VILLE DE CHAMPAGNOLE. Maître d ouvrage Ville de CHAMPAGNOLE. Travaux de Viabilisation

Transcription

1 VILLE DE CHAMPAGNOLE Maître d ouvrage Ville de CHAMPAGNOLE Lotissement «Les Gravières» Travaux de Viabilisation Lot n 1 VOIRIE TERRASSEMENT EAUX PLUVIALES EAUX USEES EAU POTABLE TRANCHEE D INFILTRATION - TRAVAUX DIFFERES BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES (B.P.U.) Maître d œuvre SARL «Cabinet COLIN et ASSOCIES Géomètres-Experts» 40, Allée du Marronnier - BP CHAMPAGNOLE Cedex Tél : Fax : contact@colin-associes.fr Mai 2012 Dossier 11244

2 DESIGNATION DE LA NATURE D'OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES O- TRAVAUX PREPARATOIRES 0 1- Installation et repliement de chantier Au forfait, l amenée et le repliement de tous les matériels, l installation et le repliement des baraques de chantier, les demandes administratives et les raccordements aux divers réseaux, ainsi que les frais d électricité, de téléphone, d eau, le maintien en place des dispositifs installés pour interdire l accès du chantier au public, les accès au chantier et leur entretien, l ensemble de la signalisation et de la protection de chantier, la mise en place du dispositif de nettoyage des véhicules à la sortie des chantiers sur les voies publiques, la remise en état des lieux en fin de chantier, les frais d occupation de terrain au cas où l entrepreneur ne s installerait pas sur les terrains mis à sa disposition par le maître d ouvrage. Le prix s entend quel que soit le délai d exécution des travaux, y compris les prolongations éventuelles pour quelque cause que ce soit. L accès au chantier se fera depuis le chemin vicinal de Crotenay à Champagnole, au Sud-Ouest du lotissement. Au forfait 0-2 Dégagement et préparation du terrain Au forfait, dégagement et préparation du terrain comprenant débroussaillage et abattage des arbres et arbustes sur l emprise du projet et de la tranchée d infiltration, comprenant arrachage et dessouchage ; suppression des talus par remise à niveau (notamment EV n 1) ; décapage complet de l ancienne piste de karting ; suppression des clôtures et piliers en bois sur l emprise du projet ; évacuation des gravats présents sur l emprise du lotissement, des végétaux, de la terre et des matériaux hors du chantier à la décharge, nettoyage du chantier et toutes sujétions. Au forfait 0-3 Dépose de branchement Edf (câble + coffret) Au mètre linéaire de câble déposé, repérage des câbles existants, réalisation d une tranchée de profondeur et de largeur suffisante, dépose du ou des câbles existants (hors tension) et des coffrets de branchements, remblaiement de la tranchée à l identique, comprenant dépose des éléments annexes aux coffrets tels que les socles en béton, évacuation des matériaux dans une décharge hors du chantier et toutes sujétions. Au mètre linéaire 2/20

3 I- VOIRIE 1-1 Décapage de terre végétale et évacuation Au mètre cube en place, décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20m sur l'emprise future voie et des chemins piétons, comprenant toute manutention à l'engin mécanique, mise en dépôt provisoire sur le chantier ou mise en dépôt définitive dans une décharge communale située à moins de 3km du chantier (excédent conservé par la Commune), toutes sujétions. 1-2 Mise aux cotes en déblai de la voirie projet Terrassement au mètre cube en place en déblai exécuté par tous moyens (brise roche si nécessaire) de la plate-forme de la voirie pour mise aux côtes fond de forme, nivellement selon façons de pentes, conservation des matériaux pour remblai y compris toutes sujétions d'évacuation des eaux pendant les travaux. 1-3 Mise aux cotes en remblai de la voirie projet avec réutilisation des matériaux extraits Terrassement au mètre cube en place en remblai de la plate-forme de la voirie pour mise aux côtes fond de forme avec réutilisation du déblai, nivellement selon façons de pentes, y compris toutes sujétions d'évacuation des eaux pendant les travaux. 1-4 Mise aux cotes en remblai de la voirie projet avec apport des matériaux Terrassement au mètre cube en place en remblai de la plate-forme de la voirie pour mise aux côtes fond de forme avec apport de remblai sur site, nivellement selon façons de pentes, y compris transport des matériaux et toutes sujétions d'évacuation des eaux pendant les travaux. 1-5 Evacuation matériaux de terrassement Au mètre cube en place, évacuation des matériaux de terrassement excédentaires dans une décharge en dehors du chantier, chargement, transport, y compris sujétions d'entretien et de nettoyage des voiries et des emplacements empruntés. 3/20

4 1-6 Dépose et mise en forme sur place des matériaux excédentaires A mètre cube en place, dépose des matériaux excédentaires (terre végétale, déblais) sur site aux endroits indiqués par le maître d œuvre ou le maître d ouvrage, et notamment sur les talus de voirie, mise en forme des matériaux de façon propre comprenant toute manutention à l engin mécanique et toutes sujétions. 1-7 Concassé 0/80 - fondation - ep=0.30m sous voirie Au mètre cube en place, compactage du fond de forme pour obtenir l'indice optimum de compacité, préalablement l'emprise devra être débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales; fourniture et mise en œuvre d'un concassé sur une épaisseur de 0.30 m par couches, compactage soigné, réglage des pentes vers les points d'écoulement dans la limite des tolérances, finitions manuelles localisées. 1-8 Concassé 0/31,5 - réglage ep=0.20m sous voirie et 0.30m sous trottoir Au mètre cube en place, compactage du fond de forme pour obtenir l'indice optimum de compacité demandé, à savoir Module de Westergaard : k, fourniture et mise en œuvre d'un concassé sur une épaisseur de 0.20 m par couches, compactage soigné, réglage des pentes vers les points d'écoulement dans la limite des tolérances, finitions manuelles localisées. Le profil en long et le profil en travers des trotoirs devront respecter les normes d accessibilité aux personnes à mobilité réduites (décret du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007). 1-9 Concassé 0/20 fondation ep=0.20m sous chemin piéton Au mètre cube en place, compactage du fond de forme pour obtenir l'indice optimum de compacité demandé, à savoir Module de Westergaard : k, fourniture et mise en œuvre d'un concassé sur une épaisseur de 0.20 m par couches, compactage soigné, réglage des pentes vers les points d'écoulement dans la limite des tolérances, finitions manuelles localisées Sable filérisé 0/6 - réglage ep=0.10m sous chemin piéton Au mètre cube en place, compactage du fond de forme pour obtenir l'indice optimum de compacité, fourniture et mise en œuvre d'un sable 0/4 filérisé sur une épaisseur de 0.10 m par couches, compactage 4/20

5 soigné, réglage des pentes vers les points d'écoulement dans la limite des tolérances, finitions manuelles localisées. Le profil en long et le profil en travers du chemin devront respecter les normes d accessibilité aux personnes à mobilité réduites (décret du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007) Fourniture et pose de Gabions Ce prix rémunère au mètre cube mesuré sur place, la fourniture et la mise en œuvre de gabion en grillage double torsion certifié NF, avec diaphragmes tous les mètres. Il comprend notamment : - la fourniture et la livraison à pied d œuvre de cage de gabion rigide de dimensions L=2m, l=0.50cm et h=0.70m, à mailles rectangulaires en fil acier revêtu (alliage de zinc et d aluminium avec mischmétal) et munis sur chaque arête de fils de renforts longitudinaux et transversaux conformément aux spécifications du CCTP. - Les tirants préfabriqués conformes aux spécifications du CCTP. - Les agrafes de ligatures conformes aux spécifications du CCTP. - Les matériaux de remplissage soumis à l agrément du maître d œuvre, granulométrie 100x250mm, non gélifs et homogènes dans les trois dimensions. - La façon d appareillage des parements vus, par arrangement manuel des matériaux de remplissage. - Toutes sujétions d accès, d assemblage avec la ligature des cages les unes aux autres par agrafage, la mise en place de tirants horizontaux et du gabarit de montage extérieur, de découpe simple et de fermeture. - Le parfait respect des règles de l art et des normes en vigueurs. - La présence d un représentant du fournisseur pour une assistance chantier au démarrage des travaux. 5/20

6 II- ASSAINISSEMENT EAUX USEES EAUX PLUVIALES 2-1 Ouverture de tranchée 3 réseaux (EU/EP/AEP) et remblaiement < 2 m Au mètre linéaire, ouverture d'une tranchée de largeur et profondeur suffisantes, respectant les cotes du plan des travaux avec plusieurs niveaux de pose, y compris rejet sur berge et mise en dépôt provisoire, dressement des parois réglage, nivellement du fond de fouilles d'après les pentes, sujétion de blindage et épuisement des eaux quel qu'en soit le débit, emploi implicite du brise roche, remblaiement par couches de sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice, tout venant 0/31,5 et compactage soigné par couches de 15cm, remise en état des ouvrages longés, mise en place de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la circulation. 2-2 Ouverture de tranchée 2 réseaux (EU/AEP ou EU/EP) et remblaiement < 2 m Au mètre linéaire, ouverture d'une tranchée de largeur et profondeur suffisantes, respectant les cotes du plan des travaux avec plusieurs niveaux de pose, y compris rejet sur berge et mise en dépôt provisoire, dressement des parois réglage, nivellement du fond de fouilles d'après les pentes, sujétion de blindage et épuisement des eaux quel qu'en soit le débit, emploi implicite du brise roche, remblaiement par couches de sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice, tout venant 0/31,5 et compactage soigné par couches de 15cm, remise en état des ouvrages longés, mise en place de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la circulation. 2-3 Ouverture de tranchée 1 réseau (EU, EP) et remblaiement < 2 m Au mètre linéaire, ouverture d'une tranchée de largeur et profondeur suffisantes, respectant les cotes du plan des travaux avec plusieurs niveaux de pose, y compris rejet sur berge et mise en dépôt provisoire, dressement des parois réglage, nivellement du fond de fouilles d'après les pentes, sujétion de blindage et épuisement des eaux quel qu'en soit le débit, emploi implicite du brise roche, remblaiement par couches de sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice, tout venant 0/31,5 et compactage soigné par couches de 15cm, remise en état des ouvrages longés, mise en place de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la circulation. 2-4 Plus-value pour tranchée EU ou EP en surprofondeur de 2m jusqu à 4m Au mètre linéaire, plus value à ajouter au poste 2-1, 2-2 et 2-3 pour ouverture d'une tranchée de largeur et profondeur suffisantes (maximum 4m), respectant les cotes fil d'eau du plan des travaux, y compris rejet 6/20

7 sur berge et mise en dépôt provisoire, dressement des parois réglage, nivellement du fond de fouilles d'après les pentes, sujétion de blindage et épuisement des eaux quel qu'en soit le débit, emploi implicite du brise roche, terrassement manuel en cas d obstacle, remblaiement par couches de sable jusqu'à 20 cm au dessus de la génératrice, tout venant 0/31,5 et compactage par couches et reconstitution de la surface à l'identique. 2-5 Canalisation PVC diamètre 500 CR8 pour EP Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une canalisation PVC diamètre 500 CR8 classe posée en respect du profil en long projet sur lit de sable comprenant joints, tous raccordements étanches, y compris sujétion de raccord et d'entrée de regards par joints souples, butées béton, percements et grillage avertisseur normalisé situé 30cm au-dessus de la génératrice. 2-6 Canalisation PVC diamètre 400 CR8 pour EP Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une canalisation PVC diamètre 400 CR8 classe posée en respect du profil en long projet sur lit de sable comprenant joints, tous raccordements étanches, y compris sujétion de raccord et d'entrée de regards par joints souples, butées béton, percements et grillage avertisseur normalisé situé 30cm au-dessus de la génératrice. 2-7 Canalisation PVC diamètre 300 CR8 pour EP Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une canalisation PVC diamètre 300 CR8 classe posée en respect du profil en long projet sur lit de sable comprenant joints, tous raccordements étanches, y compris sujétion de raccord et d'entrée de regards par joints souples, butées béton, percements et grillage avertisseur normalisé situé 30cm au-dessus de la génératrice. 2-8 Canalisation PVC diamètre 200 CR8 pour EU Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une canalisation PVC diamètre 200 CR8 classe posée en respect du profil en long projet sur lit de sable comprenant joints, tous raccordements étanches, y compris sujétion de raccord et d'entrée de regards par joints souples, butées béton, percements et grillage avertisseur normalisé situé 30cm au-dessus de la génératrice. 7/20

8 2-9 Canalisation PVC diamètre 200 CR8 pour EP Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une canalisation PVC diamètre 200 CR8 classe posée en respect du profil en long projet sur lit de sable comprenant joints, tous raccordements étanches, y compris sujétion de raccord et d'entrée de regards par joints souples, butées béton, percements et grillage avertisseur normalisé situé 30cm au-dessus de la génératrice Canalisation PVC diamètre 125 CR8 pour EU Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une canalisation PVC diamètre 125 CR8 classe posée en respect du profil en long projet sur lit de sable comprenant joints, tous raccordements étanches, y compris sujétion de raccord et d'entrée de regards par joints souples, butées béton, percements et grillage avertisseur normalisé situé 30cm au-dessus de la génératrice Plus-value pour enrobage béton de la canalisation EP en cas de couverture insuffisante Au mètre linéaire, plus value à ajouter aux postes 2-5 à 2-10 pour enrobage en béton des canalisations EU ou EP, en cas de couverture insuffisante, toutes sujétions comprises Piquage du diam 300mm sur regard EP A l unité, raccordement du diamètre 300 EP sur regard existant comprenant toutes sujétions de percement, étanchéité au droit du regard par joint souple, reprise de cunette dans le regard, évacuation des gravois tombés à l'intérieur du regard en place Piquage sur réseau EP diamètre 1500mm avec pose d un regard A l unité, raccordement du diamètre 200 EP sur réseau EP de diamètre 1500mm avec pose d un regard de visite diamètre 1000, comprenant regard préfabriqué, tampon fonte hydraulique C400, y compris radier d'assise dosé à 300 kg/m3, compris cunette lissée, calage, butée béton, percement, joints étanches souples, rehausse pour terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge. 8/20

9 2-14 Piquage sur réseau EU diamètre 200mm avec pose d un regard A l unité, raccordement du diamètre 200 EU sur réseau EU de diamètre 200mm avec pose d un regard de visite diamètre 1000, comprenant regard préfabriqué, tampon fonte hydraulique C400, y compris radier d'assise dosé à 300 kg/m3, compris cunette lissée, calage, butée béton, percement, joints étanches souples, rehausse pour terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge Regard de visite EP diamètre 1000 série 400 pour diamètre 500 A l'unité, fourniture et pose de regards préfabriqués diamètre 1000, tampon fonte hydraulique C400, y compris radier d'assise dosé à 300 kg/m3, compris cunette lissée, calage, butée béton, percement, joints étanches souples, rehausse pour terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge Regard de visite EP diamètre 1000 série 400 pour diamètre 400 A l'unité, fourniture et pose de regards préfabriqués diamètre 1000, tampon fonte hydraulique C400, y compris radier d'assise dosé à 300 kg/m3, compris cunette lissée, calage, butée béton, percement, joints étanches souples, rehausse pour terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge Regard de visite EP diamètre 1000 série 400 pour diamètre 300 A l'unité, fourniture et pose de regards préfabriqués diamètre 1000, tampon fonte hydraulique C400, y compris radier d'assise dosé à 300 kg/m3, compris cunette lissée, calage, butée béton, percement, joints étanches souples, rehausse pour terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge Regard de visite EU diamètre 1000 série 400 pour diamètre 200 A l'unité, fourniture et pose de regards préfabriqués diamètre 1000, tampon fonte hydraulique C400, y compris radier d'assise dosé à 300 kg/m3, compris cunette lissée, calage, butée béton, percement, joints étanches souples, rehausse pour terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge. 9/20

10 2-19 Regard EU PVC tabouret D315 tampon fonte série 125 carré en limite de propriété A l'unité, fourniture et pose de regards EU PVC tabouret D315 avec tampon fonte carré série 125kN en limite de propriété comprenant percement, réglage, calage, butée béton, joints, rehausse, mise à niveau du tampon par rapport au TN, terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge, fourniture et pose d un dispositif (tulipe, culotte ou raccord de piquage) pour raccordement du regard sur le collecteur ou piquage sur regard existant, y compris la pose éventuelle de coudes et des pièces de raccordement et toutes sujétions. Les regards seront placés au niveau fini de la bordure de voirie Regard EP PVC tabouret D315 tampon fonte série 125 circulaire en limite de propriété A l'unité, fourniture et pose de regards EP PVC tabouret D315 avec tampon fonte circulaire série 125kN en limite de propriété comprenant percement, réglage, calage, butée béton, joints, rehausse, mise à niveau du tampon par rapport au TN, terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge, fourniture et pose d un dispositif (tulipe, culotte ou raccord de piquage) pour raccordement du regard sur le collecteur ou piquage sur regard existant, y compris la pose éventuelle de coudes et des pièces de raccordement et toutes sujétions. Les regards seront placés au niveau fini de la bordure de voirie Regard à grille 40*40 EP série 400 KN concave aux normes PMR avec cloison siphoïde A l'unité, fourniture et pose de regards béton préfabriqués sur assise béton dosé à 300 kg/m3 avec grille fonte série 400 kn concave respectant les normes d accessibilité PMR (décret du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007), et équipée d une cloison siphoïde comprenant percement, réglage, calage, butée béton, joints, rehausse, mise à niveau du tampon par rapport à la chaussée, terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge 2-22 Regard à grille 40*40 EP série 400 KN plate avec cloison siphoïde A l'unité, fourniture et pose de regards béton préfabriqués sur assise béton dosé à 300 kg/m3 avec grille fonte série 400 kn plate, équipée d une cloison siphoïde comprenant percement, réglage, calage, butée béton, joints, rehausse, mise à niveau du tampon par rapport à la chaussée, terrassement supplémentaire d'élargissement ou d'approfondissement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge 10/20

11 2-23 Essais + plans de récolement Au forfait, remise de l'ensemble des plans de récolement des ouvrages en 3 exemplaires sur reproductibles et contrôle de l ensemble des canalisations EU et EP par passage caméra et essais d'étanchéité à l air. Le forfait 11/20

12 III- ALIMENTATION AEP 3-1 Ouverture de tranchée AEP et remblaiement Au mètre linéaire, ouverture d'une tranchée de largeur et profondeur suffisantes, respectant les cotes fil d'eau du plan des travaux, y compris rejet sur berge et mise en dépôt provisoire, dressement des parois réglage, nivellement du fond de fouilles d'après les pentes, sujétion de blindage et épuisement des eaux quel qu'en soit le débit, emploi implicite du brise roche, terrassement manuel en cas d obstacle. Remblaiement par couches de sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice, tout venant 0/31,5 et compactage soigné par couches de 15cm, remise en état des ouvrages longés, mise en place de toute les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la circulation, réfection de surface à l identique, toutes sujétions comprises. 3-2 Réseau AEP Fonte DN 125 Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une conduite en fonte de diamètre 125 à joints, de série 16 bars, de type «PONT-A-MOUSSON» ou équivalent, adaptée pour l'adduction eau potable, posée hors gel à plus d un mètre de profondeur, lit de sable et enrobage, butées béton, grillage avertisseur 20 cm au dessus de la génératrice, y compris coudes et pièces de raccords, toutes sujétions de jonctions et entrées de regards, robinet d'arrêt en extrémité. 3-3 Pièces spéciales Fonte DN 125 A l unité, fourniture et pose de pièces spéciales pour Fonte de diamètre 125 telles que coudes, tés et autres pièces de raccords, toutes sujétions comprises. 3-4 Réseau AEP PEHD 32 série 16 bars bandes bleues Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une conduite en PEHD de diamètre 32 à joints, de série 16 bars, adaptée pour l'adduction eau potable (bandes bleues) sous fourreau normalisé, posée hors gel à plus d un mètre de profondeur, lit de sable et enrobage, butées béton, grillage avertisseur 20 cm au dessus de la génératrice, y compris toutes sujétions de jonctions et entrées de regards, robinet d'arrêt en extrémité. 12/20

13 3-5 Réseau AEP PEHD 25 série 16 bars bandes bleues Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une conduite en PEHD de diamètre 25 à joints, de série 16 bars, adaptée pour l'adduction eau potable (bandes bleues) sous fourreau normalisé, posée hors gel à plus d un mètre de profondeur, lit de sable et enrobage, butées béton, grillage avertisseur 20 cm au dessus de la génératrice, y compris toutes sujétions de jonctions et entrées de regards, robinet d'arrêt en extrémité. 3-6 Fourniture et pose d une vanne de sectionnement sur DN 125 avec bouche à clé A l'unité, fourniture et pose d une vanne de sectionnement sur DN 125, tube allonge, tabernacle, tête bouche à clé comprenant toutes sujétions de joints, de pièces, butées béton, mise à niveau. 3-7 Fourniture et pose d un Tés corps DN 125 tubulure DN 125 A l unité, toutes sujétions comprises 3-8 Fourniture et pose d une vanne de vidange sur DN 125 avec 2 bouches à clé A l'unité, fourniture et pose d une vidange sur DN 125 à l extrémité du réseau et aux points bas avec évacuation dans le réseau EP, tube allonge, tabernacle, deux têtes bouche à clé comprenant toutes sujétions de joints, de pièces, butées béton, mise à niveau. 3-9 Fourniture et pose d une ventouse sur DN 125 avec bouche à clé A l'unité, fourniture et pose d une ventouse, de robinet de prise et d'arrêt placé en point haut sur DN 125 fonte comprenant, tabernacle, tube allonge, bouche à clé, butées béton. 13/20

14 3.10 Regard diamètre 800 série 400 A l'unité, fourniture et pose de regard pour purge, vidange ou ventouse sur conduite PE, tampon fonte hydraulique C400, y compris radier d assise dosé à 300kg/m3, butées béton, calage, mise à niveau et toutes sujétions 3-11 Branchement sur conduite fonte 125 avec départ PEHD 32 A l'unité, fourniture et pose de collier de prise charge à large plage sur fonte DN125, en fonte ductile, revêtement époxy 300µm, à joint large, visserie inox, robinet de prise en charge corps bronze, à raccord PEHD 32 incorporé, tube allonge télescopique, tabernacle, tête bouche à clé comprenant toutes sujétions de joints, de pièces, butées béton, mise à niveau Branchement sur conduite fonte 125 avec départ PEHD 25 A l'unité, fourniture et pose de collier de prise charge à large plage sur fonte DN125, en fonte ductile, revêtement époxy 300µm, à joint large, visserie inox, robinet de prise en charge corps bronze, à raccord PEHD 25 incorporé, tube allonge télescopique, tabernacle, tête bouche à clé comprenant toutes sujétions de joints, de pièces, butées béton, mise à niveau Regard compteur PE à isolation renforcée tampon fonte 12.5T A l'unité, fourniture et pose d'un regard individuel en polyéthylène à isolation renforcée pour compteur horizontal, réhaussable et inclinable, avec tampon fonte 12,5T norme EN124 labellisé NF et robinetterie laiton pour compteur calibre 15 comprenant calage, butée béton, réglage, rail de fixation compteur télescopique réglable, clapet antiretour après compteur et toutes sujétions. Les regards seront placés au niveau fini de la bordure de voirie Fourniture et pose d un poteau incendie Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport, la pose et les essais de poteaux incendie en fonte ductile, incongelables par purge automatique de l'eau contenue dans le corps de l'appareil série 10 bars, équipés d'une prise de face et de deux prises latérales, hauteur de couverture 1.25 m avec boîte à clapet droite. 14/20

15 Ce prix comprend également la fourniture et la pose d'un esse de règlage, la fourniture du béton, la réalisation du socle 0.60 x 0.60 x 0.20 m lissé à la surface et la vanne de coupure de diamètre 100mm sur réseau fonte 125mm Fosse pour piquage sur réseau existant DN 125 A l unité, réalisation d une fosse de dimensions suffisantes pour permettre le raccordement de la conduite DN 125 sur le réseau DN 125 existant, qui sera réalisé par le concessionnaire du réseau d eau potable, comprenant lit de sable et enrobage, grillage avertisseur 20 cm au dessus de la génératrice, remblaiement et toutes sujétions Essais + plans de récolement Remise de l'ensemble des plans de récolement des ouvrages en 3 exemplaires sur reproductibles, un carnet de triangulation des points particuliers (bouches à clé, regards, etc ), les notices de fonctionnement et entretien des ouvrages établis conformément aux normes en vigueur. Les essais de désinfection, analyse, réception des bouches à clé avec la société qui entretient le réseau. Le forfait 15/20

16 IV- TRANCHEE D INFILTRATION ESPACES VERTS 4-1 Décapage de terre végétale et évacuation Au mètre cube en place, décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20m sur l'emprise future voie et des chemins piétons, comprenant toute manutention à l'engin mécanique, mise en dépôt provisoire sur le chantier ou mise en dépôt définitive dans une décharge communale située à moins de 3km du chantier (excédent conservé par la Commune), toutes sujétions. 4-2 Décapage du concassé existant sur le parking + suppression du talus Au mètre cube en place, décapage du concassé sur une épaisseur moyenne de 0,20m et suppression du talus existant, comprenant toute manutention à l'engin mécanique, mise en dépôt provisoire sur le chantier et toutes sujétions. 4-3 Mise aux cotes en déblai de la tranchée d infiltration Terrassement au mètre cube en place en déblai de la tranchée d infiltration pour mise aux côtes fond de tranchée, nivellement selon façons de pentes, y compris toutes sujétions d'évacuation des eaux pendant les travaux. 4-4 Concassé 40/80 sur tranchée d infiltration Au mètre cube en place, compactage du fond de forme pour obtenir l'indice optimum de compacité, préalablement l'emprise devra être débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales; fourniture et mise en œuvre d'un concassé sur une épaisseur d environ 1.70 m par couches de 30cm, compactage soigné, finitions manuelles localisées. 4-5 Drain diamètre 500 EP Au mètre linéaire, fourniture et pose d'un drain diamètre 500 posé en respect du profil en long projet dans la tranchée d infiltration, comprenant raccordements et toutes sujétions. 16/20

17 4-6 Géotextile Au mètre carré, fourniture et pose d'un film géotextile non tissé et aguilleté pour séparation et filtration dont la classe sera fonction du sol support (classe 4 minimum). Les lés devront se recouvrir d'au minimum 1m et seront agrafés au sol par fers tors. Localisation : autour du concassé 40/80 (dessous, dessus, côtés) formant la tranchée d infiltration. Le mètre carré 4-7 Mise aux cotes en remblai de la tranchée Terrassement au mètre cube en place en remblai de la tranchée d infiltration avec réutilisation du déblai pour mise aux côtes fond de tranchée, nivellement selon façons de pentes, y compris toutes sujétions d'évacuation des eaux pendant les travaux. 4-8 Evacuation matériaux de terrassement Au mètre cube en place, évacuation des matériaux de terrassement excédentaires dans une décharge en dehors du chantier, chargement, transport, y compris sujétions d'entretien et de nettoyage des voiries et des emplacements empruntés. 4-9 Surverse diamètre 200 CR8 pour EP Au mètre linéaire, fourniture et pose d'une canalisation PVC diamètre 200 CR8 classe posée en sortie de la tranchée d infiltration en respect du profil en long projet sur lit de sable comprenant joints, tous raccordements étanches, y compris sujétion de raccord et d'entrée de regards par joints souple, butées béton, percements et grillage avertisseur normalisé situé 30cm au-dessus de la génératrice Fourniture et pose d un clapet anti-retour sur DN 200 A l unité, fourniture et pose d un clapet anti-retour en sortie de la surverse DN 200 de la tranchée d infiltration, toutes sujétions comprises 17/20

18 4-11 Remise en place du talus Au linéaire, remise en place du talus entre l ancien parking et le chemin piéton, de pentes et hauteur identiques à l ancien talus, avec utilisation de la terre végétale, et toutes sujétions Remise en place de terre végétale ep=0.20m (tranchée + espaces verts) Au mètre cube en place, remise en place de la terre végétale sur la tranchée d infiltration (et sur l ancien parking) et les espaces verts n 1-3-4, sur une épaisseur de 0.20m y compris sur les talus Préparation des fosses pour plantation d arbres sur chemin piéton et voirie n 1 Au mètre cube en place, réalisation de fouilles de plantations (dimensions : 1.40m*1.40m*1.50m) quelles que soient les difficultés du au terrain rencontré (sol dur, rocher compact, etc ), comprenant les sujétions d ameublissement des parois et fond de fouille et le puisage éventuel ; la fourniture et la mise en place de terre végétale (agrément préalable d un échantillon témoin), comprenant la production d une analyse physico-chimique pour arboriculture, l interprétation complète d un ingénieur, la remise au maître d œuvre pour détermination des apports organiques et de fertilisation, le stockage éventuel, les reprises intermédiaires si nécessaire, le chargement, le transport et la mise en œuvre dans les encaissements de plantations et d engazonnement, compris sujétions de foisonnement, accès, manoeuvres Préparation des fosses pour plantation d arbustes sur voirie n 1 Au mètre cube en place, réalisation de fouilles de plantations d épaisseur 50cm quelles que soient les difficultés du au terrain rencontré (sol dur, rocher compact, etc ), comprenant les sujétions d ameublissement des parois et fond de fouille et le puisage éventuel ; la fourniture et la mise en place de terre végétale (agrément préalable d un échantillon témoin), comprenant la production d une analyse physico-chimique pour arboriculture, l interprétation complète d un ingénieur, la remise au maître d œuvre pour détermination des apports organiques et de fertilisation, le stockage éventuel, les reprises intermédiaires si nécessaire, le chargement, le transport et la mise en œuvre dans les encaissements de plantations et d engazonnement, compris sujétions de foisonnement, accès, manoeuvres... 18/20

19 V- TRAVAUX DIFFERES 5-1 Béton désactivé ep=0.16m Au mètre carré mesuré sur place, confection de béton désactivé sur 0.16m d épaisseur, comprend : le piquetage, la mise en œuvre d un lit de sable 0/3 si nécessaire, la mise en œuvre proprement dite du béton de type BCF 330, compris coffrages latéraux par voliges perdues, toutes sujétions de mise en œuvre, adjuvants divers, retardateurs de prise, produit hydrofuge, vibration à la règle mécanique, entraîneur d air, armature si nécessaire, sciage des joints tous les 2.50 à 3 mètres, désactivant, etc La protection si nécessaire des bétons nouvellement coulés, emploi de béton de fibres. Toutes sujétions. Le mètre carré 5-2 Fourniture et pose de bordures de type T1 Fourniture et pose en alignement ou courbe de bordures T1 normalisées en béton moulé et vibré de la classe 100 kg/cm2, posées sur un lit de gros béton dosé à 250 kg/m3 de 0,20m d'épaisseur avec un solin de blocage continu à l'arrière, comprenant coupes et chutes, ajustées au niveau des passages piétons, jointoiement au mortier, toutes sujétions de raccordement aux ouvrages existants. Les bordures seront posées à +10cm du niveau de chaussée ou à +2cm maximum au niveau des entrées de lots et passages piétons. Les rabaissements de bordures devront respecter les normes d accessibilité PMR du décret du 21/12/2006 et de l arrêté du 15/01/2007 (pente de 8% sur 1m conseillé. 5-3 Fourniture et pose de bordures de type P1 Fourniture et pose en alignement ou courbe de bordures P1 normalisées en béton moulé et vibré de la classe 100 kg/cm2, posées sur un lit de gros béton dosé à 250 kg/m3 de 0,20m d'épaisseur avec un solin de blocage continu à l'arrière, comprenant coupes et chutes, jointoiement au mortier, toutes sujétions de raccordement aux ouvrages existants. 5-4 Fourniture et pose de bordures de type I1 Fourniture et pose en alignement ou courbe de bordures I1 normalisées en béton moulé et vibré de la classe 100 kg/cm2, posées sur un lit de gros béton dosé à 250 kg/m3 de 0,20m d'épaisseur avec un solin de blocage continu à l'arrière, comprenant coupes et chutes, jointoiement au mortier, toutes sujétions de raccordement aux ouvrages existants. 19/20

20 5-5 Fourniture et pose de caniveaux de type CC1 Fourniture et pose en alignement ou courbe de caniveaux CC1 normalisés en béton moulé et vibré de la classe 100 kg/cm2, posées sur un lit de gros béton dosé à 250 kg/m3 de 0,20m d'épaisseur avec un solin de blocage continu à l'arrière, comprenant coupes et chutes, jointoiement au mortier, toutes sujétions de raccordement aux ouvrages existants. 5-6 Mise à niveau des bouches à clés A l unité, mise à niveau des bouches à clés, comprenant le dégagement du cadre, le rehaussement ou l'abaissement du cadre, toutes sujétions d exécution pour le réglage et le rescellement à la cote de la chaussée finie, toutes fournitures et mise en œuvre, sujétions comprises. 5-7 Mise à niveau des tampons existants EU et EP et grilles A l unité, mise à niveau des tampons Eu et EP, comprenant le dégagement du cadre, le rehaussement ou l'abaissement du cadre, toutes sujétions d exécution pour le réglage et le rescellement à la cote de la chaussée finie, toutes fournitures et mise en œuvre, sujétions comprises. 5-8 Réalisation de socle pour panneau de signalisation A l unité, réalisation d un massif béton 0.40*0.40*0.40 avec mise en place de fourreaux métalliques fournis par la ville, vérification de l aplomb et toutes sujétions. 20/20