REHABILITATION DE LA PISCINE DES AVENIERES

Transcription

1 FS MAITRE D OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS REHABILITATION DE LA PISCINE DES AVENIERES DCE - INDICE A Mai 2014 C.C.T.P. Cahier des Charges Techniques Particulières Lot n 2 Démolition Gros Oeuvre ARCHITECTE CAP ARCHITECTURE 441 Grande Rue MIRIBEL Tel : Courriel : g.virieux@caparchitecture.fr f.lalevee@caparchitecture.fr BETs STRUCTURE, CVC, ELECTRICITE et ECONOMIE SYNAPSE CONSTRUCTION 13 avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Tel : / Fax : Courriel : synapse.lyon@synapse-construction.com

2 TABLE DES MATIERES 2.1 GENERALITES DOCUMENTS DE REFERENCE D.T.U., NORMES REGLES DE CALCUL NORMES N.F TEXTE ET REGLEMENTS OFFICIELS BASE DE CALCUL CHARGES PERMANENTES SURCHARGES D'EXPLOITATION SURCHARGES CLIMATIQUES SEISMES ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS ESSAIS ET CONTROLES CONTROLE DES BETONS EPREUVRE DES OUVRAGES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR A LA SUITE DES ESSAIS ET CONTROLES NATURE DES TRAVAUX PROVENANCE DES MATERIAUX FONDATIONS ASSISE DES FONDATIONS CONTRAINTE DU SOL COMPOSITION DES BETONS ET MORTIER ARMATURES QUALITE ET ASPECT DES COFFRAGES CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE DES MATERIAUX GRANULATS CIMENTS EAU DE GACHAGE ARMATURES PRODUITS D'ADDITION BETONNAGE METHODOLOGIE CHARGES ET SURCHARGES PREFABRICATION RESERVATIONS - FOURREAUX ORGANISATION DU CHANTIER IMPLANTATION - PIQUETAGE -TRAIT DE NIVEAU - REPERES TERRASSEMENTS FOURNITURES ET MATERIAUX FONDATIONS SOL D'ASSISE DES FONDATIONS FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE FONDATIONS EN BETON ARME OUVRAGE EN BETON ARME QUALITE DES BETONS 21 LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 1

3 ARMATURES REGLES DE MISE EN OEUVRE MACONNERIES SOLS - DALLAGES - CHAPES PREPARATION DU FOND DE FORME SOUS-COUCHE SOUS FORME EN BETON FILM D'ETANCHEITE ISOLATION THERMIQUE FORMES EN BETON CHAPES RAPPORTEES JOINTS DANS SOLS BETON ET CHAPES OUVRAGES ACCESSOIRES TOLERANCES DE PLANEITE ET DESAFLEUREMENT ESCALIERS ISOLATIONS - ÉTANCHEITE - JOINTS DILATATION ENDUITS OUVRAGES DIVERS DE GROS-OEUVRE AMIANTE ET PLOMB LIMITES DE PRESTATIONS INSTALLATION - IMPLANTATION INSTALLATION DE CHANTIER - CLOTURES DE CHANTIER - RAMPE D'ACCES TRAVAUX PREALABLES DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS DEVOIEMENT DES RESEAUX AEP EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX EP/ER EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX EU/EV EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX ERDF EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX GRDF EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX FT EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX VIDEOS EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX D'ALARMES EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEVOIEMENT DES RESEAUX D'ECLAIRAGE EXISTANTS SOUS EMPRISE DE LA CONSTRUCTION DEMOLITION NEUTRALISATION DES RESEAUX EF, ECS, CHAUFFAGE, GAZ, ELECTRICITE, FT CURAGE DU BATIMENT DECONSTRUCTION DE BATIMENT EXISTANT ET PARVIS D'ACCES EN STRUCTURE BETON OUVERTURES EN SOUS OEUVRE DANS MURS EN BETON OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DE 3.85*2.15 M HT BOUCHEMENTS D'OUVERTURES EN BETON BOUCHEMENT D'OUVERTURE DE 2.45*2.15 M HT CAROTTAGE DANS MUR CAROTTAGE DANS MUR DIAM CAROTTAGE DANS MUR DIAM PERCEMENTS DE MUR 34 LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 2

4 PERCEMENTS DE MUR DE 300*300 MM PERCEMENTS DE MUR DE 1000*200 MM PERCEMENTS DE MUR DE 1500*400 MM PERCEMENTS DE MUR DE 500*500 MM DEMOLITION DE MUR DE SOUTENEMENT EN MACONNERIE DE BETON COMPRIS GARDE CORPS DEMOLITION DE CUVE A FUEL TRAVAUX SUR SOUS-SOL EXISTANT DERASEMENT DE MACONNERIE EN MATERIAUX DE TOUTE NATURE REPRISE DES TÊTES DE MURS PAR CHAINAGES BETON EN TETE AVANT COULAGE DE PLANCHER DEMOLITION DE SOCLES BETON TOUTES DIMENSIONS CONFONDUES NEUTRALISATION ET REPRISE DES RESEAUX SOUS DALLAGE - RACCORDS APRES COUP REPROFILAGE DE DALLAGE EXISTANT CIONSERVE SOCLES BETON DE 2.00*2.00*0.15 M REGARD POUR POMPE DE RELEVAGE DE 1.20*0.60 M REGARD DE 0.60* TERRASSEMENT TERRASSEMENT PLEINE MASSE FOUILLES POUR PUITS ET MASSIFS ISOLES DE FONDATIONS FOUILLES POUR SEMELLES FILANTES ET LONGRINES DE FONDATIONS REMBLAIEMENT EN BON MATERIAUX ET/OU EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES FONDATIONS BETON DE PROPRETE GROS BETON DE RATTRAPAGE DE NIVEAU POUR MASSIFS ISOLES GROS BETON EN QUANTITES NON DEFINIES BETON ARME POUR MASSIFS ISOLES BETON ARME POUR SEMELLES FILANTES BETON ARME POUR RADIER EPAISSEUR 0.20 M BETON ARME POUR LONGRINES BETON ARME POUR LONGRINES 20* BETON ARME POUR LONGRINES 20* BETON ARME POUR LONGRINES 20* ELEVATION EN INFRASTRUCTURE BETON ARME POUR MURS EN INFRASTRUCTURE BETON ARME POUR MURS EPAISSEUR 0.20 M BETON ARME POUR MURS EPAISSEUR 0.20 M POUR BAC TAMPON BETON ARME POUR MURS EPAISSEUR 0.20 M POUR AUVENT DE PLAGE BETON ARME POUR POUTRES BETON ARME POUR POUTRES 0.20*0.40 M BETON ARME POUR POUTRES 0.20*0.50 M DALLE PLEINE FINITION BRUTE 41 LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 3

5 DALLE PLEINE EP 0.20 FINITION BRUTE DALLE PLEINE EP 0.25 FINITION BRUTE DALLE PLEINE FINITION LISSEE DALLE PLEINE EP 0.18 M FINITION LISSEE ISOLATION FIBRASTYRENE EN SOUS FACE DE PLANCHER BETON DALLAGE BATIMENT REMBLAIEMENT SOUS DALLAGE EN MATERIAUX TOUT VENANT 0/80 ET 0/315 COMPACTE ESSAIS A LA PLAQUE FILM POLYANE ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE DE 160 MM DALLAGE BETON FINITION BRUT DALLAGE BETON FINITION BRUT EPAISSEUR 0.13 M DALLAGE BETON FINITION LISSE DALLAGE BETON FINITION LISSE EPAISSEUR 0.13 M DALLAGE PORTE BETON FINITON BRUT DALLAGE PORTE BETON FINITION BRUT EPAISSEUR 0.15 M DALLAGE PORTE BETON FINITION BRUT EPAISSEUR 0.20 M DALLAGE PORTE BETON FINITION LISSEE DALLAGE PORTE BETON FINITION LISSEE EPAISSEUR 0.18 M SIPHONS DE SOL 200*200 MM PEDILUVES BETON 2.40*2.60 M ELEVATION EN SUPERSTRUCTURE MURS EN AGGLOS CREUX EN ELEVATION EPAISSEUR 0.20 M COMPRIS RAIDISSEURS, CHAINAGES, LINTEAUX CONTRE MURS EN AGGLOS CREUX EN ELEVATION EPAISSEUR 0.10 M ISOLATION THERMIQUE DE 160 MM D'EPAISSEUR BETON ARME POUR MURS EN SUPERSTRUCTURE BETON ARME POUR MURS EPAISSEUR 0.20 M AVEC COFFRAGE CINTRE BETON ARME POUR POTEAUX BETON ARME POUR POTEAUX 0.20*0.48 M BETON ARME POUR POTEAUX DIAM BETON ARME POUR POUTRES - RELEVES - ACROTERES BETON ARME POUR POUTRES 0.20*0.50 M BETON ARME POUR POUTRES 0.20*0.60 M BETON ARME POUR POUTRES 0.20*1.16 M BETON ARME POUR ACROTERES SEUILS DE PORTES APPUIS DE BAIES PAVES DE VERRE PLANCHERS DALLE PLEINE FINITION LISSEE DALLE PLEINE EP 0.18 M FINITION LISSEE DALLE PLEINE EP 0.22 M FINITION LISSEE PLANCHER PREFABRIQUE POUTRELLES ET HOURDIS BETON FINITION LISSE PLANCHER PREFABRIQUE POUTRELLES ET HOURDIS BETON FINITION LISSE LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 4

6 2.12 ESCALIERS ESCALIER BETON SUR TERRE PLEIN GRADINS EN BETON SUR TERRE PLEIN ETANCHEITE DES PARTIES ENTERREES ENDUIT D'ETANCHEITE SUR MURS OU LONGRINES BETON ENTERRES ISOLATION DES PARTIES ENTERREES TRANCHEES - CANALISATIONS - DRAINS PRESCRIPTIONS GENERALES DES CANALISATIONS DISPOSITIONS GENERALES DES RESEAUX FOUILLES REMBLAIEMENT DES FOUILLES MISE EN OEUVRE DES CANALISATIONS FOUILLES EN TRANCHEES POUR CANALISATIONS CANALISATIONS PVC EN TRANCHEES SOUS DALLAGE CANALISATIONS PVC DIAM 100 EN TRANCHEES SOUS DALLAGE CANALISATIONS PVC EN TRANCHEES CANALISATIONS PVC DIAM 100 EN TRANCHEES DRAINAGE TRANCHEES - FOURREAUX FOUILLES REMBLAIEMENT DES FOUILLES MISE EN OEUVRE DES FOURREAUX FOUILLES EN TRANCHEES POUR FOURREAUX FOURREAUX JANOLENE AIGUILLES EN TRANCHEES FOURREAUX JANOLENE AIGUILLES DIAM 63 EN TRANCHEES FOURREAUX JANOLENE AIGUILLES DIAM 90 EN TRANCHEES REGARDS - COURETTES - SERVICES GENERAUX REGARDS REGARDS 400/400 AVEC TAMPON BETON REGARDS 400/400 AVEC GRILLE FONTE SERIE LOURDE CHAMBRE DE TIRAGE L1T REMISE A NIVEAU DE CHAMBRE DE TIRAGE OUVRAGES SUR LES BASSINS / PLAGES / PEDILUVE TRAVAUX DE DEMOLITION DIVERSE TELS QUE MURETS, CLOTURES, OUVRAGES DIVERS DEMOLITION DES PLAGES EN DALLES DE BETON COLORE ET TERRASSEMENT DE MISE A NIVEAU FOUILLES POUR SEMELLES ISOLEES DE FONDATIONS SOUS POTENCE DE MISE A L'EAU ET CHAISES DE MAITRE NAGEUR PEDILUVES BETON 1.50*2.40 M DEMOLITION DES GOULOTTES ET PONTONS POUR GRANS ET PETIT BASSINS 56 LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 5

7 REFECTION DES GOULOTTES POUR BASSSIN A DEBORDEMENT - MISE EN PLACE DE GRILLES DEMOLITION ET REFECTION PARTIELLE DE L'ESCALIER BETON DU PETIT BASSIN BETON ARME POUR SEMELLES ISOLEES SOUS POTENCE A VERIN HYDRAULIQUE MANUEL ET CHAISES DE MAITRE NAGEUR REMBLAI COMPLEMENTAIRE SOUS DALLAGE ESSAIS A LA PLAQUE DALLAGE BETON FINITION DESACTIVEE EPAISSEUR 0.13 M FOUILLES EN TRANCHEES COMMUNES LARGEUR 1.50 M POUR RESEAUX DES BASSINS RESEAUX ER POUR PLAGES REGARDS 400/400 AVEC GRILLES MODIFICATION DE GRILLES EN FOND DE BASSIN MODIFICATION DE GRILLE EN FOND DU PETIT BASSIN MODIFICATION DE GRILLE EN FOND DU GRAND BASSIN ENDUITS ENDUIT AU MORTIER COLORE ENDUIT DES TABLEAUX D'OUVERTURES ET FAIBLES LARGEURS DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES OPTION SUR BETON DESACTIVE PLUS VALUE SUR BETON DESACTIVE POUR TRAITEMENT PREVENTIF 60 LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 6

8 2.1 GENERALITES DOCUMENTS DE REFERENCE Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants. Les travaux du présent lot seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques cités dans le C.C.T.G (listes non exhaustives : D.T.U., normes NF, avis techniques, prescriptions, textes et règlements officiels en vigueur à la date d'exécution des travaux) et en particulier : D.T.U., NORMES DTU 11.1 :Sondage des sols de fondation; DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment; DTU :Fondations superficielles; DTU 13.2 :Fondations profondes : P et 2; DTU 14.1 :Travaux de cuvelage : NF P ; DTU 20.1 :Parois et murs en maçonnerie de petits éléments : P , XP /A1, P , XP /A1, P , XP /A1; DTU :Conception du gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité : NF P et 2; DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P ; DTU 21.3 :Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux; DTU 21.4 :L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons; DTU 22.1 :Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire : NF P et 2; DTU 23.1 :Murs en béton banché : NF P ; DTU 24.1 :Travaux de fumisterie : NF P ; DTU 26.1 :Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux : NF P et 2; DTU 26.2 :Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : NF P et 2; DTU 27.1 :Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant NF P et 2; DTU 27.2: Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant NF P et 2; DTU 33.2 :Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux: XP P ; DTU 42.1 :Réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères NF P , 2 et 3; DTU 43.1 :Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie : P , 2 et 3; DTU 44.1 :Étanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics : NF P , 2 et 3; DTU 52.1 :Revêtements de sols scellés : NF P et 2; DTU 55.2 :Revêtements muraux attachés en pierre mince : NF P et 2; DTU 60.2 :Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes NF P ; LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 7

9 DTU :Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuations des eaux pluviales : NF P ; DTU :Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes : NF P ; DTU :Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse noyés dans le béton : NF P et 2; DTU Fondations superficielles (NF P11-211). DTU 13.3 Dallage conception, calcul et exécution (NF P ) DTU Ouvrages en maçonnerie de petits éléments Parois et murs (NF P10-202). DTU Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d étanchéité (NF P10-203). DTU Dalles et volées d escaliers préfabriqués en béton (NF P19-201/PTE) DTU Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation - Mise en œuvre des canalisations traversées des planchers, murs et cloisons (NF P40-201). DTU Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes (NF P41-213). DTU Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique (NF P41-221). DTU Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation (NF P ). NORMES : NF EN ouvrage en béton armé. NF P béton mise en œuvre des bétons de structure. NF EN 1996 calcul des ouvrages en maçonnerie. NF P exécution des terrassements terminologie. NF EN spécification pour éléments de maçonnerie. NF EN maçonnerie et éléments de maçonnerie. NF P agglomérés blocs en béton pour murs et cloisons. FD P liants hydrauliques guide d utilisation des ciments. NF P liants hydrauliques ciments courants composition, spécification et critères de conformité. NF EN calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de charges. NF EN 1610 mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d assainissement. NF EN (partie 1 à 5) réseau d évacuation gravitaire à l intérieur des bâtiments. NF EN 295 (partie 1 à 5) tuyaux et accessoires en grès et assemblage pour les réseaux de branchements et d assainissement. NF EN avaloirs et siphons pour bâtiments. NF P plastiques système de canalisations en plastique pour drainage enterré. NF EN installation de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbure) REGLES DE CALCUL Eurocode 0 : Bases de calcul des structures Eurocode 1 : Action sur les structures Eurocode 2 : Calcul des structures en béton Eurocode 3 : Calcul des structures en acier Eurocode 6 :calcul des ouvrages en maçonnerie Eurocode 7: calcul géotechnique Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes DTU : Règles pour le calcul des fondations superficielles. LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 8

10 Règles P.S. 92 : règles de construction parasismique, applicables aux bâtiments. Normes NF N NORMES N.F. Toutes les normes françaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ciavant, ou dans le CCT de ces DTU. En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU/CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes" TEXTE ET REGLEMENTS OFFICIELS Code du travail ; Règlements de sécurité relatifs aux ERP ; Règlements et règles de calcul relatifs à l'isolation thermique des bâtiments neufs ; Règlements relatifs à l isolation acoustique ; Textes et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité des ouvriers BASE DE CALCUL Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions de base de calcul applicables, dont notamment les suivants. qui lui sont CHARGES PERMANENTES Elles sont déterminées sur la base de la norme NF P SURCHARGES D'EXPLOITATION Elles sont déterminées sur la base de la norme NF P , lorsque aucune indication particulière n'est donnée SURCHARGES CLIMATIQUES Neige : région C2 Vent : zone 1 Altitude : m NGF environ SEISMES Suivant le décret n du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français : zone 3 modérée ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 9

11 L'entrepreneur devra tenir compte dans ses prix unitaires de l'installation d'échafaudages et toutes protections nécessaires à la réalisation des travaux, il sera tenu responsable en cas d'accident même si ses propres installations sont utilisées par d'autres corps d'états ESSAIS ET CONTROLES L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et contrôles définis par les normes, D.T.U. et documents COPREC, ainsi que les essais éventuels demandés par le Maître d'oeuvre. Tous les frais résultant des essais seront à la charge de l'entrepreneur, et notamment tous les frais de laboratoire, la fabrication et le transport des éprouvettes, les manutentions de matériaux des locaux, mise en place et enlèvement d'appareils enregistreurs, les honoraires d'ingénieurs, etc... L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à la disposition du Maître d'oeuvre, les appareils nécessaires à la vérification des ouvrages. Il devra également la main d'œuvre mise à la disposition des techniciens chargés de ces vérifications. Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le Maître d'oeuvre CONTROLE DES BETONS Les essais de contrôle des bétons seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 6 du D.T.U. n 21 et aux prescriptions de la norme NF EN Si les essais de contrôle font ressortir des résistances correspondant à des contraintes admissibles inférieures à celles requises, il conviendra de procéder à un contrôle systématique de la qualité du béton mis en œuvre par méthode dynamique, par exemple ou à des épreuves de charges EPREUVRE DES OUVRAGES En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le Maître d'oeuvre sera fondé à faire procéder à des essais et des épreuves aux frais de l'entrepreneur. Ils seront exécutés dan les conditions prévues au D.T.U. n 21. Toute partie d'ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des règlements et des documents du présent marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux frais de l'entrepreneur, puis soumise à la nouvelle épreuve de charge OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR A LA SUITE DES ESSAIS ET CONTROLES Toutes les dépenses qu'entraînent les opérations de contrôles, le remplacement des matériaux, les réfections et réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu, seront à la charge de l'entrepreneur NATURE DES TRAVAUX Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : Les travaux préparatoires, Les travaux de démolition, Les travaux de reprise en sous-oeuvre, Les terrassements pour réalisation des fondations, Les fondations, Les dallages, planchers, Les élévations des murs, Les escaliers, LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 10

12 Les travaux divers décrits au présent CCTP. Les travaux du présent lot comprennent, d'une manière très générale, la réalisation de l ensemble des travaux nécessaires à la stabilité provisoire et définitive, au contreventement et à la complète exécution des ouvrages, telles qu'elles sont représentées sur les plans du dossier. Les travaux du présent lot comprennent également la fourniture et la mise en œuvre de tous les ouvrages éventuellement non détaillés, mais dont l'exécution serait jugée nécessaire par le Maître d'oeuvre, pour la sécurité de la construction. Les prestations de l'entreprise comportent, en particulier : L amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ; La fourniture, le transport, le stockage et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ; L'établissement des plans de chantier ; L'établissement des plans d'exécution dans les cas où ils sont à sa charge selon CCAP ; La fourniture, le transport, le montage et l'entretien de tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des travaux ; Toutes les réservations, percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels ; La fixation par tous moyens de ses ouvrages ; La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ; La mise à jour ou l'établissement de tous les plans DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) pour être remis au maître de l'ouvrage à la réception des travaux ; La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant. Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux. L implantation de ses ouvrages, Le transport, la manutention et le stockage des ouvrages préfabriqués. Toutes protections nécessaires à la sauvegarde des parements et revêtements seront mises en œuvre. La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,, Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux, Le nettoyage du chantier après travaux y compris ramassage et enlèvement des déchets et terres hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur PROVENANCE DES MATERIAUX Tous les matériaux utilisés pour l'exécution des travaux de structures (ciment, chaux, sable, granulats, armatures,...) proviendront d'usines et de sablières agréées. Ces matériaux devront être conformes aux Normes N.F. en vigueur. En cas de fourniture de matériaux non conformes, le Maître d'oeuvre en refusera l'emploi. L'entrepreneur devra prendre à sa charge le remplacement des matériaux défectueux. En cas de mise en œuvre de matériaux non conformes, le Maître d'oeuvre se réserve le droit d'imposer à l'entrepreneur la réfection de tout ou partie d'ouvrage incriminé. L'Entrepreneur devra supporter seul les frais occasionnés par le respect des obligations susvisées FONDATIONS LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 11

13 Les fondations à mettre en oeuvre pour ces travaux seront des semelles filantes, bêches antigels semelles isolées avec longrines béton à adapter après étude et rapport de sol joint à la consultation. L'étude géotechnique d'avant-projet a été réalisé par EG SOL en date du 12/03/2014 : Rapport 38/14/14498 G ASSISE DES FONDATIONS Le niveau d'assise des fondations sera défini par le respect des deux conditions suivantes : l'ouvrage devra reposer sur le bon sol, une garde au gel d'une profondeur d'au moins 0.80 m sera observée entre tout point d'assise et le sol extérieur fini CONTRAINTE DU SOL La contrainte admissible sur le sol sera déterminée après étude du sol COMPOSITION DES BETONS ET MORTIER La composition et la confection des bétons se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et conformément aux dispositions des "Règles BAEL 91 révisées en 99", pour ce qui est des bétons armés. La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et à la nature chimique des terres. L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre. A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le C.C.T.P. ci-après sont strictement indicatifs et ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité. Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment à déterminer par l'entrepreneur en fonction : de la nature du béton à obtenir; du mode de transport et de mise en oeuvre; de la nature de l'ouvrage; de la résistance exigée; de la finition des parements. COMPOSITION THEORIQUE DES BETONS MIS EN OEUVRE SOIT EN FONDATION SOIT EN ELEVATION SUIVANT NORME NF EN ET NORME XP P Béton à propriété spécifiée ( BPS ) - Béton à composition prescrite ( BCP ) Bétons XO, XC2-XC1, XF1-XC3-XC4, XF2, XF3 suivant domaine d'utilisation BETON DE PROPRETE Béton C 12/15 dosé à 250 kg GROS BETON DE FONDATION Béton C 20/25 XC2 - XC1 ou XA dosé à 300 kg LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 12

14 BETON DE FONDATION Béton C 20/25 ou C25/30,XC2 - XC1 ou XA dosé à 350 ou 400 kg BETON DE STRUCTURE Béton C25/30,XC2 - XC1 ou XA dosé à 350 ou 400 kg BETON D' OUVRAGE SPECIFIQUE OU FIN Béton C25/30,XC2 - XC1 ou XA dosé à 400 kg Bétons : La composition et la confection des bétons se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et conformément aux dispositions des «règles BAEL», pour ce qui est des bétons armés. La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et à la nature chimique de la terre. L entrepreneur sera responsable de la composition des bétons à mettre en œuvre. A ce sujet, il est bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-après sont strictement indicatifs et ne relèvent pas l entrepreneur de sa responsabilité. Les granulats doivent être propres, lavés, exempts de terre et de poussière. Des essais de granulométrie doivent déterminer les catégories de granulats à utiliser pour les bétons. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un âge suffisant pour qu il soit complètement refroidi. Les symboles, classe et dosage conformes aux normes N.F. Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraîneurs d air, hydrofuges éventuellement utilisés ne seront acceptés que s ils figurent sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants de béton) et s ils sont mis en œuvre conformément au cahier des charges du fabriquant. L eau de gâchage du béton doit être conforme aux exigences de la norme NF EN concernant les caractéristiques physiques et chimiques pour ne pas compromettre la qualité et la conservation du béton armé. Une analyse, à la charge de l entrepreneur, peut être demandée par le maître d œuvre. Bétons prêt à l emploi : Le béton peut être fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit être agréée par le maître d œuvre pour les classes de béton demandées. Le transport doit alors être obligatoirement effectué dans des camions toupies. Pour la passation de commande de béton, l entrepreneur devra, en se fondant sur le guide d utilisation de la norme NF EN 206-1, définir de manière précise le béton à livrer et notamment : La classe de résistance à la compression, La classe d exposition, La dimension maximale nominale des granulats, La classe de consistance, La classe de chlorures, Le type de ciment. LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 13

15 Après fabrication, la mise en œuvre du béton doit être faite dans un délai maximum fixé en début de chantier ; à titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1h30 par température < 25 C, et 1h par temps chaud. Il peut également être installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d eau postérieurement à la fabrication est interdit. Chauffage du béton pour bétonnage par temps froid La fabrication du béton chaud n est autorisée qu en agissant sur la température des agrégats (ceux-ci ne devant pas être gelés) et sur celle de l eau de gâchage (sans dépasser 35 C, dans la bétonnière). Le délai entre fabrication et mise en œuvre doit être réduit au minimum. Les bétons ainsi mis en œuvre font l objet d un contrôle strict. L entreprise devra s assurer que le béton ne puisse geler avant sa prise. Tout ouvrage dont le béton n aura pas les caractéristiques requises, sera démoli et reconstruit aux frais de l entreprise. Accélération du durcissement des bétons par la chaleur : Les conditions suivantes doivent être impérativement respectées : La température maximale du béton ne doit, en aucun cas, dépasser 70 C. La vitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser 20 C par heure. Le chauffage doit être mené en atmosphère humide pour éviter toute dessiccation du béton. La température doit pouvoir être mesurée en plusieurs points de la masse du béton ; ce contrôle peut être limité à la phase de mise au point, les températures de l enceinte étant alors définies ARMATURES Armatures suivant spécifications des normes H et A et fiches d' homologation. Les armatures doivent être conformes aux spécifications des normes en vigueur (Normes XP A , NF A , NF A , NF A , NF A , NF A , NF ou XP A ). Elles devront être exempts de toutes traces de graisse, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. Les armatures des ouvrages verticaux et horizontaux coulés en place, ainsi que celles des éléments préfabriqués seront soigneusement disposées dans les coffrages et maintenues à leur position théorique par tout système efficace de calage auquel elles seront ligaturées. Les cotes d' enrobage devront être scrupuleusement respectées suivant les prescriptions des règles C.C.B.A.68 nécessitant le calage des aciers en fonds et parois de coffrage Normes européennes et hypothèses de calcul selon DTU P Règles BAEL 91, révisées 99 LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 14

16 Acier HA Fe E 500, Acier doux Fe E 235, Treillis soudés Fe E QUALITE ET ASPECT DES COFFRAGES Les coffrages seront classés par catégorie de finition de parement à obtenir : ASPECT 1 : Coffrage ordinaire sans sujétions particulières. ASPECT 2 : Coffrage soigné destiné à recevoir un enduit épais, balèvres poncées. ASPECT 3 : Coffrage soigné destiné à recevoir un enduit mince, balèvres poncées. ASPECT 4 : Coffrage très soigné destiné à recevoir une peinture ou rester apparent exempt de tout bullage y compris ragréage éventuel des surfaces. Les coffrages et étaiements devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations sensibles aux charges et aux chocs auxquels ils seront normalement soumis pendant l'exécution des travaux, et, en particulier, lors du serrage du béton. Ces coffrages devront être contreventés correctement pendant les diverses phases de la construction. Ils comprendront les échafaudages, passerelles, planchers de service, jeux d'échelles, protections et garde-corps dont l'exécution sera comprise dans les prix unitaires et forfaitaires quelle que soit la hauteur des ouvrages. Des dépouilles convenables et des assemblages par coins seront prévus afin d'éviter toute épaufrure lors du décoffrage des éléments. Les assemblages de panneaux seront réalisés avec un soin tout particulier, afin d'interdire toute balèvre. Le décoffrage des ouvrages béton sera effectué dans un délai compatible avec les résistances de traction nécessaires. L'ensemble des trous de serre banches, tiges filetées ou autres seront immédiatement rebouchées en matériaux adaptés. Les coffrages des ouvrages préfabriqués devront répondre aux mêmes conditions CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE DES MATERIAUX GRANULATS Graviers Les graviers destinés à la confection des bétons seront choisis parmi les matériaux les plus durs, en provenance de roches inaltérables à l'air, à l'eau et au gel. Les graviers seront de préférence des granulats roulés en provenance de bancs alluvionnaires. Les graviers devront être propres, débarrassés de tous détritus, terre ou autre, et ne contenir qu'une faible proportion de plaquettes. LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 15

17 Sables Les graviers utilisés seront, en principe, de granulométrie 8/20 mm, sauf pour les ouvrages en voile mince où la dimension maximum de graviers ne devra pas dépasser 12 mm. Les graviers seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur. Les sables destinés à la confection des bétons devront être exempts de toute matière terreuse, bien criants à la main et n'y laissant pas de trace jaunâtre. Les sables seront lavés et en provenance de bancs alluvionnaires. Ils seront, en principe, de granulométrie 0/5 mm. Un sable fin complémentaire pourra, si nécessaire, être employé pour obtenir la compacité et la maniabilité désirée des bétons. Les sables seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur. Analyse granulométrique Chaque échantillon de granulats utilisé pour les différents bétons fera l'objet d'une analyse granulométrique dont les résultats seront fournis au maître d'œuvre CIMENTS Le ciment destiné à la confection du béton des ouvrages en béton armé sera le ciment C.P.A. ou C.P.J. des classes 45, 45R, 55 ou 55 R. L'emploi d'un autre type de ciment donnera lieu à une demande particulière de l'entreprise au Maître d'oeuvre et au bureau de contrôle technique. De toute manière, le type et la provenance du ciment ne pourront, en aucun cas, être modifiés en cours de chantier. L'entreprise devra prendre toutes précautions à cet égard pour les livraisons nécessaires à l'exécution de tous les ouvrages en béton armé. Toutes justifications devront être présentées quant à la valeur du retrait prévisible des ouvrages en béton armé exécutés à l'aide du ciment retenu qui devra offrir les plus grandes garanties à ce sujet. L'emploi du ciment éventé ou encore chaud est strictement interdit. Le ciment devra être stocké en quantité suffisante pour que le chantier ne puisse être retardé par une livraison défectueuse. Le ciment sera obligatoirement stocké à l'abri de l'humidité EAU DE GACHAGE L'eau de gâchage devra satisfaire aux conditions fixées par des normes en vigueur. LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 16

18 ARMATURES Les aciers pour armatures devront être parfaitement propres et ne comporter aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, etc... L'entreprise pourra à son choix utiliser des aciers lisses ou des aciers à adhérence renforcée homologuée, ou des treillis soudés. Les caractéristiques mécaniques d'élasticité de rupture, d'allongement, etc... des aciers utilisés seront au moins égales à celles précisées dans la fiche homologuée correspondante ou dans les règles des Eurocodes. Les aciers pour armatures seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur PRODUITS D'ADDITION L'addition aux constituants du béton de tout retardateur de prise, accélérateur de prise, antigel, plastifiant, fluidifiant ou tout autre, est soumise impérativement à l'accord du Maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique après remise des fiches techniques de ces produits qui détaillent les conditions de mise en œuvre. Ils ne doivent présenter aucun danger pour leur mise en œuvre vis-à-vis de l'homme ou de l'environnement BETONNAGE Bétonnage Le bétonnage des ouvrages sera conduit rationnellement et leur pervibration est obligatoire. Toute la masse de béton frais mis en œuvre devra subir une vibration suffisante et homogène. Pendant le coulage des bétons, l'entrepreneur devra maintenir sur le chantier des appareils de vibrations et de production d'énergie capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci. La vibration à travers les parois de coffrage est formellement interdite. Dans toute la mesure du possible, les travaux ne seront pas interrompus pendant le bétonnage. Si l'organisation générale du chantier entraîne toutefois de telles interruptions, les surfaces de reprise seront judicieusement choisies en fonction des efforts subis par les ouvrages, des armatures de couture mises en place, et l'ancien béton correctement nettoyé et arrosé. La mise en œuvre dans les coffrages protégés devra être possible jusqu'à une température extérieure de - 5 C. Ouvrages béton en fondations Les ouvrages horizontaux en contact avec la terre seront obligatoirement isolés de celle-ci par un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur au moins. Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à mesure de l'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra être grattée et enlevée juste avant coulage du béton. Dans tous les cas, les fonds de fouille devront être parfaitement propres avant coulage. En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en redans successifs et les ouvrages se relèveront avec au minimum la même section. LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 17

19 Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions d'exécution l'exigent, dans les boisages verticaux. L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé. Ouvrages béton en superstructure METHODOLOGIE Sur les éléments horizontaux en superstructure, le béton sera réparti sur une surface suffisamment importante pour ne pas entraîner une surcharge inconsidérée des coffrages au droit du déversement. Le bétonnage des planchers sera exécuté par bandes, selon le sens de la portée, et toute bande commencée sera achevée sans interruption. Pour les éléments verticaux, le béton sera mis en place par couches successives et pervibré après chaque déversement. Toutes précautions seront prises pour que la nécessaire circulation des ouvriers sur les éléments en cours de bétonnage, et plus particulièrement les planchers, n entraîne pas de déplacement des armatures. A cet égard, l'utilisation de passerelles de bétonnage stables et judicieusement disposées sera obligatoire. Il devra être tenu compte des conditions météorologiques pour l'exécution et la mise en œuvre des bétons. En dehors des précautions à prendre par temps froid, pour les bétons coulés à l'intérieur des coffrages, les précautions habituelles vis-à-vis des constituants des bétons devront être suivies scrupuleusement. En particulier, le réchauffage des granulats et de l'eau nécessaires à la fabrication des bétons devra être étudié spécialement dans le cas où l'entrepreneur envisagerait de bétonner par temps froid. En cas de gel, les travaux de bétonnage seront interrompus, le chantier devra être muni impérativement d'un ou plusieurs thermomètres à minima et maxima et les températures seront relevées chaque jour. En cas de forte pluie, causant dommage à l'état de surface des dalles et dallages, l'entreprise devra réparation et prendre à sa charge la chape complémentaire pour institution du parement requis CHARGES ET SURCHARGES Elles seront calculées en fonction des hypothèses et indications arrêtées par le bureau d'étude chargé de la mission des plans BA conformément aux normes et règles des DTU PREFABRICATION L'ensemble des ouvrages préfabriqués soit en atelier soit sur place seront soumis aux prescriptions techniques concernant plus particulièrement les parements de coffrages RESERVATIONS - FOURREAUX LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 18

20 L'entrepreneur réservera tous les passages et fourreaux nécessaires aux différents autres corps d'état suivant plans fournis et visés soit par le Maître d'oeuvre. Il aura également à sa charge l'ensemble des garnissages après coup ORGANISATION DU CHANTIER L'entrepreneur titulaire du présent lot devra l'organisation collective du chantier. Les frais financiers occasionnés par cette organisation notamment ceux de gestion et de consommation d' eau, électricité, téléphone, seront répartis au compte prorata. L' entreprise devra mettre à disposition à sa propre charge: - Clôtures. - Alimentation en EAU/EDF/PTT. - Bureau de chantier meublé. - Vestiaires et Sanitaires de chantier. - etc IMPLANTATION - PIQUETAGE -TRAIT DE NIVEAU - REPERES Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport à des repères fixes, sera remis à l'entrepreneur. L'entrepreneur aura à effectuer à ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des ouvrages définies par le plan général d'implantation. Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés ci-dessus. L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le fond de ce plan pourra être le plan général d'implantation visé ci-dessus. L'entrepreneur fera, à ses frais, approuver le piquetage général par le géomètre agréé par le maître de l'ouvrage, ou par tout autre service habilité. L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine. L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires. Dans le cadre des piquetages ci-dessus, l'entrepreneur aura à implanter ses propres ouvrages. L'ensemble de l'implantation sera effectué par le titulaire du présent lot à sa propre charge et sera soumise à l'approbation du Maître d'oeuvre. Cette implantation devra être réalisée par piquets, chaises et repères pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux. Leur remplacement ou rétablissement devra être effectué autant de fois que besoin. Le trait de niveau tracé à 1.00 ml du dessus du niveau du sol fini sera tracé au cordeau sur murs ou cloisons brutes et maintenu à tous les niveaux pendant la durée des travaux TERRASSEMENTS Exécutées soit à l'engin mécanique soit manuellement dans terrain de toutes natures y compris blindage et étaiement nécessaires à une parfaite sécurité, y compris dressage et réglage des fonds et parois. L'entrepreneur devra l'épuisement des eaux de toutes natures rencontrées dans ces fouilles à l'aide de matériel de pompage adapté sans incidences financières aux travaux de terrassement. LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 19

21 Toutes maçonneries, canalisations, câblages ou autres ouvrages de toutes natures rencontrés dans les fouilles ne seront démolis sans qu' une enquête ait été faite afin de déterminer s'ils sont encore en service et font partie de la propriété ou du domaine privé ou public. L'entrepreneur consultera les services compétents pour en prendre tous renseignements et ne pourra en aucun cas présenter quelconque réclamation. REMBLAIS-DÉBLAIS: Les remblais seront admissibles au droit des fondations. Les déblais provenant des terrassements seront soit stockés sur place soit évacués au fur et à mesure à la décharge FOURNITURES ET MATERIAUX Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications suivantes : matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des "Documents de référence contractuels" visés ci-avant et aux normes qui y sont citées; matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis Technique, d'un procès-verbal d'essais, ou autre pièce officielle certifiant qu'ils sont aptes pour l'emploi envisagé FONDATIONS Suivant indications ci-dessous SOL D'ASSISE DES FONDATIONS Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à mesure de l'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra être grattée et enlevée juste avant coulage du béton. Dans tous les cas, les fonds de fouille devront être parfaitement propres avant coulage. En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les ouvrages se relèveront avec au minimum la même section FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions d'exécution l'exigent, dans les boisages verticaux FONDATIONS EN BETON ARME Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais être mis en place contre terre, mais il devra toujours être coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux. La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le dessus sera dressé horizontalement. Boisages et coffrages des fondations. L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé OUVRAGE EN BETON ARME LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 20

22 Suivant indications ci-dessous QUALITE DES BETONS Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques. Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les contrôles réguliers indépendamment des essais qui seront faits. En cas de divergences, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de l'entrepreneur. Composition des bétons La composition des bétons sera conforme au D.T.U. n 21 et aux règles BAEL. La nature et la composition des différents bétons et mortiers à employer pour les différents types d'ouvrages sont à prévoir suivant les spécifications du C.C.T.G. et en fonction des spécifications du Bureau d Etude B.A. et des classes d exposition définis dans la norme NF EN Les classes de résistance minimale, par type d ouvrage, sont les suivantes : Béton de propreté : Béton C 12/15, Gros béton de fondations : Béton C 20/25, Béton de fondations : Béton C 25/30, Béton de structure : Béton C 25/30, Le dosage en ciment des bétons sera en général de : 150 kg/m3 pour les bétons de propreté et gros bétons de fondations, 200 kg/m3 (béton mis en place à sec) ou 300 kg/m3 (béton mis en place dans l'eau) pour les semelles en béton non armé, 250 kg/m3 (béton mis en place à sec) ou 350 kg/m3 (béton mis en place dans l'eau) pour les bétons des semelles filantes comportant uniquement une armature de chaînage, 300 kg/m3 (béton exécuté à sec) ou 400 kg/m3 (béton mis en place dans l'eau) pour les bétons de semelles en béton armé, 350 kg/m3 pour les bétons des ouvrages fléchis, 280 à 350 kg/m3 (suivant classe de résistance du ciment) pour les bétons de dallage, 400 kg/m3 pour les bétons des éléments préfabriqués. LE : 30/05/ avenue Victor Hugo TASSIN LA DEMI-LUNE Page : 21