Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
|
|
- Théodore Desmarais
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMUNE DE PARTHENAY Hôtel de Ville 2 rue de la Citadelle Parthenay Cedex Tel : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Objet du marché ordinaire Location de bâtiments modulaires Bâtiments Administratifs Centre Technique Municipal Rue Denis PAPIN PARTHENAY Programme Location bâtiments modulaires Page 1
2 SOMMAIRE 1 Contexte : Objet des travaux : Connaissance des lieux Reconnaissance des abords Règlementation Générale : Présentation de l'opération Installation de chantier Organisation et accès chantier Mise en dépôt des matériaux Circulation et signalisation du chantier Protection des existants Entretien des abords État futur Désassemblage et évacuation Programme technique minimum à respecter Accès principal et sortie de secours : Éclairage naturel Éclairage artificiel minimum Equipements techniques Fondations Ossature Couverture Plafond Plancher Murs extérieurs isolation Menuiseries extérieures Module de liaison entre modulaire et bâtiment existant Cloisons de distributions Menuiseries intérieures Électricité Éclairage de sécurité Chauffage Ventilation mécanique contrôlée Revêtement de sol Confort acoustique Plan de situation du projet Plan et photos d'implantation du projet Plan cadastrale parcelle Photo aérienne Particularité dans l exécution des travaux Programme Location bâtiments modulaires Page 2
3 10 Planning des Travaux DOE Limites de prestation Travaux non prévus : Annexes Photos...15 Programme Location bâtiments modulaires Page 3
4 1 Contexte : La ville de PARTHENAY est propriétaire des bâtiments constituant l'ensemble des bâtiments du Centre Technique Municipal, se situant rue Denis Papin sur la commune de PARTHENAY. Cet ensemble est composé de 5 bâtiments distincts représentant une surface totale construite de 3 314m² sur une parcelle cadastrale de m². La capacité des locaux étant insuffisante pour accueillir provisoirement les techniciens des Services Technique, la Ville de Parthenay souhaite agrandir la capacité d'accueil du Centre Technique Municipal par 6 bureaux positionnés sur l'angle Sud Est du bâtiment principal "Magasin". 2 Objet des travaux : Le présent marché a pour objet la fourniture, la pose, dépose et la location d une construction modulaire à l état neuf ou de moins de deux ans et d une surface totale comprise entre 100 à 105 m2 environ, avec la délivrance de toutes les pièces du permis de construire et tous les raccordements sur les réseaux en attentes. La mise en place de ce bâtiment est envisagée pour une durée de 24 mois, renouvelable. Le titulaire du marché a à sa charge : Les études de faisabilité ; Les études de conception et établissement des pièces administratives relatives au Permis de Construire ; La fabrication, la fourniture, le transport, la livraison et l'installation sur site ; Les aménagements liés à son usage ; La restitution des lieux avec le désassemblage, le grutage et le transport. Les adaptations nécessaires pour la bonne mise en place sur la plateforme, ou les fondations seront réalisées par la Ville de Parthenay (suivant les plans du titulaire). Le bâtiment sera implanté à l'angle Sud-Est du bâtiment principal du Centre Technique Municipal. Le prestataire devra s'inquiéter avant la remise de son prix de toutes les sujétions qui pourraient se présenter : vérifier impérativement que les conditions d'accessibilité du site sont réunies afin d'éviter toute gêne pouvant retarder ou remettre en cause la livraison, le stockage, et d'apporter dans leur offre tout commentaire nécessaire pour suppléer les difficultés éventuelles. Le maître d'ouvrage fera réaliser à ses frais, les ouvrages de fondations et assurera le raccordement de ce bâtiment modulaire en énergie, fluide. La Ville de PARTHENAY assurera la fourniture et le raccordement électrique jusqu'au tableau divisionnaire que le prestataire devra Programme Location bâtiments modulaires Page 4
5 prévoir dans son installation. A cet effet, le titulaire du présent marché devra fournir au maitre d'ouvrage, dès le dépôt du Permis de Construire, tous les plans, réservations nécessaires. La ville souhaite que la prestation relative à la livraison, à l'installation et aux raccordements de la construction modulaire soit achevée dans sa globalité pour 30 septembre Connaissance des lieux Toutes les sujétions liées à la situation du chantier à proximité de bâtiments existants devront être prises en compte dans le prix forfaitaire de l'entreprise ainsi que toutes les dispositions d organisation du chantier pour respecter le travail des employés du Centre Technique Municipal de PARTHENAY (stationnements, protection contre le bruit, ). Il appartiendra à l'entreprise de procéder à toutes les enquêtes préalables nécessaires avant la remise de son offre. 2.2 Reconnaissance des abords Avant toute intervention, il appartiendra à l'entreprise de procéder à la reconnaissance des abords. L'entreprise devra, avant le démarrage des travaux d installation des modulaires. Elle devra, au plus tard à la fin du chantier, remédié aux désordres qu'elle aura éventuellement causés pendant les travaux. 3 Règlementation Générale : Le niveau de performance requise est conforme à la règlementation technique en vigueur, principalement : Le code du travail ; Le code de la construction Le code de l'urbanisme et de l'habitat Le code de la Santé Publique ; La règlementation concernant l accessibilité des personnes à mobilité réduite ; Les travaux seront exécutés dans les règles de l art et selon les prescriptions des DTU, du CSTB, avis techniques, règles de la construction, normes AFNOR, règles de sécurité, règlements sanitaires, etc Les caractéristiques minimums de la construction devront répondre aux exigences de la réglementation thermique RT2005 Programme Location bâtiments modulaires Page 5
6 4 Présentation de l'opération 4.1 Installation de chantier L'entreprise du présent lot devra d'une façon générale toutes les installations provisoires nécessaires à l'ensemble de son chantier tel que défini dans la norme NF P et plus particulièrement l'établissement du plan de prévention Les clôtures de chantier seront mises en place par la Ville de PARTHENAY. 4.2 Organisation et accès chantier Les spécifications concernant l organisation du chantier, l accès au chantier, le matériel de chantier, le respect des arrêtés et décrets en vigueur, l entreprise devra se conformer aux exigences des Services Municipaux et à l'organisation du Centre Technique. 4.3 Mise en dépôt des matériaux La mise en dépôt des matériaux ne devra pas gêner les accès des livraisons du Centre Technique Municipal. 4.4 Circulation et signalisation du chantier Pendant la durée des travaux, la circulation générale du site sera maintenue. L entreprise devra assurer, en tout temps, la libre circulation. 4.5 Protection des existants Les travaux comprennent la mise en place des protections nécessaires, afin de conserver les existants dans leur état d'origine. Les zones concernées s'étendent des accès extérieurs jusqu aux lieux même des travaux, en passant par les lieux de circulation des personnels et véhicules des entreprises. Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de faire adapter, par l'entreprise, les protections qu'il jugerait insuffisantes. 4.6 Entretien des abords Les accès, les abords et le chantier proprement dit doivent être maintenus en parfait état d entretien et de propreté. Toutes dégradations causées par la circulation liée au chantier doivent être réparées, selon l aspect défini par le constat initial. Ceci implique notamment que l entreprise réalise les travaux d entretien nécessaires, à ses frais, en y affectant en permanence le matériel et le personnel nécessaires et cela pendant toute la durée du chantier. 4.7 État futur L'exécution de la construction comprend l'ensemble des prestations nécessaires pour que le bâtiment soit directement fonctionnel à la réception. Programme Location bâtiments modulaires Page 6
7 4.8 Désassemblage et évacuation Déconnexion des fluides. Démontage des modules et évacuation par tous moyens à disposition du titulaire, en fonction des contraintes liées au terrain, compris toutes réparations si dégradation des voiries. 5 Programme technique minimum à respecter La superficie de bâtiment doit être environ de 100/105 m² et comprendre ces lieux et surfaces minimums : 1 bureau direction : de 15m2 +-5% 5 bureaux : de 12m2 +- 5% Les bureaux ne seront pas communicants entre eux. Le confort acoustique des bureaux sera de type "performant" selon la norme NF S sur l'acoustique des bureaux et espaces associés. 5.1 Accès principal et sortie de secours : Porte d'accès principale : accès par l'intérieur du bâtiment existant (local repro). Porte de sortie de secours : 1 UP minimum Les dégagements doivent être distants de plus de 5 mètres. 5.2 Éclairage naturel Bureaux : 1 châssis ouvrant vitré minimum (~1m²) Bureau direction : 2 châssis ouvrant vitré minimum (~2m²) 5.3 Éclairage artificiel minimum Bureaux : 300 lux Hall et circulations horizontales : 100 lux Éclairage extérieur : NON 6 Equipements techniques 6.1 Fondations La plateforme et les fondations seront réalisées par les services de la Ville de Parthenay. Il est demandé de préciser les éventuelles fondations spécifiques pour supporter l'ouvrage. (Actuellement parking en enrobé). Le prestataire donnera, dès la remise de son offre, les plans et la note de calcul des fondations à mettre en œuvre. Programme Location bâtiments modulaires Page 7
8 6.2 Ossature Structure tridimensionnelle (poteaux, toiture, plancher) en acier galvanisé ou bois traité conforme aux normes (CM66, NV65,..). Pas d'exigence en matière de sécurité incendie au titre des ERP. Solidité à froid conforme à la réglementation en vigueur. Surcharge d'exploitation admissible de base de 300 kg/m². 6.3 Couverture Couverture en bacs acier galvanisés nervurés revêtus de Plastisol 200μ, épaisseur minimum 63/100 ou équivalent. Chaque élément de toiture sera équipé de 2 ancrages minimum pour harnais de sécurité. Brevetée de type toiture sèche, avec système d isolation polymère compactée, sans CFC, garantir l absence de phénomènes de tassement des matériaux isolants. La structure sera protégée d un pare-vapeur au niveau du plafond, évitant toute forme de condensation interstitielle et de corrosion résiduelle. La couverture sera réalisée en acier galvanisé résistant aux chocs. Aucun élément de fixation ne traversera la partie couvrante du toit. Les risques d infiltrations seront ainsi éliminés. Le prestataire raccordera ses eaux pluviales sur le regard en attente situé juste devant la future installation. 6.4 Plafond Plafond avec confort acoustique, réaction au feu suivant réglementation ERP, type plafond dalles 60*60 en fibre minérale de 25 m/m posé sur ossature métallique - constitution toiture chaude. 6.5 Plancher Dalles en CTBH (hydrofuge) épaisseur 19 mm minimum vissées sur structure ou équivalent. Isolation par plaque isolante en rupture de pont thermique entre la structure périmétrique et le plancher. Châssis tout acier galvanisé. Plancher avec surcharge de 300 kg/m² Isolation en panneaux rigides de mousse polymère mm d épaisseur (conforme à la RT 2005). Cette isolation en sous face est réalisée sans présence de ponts thermiques. Le sol est composé d un plancher en panneaux de particules hydrofuges revêtus de vinyle. 6.6 Murs extérieurs isolation Panneaux isolants constitués d'un parement extérieur en acier galvanisé prélaqué. Réaction au feu du panneau suivant classement ERT. Conception MONOBLOC sans intrusion d éléments de fixation pouvant être le siège d infiltrations. Leur structure assure une étanchéité totale. Programme Location bâtiments modulaires Page 8
9 Le parement extérieur en acier galvanisé, revêtu de Plastisol 200μ, est relié à une plaque de plâtre intérieure par une âme isolante en polymère compactée, injectée, sans CFC. Ce mur offre une excellente isolation thermique (conforme RT2005), une remarquable résistance aux chocs mécaniques, ainsi qu une grande stabilité au feu. Une bavette basse de propreté (ou planche à pourrir) sera prévu sur la périphérie afin de clore le vide sanitaire du bâtiment modulaire. 6.7 Menuiseries extérieures Porte issue de secours : o Dimension : 1 UP ; o Huisserie et encadrement de porte non visibles en aluminium à rupture de pont thermique ; o Porte avec oculus : double vitrage feuilleté aux 2 faces (traitement thermique suivant RT 2012) ; o Serrure 3 points barillet européen fourni par la Ville de PARTHENAY ; o Seuil inox ; o Ferme-porte hydraulique. Bloc fenêtres : dormant et ouvrant en PVC blanc avec traitement des ponts thermiques Double vitrage feuilleté aux 2 faces. Classement minimum A*2 - E*4B - V*A2 sous certificat CSTB. Volets roulants mécaniques sur toutes les fenêtres en option chiffrage volets roulants électriques. 6.8 Module de liaison entre modulaire et bâtiment existant. Sans objet 6.9 Cloisons de distributions Cloisons pleines d'épaisseur 50 mm, d'atténuation phonique 40 db, panneaux constitués de 2 plaques de plâtre 10 mm d'épaisseur sur les faces extérieures avec une âme de 30 mm de laine de roche. Finition toile de verre peint. Il devra être fourni et posé sur 2 cloisons minimum de chaque bureau un système d'accroche par rail pouvant supporter 5kg par point en vue de fixer des tableaux (6points par bureau) 6.10 Menuiseries intérieures Bloc porte à âme pleine isoplane avec serrure de sureté, cylindre européen; Porte de 93 dans toutes les pièces Électricité Installation conforme à la norme NFC La note de calcul de puissance devra être jointe impérativement à l'appel d'offre Alimentation générale : 380 V triphasé + terre (3 * 60A tarif bleu 36KVA) Alimentation appareillage : 230 V + terre. Programme Location bâtiments modulaires Page 9
10 Tableau général avec façade à fermeture à clé comprenant notamment un inter général, les Inters-différentiels 30mA et les protections de chaque départ (suivant procédé du titulaire). Prises de courant 10/16 A à répartir : o Bureaux : 1U à l'entrée + 1poste de travail avec 4U minimum (2postes dans le bureau direction) o Circulation : 1U Prévoir un éclairage à détecteurs dans la circulation. Téléphone / Informatique : o Fourniture et pose d'une baie avec porte, composé de : une réglette de prises de courant 10/16A 2P+T, sans interrupteur ni disjoncteur raccordé sur le circuit prise de courant, Un kit de mise à la terre. 1 panneaux universel pour la distribution prises RJ45 du bâtiment modulaire, 1 plateau fixe, freins de câbles en partie arrière des panneaux, porte-étiquettes transparents modulaires la baie de brassage sera à installer dans les modulaires à un emplacement à définir lors de la réunion préalable. o 2 prises RJ45 sur les postes des travails. o Les raccordements seront réalisés par le prestataire à partir des alimentations laissées en attente par les services techniques. Le prestataire devra fournir dès la remise de son offre, le calcul de la puissance électrique nécessaire. A l'issue des travaux, il devra fournir pour son installation un certificat de conformité pour ses propres installations Éclairage de sécurité Blocs autonomes d éclairage de sécurité non permanents équipés d un témoin de veille à led pour balisage des issues de secours conforme à la norme NFC , réalisation automatique des tests réglementaires, flux 45 lm - classe II - IP41 - IK7, fixation par patère de raccordement, pictogramme, avec télécommande à placer dans tableau général Chauffage - Climatisation Les installations de traitement thermique devront être conçues dans un souci d économie d énergie. Le titulaire du marché réalise l étude thermique sur la base des éléments du présent dossier de consultation et des besoins en chauffage et climatisation en intégrant: o La composition de l enveloppe du bâtiment (parois, menuiseries ) o Les ponts thermiques de la construction o Le système de ventilation mécanique contrôlée simple flux. La source de chaleur climatisation devra répondre à la RT2005 et aux contraintes liées au mode d'activité : bureaux La source de chaleur et climatisation est laissée au libre choix du titulaire du marché. Programme Location bâtiments modulaires Page 10
11 Le système de chauffage climatisation devra être performant et souple pour tenir compte des différentes températures de consigne inhérentes au fonctionnement des bureaux : o Température de confort : 20 C l'hiver 18 C l'été o Chauffage réduit en période d inoccupation : 14 C période courte, 5 C période longue. Le système de régulation devra comprendre les équipements suivants : o Fourniture et pose d un régulateur de chauffage avec programmation hebdomadaire, La mise en service des équipements de régulation sera réalisée par les services compétents du fabricant et sera consignée par procès-verbal joint au DOE Ventilation mécanique contrôlée (option) Caisson d'extraction d'air posé en toiture sur plots antivibratoires. Bouches d'extractions auto-réglables. Réseau de gaines rigides en acier galvanisé et souples. Entrées d'air à disposer en haut des menuiseries. Débits d'air minimaux : 30m3/H Revêtement de sol Revêtement de sol PVC Traitement fongistatique et bactériostatique ; absorption des bruits d'impact. Classement UPEC U3 P3 E2/3 C2. Réaction au feu M Confort acoustique De manière générale, il n'est pas demandé d'isolation spécifique entre les bureaux. Seul le bureau direction peut-être amener à recevoir des discutions privées. Le confort acoustique des bureaux sera de type "performant" selon la norme NF S sur l'acoustique des bureaux et espaces associés. Programme Location bâtiments modulaires Page 11
12 7 Plan de situation du projet PROJET Programme Location bâtiments modulaires Page 12
13 8 Plan et photos d'implantation du projet 8.1 Plan cadastrale parcelle Photo aérienne Programme Location bâtiments modulaires Page 13
14 9 Particularité dans l exécution des travaux Les travaux devront se dérouler dans l'enceinte du Centre Technique Municipal de la Ville de PARTHENAY. L'organisation du chantier prendra compte de cette co-activité et engendrera un minimum de perturbations. Aussi, le titulaire du marché devra se montrer particulièrement vigilant sur l organisation des travaux et veiller notamment à arrêter, en concertation avec le maitre d ouvrage, un calendrier précis du chantier. Il faudra également apporter une vigilance particulière aux nuisances de chantier. Les aires de chantier seront matérialisées, la déambulation du personnel "chantier" (encadrant ou exécutant) sera proscrite en dehors de ces aires. 10 Planning des Travaux La ville souhaite que la prestation relative à la livraison, à l'installation et aux raccordements de la construction modulaire soit achevée dans sa globalité pour le 30 septembre DOE Fourniture d'un Dossier des Ouvrages Exécutés en 2 exemplaires papiers et 2 exemplaires numériques. Le dossier comprendra notamment : Ensemble des plans «architectes» du bâtiment (vue en plan, coupes, toiture, etc...). Schémas de principe des armoires électriques (+1 exemplaire à laisser sur place dans l'armoire générale). Ensemble des PV de classement et de réaction au feu des matériaux installés. Une notice d'entretien et tout mode d'emploi nécessaires des matériels installés (horloge régulation chauffage, climatisation...). 12 Limites de prestation 12.1 Travaux non prévus : mobilier tel que tables, chaises, bureaux informatique (PC, photocopieur, imprimante ) Extincteurs avec son marquage Plan de secours Ecran TV pour diffusion informations diverses Banque d'accueil Programme Location bâtiments modulaires Page 14
15 13 Annexes 13.1 Photos Plan cadastral avec zonage (PLU 2013) Règlement zone UI Plan d'implantation provisoire du bâtiment modulaire Rapports : o Vérifications électrique visite périodique o Vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations de chauffage / ventilation o Repérage Amiante (DTA) o Diagnostic d'ouvrages (Diagnostic général sécurité de bâtiment) o Détermination des zones à risques d'explosion Programme Location bâtiments modulaires Page 15
16 PHOTO N 01 PHOTO N 02 PHOTO N 03 PHOTO N 04 PHOTO N 05 Programme Location bâtiments modulaires Page 16
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS 4.A. OBJET DES TRAVAUX Les travaux prévus au présent lot concernent tous les ouvrages de Menuiseries extérieures, intérieures et de faux plafonds,
Plus en détailCOMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS
COMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS Lot n 03 Menuiseries Aluminium - Serrurerie Sté d ARCHITECTURE BOITTE Agence de
Plus en détailTravaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL
Plus en détailFiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m²
Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m² Cahier de charge NON définitif. Adaptations possibles selon l arrivée de nouveaux matériaux bois ou la mise en œuvre de techniques
Plus en détailVILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE
Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville
Plus en détailEtablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil
Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin
Plus en détailAménagement d'un point Multi-services
1 MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Aménagement d'un point Multi-services (marché n 10.054 T) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) LOT N 2 SERRURERIE 2 SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE... 3 1.1
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière
Plus en détailALGECO. Parce que notre mission est de vous proposer LA solution modulaire la plus performante GAMMES. gamme progress gamme advance gamme origin
ALGECO Parce que notre mission est de vous proposer LA solution modulaire la plus performante GAMMES gamme progress gamme advance gamme origin «Du premier prix au très haut de gamme, avec Algeco vous avez
Plus en détailNOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat
NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat B. P. 10021 14, Rue du Champ-Bossu 28402 NOGENT-le-ROTROU Cedex 02.37.52.15.28 - Fax. 02.37.52.85.50 E-mail : oph.direction@nogent-perche-habitat.fr MARCHE
Plus en détailFABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition
Plus en détailL HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
Plus en détailLes bâtiments modulaires
Les bâtiments modulaires Différents types de bâtiments : Le bâtiment modulaire est une construction légère conçue pour une utilisation temporaire ou permanente, constituée d une structure métallique en
Plus en détailCréation d'un bâtiment provisoire pour l'agrandissement des urgences
CENTRE HOSPITALIER GENERAL Rue Frédéric Raboisson BP40024 60600 CLERMONT CEDEX MAITRE d'ouvrage 03 44 77 33 00 Fax 03 44 77 33 97 Création d'un bâtiment provisoire pour l'agrandissement des urgences CAHIER
Plus en détailCahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO
Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures
Plus en détailCahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHE DE SERVICES Achat de locaux modulaires Cahier des Clauses Techniques Particulières Désignation de la personne publique contractante : Commune Saint-Pathus 6 rue Saint-Antoine 77178 SAINT-PATHUS
Plus en détailPlancher chauffant avec revêtement de sol
Équipements E.2 1/6 Plancher chauffant avec revêtement de sol Domaine d application Cette fiche vise à établir les principales interfaces au niveau des planchers chauffants, à eau chaude ou électriques,
Plus en détailZone Industrielle. Kehlen... 1
Zone Industrielle Kehlen VALERES Konstruktioun SA 1 L o c a l i s a t i o n Le terrain se situe dans la zone industrielle de et à 8287 Kehlen Parcelle no 2946/5744 lot 1 La superficie du terrain sur lequel
Plus en détailCOMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28
COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 Du Code des Marchés Publics CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P FOURNITURE
Plus en détailEtanchéité à l air dans la construction bois. Marc DELORME Inter Forêt-Bois 42
Etanchéité à l air dans la construction bois Marc DELORME Inter Forêt-Bois 42 Pourquoi des bâtiments étanches à l air? Ne pas confondre : étanchéité à l air et confinement Une bonne étanchéité à l air
Plus en détailNOTICE D ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
NOTICE D ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC RENSEIGNEMENTS GENERAUX COMMUNE DE MONSEGUR (33) DESIGNATION PRECISE DU PROJET MAITRE D OUVRAGE EQUIPE DE MAITRISE D OEUVRE
Plus en détailAntenne du Conseil Général de l Aude à Limoux
LOT n 16 ASCENSEUR SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES 1.1 DE FINITION DES OUVRAGES 1.2 LIMITE DES PRESTATIONS 1.2.1 Travaux à la charge de l entreprise 1.2.2 Travaux exclus 1.3 NORMES ET REGLEMENTS 1.4
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : SITE MONTIMARAN SERVICE RADIOLOGIE (objet du marché)
Plus en détailCommune de Chambly FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES DANS LE CADRE DE LA REALISATION D UN BOULODROME A CHAMBLY
Commune de Chambly FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES DANS LE CADRE DE LA REALISATION D UN BOULODROME A CHAMBLY CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3
Plus en détailMENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE
Référence : 11-14-00 MENUISERIES METALLIQUES - SERRURERIE Page 8-1 MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE 1 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES SERRURERIE 3 PRESTATIONS GÉNÉRALES À LA
Plus en détail6150, 6166 Route 112, Ascot Corner, Qc., J0B 1A0
6150, 6166 Route 112, Ascot Corner, Qc., J0B 1A0 Les renseignements qui sont au dossier sont issus de documents appartenant au propriétaire vendeur. Le propriétaire vendeur atteste la conformité des données
Plus en détailCahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) SÉCURISATION DE DEUX BÂTIMENTS A USAGE SPORTIF: COSEC - CHEMIN SOUS LE FORT SALLE MARCEL RAMILLIER RUE ANDRE GELAS Marché n 14.025T LOT 2 : DISPOSITIF
Plus en détailSURFACES ET EFFECTIFS
2,91 m 3,50 m 6 m 3,50 m 3,50 m 5,80 m 3,50 m 3 m 3,50 m rue des Sablons COUPE RESTRUCTURATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER 29-31 rue des Sablons - Impasse des prêtres 75016 PARIS COMMERCIALISATION COUPE COMMERCIALISATION
Plus en détailLOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs
Plus en détailNotice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.
Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Accessibilité Avril 2009 (d'autres types
Plus en détailNOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
Plus en détailContrôle thermographique Tarifs et prestations :
20 rue Emile ZOLA 41200 ROMORANTIN technimursdeveloppement@gmail.com Tél : 02.54.98.50.15 Mr et Mme DUPONT 20 Rue Emile ZOLA 41200 ROMORANTIN Contrôle thermographique Tarifs et prestations : Habitations
Plus en détaildescription du système
description du système a. conception technique système constructif Le projet proposé est un système modulaire industrialisé d'assemblage d'éléments préfabriqués tridimensionnels. Il est basé sur un module
Plus en détailPrestations Menuiseries intérieures
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Menuiseries intérieures Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations...
Plus en détailNOTICE DE SECURITE. SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE POUR LES ERP DE 5 E CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le
Plus en détailDirection départementale Des territoires de l'orne - 1 -
Direction départementale Des territoires de l'orne Service Habitat Construction Bureau Constructions Durables Et accessibilité Cité administrative place du Général Bonet, BP 537 61007 Alençon cedex Travaux
Plus en détailAppartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailC.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS
SCI CAMOZZI MOULIOT C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS LOT N 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES LOT 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES 1 04 MENUISERIE BOIS Sommaire 04
Plus en détailEau chaude Eau glacée
Chauffage de Grands Volumes Aérothermes Eau chaude Eau glacée AZN AZN-X Carrosserie Inox AZN Aérotherme EAU CHAUDE AZN AZN-X inox Avantages Caractéristiques Carrosserie laquée ou inox Installation en hauteur
Plus en détailDESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
LYCÉE LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE G ÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PIERRE BROSSOLETTE 161 cours Émile Zola - 69628 VILLEURBANNE Cedex CRÉATION DE LOCAUX DE STOCKAGE ANCIEN SANITAIRES DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
Plus en détailLOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE
Plus en détailMur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat. 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat
Détails 1. Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat Crochet type mur sec Mortier Membrane d'étanchéite Chaînage béton Brique
Plus en détailMur Hybride, bien plus qu un simple mur
Mur Hybride, bien plus qu un simple mur Correction des ponts thermiques Maçonnerie de type a RT 2012 Mur Hybride R = 1,45 Pose rapide Porotherm GF R20 Th+ Mur Hybride énergie économie écologie émotion
Plus en détailPRÉGYMÉTALTM. Mise en œuvre CONTRE-CLOISONS PRINCIPES DE POSE POINTS SINGULIERS ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES
PRÉGYMÉTALTM Mise en œuvre Caractéristiques techniques pages 90 à 9 PRINCIPES DE POSE A POINTS SINGULIERS 7 A 0 ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES TRAÇAGE ET POSE DES RAILS CONTRE-CLOISONS
Plus en détailLOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles
Plus en détailN 5 SUPERSTRUCTURE. Enveloppe Seconde œuvre. Arezou MONSHIZADE MOBat
N 5 SUPERSTRUCTURE Enveloppe Seconde œuvre Arezou MONSHIZADE MOBat SUPERSTRUCTURE: Eléments constructifs SUPERSTRUCTURE Murs et baies Plancher Toiture Couverture +Seconde oeuvre INFRASTRUCTURE Sol Semelles
Plus en détailAmanlis le 10 mai 2014 AUDIT THERMIQUE EHPAD LANGOURLA
Amanlis le 10 mai 2014 AUDIT THERMIQUE EHPAD LANGOURLA Cet Audit de l existant a été effectué suite à la visite du 17/02/2014. Il prend en considération tous les points ayant un rattachement à la thermique
Plus en détailDe La Terre Au Soleil
De La Terre Au Soleil Atelier d Architecture S. Anwoir Architecte Les motivations Respect environnemental et investissement à long terme: Participation au développement durable (protéger notre environnement,
Plus en détailDécomposition du Prix Global et Forfaitaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître
Plus en détailisolons mieux. Parlons peu Multimax 30 Les solutions gain de place pour toute la maison L isolation de toute la maison
Parlons peu isolons mieux. Multimax 0 Les solutions gain de place pour toute la maison L isolation de toute la maison En rénovation, Multimax 0 permet d optimiser efficacité thermique et espace habitable
Plus en détailprotection incendie Ouvrant de façade : Orcades
protection incendie Ouvrant de façade : Orcades FTE 502 130 D Mai 2011 Orcades ouvrant de façade d amenée d air Avantages Esthétique soignée (grille Cyclades en façade intérieure en option). Bonne isolation
Plus en détail8 LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET LA SERRURERIE
8 LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET LA SERRURERIE De nombreux produits en acier (plats, tubes, barres, tiges, câbles, cornières ) sont utilisés pour les aménagements intérieurs et dans les éléments annexes
Plus en détailCours de Structures en béton
Cours de Structures en béton Chapitre 12 DETAILS DE CONSTRUCTION Section 12.3 Les murs 12.3.1 Le mur extérieur en béton armé 12.3.2 Le mur extérieur en maçonnerie traditionnelle 12.3.3 Le mur extérieur
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Plus en détailCloisons séparatives Placostil SAA et SAD
01 Cloisons sur ossature métallique Placostil Cloisons séparatives Placostil SAA et SAD Description Les cloisons séparatives de logements Placostil SAA (Séparative d Appartements à ossature Alternée) et
Plus en détailPrésentation renouveau école Georges Pamart
MAIRIE DE QUERENAING DEPARTEMENT DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE EGALITE FRATERNITE Arrondissement de Valenciennes - Canton de Valenciennes Sud www.querenaing.fr Présentation renouveau école Georges
Plus en détailLES MENUISERIES INTÉRIEURES
Les portes intérieures Seuls les ouvrages relatifs aux portes intérieures sont décrits ci-après. Pour la description des pièces de bois (montant, traverse ) et des accessoires de quincaillerie (paumelle,
Plus en détailMAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne
MAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne Les MAISONS PRÉFABRIQUÉES ADOSABLES sont basées sur une structure résistante qui intègre un forgé métallique à double pente et des piliers; fermeture à
Plus en détailTRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T
Plus en détailA.P.D. 06-17. C.C.T.P. Lot n 05 - Menuiseries intérieures EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA DELEGATION AVRIL 2007
EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA DELEGATION Allée de la Boétie 33400 TALENCE LOT : ARCHITECTE DOSSIER N PHASE DATE : 06-17 AVRIL 2007 A.P.D. C.C.T.P. Lot n 05 - Menuiseries
Plus en détailQu est-ce qu un raccordement?
mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux
Plus en détailMairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX
Plus en détailIsolation de conduites à base d'amiante
*F01 Cordons, anneaux d'étanchéité et bandes d'isolation électrique en amiante Des cordons à haute teneur en amiante ont souvent été utilisés comme joints anti feu dans des poêles à mazout ou en aïence,
Plus en détailParc Valentine Vallée Verte
Le Bourbon 10.300 m² de bureaux neufs à louer Parc Valentine Vallée Verte un parc d affaires unique Au cœur d un parc d affaires unique Choisissez pour votre entreprise des bureaux dans un bâtiment historique
Plus en détail1- RAPPELS. Réglementation - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1 er août 2006 Arrêté du 21 mars 2007
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement joint au dossier de permis de construire
Plus en détailPowerdeck, le panneau performant d isolation thermique support d étanchéité pour toitures terrasses.
Powerdeck, le panneau performant d isolation thermique support d étanchéité pour toitures terrasses. Sur bac acier, bois ou dérivés du bois. isolation thermique support d étanchéité sur bac acier ou bois
Plus en détailDOUBLE PARK ECO «La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE
DOUBLE PARK ECO «La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE P2-F et P4-F 185 (Modèle standard) P2-F et P4-F 170 MODELE P2/4-F 170 P2/4-F 185 (Standard) P2/4-F 195 P2-F et P4-F 195 H 325 340 350 DH 156 171 181
Plus en détailLC HC LC+90 HC+ 90 LC+180 HC+110 LC+240 HC+115 HC+130 HC-50 HC-10 HC+580 3320
2 3 4 5 6 7 de commande = nominales de la baie de baie maxi L H Hors tout huisserie et mécanisme (1) L H en largeur (2) Novoporte motorisé avec Novomatic Hauteur de manuel Hauteur de motorisé Novoporte
Plus en détailde faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.
9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation
Plus en détailLOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 1 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND
LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 1 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 2 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND
Plus en détailANNEXE 2 L ACOUSTIQUE
ANNEXE 2 L ACOUSTIQUE LE BRUIT DÉFINITION Niveaux de l ambiance sonore résultant des activités Bruit admissible et confort à l intérieur L ISOLATION ACOUSTIQUE L INDICE D AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE PONDÉRÉ
Plus en détail«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie
«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Marché : Objet : Mode de consultation : Personnes à contacter
Plus en détailCloisons de distribution Caroplatre
04 Cloisons de distribution en carreaux de plâtre Cloisons de distribution Caroplatre Description Les carreaux de plâtre Caroplatre sont des éléments en plâtre 100% naturel fabriqués en usine. Leur coloration
Plus en détailNOTICE D ACCESSIBILITÉ
NOTICE D ACCESSIBILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC à joindre à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005, Décret
Plus en détailNOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES
NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements
Plus en détailadapto solutions de bureau dynamiques technologie modulaire
adapto solutions de bureau dynamiques technologie modulaire 2 5 FLEXIBLE 1 3 6 2 3 «adapto» NOUS AVONS PENSE A TOUT Vous créez une nouvelle société ou votre entreprise 1 Bâtiment administratif Réalisation
Plus en détailVILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT
VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3
Plus en détail1 GENERALITES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Affaire : EPE1410 AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION MODULAIRE A L'ECOLE DE LA CHEVALERIE 1 GENERALITES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 1.1 Etendue des travaux Les travaux à réaliser par l'entreprise
Plus en détailSTANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment.
Plus en détailEntretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura. Prestations Menuiseries intérieures.
Entretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura Prestations Menuiseries intérieures Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... 2 1.1.1
Plus en détail! "# $ "%& & *+ *!1 '() /.2( + (/(, 2,2 )5 0120 "$62!, 75., "#8%% "#9$%!&%#'%(988)(*+,-&%#'%("%:"9 &%#'%('9)#9*+,-&%#'%%'()$%.,&,2;3,<4.
! "# $ "%& & '() *+ *,!+-).(/0-!1 % *! "#$#%!&%#'%((")##*+,-&%#'%((")##.,&/01, 2-344 /.2( + (/(, 2,2 )5 0120 "$62!, 75., "#8%% "#9$%!&%#'%(988)(*+,-&%#'%("%:"9 &%#'%('9)#9*+,-&%#'%%'()$%.,&,2;3,
Plus en détailISOLER LA TOITURE INCLINÉE
Lisez aussi : Fiche 1 INTRODUCTION + Fiche 2 MAÎTRISER L ÉTANCHÉITÉ ET PROTÉGER L ISOLANT + Fiche 10 AMÉLIORER LA VENTILATION RÉNOVER POUR CONSOMMER MOINS D ÉNERGIE : GUIDE PRATIQUE ISOLER LA TOITURE INCLINÉE
Plus en détailSAUVEGARDE DES PERSONNES ET LUTTE CONTRE L INCENDIE DANS LES BATIMENTS D HABITATION DE LA 3ème FAMILLE INC/HAB COL 3/1986-2
1. CLASSEMENT ET GENERALITES : 1.1. Classement Sont classées dans la 3ème famille les habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol
Plus en détailLibre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse
Libre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse 60 Tarif Public H.T. (réservé aux professionnels) Verre cellulaire FOAMGLAS T4+ FOAMGLAS S3 FOAMGLAS F FOAMGLAS TAPERED FOAMGLAS BOARD PANNEAU READY
Plus en détailISOLANTS EN FIBRES DE BOIS SyLvAcTIS. En isolation, le progrès c est aussi de savoir s inspirer de la nature. Entreprise certifiée
En isolation, le progrès c est aussi de savoir s inspirer de la nature. ISOLANTS EN FIBRES DE BOIS SyLvAcTIS Entreprise certifiée PEFC/10-31-2030 PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT UNE ISOLATION
Plus en détailLe pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l article GN 3.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Pour tous les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe (5ème catégorie) Avec locaux à sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié Arrêté du 22/06/1990 modifié) La présente
Plus en détailRéhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE
Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE ETUDE DE L EXISTANT CONSTRUCTION STRUCTURE (Références photos du chantier- 1960) LA GRANDE COURONNE
Plus en détailLes textes et règlements
Réglementation applicable aux chapiteaux, tentes et Note : cette fiche est extraite pour l essentiel de l ouvrage «Organiser un événement artistique dans l espace public : Guide des bons usages», édité
Plus en détailC.C.T.P. LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES. L Entrepreneur : Le Maître d'ouvrage : Le Maître d'oeuvre :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES
Plus en détailDoublages thermo-acoustiques Placostil
01 Doublages sur ossature métallique Placostil Doublages thermo-acoustiques Placostil Description Les doublages Placostil renforcent les caractéristiques thermiques et acoustiques des parois auxquelles
Plus en détailCe dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016.
FINANCER MON PROJET Crédit d'impôt développement durable Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016. Mais attention, il ne s'applique pas dans les mêmes conditions et au même
Plus en détail1- RAPPELS 1/11. direction départementale des Territoires Creuse
direction départementale des Territoires Creuse Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement
Plus en détail2.000 Kg DESCRIPTION TECHNIQUE
«La solution» 2.000 Kg DESCRIPTION TECHNIQUE SP2-F et SP4-F 295/310 SP2-F et SP4-F 295/310 MODELE H DH SP2/4-F 295 295 163 SP2/4-F 310* 310 163 *Standard Garage avec porte frontale devant parking mécanique
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailRéférentiel Handicap. Référentiel Handicap. 2 e seuil de bonification. Logement collectif neuf. Logement individuel neuf
2 e seuil de bonification page 1/5 identification du/des logement(s) concerné(s) Nom du bailleur Nom de l opération Logement individuel neuf Adresse de l opération Référence du/des logement(s) concerné(s)
Plus en détailCahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION
Plus en détailNOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
MODELE N 2 Document disponible sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant
Plus en détailDIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE TERTIAIRE
DATE : 14/02/2011 N AFFAIRE : 003387/2255629/1/1 ANNEE DE CONSTRUCTION : NON COMMUNIQUE SURFACE UTILE : 489.44 TYPE DE BATIMENT : IMMEUBLE D HABITATION + BUREAUX TYPE D ACTIVITES : ADMINISTRATION - BUREAUX
Plus en détailMise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes
RECOMMANDATION R 446 Recommandation adoptée par le comité technique national du bâtiment et des travaux publics lors de sa réunion du 14 mai 2009. Cette recommandation annule et remplace la recommandation
Plus en détailF.I.C. n 2013/AI TH PS 01-B
F.I.C. n 2013/AI TH PS 01-B Fiche d interprétation et / ou complément aux référentiels Qualitel et Habitat & Environnement Objet : Rubrique AI Acoustique Intérieure Rubrique TH Niveau de consommation d
Plus en détail