Projet de Fin d Etudes
|
|
|
- Matthieu Thibault
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Spécialité GENIE CIVIL ALLOUCH Sarah, élève-ingénieur de 5 ème année Enseignant superviseur : Regenass Pierre Professeur enseignant en Génie Civil à l INSA Strasbourg Tuteur industriel : Venant Joffrey Chargé de Projet Synthèse TCE 2D/3D Projet de Fin d Etudes Synthèse Tout Corps d Etat de la Cité des Civilisations du Vin à Bordeaux Juin 2014
2 REMERCIEMENTS Je tiens tout d abord à remercier ma famille, mes parents pour avoir été d un grand soutien moral et mon frère Aksel Allouch qui a toujours été là pour répondre à mes questions. Je remercie aussi Joffrey Venant, mon tuteur en entreprise, qui m a guidée dès mon arrivée et qui m a entièrement fait confiance dans les taches que j avais à réaliser. Merci à Jean-Louis Espitalier, directeur de synthèse, dont j ai pu tirer de l expérience dans la synthèse technique. Enfin merci à mon enseignant-tuteur, Pierre Regenass, qui a su être réactif lorsque je sollicitais son aide.
3 Table des matières 1. I-TECH3D, une cellule de VINCI Construction: VINCI : I-TECH3D : La synthèse dans un projet de BTP : Organisation des tâches dans le chantier : les différents acteurs Présentation des lots en jeu : Le fonctionnement de la synthèse : Le travail de synthèse : Méthodologie et charte graphique : La Cité des Civilisations du Vin de Bordeaux Le projet : Le financement et les acteurs du projet : La Synthèse de la CCV : Le travail de synthèse : L évolution du chantier par rapport à la synthèse : Quelle évolution pour la synthèse? Difficultés avec la synthèse 2D: Quelles solutions pour la synthèse?... 45
4 RESUME Ce rapport de projet de fin d études rend compte du travail de synthèse technique et architecturale réalisé dans le cadre des études d exécution de la Cité des Civilisations du Vin de Bordeaux. Ce projet d envergure, destiné à raviver l image de la ville, dispose d une architecture complexe et demande en amont une étude détaillée de l organisation spatiale des installations des différents lots en jeu. Ce travail a été réalisé par I-TECH3D, de concert avec les corps d état concernés. C est dans ce cadre que j ai pu prendre connaissance du travail de synthèse technique, et participer à la réalisation des études de synthèse de ce projet et en assurer le suivi des plans d exécution. ABSTRACT This final study project report is about the technical and architectural synthesis of the execution plans of the Cité des Civilisations du Vin in Bordeaux. This major project is designed to revive the image of the city and has a complex architecture which demands a detailed up-front study of the spatial organization of the facilities of the different building trades. This work was conducted by I-TECH3D, along with the operators involved. As a member of this office, I learnt the functioning of technical synthesis, and participated in the studies of synthesis of this project and the follow up of the implementation plans. MOTS CLES: Synthèse cité des civilisations du vin corps d état plans d exécution suivi SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 4
5 INTRODUCTION : Le Projet de Fin d Etudes clôture la formation en Génie Civil à l INSA Strasbourg. Ce projet, que j ai effectué en entreprise et en chantier, permet la mise en pratique des connaissances acquises à l INSA durant les trois précédentes années. Dans le cadre de mon PFE, j ai formé partie d un bureau d ingénierie 3D, I-TECH3D, rattaché à une filiale de VINCI Construction, et qui prend part à différents projets et fait notamment de la synthèse en 2D et 3D. C est au sein de cette cellule que j ai pu participer à la synthèse technique et architecturale en 2D de la Cite des Civilisations du Vin à Bordeaux. L intérêt principal de ce PFE a été pour moi, a priori, l interaction directe avec les différents acteurs d un projet de construction, la participation active aux études d exécution, et l acquisition d une méthode et d organisation de travail bien prédéfinies. Ce PFE aura alors été pour moi l occasion de connaitre un autre aspect du BTP qui n avait été jusque-là que vaguement abordé. Par ailleurs, j ai pu participer au travail de synthèse d un projet ambitieux, à l architecture et à l organisation complexes. Il s inscrit dans une politique de réaménagement urbain, conduite par la Mairie de Bordeaux, et bénéficie aussi d une forte dimension culturelle et esthétique, outre sa complexité technique. La réalisation des études de synthèse a pour objet d'assurer, pendant la phase d'étude d'exécution, la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Cela se traduit par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Le travail de synthèse demeure méconnu, mais fait partie intégrante d un projet de construction de grande envergure. Mon PFE consistera principalement à participer à la synthèse tout corps d état (TCE) de ce projet. Aussi dans un premier temps, il m a fallu comprendre le fonctionnement d une cellule de synthèse et l organisation de son travail, ainsi que ceux des acteurs avec lesquels elle interagit. J ai pu par la suite participer à la réalisation des études de synthèse. J ai aussi fait quelques recherches, sur les règlementations concernant la synthèse technique, et tirer certaines remarques concernant la place de la synthèse dans un projet de bâtiment et les soucis qui la confrontent. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 5
6 1. I-TECH3D, une cellule de VINCI Construction: L entreprise dans laquelle j ai effectué mon PFE s inscrit comme faisant partie d un groupe de grande renommée : VINCI. Il convient donc de présenter le groupe et ses ramifications VINCI : Le groupe VINCI: Premier groupe mondial de concessions et de construction, VINCI est issu d un ensemble de fusions et de rachats d entreprises et emploie près de collaborateurs dans une centaine de pays. Son métier est de concevoir, construire, financer et gérer des équipements qui améliorent la vie commune : infrastructures de transport, bâtiments publics et privés, aménagement urbains, réseaux d eau, d énergie et de communication. Figure 1: Organisation du groupe VINCI VINCI Construction : VINCI Construction est le premier contributeur au chiffre d affaires du Groupe VINCI. C est aussi le leader de la construction en France et troisième groupe mondial de construction. Figure 2: Logo de VINCI Construction SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 6
7 L activité de VINCI Construction se réparti en trois composantes complémentaires : Une division dédiée au management et à la réalisation de projets complexes (VINCI Construction Grand Projet, Vinci Construction Terrassement ) ; Des filiales exerçant des métiers du génie civil spécialisé sur des marchés mondiaux (Solétanche Freyssinet, Entrepose Contracting ) ; Un réseau de filiales locales (Vinci Construction France et ses filiales en France, Vinci Construction UK au Royaume-Uni, Sogea Satom en Afrique, etc.) I-TECH3D : I-TECH3D est une cellule de VINCI Construction France, créée en 2008 et initialement rattachée à l entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION. Le bureau d études avait la fonction de Cellule d Ergonomie et Développement 3D, et avait des missions d ergonomie pour faciliter le travail des compagnons de chantier et d avant -projet. Figure 3: Logo I-TECH3D Ses clients sont divers, tous acteurs dans le domaine du BTP. On y compte autant la maitrise d ouvrage que la maitrise d œuvre, les bureaux d études et les services d études de prix ou de méthode Elle exécute des missions de natures diverses, et à différentes phases des projets : En avant-projet, principalement des missions commerciales et de communication. Ainsi des modélisations 3D permettent d avoir une idée concrète d une réalisation donnée auprès de clients qui n auraient pas de formation technique. I-TECH3D se spécifie également par la réalisation de phasages en 3D. En phase d appel d offres, ce type de phasage permet d avoir une vision d ensemble du chantier et permet de représenter l évolution du chantier dans son environnement. En exécution, les phasages 3D sont plus précis et détailles, et permettent d avoir une vision plus claires des méthodes mises en œuvre. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 7
8 En phase d exécution, I-TECH3D a aussi des missions de topographie, de par la réalisation de plans 3D à partir de relevés topographiques, en particulier sur des sites ou ouvrages dont on ne dispose pas des plans. Enfin, le bureau fait également de la synthèse tout corps d états (TCE), en 2D ou en 3D. Mon projet de fin d études porte notamment sur la synthèse TCE en 2D de la cite des civilisations du vin de Bordeaux. I-TECH3D a pour ambition de devenir une filiale à part entière, et mis aujourd hui sur une politique de communication afin de se faire connaitre du plus grand monde, obtenir plus de marche, agrandir son chiffre d affaire et enfin garantir son indépendance vis-à-vis de CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTIONS. On compte aujourd hui une quinzaine de collaborateurs de formations diverses (organigramme cf. annexe). SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 8
9 2. La synthèse dans un projet de BTP : La maitrise d œuvre fait aujourd hui face à une demande croissante de qualité, à une approche «zéro défaut», comme dans l industrie, qui vise à la diminution de malfaçons. La coordination en amont des différents lots est nécessaire. La création d'une cellule de synthèse est devenue indispensable pour régler tous les dysfonctionnements et problèmes de construction et de restructuration des bâtiments. Elle y remédie par la création de plans de synthèse des documents complets et coordonnés, claires et exploitables par les différents intervenants. La synthèse s inscrit alors dans un projet de BTP dont il convient de présenter les différents intervenants Organisation des tâches dans le chantier : les différents acteurs La loi «MOP», ou loi n o du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est la loi française qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Elle définit les rôles des principaux acteurs d un projet de construction et en trace les grandes lignes Maitrise d ouvrage : Le maître d'ouvrage est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Il est le commanditaire de l ouvrage, fait naitre et rend possible le projet. Il est le responsable principal de l'ouvrage et remplit une fonction d'intérêt général. C est au maître d ouvrage qu appartient de définir le programme de l opération envisagée, d en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l ouvrage sera réalisé et de conclure les contrats ayant pour objet les études et l exécution des travaux. Cependant la maitrise d ouvrage ne joue pas de rôle actif dans le processus de synthèse Maitrise d œuvre : La maîtrise d œuvre a pour objet d apporter une réponse architecturale, technique et économique à un programme défini par le maître d ouvrage. Le maître d œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse. Etant l auteur du Projet, il est en effet indispensable qu il donne ses directives d organisation du projet en rédigeant le cahier des charges de la cellule de synthèse. Il doit veiller au bon accomplissement de la synthèse, en termes de méthode et de calendrier. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 9
10 La maitrise d œuvre doit s assurer que le développement architectural, fonctionnel et technique des études de synthèse est conforme aux contrats de travaux. Lorsque la cellule de synthèse ne sait pas résoudre un problème particulier, sans mettre en cause la conception du projet, c est au maître d œuvre proposer une solution et de donner des directives pour la poursuite des études de synthèse. Enfin, le maître d œuvre vise les plans de synthèse, sur la base desquels seront finalisés les plans d exécution. Figure 4: Relations entre le maître d ouvrage et la maitrise d'œuvre Le schéma précédant met en avant les différents types de relations possibles entre la maitrise d ouvrage et la maitrise d œuvre. Dans le cas de la cité des civilisations du vin, nous SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 10
11 suivons le schéma (d), ou un groupe architecte/bureau d études ingénieurs dirige la maitrise d œuvre, avec l architecte comme mandataire L OPC : organisme de pilotage et de coordination L OPC établit le calendrier détaillé des études d exécution, qui est notifié par la suite aux entreprises. Il planifiera la production de la cellule de synthèse qui s'appuiera sur le calendrier de production des plans de synthèse, lui-même calé sur le calendrier détaillé. Ce document représentera toutes les phases de l'établissement de chaque plan et est contractuel, et c est sur ce document que l on se basera pour pénaliser tout retard. L OPC assure le suivi de la production des PEO préliminaires et définitifs et de leurs visas par la maîtrise d'œuvre, le contrôleur technique et les autres partis intéressés Le Contrôleur technique : Le contrôleur technique intervient bien plus tard dans le travail de synthèse. Il fournit des avis sous forme de rapports à la maîtrise d ouvrage qu il transmettra directement aux entreprises concernées. Celles-ci devront obligatoirement répondre aux réserves et observations contenues dans ces rapports avant toute émission de document BPS (Bon Pour Synthèse) ou BPE (Bon Pour Exécution) et à toute exécution. Le représentant du contrôleur technique assistera autant que de besoins aux réunions de synthèse et à l'approbation des plans d'exécution. Au cas où l'entreprise considérerait que la réserve ou l'observation excède le cadre de ses obligations contractuelles, elle devra en informer la maîtrise d œuvre qui devra arbitrer Les entreprises Les entreprises concernées participent au travail de la cellule de synthèse. On compte principalement les lots techniques qui sont la plomberie, la CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage), l étanchéité et l électricité (courant faible et courant fort). Chaque lot élabore et transmet à la cellule de synthèse les plans d exécution de ses ouvrages, suivant la notice méthodologique. Toute décision est à manier avec précaution, car chaque entreprise est tenue responsable des documents qu il élabore et des conséquences qu ils peuvent engendrer. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 11
12 Les entreprises participent aux réunions de coordination organisées par la cellule de synthèse, au travers d un représentant (ou deux éventuellement). Le titulaire d un lot en groupement, ou encore une entreprise détenant plusieurs lots, devra, préalablement à la diffusion des documents à la Cellule de Synthèse, avoir assuré la coordination et la synthèse technique de tous les lots de son marché. Se fera alors une synthèse interne au lot ou à l entreprise La cellule de synthèse : La cellule de synthèse vient jouer un rôle intermédiaire, en établissant des plans de coordination entre les différents lots, techniques et architecturaux. Elle réalise des plans de synthèse, rassemblant les plans architecte, gros-œuvre et techniques. La cellule de synthèse n est pas une personne morale contractante. C est le lieu où les intervenants du chantier se réunissent pour établir les plans de synthèse. La loi MOP désigne l acteur en charge de la cellule de synthèse par le terme «directeur de synthèse», celui-ci étant souvent un représentant de la maitrise d œuvre. Elle définit son rôle comme étant celui d : «assurer pendant la phase d études d exécution la cohérence spatiale des éléments d ouvrages de tous les corps d état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d exécution, sur un même support, l implantation des éléments d ouvrages, des équipements et des installations». Ainsi tout est possible pour attribuer les tâches d étude et de dessin à ces trois intervenants, donc le cahier des charges de la synthèse doit spécifier précisément les rôles et missions de chaque intervenant du chantier. Dans le cas où l on dispose d une cellule de synthèse indépendante, généralement mandatée par la maitrise d œuvre, celle-ci doit disposer d un cahier des charges qui doit spécifier précisément les rôles et missions de chaque intervenant du chantier, dans le cadre de la synthèse. Celui-ci, rédigé par la maitrise d œuvre, est généralement annexé au CCAP (cahiers des clauses administratives particulières) ou au CCTC (cahiers des clauses techniques communes). SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 12
13 2.2. Présentation des lots en jeu : La cellule de synthèse s appuie sur les plans de différents lots. Pour cela il m a fallu d abord comprendre le fonctionnement des différents réseaux auxquels on est confrontés Plomberie : La plomberie regroupe l ensemble des techniques utilisées pour faire circuler des fluides à l aide de tuyaux ou tubes, aux différents points d usage d une installation. La plomberie comprend des réseaux de distribution d eau et d évacuation. Distribution : Il y a deux modes de distribution : le réseau ramifié : installé en zone de faible densité humaine, l eau circule dans un seul sens. La régularité du débit n est pas assurée et, en cas d intervention sur le réseau, l arrêt complet de la distribution est nécessaire. le réseau maillé : installé en zone de forte densité humaine, l eau circule dans les deux sens. La régularité du débit est constante par l utilisation de réservoirs tampons et, en cas d intervention sur le réseau, l arrêt est localisé. Figure 5: Réseau ramifié (gauche) et réseau maillé (droite) Pour ce qui est de la distribution d eau, l écoulement se fait par gravité sous l effet de l énergie potentielle de pression ou par refoulement. Evacuation : Les réseaux d évacuation comprennent les eaux usées, les eaux-vannes et les eaux pluviales. Celles-ci peuvent être évacuées en une seule conduite ou séparément selon trois systèmes possibles, selon le mode d organisation des réseaux. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 13
14 Les études d évacuation doivent répondre aux normes et satisfaire le principe initial de la salubrité des habitations qui est d évacuer rapidement les eaux usées sans qu elles ne laissent aucun résidu. Une évacuation doit posséder plusieurs qualités : une section suffisante de la conduite d évacuation permettant un écoulement rapide du fluide ; le choix du matériau des canalisations en fonction du type de fluide à écouler ; une étanchéité pour éviter les odeurs à l intérieur des habitations ; une installation peu bruyante. Le régime d écoulement des réseaux d évacuation est gravitaire sans pression, dans des canalisations partiellement et irrégulièrement remplies, compte tenu de l irrégularité des débits. L écoulement gravitaire sans pression se fait naturellement grâce à l énergie de position du fluide et à la pente du fil d eau de la conduite Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) : Le chauffage, ventilation et climatisation est un ensemble de domaines techniques regroupant les corps d'état traitant du confort aéraulique. Le but est d'assurer aux usagers des conditions d'hygiène et de sécurité respectant la réglementation en vigueur, ainsi qu'un certain niveau de confort. Ils permettent de maitriser dans le bâtiment : le niveau d'hygiène (ex : CO2, polluants, particules, odeurs...) le niveau de sécurité (ex : désenfumage...) la température d'ambiance, en hiver comme en été l'hygrométrie (l'humidité de l'air) la pression Chauffage : Un réseau de chaleur désigne une distribution d énergie sous forme directement utilisable par l usager. La distribution se fait entre la source de chaleur et les usagers par l intermédiaire d un fluide chauffant : eau chaude, eau surchauffée, vapeur ou fluide thermique. L installation de chauffage comporte essentiellement : une source de chaleur qui sert à réchauffer le fluide chauffant primaire ; un réseau de distribution par lequel le fluide primaire transporte la chaleur aux usagers; SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 14
15 des sous-stations chez ces usagers dans lesquelles le fluide primaire réchauffe un fluide secondaire qui circule dans les surfaces de chauffe des locaux ainsi que l eau sanitaire. Le réseau de distribution relie la source aux points de livraison de chaleur aux différents usagers. Les réseaux se différencient suivant le nombre de tubes, le mode d installation des tuyauteries et le schéma général. Ceux-ci peuvent être installés soit en élévation à l intérieur (dans les bâtiments ou en galerie technique visitable, ce qui est le cas dans le CCV), en élévation à l extérieur (le long des bâtiments ou sur des poteaux), ou dans le sol (enterrées ou installées dans des caniveaux non visitables) Ventilation : La ventilation consiste à créer un renouvellement par déplacement de la masse d'air dans un lieu clos. Elle permet de renouveler l air dans les lieux où l'oxygène risque de manquer ou des polluants ou autres substances indésirables risquent de s'accumuler. La ventilation peut se faire naturellement mais est généralement mécanisée. La ventilation mécanisée se présente sous différentes formes, doit respecter une réglementation précise Climatisation : La climatisation permet de contrôler, réguler et modifier des conditions climatiques, à des fins de confort ou pour des raisons techniques dans des lieux spécifiques. Le froid est généré artificiellement, en abaissant la température d'un local. Il existe plusieurs systèmes, différenciés par la taille l'installation et les températures de fonctionnement. C'est par l'application des lois de la thermodynamique à changement de phase que la climatisation fonctionne. On modifie la température et la pression d un fluide, pour le faire passer de l'état (liquide à gazeux), au cours d'un cycle qui se renouvelle. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 15
16 Figure 6: Schéma de fonctionnement des cassettes, un type d'équipement de la CVC Courants forts, courants faibles (CFO-CFA): De même que pour le chauffage, le courant électrique est acheminé à partir d une centrale de production vers un point d utilisation. Une installation électrique, dans un ouvrage donnée, comporte, selon son importance, un ou plusieurs tableaux de répartition, de protections et de commandes, à partir desquels l énergie électrique est distribuée. Les tableaux sont ensuite alimentés par des circuits de distribution (ou d alimentation), encore appelés circuits principaux, et les circuits d utilisation (ou circuits terminaux) en découlent. Les câblages électriques sont constitués de fils ou de câbles, posés tels quels ou sous une protection complémentaire : conduits ou profilés. Les conduits sont de section circulaire, accessibles seulement par leurs extrémités. Les profilés se distinguent en ce que les conducteurs sont accessibles sur toute la longueur, après enlèvement d un couvercle. Un cas particulier des profilés est celui des chemins de câbles (utilisés dans la CCV); ils servent de supports à des câbles, en général dans les zones nobles, en faux-plafonds accessibles, parfois en faux-planchers. Ils sont généralement métalliques et peuvent être munis de couvercles ou être ouverts. Figure 7: Exemple de chemins de câbles Sur un plan horizontal, les faux-plafonds des circulations sont prioritairement utilisés. Certains locaux néanmoins nécessitent la mise en place de faux-plancher, ou plancher technique. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 16
17 Aussi, suivant le type de bâtiment, le besoin en installations électriques et les règlementations en jeu diffèrent. Dans notre cas, on distingue le secteur tertiaire du logement. On y retrouve : les locaux accessibles au public, qui sont traités séparément de ceux qui ne le sont pas (circuits, éclairage, sécurité...) ; les locaux de service électrique, qui sont exclusivement affectés aux groupes électrogènes, aux postes de transformation et cellules haute tension, etc. Ils sont traités comme des «locaux à risques importants» ; les locaux présentant des risques d incendie, comme les chaufferies, les stockages de combustibles, les locaux de stockage d emballages et déchets, les grandes cuisines, offices, magasins de réserves, etc. On distingue ensuite le type d établissement. La CCV rentre dans plusieurs catégories : Salles de spectacles, de conférences, auditoriums, etc. Des systèmes de réglage de la lumière sont installés, distincts de ceux affectés aux scènes, estrades, plateaux, etc. Restaurants, débits de boisson. Deux points particuliers sont à relever : Les installations de cuisine (cuisson, ventilation) peuvent éventuellement fonctionner simultanément et à pleine puissance. L éclairage peut être à deux niveaux selon l heure d utilisation, élevé pendant les repas, réduit entre les services ou le soir. Salles d expositions. Il est essentiel qu elles soient adaptables aux œuvres et matériels exposés, qui varient tout au long de l année. Leur équipement comprend des éléments permanents et des éléments temporaires : les premiers peuvent se limiter à des distributions par rails, avec, le cas échéant, un éclairage général et de circulation ; les seconds peuvent comprendre des éclairages localisés ou encore des alimentations de puissances variables. Musées. La lumière et l éclairage sont des facteurs essentiels de la mise en valeur des œuvres. La CCV, par exemple, disposera d une scénographie originale, ayant des exigences particulières en matière d éclairage et de puissance à fournir. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 17
18 2.3. Le fonctionnement de la synthèse : La synthèse technique et architecturale est faite par une cellule de synthèse, qui joue un rôle bien cadré. On demande à la cellule de réaliser des plans de synthèse, qui sont le résultat de la compilation du fond de plan de synthèse et de la valeur ajoutée des plans d exécution des différentes entreprises. Définir au prélable les méthodes et procédures à respecter par tous les intervenants de la synthèse Etablir et mettre à jour les fonds de plans de synthèse, et assurer leur diffusion Générer les plans de synthèse provisoires en effectuant la compilation des plans d exécution des entreprises sur les fonds de plan de synthèse Récolter les plans d exécution des entreprises et la vérification de leur conformité graphique Rechercher les interférences Arbitrer les conflits Annoter et transmettre les remarques et les demandes de modification à effectuer par les entreprises sur leurs plans d exécution. Figure 8: Principe de Fonctionnement de la Synthèse Dans l ordre des choses, la synthèse travaille en premier sur des plans de réseaux. Ces plans de réseaux, rendent compte du véritable emplacement des réseaux des différents lots, ce qui permet de créer par la suite des plans de réservations, et enfin des plans de terminaux. On attendra généralement, pour les plans de réseaux complexes, que ceux-ci soient finalisés avant de produire leurs plans de réservations. Réseaux Réservations Terminaux La synthèse peut aussi établir des carnets des coupes, lorsqu il s agit de résoudre et de clarifier des conflits complexes. La synthèse des réseaux et des réservations entre dans le cadre de la synthèse technique, et la synthèse des terminaux dans le cadre de la synthèse architecturale. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 18
19 2.4. Le travail de synthèse : Le travail de synthèse commence tout d abord par la réalisation de fonds de plans. A ceuxlà seront ajoutés les plans des lots techniques par la suite Fonds de plans : Les fonds de plan (FDP) représentent la base sur laquelle sont reportés les plans nécessaires à la réalisation de la synthèse. Ils sont élaborés à l échelle 1/50 ème et sont obtenus par superposition : des plans architecte (vue en plan du plancher bas), qui proviennent des plans de marché ; Et des plans structure (vue en plan du plancher haut) qui proviennent des Plans d Exécution des Ouvrages (PEO) de l entreprise de gros-œuvre, et qui fournissent les renseignements sur les dimensions de poteaux, voiles et poutres et épaisseurs des dalles. Plan architecte (plan de marché) Plan de structure (dimensions des porteurs) Fond de plan La diffusion des PEO gros-œuvre est elle-même précédée par l accord de la maîtrise d œuvre, qui doit confirmer les principes de structure avancés par l entreprise. Les FDP ainsi constitués forment une base de travail, continuellement mise à jour, comportant les informations essentielles permettant aux entreprises la constitution de leur PEO. Ils peuvent être annotés et expurgés d entités jugées non nécessaires à l élaboration des plans d exécution et des plans de synthèse. Figure 9: Exemple de Fond de Plan, extrait de la Tore Tour du R+1 de la CCV SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 19
20 LE SEDI Chronologie de diffusion des plans : Le travail de synthèse se base sur une armoire à plans, qui est un outil primordial. Le Système d Echanges de Données Informatisées (SEDI) permet le partage des documents du projet par l ensemble des intervenants et aux différentes phases du projet (conception, exécution, synthèse). Ce système de collection des données présente plusieurs avantages : Vitesse de diffusion des informations Sécurité des données Structuration des informations contenues, ce qui incite au respect des règles communes. Le SEDI facilite donc la production des plans de synthèse des différents corps d'état. Il permet de collecter aussi bien les plans des lots techniques que les plans architecturaux ou de gros-œuvre, avec une structuration claire relatant la chronologie et l évolution de ces plans et autres documents relatifs. Ces documents, de formats différents (plans, notes de calcul, compte rendus, images, etc.) sont regroupés, classés et organisés dans la base de données. Les plans des différents niveaux (et pour les différents lots), sont disponibles à premier abord au dernier indice. En cliquant sur un plan donné, on peut remonter à l historique des indices de ce plan, ceux-ci étant conservés dans l armoire à plans. Ainsi, les différents intervenants, en fonction de leurs droits, peuvent accéder à la base partagée et déposent ou prennent des documents dans le SEDI. Toutefois, les données sont protégées et sauvegardées les accès des différents intervenants sont contrôlés. La mission de synthèse consiste à assurer la coordination spatiale des plans d exécution pour repérer et résoudre les conflits sur les plans en amont du chantier. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 20
21 Figure 10: Organisation de l'armoire à plans de la CCV SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 21
22 UN FONCTIONNEMENT EN 6 PHASES : Phase 1 La cellule de synthèse élabore les fonds de plans d exécution (FDP1) par groupe de zones et niveau, suivant la méthodologie définie. Les FDP sont transmis via le SEDI. Phase 2 Les entreprises établissent des plans préliminaires à partir des FDP de synthèse, où ils répartissent leurs réseaux en indiquant l implantation géographique et l encombrement, avec indication des différentes altimétries. Chaque entreprise se chargera de lister les éventuelles remarques et demandes à faire auprès de la MOE concernant les problèmes rencontrés lors de l élaboration des plans techniques sur la base des FDP. L entreprise de faux-plafond réalise à son tour les plans de calepinage du faux-plafond à partir des FDP, en prenant en compte les directives de l architecte. Phase 3 Les entreprises de gros-œuvre et de faux-plafond modifient leurs plans suivant les mises au point issues de la synthèse et des entreprises, et les transmettent à la cellule de synthèse. La cellule de synthèse se charge alors de mettre à jour le fond de plan en prenant en compte le faux-plafond. On aura alors un 2 ème fond de plan (FDP2). Phase 4 C est alors que le fond de plan (FDP2) sera transmis aux entreprises des lots techniques, qui s en servent comme plan de travail et apportent leurs calques. Chaque lot créera alors, pour chaque niveau, un plan de réseaux et de terminaux. Il veillera à n y faire paraître que sa valeur ajoutée. Il s agit du Plan d exécution des Ouvrages (PEO1). Ces plans seront alors transmis via le SEDI. La cellule de synthèse se chargera alors de vérifier la conformité du PEO1 à la méthodologie mise en place précédemment. Elle collecte les PEO1 des différentes entreprises et les superpose, pour une même zone et même niveau, sur le FDP. C est alors qu on obtient le plan de synthèse SYN1. La cellule de synthèse édite alors, sur papier et en couleurs, la compilation (provisoire) de tous les réseaux et des terminaux. Elle vérifie la cohérence, le respect des coupes et la prise en compte des remarques faites préalablement en présynthèse, et détecte les nouveaux conflits entre réseaux et équipements des différentes entreprises. Les remarques de la synthèse sont éditées à l endroit en question. Elles sont mises en avant en rouge, avec la désignation du lot concerné. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 22
23 Figure 11: Exemple de plan de synthèse de réseaux, Tour du R+1 Figure 12: Exemple de plan de synthèse de réservations, Tour du R+1 Figure 13: Extrait d'un plan de coupe de synthèse Ces conflits seront exposés lors des réunions, desquelles en ressortiront des plans prenant en compte les décisions qui seront prises. Ces plans seront diffusés par la suite sur le SEDI. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 23
24 A la suite de la réception des plans et coupes de synthèse, les entreprises en cause se chargeront de modifier leurs plans de réseaux et de terminaux. Elles pourront ajouter un calque de demandes de réservations. Les entreprises transmettront alors la deuxième version de leurs plans d exécution d ouvrages (PEO2) via le SEDI. La cellule de synthèse édite à nouveau les compilations des réseaux, ainsi que la compilation des réservations, sur un plan à part, et des terminaux. On aura alors une nouvelle version des plans de synthèse (SYN2). On itèrera les opérations citées ci-dessus jusqu à résolution de tous les conflits, au possible, et jusqu à ce qu il n y ait plus d observations sur les réseaux, les réservations et les terminaux. A la fin de cette phase, les PEO des corps d état concernés seront statués VSO (Visa Sans Observations) par rapport aux commentaires de synthèse, et les plans de synthèse signés par les différents partis. Ces plans seront retenus par le Gros-Œuvre pour établir le PEO définitif de coffrage. Une fois cette étape franchie, il ne peut y avoir de modification sur un PEO de synthèse ou d un corps d état. Toute modification de réservation par rapport au plan original validé doit faire l objet d une demande écrite de l entreprise concernée. S ensuit éventuellement une imputation financière du lot concerné. Phase 5 : Les entreprises diffuseront leurs derniers PEO (VSO) via le SEDI sous la forme de 2 fichiers : 1. Un PEOn complet (avec réseaux - réservations - terminaux) 2. Un PEOn qui ne comprendra que les calques réservations. Phase 6 : La cellule de synthèse collectera ces fichiers sur les derniers FDP, les superposera et diffusera alors trois types de plans : 1. Le plan de Synthèse Réseaux SYNn RES 2. Le plan de Synthèse Réservations SYNn RSV 3. Les plans de Synthèse Terminaux horizontaux (et trappes d accès aux équipements techniques) SYNn TEH et verticaux SYNn TEV SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 24
25 1 Réalisation des fonds de plans (FDP1) Transmission via SEDI 2 Etablissement des plans préliminaires des entreprises (sur la base des FDP1) Retour auprès de la MOE des problèmes rencontrés 3 Modification des plans de Gros-Oeuvre et de faux-plafond Mise à jour et trasmission du fond de plan (FDP2), avec prise en compte du faux-plafond 4 Création des plans de réseaux des lots techniques, Plan d'execution des Ouvrages (PEO1) Etablissement du plan de synthèse SYN1 : superposition des différents PEO1, vérification de leur conformité et détection des conflits Modification des plans des entreprises en fonction des plans de synthèse, transmission du PEO2 Itération des opérations précédentes jusqu'à résolution de tous les conflits sur les plans de réseaux et de réservations Etablissement des plans de coffrage de gros-oeuvre à partir des plans de réservations finaux 5 Diffusion des derniers PEO par les entreprises 6 Diffusion des plans de synthèse finaux des réseaux, des réservations et des terminaux SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 25
26 Plan Architecte Cellule de Synthèse PEO Gros-Œuvre Fond de plan d Exécution FDP1 Entreprise PEO Faux-plafond PEO1 Cellule de Synthèse Fond de plan d Exécution FDP2 SYN1 Entreprise PEOn-RES PEOn-RSV Cellule de Synthèse SYNn-RES SYNn-TEH et TEV SYNn-RSV Entreprise Gros-Œuvre PEO final PEO final Maîtrise d œuvre Figure 14 : Schéma du fonctionnement de la synthèse SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 26
27 Retour sur faisabilité Gros-Œuvre L entreprise de Gros Œuvre récupèrera le fichier SYNn-RSV pour établir le PEO de coffrage et de ferraillage avec réservations. Pour l établissement de ces plans, une autre procédure est à suivre. Les entreprises techniques établissent des demandes de réservations au préalable sur un fichier unique. Ces demandes sont ensuite compilées par la synthèse qui établit des plans de réservations communs à toutes les entreprises. Elle vérifie ensuite avec l entreprise de gros-œuvre la compatibilité de toutes les réservations représentées sur les compilations faites à partir des demandes des entreprises techniques. Le lot Gros-Œuvre étudie par la suite la faisabilité de toutes les réservations présentes sur la compilation de synthèse, et réalise son plan de coffrage (COF). Le plan de COF qui en résulte est présenté aux entreprises par le Gros-Œuvre, puis validé et signé par les entreprises s il est conforme aux réservations demandées par les entreprises. Ce plan-là est considéré comme étant le plan final de coffrage, dont l original est gardé par la cellule de synthèse et une copie est remise aux lots techniques, à l OPC et au maitre d œuvre. Toute modification de réservation par rapport au plan COF devra faire l objet d une demande écrite de l entreprise concernée et d une procédure d imputation des conséquences financières induites. Demande de réservations Selon charte graphique Les entreprises La synthèse Compilation des plans Vérification de la compatibilité Etude de faisabilité des réservations Réalisation du plan de coffrage COF Le Gros Oeuvre Plans COF Présentés aux entreprises Validés, signés et distribués Figure 15 : Procédure de validation des plans de coffrage Une fois passée cette étape, il ne peut y avoir de modification sur un PEOn de synthèse et un PEO d un corps d état autre. Le PEO (PEO final) devra être identique au PEOn (dernier PEO réalisé en date), complété par des calques précisant les équipements manquants. Si exceptionnellement, une entreprise était dans l obligation d apporter une modification entre le PEOn et le PEO d une zone donnée, elle doit le faire avec l accord de la maîtrise d œuvre. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 27
28 Réunions de synthèse Lors des réunions de synthèse, on expose les conflits rencontrés, au niveau du placement des différents réseaux, réservations et terminaux. Celles-ci suivent généralement un rythme hebdomadaire. Ces réunions confronteront les représentants de la cellule de synthèse, la maitrise d œuvre (bureau d études et architectes éventuellement) et les lots concernés (Gros-Œuvre et lots techniques). La cellule de synthèse y expose des propositions de solutions envisageables aux conflits, qui seront acceptées ou pas par les différents partis. Lorsqu une solution à l amiable ne peut être envisagée par les entreprises, ou si la cellule de synthèse ne peut proposer de solution pour un conflit donné, le dernier mot revient à la maitrise d œuvre qui tranchera. A la suite de la réunion, la cellule de synthèse confirme les décisions prises et reporte ces remarques sur des calques propres à la synthèse et à chaque lot. Des coupes aussi pourront être réalisées afin de clarifier certaines décisions. Ces plans seront diffusés sur SEDI Délais et responsabilités : Le travail de synthèse doit respecter un enchainement précis, et donc demande l établissement d un planning rigoureux et le respect de ces délais par les lots impliqués. Le calendrier détaillé des études et des diffusions de plans est établi préalablement par l OPC et la cellule de synthèse, et mis au point en accord avec les entreprises dès le début des études. Il contient les dates limites pour la remise des documents nécessaires. Les plans d'exécution des entreprises doivent être élaborés de concert avec les plans de synthèse. Les plans d'exécution, établis en tenant compte des demandes de la synthèse, doivent recevoir l accord de la maîtrise d'œuvre en temps voulu. La cellule de synthèse ne peut en effet prendre en compte les PEO des entreprises qu après validation des documents par la maitrise d œuvre. Cette dernière doit vérifier, en réunion de synthèse, que les documents sont bien conformes au dossier marché. Par ailleurs, les plans de synthèse ne peuvent aucunement se substituer aux plans d'exécution. Il faut souligner que la cellule de synthèse ne peut être tenue responsable pour des erreurs ou omissions commises par les entrepreneurs ou la maîtrise d œuvre. Elle ne peut prendre de décisions concernant les différentes implantations, elle se contente de proposer des alternatives. Celle-ci joue simplement le rôle d intermédiaire. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 28
29 2.5. Méthodologie et charte graphique : La cellule de synthèse établit une charte graphique pour assurer la production de plans compatibles par les différents intervenants. Pour le bon fonctionnement de la synthèse, cette charte doit être suivie par l ensemble des lots. Ci-après, les points mentionnés par la charte d I-TECH 3D et généralement par une cellule de synthèse : Organisation des fichiers : Les plans, en 2D, sont généralement conçus avec AutoCAD. Il est tenu compte de la version du logiciel sous laquelle le plan est enregistré, généralement AutoCAD 2007 pour pouvoir en garantir la lecture pour tout utilisateur du logiciel. Les fichiers ne doivent contenir que la valeur ajoutée par l émetteur. Toutes les données techniques se trouvent dans l espace objet. Dans l espace papier se trouvent : le cadre, le cartouche, les annotations, les légendes, et les fenêtres des différentes zones Systèmes de coordonnées et point de base : Le repère (x,y) doit figurer dans l espace objet. Le point de base est le point d origine (0,0,0) du système de coordonnées général, et est identique à toutes les zones. Toutes les créations, insertions de blocs et assemblages de documents sont réalisés suivant le système de coordonnées général. L envoi du document se fait toujours en SCU général. Le point d origine est positionné par l architecte, et chaque intervenant se doit d utiliser cette origine Fichiers en référence externe : La commande XREF permet la visualisation d un document d un autre émetteur en référence externe, sur le fichier ouvert. Ceci est rendu possible justement grâce aux points cités précédemment qui permettent la superposition des 2 fichiers en système de coordonnées général, au point (0, 0, 0) et avec des facteurs d échelle X, Y et Z égaux à 1. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 29
30 Normes graphiques : On fixe l unité utilisée, on choisit généralement le centimètre (cm). Les angles sont en degrés, positifs en sens trigonométrique et à partir d un angle 0 selon l axe des X en systèmes de coordonnées générales Couleurs : Les caractéristiques de couleurs sont attribuées exclusivement aux calques : les entités portent la couleur du calque et n ont pas de couleur forcée. Chaque lot se voit attribuer une couleur propre, et la codification couleur apparait dans le cartouche de chaque plan de synthèse. Exemple : Calques : La dénomination des calques doit elle aussi suivre certaines règles. Les noms des calques doivent début par le numéro du lot. Les calques de réseaux commencent, après le n du lot, par RES, les réservations par RSV, les terminaux bas par TEB, les terminaux hauts par TEH et les terminaux verticaux par TEV. A chaque calque sont attribués une couleur et un type de ligne. Pour un élément donné, les textes, cotes, repères de locaux, axes et hachures sont placés sur des calques distincts. Par exemple, pour un tracé de courant électrique faible on a 3 calques différents : 04A_RES_CFO : contenant la délimitation des tracés des réseaux de câbles 04A_RES_CFO_HAC : contenant les hachures 04A_RES_CFO_TXT : contenant les informations écrites SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 30
31 Réservations : La cellule de synthèse met en place une représentation précise des réservations. Deux types de réservations sont possibles : La traversée de plancher La traversée d'un voile, d une poutre, d'une maçonnerie ou d une cloison Il n y a pas de numéro imposé par lot, le nom du lot figure déjà dans l étiquette. Ces numéros sont réinitialisés pour chaque niveau et chaque groupe de zone. Les cotes des réservations dans l étiquette sont données en cm. Toutefois, certains renseignements doivent apparaître : o le dessin de la réservation en respectant la symbolique o la cotation complète (altimétrie comprise) o une case reprenant les informations de cotation et incluant le lot concerné (étiquette). o la cotation de toutes les réservations par rapport aux axes du projet. D'autre part, il est nécessaire de placer ces éléments dans trois calques bien distincts, suivant le schéma évoqué précédemment : LOT_RSV_DES pour le dessin Exemple : 2B_RSV_DES LOT_RSV_COT pour la cotation Exemple : 2B_RSV_COT LOT_RSV_TXT pour la case de renseignements Exemple : 2B_RSV_TXT Cette représentation et cette appellation des calques doivent être respectées par toutes les entreprises. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 31
32 Modifications et enregistrement Les modifications apportées aux documents diffusés sont localisées par un «nuage de révision», dans l espace objet, situé sur un calque distinct des autres. Lors de l enregistrement d un document, on veillera à le sauvegarder en système de coordonnées général, avec le calque 0 vide, libéré, actif, et déverrouillé. Tous les calques doivent être libérés et activés. Le fichier doit être purgé et contrôlé sans erreur avant transmission. Il ne doit pas comporter de référence externe attachée Codification des documents : Le nom lu dans le cartouche de chaque document doit être conforme à la codification de l affaire (cf. annexe). Celle-ci doit faire apparaître : La phase (ex : PRO, DCE, SYN, EXE, etc.) L émetteur Le lot (ex: ARC, SYN, 01A, 04B, etc.) Le type de documents (ex : RES, COU, DET, FDP, etc.) Le niveau La zone Le numéro (qui fait référence à la zone et au niveau) L indice Le titre du document apparait alors comme suit : / / Phase / / Emetteur / / Lot / / Type / Niveau / / Zone / / / Numéro Indice Par exemple, le premier plan de synthèse des réseaux de la zone tour du 1 er étage se note comme suit : SYN-ITE-SYN-RES-01-TT-1100-A SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 32
33 3. La Cité des Civilisations du Vin de Bordeaux La cité des civilisations du vin est un projet entreprit par la mairie de la ville de Bordeaux. Ce projet rentre dans le cadre d une politique de travaux visant à promouvoir la ville et raviver son image Le projet : Figure 16: Localisation de la Cité des civilisations du vin dans Bordeaux La cité des civilisations du vin se distingue à premier abord par son architecture emblématique : «le bâtiment ne ressemble à aucune forme connue parce que c est évocation. Pas celle du vin, mais de l âme du vin, entre le fleuve et la ville», expliquent les architectes de l agence X-TU qui a remporté le concours de maitrise d œuvre. Située sur les bords de la Garonne, la CCV culminera à 55 mètres au-dessus de la ville de Bordeaux. Elle aura une surface totale de m², dont 3500 m² de parcours permanent et 750 m² d espace d expositions temporaires. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 33
34 Figure 17: Maquette de la Cite des Civilisations du Vin La construction de la CCV fait l objet d une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). L enveloppe extérieure sera constituée d une ombrière mixant verre et aluminium, et sera portée par une charpente en bois lamellé collé posée sur la structure béton. Cette cité du vin sera implantée sur un site qui appartenait au grand Port Maritime de Bordeaux. Autour, l ancienne friche industrielle sera transformée en nouvel éco-quartier résidentiel. La CCV bénéficiera d un accès multimodal : elle sera accessible en tram, en bus, en vélo, à pied, en voiture ou même à travers des navettes fluviales. Elle s inscrit également dans la politique de développement touristique de la ville, notamment «l œnotourisme». Les objectifs de la Cité des civilisations du vin, en quelques chiffres : visiteurs attendus par an ; Ouvert 365 jours par an ; Un parcours permanent en 8 langues ; 40 millions d euros générés par an ; 750 emplois durables créés. Ce bâtiment bénéficiera également d une scénographie innovante. Chaque visiteur se verra fournir une mini-tablette tactile, qui lui transmettra le multimédia dans sa propre langue. Le parcours permanent est constitué de 23 modules thématiques, et leur enchainement est représenté de sorte à rappeler le mouvement fluide et circulaire du vin qui tourne dans un verre. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 34
35 Figure 18 : Le parcours permanent en image de synthèse (scénographie) La CCV accueillera également 2 grandes expositions temporaires par an, et sera équipée d un auditorium de 250 places et d un salon de lecture-médiathèque. Elle disposera de 6 salles, spécialement équipées pour organiser des ateliers d initiation et de dégustation pour les adultes et des ateliers ludiques et pédagogiques pour les scolaires et familles. Elle disposera notamment d un espace poly-sensoriel, unique en France. La CCV dispose d une tour qui s élève sur 9 étages, avec un étage en mezzanine (R+1.5). Lors des phases d étude et d exécution, l ouvrage est aussi découpé en 5 zones (ou tores) : Tore Ouest (TO) Tore Est (TE) Tore Tour(TT) Tore Sud (TS) Tore Butte SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 35
36 Figure 19: Découpage de la CCV 3.2. Le financement et les acteurs du projet : Ce projet est structurant pour le territoire et son économie. Son financement est essentiellement assuré par des financeurs publics, qui apportent 77% du montant total de l investissement qui est de 63 millions d euros HT, et qui sont : La Ville de Bordeaux, maitre d ouvrage (26%) ; L Union Européenne via le FEDER (Fonds européen de développement économique et régional) (25%) ; La Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) (18%) ; Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) (11%) ; L Etat (8%) ; La Chambre de commerce et d industrie de Bordeaux (1%). Les 23 % restants, financés par le secteur privé, sont recueillis par un fond de dotation mis en place par la ville de Bordeaux. Ce mécénat privé est constitué par 54 contributeurs. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 36
37 LES ETAPES LES ACTEURS LES FINANCEURS Préfiguration Association de préfiguration de la Cité des civilisations du vin Membres fondateurs : Ville de Bordeaux, CUB, CIVB, CCIB, Région Aquitaine Construction Aménagement Ville de Bordeaux Maitre d ouvrage Co-financeurs publics et institutionnels: UE (FEDER), Etat, Région Aquitaine, CUB, Ville de Bordeaux, CIVB, CCIB Fonds de dotation et Fondation américaine Donateurs privés Exploitation Développement Pré ouverture 2016 Année d ouverture Ville de Bordeaux Propriétaire Mise à disposition gratuite 85% des surfaces Location 15% des surfaces Fondation reconnue d utilité publique Objet : valorisation et transmission du vin, patrimoine culturel Redevance Exploitants indépendants Membres fondateurs Donateurs privés Subventions publiques Recettes propres Subventions publiques Recettes propres Figure 20 : Montage juridique et financier de la CCV SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 37
38 Figure 21: Position de la CCV dans Bordeaux La maitrise d œuvre est assurée par le cabinet d architecte X-TU, avec l appui d un bureau d études techniques et économiques, SNC Lavalin. La scénographie est faite par Casson Mann, une agence anglaise à la renommée internationale. La partie gros-œuvre est assurée par GTM Bâtiment Aquitaine, avec comme bureau d études SIDF (tout 2 affiliés à VINCI Construction). SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 38
39 4. La Synthèse de la CCV : 4.1. Le travail de synthèse : Quelques données concernant la mission d I-TECH3D sur projet de la construction de la cité des civilisations du vin : Mission : synthèse TCE 2D, synthèse architecturale 2D (et 3D éventuellement) ; Chiffre d affaire : euros ; Nom du Client : M. Montaru, directeur de projets Entité : GTM Bâtiment Aquitaine Les principaux lots apparaissant dans les plans de synthèse, jusqu à présent, sont : Architecte (X-Tu) Gros-Œuvre (GTM) Électricité (Cofely INEO) CVC et Plomberie (Hervé thermique) Étanchéité et couverture (SMAC) Et au niveau des fondations : o Les Voiries et Réseaux Divers (Eiffage Travaux Publics) o La géothermie (Mixener) Les lots non représentés ne sont pas encore attribués, ou ne sont pas nécessaires à l accomplissement de la synthèse. Ainsi, sur ce chantier, la cellule de synthèse accomplit les taches suivantes : Production des plans de synthèse o De réseaux o De réservations o De terminaux Hauts Bas et verticaux Suivi de diffusion des plans d exécution des différents lots SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 39
40 Figure 22: Organigramme du Déroulement du travail de synthèse sur la CCV Durant mon PFE, j ai pu activement participer à la réalisation de la synthèse technique de la CCV. Dans un premier temps, j ai eu un temps d observation et d adaptation durant lesquels j ai pu comprendre le fonctionnement de la synthèse et son positionnement par rapport aux autres lots, et pris connaissance des différents documents relatifs au chantier. Ensuite, j ai assuré la mise à jour des plans de réseaux et de réservations en fonction de la diffusion des plans des lots techniques. Parallèlement, j ai pu analyser de façon critique les commentaires de synthèse et y participer, afin d avoir une meilleure compréhension de leur établissement. Dans une troisième phase, j ai été amenée à établir des plans de synthèse commentés, vérifiés et complétés avant envoi. Le suivi de diffusion des plans ne relève habituellement pas du travail de la synthèse. Cependant, compte tenu des retards perçus à différents niveaux, il était nécessaire de faire un tel suivi afin de justifier le retard pris par la synthèse par rapport au planning initial. J ai ainsi tenu à jour le suivi des diffusions des différents plans par les différents lots (cf. exemple en annexe). J ai ainsi remarqué que le schéma de fonctionnement de la synthèse n était pas acquis par l ensemble des intervenants, certains lots diffusant jusque 3 indices en une même semaine. Par ailleurs, des plans non conformes à la charte établie par la synthèse sont régulièrement diffusés par les différents lots. Dans le cas où les divergences sont minimes, celles-ci peuvent être arrangées par la cellule de synthèse. Dans le cas où celles-ci sont flagrantes, des fiches de SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 40
41 contrôle sont établies par la cellule et transmise à la maitrise d œuvre et/ou au mandataire, émettant le refus d un tel document et les raisons de ce refus. Ce projet est particulier par rapport à un projet de bâtiment classique. Hormis l architecture spécifique de l ouvrage, qui demandait plus de réflexion aux lots techniques, il n y a pas réellement d entreprise mandataire sur le chantier de la CCV. Les entreprises fonctionnent sur le modèle d un groupement conjoint, chacun des prestataires membres du groupement s'engageant à exécuter le lot qui lui est attribué dans le marché. Cette organisation a généralement pour inconvénient de ne pas avoir de mandataire ou d entreprise pilote pour trancher lors d un désaccord confrontant plus d un lot. Plusieurs différences avec le fonctionnement conventionnel d une cellule de synthèse apparaissent aussi sur ce chantier. Tout d abord, la cellule de synthèse est mandatée par l entreprise de Gros-Œuvre, GTM bâtiment Aquitaine, et non par la maîtrise d œuvre. Celle-ci s est cependant chargée de rédiger le cahier des charges de la cellule de synthèse, il constitue le volume 4 du CCTC. Par ailleurs, la synthèse de ce projet se fait pendant la phase chantier. En effet, la CCV est en cours de construction au moment même où nous en faisons la synthèse. Les réunions de synthèse : Les réunions de synthèse ont lieu chaque semaine, le Mardi après-midi. Celles-ci sont animées par la direction de synthèse, à savoir le bureau d études de la maitrise d œuvre, et la cellule de synthèse. Le gros-œuvre (mandataire de la synthèse) et les lots techniques en rapport avec la synthèse y sont généralement représentés, à savoir : Gros-Œuvre (1 représentant, à savoir le directeur de travaux) Électricité (1 à 2 représentants) CVC et Plomberie (2 représentants) Étanchéité (1 représentant) L OPC y assiste occasionnellement, particulièrement lorsque les délais sont serrés où quand il y a des litiges à ce sujet. La maitrise d œuvre se charge de la rédaction des compterendu. La cellule de synthèse explicite alors les conflits et interférences rencontrés sur les plans dont il est question dans l ordre du jour. Lorsqu il s agit de conflits complexes, ces réunions permettent de prendre tous les lots à parti, et permettent alors de trouver une solution en changeant la disposition générale ou en requérant une concession de la part d un des lots. Il est important de noter que la synthèse est bien là pour proposer, et ne peut en aucun cas imposer un choix ou remettre en cause une décision prise par les autres lots. Mais elle doit SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 41
42 tout de même proposer des alternatives, et ne pas se contenter de pointer les zones problématiques L évolution du chantier par rapport à la synthèse : Le planning de diffusion des plans de synthèse est fixé par l OPC (IM Projet). A mon arrivée, on préparait le coulage de la dalle inférieure du rez-de-chaussée. Le planning établi par l OPC établissant le planning détaillé des études de synthèse, prend fin début Juillet. Les mois suivant mon arrivée, nous avions cumulé un certain retard. Le travail de synthèse a de particulier sur ce chantier que les lots techniques ont été nommés tardivement, ce qui implique une diffusion tardive des plans des lots techniques. Cela s est directement répercuté sur les travaux en cours. L évolution du chantier fut quelque peu problématique à un certain stade, compte tenu : De la nomination tardive des lots techniques ; Du planning serré poussant : o l entreprise de gros-œuvre à produire sa structure en béton armé rapidement o et donc la cellule de synthèse à établir des plans de synthèse bien que les plans des lots techniques ne soient pas tout à fait au point. Aujourd hui, on a entamé le coulage de l étage en mezzanine (R+1.5) et le premier étage est bien avancé. Les plans de réservations de cet étage n ont fait l objet que d un tour de synthèse (contre 3 en théorie), pour des raisons de respect des délais par l entreprise de grosœuvre (qui est mandataire de la cellule de synthèse). Ces plans sont donc signés, et considérés comme finalisés par le gros-œuvre. Mais cela engendre des complications. Certains lots ont modifié leurs plans de réservations, suite à des omissions ou nouveaux calculs. Il en résulte qu il manque des réservations dans certains voiles et poutres. Il s agira alors soit de : Faire un percement dans la poutre ou la reprendre entièrement (revérifier et/ou redimensionner la poutre) : concession du gros-œuvre Trouver un autre moyen de faire passer la gaine, un autre chemin : concession du lot technique SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 42
43 Un autre exemple de conflit, soulevé en réunion de synthèse, concernait le plan de réseaux du R+3 : Pour le plan de réservations, fait après un tour de synthèse des réseaux : o Retard sur les plans PLB (plomberie) car la personne en charge était en congé o Une fois le plan PLB diffusé, plusieurs soucis apparaissent : Synthèse interne non faite (plomberie et CVC sont gérées par la même société, qui se doit de faire une synthèse interne préalable) ; Incohérences entre les plans de réseaux et de réservations (arases inférieures différentes pour un réseau donné et la réservation qui lui est associée) Les commentaires de synthèse émis au tour précédents pour les réseaux, notamment des changements de parcours, ne sont pas pris en compte. Cela a eu pour conséquence la création de quelques tensions, certes rapidement surmontées, mais surtout un retard et un décalage (retard aussi d un deuxième tour de synthèse pour les réseaux de ce niveau). Le retard qui avait été pris auparavant a toutefois vite été rattrapé. D un côté, les premiers niveaux étaient les plus complexes à analyser, le bâtiment est constitué exclusivement de la tour à partir du R+3. Ainsi, par la suite, on travaille sur 2 à 3 niveaux en parallèle, étant donné qu un niveau n est représenté que par une zone. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 43
44 5. Quelle évolution pour la synthèse? Comme vu précédemment, la synthèse se trouve confrontée régulièrement à des litiges ou mécompréhensions. Cela n est pas spécifique au chantier de la CCV mais se rencontre souvent, dans des projets d une telle envergure. Il convient notamment de les expliciter afin de pouvoir proposer des pistes de solutions Difficultés avec la synthèse 2D: Un des problèmes auxquels fait face I-TECH3D aujourd hui est le manque de reconnaissance de la synthèse par les différents acteurs d un projet de construction. Celle-ci n est généralement requise que pour des projets de grande envergure. Elle est peu connue ou mal connue par l ensemble des acteurs du BTP. Par ailleurs, elle n est pas tout à fait formalisée et fait l objet de certaines confusions. Il reste certains points qui peinent à rentrer dans l esprit collectif : Où se situe la frontière entre le travail des lots techniques et celui de la synthèse? A quel niveau la synthèse peut-elle intervenir dans la modification des plans? Quelle est sa responsabilité dans l établissement des plans d exécution? La réponse à ces différents points est normalement clarifiée dans la notice méthodologique et la charte graphique diffusées par la cellule à l ensemble des lots avec lesquels elle interagit pour un projet donné. Celles-ci ne sont cependant pas toujours suivies, impliquant un travail supplémentaire pour la synthèse et/ou un retard dans les plannings. De même, un problème que j ai pu remarquer personnellement est le manque de communication. L exemple le plus fréquent est celui de la modification d un plan d exécution d un lot technique pour un étage donné après avoir effectué le tour de synthèse. Le bureau d études du gros-œuvre est alors en train de dimensionner la structure béton et de réaliser le plan de coffrage de cet étage, sans prendre en compte les dernières modifications émises par le lot technique mentionné. Cela ressort alors en réunion, et l on remarque que les différents acteurs ont une différente vision de la démarche à entreprendre lors d un tel évènement. Par exemple, le lot technique pense que c est à la synthèse qu il revient de transmettre son plan au gros-œuvre et vice-versa, parallèlement le bureau d études de gros-œuvre émet d autres exigences sur démarche à suivre. Cela montre que le fonctionnement du processus de synthèse n est pas acquis par tous, et montre les dysfonctionnements auxquels on peut être confrontés sur le chantier si les règles ne sont pas clairement exposées et intégrées dès le départ. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 44
45 5.2. Quelles solutions pour la synthèse? Un guide règlementaire : Dans le cadre de mon PFE, il m est demandé de rédiger un guide ou protocole de synthèse clarifiant les démarches à suivre. Pour cela j ai pu avoir accès à la base de données réglementaire de Vinci Construction, et donc à différentes normes et DTU (documents techniques unifiés), via la plateforme I-REEF. De cette recherche sont ressortis 6 DTU en particulier, pour les réseaux de circulation des fluides (CVC et plomberie) (cf. annexe). Les DTU (documents techniques unifiés) sont établis par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et sont rédigés par l ensemble des professionnels du bâtiment (fabricants, installateurs, bureaux de contrôle) et le CSTB. Ces tableaux synthétisent certaines mesures à respecter lors d un travail de synthèse. Ils ne sont toutefois pas exhaustifs, et il faut se référer à la norme citée pour plus de détails (en fonction du type de matériaux). J ai aussi pu établir par la suite une liste représentative des commentaires récurrents dans les plans de synthèse Un tableau d avancement récapitulatif des conflits Un autre projet que j ai pu entrevoir durant mon PFE est celui de la réhabilitation d un immeuble de bureaux, PERI XV. Cet ensemble de 3 bâtiments, détenu par Bouygues Immobilier, doit subir une lourde rénovation énergétique, destinée à le mettre à la norme BBC (bâtiment basse consommation) voire HQE (haute qualité environnementale). Les travaux seront supervisés par SICRA, filiale de VINCI et mandataire d I-TECH3D sur cette affaire. La rénovation du bâtiment datant de 1990 comporte une surélévation d un niveau (R+6 à R+7) et une mise aux normes répondant à des certifications exigeantes. La synthèse de ce projet se révèle être complexe. D une part, il s agit de la remise aux normes d un bâtiment existant relativement ancien. Il faut donc faire avec des dimensions imposées et très souvent contraignantes. Par exemple, à la différence de la CCV, on a un plenum limité qui permet rarement la superposition de réseaux différents. D autre part, on remarque à nouveau ce problème de communication entre les différents intervenants qui retarde la compréhension des différents conflits et leur résolution. A cette fin, nous avons réalisé un tableau mettant en avant tous les conflits perceptibles dans les plans de synthèse, afin de les expliciter et faire le suivi de leur résolution. (cf. annexe) SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 45
46 Ce tableau, exposé lors des réunions, permet d exposer clairement les conflits en jeu et leur évolution, les plans étant très denses en termes d installations (réseaux) et commentaires La synthèse en 3D : I-TECH3D a déjà eu à faire de la synthèse en 3D, notamment sur le chantier de la canopée des halles à Paris. La synthèse 3D s opère sur un mode tout à fait diffèrent de celui de la synthèse en 2D. On travaille sur une maquette numérique de l ouvrage, faite dorénavant à partir du BIM (Building Information Modeling). Le BIM est une maquette numérique améliorée, donnant une vision complète d un bâtiment donné, idéalement sur tous les points de vue. Le BIM fait travailler les différents acteurs d un projet de bâtiment ensemble, afin de repenser et d optimiser le processus de construction. La 3D n est plus alors une étape supplémentaire mais fait partie intégrante de la conception. Le BIM fait intervenir la notion d interopérabilité, qui désigne la capacité d un système ou d un produit à travailler avec d autres systèmes ou produits, sans effort ou intervention particulière de la part de l utilisateur. Les différents logiciels en jeu sont alors compatibles et peuvent interagir, en établissant un format d échanges commun. Ainsi, les CET et architectes peuvent se servir des informations les uns des autres sans difficulté. On peut alors avoir sur une même maquette les formes et l ensemble des caractéristiques des différents objets constituant l ouvrage, et en suivre l évolution tout au long du cycle de programmation et selon différents points de vue. La maquette numérique se construit au fur et à mesure du projet, en suivant l évolution des informations et leur apparition. Elle permet de constater l avancement et les modifications de ce dernier. Toute modification apportée au projet est appliquée à l ensemble des éléments constituant la maquette (nomenclatures, coupes, plans, rendus ). Elle est partagée par les différentes parties prenantes du projet de construction. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 46
47 Figure 23: Schéma des principales composantes du BIM Les avantages visibles de ce mode d opération : Gain de temps : L échange de données entre les différents logiciels ne se fait plus manuellement, par envoi d s ou avec les armoires à plan. De plus les différents acteurs d un projet n ont plus à traduire manuellement des données d un format à un autre pour interagir. Les problèmes de retard dans la synthèse sont réduits. Réduction des coûts : Le gain de temps influe directement sur la réduction des pertes. Une qualité améliorée : l absence de ressaisies implique la diminution des pertes et des altérations de données. En parallèle, les différents corps de métiers sont coordonnés de façon permanente, ce qui améliore de façon notable la synthèse technique. La communication avec les différents corps d état est améliorée. Réduction de la consommation énergétique : La consommation énergétique d un bâtiment dépend des choix faits dès sa conception et les premières phases du projet. En regroupant toutes les informations nécessaires, il devient facile d établir le diagnostic de performance énergétique (DPE) et d optimiser alors l ouvrage en fonction de ces critères, en amont. Le BIM rentre alors dans une logique de développement durable. Evolution, ergonomie : L utilisation du BIM permet de jongler avec de nombreuses données et à l aide de différents logiciels, grâce la compatibilité des formats. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 47
48 La Synthèse dans le BIM : La synthèse se fait de façon plus évidente dans le cadre du BIM, en ce qu un conflit peut être arrangé avant même son apparition. La synthèse d un plan 2D requiert la compilation de différents plans, l étude minutieuse du cheminement des réseaux et le cas échéant la réalisation de plans de coupe afin d expliciter les solutions proposées. Figure 24: Exemple de conflit en 3D Ici les poutres métalliques transpercent l'étanchéité (en vert) Un plan en 3D permet tout d abord une lecture claire et sans confusion, et offre directement un positionnement géométrique clair à la première approche. Dans ce cadre, le BIM permet : A chaque lot de faire une première synthèse interne, la lecture de plan étant plus simple et limpide. De même, la communication entre les différents lots sera simplifiée et les confusions et mécompréhensions seront évitées ; Une automatisation de la détection des interférences, chaque élément de la construction étant représenté comme un objet à part entière et non plus comme un assemblage de lignes et/ou de surfaces ; De générer toutes les coupes nécessaires à la compréhension d un conflit, sans efforts supplémentaires. Le travail de synthèse est alors simplifié et plus rapide. La seule contrainte est de faire un plan en 3D, ce qui prend certes plus de temps et plus d investissement que de faire un plan en 2D, en amont. Cette pratique tendra cependant à se généraliser avec la démocratisation du BIM. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 48
49 CONCLUSION La synthèse de la cité des civilisations du vin se déroule globalement comme prévu, mis à part quelques imprévus et un léger retard rattrapé par la suite. Les corps d état techniques sont généralement réceptifs aux remarques émises par la cellule de synthèse, et en cas de désaccord, ceux-ci se réunissent dans la semaine avec la maitrise d œuvre pour remédier aux conflits. Au cours de mon PFE, j ai pu assister et participer à la réalisation de la synthèse technique, des réseaux et réservations, du R+1 au R+7, et à la validation et signature des plans de coffrage du RDC au R+3 par l ensemble des lots. La synthèse des terminaux se faisant en dernier lieu, et le lot faux-plafond n étant pas encore décerné, j aurais assisté à une synthèse de terminaux, à la fin de mon PFE. Celle-ci se base sur un calepinage architecte, et risque de subir des modifications avec la nomination de l entreprise de faux-plafond. Les architectes sont bien plus présents sur cette phase de la synthèse. Le chantier de la cité des civilisations du vin avance dans les temps, et devrait être livré au printemps La cellule de synthèse devrait finir sa mission en Juillet Quelques désagréments apparaissent sur ce projet avec la nomination tardive des corps d état techniques, étant donné qu on est sur un marché public. Mais le projet dans l ensemble se déroule de façon satisfaisante. Ce PFE m aura permis d avoir une meilleure compréhension des rôles des différents intervenants sur un chantier de bâtiment, et notamment d avoir une première approche sur le fonctionnement des lots plomberie, CVC et CFO-CFA. J ai aussi pu découvrir la synthèse, qui est un aspect de l exécution d un projet de bâtiment et qui m était jusque-là inconnu. Bien que la synthèse ne soit pas une pratique très courante, elle se répandra certainement à l avenir avec la nécessité d optimisation du temps et des moyens dans les travaux, et avec l avènement de projets de plus en plus complexes et une règlementation toujours plus soucieuse en termes de qualité. SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 49
50 GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS : CCV : Cité des Civilisations du Vin PLB : Plomberie CVC : Chauffage, Climatisation, Ventilation CFO-CFA : Courants Forts Courants Faibles PEO : Plan d Exécution des Ouvrages DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination SEDI : Système d Echanges de Documents Informatisés CCTC : Cahier des Clauses Techniques Communes MOE : Maîtrise d Œuvre FDP : Fond De Plan DCE : Dossier de Consultation des Entreprises PRO : Dossier Projet EXE : Exécution FP : Faux-plafond RES : Réseaux TEH : Terminaux Horizontaux TEV : Terminaux Verticaux SYN : Synthèse MOA : Maîtrise d Ouvrage BET : Bureau d Etudes Techniques RSV : Réservations G-O : Gros Œuvre COF : Coffrage BPE : Bon Pour Exécution SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 50
51 Table des illustrations Figure 1: Organisation du groupe VINCI... 6 Figure 2: Logo de VINCI Construction... 6 Figure 3: Logo I-TECH3D... 7 Figure 4: Relations entre le maître d ouvrage et la maitrise d'œuvre Figure 5: Réseau ramifié (gauche) et réseau maillé (droite) Figure 6: Schéma de fonctionnement des cassettes, un type d'équipement de la CVC Figure 7: Exemple de chemins de câbles Figure 8: Principe de Fonctionnement de la Synthèse Figure 9: Exemple de Fond de Plan, extrait de la Tore Tour du R+1 de la CCV Figure 10: Organisation de l'armoire à plans de la CCV Figure 11: Exemple de plan de synthèse de réseaux, Tour du R Figure 12: Exemple de plan de synthèse de réservations, Tour du R Figure 13: Extrait d'un plan de coupe de synthèse Figure 14 : Schéma du fonctionnement de la synthèse Figure 15 : Procédure de validation des plans de coffrage Figure 16: Localisation de la Cité des civilisations du vin dans Bordeaux Figure 17: Maquette de la Cite des Civilisations du Vin Figure 18 : Le parcours permanent en image de synthèse (scénographie) Figure 19: Découpage de la CCV Figure 20 : Montage juridique et financier de la CCV Figure 21: Position de la CCV dans Bordeaux Figure 22: Organigramme du Déroulement du travail de synthèse sur la CCV Figure 23: Schéma des principales composantes du BIM Figure 24: Exemple de conflit en 3D SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 51
52 BIBLIOGRAPHIE Techniques de l ingénieur : Le Moniteur : REEF 4 SYNTHESE TOUT CORPS D ETAT DE LA CITE DES CIVILISATIONS DU VIN DE BORDEAUX 52
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité Modèle de cahier des charges pour chaufferie dédiée Ce modèle de cahier des charges d étude de faisabilité a été réalisé dans le cadre de la Mission Régionale Bois-Energie Il est un
la phase Études Nos précédents dossiers sur l économie de projet portaient sur les études préliminaires et le choix de la Économie de projet
Octobre 2013 - N 165 Économie de projet la phase Études Foyer d accueil médicalisé à Challans en Vendée Nos précédents dossiers sur l économie de projet portaient sur les études préliminaires et le choix
Bureau d'études techniques en génie climatique
Bureau d'études techniques en génie climatique Études d'exécution, Maîtrise d'œuvre, Conception, Expertise Bâtiment Sigma 2000 5 Bd Vincent Gâche BP 36204 44262 Nantes Cedex 2 Octobre 2013 Sommaire Notre
Plancher chauffant avec revêtement de sol
Équipements E.2 1/6 Plancher chauffant avec revêtement de sol Domaine d application Cette fiche vise à établir les principales interfaces au niveau des planchers chauffants, à eau chaude ou électriques,
Nouvel immeuble de bureaux pour la C.U.B - Groupe FAYAT
COMPTE RENDU DE VISITE ECOLE CENTRALE PARIS Nouvel immeuble de bureaux pour la C.U.B - Groupe FAYAT Introduction Pour la dernière journée de notre voyage d intégration, nous avons été accueillis le vendredi
APPEL A PROJETS FEDER QUARTIER DEMONSTRATEUR BAS CARBONE. Programme Opérationnel FEDER 2014 2020
APPEL A PROJETS FEDER QUARTIER DEMONSTRATEUR BAS CARBONE Programme Opérationnel FEDER 2014 2020 Axe 3 «conduire la transition énergétique en Région Nord Pas de Calais» Investissement Prioritaire 4e «en
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RESTRUCTURATION PARTIELLE DU RESEAU CVC CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES EN APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS DECRET N 2006-975 DU 1ER AOUT
D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS
mountee: Energy efficient and sustainable building in European municipalities in mountain regions IEE/11/007/SI2.615937 D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS Nom du projet-pilote
SERVICE PATRIMOINE CONSULTATION POUR DEMANDE DE DEVIS
SERVICE PATRIMOINE CONSULTATION POUR DEMANDE DE DEVIS CAHIER DES CHARGES RELATIF A UN AUDIT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE MECANIQUE AVANCEE Date limite d envoi de l'offre : 30 avril
Présentation renouveau école Georges Pamart
MAIRIE DE QUERENAING DEPARTEMENT DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE EGALITE FRATERNITE Arrondissement de Valenciennes - Canton de Valenciennes Sud www.querenaing.fr Présentation renouveau école Georges
NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,
Dalle Activ Kerkstoel Activation du noyau de béton
Dalle Activ Kerkstoel Activation du noyau de béton Basé sur l expérience, piloté par l innovation L activation du noyau de béton : un système bien conçu, économe et durable. Construire selon ce principe,
Institut Technique de Formation Professionnelle en Bâtiment, Travaux Publics et Génie Civil (Privé) Plan de Formation
Plan de Formation Adresse : 66 Rue Melouiya, 4 ème étage, plateau N 11, Agdal Rabat (angle Avenue de France et Rue Melouiya) Tel/Fax : 05 37 68 60 62 Email : [email protected] Site : www.itechbtp.ma
Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs
Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs Référence: SIB10 CCLB 110 Date : 22/10/2010 Page 1/9 Table des matières 1 PRELIMINAIRES... 3 2 ABREVIATIONS... 3 3 ACCESSIBILITE
Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil
Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin
L ' E N V I R O N N E M E N T À T R A V E R S L A S I M U L A T I O N N U M É R I Q U E : D E L ' I N G É N I E R I E D U B Â T I M E N T
L ' E N V I R O N N E M E N T À T R A V E R S L A S I M U L A T I O N N U M É R I Q U E : U N E N O U V E L L E P R A T I Q U E D E L ' I N G É N I E R I E D U B Â T I M E N T Pour les bâtiments et à l'échelle
L opération étudiée : le SDEF
L opération étudiée : le SDEF Situation géographique 29 Landivisiau Finistére Zone H2a Altitude : 34 m Acteurs de l opération Maitrise d ouvrage Maître d œuvre / Architecte BET Thermique SDEF Atelier 3
La Règue Verte 54 logements THPE à structure béton et enveloppe à ossature bois
Forum Bois Construction Beaune 2011 La Règue verte - 54 logements THPE à structure béton et enveloppe à ossature bois B. Dayraut 1 La Règue Verte 54 logements THPE à structure béton et enveloppe à ossature
Qu est-ce qu un raccordement?
mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux
PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
École nationale supérieure d architecture Montpellier PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
Programme des épreuves des concours externes de recrutement des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
G1 Recrutements des assistants de recherche et de formation...2 G1.1 Assistant gestion de données patrimoniales...2 G1.2 Assistant technique en génie climatique...2 G1.3 Assistant technique en électricité...2
2 e partie de la composante majeure (8 points) Les questions prennent appui sur six documents A, B, C, D, E, F (voir pages suivantes).
SUJET DE CONCOURS Sujet Exploitation d une documentation scientifique sur le thème de l énergie 2 e partie de la composante majeure (8 points) Les questions prennent appui sur six documents A, B, C, D,
COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28
COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 Du Code des Marchés Publics CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P FOURNITURE
Le nouvel immeuble du groupe BEI : Climat interne et environnement
Le nouvel immeuble du groupe BEI : Climat interne et environnement Conçu et équipé pour s adapter aux méthodes de travail et aux exigences de communications des nouvelles technologies, le nouvel immeuble
Gepa et organismes de formation r é g i o n a u x: Conseils régionaux de l ordre des architectes et structures connexes
Gepa et organismes de formation r é g i o n a u x: Conseils régionaux de l ordre des architectes et structures connexes Le Gepa (Groupe pour l éducation permanente des architectes) est l organisme de formation
CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES AFG CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR RSDG 5 15 décembre 2002 SOMMAIRE 1. - REGLES GENERALES 2 1.1. - Objet du cahier des charges 2 1.2.
ETUDE D UN BATIMENT EN BETON : LES BUREAUX E.D.F. A TALENCE
1 ENSA Paris-Val de Seine Yvon LESCOUARC H ETUDE D UN BATIMENT EN BETON : LES BUREAUX E.D.F. A TALENCE Architecte : Norman FOSTER 2 LES BUREAUX EDF A TALENCE Ce bâtiment de bureaux conçu par l'agence de
Les coûts de la chaleur issue d une chaudière collective au gaz et d un réseau de chaleur au bois
Les coûts de la chaleur issue d une chaudière collective au gaz et d un réseau de chaleur au bois La question des charges récupérables et non récupérables dans les logements collectifs CIBE Commission
NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES
NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles
CAHIER DES CHARGES. Etude de faisabilité : Version septembre 2011. Chaufferie bois. Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'energie
CAHIER DES CHARGES Etude de faisabilité : Version septembre 2011 Chaufferie bois Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'energie Direction Régionale Ile de France Page 1/8 SOMMAIRE A.- OBJECTIFS
Les marchés de maîtrise d œuvre
Les marchés de maîtrise d œuvre Club OA Méditerranée 1er juillet 2010 Direction des Routes Service Ouvrages d Art F. EDON Conseil Général des Bouches du Rhône SOMMAIRE Environnement réglementaire missions
Centre Social de REVEL (31) C.C.A.S 500 m2. Journée de sensibilisation à la géothermie en Midi Pyrénées
Centre Social de REVEL (31) C.C.A.S 500 m2 1 Sommaire Pourquoi le choix de la géothermie? Dimensionnement de l installation Les forages Quelques photos, Bilans des consommations Synthèse 2 Pourquoi le
Entreprises de travaux, sécurisez vos chantiers à proximité des réseaux
Entreprises de travaux, sécurisez vos chantiers à proximité des réseaux obligation depuis le 1 er juillet 2012 Un nouveau téléservice pour construire sans détruire www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
J O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E
J O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E De l estimation des besoins / critères et exemple Février 2012 Présentation : Jérôme DIOT Directeur Technique EGIS Centre Ouest 1 Sommaire Conception
Ywood Les Docks Libres à Marseille
Ywood Les Docks Libres à Marseille S. Bouquet 1 Ywood Les Docks Libres à Marseille Stéphane Bouquet NEXITY / YWOOD FR-Paris, Marseille 2 Ywood Les Docks Libres à Marseille S. Bouquet 5 ème Forum International
L HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
description du système
description du système a. conception technique système constructif Le projet proposé est un système modulaire industrialisé d'assemblage d'éléments préfabriqués tridimensionnels. Il est basé sur un module
Réussir son installation domotique et multimédia
La maison communicante Réussir son installation domotique et multimédia François-Xavier Jeuland Avec la contribution de Olivier Salvatori 2 e édition Groupe Eyrolles, 2005, 2008, ISBN : 978-2-212-12153-7
8, rue Brémontier 75017 PARIS Tél : 01 40 53 06 15 N ORIAS 08 042 578. 31, rue de la Plaine 75020 PARIS
8, rue Brémontier 75017 PARIS Tél : 01 40 53 06 15 N ORIAS 08 042 578 31, rue de la Plaine 75020 PARIS QUESTIONNAIRE TOUS RISQUES CHANTIER MONTAGE ESSAIS Pour étude tarifaire CLIENT/PROSPECT : Secteur
MAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne
MAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne Les MAISONS PRÉFABRIQUÉES ADOSABLES sont basées sur une structure résistante qui intègre un forgé métallique à double pente et des piliers; fermeture à
Une brique dans le cartable. Du Plan à l Ouvrage
Une brique dans le cartable Du Plan à l Ouvrage Une brique dans le cartable Du plan à l ouvrage Visites et rencontres possibles - Rencontre avec un architecte o Voir la création des plans (orientation
Le financement du projet
Le financement du projet Comment financer mon projet? 14 Votre budget doit faire l objet d une étude approfondie. Pour vous aider à établir votre plan de financement, faites appel à l Association Départementale
CAP d Installateur sanitaire RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PRÉSENTATION DES FONCTIONS ET TACHES
PRÉSENTATION DES FONCTIONS ET TACHES Les activités sont à développer lors de la réalisation d un ouvrage ou d une installation simple ACTIVITES : 1) Préparation / Organisation 1- Prendre connaissance du
REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
PREAMBULE Le baccalauréat professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants traite des secteurs d activités : de l industrie, des services, de l habitat, du tertiaire et des équipements publics.
Réseau de chaleur Cantagrelh. Commune d Onet-le-Château
Réseau de chaleur Cantagrelh Commune d Onet-le-Château Maître d ouvrage : Mairie d Onet-le-château 12, rue des Coquelicots BP 5-12850 Onet le Château Télécopie : 05 65 78 00 91 - www.onet-le-chateau.fr
Les textes et règlements
Réglementation applicable aux chapiteaux, tentes et Note : cette fiche est extraite pour l essentiel de l ouvrage «Organiser un événement artistique dans l espace public : Guide des bons usages», édité
Carnet photos. Visite commentée des travaux
Carnet photos Visite commentée des travaux Marais du Vigueirat Life PROMESSE 2003-2007 Sommaire Chaufferie bois et plateforme de stockage... 3 Cuves de récupération des eaux pluviales... 7 Lit planté de
SYSTÈME DE DALLE ACTIVE ACTIV+ TEMPÉRISATION DE DALLE POUR CHAUFFER OU RAFRAÎCHIR LE CONFORT POUR LE TERTIAIRE
TEMPÉRISATION DE DALLE POUR CHAUFFER OU RAFRAÎCHIR LE CONFORT POUR LE TERTIAIRE *Des solutions polymères à l infini www.rehau.fr Bâtiment Automobile Industrie Les bâtiments tertiaires possèdent des équipements
MARNE REIMS PALAIS DU TAU
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Maître d'ouvrage délégué CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 3, FAUBOURG SAINT-ANTOINE 51
Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air Edition mai 2003
CONFERENCE DES SERVICES CANTONAUX DE L'ENERGIE KONFERENZ KANTONALER ENERGIEFACHSTELLEN Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air 1. Contexte Une série d'aides
SIMULER ET CONCEVOIR LE TRAVAIL FUTUR
SIMULER ET CONCEVOIR LE TRAVAIL FUTUR Utilisation du logigramme d activité dans un projet informatique, pour simuler les compétences futures, et évaluer la charge de travail. WWW.ANACT.FR OUTIL DE SIMULATION
VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE
Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière
TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE REALISATION DE TRAVAUX EN MÉTROPOLE
TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE REALISATION DE TRAVAUX EN MÉTROPOLE d isolation thermique la totalité la toiture d isolation thermique s murs donnant sur l extérieur (au moins la moitié la surface
NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
MODELE N 2 Document disponible sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant
POLITIQUE IMMOBILIERE DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE PLAN PATRIMOINE ENERGIE ACCESSIBILITE PPEA
1 POLITIQUE IMMOBILIERE DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE PLAN PATRIMOINE ENERGIE ACCESSIBILITE PPEA SOMMAIRE 1. OBJECTIFS ET ENJEUX 2. METHODOLOGIE 3. AUDIT ENERGETIQUE ET GROS ENTRETIEN 4. STRATEGIE ENERGETIQUE
axel schoenert architectes
HALL ADMINISTRATIF hôtel de ville de puteaux axel schoenert architectes l hôtel de ville de puteaux L agence Axel Schoenert architectes a livré la restructuration partielle de l hôtel de ville de Puteaux.
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE TERTIAIRE
DATE : 14/02/2011 N AFFAIRE : 003387/2255629/1/1 ANNEE DE CONSTRUCTION : NON COMMUNIQUE SURFACE UTILE : 489.44 TYPE DE BATIMENT : IMMEUBLE D HABITATION + BUREAUX TYPE D ACTIVITES : ADMINISTRATION - BUREAUX
Direction Générale des Services Techniques et de l'environnement. Colloque CEE
Direction Générale des Services Techniques et de l'environnement 27 Septembre 2011 Colloque CEE Colloque CEE du 27 septembre 2011 Présentation de la structure/organisation Politique et actions en matière
SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE
Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des architectes, maîtres d œuvre, BET, ingénieurs conseils et contractants généraux. (Partie courtier) Nom Adresse CP N tel E-mail N ORIAS
1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda
Maison Modèle BIG BOX Altersmith
Maison Modèle BIG BOX Altersmith SOLUTIONS D ENVELOPPE & DE SYSTÈMES PERFORMANCES RT 2005 & LABELS I. Présentation de la maison BIG BOX - T3...2 II. Enveloppes...3 1. Présentation de l enveloppe...3 2.
BUREAUX D ETUDES THERMIQUES
BUREAUX D ETUDES THERMIQUES OFFRE D ASSURANCE PRIVILEGE : Contexte Les Plus La garantie Vos avantages Prime d assurance Questionnaire de souscription CONTEXTE Le grand débat aujourd hui c est la performance
NOM : PRENOM : LEA Martin Luther King. Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi?
60, Rue Georges Corète Tel : 01.47.92.79.68 Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi? NOM : PRENOM : LEA Martin Luther King 1. Je souhaite travailler Inscrivez-vous
Mesure de l efficacité énergétique du site et externalisation de maintenance
Mesure de l efficacité énergétique du site et externalisation de maintenance Deux outils d Amélioration Continue en Facilities Management chez Merck Millipore à Molsheim Thèse professionnelle présentée
Se raccorder à un réseau de chaleur
L habitat COMPRENDRE Se raccorder à un réseau de chaleur Le chauffage urbain peut-il être un moyen de diminuer la facture énergétique? Édition : décembre 2013 Pourquoi pas le raccordement À UN RÉSEAU DE
Un mode opératoire unique : le 5D Process
Un mode opératoire unique : le 5D Process Le groupe OSSABOIS s appuie depuis 28 ans sur un mode constructif basé sur la préfabrication des murs et des charpentes en atelier. Les murs sortent en effet de
Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné :
Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné : l'assemblage de parpaings le moulage dans un coffrage donnant une forme circulaire
DISPOSITIF RÉGIONAL ET DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DES PÉPINIÈRES D ENTREPRISES
CAHIER DES CHARGES DISPOSITIF RÉGIONAL ET DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DES PÉPINIÈRES D ENTREPRISES Rappel du cadre général d intervention des 3 collectivités : Dans le prolongement du Schéma Régional de Développement
DEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE DES CONTRACTANTS GENERAUX IDENTITE DU PROPOSANT
: 04.93.80.71.98 DEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE DES CONTRACTANTS GENERAUX IDENTITE DU PROPOSANT Nom ou dénomination commerciale :.. Forme Juridique :... Adresse
La Gestion Technique Centralisée. Qu est ce que c est? A quoi ça sert?
La Gestion Technique Centralisée. Qu est ce que c est? A quoi ça sert? Cet article a pour objectif de rappeler les notions principales relatives à la Gestion Technique Centralisée. Mais qu entend on par
LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)
Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2014 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)
Les étapes d un dossier MOB dans l entreprise
Les étapes d un dossier MOB dans l entreprise 1 Les étapes d un dossier MOB au bureau d études: 1. La réalisation du devis 2. Passage en commande du dossier 3. La demande d éléments 4. Le plan d implantation
La Réserve de Remplacement
La Réserve de Remplacement Guide d utilisation mai 2006 Services familiaux et communautaires Habitation et soutien du revenu Province du Nouveau Brunswick La réserve de remplacement GUIDE D UTILISATION
VILLE DE CLOUANGE. Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange
VILLE DE CLOUANGE Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange RENOVATION DE L AIRE DE JEUX A PROXIMITE DE L ECOLE PRIMAIRE CENTRE 1, RUE MAL JOFFRE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
TOUT SAVOIR SUR LE CHAUFFAGE URBAIN
TOUT SAVOIR SUR LE CHAUFFAGE URBAIN QU EST-CE QUE LE CHAUFFAGE URBAIN? Tout simplement un chauffage central, mais à l échelle d un quartier! La chaufferie urbaine de Nemours assure la production et la
REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE :
REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE : RECONNU GARANT DE L ENVIRONNEMENT Date de mise en application : 20/02/2014 QUALIFELEC RE/0010 indice A 1 SOMMAIRE 1. DOMAINE D APPLICATION... 4 1.1 Objet...
Installations de production d Eau Chaude Sanitaire Collective. La Garantie de Résultats Solaires (GRS)
Installations de production d Eau Chaude Sanitaire Collective La Garantie de Résultats Solaires (GRS) Document réalisé avec le soutien technique de la Introduction Les installations concernées par la Garantie
Préparer le fond de plan
Préparer le fond de plan Objectif et résultat attendu L opération d adressage doit être précédée d un travail préparatoire qui consiste à récupérer un maximum d informations urbaines et géographiques sur
Espace Clément Ader. Maison de la recherche et de la valorisation
DOSSIER DE PRESSE. Jeudi 19 janvier 2012 Pôle de Recherche et d'enseignement Supérieur www.univ-toulouse.fr 15 rue des Lois 31000 Toulouse Espace Clément Ader Description du projet 1 Budget prévisionnel
Table des matières générale 1)
1) page 1 1) 0 CLAUSES COMMUNES Chap. 1 Clauses communes à tous les lots 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications communes à tous les lots 1 PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES
Sommaire. Références 138. 8 Le diagnostic gaz - Sommaire. Le diagnostic gaz - Sommaire
Sommaire Chapitre 1. Qu est-ce qu une installation gaz? 10 Généralités 11 1.1 Comment ça marche? 12 1.2 Définitions 14 1.3 Les appareils 19 Chapitre 2. Les tuyauteries fixes 28 Généralités 29 2.1 Tuyauteries
Chantier I.F.P.E.C. / Lille. Trophées de la Construction Bois 2009 CNDB Nord BAT Région Nord Pas de calais Picardie U.E.F.E.D.R.
Chantier I.F.P.E.C. / Lille Trophées de la Construction Bois 2009 CNDB Nord BAT Région Nord Pas de calais Picardie U.E.F.E.D.R. Présentation du Projet Extension d un bâtiment tertiaire existant sur 4 niveaux
CADRER SA RESPONSABILITE PAR LE CONTRAT
HMONP ENSA-V NOVEMBRE 2013 CADRER SA RESPONSABILITE PAR LE CONTRAT 1. DEFINITIONS PREALABLES - RESPONSABILITE(S) - Ecarter la responsabilité pénale (règles en matière d'urbanisme, faux, etc.) Ecarter la
Le point de vue du contrôleur technique
Le point de vue du contrôleur technique mars 2010 P-E Thévenin Contrôle technique en zone sismique le contrôle technique missions et finalité contrôle technique obligatoire les attestations PS de contrôle
Sommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre
Réf. Internet Pages Partie 1 Optimiser la programmation de l opération de travaux Réaliser les études préalables Accomplir les études de prospection et de diagnostic...3092 9 Choisir la localisation du
RESTRUCTURATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURS
RESTRUCTURATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURS LIEU : SURFACE D INTERVENTION: COÛT : LIVRAISON : ARCHITECTES : ARCHITECTES ASSOCIES : B.E.T. : MAÎTRE DE L OUVRAGE : MISSION : TOURS 3 000 m² (SHON) 3 845 000
Génie climatique Production de froid Installation - Réalisation Électricité
Génie climatique Production de froid Installation - Réalisation Électricité Préambule Venir chez SE2M, c est vous faire profiter de notre expertise de plus de 10 ans d expérience dans l exercice de notre
18 Février 2011 à 12 Heures
MARCHES PUBLICS DE SERVICES Ville d Auterive Place du 11 novembre 1918 31190 AUTERIVE 05 34 28 19 30 Cahier des Clauses Administratives Particulières Création d une médiathèque dans le bâtiment dénommé
Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX
NOTICE DE SECURITE. SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE POUR LES ERP DE 5 E CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le
LOG 8869 Residential Brochure_FR:Layout 1 6/4/08 11:53 AM Page 1. Construire vert ne devrait pas être un casse-tête
LOG 8869 Residential Brochure_FR:Layout 1 6/4/08 11:53 AM Page 1 Construire vert ne devrait pas être un casse-tête LOG 8869 Residential Brochure_FR:Layout 1 2 6/4/08 11:53 AM Page 2 LOG 8869 Residential
Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l article GN 3.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Pour tous les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe (5ème catégorie) Avec locaux à sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié Arrêté du 22/06/1990 modifié) La présente
GLOSSAIRE. Glossaires - Fiches métiers LES DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DE L ESPACE
LES DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DE L ESPACE croquis : dessin à main levé permettant une première ébauche des volumes du bâtiment. schéma : dessin simplifié explicitant le fonctionnement de l
possibilités et limites des logiciels existants
possibilités et limites des logiciels existants Dominique Groleau CERMA, UMR CNRS 1563, Ecole d Architecture de Nantes Journée thématique SFT- IBPSA, Outils de simulation thermo-aéraulique du bâtiment.
