VILLE DE CORMONTREUIL CREATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "VILLE DE CORMONTREUIL CREATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX"

Transcription

1 VILLE DE CORMONTREUIL * CREATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL * MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX SARL D ARCHITECTURE PACE 7 RUE KELLERMANN REIMS TEL : FAX : REGLEMENT DE CONSULTATION CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 1

2 SOMMAIRE I. MAITRISE D OUVRAGE 3 I.1. NOM ET COORDONNÉES DE LA MAITRISE D OUVRAGE 3 II. OBJET DE LA CONSULTATION 3 III. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 3 III.1. REFERENCE AU CODE DES MARCHES 3 III.2. MAITRISE D OEUVRE 3 III.2.1 DESIGNATION DU MAITRE D OEUVRE 3 III.2.2 CONTENU DE LA MISSION 3 III.3. COORDINATION SECURITÉ 3 III.4. CONTROLE TECHNIQUE 4 III.5. DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS LOTS 4 III.5.1 CONTENU DE LA MISSION 4 III.5.2 LOTS 4 III.6. GROUPEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 4 III.7. COMPLÉMENT À APPORTER AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 4 III.8. VARIANTES 5 III.8.1 VARIANTES PAR RAPPORT A L OBJET DU MARCHÉ 5 III.8.2 VARIANTES PAR RAPPORT AU MODE DE REGLEMENT DU MARCHÉ 5 III.8.3 OPTIONS TECHNIQUES 5 III.9. DELAI D EXECUTION 5 III.10. MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 5 III.11. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 5 III.12. MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES (ARTICLE 35 II.5 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) 5 IV. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 5 IV.1. RETRAIT DU DOSSIER SOUS FORME PHYSIQUE 5 IV.2. RETRAIT DU DOSSIER SOUS FORME ÉLECTRONIQUE / DÉMATERIALISEE 5 V. PRESENTATION ET REMISE DES OFFRES 6 V.1. LANGUE RETENUE 6 V.2. UNITÉ MONÉTAIRE 6 V.3. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 6 V.3.1 DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 6 V.3.2 MODE DE REMISE 6 VI. CONSTITUTION DU DOSSIER 7 VI.1. DOSSIER DE CANDIDATURE 7 VI.2. DOSSIER D OFFRE 8 VI.2.1 ACTE D ENGAGEMENT 8 VI.2.2 BORDEREAU DE DECOMPOSITION PAR POSTE DE TRAVAUX DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) 8 VI.2.3 MÉMOIRE TECHNIQUE 9 VII. SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUEGEMENT DES OFFRES 9 VII.1. SÉLECTION DES CANDIDATURES 9 VII.2. JUGEMENT DES OFFRES 9 VII.2.1 LE PRIX 9 VII.2.2 LA VALEUR TECHNIQUE 10 VIII. NÉGOCIATIONS 10 IX. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 10 IX.1. RENSEIGNEMENTS D ORDRE ADMINISTRATIF 10 IX.2. RENSEIGNEMENTS D ORDRE TECHNIQUE 10 CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 2

3 I. MAITRISE D OUVRAGE I.1. NOM ET COORDONNÉES DE LA MAITRISE D OUVRAGE Le Maître d Ouvrage est la MAIRIE DE CORMONTREUIL. 1 Place de la République, Cormontreuil, représentée par M. MARX en sa qualité de Maire II. OBJET DE LA CONSULTATION Travaux de construction d un centre de loisirs à Cormontreuil Lieu d exécution des travaux : Cormontreuil Démarrage prévisionnel des travaux : mars 2016 Durée prévisionnelle des travaux : 1 mois de préparation et 11 mois de travaux III. CONDITIONS DE LA CONSULTATION III.1. REFERENCE AU CODE DES MARCHES La présente consultation est lancée sous forme de procédure adaptée en application des dispositions des articles 26 II, 27 et 28 du Code des Marchés Publics. III.2. III.2.1 MAITRISE D OEUVRE DESIGNATION DU MAITRE D OEUVRE PACE ARCHITECTURE, 7 rue Kellermann, Reims. Tel : Contact : Antoine Perrenot III.2.2 CONTENU DE LA MISSION Le Maître d œuvre est chargé d une mission de base de maîtrise d œuvre conforme aux dispositions du décret n du 29 novembre 1993 et de l'arrêté du 21 décembre 1993 III.3. COORDINATION SECURITÉ Conformément à la réglementation définie par le décret n du 26 décembre 1994 relatif à l intégration de la sécurité et à l organisation de la coordination en matière de protection de la santé, et à l article L du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est assurée dans le cadre de cette opération. L opération est classée en 2 ème catégorie. La mission de coordination pour toutes les phases de l opération sera assurée par la société : BECS 64 rue Carnot, Chalons en Champagne Tel Les entreprises tiendront compte pour l établissement de leurs offres de toutes les sujétions réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé. CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 3

4 III.4. CONTROLE TECHNIQUE L'ouvrage à réaliser fait l'objet d'un contrôle technique prévu par la loi n 78-12du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. La mission sera assurée par la société BUREAU VERITAS Allée Jean Marie Amelin CHAMPIGNY III.5. DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS III.5.1 Sans objet. III.5.2 CONTENU DE LA MISSION LOTS La présente consultation concerne les lots suivants :. LOT 01 : GROS OEUVRE LOT 02 : CHARPENTE BOIS LOT 03 : COUVERTURE ARDOISE LOT 04 : ETANCHEITE LOT 05 : REVETEMENT DE FACADE LOT 06 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM SERRURERIE LOT 08 : DOUBLAGE CLOISONS FAUX PLAFOND MENUISERIE INTERIEUR MOBILIER LOT 09 : CARRELAGE FAIENCE LOT 10 : PEINTURE SOL SOUPLE LOT 11 : ASCENSEUR LOT 12 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION LOT 13 : ELECTRICITE LOT 14 : VRD AMENAGEMENT EXTERIEUR III.6. GROUPEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES Les travaux seront attribués en marchés séparés. Des entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Dans ces deux formes de groupement, l un des prestataires membre du groupement, désigné dans l acte d engagement comme mandataire représentera l ensemble des membres vis à vis du pouvoir adjudicateur et coordonnera les prestations des membres du groupement. Le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l égard de la personne publique, pour l exécution du marché. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d un groupement pour un même marché. Un candidat peut répondre à plusieurs lots. Les entreprises ne pourront pas proposer de rabais dans le cas d attribution de plusieurs lots. III.7. COMPLÉMENT À APPORTER AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières. CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 4

5 III.8. VARIANTES III.8.1 VARIANTES PAR RAPPORT A L OBJET DU MARCHÉ Les variantes ne sont pas autorisées III.8.2 VARIANTES PAR RAPPORT AU MODE DE REGLEMENT DU MARCHÉ Le mode de règlement choisi par l'administration est le virement. Les variantes ne sont pas acceptées III.8.3 Sans objet OPTIONS TECHNIQUES III.9. DELAI D EXECUTION Le délai d'exécution est fixé dans le cadre de l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être changé. III.10. MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION Le Maître de l ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard QUINZE (15) jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. III.11. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Le délai de validité des offres est de 240 jours. Il court à compter de la date limite de remise des offres. Le marché ne sera valablement formé et ne produira ses effets qu au terme de la notification dudit marché. III.12. MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES (ARTICLE 35 II.5 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) Conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, des marchés négociés pourront être passés ultérieurement sans publicité préalable et sans mise en concurrence. IV. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES IV.1. RETRAIT DU DOSSIER SOUS FORME PHYSIQUE Le dossier pourra être retiré gratuitement auprès de : ICA REPROGRAPHIE 34, rue Alain COLAS BETHENY Tel : Fax : IV.2. RETRAIT DU DOSSIER SOUS FORME ÉLECTRONIQUE / DÉMATERIALISEE Conformément aux dispositions du premier alinéa de l article 56 du Code des Marchés Publics et du Décret du CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 5

6 25 août 2011, la présente procédure fait l objet d une mise à disposition par voie électronique du dossier de consultation des entreprises. Le dossier de consultation peut être téléchargé à l adresse suivante : La personne qui retire le dossier doit impérativement renseigner, lors du téléchargement du DCE, son nom, son adresse électronique et postale, le nom de la société afin qu elle puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors de la consultation (éventuels compléments ou modifications). Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition sur le site les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : -zip (compression) pdf (visionneuse) doc (traitement de texte) xls (tableur) dwg (DAO) V. PRESENTATION ET REMISE DES OFFRES V.1. LANGUE RETENUE Les offres seront rédigées en langue française V.2. UNITÉ MONÉTAIRE Les montants seront exprimés en euro. V.3. V.3.1 CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Date et heure limite de réception des offres : Le vendredi 12 février 2016 avant 12h00 V.3.2 MODE DE REMISE Les offres seront remises : V REMISE PAR COURRIER Les offres seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé à l adresse indiquée ci- après. Le pli fermé devra porter les mentions : " NE PAS OUVRIR " Procédure Adaptée pour les travaux de construction d un centre de loisirs à Cormontreuil - Lot n et l'adresse du destinataire de l'offre : MAIRIE DE CORMONTREUIL 2 Place de la République, Cormontreuil En cas de remise contre récépissé, les candidats sont informés que les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 Les dossiers qui seraient remis ou dont l avis de réception serait délivré après la date et heure limites fixées sur la première page de ce document, ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées, ne seront pas retenues. Ils seront retournés à leurs auteurs. CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 6

7 V REMISE PAR VOIE DEMATERIALISEE Les candidatures et offres devront être transmises par voie électronique à l adresse suivante : Le numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur est le suivant : Pour déposer leur candidature et offre par voie électronique, les candidats doivent disposer d un certificat de signature électronique qu ils peuvent obtenir en consultant le site Conformément aux dispositions de l arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, pris pour l application des articles 44,48,80,217,226 et 253 du code des marchés publics, le signataire peut utiliser le certificat et la signature de son choix, sous réserve de sa conformité aux normes du référentiel général d interopérabilité défini par le décret n du 02 mars 2007 et au référentiel général de sécurité défini par le décret n du 02 février 2010 pris pour l application des articles 9,10 et 12 de l ordonnance n du 8 décembre Le signataire utilise également l outil technique de son choix, sous réserve de fournir gratuitement les moyens nécessaires à la vérification de cette signature et de son certificat. L usage d un parapheur électronique facilitant la signature multiple ou la signature en dehors de la plateforme de l acheteur public est autorisé. Les documents transmis par voie électronique devront être signés électroniquement conformément à la directive européenne 1999/93/CE, à l arrêté du 28/08/2006 (JO n 199 du 29/08/2006 page ) et aux articles 1316 à du code civil. Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. Dans le cas où des échantillons sont demandés, ils peuvent être transmis par tout autre moyen en complément du dossier électronique Pour faciliter et assurer l efficacité de la dématérialisation de la consultation, il est demandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes : - ne pas utiliser certains formats, notamment les «exe» - ne pas utiliser certains outils, notamment les «macros» - pour les enveloppes dont les poids de fichier sont importants, prévoir un délai nécessaire pour la transmission électronique. Tout fichier constitutif de la candidature et de l offre devra être traité préalablement à l anti-virus. Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par l acheteur public fera l objet d un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n avoir jamais été reçu. Parallèlement à l envoi électronique, les opérateurs économiques peuvent faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB ) ou bien sur support papier. Cette copie est transmis sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : «copie de sauvegarde conformément aux dispositions de l article 56 du code des marchés publics (décret du 25 août 2011) VI. CONSTITUTION DU DOSSIER A l intérieur du pli, se trouvent 2 pochettes distinctes comportant les éléments de la candidature et de l offre VI.1. DOSSIER DE CANDIDATURE Le dossier de candidature sera constitué de : Une lettre de candidature (modèle recommandé : formulaire DC1 dernière version) et habilitation de la personne désignée pour signer les pièces du marché précisant le ou les numéros de lots pour lesquels le candidat soumissionne CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 7

8 Les renseignements permettant d évaluer l expérience, les capacités professionnelles techniques et financières du candidat (modèle recommandé : Déclaration du candidat DC2 dernière version) ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à l engager. Le candidat devra fournir ses références chantier et les moyens affectés à l opération Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet Une déclaration sur l honneur, en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l ordonnance n du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics Si l offre émane d entreprises groupées et n est signée que du mandataire, les habilitations que ses co- traitants lui ont données pour les représenter. Les formulaires précédemment cités peuvent être téléchargés sur le site : Conformément aux dispositions du décret n du 26 septembre 2014, l opérateur économique peut mettre ses pièces en ligne par le biais d un système électronique de mise à disposition d informations administré par un organisme officiel ou d un espace de stockage numérique, accessibles gratuitement. Ce nouveau procédé suppose que les candidats fournissent l ensemble des informations nécessaires à la consultation des outils numériques L opérateur économique, s il utilise ce nouveau procédé indiquera dans la lettre de candidature (modèle recommandé DC1) l adresse électronique permettant à l acheteur d avoir accès aux documents demandés au titre de sa candidature Remarque importante : L entreprise retenue devra produire les pièces obligatoires suivantes mentionnées à l article 46 du code des marchés publics dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision d attribution. a) Les pièces mentionnées aux articles D et D du code du travail. Ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu à la fin de l exécution du marché. b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. VI.2. DOSSIER D OFFRE L entreprise devra produire un dossier d offre par lot si elle soumissionne à plusieurs lots au sein de la présente consultation. Chaque enveloppe devra comporter la mention «Offre pour le lot N X» et comporter les pièces suivantes : VI.2.1 ACTE D ENGAGEMENT Cet acte d engagement sera accompagné éventuellement par des demandes d acceptation de sous-traitants et d agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché. VI.2.2 BORDEREAU DE DECOMPOSITION PAR POSTE DE TRAVAUX DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) Ce bordereau, remis dans le cadre de la consultation devra impérativement être rempli et remis en 2 exemplaires. Toutes les prestations décrites dans le CCTP ou dans le DPGF, dessinées sur les plans ou demandées par le coordonnateur sécurité, ou le contrôleur technique sont dues et devront par conséquent être chiffrées. Dans le cas où le candidat constaterait des incohérences entre le CCTP et les plans ou les pièces de la maîtrise d œuvre et les pièces produites par les différents intervenants, il devra en informer le maître d ouvrage dans les plus brefs délais. CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 8

9 VI.2.3 MÉMOIRE TECHNIQUE Ce mémoire doit décrire les dispositions que l entrepreneur se propose d adopter dans le cadre de l exécution des travaux relatif à son lot. Les renseignements et informations produits par le candidat, concerneront : Les moyens humains : - effectif mobilisé pendant la durée du chantier - Importance et niveau de compétence de l encadrement Les moyens techniques et la méthodologie : - matériel - Mode opératoire Qualité des matériaux : - Fiches techniques des principaux produits VII. SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUEGEMENT DES OFFRES VII.1. SÉLECTION DES CANDIDATURES Les critères retenus pour la sélection des candidatures sont : 1. Les garanties et capacités financières et techniques 2. Les capacités professionnelles Seront éliminés avant examen du prix : - Les candidats n ayant pas fourni l ensemble des déclarations, et attestations prévues à l article 5.4 du présent règlement, dûment remplis et signés, - Les candidats dont les garanties professionnelles techniques et financières par rapport à la prestation objet du marché, sont insuffisantes. - Les candidats dont les effectifs seraient insuffisants pour permettre de respecter le planning. VII.2. JUGEMENT DES OFFRES Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l article 53 du code des marchés publics. L offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-après suivant la pondération indiquée avec une notation sur 100 points VII.2.1 LE PRIX Ce critère sera pondéré à 40%. La note sur 40 points relative au prix sera calculée selon la formule suivante : Np=20*(Po/P) Dans laquelle : Np : note arrondie à 2 décimales Po : montant de l offre moins disante en HTVA P : montant de l offre considérée en HTVA Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du prix global CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 9

10 forfaitaire, d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un concurrent, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. VII.2.2 LA VALEUR TECHNIQUE Ce critère sera pondéré à 60%. Ce critère noté sur 60 points sur la base des éléments fournis dans le mémoire technique. VIII. NÉGOCIATIONS Si les offres remises par les opérateurs économiques sont à la fois techniquement recevables et qu elles correspondent à l enveloppe financière, les négociations ne seront pas engagées par le Pouvoir Adjudicateur. Dans le cas contraire, des négociations avec les 3 premiers opérateurs économiques issus du classement de l analyse seront engagées par le Pouvoir Adjudicateur, conformément aux dispositions de l article 28 du code des marchés publics. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l offre, et notamment sur le prix. IX. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur étude, les candidats pourront s'adresser auprès de : IX.1. RENSEIGNEMENTS D ORDRE ADMINISTRATIF Pour les renseignements d ordre administratif, les candidats pourront contacter : MAIRIE DE CORMONTREUIL 2 Place de la République, Cormontreuil Tel Fax : Contact : Mme Estelle Poncelet IX.2. RENSEIGNEMENTS D ORDRE TECHNIQUE Pour les renseignements d ordre administratif, les candidats pourront contacter : PACE ARCHITECTURE 7 rue Kellermann, Reims Tel Mail : Contact : M. Antoine Perrenot Dressé par Monsieur Jean MARX, Maire CRÉATION DU CENTRE DE LOISIRS DE CORMONTREUIL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REGLEMENT DE CONSULTATION - P 10

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 00 REGLEMENT DE LA CONSULTATION MAITRE DE L OUVRAGE : COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES (37600) OBJET DE LA CONSULTATION : Adresse: 6 place du Maréchal Leclerc de Hautecloque 14 rue de St André Maître d œuvre

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION OPERATION Construction d une Maison Assistante Maternelle et Accueil Loisirs Sans Hébergement 84160 PUYVERT MARCHE DE TRAVAUX PROCEDURE ADAPTEE REGLEMENT DE CONSULTATION Maître de l Ouvrage : Commune de

Plus en détail

IMPRESSION ET LIVRAISON DE PAPIER EN-TETE ET D ENVELOPPES. VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 à 16 H 30

IMPRESSION ET LIVRAISON DE PAPIER EN-TETE ET D ENVELOPPES. VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 à 16 H 30 REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R. C.) IMPRESSION ET LIVRAISON DE PAPIER EN-TETE ET D ENVELOPPES Date et heure limites de remise des offres : VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 à 16 H 30 1 SOMMAIRE Article 1 : Objet

Plus en détail

MARCHE PUBLIC POUR EQUIPEMENT INTERACTIF DE L ECOLE COMMUNALE «MON ECOLE» DE SAINT JEAN CAP FERRAT

MARCHE PUBLIC POUR EQUIPEMENT INTERACTIF DE L ECOLE COMMUNALE «MON ECOLE» DE SAINT JEAN CAP FERRAT Marché n 001/18012011 POUVOIR ADJUDICATEUR : COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT HOTEL DE VILLE 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT MARCHE PUBLIC POUR EQUIPEMENT INTERACTIF DE L ECOLE COMMUNALE «MON ECOLE» DE SAINT

Plus en détail

Règlement de Consultation

Règlement de Consultation Maître d ouvrage : Objet : Règlement de Consultation COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE CHER SAINT AIGNAN AMENAGEMENT MAISON DU TOURISME EN VAL DE CHER SAINT AIGNAN Maître d œuvre : Renseignements : SOCIETE

Plus en détail

Mardi 15 Septembre 2015

Mardi 15 Septembre 2015 VILLE DE BAR SUR AUBE - 10200 TEL : 03 25 27 04 21 Marché à procédure adaptée en application des articles 28 et suivants du Code des Marchés Publics RENOVATION DE L'ACCUEIL DU RESTAURANT LE CELLIER AUX

Plus en détail

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME COMMUNE DE THAIRÉ

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME COMMUNE DE THAIRÉ DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME COMMUNE DE THAIRÉ RENOVATION DU BATIMENT «LOCAL JEUNES», CREATION D UN BLOC SANITAIRE, DEPLACEMENT DE LA ZONE BAR, REMPLACEMENT DES MENUISERIES ET ISOLATION. REGLEMENT

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE CROIGNON OPERATION : LIEUX : RENOVATION DE L AUBERGE DU PETIT NICE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA CITOYENNETE Le Bourg DATE : DECEMBRE 2011 REGLEMENT DE LA CONSULTATION DES

Plus en détail

Règlement de consultation (RC)

Règlement de consultation (RC) Commune de BOUSSENS 1 place de la Mairie Téléphone : 05.61.90.02.25 Télécopie : 05.61.90.07.88 Marché de travaux Marché en procédure adaptée Objet de la consultation : MARCHE A BONS DE COMMANDE (SERRURERIE

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Marché de fournitures et prestations de services *************

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Marché de fournitures et prestations de services ************* DEPARTEMENT DE L OISE VILLE DE NOYON DIVISION BATIMENT REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché de fournitures et prestations de services ************* MAITRE DE L OUVRAGE :...VILLE DE NOYON OPERATION CONCERNEE

Plus en détail

Fourniture et pose de bardage en bois sur les façades des structures démontables du Centre de Loisirs Jeunesse (CLJ)

Fourniture et pose de bardage en bois sur les façades des structures démontables du Centre de Loisirs Jeunesse (CLJ) REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R. C.) Fourniture et pose de bardage en bois sur les façades des structures démontables du Centre de Loisirs Jeunesse (CLJ) Date et heure limites de remise des offres : MERCREDI

Plus en détail

TRAVAUX NEUFS, D ENTRETIEN ET DE REPARATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE COUPVRAY

TRAVAUX NEUFS, D ENTRETIEN ET DE REPARATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE COUPVRAY DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES TRAVAUX NEUFS, D ENTRETIEN ET DE REPARATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE COUPVRAY MARCHE A BONS DE COMMANDE MARCHÉ N 1/ST/2013 REGLEMENT DE LA

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT PERISCOLAIRE 20 rue de la poste - 56500 MOUSTOIR REMUNGOL

CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT PERISCOLAIRE 20 rue de la poste - 56500 MOUSTOIR REMUNGOL REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) MAITRE DE L OUVRAGE COMMUNE DE MOUSTOIR REMUNGOL 8 rue de la mairie 56500 MOUSTOIR REMUNGOL Tél : 02 97 39 80 67 Fax : 02 97 39 81 16 E-Mail : mairie.mrgol @wanadoo.fr

Plus en détail

Marché de service de nettoyage des avaloirs

Marché de service de nettoyage des avaloirs MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DE SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION Le pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOUZONVILLOIS 3 bis rue de France BP 90019 57320 BOUZONVILLE RC établi en

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX - Service Technique 1 place de la Mairie Tel : 04 67 87 48 48 RAVALEMENT DE FAÇADE «ECOLE PRIMAIRE» Date et heure limites de réception des offres Vendredi 2 juillet à 17h00 Règlement

Plus en détail

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 1) Identification du pouvoir adjudicateur Communauté d Agglomération Chalon Val de Bourgogne Service de la Commande Publique 23, avenue Georges Pompidou CS 90 246 71

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION VILLE DE LA CHAPELLE SAINT MESMIN Direction des Services Techniques Marché public de travaux MARCHE DE REHABILITATION DE LA SUPERSTRUCTURE De la piscine municipale De la Ville

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAIRIE DE LAGORD 1 rue de la Métairie BP 29 17140 LAGORD Tél: 05 46 00 62 00 FOURNITURE ET DE POSE D UNE CLOTURE EN BARREAUDAGE DE 2 METRES DE HAUTEUR AVEC UN PORTAIL COULISSANT

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE DIGOIN SERVICES TECHNIQUES 14, PLACE DE L HOTEL DE VILLE Tél: 03 85 53 73 24 FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL INFORMATIQUE Date et heure

Plus en détail

TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBLIC 2015

TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBLIC 2015 OPÉRATION : TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBLIC 2015 Maître de l ouvrage 8 rue Picard 02 47 56 31 97 (R.D.C.) RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION Mode de consultation Procédure adaptée En application des articles 28 et

Plus en détail

Le mercredi 9 juillet 2014 à 16h00

Le mercredi 9 juillet 2014 à 16h00 MARCHES PUBLICS TRAVAUX DE RENOVATION DE L AIRE D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A SAINT LAURENT NOUAN RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES Le mercredi 9 juillet 2014 à 16h00 IDENTIFICATION

Plus en détail

Fourniture et livraison de Titres Restaurant pour les agents de la collectivité

Fourniture et livraison de Titres Restaurant pour les agents de la collectivité DEPARTEMENT DE L ARIEGE SICTOM DU COUSERANS Fourniture et livraison de Titres Restaurant pour les agents de la collectivité MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES A procédure adaptée établi en application des articles

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N 2016-01 PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE CHAUDIERES 2016 1- REGLEMENT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N 2016-01 PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE CHAUDIERES 2016 1- REGLEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N 2016-01 PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE CHAUDIERES 2016 1- REGLEMENT OBJET DU MARCHE : REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DU GYMNASE REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET DU CHAUFFE-EAU DES

Plus en détail

AMENAGEMENT DE BUREAUX EN R+1 DU BATIMENT DE LA MAIRIE

AMENAGEMENT DE BUREAUX EN R+1 DU BATIMENT DE LA MAIRIE Place de la Mairie 84220 Joucas T : 04 90 05 78 00 F : 04 90 05 77 80 E : contact@joucas.fr www.joucas.fr Commune de JOUCAS AMENAGEMENT DE BUREAUX EN R+1 DU BATIMENT DE LA MAIRIE DOSSIER de CONSULTATION

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Rambouillet Direction des Marchés Publics Service des Marchés Publics 23 rue de la Sablière 78120 RAMBOUILLET Tél: 01 34 85 56 78 SUPPRESSION D UN TRANSFORMATEUR CONTENANT

Plus en détail

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ARRONDISSEMENT DE CHATEAU GONTIER ****

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ARRONDISSEMENT DE CHATEAU GONTIER **** DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ARRONDISSEMENT DE CHATEAU GONTIER **** REAMENAGEMENT & MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE Du RDC DE LA MAIRIE Place de La Mairie B.P. 74 53400 CRAON REGLEMENT PARTICULIER APPEL A

Plus en détail

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 1) Identification du pouvoir adjudicateur Commune de Chalon-sur-Saône Service de la Commande Publique 3, place de l Hôtel de Ville CS 70 092 71 321 CHALON SUR SAONE

Plus en détail

DEPARTEMENT DES YVELINES ****** COMMUNE DE THOIRY ********* REGLEMENT DE CONSULTATION R.D.C. ****

DEPARTEMENT DES YVELINES ****** COMMUNE DE THOIRY ********* REGLEMENT DE CONSULTATION R.D.C. **** DEPARTEMENT DES YVELINES ****** COMMUNE DE THOIRY ********* REGLEMENT DE CONSULTATION R.D.C. **** OBJET de la consultation : Construction d une salle de sports et aménagement des abords entre la rue des

Plus en détail

Vendredi 13 septembre 2013 à 12 Heures

Vendredi 13 septembre 2013 à 12 Heures MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES Ville d Auterive Place du 11 novembre 1918 31190 AUTERIVE 05 34 28 19 30 Règlement de la Consultation Achat d un véhicule neuf ou occasion avec reprise MARCHE DE FOURNITURES

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION INSTALLATION ELECTRIQUE DE PANNEAUX D INFORMATION.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION INSTALLATION ELECTRIQUE DE PANNEAUX D INFORMATION. REGLEMENT DE LA CONSULTATION INSTALLATION ELECTRIQUE DE PANNEAUX D INFORMATION. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Installation électrique de panneaux d information. PROCEDURE :

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACHAT DES MENUISERIES DES BATIMENTS DE LA COUR VAUTHIER.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACHAT DES MENUISERIES DES BATIMENTS DE LA COUR VAUTHIER. REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACHAT DES MENUISERIES DES BATIMENTS DE LA COUR VAUTHIER. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Achat des menuiseries des bâtiments n 18, 8, 6 et 4 Cour

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE M A I T R E D E L 'O U V R A G E C.H.U. de NICE Direction du Patrimoine Immobilier - Hôpital de CIMIEZ - Bât.D - 3ème étage - 4 Avenue Reine Victoria - BP 1179

Plus en détail

Marché public de travaux REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA POSTE. Règlement de consultation. Date et heure limites de réception des dossiers :

Marché public de travaux REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA POSTE. Règlement de consultation. Date et heure limites de réception des dossiers : Marché public de travaux MAIRIE de SENOUILLAC 81600 SENOUILLAC REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA POSTE Règlement de consultation Date et heure limites de réception des dossiers : mercredi 31 Juillet 2013

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MAÎTRE D OUVRAGE COMMUNE DE SAINT ANDRE LE GAZ Rue Lavoisier 38490 SAINT ANDRE LE GAZ OBJET DU MARCHE REHABILITATION ET EXTENSION DU GYMNASE MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée)

Plus en détail

Règlement de Consultation

Règlement de Consultation Règlement de Consultation Maître d ouvrage : COMMUNE DE MILLANCAY 41200 Objet : Maître d œuvre : RENOVATION DU CENTRE DE SECOURS SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social : Agence de Romorantin-Lanthenay

Plus en détail

FERMETURE ET AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES EAUX. Règlement de Consultation (R.C.)

FERMETURE ET AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES EAUX. Règlement de Consultation (R.C.) PROCEDURE ADAPTEE (article 28 du Code des Marchés Publics) JANVIER 2011 FERMETURE ET AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES EAUX Règlement de Consultation (R.C.) R.C. Page 2/9 Pouvoir adjudicateur COMMUNE

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES Direction des Services Financiers Service des Marchés Publics BP 62 ou place du XI Novembre 83250 LA LONDE LES MAURES

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REGLEMENT DE LA CONSULTATION () A. MAITRE DE L'OUVRAGE : Commune de SAINT MAURICE ES ALLIER B. OBJET : AMENAGEMENT BAS DU PUY SAILLY A SAINT MAURICE ES ALLIER C. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Le 6

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE M A I T R E D E L 'O U V R A G E C.H.U. de NICE Direction du Patrimoine Immobilier Hôpital de CIMIEZ - Bât.D - 3ème étage - 4 Avenue Reine Victoria - BP 1179 06

Plus en détail

R.C. MAITRE D ŒUVRE : DIRECTION DU PARC PHOENIX REPRESENTEE PAR : MONSIEUR LE DIRECTEUR OU SON REPRESENTANT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

R.C. MAITRE D ŒUVRE : DIRECTION DU PARC PHOENIX REPRESENTEE PAR : MONSIEUR LE DIRECTEUR OU SON REPRESENTANT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE ------------- DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DE L ACTION TERRITORIALE REMISE DES OFFRES * DATE LIMITE DE RECEPTION : voir avis d appel Publique à la concurrence * HEURE LIMITE DE RECEPTION

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE M A I T R E D E L 'O U V R A G E C.H.U. de NICE Direction du Patrimoine Immobilier - Hôpital de CIMIEZ - Bât.D - 3ème étage - 4 Avenue Reine Victoria - BP 1179

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGLEMENT DE LA CONSULTATION Acheteur public : Centre Hospitalier Victor DUPOUY D ARGENTEUIL Objet du marché : MIGRATION D UN SYSTEME

Plus en détail

R.C. (Règlement de Consultation)

R.C. (Règlement de Consultation) COMMUNE DE BEAUMONT MONTEUX Le Village 26600 BEAUMONT MONTEUX Tel : 04 75 84 62 11 Fax : 04 75 84 72 28 Représentant légal : Mme GENEVIER, Maire RENOVATION DE LA SALLE DES FÊTES SIS RUE DES ECOLES 26600600

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Le pouvoir adjudicateur : Mairie de Maurepas Objet du marché : Conception et refonte du site Internet de Maurepas Etablie en application du Code des

Plus en détail

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE. Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône C.S. 70092 71 321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE. Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône C.S. 70092 71 321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 1) Identification du pouvoir adjudicateur Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône C.S. 70092 71 321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX Tel : 03.85.90.51.75

Plus en détail

TRAVAUX D INSTALLATION D UNE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA VILLE DE BALMA

TRAVAUX D INSTALLATION D UNE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA VILLE DE BALMA Marché public de travaux VILLE DE BALMA 6, avenue François Mitterrand 31132 BALMA Cedex TRAVAUX D INSTALLATION D UNE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA VILLE DE BALMA Règlement de consultation

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION FORMATIONS CACES, FORMATIONS FIMO/FCO, PERMIS TOUTES CATEGORIES

MARCHE DE PRESTATION FORMATIONS CACES, FORMATIONS FIMO/FCO, PERMIS TOUTES CATEGORIES ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE DE CESTAS Tél. : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 MARCHE DE PRESTATION FORMATIONS CACES, FORMATIONS FIMO/FCO, PERMIS TOUTES CATEGORIES PROCEDURE

Plus en détail

Réalisation d une installation de chauffage dans la zone C1 de l hôtel d entreprises PROCEDURE ADAPTEE ART 28 REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

Réalisation d une installation de chauffage dans la zone C1 de l hôtel d entreprises PROCEDURE ADAPTEE ART 28 REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) N 05 2012 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Réalisation d une installation de chauffage dans la zone C1 de l hôtel d entreprises PROCEDURE ADAPTEE ART 28 REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE MAIRIE DE COULOGNE DIRECTION DES MARCHES SERVICE DES MARCHES Place de la Mairie BP 17 62137 COULOGNE Tél.: 03 21 36 92 80 ETUDE DE PROGRAMMATION CONCERNANT LA RENOVATION

Plus en détail

AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE CREUSE

AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE CREUSE Maîtrise d ouvrage VILLE DE SENNELY - 45 2 rue de la Rigolerie 45240 SENNELY Mode de dévolution : Appel d offres ouvert en application des articles 33, 57 et 59 du Code des Marchés Publics AMENAGEMENT

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MISSION DE DIAGNOSTIC AMIANTE, TERMITES ET PLOMB AVANT TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MAÎTRISE D'OUVRAGE CENTRE HOSPITALIER MAS CAREIRON UZES CONDUCTEUR D OPERATION SUD AMO CONSEIL RENOVATION DU

Plus en détail

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N (R.C.) N 201 5 / 0 1

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N (R.C.) N 201 5 / 0 1 R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N (R.C.) N 201 5 / 0 1 OBJET DU MARCHE MAPA 2015/01 - Mission de conseil et de programmation pour des travaux d humanisation d un bâtiment du Centre Hospitalier

Plus en détail

Date limite de réception des offres : Mardi 19 janvier 2016 à 16H30

Date limite de réception des offres : Mardi 19 janvier 2016 à 16H30 MARCHE 9/2015 Fourniture d une cellule d assemblage pour l apprentissage du LEAN6SIGMA Règlement de Consultation (RC) Date limite de réception des offres : Mardi 19 janvier 2016 à 16H30 La procédure de

Plus en détail

PROCEDURE ADAPTEE FOURNITURE DE REPAS POUR LA CANTINE DES ECOLES COMMUNALES ET DU CENTRE DE LOISIRS RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.

PROCEDURE ADAPTEE FOURNITURE DE REPAS POUR LA CANTINE DES ECOLES COMMUNALES ET DU CENTRE DE LOISIRS RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C. Commune de BIEVILLE-BEUVILLE PROCEDURE ADAPTEE FOURNITURE DE REPAS POUR LA CANTINE DES ECOLES COMMUNALES ET DU CENTRE DE LOISIRS RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Date limite de remise des offres : 15 mars

Plus en détail

Règlement de consultation

Règlement de consultation Marchés Ordonnance Prestations intellectuelles Règlement de consultation MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE CONSULTATION 2 / 11 POUVOIR ADJUDICATEUR : S.E.M.P.A. MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Plus en détail

Lettre de consultation

Lettre de consultation VILLE DE CHANCELADE DOSSIER MARCHÉ MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MISE Á DISPOSITION GRATUITE D UN VÉHICULE NEUF PUBLICITAIRE ÉLECTRIQUE DE TYPE BERLINE OU UTILITAIRE Lettre de consultation

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES Service des Marchés Publics 3 Place Roger Delthil Tél: 0563046363 TRAVAUX DE PEINTURES ROUTIERES Date et heure limites de réception des offres

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL DEPARTEMENT ACHATS FINANCES UNITE PARTENARIATS MARCHES PUBLICS 253, avenue du

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION DU 28-01-2013

REGLEMENT DE CONSULTATION DU 28-01-2013 DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE COMMUNAUTE DE HAUTE PROVENCE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ADDUCTION D EAU POTABLE MANE - FORCALQUIER TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA STATION DE POTABILISATION DES BORIES

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation Communauté de Communes du Mené La Croix Jeanne-Even 22330 COLLINÉE Appel d offres aux entreprises en vue de la Construction d une plateforme de stockage de bois déchiqueté sur la commune de Langourla Règlement

Plus en détail

DEPARTEMENT DU NORD VILLE DE JEUMONT

DEPARTEMENT DU NORD VILLE DE JEUMONT VILLE DE JEUMONT CONSTRUCTION D UNE MAISON DES HABITANTS RUE DES FRERES LUMIERES 59640 JEUMONT R.C. Maître d ouvrage : Mairie de JEUMONT Rue de Lessines 59460 JEUMONT Tél : 03.27.39.50.55 Fax : 03.27.39.58.05

Plus en détail

SERVICES D'ENTRETIEN DES TOITURES, TOITURES TERRASSES ET CHENEAUX DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

SERVICES D'ENTRETIEN DES TOITURES, TOITURES TERRASSES ET CHENEAUX DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-16 SERVICES D'ENTRETIEN DES TOITURES, TOITURES TERRASSES ET CHENEAUX DES BÂTIMENTS

Plus en détail

VILLE DE MOUY SERVICES TECHNIQUES CONSULTATION POUR : LA FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS GROUPE SCOLAIRE Pierre & Marie CURIE

VILLE DE MOUY SERVICES TECHNIQUES CONSULTATION POUR : LA FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS GROUPE SCOLAIRE Pierre & Marie CURIE DEPARTEMENT DE L OISE ARRONDISSEMENT DE CLERMONT VILLE DE MOUY SERVICES TECHNIQUES CONSULTATION POUR : LA FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS GROUPE SCOLAIRE Pierre & Marie CURIE REGLEMENT DE CONSULTATION

Plus en détail

AMENAGEMENT BORNES AUTOMATIQUES REGLEMENTANT L ACCES ET LA CIRCULATION DU VILLAGE HISTORIQUE

AMENAGEMENT BORNES AUTOMATIQUES REGLEMENTANT L ACCES ET LA CIRCULATION DU VILLAGE HISTORIQUE COMMUNE DE NERNIER AMENAGEMENT BORNES AUTOMATIQUES REGLEMENTANT L ACCES ET LA CIRCULATION DU VILLAGE HISTORIQUE REGLEMENT DE CONSULTATION SOMMAIRE ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION ARTICLE 2 : CONDITIONS

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Direction des Services Techniques Service des marchés publics 83316 GRIMAUD Tél: 0494556913 FOURNITURE DE GAZ INDUSTRIEL ET MENAGER Date et heure limites

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché Avenue de Nice Résidence Saint Roch MAINTENANCE DES ALARMES ANTI-EFFRACTION, DES

Plus en détail

Projet d aménagement-extension de la crèche intercommunale les Péquélous à Ruoms

Projet d aménagement-extension de la crèche intercommunale les Péquélous à Ruoms Projet d aménagement-extension de la crèche intercommunale les Péquélous à Ruoms Il REGLEMENT DE CONSULTATION Il Procédure adaptée conformément aux dispositions de l 'article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION ACQUISITION DE GROS MATERIELS POUR LE CTM

REGLEMENT DE CONSULTATION ACQUISITION DE GROS MATERIELS POUR LE CTM MARCHE PUBLIC FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cenon 1 Avenue Carnot 33151 CENON CEDEX TEL. 05.57.80.70.00 REGLEMENT DE CONSULTATION (ARTICLE 42 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) ACQUISITION DE GROS

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Direction des Finances et le la Commande Publique Service Achats Tél: 01 49 42 66 70 ACQUISITION D UN VEHICULE NEUF EN CATEGORIE BERLINE 5 PLACES AVEC

Plus en détail

Missions de contrôle technique, de coordination SPS et de diagnostic amiante avant travaux dans le cadre de la relocalisation, en un seul site, des

Missions de contrôle technique, de coordination SPS et de diagnostic amiante avant travaux dans le cadre de la relocalisation, en un seul site, des PROCEDURE ADAPTEE (article 28 du CMP) < 90 000 H.T. Missions de contrôle technique, de coordination SPS et de diagnostic amiante avant travaux dans le cadre de la relocalisation, en un seul site, des activités

Plus en détail

DIAGNOSTICS ENERGETIQUES DE BATIMENTS PUBLICS

DIAGNOSTICS ENERGETIQUES DE BATIMENTS PUBLICS PETR du Pays du Sud Toulousain BP17, 68 rue de l Eglise DIAGNOSTICS ENERGETIQUES DE BATIMENTS PUBLICS Règlement de consultation Date limite de réception des offres : le 6 novembre 2015 à 12 h 00 MARCHE

Plus en détail

Rénovation du poste de livraison HT de l Observatoire de la Côte d Azur, site de Nice. (RDC article 42 CMP)

Rénovation du poste de livraison HT de l Observatoire de la Côte d Azur, site de Nice. (RDC article 42 CMP) Observatoire de la Côte d'azur Établissement Public National à caractère Administratif Décret 88 384 du 19 avril 1988 Directeur : Farrokh VAKILI Boulevard de l' Observatoire CS 34229 06304 NICE CEDEX 4

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION. Table des matières

REGLEMENT DE CONSULTATION. Table des matières REGLEMENT DE CONSULTATION Table des matières 1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L ACHETEUR PUBLIC...2 1.1. Coordonnées du maître d'ouvrage...2 1.2. Informations complémentaires d'ordre technique...2 1.3. Informations

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHE DE TRAVAUX ALFA3A 14, rue Aguétant 01500 AMBERIEU EN BUGEY Tél : 04.74.38.29.77 CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS EN HABITAT ADAPTE POUR LES GENS DU VOYAGE IMPASSE DES PONTETS 74320 SEVRIER Date et heure

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d Ouvrage Communauté de communes de la Planèze Le bourg 15300 USSEL REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet Travaux d aménagement paysager dans le village du Sailhant Architecte Philippe MAGENTIES Pagros

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SA AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE DIRECTION GENERALE Tél: 0467208667 REGIE PUBLICITAIRE DES SITES INTERNET Date et heure limites de réception des offres

Plus en détail

ZAC EcoQuartier des GRIFFONS MARCHE D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CREATION / REALISATION ET L'AMENAGEMENT DE LA ZAC

ZAC EcoQuartier des GRIFFONS MARCHE D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CREATION / REALISATION ET L'AMENAGEMENT DE LA ZAC MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES VILLE DE FALAISE - Place Guillaume le Conquérant BP58 Tél: 02 31 41 61 61 ZAC EcoQuartier des GRIFFONS MARCHE D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CREATION

Plus en détail

Marché public de service

Marché public de service Marché public de service COMMUNE D HOUPLIN ANCOISNE 1,place du 8 mai 1945 59263 HOUPLIN-ANCOISNE REGLEMENT DE CONSULTATION Marché d assurance risques statutaires du personnel affilié à la CNRACL n 2015/002

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Le pouvoir adjudicateur : C.C.A.S de la Ville de Grande Synthe C.C.A.S. DE GRANDE SYNTHE 59792 GRANDE SYNTHE Cedex Objet du marché : PREPARATION DES

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION COMMUNE DE PETITE-FORET REGLEMENT DE LA CONSULTATION Fournitures de bureau, articles de loisirs créatifs, papiers et enveloppes MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Date et heure limite de réception des offres :

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES OBJET DU MARCHE COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT, DISTRIBUTION ET REMISE A DOMICILE DU COURRIER REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE SERVICES OBJET DU MARCHE COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT, DISTRIBUTION ET REMISE A DOMICILE DU COURRIER REGLEMENT DE LA CONSULTATION REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES MARCHE PUBLIC DE SERVICES SIEDS Syndicat Intercommunal d'energie des Deux-Sèvres 14 rue Notre-Dame BP 90421-79004 NIORT Cedex OBJET DU MARCHE COLLECTE,

Plus en détail

PRESTATIONS DE TRAITEURS pour COCKTAILS-BUFFETS-REPAS organisés par la commune de Mandelieu-La Napoule

PRESTATIONS DE TRAITEURS pour COCKTAILS-BUFFETS-REPAS organisés par la commune de Mandelieu-La Napoule VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATIONS DE TRAITEURS pour COCKTAILS-BUFFETS-REPAS organisés par la commune de Mandelieu-La Napoule REGLEMENT DE CONSULTATION R.C. DATE LIMITE

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES PROCEDURE ADAPTEE ARTICLE 28 DU CMP MAIRIE DE SALLES 4 PLACE DE LA MAIRIE Tél. : 05 57 71 98 60 MARCHE ILLUMINATION DE NOEL LOCATION DES ILLUMINATIONS DE NOEL REGLEMENT DE

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SMICTOM DU CARCASSONNAIS ZA Lannolier 1075, bd François Xavier Fafeur 11890 CARCASSONNE cedex 09 Tél: 04.68.11.97.00 PETITS TRAVAUX DE METALLERIE ET

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation CONSULTATION POUR UNE MISSION DE CONDUITE D OPERATION pour la construction d un bâtiment tertiaire sur le site de Bourgoin-Jallieu Règlement de la consultation Juillet 2015 Article 1 OBJET La Chambre de

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet du marché : Réalisation d un diagnostic d accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et d un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements

Plus en détail

Marché Public de fournitures et de prestations de services. Mairie de Chatelaillon Plage

Marché Public de fournitures et de prestations de services. Mairie de Chatelaillon Plage Marché Public de fournitures et de prestations de services Mairie de Chatelaillon Plage Fournitures informatiques Location avec option d achat de matériels d impression avec prestation de maintenance Règlement

Plus en détail

Réalisation du schéma directeur d assainissement et du zonage

Réalisation du schéma directeur d assainissement et du zonage Marché Public de Services - Marché à procédure adaptée Réalisation du schéma directeur d assainissement et du zonage Cahier des charges valant acte d engagement Date limite de réception des offres : 27

Plus en détail

Fourniture et pose de décors électriques extérieurs

Fourniture et pose de décors électriques extérieurs VILLE DE DONVILLE LES BAINS Fourniture et pose de décors électriques extérieurs APPEL SUR PROCEDURE ADAPTEE Lot unique REGLEMENT DE CONSULTATION DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 10 juillet 2009 à 12h00

Plus en détail

CONTROLE DIAGNOSTIC DE L EXISTANT DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CONTROLE DIAGNOSTIC DE L EXISTANT DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DEPARTEMENT D EURE-ET-LOIR Service de l assainissement non collectif 1 rue Porte Chartraine BP 30034 28211 NOGENT-LE-ROI Cedex CONTROLE DIAGNOSTIC DE L EXISTANT DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION. Marché de Travaux Création d un préau à l Ecole Maternelle

REGLEMENT DE CONSULTATION. Marché de Travaux Création d un préau à l Ecole Maternelle MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE QUINT-FONSEGRIVES REGLEMENT DE CONSULTATION Marché de Travaux Création d un préau à l Ecole Maternelle Maitre d Ouvrage : Commune de Quint-Fonsegrives Hôtel de Ville 31130 Quint-Fonsegrives

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Collectivité : Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l Ain (SMPIPA) 1580, avenue des Bergeries 01150 SAINT VULBAS Tél : 04.74.61.53.78 MISSION

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAIRIE DE BOULIAC EXTENSION DE L ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BOULIAC Date et heure limites de réception des offres 26 Juin 2015 à 12 Heures Règlement de la Consultation Page 1 sur 8

Plus en détail

Commune de Lussac les Eglises

Commune de Lussac les Eglises Commune de Lussac les Eglises REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure adaptée ENTITE ADJUDICATRICE : 05 55 68 21 10 E. mail : mairie.lussac.les.eglises@wanadoo.fr OBJET DU MARCHE : Réhabilitation du clocher

Plus en détail

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE. Règlement de la consultation

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE. Règlement de la consultation MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE ----------------------------------------------------------------- DIRECTION GENERALE DE LA COMPETITIVITE, DE L INDUSTRIE ET DES SERVICES MISSION

Plus en détail

Marché Public à Procédure Adaptée REFECTION DE LA PARTIE CHŒUR DE LA TOITURE DE L EGLISE DE LA VILLE DE LUYNES

Marché Public à Procédure Adaptée REFECTION DE LA PARTIE CHŒUR DE LA TOITURE DE L EGLISE DE LA VILLE DE LUYNES Marché Public à Procédure Adaptée REFECTION DE LA PARTIE CHŒUR DE LA TOITURE DE L EGLISE DE LA VILLE DE LUYNES Règlement de consultation Article 28 du code des Marchés publics Pouvoir adjudicateur Ville

Plus en détail

O.P.H. de Gennevilliers Service Marchés publics 33 rue des Chevrins 92230 GENNEVILLIERS

O.P.H. de Gennevilliers Service Marchés publics 33 rue des Chevrins 92230 GENNEVILLIERS O.P.H. de Gennevilliers Service Marchés publics 33 rue des Chevrins 92230 GENNEVILLIERS FOURNITURE ET POSE DE DETECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES DE FUMEE (DAAF) ET DE DETECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES DE

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION Observatoire de la Côte d'azur Établissement Public National à caractère Administratif Décret 88 384 du 19 avril 1988 Directeur : Farrokh VAKILI Boulevard de l' Observatoire 06304 NICE CEDEX 4 «Médecine

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX 80, avenue Georges Pompidou CS 61205 Opération : CHAMBRE FROIDE BATIMENT N 25 RENOVATION DU MONTE CHARGE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX SUIVANT «PROCEDURE

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES Direction des Services Financiers Service des Marchés Publics BP 62 ou place du XI Novembre 83250 LA LONDE LES MAURES

Plus en détail