réputés inclus et plus particulièrement les dispositions réglementaires pour pièces humides conformément au CPT carrelage et au cahiers CSTB en vigueur. Suivant adaptation sur place la peau de parement des ouvrages de plaquisterie passera devant les ouvrages de gros-œuvre (poteau, tête de mur, tranche de plancher, etc.) ou de charpente pour supprimer le risque de fissuration à la liaison des deux matériaux. Dans le cas contraire les liaisons entre ouvrage de plaquisterie et matériau de nature différente seront traitées par joint à la pompe compatible avec le revêtement de finition prévu au lot peinture. Les ouvrages relatifs au traitement et à la correction acoustique seront réalisés avec le plus grand soin avec une attention particulière tant qu à l exécution et à la finition ainsi qu au raccordement entre parois verticales et parois horizontales et/ou obliques.

11 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n PLAQUISTERIE Les ouvrages verticaux (cloisons et habillages) seront prévus toute hauteur d étage jusqu en sous face de plancher haut, et comprendront toutes sujétions de réalisation et d adaptation au droit des traversées générées par la présence d ouvrages existants notamment en plénum de plafond (gaine, tuyauterie, filerie, etc.). La prestation comprendra tous travaux de fourniture et de mise en oeuvre de fourreau de désolidarisation et de calfeutrement soignés notamment dans le cas de paroi devant présenter des performances au feu et/ou en acoustique. 1.1 CLOISON DE DOUBLAGE COMPOSITE Sans objet. 1.2 CLOISON DE DISTRIBUTION FIXE COMPOSITE La mise en œuvre sera conforme aux DTU, avis techniques et aux recommandations du fabricant. Dans les pièces humides, les cloisons seront montées sur arase étanche. Les joints seront traités suivant la technique et les produits du fabricant (bande + enduit). Cloison de distribution à ossature métallique (type Placostil de chez PLACOPLATRE ou techniquement équivalent), comprenant : - ossature métallique galvanisée simple ou double et de section adaptée à la hauteur, avec montants et rails, - parements, simples ou doubles, en plaques de plâtre BA13 standard ou en plaques spéciales selon cas, suivant prescriptions, vissées sur l ossature, - incorporation d un isolant acoustique en panneaux semi-rigides de laine de verre, suivant cas, - compris renforts d ossature à incorporer au montage des cloisons nécessaires pour la pose d éléments «lourds», suivant besoins et indications à l exécution, en coordination étroite avec les lots intéressés. Les liaisons entre cloisons courantes et matériaux de nature différente seront traitées par joint à la pompe compatible avec le revêtement de finition prévu au lot peinture. La prestation prévoit la réalisation d une bande d étanchéité par film type polyane d épaisseur et de développé appropriés relevé au périmètre des locaux recevant une chape rapportée Cloison de distribution type PLACOSTIL 98/48 Chaque parement sera constitué de deux plaques BA13 STANDARD. Compris toutes sujétions de fourniture et pose, découpes, traitement soigné des angles entrants et sortants (les arêtes devront être parfaitement droites), etc. Nota : compris sujétions de fixation et d adaptation au droit coffres existants en plafond prévus conservés, sans détérioration et sans modification des performances (feu, etc.) de ceux-ci. LOCALISATION : SUIVANT PLANS : ENTRE HALL ACCES SELF SERVICE ET BAR BRASSERIE Plus-value pour isolation acoustique Fourniture et mise en œuvre de panneaux de laine de roche d épaisseur appropriée au type de cloison selon prescriptions du fabricant. LOCALISATION : POUR ENSEMBLE DES CLOISONS NEUVES

12 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n Plus-value pour parement haute dureté Fourniture et mise en œuvre de plaque de parement peau extérieure BA13 HAUTE DURETE en remplacement BA13 STANDARD. LOCALISATION : POUR ENSEMBLE DES CLOISONS NEUVES Plus-value pour cloison coupe-feu 1 heure Plus-value pour cloison de degré coupe-feu 1 heure avec procès verbal. LOCALISATION : ENSEMBLE DES CLOISONS NEUVES 1.3 HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE Sans objet. 1.4 EQUIPEMENTS ORGANIQUES Sans objet. 1.5 PLATRERIE Sans objet. 1.6 AUTRES TRAVAUX Diverses sujétions en finition Diverses sujétions en finition à provisionner à concurrence de 200 UROS HT. LOCALISATION : PROVISION OBLIGATOIRE POUR FINITIONS DIVERSES SUIVANT INDICATIONS A L EXECUTION

13 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n PLAFOND SUSPENDU Généralités : L entreprise respectera scrupuleusement les préconisations des fabricants concernant le mode opératoire du procédé et les prescriptions pour l exécution des points singuliers. Tous les travaux et ouvrages tels que définis par le dossier technique du fabricant sont réputés inclus. Note : Suivant besoins et localisations l entrepreneur devra prévoir la réalisation d ossature primaire. 2.1 PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES EN LAINE DE VERRE Sans objet. 2.2 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS Sans objet. 2.3 AUTRES TRAVAUX Dépose précautionneuse de plafond existant Dépose précautionneuse complète, et récupération, de plafond existant, compris stockage soigné dans locaux de l entreprise avant réemploi. Nota : l attention de l entreprise est attirée sur la prise en compte à ses frais de fourniture neuve de plafond en cas de dépose ou de stockage non suffisamment soignés ne permettant pas le réemploi de l existant dans de bonnes conditions. LOCALISATION : - EMPRISE PARTIELLE HALL ACCES SELF SERVICE «0.00» ET EMPRISE PARTIELLE COTE ESPACE BAR-BRASSERIE AU DROIT DE LA CLOISON NEUVE Pose de plafond en réemploi Pose de plafond en réemploi, compris toutes sujétions d exécution, et toutes fournitures complémentaires nécessaires. Compris remise en place de l isolation existante le cas échéant. LOCALISATION : - EMPRISE PARTIELLE HALL ACCES SELF SERVICE «0.00» ET EMPRISE PARTIELLE COTE ESPACE BAR-BRASSERIE AU DROIT DE LA CLOISON NEUVE

14 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n MENUISERIE INTERIEURE Généralités : Les ensembles seront alignés sur un même nu, qu ils soient composés de parties ouvrantes ou non. L ensemble des portes sera prévu monté dans des bâtis bois. Certains des ouvrants devront pouvoir débattre à 180. Toutes les béquilles et garnitures de porte seront du type ensemble monobloc sur plaque avec béquilles droites avec insert métallique et plaques solidarisées, sans vis apparente côté extérieur, en polyamide coloré dans la masse (teinte au choix du maître d œuvre d exécution dans nuancier standard du fabricant), série HR BEZAULT ou techniquement équivalent, sauf prescriptions contraires. Les ensembles menuisés intérieurs de composition des blocs-portes sont réputés complets, sauf spécifications particulières, avec : - cadre huisserie ou dormant, suivant cas, de section appropriée à l épaisseur et à la nature des parois, et moulures plates d encadrement si besoins, - porte à un ou deux vantaux selon cas, de 40 mm d épaisseur, compris détalonnage suivant indications à l exécution en coordination avec le lot chauffage ventilation, - parement deux faces en panneau de fibres (isogil) prépeint d usine, - quincaillerie générale comprenant : - scellements galvanisés, - 3 ou 4 paumelles à tiges filetées selon poids des vantaux, - garnitures de porte et serrures selon détail ci-après, - butée de porte avec butoir en élastomère assorti à la quincaillerie des ouvertures, pose vissée, - quincaillerie particulière pour portes âme pleine : serrure selon détail ci-après, etc. 3.1 ENSEMBLES BLOC-PORTE RESISTANT AU FEU Les portes résistantes au feu seront constituées d'un cadre, d'une âme en panneau de particules et d'un revêtement 2 faces en placage isogil prépeint ou stratifié selon localisation. Rappel : concernant les portes résistantes au feu, il est rappelé que c est l ensemble complet bloc-porte (huisserie bâti, porte et accessoires) qui sera visé par le procès verbal et que les ensembles mis en œuvre par l entreprise seront rigoureusement ceux relatifs à ce procès verbal Ensemble bloc-porte coupe feu ½ heure parement standard Ensemble bloc-porte de degré CF ½ heure avec PV du CSTB. LOCALISATION : ENSEMBLE DES PORTES NEUVES DANS ESCALIERS (2 ensembles) ET BAR BRASSERIE 3.2 AUTRE ENSEMBLE Châssis guillotine coupe feu ½ heure parement standard Ensemble châssis guillotine de degré CF ½ heure avec PV du CSTB et tous les éléments métallique en inox. LOCALISATION : DEVANT PASSE-PLAT DANS OFFICE RESTAURANT APPRENTISSAGE

15 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n QUINCAILLERIE POUR OUVERTURES INTERIEURES Les quincailleries seront de 1 ère qualité, certifiées à la marque NF et au label SNFQ, et bénéficieront d une garantie décennale du fabricant Serrure de sûreté 2 béquilles Serrure à mortaiser, avec cylindre européen, sur combinaison, s intégrant dans l organigramme existant, et garniture de porte comprenant béquille sur chaque face ou bouton moleté suivant indications à l exécution du maître d œuvre d exécution. LOCALISATION : ENSEMBLE DES PORTES NEUVES SAUF PORTES, HORS VANTAUX DE PORTES MUNIS DE POIGNEES DE TIRAGE OU DE CREMONE EN APPLIQUE. CONCERNE : - BLOC-PORTE ENTRE ESPACE BAR-BRASSERIE ET HALL ACCES SELF SERVICE «0.00» (1 ensemble) Poignée de tirage Poignée de tirage et de poussée pour chaque face, en tube lisse de diamètre 32 mm minimum, sur plaque rectangulaire de protection. L ensemble en acier inoxydable. LOCALISATION : POUR BLOCS-PORTES NEUFS DANS ESCALIERS (2 ensembles) Crémone en applique Crémone à tringle acier en applique, avec poignée de manœuvre rotative, coulisseaux antibruit, l ensemble traité anticorrosion, les organes tels-que poignée, tringle et gâche seront revêtus d une peinture époxy, compris tous autres accessoires. LOCALISATION : SUR VANTAIL SEMI-FIXE DES BLOCS-PORTES A DEUX VANTAUX HORS PORTES DANS ESCALIERS. CONCERNE : - BLOC-PORTE ENTRE ESPACE BAR-BRASSERIE ET HALL ACCES SELF SERVICE «0.00» (1 ensemble) Dispositif DAS (dispositif actionné de sécurité) Plus-value pour dispositif actionné de sécurité conforme à la norme NF S , avec asservissement intégré en charnière (dispositif complet destiné à supprimer le ferme-porte, la ventouse et le sélecteur pour les portes à deux vantaux, comprenant une charnière à ressort, une charnière à freinage hydraulique et une charnière avec arrêt électromagnétique compris boîtier de réarmement) : Système à rupture de courant ou à émission et de puissance appropriée selon caractéristiques de l installation existante (coordination avec le lot électricité à qui incombe l amenée correspondante). Les blocs-portes (bois) devront bénéficier d un certificat NF blocs-portes intérieurs, classement FASTE délivré par le CTBA. LOCALISATION : BLOCS-PORTES NEUFS DE RECOUPEMENT DANS ESCALIERS (2 ensembles) ET CHASSIS GUILLOTINES DANS OFFICE RESTAURANT APPRENTISSAGE (2 ensembles) 3.4 ORGANIGRAMME Rappel : toutes les serrures des portes neuves seront sur combinaison et devront s intégrées dans l organigramme existant, elles feront l objet d une commande groupée, sous la responsabilité du présent lot, avec les entreprises des autres lots ayant des ouvrages à intégrer dans l organigramme.

16 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n Fourniture seule de cylindre Dans le cadre de l organigramme, fourniture par le présent lot de cylindre européen aux autres lots. LOCALISATION : POUR BLOCS-PORTES EXTERIEURS HORS PRESENT LOT (nombre : 2) 3.5 SIGNALETIQUE Sans objet. Prestation prise en charge par les services de la maîtrise d ouvrage.

17 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n OUVRAGES MENUISES ET AUTRES OUVRAGES 4.1 ELEMENTS DE LIAISON Plinthes droites Plinthes bois à peindre, en résineux de classe C, fixation sur parois ou cloisons, assemblage à coupe d onglet, compris raccords, jonctions, extrémités, etc., avec découpes soignées. Les plinthes seront imprimées sur toutes les faces avant pose. Dimensions identiques à l existant. LOCALISATION : EN PIED DES PAROIS NEUVES CREES DANS ESCALIERS COMPRIS PALIERS, HALL ACCES SELF SERVICE, ET DANS BAR BRASSERIE, COMPRIS SUJETION DE RACCORDEMENT A L EXISTANT 4.2 OUVRAGES D HABILLAGES Coffres d habillage en contreplaqué En contreplaqué, qualité CTB-X ou CTB-H selon localisation, d épaisseur suffisante sans être inférieure à 16 mm. Ensemble autoportant, vissage d assemblage fraisé et vissage de pose restant apparent avec rondelles en cuvette. Le coffre sera facilement démontable. Avec le coffre seront dus les tasseaux supports et d assemblage. Compris bourrage du coffre par laine de roche. Finition à peindre par le lot peinture. LOCALISATION : SUIVANT INDICATIONS A L EXECUTION (PROVISION OBLIGATOIRE 5 M2) 4.3 AUTRES OUVRAGES Diverses sujétions en finition Diverses sujétions en finition à provisionner à concurrence de 200 UROS HT. LOCALISATION : PROVISION OBLIGATOIRE POUR FINITIONS DIVERSES SUIVANT INDICATIONS A L EXECUTION

18 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n DIVERS 5.1 REMISE DE DOCUMENTS Plans d exécution et d atelier L entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge les plans d exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées, avec tous détails, schémas et notes de calcul, ainsi que les plans d atelier et de chantier : ces documents seront établis pendant la période de préparation du chantier et soumis à l accord du maître d œuvre et du contrôleur technique avant toute exécution. L entrepreneur du présent lot devra remettre les exemplaires nécessaires aux entreprises intéressées ainsi qu au coordonnateur SPS. LOCALISATION : POUR L ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION Dossier des ouvrages exécutés L entreprise du présent lot devra fournir dans les conditions stipulées aux pièces générales : - plans, détails, schémas et notes diverses, - caractéristiques, fiches et avis techniques des matériaux et matériels mis en œuvre, - certificats et garanties des constructeurs, - notices de fonctionnement et d entretien, - etc. LOCALISATION : POUR L ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION 5.2 SECURITE Hygiène et sécurité du chantier Dispositions et travaux tels que définis aux documents dressés par le coordonnateur sécurité et à la réglementation en vigueur. LOCALISATION : POUR L ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

19 LOT N 03 PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE Page n OPTION(S) A CHIFFER OBLIGATOIREMENT Les généralités ci-dessus s appliquent. 6.1 EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTERIEURES Option n 1 : Plus-value pour bloc-porte avec Rw+C supérieur ou égal à 38 Plus-value pour ensemble bloc-porte bénéficiant d un indice d affaiblissement acoustique, avec procès verbal, selon indications au bordereau. LOCALISATION : - ENTRE HALL ACCES SEL SERVICE ET BAR-BRASSERIE (1 porte) 6.2 AUTRES OUVRAGES POUR OUVERTURES INTERIEURES Option n 2 : Protection plinthe coup de pied Protection bas de porte sur 25 cm de hauteur, avec plaque rapportée à base de résine acrylovinylique, type ACROVYN (C/S France) ou techniquement équivalent, coloris au choix du maître d œuvre d exécution selon nuancier du fabricant. LOCALISATION : AUX DEUX FACES DE L ENSEMBLE DES PORTES NEUVES

20 MAITRISE D OUVRAGE CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA CHARENTE MARITIME 107 AVENUE MICHEL CREPEAU LA ROCHELLE AMENAGEMENT ESPACE BAR BRASSERIE & CREATION SORTIES DE SECOURS FACADE SUD-EST AU CFA LE PRIEURE 1 RUE DU CHATEAU LA ROCHELLE PROJET ( P. R. O. ) DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ( D. P. G. F. ) LOT N 03 : PLAQUISTERIE PLAFOND MENUISERIE INTERIEURE MAITRISE D OEUVRE ARCHITECTES : STUDIO A3 ARCHITECTURE Tél : , rue Newton - B.P LA ROCHELLE CEDEX 1 Fax : ECONOMISTE : OMEGA Tél : Le Square - 23, Rue Alfred Kastler LA ROCHELLE Fax : DOCUMENT DRESSE LE 16 AVRIL 2012

21 CFA LA ROCHELLE LE PRIEURE - AMENAGEMENT ESPACE BAR BRASSERIE - PROJET - 16 AVRIL OMEGA No Libellé Unité Quantité P.U. Total LOT N 03 : PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE LES OFFRES SERONT OBLIGATOIREMENT FORMULEES SELON LE CADRE DE BORDEREAU CI-DESSOUS même en cas de production par l'entreprise de son propre bordereau à l'appui de sa proposition en l'absence de réponse suivant bordereau ci-dessous, lors de l'analyse des offres il pourra être demandé à l'entreprise de reformuler sa proposition en tenant compte du bordereau fourni pour la comparaison des propositions 1 PLAQUISTERIE 1.1 CLOISON DE DOUBLAGE COMPOSITE : sans objet 1.2 CLOISON DE DISTRIBUTION FIXE COMPOSITE Cloison de distribution type PLACOSTIL 98/48 m Plus-value pour isolation acoustique m Plus-value pour parement haute dureté m Plus-value pour cloison coupe-feu 1 heure m2 1.3 HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE : sans objet 1.4 EQUIPEMENTS ORGANIQUES : sans objet 1.5 PLATRERIE : sans objet 1.6 AUTRES TRAVAUX Diverses sujétions en finition forft 1 200,00 200, Sous-total 1 HT : 2 PLAFOND SUSPENDU 2.1 PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES EN LAINE DE VERRE 2.2 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS 2.3 AUTRES TRAVAUX Dépose précautionneuse de plafond existant - emprise partielle palier escalier "0.00" et emprise partielle côté espace bar-brasserie Pose de plafond en réemploi - emprise partielle palier escalier "0.00" et emprise partielle côté espace bar-brasserie forft forft Sous-total 2 HT : Page 1

22 CFA LA ROCHELLE LE PRIEURE - AMENAGEMENT ESPACE BAR BRASSERIE - PROJET - 16 AVRIL OMEGA No Libellé Unité Quantité P.U. Total 3 MENUISERIE INTERIEURE 3.1 ENSEMBLES BLOC-PORTE RESISTANT AU FEU Ensemble bloc-porte coupe feu ½ heure parement standard - (90+50) x 204 (h) cm environ ens localisation : entre hall accès self service et bar-brasserie x 204 (h) cm environ ens localisation : entre hall accès self service et escaliers 3.2 AUTRE ENSEMBLE Châssis guillotine coupe feu ½ heure parement standard - 70 x 70 (h) cm environ ens localisation : passe-plat dans office restaurant apprentissage 3.3 QUINCAILLERIE POUR OUVERTURES INTERIEURES Serrure de sûreté 2 béquilles ens Poignée de tirage ens Crémone en applique ens Dispositif DAS (dispositif actionné de sécurité) ens 3.4 ORGANIGRAMME Fourniture seule de cylindre u 3.5 SIGNALETIQUE : sans objet Sous-total 3 HT : 4 OUVRAGES MENUISES ET AUTRES OUVRAGES 4.1 ELEMENTS DE LIAISON Plinthes droites - dimensions identiques à l'existant ml 4.2 OUVRAGES D HABILLAGES Coffres d habillage en contreplaqué m2 4.3 AUTRES OUVRAGES Diverses sujétions en finition forft 1 200, Sous-total 4 HT : Page 2

23 CFA LA ROCHELLE LE PRIEURE - AMENAGEMENT ESPACE BAR BRASSERIE - PROJET - 16 AVRIL OMEGA No Libellé Unité Quantité P.U. Total 5 DIVERS 5.1 REMISE DE DOCUMENTS Plans d exécution et d atelier forft Dossier des ouvrages exécutés forft 5.2 SECURITE Hygiène et sécurité du chantier forft Sous-total 4 HT : Tampon et signature Entreprise TOTAL HT - LOT N 03 : TVA (19.6%) : TOTAL TTC - LOT N 03 : Page 3

24 CFA LA ROCHELLE LE PRIEURE - AMENAGEMENT ESPACE BAR BRASSERIE - PROJET - 16 AVRIL OMEGA No Libellé Unité Quantité P.U. Total LOT N 03 : PLAQUISTERIE - PLAFOND SUSPENDU - MENUISERIE INTERIEURE 6 OPTION(S) A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT 6.1 EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTERIEURES Option n 1 : Plus-value pour bloc-porte avec Rw+C supérieur ou égal à 38 - porte à deux vantaux u TOTAL HT - OPTION N 1 : TVA (19.6%) : TOTAL TTC - OPTION N 1 : 6.2 AUTRES OUVRAGES POUR OUVERTURES INTERIEURES Option n 2 : Protection plinthe coup de pied u TOTAL HT - OPTION N 2 : TVA (19.6%) : TOTAL TTC - OPTION N 2 : Tampon et signature Entreprise Page 4