2. Objet du Contrat Le Contrat porte sur la vente d une Chaudière et sur l installation de la Chaudière par le Fournisseur.
|
|
- Ghislaine Lépine
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Conditions générales Chaudière 1. Généralités Les présentes conditions générales s appliquent au contrat (ci-après dénommé le Contrat ), dont elles font partie intégrante, entre vous-même et, selon l entreprise mentionnée sur votre offre liante, (i) Dauvister SA, ayant son siège social rue Crufer 8, à B-4970 Stavelot RPM Liège (Division Verviers) BE , le numéro de contact ou 0495/ , l de contact info@dauvister.com et la forme de contact ou (ii) Leenen Luminus NV, ayant son siège social Schurhoven 125, à B-3800 Saint-Trond RPM Anvers (Division Hasselt) BE , le numéro de contact et l de contact info@leenen-luminus.be (ci-après dénommé le Fournisseur ) concernant la vente et l installation d une chaudière de chauffage central à gaz ou à mazout (ci-après dénommée la Chaudière ). Le Contrat se compose des présentes conditions générales et de l offre du Fournisseur revêtue de votre signature. 2. Objet du Contrat Le Contrat porte sur la vente d une Chaudière et sur l installation de la Chaudière par le Fournisseur. 3. Processus d achat 3.1 Processus d achat par l intermédiaire du site internet La commande d une Chaudière se fait via l outil en ligne, au moyen d un questionnaire à compléter. Sur la base du questionnaire complété, vous recevrez, dans la mesure du possible, une offre qui, en raison des éventuelles erreurs dans notre système, pourra encore être retirée dans les 24 heures suivant le moment où vous l avez reçue et ne sera dès lors liante qu à partir de cette date pour autant que le Fournisseur ne la retire dans les 24 heures qui suivent sa réception par vousmême. Attention : cette offre n est liante pour le Fournisseur que si vous avez répondu au questionnaire de façon correcte et précise et si vous avez communiqué au Fournisseur toutes les informations utiles relatives à l installation d une Chaudière Processus d achat par un autre biais que le site internet Si vous ne commandez pas la Chaudière via l outil en ligne, ou si le Fournisseur doit encore vous rendre visite, le Fournisseur établira une offre sur la base des informations que vous lui avez fournies et/ou de ses constatations sur place Conclusion du Contrat Sans préjudice des dispositions de l article 3.1, le Contrat entre en vigueur dès réception par le Fournisseur, par courrier, ou remise en main propre, de l offre revêtue de votre signature. Veuillez noter qu EDF Luminus SA, dont le siège social est établi rue du Marquis 1, à 1000 Bruxelles RPM Bruxelles BE (ci-après dénommée Luminus ), n est pas partie au Contrat. Luminus n offre la Chaudière qu au nom et pour le compte du Fournisseur. Conditions générales Chaudière (V ) Page 1 de 10
2 4. Cession de propriété et risque Le droit de propriété de la Chaudière du Fournisseur vous sera cédé une fois que vous aurez payé la totalité du prix et à l expiration du délai de rétractation défini à l article 17. Tant que ce prix n a pas été payé dans sa totalité, vous ne pouvez céder la Chaudière, la mettre en gage ni l offrir ou l utiliser d une quelconque manière à titre de garantie. Il vous est également expressément interdit, tant que vous n avez pas payé la totalité du prix, d apporter des modifications à la Chaudière, de la vendre ou d en disposer d une quelconque manière. En cas de saisie ou de toute autre réclamation par des tiers des droits relatifs à la Chaudière, vous devez former opposition et en informer le Fournisseur immédiatement. Nonobstant ce qui précède, tous les risques (tels que la perte, le vol, la destruction, etc.) de la Chaudière vous sont transférés au moment de l installation de la Chaudière. 5. Installation Le Fournisseur procède à l installation de la Chaudière, par le biais d un sous-traitant ou non, aux conditions précisées ci-après : 5.1. Conditions d installation : La Chaudière ne peut être installée que si les conditions suivantes sont remplies : (i) Au moment du placement, vous pouvez donner à l installateur accès à tous les endroits nécessaires, utiles ou appropriés à l installation de la Chaudière. Il faut notamment que le chantier soit raisonnablement accessible pour la livraison du matériel d installation et qu aucun objet susceptible de gêner l installateur ne se trouve sur le lieu de livraison. (ii) Il n y a aucun obstacle pratique ou technique susceptible d empêcher ou de compliquer sérieusement l installation de la Chaudière, compte tenu notamment de la conformité de l installation électrique et de la stabilité et de l étanchéité de la toiture et des planchers. (iii) Des connexions électriques doivent être prévues. Les alimentations en gaz, électricité et eau sont conformes aux exigences techniques et aux normes réglementaires en vigueur, et ne représentent pas un danger pour la sécurité de l installateur; (iv) Votre chaudière actuelle, si elle existe, répond aux exigences techniques et aux normes réglementaires en vigueur. (v) Vous avez réglé votre facture d acompte. S il s avère, lors de l installation, que vous ne répondez pas aux conditions précitées, l installateur établit un rapport d intervention indiquant que l installation de la Chaudière n a pas été possible pour cette raison. Dans ce cas, le Fournisseur établit, dans la mesure du possible, une nouvelle offre. Si vous n êtes pas d accord avec la nouvelle offre, le Fournisseur résilie le Contrat avec effet immédiat et de plein droit. Dans ce cas, vous êtes tenu(e) au paiement de frais administratifs d un montant de 150 EUR à titre de compensation de notre visite physique. S il s avère que les informations que vous avez transmises au Fournisseur pendant le processus d achat conformément à l article 3 des présentes conditions générales sont erronées ou inexactes, ou si vous n avez pas communiqué toutes les informations utiles essentielles à l installation de la Conditions générales Chaudière (V ) Page 2 de 10
3 bonne Chaudière, le Fournisseur établit, dans la mesure du possible, une nouvelle offre en tenant compte de la nouvelle situation. Si vous n êtes pas d accord avec la nouvelle offre, le Fournisseur résilie votre Contrat avec effet immédiat et de plein droit sans indemnité de rupture. Sauf indication contraire dans l offre, le Fournisseur remplace votre chaudière actuelle. Le Fournisseur ne prévoit dans son offre ni les heures ni le matériel supplémentaires nécessaires à l installation de la Chaudière à un endroit différent de celui de votre chaudière actuelle. Si vous ne disposez pas encore d une chaudière, la Chaudière sera installée à un endroit où une connexion est disponible Moment et réalisation de l installation : La date d installation est fixée avec vous après réception par le Fournisseur de l acompte prévu à l article 8.2. En tout état de cause, l installation a lieu au plus tard deux mois après la réception de l acompte sauf si vous avez expressément opté pour une date ultérieure. 6. Service après-vente En cas de panne, vous pouvez appeler le numéro de service 0800/ h/24 et 7 jours/7 pour demander l intervention d un installateur. Les réparations non couvertes par la garantie sont facturées aux barèmes horaires, tarifs et frais de déplacement du Fournisseur. Les réparations doivent être payées au Fournisseur au comptant ou via bancontact immédiatement après leur réalisation. À cet égard, vous ne disposez pas d un droit de rétractation pour les réparations pour lesquelles vous avez demandé l intervention d un Fournisseur. Vous pouvez souscrire un Service Confort d EDF Luminus dans le cadre duquel, moyennant le paiement d une mensualité fixe, vous pouvez, en cas de panne soudaine de (notamment) votre Chaudière, faire effectuer des réparations sans frais jusqu à concurrence d un montant donné. Ce service n est pas compris dans votre Contrat et doit faire l objet d une commande distincte. Vous trouverez plus d informations sur le site 7. Utilisation de la Chaudière La Chaudière doit faire l objet d un entretien périodique conformément à la réglementation en vigueur et doit être utilisée selon les instructions fournies. Pour l entretien, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire appel au service Luminus Entretien Chaudière. Ce service n est pas compris dans votre Contrat et doit faire l objet d une commande distincte. Vous trouverez plus d informations sur le site Conditions générales Chaudière (V ) Page 3 de 10
4 8. Tarifs, paiements et financement 8.1. Composition du prix : Les prix du Fournisseur comprennent tant l achat que l installation de la Chaudière ainsi que le démontage de la chaudière à remplacer. La TVA est de 6% si vous êtes propriétaire, usufruitier ou locataire de l immeuble dans lequel sera installée la Chaudière, si cet immeuble est occupé depuis plus de 10 ans et est essentiellement affecté au logement privé. Dans tous les autres cas, la TVA s élève à 21% Paiements : Dès réception par le Fournisseur d une offre revêtue de votre signature, vous devez payer, dans un délai de 30 jours, un acompte de 30% du prix mentionné dans l offre. L engagement du Fournisseur de livrer et d installer la Chaudière est pris sous la condition suspensive du paiement de l acompte de 30%. En cas de défaut de paiement de l acompte, l engagement du Fournisseur de livrer et d installer la Chaudière est suspendu. Après l installation de la Chaudière, la facture finale précisant le solde à payer est envoyée. Vous devez la payer dans les 30 jours civils qui suivent la date de réception (soit le troisième jour après l envoi de la facture). Le paiement des factures se fait exclusivement par virement au numéro de compte du Fournisseur tel qu il figure sur la facture. La facture est envoyée à l adresse que vous avez communiquée. Vous avez l obligation d informer le Fournisseur de tout changement d adresse éventuel. Toute contestation de facture doit se faire par lettre recommandée ou par fax à l adresse précisée sur la facture. La facture est réputée avoir été acceptée si elle n a pas fait l objet d une contestation dans les 10 jours civils suivant sa réception. En cas de retard de paiement d une facture ou d une partie de celle-ci, vous êtes, de plein droit et sans mise en demeure ni rappel, tenu(e) au paiement d intérêts de retard au taux légal à compter de l échéance, sur tout montant impayé jusqu à la date du paiement complet. En outre, en cas d absence de paiement total après la première mise en demeure, vous êtes, de plein droit et sans autre mise en demeure, redevable d une indemnité forfaitaire correspondant à 10% de toute facture restée impayée, avec un minimum de EUR 75, en rémunération des frais de recouvrement extrajudiciaires. Si vous êtes un consommateur, vous avez droit aux intérêts de retard au taux d intérêt légal si le Fournisseur vous doit un montant, et ce, à compter du 14 e jour suivant l apparition de cette obligation de paiement dans le chef du Fournisseur. Les coûts de vos mises en demeure et rappels sont également à la charge du Fournisseur. Par ailleurs, le Fournisseur a le droit de résilier le Contrat de plein droit et de réclamer la restitution de la Chaudière si vous ne procédez pas au paiement des arriérés dans les 10 jours suivant votre mise en demeure formelle par courrier recommandé. Conditions générales Chaudière (V ) Page 4 de 10
5 8.3. Financement : Si vous souhaitez faire appel à un financement pour l achat de la Chaudière, veuillez le signaler au Fournisseur au moment de la commande. Le Fournisseur prendra ensuite contact avec vous afin de vous proposer une institution financière. Si vous avez indiqué vouloir faire appel à un financement, le Contrat entre en vigueur, conformément à l article 3.3, sous la condition suspensive de l obtention d un financement. 9. Garantie 9.1. Garantie pour les consommateurs Si vous agissez à titre de consommateur, vous avez droit à une garantie légale (article 1649bis et suivants du CC) sur la base de laquelle le Fournisseur est responsable de tout défaut de conformité antérieur à la livraison de la Chaudière, ainsi que de tout défaut constaté dans les 2 ans suivant la date d installation. Vous devez avertir le Fournisseur dans les 2 mois qui suivent le constat du défaut si un problème de conformité se présente. Dans ce cas, le Fournisseur répare ou remplace gratuitement la Chaudière dans un délai raisonnable. Cette réparation ou ce remplacement gratuits n ont pas lieu si le problème de conformité résulte d une mauvaise utilisation (p.ex. mauvais entretien, nonrespect des instructions, etc.), de la non-conformité de l alimentation en eau, gaz ou électricité, de dépassement des délais précités ou de tout autre élément à l origine de la panne extérieur à l appareil. Cette garantie ne s applique pas davantage en cas de réparation ou de remplacement de pièces (câbles, fils, antennes, etc.). Si, conformément à ce qui précède, vous n avez pas droit à la garantie, vous devez, en cas de réparations déjà effectuées par un installateur, payer cette intervention conformément aux barèmes horaires, tarifs et frais de déplacement du Fournisseur. Si des pièces de rechange ou d autres biens vous ont été livrés, ils sont garantis conformément à la garantie légale de conformité Garantie pour les non-consommateurs Si vous n êtes pas consommateur, vous bénéficiez d une garantie pour vices cachés pendant une durée de 6 mois à compter de la livraison du matériel ou de son entrée en service, à condition toutefois que vous signaliez les défauts au Fournisseur par courrier recommandé dans les 10 jours suivant la constatation desdits défauts. Cette garantie est limitée, au choix du Fournisseur, à la réparation ou remplacement à titre gratuit. En cas de défaut, vous n avez donc pas droit à une indemnisation ni à la résiliation du Contrat. Conditions générales Chaudière (V ) Page 5 de 10
6 10. Vos obligations Vous devez : compléter le questionnaire de façon correcte et précise conformément à l article 3 des présentes conditions générales, communiquer toutes les informations utiles à l Installation et vérifier si vous remplissez les conditions nécessaires à l installation de la Chaudière telles qu elles figurent à l article 5.1; de façon plus générale, toutes les informations que vous transmettez au Fournisseur en vue de l établissement de l offre par le Fournisseur doivent être correctes et précises; transmettre au Fournisseur toutes les informations nécessaires telles que, mais pas seulement, les informations relatives aux raccordements des compteurs de gaz et aux raccordements au réseau de gaz, et la présence de mazout dans la citerne de la chaudière; vous abstenir de démonter votre chaudière actuelle; à la demande du Fournisseur, communiquer des informations supplémentaires, comme un plan des câbles électriques et des conduites d eau et de gaz, des photos, les coordonnées des fournisseurs d eau, de gaz et d électricité, etc. donner suite à nos invitations à fixer un rendez-vous pour l installation de la Chaudière; être présent(e) lors du rendez-vous fixé et donner à l installateur accès à votre habitation afin que celui-ci puisse procéder à l installation de la Chaudière; payer toute somme due dans les délais. Le non-respect d une de ces obligations dans votre chef peut empêcher ou retarder l installation de la Chaudière et/ou vous imposer le paiement d indemnités supplémentaires. Vous reconnaissez et acceptez que le Fournisseur ne peut, dans ce cas, être tenu responsable des conséquences éventuelles de cet empêchement ou de ce retard. À cet égard, vous préserverez le Fournisseur de recours éventuels de tiers. Dans tous les cas où l installation ne peut être effectuée parce que le Fournisseur ne peut vous joindre étant donné que vous avez omis de communiquer des coordonnées exactes, ou en raison de vos absences répétées aux rendez-vous fixés, vous devez prendre vous-même contact avec le Fournisseur pour l installation de la Chaudière. 11. Protection de la vie privée Le Fournisseur est responsable du traitement des données à caractère personnel. Les données que vous communiquez au Fournisseur dans le cadre de la conclusion du Contrat peuvent être traitées aux fins suivantes : a) La communication d informations et la prise de mesures précontractuelles si vous en avez fait la demande; b) La mise en œuvre du Contrat et la facturation; c) Le service après-vente; d) Le respect d obligations légales ou imposées en vertu d une décision judiciaire; e) À des fins promotionnelles, commerciales et de prospection, comme l envoi d informations sur des produits et services similaires, et leur communication à des entreprises liées du Conditions générales Chaudière (V ) Page 6 de 10
7 Fournisseur, à savoir EDF Luminus, à des fins promotionnelles (y compris le marketing direct) et d amélioration de la qualité; f) Les opérations visant à tenir à jour, améliorer et compléter la clientèle du Fournisseur. Vous pouvez vous opposer gratuitement au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct et, à cet effet, vous adresser par écrit au Fournisseur : si vous avez conclu le Contrat avec Dauvister SA : info@dauvister.com, Dauvister SA/ Service Clientèle, Rue Crufer 8, 4970 Stavelot si vous avez conclu le Contrat avec Leenen Luminus NV : info@leenen-luminus.be, Leenen Luminus NV, Service Clientèle, Schurhoven 125, 3800 Sint-Truiden Vous avez le droit de consulter et de rectifier vos données à caractère personnel. À cet effet, il vous suffit d adresser au Fournisseur un courrier postal ou électronique accompagné d une copie de votre carte d identité. Si vous commandez la Chaudière sur le site internet, vos données à caractère personnel sont rassemblées et traitées par Luminus, avant leur transmission au Fournisseur. 12. Responsabilité du Fournisseur Le Fournisseur n est responsable qu en cas de non-exécution des principaux engagements du présent Contrat (sauf en cas de force majeure) ou en cas de faute grave ou intentionnelle. Sauf en cas de décès ou de lésions corporelles, le Fournisseur n est, en cas de responsabilité, tenu qu au remplacement à titre gratuit de la Chaudière fournie. Le Fournisseur n est en aucun cas responsable si l installation ne peut avoir lieu parce que vous êtes absent(e) lors d un rendez-vous prévu, si les conditions d installation ne sont pas remplies (cf. article 5.1) ou si vous n avez pas payé la facture d acompte dans les délais. 13. Satisfaction du client En cas de plaintes relatives à la mise en œuvre du présent Contrat, vous pouvez vous adresser aux services clientèle suivants : si vous avez conclu le Contrat avec Dauvister SA : info@dauvister.com, Dauvister SA/ Service Clientèle, Rue Crufer 8, 4970 Stavelot si vous avez conclu le Contrat avec Leenen Luminus NV : info@leenen-luminus.be, Leenen Luminus NV, Service Clientèle, Schurhoven 125, 3800 Sint-Truiden Si vous n êtes pas d accord avec la décision relative à votre plainte, vous pouvez vous adresser à la plateforme ODR ( ) pour obtenir un règlement extrajudiciaire. 14. Force majeure Le Fournisseur n est en aucun responsable de la non-exécution ou de l exécution tardive de ses obligations en vertu du présent Contrat à la suite d un événement de force majeure. Conditions générales Chaudière (V ) Page 7 de 10
8 Par force majeure, il y a lieu d entendre tout événement indépendant du Fournisseur, échappant au contrôle raisonnable de ce dernier et rendant la mise en œuvre du Contrat irréalisable ou économiquement déraisonnable. 15. Droit applicable et tribunaux compétents Le présent Contrat est régi par le droit belge. Si vous êtes un consommateur, les tribunaux de votre domicile sont compétents pour connaître des litiges concernant le Contrat. Si vous n êtes pas consommateur, les tribunaux du siège social du Fournisseur sont compétents pour connaître des litiges concernant le Contrat, étant entendu que le Fournisseur a aussi le droit d entamer une procédure devant les tribunaux de votre domicile. 16. Cession Le Fournisseur peut céder tout ou partie de ses droits et/ou obligations en vertu du Contrat à un tiers sans votre autorisation pour autant que cette cession ne réduise pas vos garanties. 17. Droit de rétractation Vous disposez, en tant que consommateur, du droit de renoncer au présent Contrat sans avoir à payer de pénalités ni à justifier de motifs, et ce, pendant un délai de rétractation expirant 14 jours civils après la date de la conclusion du contrat conformément à l article 3.3. Pour exercer ce droit de rétractation, vous devez informer le Fournisseur de cette décision au moyen d une déclaration claire (par exemple, par courrier ou par ) (coordonnées de Dauvister SA : info@dauvister.com, Dauvister SA, Rue Crufer 8, 4970 Stavelot, téléphone 0495/ , no. de fax 087/ ; coordonnées de Leenen Luminus NV : info@leenen-luminus.be, Leenen Luminus NV, Schurhoven 125, 3800 Sint-Truiden, no. de téléphone , no. de fax ). Vous pouvez à cet effet utiliser le formulaire de rétractation standard joint en annexe, mais vous n y êtes pas tenu(e). Pour respecter le délai de rétractation, il suffit d envoyer votre notification relative à l exercice de votre droit de rétractation avant l expiration du délai de rétractation. Si vous révoquez le Contrat, vous récupérez tous les montants payés, y compris les frais de livraison, dans les 14 jours qui suivent la communication au Fournisseur de votre décision de révoquer le Contrat. Le Fournisseur vous rembourse par le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous avez expressément marqué votre accord sur un autre mode de paiement. Si vous révoquez le Contrat après la livraison de la Chaudière, le Fournisseur prendra contact avec vous pour le démontage et l enlèvement de la Chaudière (y compris l ensemble des pièces et accessoires livrés dans l emballage d origine). Les coûts directs y relatifs seront à votre charge. Ces coûts sont estimés à environ 15% au maximum de la valeur totale du Contrat (hors TVA). Conditions générales Chaudière (V ) Page 8 de 10
9 Vous êtes également responsable de la réduction de valeur de la Chaudière résultant de son utilisation au-delà de ce qui est nécessaire pour définir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement de la Chaudière. Cette réduction de valeur est déduite du remboursement. Si vous avez demandé que la Chaudière soit installée pendant le délai de rétractation précité, vous devez payer une somme proportionnelle à la fourniture déjà effectuée au moment où vous nous avez avisés de votre rétractation du Contrat. 18. Divisibilité Toute disposition des présentes conditions générales est dissociée et distincte des autres dispositions. L éventuelle nullité ou inapplicabilité d une des dispositions n entraîne pas la nullité des autres dispositions. La validité des conditions générales ne s en trouve en aucun cas remise en cause. Conditions générales Chaudière (V ) Page 9 de 10
10 Annexe : formulaire de rétractation standard (veuillez ne compléter et renvoyer ce formulaire que si vous souhaitez révoquer le Contrat; vous trouverez ci-dessous deux formulaires; si vous souhaitez révoquer le Contrat au moyen du formulaire standard, vous devez utiliser le formulaire adressé au Fournisseur précisé sur l offre) : Si le Fournisseur est Dauvister SA, les coordonnées sont les suivantes : Dauvister SA, Rue Crufer 8, 4970 Stavelot, info@dauvister.com, no. de fax 087/ Je/Nous(*) vous notifie/notifions(*) par la présente ma/notre(*) rétractation du contrat portant sur la vente des biens suivants (*) : Contrat de vente de Chaudière Contrat n : Commandé le (DD-MM-YYYY) : Nom/Noms du(des) consommateur(s) (comme indiqué sur le contrat) : Adresse du(des) consommateur(s) (comme indiqué sur le contrat) : Rue : N : Boîte : Code postal : Localité : Signature du(des) consommateur(s) : (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) Date (DD-MM-YYYY) : // (*) Biffer la mention inutile Si le Fournisseur est Leenen Luminus NV, les coordonnées sont les suivantes : info@leenen-luminus.be, Leenen Luminus NV, Schurhoven 125, 3800 Sint-Truiden, no. de fax Je/Nous(*) vous notifie/notifions(*) par la présente ma/notre(*) rétractation du contrat portant sur la vente des biens suivants (*) : Contrat de vente de Chaudière Contrat n : Commandé le (DD-MM-YYYY) : Nom/Noms du(des) consommateur(s) (comme indiqué sur le contrat) : Adresse du(des) consommateur(s) (comme indiqué sur le contrat) : Rue : N : Boîte : Code postal : Localité : Signature du(des) consommateur(s) : (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) Date (DD-MM-YYYY) : // (*) Biffer la mention inutile Conditions générales Chaudière (V ) Page 10 de 10
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE
Plus en détailConditions générales de vente Drone Experience
Conditions générales de vente Drone Experience La signature du devis, l'envoi d'un bon de commande ou tout autre support faisant état d'une commande auprès de Drone Experience vaut acceptation des conditions
Plus en détailRèglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be
Règlement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be Article 1. Définitions 1.1 La Banque: la succursale belge de Triodos Bank nv, société anonyme de droit néerlandais,
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailConditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)
Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour
Plus en détailOUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL
OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL Remplissez et imprimez le formulaire d ouverture de compte pour professionnels accompagné de l ordre de domiciliation. Apposez votre signature sur la page d ouverture
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailContrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette
Version 2 Belgacom S.A. Boulevard du Roi Albert II, 27, 1030 Bruxelles T.V.A. : BE 202.239.951 - RPM Bruxelles 587.163 Le contrat suppose la souscription d un abonnement de durée déterminée. Passé cette
Plus en détailContrat de licence d utilisation First
Contrat de licence d utilisation First 1. Définitions Les définitions suivantes s appliquent au présent Contrat : 1.1. Progiciel des comptes annuels First : logiciel destiné à l établissement des comptes
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE
CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales
Plus en détailCONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS
07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détailASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES
ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES B E L G I Q U E VOTRE ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES Version 1.1 du 04/11/2013 Sommaire 1 La vie du contrat 3 1.1 DEFINITIONS 3 1.1.1
Plus en détailCONDITIONS SPÉCIALES DE L OFFRE INDESIT COMPANY BENELUX
CONDITIONS SPÉCIALES DE L OFFRE INDESIT COMPANY BENELUX Veuillez lire attentivement les présentes Conditions Spéciales de l Offre et les Conditions Générales de l Offre correspondantes. Dans la mesure
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailOPAH VINCENNES CENTRE-ANCIEN. L ouverture du marché de l énergie
OPAH VINCENNES CENTRE-ANCIEN Contexte L ouverture du marché de l énergie 14 Depuis le 1er juillet 2007, les marchés de l électricité et du gaz naturel se sont ouverts à la concurrence. Il est désormais
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailConditions générales de don du WWF Belgique C.F.
Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailCONVENTION POUR ABONNEMENT
CONVENTION POUR ABONNEMENT Entre les soussignés : ET : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD ASBL avec siège social à 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 et avec numéro d entreprise 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)
Plus en détailContrat de maintenance Elaborate
Contrat de maintenance Elaborate Une entreprise, petite ou grande, doit prendre soin de vérifier et d entretenir son matériel informatique. C'est le gage d'un service optimal. Ce service étant différent
Plus en détailInformations générales Assurance Auto ING
Informations générales Assurance Auto ING ingauto.be Identité et coordonnées des parties concernées L Assurance Auto ING vous est proposée par : Intermédiaire d assurances ING Belgique SA, courtier en
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE PRODUITS & SERVICES SPGO HIGH TEC
CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRODUITS & SERVICES SPGO HIGH TEC ARTICLE I : Les présentes conditions générales de vente concernent exclusivement la vente d équipements de sécurité avec ou sans prestations
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES Société ADS SA au capital de 17 756 460,00 RCS Chambéry n B 076 520 568 Siège social : Chalet des Villards- Arc
Plus en détailConditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA)
Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) ARTICLE 1 Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales ont vocation à régir les relations contractuelles
Plus en détailCONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détailConditions générales de prestation de services, de vente et de location.
Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,
Plus en détail2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.
Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET
Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détaille livret 10/12 conditions générales
le livret 10/12 conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailComment compléter votre contrat? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP)
Comment compléter votre contrat? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Cher client, Vous trouverez ci-dessous quelques explications qui vous aideront à compléter votre contrat EPP. Document A
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER
CONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER Version en date du 28/03/2012 Design : Kit graphique constituant un modèle de site internet. Le Client peut changer le Design de son Site Internet par l intermédiaire
Plus en détailConditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet
informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)
Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailContrat d'abonnement A l'offre NetBox
Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et
Plus en détailBNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et
Plus en détailProposition d assurance Flexibel Junior Saving
Proposition d assurance Flexibel Junior Saving à Fidea NV, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen exemplaire pour le preneur d assurance exemplaire pour l intermédiaire intermédiaire nom et adresse (ou cachet)...
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL
N du magasin commerçant N de carte fidélité OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (Merci de fournir un justificatif de votre profession)
Plus en détailCONTRAT DE COMMISSION
CONTRAT DE COMMISSION ENTRE La Société E2G PHOTONICS MARKETPLACE, S.A.R.L. au capital de 60.000, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 794 547 570, Dont le
Plus en détaillivret grand format Conditions générales
livret grand format Conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret GrAnd FormAt 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Le Livret GrAnd FormAt est un compte d épargne réservé aux personnes
Plus en détailCONDITIONS GENERALES VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015
Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente Préambule : La Société «Les Evasions de Jade» ci-après désignée sous le vocable «le Prestataire» EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité limitée), dont le siège social
Plus en détailLe droit. à la protection des droits économiques
Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger
Plus en détailAssurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales
Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE APRÈS INCENDIE OU EXPLOSION
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. LES PARTIES 1.1. Festoyons.com Entreprise individuelle N Siret : 48170196900018 N TVA IntraCommunautaire : FR1648170196900018 Siège social : 4 rue du Buisson de May 27120
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
DJ/STB/840.14- version nov 2014- CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS SA au capital de 8 899 133,96 RCS Grenoble n 064 501
Plus en détailMichel Deruère. Conditions générales de vente
Conditions générales de vente Article 1 : Champ d application 1.1 Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions ainsi que les modalités selon lesquelles MICHEL DERUÈRE fournit les
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE
Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE. Suite à la modification de la législation, ces conditions seront mises à jour prochainement
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE Suite à la modification de la législation, ces conditions seront mises à jour prochainement SAEM VALLOIRE Siège social : 73450 VALLOIRE RCS CHAMBERY N 776 511
Plus en détailInformation Technology Credits (ITCredits)
Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance
Plus en détailLOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES Date limite de réception des offres : 07 Octobre 2014 Heure limite de réception des offres : 12 heures Lieu de réception des offres
Plus en détailCONDITONS GENERALES DE LOCATION
CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout
Plus en détailConditions générales de vente (Produits et Prestations de services)
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de
Plus en détailCGV SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LE SITE INTERNET NORD ECLAIR. Informations
CGV SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LE SITE INTERNET NORD ECLAIR Informations Entre : le client personne physique ou morale (ci-après dénommé «le Client») ; Et : La Voix du Nord, locataire gérant de Nord éclair,
Plus en détailCARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS VENDUS
Modifiées le 04/10/2014 Préambule Les présentes conditions générales de vente sont conclues d une part, par le site www.courscapesthetique.fr immatriculé sous le numéro 512427923 le vendeur, dont le siège
Plus en détailConditions générales du service «Dépannage électricité» destiné aux particuliers au 23 juin 2014
Conditions générales du service «Dépannage électricité» destiné aux particuliers au 23 juin 2014 DEFINITIONS Client : Signifie tout client particulier de Vialis titulaire d un contrat de fourniture d électricité
Plus en détailLE LIVRET 10/12 Conditions Générales
1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée par son représentant légal, âgée de 10 ans révolus
Plus en détailLIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut
Plus en détailGUIDE DE DISTRIBUTION
GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.
Plus en détailCONTRAT DE LOCATION SCOOTER (version 20110604) entre Scenic Tours sprl (propriétaire loueur) et le client/locataire/conducteur qui accepte.
Scenic Tours sprl tel/fax +32-(0)82-21 96 37 Chaussée Romaine, 10 gsm +32-(0)475-24 26 50 B5500 Dinant email info@scenic-tours.be Belgium www.scenic-tours.be TVA: BE 865.731.136 Entreprise n : 0865.731.136
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailARGENTA BANQUE D EPARGNE SA Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 7) Numéro de police 2.040.147 INFORMATIONS GENERALES
Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 7) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe
Plus en détailKeytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»
Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.
Plus en détailCONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a.
CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. ENTRE : IBS Europe s.a., ayant son siège social au N 68 de la Route de Luxembourg à L-4972 Dippach, au Grand Duché de Luxembourg, ci-après désigné
Plus en détailCONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS
1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent
Plus en détailCamping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE
Plus en détailLA VENTE ET SES CONDITIONS
LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services
Plus en détailLE LIVRET 10/12 CONDITIONS GENERALES
LE LIVRET 10/12 CONDITIONS GENERALES 1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée
Plus en détailConditions générales de location à quai du bateau ORCA
Conditions générales de location à quai du bateau ORCA Le PROPRIETAIRE dénommé Hubert MARTY loue au client identifié au formulaire de location, le bateau de plaisance identifié audit formulaire. Cette
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI
CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).
Plus en détailDEMANDE DE CARTE MASTERCARD CORPORATE GOLD OU RELATED CARD LIEE AU COMPTE PRIVE DONNEES DE L EMPLOYEUR
DEMANDE DE CARTE MASTERCARD CORPORATE GOLD OU RELATED CARD LIEE AU COMPTE PRIVE Nom de la société (max. 24 caractères): R E M P L I R E N M A J U S C U L E S S. V. P. DONNEES DE L EMPLOYEUR Rue:... N :...
Plus en détailCGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER
CGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER Entre : le client (ci-après dénommé «le Client») ; Informations Le Client, personne physique ou morale, qui opère, dans le cadre
Plus en détailCONVENTION DE TENUE DE COMPTES
CONVENTION DE TENUE DE COMPTES CONSERVATION DE PARTS DANS LE CADRE D UN PLAN D EPARGNE SALARIALE CONVENTION DE TENUE DE COMPTES CONSERVATION DE PARTS DANS LE CADRE D UN PLAN D EPARGNE SALARIALE SIGNÉE
Plus en détailConditions générales
Conditions générales Article 0 Conditions générales Etant donné que RELI opère dans un environnement commercial, technologique et règlementaire qui change constamment, RELI peut toujours adapter les présentes
Plus en détailConditions Générales de l Assistance Multimédia Fnac
Conditions Générales de l Assistance Multimédia Fnac ARTICLE 1 DEFINITIONS «Client / Vous» : désigne la personne physique qui souscrit à l Assistance Multimédia Fnac proposée par Fnac pour ses propres
Plus en détailLa société CUID propose plusieurs types de services via son site Internet www.dessertbox.be.
cgv ACCUEILCGV Préambule La société CUID propose plusieurs types de services via son site Internet www.dessertbox.be. Ces activités sont exercées sous le nom «Dessert Box», et sont opérées par le Site
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER
CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant son siège social au 13
Plus en détail