SYndicat de DEveloppement Local (SYDEL) du Pays Coeur d'hérault 18 avenue Raymond Lacombe 34800 Clermont l'hérault Tel : 04.67.44.39.74 Marché de fournitures Cahier des clauses administratives particulières Objet du marché ordinaire acquisition et entretien de trois véhicules légers de type citadine Numéro de Marché :2014-008 Page 1/11
Article 1 Définition des prestations Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : achat et contrat d'entretien pour trois véhicules de service Article 2 Forme du marché Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur. Article 3 Décomposition des prestations Les prestations sont réparties dans des lots définis comme suit : Lot n 1 : citadine 3 portes 4/5 places et contrat d'entretien utilisation prévue :25 000 kms par an, soit 75 000 kms pour 3 ans. puissance fiscale : 4 cv éligible bonus écologique entre 20 et 90 grammes de CO2/km garantie 5 vitesses boite manuelle couleur blanche ou claire livrée immatriculée au nom du SYDEL avec carte grise Le contrat d'entretien prévoit a minima : toutes les réparations mécaniques requises sur les véhicules, ceci sans avance d'argent (main d'oeuvre et consommables). Toutes les opérations de révision conformes aux préconisations des constructeurs. Les contrôles techniques Les joints, les lampes et toutes fournitures qui seraient omises dans la présente description mais nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Le véhicule est livré avec une boite d'ampoules de rechange, les tapis de sol et le kit de sécurité réglementaire à la date de livraison du véhicule Le véhicule de remplacement. Montage et équilibrage des roues lorsqu'elles doivent être changées Une assistance dépannage-remorquage 24/24 en cas de panne, ou accident, valable sur l'ensemble du territoire. Lot n 2 : citadine 3 portes 4/5 places et contrat d'entretien utilisation prévue :25 000 kms par an, soit 75 000 kms pour 3 ans. puissance fiscale : 4 cv éligible bonus écologique entre 20 et 90 grammes de CO2/km garantie 5 vitesses boite manuelle couleur blanche ou claire livrée immatriculée au nom du SYDEL avec carte grise Le contrat d'entretien prévoit a minima : toutes les réparations mécaniques requises sur les véhicules, ceci sans avance d'argent (main d'oeuvre et consommables). Toutes les opérations de révision conformes aux préconisations des constructeurs. Les contrôles techniques Les joints, les lampes et toutes fournitures qui seraient omises dans la présente description mais nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Le véhicule est livré avec une boite d'ampoules de rechange, les tapis de sol et le kit de sécurité réglementaire à la date de livraison du véhicule Le véhicule de remplacement. Montage et équilibrage des roues lorsqu'elles doivent être changées Une assistance dépannage-remorquage 24/24 en cas de panne, ou accident, valable sur l'ensemble du territoire. Lot n 3 : citadine 5 portes 5 places et contrat d'entretien utilisation prévue :25 000 kms par an, soit 75 000 kms pour 3 ans. puissance fiscale : 4 cv éligible bonus écologique entre 20 et 90 grammes de CO2/km Page 2/11
garantie 5 vitesses boite manuelle couleur blanche ou claire livrée immatriculée au nom du SYDEL avec carte grise Le contrat d'entretien prévoit a minima : toutes les réparations mécaniques requises sur les véhicules, ceci sans avance d'argent (main d'oeuvre et consommables). Toutes les opérations de révision conformes aux préconisations des constructeurs. Les contrôles techniques Les joints, les lampes et toutes fournitures qui seraient omises dans la présente description mais nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Le véhicule est livré avec une boite d'ampoules de rechange, les tapis de sol et le kit de sécurité réglementaire à la date de livraison du véhicule Le véhicule de remplacement. Montage et équilibrage des roues lorsqu'elles doivent être changées Une assistance dépannage-remorquage 24/24 en cas de panne, ou accident, valable sur l'ensemble du territoire. Article 4 Conditions d'exécution environnementales Conformément à l'article 14 du code des marchés publics, le titulaire doit obligatoirement respecter les éléments à caractère environnemental définis dans les pièces techniques. Article 5 Documents contractuels Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. Acte d'engagement Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Le cahier des clauses administratives générales - fournitures courantes et services Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) complété par le candidat La note sur la maintenance Article 6 Type de prix Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Les prestations de maintenance sont rémunérées par un prix forfaitaire pour chacun des équipements. Lorsque des matériels ou équipements sont pris en charge ou abandonnés en cours d'année, le ou les prix forfaitaires correspondant pour cette année sont calculés au prorata temporis du nombre de matériels à couvrir jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette modification fera l'objet d'un avenant au marché. Les prestations de maintenance sont rémunérées par un prix forfaitaire pour chacun des équipements. Lorsque des matériels ou équipements sont pris en charge ou abandonnés en cours d'année, le ou les prix forfaitaires correspondant pour cette année sont calculés au prorata temporis du nombre de matériels à couvrir jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette modification fera l'objet d'un avenant au marché. Les prestations de maintenance sont rémunérées par un prix forfaitaire pour chacun des équipements. Lorsque des matériels ou équipements sont pris en charge ou abandonnés en cours d'année, le ou les prix forfaitaires correspondant pour cette année sont calculés au prorata temporis du nombre de matériels à couvrir jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette modification fera l'objet d'un avenant au marché. Article 7 Modalités de variation du prix Les prix sont fermes. Article 8 - Contenu des prix Page 3/11
Les prix sont réputés complets. Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation. Le prix devra indiquer en détail : - prix d'achat - prix de la maintenance-entretien -prix de l'assistance dépannage Article 9 Durée du marché Les livraisons suivantes devront être effectuées le 31/01/2015 : livraison des trois véhicules Article 10 Description des fournitures La livraison des véhicules devra au préalable avoir été convenue (date et heure) avec le service gestionnaire du présent marché, dans le délai contractuel établi et précisé sur le procès verbal de réception des véhicules. Les véhicules suivants : - deux véhicules (une citadine 3 portes et une citadine 5 portes) seront livrés 18 avenue raymond lacombe à clermont l'hérault - une citadine 3 porte sera livrée 5 rue de la lucques à saint andré de sangonis Tous les véhicules feront l'objet d'un procès verbal de livraison qui sera signé par un représentant du SYDEL et comprendra la référence au marché et au lot ainsi que l'identification du titulaire. Les frais de livraison ainsi que les risques afférents au transport jusqu'au lieu de livraison incombent au titulaire du marché. Le fait pour le sydel de prendre livraison des véhicules vaut reconnaissance du bon état des véhicules. Toutefois, la non-conformité du véhicule ou un non fonctionnement et /ou une présentation défectueuse autoriseront le SYDEL à refuser de prendre la livraison du véhicule. Tous les véhicules seront accompagnés obligatoirement de toute la documentation, rédigée en langue Française, nécessaire à leur utilisation et à leur fonctionnement. Ils seront livrés avec le plein de carburant. Cette documentation fait partie intégrante du marché. Article 11 Emballage Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG-FCS, les emballages sont conservés par le pouvoir adjudicateur. Article 12 Transport Les fournitures sont livrées à destination franco de port. Article 13 Modalités de livraison Les fournitures doivent être livrées selon les modalités précisées dans les documents techniques du marché. Article 14 Documentation technique Une documentation technique précisant la composition et les caractéristiques des fournitures ainsi que les procédures courantes de leur utilisation est fournie par le titulaire à la livraison de celles-ci. Les caractéristiques et les modalités de mise à disposition de la documentation technique sont les suivantes : La notice d'utilisation de chaque véhicule devra être remise lors de la livraison Article 15 Opérations de vérifications Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées selon les usages de la profession lors de la livraison ou de l'exécution des prestations et dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du CCAG-FCS. Les vérifications sont effectuées à l'adresse suivante : Page 4/11
Les vérifications seront effectuées au lieu de livraison soit : - pour la citadine 5 portes et un des citadines 3 portes 18 avenue raymond lacombe à clermont l'hérault et pour l'autre citadine 3 portes 5 rue de la lucques à saint andré de sangonis Article 16 Décisions après vérifications A la suite des vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. Article 17 Maintenance Le présent marché comporte des prestations de maintenance qui seront appliquées sur les matériels décrits cidessous. Ces prestations de maintenance prennent effet à compter de l'admission des fournitures pour une durée de 36 mois. Le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur de la réglementation en vigueur liée à l'utilisation des matériels et à lui indiquer les éventuelles mises en conformités nécessaires. Dans le cas où la sécurité des personnes et des biens serait en jeu, le titulaire prend les mesures conservatoires d'urgence qui s'imposent et en averti immédiatement le pouvoir adjudicateur. Le titulaire s'engage aussi à laisser en fin d'exécution du marché les matériels et équipements en état normal d'entretien et de fonctionnement. Caractéristiques des matériels ou équipements à entretenir : le véhicule livré et ses équipements En cours de marché, le nombre d'appareils à entretenir pourra être modifié, en plus et en moins dans le cas de la suppression ou de l'installation d'un appareil ou d'un équipement. Mise à niveau technique Dans le cadre de ses prestations de maintenance, le titulaire devra effectuer les mises à niveau techniques préconisées par le constructeur pour accroître la fiabilité et la sécurité de l'équipement. Ces prestations de mise à niveau technique ne devront pas entraîner un surcoût de fonctionnement des matériels maintenus ou des risques de pertes d'interopérabilité entre les matériels. L'ensemble des interventions effectuées par le titulaire devront être consignées dans le livret d'entretien de chaque fourniture. De plus, le titulaire devra rédiger et remettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque intervention. Sont consignés au rapport d'intervention : la date et l'horaire d'intervention, la nature de l'intervention, les actions réalisées, la description et la référence de chaque pièce remplacée, ainsi que le nom du technicien qui est intervenu. Les pièces détachées et les consommables utilisés lors des opérations de maintenance doivent répondre aux caractéristiques techniques préconisées par le constructeur et sont neufs. Le présent marché comporte des prestations de maintenance qui seront appliquées sur les matériels décrits cidessous. Ces prestations de maintenance prennent effet à compter de l'admission des fournitures pour une durée de 36 mois. Le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur de la réglementation en vigueur liée à l'utilisation des matériels et à lui indiquer les éventuelles mises en conformités nécessaires. Dans le cas où la sécurité des personnes et des biens serait en jeu, le titulaire prend les mesures conservatoires d'urgence qui s'imposent et en averti immédiatement le pouvoir adjudicateur. Page 5/11
Le titulaire s'engage aussi à laisser en fin d'exécution du marché les matériels et équipements en état normal d'entretien et de fonctionnement. Caractéristiques des matériels ou équipements à entretenir : le véhicule livré et ses équipements En cours de marché, le nombre d'appareils à entretenir pourra être modifié, en plus et en moins dans le cas de la suppression ou de l'installation d'un appareil ou d'un équipement. Mise à niveau technique Dans le cadre de ses prestations de maintenance, le titulaire devra effectuer les mises à niveau techniques préconisées par le constructeur pour accroître la fiabilité et la sécurité de l'équipement. Ces prestations de mise à niveau technique ne devront pas entraîner un surcoût de fonctionnement des matériels maintenus ou des risques de pertes d'interopérabilité entre les matériels. L'ensemble des interventions effectuées par le titulaire devront être consignées dans le livret d'entretien de chaque fourniture. De plus, le titulaire devra rédiger et remettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque intervention. Sont consignés au rapport d'intervention : la date et l'horaire d'intervention, la nature de l'intervention, les actions réalisées, la description et la référence de chaque pièce remplacée, ainsi que le nom du technicien qui est intervenu. Les pièces détachées et les consommables utilisés lors des opérations de maintenance doivent répondre aux caractéristiques techniques préconisées par le constructeur et sont neufs. Le présent marché comporte des prestations de maintenance qui seront appliquées sur les matériels décrits dans les documents techniques. Ces prestations de maintenance prennent effet à compter de l'admission des fournitures pour une durée de 36 mois. Le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur de la réglementation en vigueur liée à l'utilisation des matériels et à lui indiquer les éventuelles mises en conformités nécessaires. Dans le cas où la sécurité des personnes et des biens serait en jeu, le titulaire prend les mesures conservatoires d'urgence qui s'imposent et en averti immédiatement le pouvoir adjudicateur. Le titulaire s'engage aussi à laisser en fin d'exécution du marché les matériels et équipements en état normal d'entretien et de fonctionnement. En cours de marché, le nombre d'appareils à entretenir pourra être modifié, en plus et en moins dans le cas de la suppression ou de l'installation d'un appareil ou d'un équipement. Mise à niveau technique Dans le cadre de ses prestations de maintenance, le titulaire devra effectuer les mises à niveau techniques préconisées par le constructeur pour accroître la fiabilité et la sécurité de l'équipement. Ces prestations de mise à niveau technique ne devront pas entraîner un surcoût de fonctionnement des matériels maintenus ou des risques de pertes d'interopérabilité entre les matériels. L'ensemble des interventions effectuées par le titulaire devront être consignées dans le livret d'entretien de chaque fourniture. De plus, le titulaire devra rédiger et remettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque intervention. Sont consignés au rapport d'intervention : la date et l'horaire d'intervention, la nature de l'intervention, les actions réalisées, la description et la référence de chaque pièce remplacée, ainsi que le nom du technicien qui est intervenu. Les pièces détachées et les consommables utilisés lors des opérations de maintenance doivent répondre aux caractéristiques techniques préconisées par le constructeur et sont neufs. Page 6/11
Article 18 Maintenance préventive La maintenance préventive a pour but de réduire les risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances optimales des équipements et logiciels. La maintenance préventive sera réalisée en conformité avec les préconisations du constructeur. Elle permettra au titulaire du marché de procéder aux diverses vérifications et réglages tant électriques, électroniques que mécaniques sur l'ensemble du système lui permettant ainsi de garder ses performances initiales. Lors de cette maintenance les pièces jugées défectueuses ou présentant une usure évidente seront remplacées et le nettoyage interne complet de l'équipement sera fait. Le nombre de visites préventives est au minimum de 1 par an. Ces visites préventives sont réalisées sur site aux dates et heures fixées d'un commun accord avec les services techniques. Le personnel chargé de la visite se présente à l'accueil dès son arrivée sur le site. La maintenance préventive a pour but de réduire les risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances optimales des équipements et logiciels.la maintenance préventive sera réalisée en conformité avec les préconisations du constructeur. Elle permettra au titulaire du marché de procéder aux diverses vérifications et réglages tant électriques, électroniques que mécaniques sur l'ensemble du système lui permettant ainsi de garder ses performances initiales. Lors de cette maintenance les pièces jugées défectueuses ou présentant une usure évidente seront remplacées et le nettoyage interne complet de l'équipement sera fait. Le nombre de visites préventives est au minimum de 1 par an. Ces visites préventives sont réalisées sur site aux dates et heures fixées d'un commun accord avec les services techniques. Le personnel chargé de la visite se présente à l'accueil dès son arrivée sur le site. La maintenance préventive a pour but de réduire les risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances optimales des équipements et logiciels.la maintenance préventive sera réalisée en conformité avec les préconisations du constructeur. Elle permettra au titulaire du marché de procéder aux diverses vérifications et réglages tant électriques, électroniques que mécaniques sur l'ensemble du système lui permettant ainsi de garder ses performances initiales. Lors de cette maintenance les pièces jugées défectueuses ou présentant une usure évidente seront remplacées et le nettoyage interne complet de l'équipement sera fait. Le nombre de visites préventives est au minimum de 1 par an. Ces visites préventives sont réalisées sur site aux dates et heures fixées d'un commun accord avec les services techniques. Le personnel chargé de la visite se présente à l'accueil dès son arrivée sur le site. Article 19 Maintenance corrective Il est fait application des dispositions du CCAG-FCS. Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet le dépannage et la remise en état de fonctionnement du système à la suite d'une défaillance. Les caractéristiques techniques des pièces de rechange et des consommables indispensables à un fonctionnement correct sont celles préconisées par le constructeur. Il est fait application des dispositions du CCAG-FCS. Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet le dépannage et la remise en état de fonctionnement du système à la suite d'une défaillance. Les caractéristiques techniques des pièces de rechange et des consommables indispensables à un fonctionnement correct sont celles préconisées par le constructeur. Il est fait application des dispositions du CCAG-FCS. Page 7/11
Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet le dépannage et la remise en état de fonctionnement du système à la suite d'une défaillance. Les caractéristiques techniques des pièces de rechange et des consommables indispensables à un fonctionnement correct sont celles préconisées par le constructeur. Article 20 Vérification des prestations de maintenance Les opérations de vérification des prestations de maintenance sont effectuées par le technicien chargé du suivi du contrat ou par son représentant dans les conditions prévues à l'article 23.1 du CCAG-FCS. Ces opérations qui ont pour but de constater la quantité et la qualité des prestations fournies par le titulaire (essais de fonctionnement, essais pour la vérification des résultats) ont lieu à l'occasion des interventions de maintenance ou indépendamment de celles-ci. Les opérations de vérification des prestations de maintenance sont effectuées par le technicien chargé du suivi du contrat ou par son représentant dans les conditions prévues à l'article 23.1 du CCAG-FCS. Ces opérations qui ont pour but de constater la quantité et la qualité des prestations fournies par le titulaire (essais de fonctionnement, essais pour la vérification des résultats) ont lieu à l'occasion des interventions de maintenance ou indépendamment de celles-ci. Les opérations de vérification des prestations de maintenance sont effectuées par le technicien chargé du suivi du contrat ou par son représentant dans les conditions prévues à l'article 23.1 du CCAG-FCS. Ces opérations qui ont pour but de constater la quantité et la qualité des prestations fournies par le titulaire (essais de fonctionnement, essais pour la vérification des résultats) ont lieu à l'occasion des interventions de maintenance ou indépendamment de celles-ci. Article 21 Décisions après vérifications des prestations de maintenance A la suite des vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. A la suite des vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. A la suite des vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. Article 22 Sous-traitance des prestations Par application de l'article 112 du code des marchés publics, la sous-traitance n'est pas autorisée. La sous-traitance est autorisée uniquement pour la réalisation des prestations de maintenance, de pose ou d'installation des fournitures. La sous-traitance est autorisée uniquement pour la réalisation des prestations de maintenance. Article 23 Modalités de paiement Les fournitures sont réglées en une seule fois après la décision d'admission. A sa demande expresse et si le marché le permet, le titulaire du marché peut percevoir des acomptes mensuels lorsqu'il est une petite et moyenne entreprise, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou un atelier protégé. Page 8/11
La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant à payer est établi. Elle mentionne aussi la décomposition des prix forfaitaires. Aucune exigence particulière n'est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de paiement. Celle-ci doit néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les mentions légales obligatoires fixées à l'article L441-3 du code de commerce (nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à celleci). Article 24 Paiement des cotraitants En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement. Si le marché prévoit une répartition le paiement est effectué sur le compte propre à chaque membre du groupement, par dérogation à l'article 12.1.2 du CCAG-FCS. Article 25 Paiement des sous-traitants Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le CCAP ou par un acte spécial. Article 26 Monnaie de compte du marché La monnaie de compte du marché est l'euro pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris). Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire. Article 27 Délai de paiement Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n 2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n 2013-269 du 29 mars 2013. Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément à l'article 9 du décret du 29 mars 2013. Conformément à l'article 2 alinéa 3 du décret n 2013-269 du 29 mars 2013, les prestations feront l'objet d'une procédure de constatation de conformité, en conséquence le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée. Article 28 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-FCS, les travailleurs employés à l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même région. Article 29 Garantie technique Les prestations font l'objet d'une garantie telle que définie dans l'offre du titulaire. Les dispositions minimales de cette garantie sont celles visées par l'article 28 du CCAG-FCS. Page 9/11
Article 30 Assurances de responsabilité civile professionnelle Conformément à l'article 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Article 31 Pénalités de retard Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-FCS, en cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire subira une pénalité journalière de 1000 euros HT. Article 32 Règles générales d'application des pénalités Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT pour l'ensemble du marché. Le terme "d'exonération" s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil est dépassé. Article 33 Pénalités pour indisponibilité Sauf cas de force majeure, le titulaire est soumis aux pénalités prévues à l'article 14.2.5 du CCAG-FCS. Article 34 Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire Par dérogation à l'article 30.2 du CCAG-FCS, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le prestataire, à aucune indemnité. Article 35 Résiliation Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire lorsque l'indisponibilité du matériel entretenu est constatée pendant trente jours consécutifs. Le présent document ne déroge pas au CCAG-FCS en ce qui concerne les modalités de résiliation du marché. Article 36 Règlement amiable des litiges Les dispositions du CCAG-FCS sur le recours gracieux s'appliquent, cependant lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire : A défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, les parties conviennent de saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Marseille, chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l'article 127 du code des marchés publics) pour les litiges nés de l'exécution du marché. Une fois l'avis du comité rendu et notifié dans les six mois de sa saisine, sauf prolongations, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trois mois pour signifier au titulaire son acceptation ou son rejet.si les parties décident de se conformer à l'avis rendu, elles peuvent conclure une transaction ou signer un avenant, si cela est juridiquement possible. Article 37 Attribution de compétence Page 10/11
Le TA de MONTPELLIER est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce marché. Article 38 Dérogations L'article 9 - Durée du marché - Délais d'exécution déroge à l'article 13 du CCAG-FCS. L'article 11 - Emballage déroge à l'article 19.2.2 du CCAG-FCS. L'article 24 - paiement des cotraitants déroge à l'article 12.1.2 du CCAG-FCS. L'article 23 - modalités de paiement déroge à l'article 11.6.1 du CCAG-FCS. L'article 31 - Pénalités de retard déroge à l'article 14.1 du CCAG-FCS. L'article 34 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire déroge à l'article 30.2 du CCAG- FCS. Page 11/11