Maître d Ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMBORD SAINT DYE SUR LOIRE

Transcription

1 Maître d Ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMBORD SAINT DYE SUR LOIRE Opération : REAMENAGEMENT DE LA MAISON DE LOIRE DU LOIR ET CHER A SAINT DYE SUR LOIRE C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Architecte : Plan de Vol Atelier d architecture 2, rue de l Ally Arnay le Duc fax : Economiste de la construction : Samuel MERCIER rue Philippe Guignard DIJON Tel : a.etude.construction@orange.fr Bureau d étude Fluides et Thermiques : BEAR - Arnaud RIFFEL C Bd Rembrandt DIJON arnaud.riffel@laposte.net Date : 2 avril 2013 Lot 11 : Plomberie Sanitaire

2 1. Introduction 1.1. Consistance des travaux Les prescriptions générales tous corps d'état seront applicables à ce lot et complétées des prescriptions particulières ci-après Documents techniques de référence Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'art, Normes, DTU et les règles et recommandations professionnelles en vigueur et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels Et notamment : - Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques subvisés. - Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B. - Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels. - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics - Règlement sanitaire départemental, - Code de la santé publique, - Code de la Construction et de l'habitation, L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des matériaux et matériels mis en oeuvre qui pourront lui être réclamés par le Maître d'oeuvre, le Bureau de Contrôle ou les services de sécurité. Notamment, la réception sera subordonnée à la fourniture des procès-verbaux de classement au feu des divers composants de l'installation. Tous les matériels ou équipements ayant fait l'objet d'une normalisation française ou européenne seront titulaires de cette norme. Les installations électriques seront réalisées selon les normes NF et UTE, classe C, en particulier la C Les installations devront satisfaire au contrôle légal et les frais d'établissement du certificat CONSUEL seront à la charge du présent lot. 2. Généralités 2.1. Prescriptions particulières Organisation du chantier Au niveau de l'interférence entre corps d'états, l'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécutés par d'autres corps d'états permettent une bonne réalisation de ses propres prestations. Les réservations pour les divers scellements seront données en temps utiles à l'entreprise de Gros-oeuvre qui devra en tenir compte Plans d'exécution Avant le début des travaux et passage de commande aux fournisseurs, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre les plans d'exécution de ses ouvrages. Les échelles seront choisies pour permettre une bonne compréhension des plans Contrôles sur chantier L'entreprise vérifiera que la mise en œuvre s'effectue conformément aux DTU et aux règles de l'art, ainsi qu'aux documents d'exécution PRESENTATION DES OFFRES Le présent dossier définit une solution de base, qui fera l'objet de la consultation. Toute proposition, qui ne serait pas conforme à la présente définition, sera rejetée. Les marques et types définissent un principe technique, un critère de qualité ou un parti esthétique. Les entreprises indiqueront dans leurs offres, les marques et les références des matériels et produits proposés. Ceux-ci devront correspondre aux descriptions techniques et esthétiques précisées au présent C.C.T.P. A défaut, les marques et références envisagées par la Maîtrise d Oeuvre, en accord avec le Maître de l Ouvrage, seront considérées comme retenues par l entreprise ; aucun supplément de prix ne sera accordé dans ce cas. Il est fortement recommandé à l'entreprise de répondre sur le bordereau d avant métré quantitatif fourni pour le lot dans le présent dossier. Cependant, si l entreprise souhaite faire une présentation de son devis 2 / 13

3 différente, elle y est autorisée à condition de reprendre tous les postes et les articles de la D.P.G.F. du D.C.E. En revanche, toute erreur dans la recopie des éléments de la D.P.G.F. sera de la responsabilité du candidat qui verra son offre éliminée pour cause de non-conformité ou prendra à sa charge les coûts de cette erreur. Cette décomposition comportera les marques et types de matériels, les quantités et les prix unitaires. Les quantités mentionnées dans le cadre de la D.P.G.F. n ont qu'une valeur indicative. Elles devront être vérifiées préalablement par l entreprise CONDITIONS DE REALISATION - PLANNING L'Entreprise est réputée connaître le site de réalisation et aura pris toutes les dispositions nécessaires à l'intervention demandée, en fonction des contraintes de l'environnement. Les moyens de mise en oeuvre en personnel et matériel seront adaptés aux contraintes de la planification auxquelles l'entreprise devra se soumettre, tant dans l'avancement des tâches partielles que dans le délai global. L'imbrication des tâches et l'enchaînement des opérations font que le planning général devra être respecté sans qu'aucun décalage ne puisse être admis, sous peine de provoquer un retard général, dont le responsable subira les pénalités. Tous les locaux devront être débarrassés des gravois, matériaux et outils régulièrement. L'entreprise veillera à ne pas détériorer les équipements en service ou récupérés. Au cas où des dommages seraient causés, l'entreprise aura en charge la remise en état des installations à ses frais. Avant exécution, l'entreprise sera tenue de s'informer des conditions de préparation et d'avancement des corps d'état qui la précèdent. Elle vérifiera que l'état du chantier lui permet de commencer ses travaux et contrôlera en particulier, les ouvrages ou réservations dont elle aura fait la demande en temps utile, sous forme de plans d'implantation ou de réservations. L'entreprise sera tenue de faire constater les cas de non-intervention indépendants de sa volonté, faute de quoi les retards lui seront imputés. Le planning général des travaux sera approuvé par l'entreprise, qui aura pris toutes les dispositions nécessaires vis-à-vis de ses fournisseurs pour intervenir en temps utile. Les retards d'approvisionnement ne pourront pas constituer un justificatif pour une absence d'intervention. L'ordre d'intervention des différents corps d'état sera défini par le Maître d Oeuvre, qui arbitrera les interférences pouvant exister dans les implantations d'installations sur une zone particulière. Lorsque certaines parties d'installations sont destinées à être masquées par l'intervention d'un autre corps d'état, l'entreprise devra faire constater les conditions de réalisation de ses travaux. En l'absence de cette vérification, l'entreprise aura en charge tous les travaux annexes qui pourront être nécessaires à une reprise ou modification de la partie d'installation incorporée. L'entreprise soumettra au Maître d Oeuvre, pour approbation, les solutions envisagées dans les méthodes d'exécution. De même, elle alertera le Maître d Oeuvre sur les difficultés d'exécution ou les modifications qui auraient pu apparaître après l'établissement du projet. Toutes ces adaptations, liées aux contraintes habituelles d'une intervention dans ce type de bâtiment et réputées maîtrisées par l'entreprise, ne donneront lieu à aucune incidence économique, tant que le programme initial n'est pas modifié. Tous les détails d'exécution, nécessaires à la bonne marche de l'installation et faisant partie des règles de l'art, tels que raccords démontables, purgeurs, vidanges, trappes d'accès, etc., sont supposés inclus dans la proposition, même si ceux-ci ne peuvent apparaître explicitement sur les plans. En outre, les dispositions nécessaires à l'entretien, au réglage ou la maintenance de l'installation, seront prises lors de la commande du matériel, de son implantation et des raccordements. Les aménagements à prendre dans les autres corps d'état : trappes d'accès, éléments démontables, etc., seront signalés avant toute intervention du corps d'état concerné REGLAGES - ESSAIS - CONTROLES En fin de travaux, l'entrepreneur assurera la mise en service des installations. Préalablement, il aura procédé à l'élimination des emballages, des moyens de protection ainsi qu'aux nettoyages internes et externes des équipements et des réseaux. Il assurera également les remplissages des circuits avec les fluides définitifs traités ou conditionnés, selon les exigences liées à la qualité des sources. La fourniture des produits nécessaires à ces traitements sera incluse dans sa proposition. La mise en service sera effectuée de façon chronologique, circuit par circuit, avec mise au point et réglage simultanés. Pour ces opérations, l'entreprise disposera du personnel compétent et de tous les matériels et moyens de mesure nécessaires. Le bureau de contrôle et le concepteur seront tenus informés des dates d'essais afin qu'ils puissent être présents ou déléguer un représentant. Parallèlement aux essais, un dossier sécurité rassemblera tous les procès-verbaux des matériaux utilisés, avec leur classement au feu, et un exemplaire sera remis au Maître d'oeuvre. Les installations devront comporter à demeure, toutes les prises de mesure nécessaires afin de faciliter les essais et permettre leur reproduction en cours d'exploitation. Les essais porteront sur tous les éléments figurant dans le document COPREC n 1 et les résultats des essais seront consignés sur un procès verbal, dont le modèle est défini par le document COPREC n 2. Dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas explicitement prévus dans les documents précités, il est rappelé les contrôles à effectuer systématiquement : 3 / 13

4 * Réseaux hydrauliques : - étanchéité sous 1,5 fois la pression maximale de service, avec un minimum de 6 bars, - mise en température extrême des circuits et vérification des conditions de dilatation, d'absence de bruit et de déformation anormale, des variations de pression sur les circuits d'expansion, - contrôle du point de fonctionnement des pompes et de l'intensité absorbée, - équilibrage des réseaux et contrôle des chutes de température sur les récepteurs, - mesure des débits sur les organes de réglage, - contrôle de fonctionnement des organes de sécurité. * Réseaux électriques : - contrôle de la continuité des réseaux de terre, - contrôle de la continuité des conducteurs, - contrôle et mesure d'isolement entre conducteurs et terre, - mesure des intensités absorbées et des calibres des protections, - contrôle d'échauffement des conducteurs, - contrôle de la signalisation, - vérification des asservissements et des circuits de sécurité RECEPTION DES INSTALLATIONS La réception ne pourra être prononcée qu'après achèvement complet des travaux et fourniture du rapport d'essais et de la notice d'exploitation. Cette réception constituera la date de transfert de propriété et l'origine de la garantie. Le procès-verbal de réception établit la liste des travaux à compléter ou modifier. L'entreprise disposera d'un délai de quinze jours pour remédier aux anomalies constatées. Au-delà, le Maître d'ouvrage aura la faculté de faire intervenir un tiers à la charge de l'entreprise défaillante. Il pourra être demandé à l'entreprise la mise en service provisoire de tout ou partie de son installation avant la réception, en vue d'assurer les conditions nécessaires à l'intervention d'autres corps d'état. Cette mise en service ne constituera en aucun cas, une réception ou un transfert de propriété. L'entreprise restera responsable de ses équipements et prendra toutes les assurances nécessaires à leur usage temporaire GARANTIES Les installations seront soumises aux conditions de garantie légales, définies par le C.C.A.P. D'autre part, tous les matériels et équipements seront assortis d'une garantie totale, pièces, main d'œuvre et déplacement, d'une durée minimale d'un an à compter de la réception. Au cours de cette période de garantie, l'entrepreneur sera tenu de remplacer ou de modifier tout composant ou équipement, qui ne donnerait pas satisfaction ou dont les performances ne seraient pas celles prévues initialement. Ces interventions au titre de la garantie, pourront être demandées à l'entrepreneur en dehors des périodes de fonctionnement de l'établissement, afin d'éviter toute perturbation de l'exploitation. Tous les travaux annexes que pourraient nécessiter ces interventions, seront à prendre en charge par l'entreprise au titre de la garantie. La période de garantie sera étendue à la durée de garantie du constructeur pour les matériels, dont la couverture est supérieure à un an. La garantie ne s'appliquera pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un dommage causé par un tiers et dûment constaté RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE Par la remise de son offre, l'entreprise reconnaît avoir pris connaissance de la nature et de l'importance des prestations demandées, de la situation géographique et des spécificités de la construction envisagée ou dans laquelle il doit intervenir, du contenu des autres corps d'état, des difficultés ou contraintes de réalisation. Par la signature du marché, l'entreprise retenue prend l'entière responsabilité de ses travaux et sera tenue, pour cela, d'être titulaire d'une police d'assurances en responsabilité civile et professionnelle, tant en cours de travaux qu'après réception, avec des montants de garantie adaptés à la dimension de l'ouvrage. L'entreprise fournira les attestations d'assurance et les certificats de règlement des primes. Les garanties seront étendues à tous les dommages ou accidents pouvant être provoqués sur chantier ou hors chantier, par son personnel, ses outillages et matériels, ses installations, et cela, en cours ou après travaux LIVRAISON DE L'INSTALLATION Lors de la réception, le dossier de récolement, avec plans, schémas de branchement, notice de conduite et d'entretien, ainsi que les rapports d'essais doivent être remis au Maître d'ouvrage. La notice de conduite et d'entretien comprendra les rubriques suivantes : - description des installations avec caractéristiques essentielles, plans et schémas de repérage, - description des opérations de mise en service, de contrôles de fonctionnement, d'arrêt, 4 / 13

5 - consignes spéciales en situation climatique exceptionnelle, - description des opérations d'entretien avec calendrier de maintenance et références des ingrédients à utiliser, - tableau des pannes prévisibles et contrôles à effectuer, - répertoire des fournisseurs de matériels avec adresse des distributeurs, - copie des notices techniques des matériels installés. Cette notice sera soumise à l'approbation du concepteur, qui décidera de sa recevabilité. La notice sera remise en quatre exemplaires (dont un reproductible), avec impression couleur, conformément au C.C.A.P. Les plans, mis à jour, seront fournis par le concepteur. Ils seront également transmis sur support informatique. Tous les repérages de couleur ou par code alphanumérique, devront être en parfaite concordance entre l'installation et les plans, schémas et notice. Toute modification ou adaptation sur l'installation sera accompagnée d'une mise à jour de la notice. Les étiquettes de repérage seront soit en aluminium anodisé, soit en dilophane gravé de couleur, fixées par chaînette. Tous les réseaux seront identifiés, par nature, avec sens des fluides et éventuellement teintes et bagues de repérage. Les locaux devront être livrés en parfait état de propreté, à l'issue des travaux. Pour cela, l'entreprise sera tenue de procéder aux nettoyages nécessaires avant la réception des installations LIMITES DE PRESTATIONS Le présent descriptif ayant pour but de définir la conception de l'installation, les caractéristiques techniques et les conditions de réalisation, la description ne se veut pas exhaustive. Cependant, l'entreprise prévoira la totalité des matériels et fournitures nécessaires à la terminaison complète de l'installation. En particulier, les travaux et tâches annexes suivants font partie intégrante de la proposition : - réalisation des plans de réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie à construire, - manutention, bardage et levage des appareils, - moyens de sécurité du personnel : échafaudages, garde-corps, filets, harnais, casques, chaussures, etc..., - vidanges des installations existantes, puis rinçage et remplissage en fin de travaux, - dépose complète et évacuation des appareils sanitaires non récupérés, des ballons électriques et de leurs réseaux d'alimentation et d'évacuation, - dépose des ventilations de chutes existantes, - obturation des réseaux inutilisés, - raccordement sur les départs après compteurs posés dans les regards extérieurs, - percements ou carottage des murs, des cloisons et des planchers existants avec rebouchage, ragréage et calfeutrement, - percements ou découpes soignés des cloisons intérieures, compris chevêtres pour passage des gaines si nécessaire, - rebouchage de tous les trous après passage des conduits et canalisations dans des fourreaux avec collerette pour maintien de l'étanchéité, et reconstitution des tenues au feu, - étude, fourniture et mise en place des supports d'appareils, conduits et tuyauteries, avec isolation thermique et protection anti-vibratile, - protection incendie permanente, - nettoyage fréquent du chantier et évacuation simultanée des déchets, gravois et emballages avec tri sélectif, - peinture antirouille (deux couches) de toutes les parties métalliques non protégées, - coordination inter-entreprises dans les zones de passage commun, - installations électriques depuis les points en attente, - fourniture en trois exemplaires, des schémas de câblage, avec repérage des fils et des borniers, - mise à jour des plans d'installation et fourniture en trois exemplaires, de la notice d'utilisation et d'entretien, - réalisation des essais et des réglages, - instruction du personnel chargé de l'exploitation Documents à fournir après exécution Avant la réception des travaux, l'entreprise devra fournir pour les installations créées ou modifiées les Dossier des Ouvrages Exécutés suivant détails décrit dans le lot «GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS» 5 / 13

6 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 3.1. DISTRIBUTION D'EAU FROIDE - pression de distribution : 3 bars maximum - vitesses maximales :. réseaux extérieurs : 2,0 m/s. réseaux intérieurs : 1,5 m/s * Alimentation : - débit brut (EF + EC) : 1,0 l/s - débit probable : 0,6 l/s - diamètre de distribution : 18 x PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE - vitesses maximales :. réseaux extérieurs : 2,0 m/s. réseaux intérieurs : 1,5 m/s * Production et distribution - débit brut : 0,4 l/s - débit probable : 0,3 l/s - diamètre de distribution : 18 x 1 - chauffe-eau indépendant (ou ballon incorporé dans la chaudière) Canalisations apparentes ou dissimulées en cuivre Les tubes utilisés seront conformes aux normes NF A , NF A et NF A Ils seront écrouis. Les tubes seront traités contre les effets de Pitting par passivation de la face interne selon le procédé SANCO. Les assemblages se feront par brasage capillaire, avec brasure forte, préparation, nettoyage et décapage chimique des parties à braser. L'emploi de filasse est strictement interdit. Les changements de direction, piquages, réductions, seront réalisés à partir de pièces du commerce. Les tubes de diamètre inférieur à 25 mm pourront être cintrés à froid, avec recuisson partielle éventuelle. Les raccordements sur les appareils pourront être réalisés à l'aide de raccords à collet et joints fibres ou à bague de serrage. La disposition des tuyauteries devra permettre la libre dilatation sous l'effet de la température par le jeu des changements de direction et des points fixes. Lorsque cette condition ne pourra être réalisée, il sera prévu des lyres ou des compensateurs de dilatation. Les lyres seront réalisées avec guidages à proximité des deux branches et guidage de maintien de la lyre en plan. Les compensateurs seront de type axial et comporteront les guidages nécessaires. Les tuyauteries seront maintenues par des colliers démontables en acier bichromaté, comportant une garniture interne en caoutchouc, genre MUPRO. Les diamètres de colliers seront choisis pour permettre le déplacement dû à la dilatation sans transmission de bruit. L'espacement entre supports sera tel que les tuyauteries ne présentent pas de flèche apparente et l'écartement autorisera la pose de calorifuge lorsqu'elle est nécessaire. La fixation des colliers sur les parois devra être adaptée à la nature de ces dernières. En particulier, les parois légères seront si nécessaire renforcées. Les traversées de parois se feront dans des fourreaux cuivre ou P.V.C. L'espace entre le fourreau et le tube sera garni d'un matériau résilient assurant l'isolation phonique et autorisant la dilatation. Dans les traversées de plancher, les fourreaux dépasseront le niveau fini de 30 mm. Les canalisations inaccessibles ne comporteront aucun raccord fileté, assemblage mécanique, compensateur ou appareil d'isolement ou de réglage. Une épreuve de ces canalisations sera effectuée à une fois et demie la pression maximale et avec un minimum de 6 bars. Avant raccordement sur les appareils, les tuyauteries seront soufflées à l'air comprimé afin d'éliminer les gouttes de soudure et autres corps étrangers ayant pu s'y introduire. Les réseaux sanitaires seront désinfectés à l'hypochlorite de sodium, additionné de permanganate de potassium, selon les prescriptions du règlement sanitaire. Un rinçage terminal sera effectué afin d'éliminer toute trace de désinfectant et sera complété d'un contrôle analytique. 6 / 13

7 3.4. Calorifuge * Réseaux d'eau chaude Le calorifuge des tuyauteries d'eau chaude sera assuré par des fourreaux de mousse alvéolaire à base de caoutchouc synthétique à cellules fermées, qualité M1, conductivité thermique inférieure ou égale à 0,035 W/m.K à 10 C. Les manchons seront de préférence enfilés sur les tubes avant montage. Leur diamètre sera parfaitement adapté au diamètre des tubes. Les raccordements entre manchons seront obtenus par un dispositif auto-adhésif dont sera équipé les manchons pré-fendus ou par collage à l'aide d'une colle de même origine que les manchons pour les piquages et accessoires. Tous les coudes seront calorifugés, ainsi que tous les accidents : piquages, transformations, etc. Seules les pièces de robinetterie resteront apparentes. Les arrêts de calorifuge seront de coupure franche et ligaturés par un ruban adhésif. Les épaisseurs seront spécifiées dans les conditions particulières mais ne seront jamais inférieures à 19 mm. Dans les zones de risque de gel, l'épaisseur sera portée à 32 mm. Lorsqu'il sera fait usage de tubes pré-fendus, ceux-ci seront dotés d'un pré-adhésif protégé par un revêtement pelable. Les repérages des canalisations et des sens de circulation seront réalisés sur le calorifuge, à l'aide de bandes adhésives de couleur conventionnelle. * Réseaux d'eau froide La protection anti-condensation sera réalisée à l'aide d'un fourreau de caoutchouc synthétique à cellules fermées, qualité M1, dont l'épaisseur sera déterminée dans les spécifications particulières en fonction de l'implantation des réseaux. Chaque fois que cela sera possible, il sera posé au montage. Pour les secteurs à calorifuger en place, il sera fait emploi de fourreaux pré-fendus. Les fourreaux seront assemblés entre eux à l'aide de colle adhésive assurant une soudure des deux parties en contact et permettant d'obtenir une continuité totale de l'isolant. Tous les accessoires, y compris la robinetterie seront calorifugés afin d'éviter la condensation. Pour cela, il pourra être faire emploi de bande adhésive de même nature et assurant une soudure parfaite des parties en contact. Les supports comporteront des coquilles isolantes rigides de même fabrication. Les pièces de robinetterie pourront également être protégées à l'aide de coques isolantes fournies par le fabriquant de ces équipements. Les repérages des canalisations et des sens de circulation seront réalisés sur le calorifuge, à l'aide de bandes adhésives de couleur conventionnelle RESEAUX D'EVACUATION. raccordements : suivant NF P ,. chutes : suivant NF P ,. diamètres : suivant formule de Bazin,. pente réseaux intérieurs : > 3 cm/m,. pente réseaux extérieurs : > 2 cm/m. Les canalisations seront dimensionnées selon les dispositions du DTU Canalisations en P.V.C. compact Les tubes seront en P.V.C. compact certifiés NF Me, qualité assainissement, devront être conformes aux normes en vigueur, classement au feu NF Me Les assemblages seront assurés soit par collage avec adhésif à solvant fort, soir par joint caoutchouc. Les changements de direction, les piquages, les augmentations de diamètre seront réalisés à l'aide de pièces du commerce. Aucun travail à chaud du tube ne sera autorisé. La disposition des tuyauteries devra permettre la libre dilatation sous l'effet de la température par l'emploi de manchons de dilatation. Ces manchons pourront être incorporés aux accessoires. Les tuyauteries seront maintenues par l'intermédiaire de colliers en polypropylène à bride ou à contrepartie. La liaison entre le collier le tube devra autoriser le déplacement dû à la dilatation. L'espacement entre supports sera tel que les tuyauteries ne présentent pas de flèche apparente, même en charge, et que les efforts sur les raccords soient inexistants. Les traversées de parois se feront dans des fourreaux P.V.C. L'espace entre le fourreau et le tube sera garni d'un matériau résilient assurant l'isolation phonique et autorisant la dilatation. Dans les traversées de plancher, les fourreaux dépasseront le niveau fini de 30 mm. Les canalisations seront dimensionnées conformément aux dispositions du DTU / 13

8 DESCRIPTION DES OUVRAGES Remarques particulières : Avant remise de son offre, l'entreprise se sera rendue sur place et aura apprécié l'importance des travaux dans leur totalité, notamment leurs sujétions (accès, approvisionnement, évacuation déblais, etc). Constat d huissier : Si l entrepreneur du présent lot le souhaite, il pourra faire réaliser à ses frais, avant travaux, un constat d huissier précisant l état des ouvrages existants (murs, clôtures, voiries, ouvrages mitoyens, etc.) Chaque entreprise aura à sa charge le tri et l'évacuation régulière de ses propres déchets conformément à la réglementation en vigueur. Les entrepreneurs devront se conformer aux prescriptions : - du rapport du bureau de contrôle - du Plan Général de Coordination - du Dossiers techniques AMIANTE et PLOMB Compte prorata - dépenses communes à la vie du chantier : les entrepreneurs prendront en considération le coût du compte prorata dans leurs offres (voir lot 00 Généralités). - Gestion du compte prorata : lot Maçonnerie Le chiffrage comprend l'intégralité des sujétions nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages définis dans les spécifications techniques, réglementaires, suivant les règles de l'art, Normes, DTU, etc. en vigueur et préconisations du fabricant ou tout autre document, que ceux-ci soient détaillés ou non. Tous les éléments non explicitement décrit mais nécessaire par les diverses règlementation en vigueur sont dus sans plus value. L offre de l entreprise est un prix global et forfaitaire. Les prestations sont en fourniture et pose (sauf précisions contraires indiquées sur ) 4. Branchement de chantier VOIR ARTICLE «FRAIS INTER-ENTREPRISES» DU LOT 00 Généralités communes à tous les lots. Il sera prévu à la charge du plombier l'alimentation en eau nécessaire au chantier, depuis l'un des branchements existants sur le site ou autres. L'entreprise aura également à sa charge la mise en place des robinets de puisage DN 15 nécessaires, avec raccord au nez et clapet anti-pollution. 5. DEPOSE DES INSTALLATIONS D une manière générale, l ensemble des installations de plomberie et sanitaire sera déposé. Certains réseaux pourront être conservés (suivant étude et diagnostic de l entreprise) Suivant la configuration du projet, certains réseaux sanitaires (eau froide, eau chaude, évacuation) seront modifiés ou déposés et évacués par le titulaire du présent lot, après déconnexion et vidanges. Tous les appareils sanitaires, avec leurs robinetteries et accessoires d'accompagnement existants seront déposés et évacués par le plombier. La dépose soigneuse pour réemploi éventuelle des équipements est prévue au présent lot, avec stockage sur site. La dépose sans réemploi des équipements est prévue au présent lot, comprenant tri et évacuation des déblais à la décharge publique. Les piquages devenus inutiles seront obturés. Les conduits de ventilation de chute seront supprimés et les sorties et traversées de parois non réutilisées seront soigneusement rebouchées. Pour l ensemble du bâtiment 8 / 13

9 6. RESEAUX D'EAU Origine des nouvelles installations : - Raccordement depuis le compteur d eau existant 6.1. RESEAUX D EAUX INTERIEURS Branchement d'eau froide L'alimentation en eau froide sera reprise et effectuée sur le réseau existant. La prestation du présent lot débutera en aval du compteur, avec pose de vanne d'isolement. La production et la distribution d'eau chaude sera indépendante et issue de chauffe-eaux électriques à créer par le présent lot Distribution d'eau froide et d eau chaude Canalisations apparentes en cuivre (ou multicouche) et canalisations non apparentes (dissimulées) en PER pré-gainé (Norme NF) Chaque antenne sera dotée des équipements suivants : - un robinet d'arrêt général, un clapet anti-retour, un filtre avec cartouche et indicateur d'encrassement, un réducteur de pression, un robinet d'arrêt général. La pression sera limitée à 3 bars. Les réseaux d'eau seront exécutés en tube cuivre écroui. Des bagues isolantes entre les colliers et les tuyauteries éviteront le contact métal/métal et permettront l'absorption des vibrations. Les traversées des parois se feront à travers des fourreaux en PVC. L'espace entre le fourreau et le tube sera garni d'un matériau résilient assurant l'isolation phonique en autorisant la dilatation. Les autres réseaux circuleront en plafond, puis en colonne et en plinthe avant de desservir les appareils sanitaires. Ils seront dotés d'une protection anti-condensation par des manchons de mousse alvéolaire à cellules fermées qualité M1, d'une épaisseur de 9 mm dans leurs parcours dissimulés (en plafonds, gaines techniques et sous habillage). Dans les zones non chauffées, le réseau sera soigneusement calorifugé par des manchons de mousse alvéolaire à cellules fermées, qualité M1, d'une épaisseur de 32 mm. Habillage PVC complémentaire pour les parties visibles. Les liaisons terminales seront exécutées en tube cuivre écroui apparent circulant principalement en plinthe. Un robinet d'arrêt permettra d'isoler chacun des groupes d'appareils. Attentes avec robinet seront prévues pour le raccordement d'un lave-linge, lave-vaisselle... Chaque organe d'isolement comportera une étiquette de repérage. L'extrémité supérieure de chaque colonne comportera une capacité anti-bélier avec organe d'isolement. Le percement, puis le rebouchage des cloisons et des murs existants seront à la charge du titulaire du présent lot, avec mise en place de fourreaux. Alimentation des appareils sanitaire intérieurs Alimentation en eau froide seulement des appareils sanitaire extérieurs créés sous le auvent, avec purge d hivers 7. Chauffe eau électrique Fourniture et pose de ballon d eau chaude, électrique, type super isolé, résistance stéatite, raccordement condensas, compris tout accessoire. Alimentation en eau froide Chauffe-eau électrique constitué d'une cuve en acier émaillé, d'une isolation en mousse de polyuréthanne injectée à 0 % de CFC et d'une jaquette en tôle laquée. Le réchauffage sera assuré par une résistance électrique stéatite démontable sans vidange. La constante de refroidissement (CR) sera inférieure ou égale à 0,17 W/ C.24 heures (selon norme NFC ). Le contrôle de la température sera obtenu par un thermostat électronique réglable sous boîtier en façade avec coupure de sécurité (permettant de régler la température entre 50 et 65 C à 1,5 C près). La sécurité sera assurée par un limiteur de surchauffe. Le Chauffe-eau sera fixé sur des parois maçonnées ou reposera au sol par l'intermédiaire d'un socle ou de pieds. Ils seront alimentés en monophasé 240 Volts. Les chauffe-eau seront conformes aux normes en 9 / 13

10 vigueur (et notamment titulaire de la norme NF) et de catégorie B. Ils seront dotés d'une sécurité "antichauffe à sec" (interdisant le chauffage tant que le ballon est vide). Les chauffe-eau seront dotés d'un système de protection électronique contre la corrosion, constitué d'une anode active en titane, avec témoin de contrôle. Ils bénéficieront d'une garantie étendue (5 ans pour les cuves et les corps de chauffe émaillés / 2 ans pour les éléments électriques). Ils seront raccordés par l'intermédiaire d'un groupe de sécurité à membrane conformément à la norme NF D , avec garde d'air incorporée et raccordement à la vidange. Les groupes de sécurité à membrane rempliront les fonctions de soupape, vidange et arrêt. Ils seront conformes à la norme NF D Les liaisons seront assurées par des câbles U 1000 RO 2 V. Les câbles seront disposés soit sur un chemin de câbles en acier galvanisé et mis à la terre, soit sous busage ciment ou P.V.C. pour les circuits enterrés. Les conducteurs seront disposés sous fourreau type ICD-APE pour les parcours enterrés et type MRB dans les parcours apparents. Toutes les connexions se feront dans les tableaux ou à l'intérieur de boîtes de jonction fermées. Tous les circuits se trouvant dans une zone de risque mécanique, comporteront une protection en tôle galvanisée - Ballon de 100 litres : pour les sanitaires intérieurs (ou chauffe eau électrique instantané) - Ballon de 50 litres : pour l office (ou chauffe eau électrique instantané) - Création d un chauffe eau électrique instantané sous la paillasse existante de l atelier au R+1 Nota : pas d eau chaude sanitaire pour les sanitaires extérieurs créés sous le auvent 8. APPAREILS SANITAIRES Le présent document prévoit une solution de base pour les appareils sanitaires. Ceux-ci seront choisis de façon définitive en concertation avec le Maître d'ouvrage. Tous les appareils seront choisis de premier choix, teinte blanche (ou autres suivant demande du Maître d Ouvrage). Les renforts nécessaires à la pose des appareils et des accessoires devront être fournis en temps utile au plaquiste, avec plan de pose. Les protections d'appareils devront rester en place durant toute la durée du chantier. Les alimentations seront généralement apparentes. Les robinetteries devront être neuves et en parfait état, tant du point de vue aspect que du point de vue fonctionnement. Elles seront protégées durant le déroulement du chantier. Avant la réception, il sera prévu un nettoyage complet des appareils, des robinetteries et des accessoires, avec suppression des protections, des étiquettes et autres autocollants, à la charge du présent lot. Les appareils seront alimentés en eau par des réseaux en cuivre dans les diamètres suivants :. W.C. : ø 12. attente : ø 14. lavabo, lave-mains : ø 14. baignoire, douche, évier, puisage : ø 16 La fixation des appareils sera particulièrement soignée et prendra en compte le fait qu'aucun équipement ne devra se désolidariser de son support sous l'action du poids d'une personne. Les robinetteries équipant les éviers seront de classe NF1 E2 A2 U3. Les autres robinetteries (lavabos, douches.) seront classées NF1 E1 A2 U3. Le robinet flotteur des W.C. aura un classement NF groupe 1. Les réseaux en attente seront dotés d'un bouchon. Un robinet d'arrêt à chaque appareil pour eau chaude et eau froide Tous les équipements décrits ci-après s'entendent fournis, posés en considérant toutes les sujétions d'adaptation à l'existant, les supports et fixations nécessaires à l'installation, les robinetteries, vidanges, siphons et tous raccordements nécessaires, dispositif d'isolement et de purge. Robinets d'arrêt eau chaude et eau froide avant chaque appareil. Fourniture et pose d'appareils sanitaires de coloris blanc de marque suivant indications Architecte avec robinetterie mitigeuse "chromée" à tête céramique W.C. avec réservoir et abattant double : eau froide, évacuation - cuvette de W.C. en céramique à fond creux, à sortie horizontale ou verticale selon la configuration des locaux 690 x 395, compris accessoires de fixation, - réservoir de chasse attenant à couvercle résistant à mécanisme silencieux, avec réglage du volume de chasse 3 / 6 litres, avec joints et boulons, - robinet d'arrêt laiton chromé, - abattant double blanc avec couvercle en résine de synthèse ou bois, avec charnières en acier inoxydable, conforme à la norme NF XP D coude orientable. 10 / 13 WC standards pour les sanitaires, suivant plans

11 WC conforme PMR, longueur 70 cm, compris barre d appuis conforme aux Normes handicapés, en Nylon de très haute qualité WC standards pour les sanitaires extérieurs créés sous le auvent Lave-mains (lavabo) sur plan ou sur consoles : eau chaude et froide avec évacuation - lave-mains en céramique 560 x 445, encastrés sur plan vasque en stratifié avec remontée en dosseret sur 15 cm - mitigeur mécanique monotrou à cartouche à disques en céramique avec limiteur de débit ajustable intégré, corps et levier en laiton chromé, bec fondu fixe et vidage à tirette en laiton, compris flexibles de raccordement en tresse inox, avec réglage de la température maximale d'eau chaude sanitaire, - robinet d'arrêt eau chaude et eau froide, - vidage à bonde avec bouchon chromé, siphon avec tube de liaison et joints, - consoles de support métalliques laquées, fixation par crochets ou boulons, compris renforts de cloison, - joint d'étanchéité entre mur et appareil. lave-mains double sur plan stratifié, dans les sanitaires au RdC lave-mains simple sur consoles dans les sanitaires au R+1 Lave-mains d angle sur consoles, conforme Handicapés dans WC PMR au RdC lave-mains extérieur standard sur consoles, pour les sanitaires extérieurs créés sous le auvent Remplacement de la robinetterie d évier existant dans l atelier au R+1 ; robinet mitigeur col de cygne pour eau froide et eau chaude Urinoir : eau froide, évacuation pour les sanitaires extérieurs créés sous le auvent Attentes eau froide avec évacuation pour le lot «Scénographie» Robinet d'arrêt eau froide - DN 15 sur patère applique chromée avec raccord au nez et attente en PVC avec siphon pour évacuation EU DN OPTION : Evier + meuble : eau chaude et froide avec évacuation - évier en céramique (ou inox) à poser sur meuble à prévoir au présent lot, avec deux cuves et un égouttoir, x 600, - mitigeur mécanique monotrou à cartouche à disques en céramique avec limiteur de débit ajustable intégré, avec corps et levier en laiton chromé, bec fondu chromé orientable, compris flexibles de raccordement en tresse inox, - robinets d'arrêt pour eau chaude et eau froide, - vidage avec bonde manuelle à panier avec trop plein plateau inox et siphon, - joint d'étanchéité entre mur et évier et sur plan de travail. Meuble de 120 x 60 cm : Pose sur meuble en panneaux de particules CTBH finition mélaminé blanc comprenant portes à charnières avec loqueteaux magnétiques et poignées de tirage et étagères Office au R Robinet de puisage extérieur ; eau froide Robinet de puisage laiton avec vanne d'arrêt avec purge d'hiver pour les sanitaires extérieurs créés sous le auvent 9. EVACUATIONS DES EAUX SANITAIRES Les raccordements des appareils sanitaires seront exécutés en tubes P.V.C. qualité assainissement, entre les siphons des appareils et les réseaux collecteurs. Les emboîtements seront réalisés à l'aide de tampons 11 / 13

12 hermétiques pré-percés. Il sera utilisé les différentes pièces et accessoires, spécialement adaptées pour les raccordements, les coudes, les tés de visite et les piquages. Les réseaux seront prolongés hors toiture pour permettre la ventilation. Raccordement sur le réseau existant à la charge du présent lot. Les appareils seront raccordés dans les diamètres suivants :. lavabo, lave-mains : 40 x 3,2. évier : 50 x 3,2. baignoire, douche : 63 x 3,2. W.C. : 100 x 3,2 Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des réseaux aériens, qui se développera essentiellement en plinthe, puis en plafond et en colonnes. Certains réseaux se poursuivront dans les caves avant de se raccorder dans les regards. Les percements, puis les rebouchages des parois et des planchers existants seront à la charge du titulaire du présent lot. Réseaux avec tampon de visite en pied de chaque chute et à chaque changement de direction Tous les réseaux et chutes traversant des séjours et des chambres seront réalisés en P.V.C. compact ou tube fonte. Ils seront disposés sous habillage avec doublage acoustique. Les réseaux enterrés sous les dallages seront exécutés en tubes P.V.C. par le titulaire du lot "Gros oeuvre". Les réseaux EU / EV seront séparés dans l'emprise du bâtiment jusqu'aux regards extérieurs. Ils seront également séparés de l'évacuation des eaux pluviales. * Ventilation de chutes Les réseaux seront ventilés par des colonnes en PVC, prolongées hors toiture par des tuiles à douille fournies et posées par le présent lot. Tout réseau de ventilation cheminant en gaine ou en plafond sera protégé des condensations par un manchon de mousse alvéolaire à cellules fermées, épaisseur 9 mm, qualité M1. Certains réseaux d'évacuation ne pouvant déboucher en toiture seront dotés d'un clapet équilibreur de pression disposé dans les combles. Pour évacuation des appareils intérieurs, chauffe eau Pour évacuation des appareils sanitaire extérieurs créés sous le auvent 10. EQUIPEMENTS DIVERS (suivant nécessité) Compteurs d'eau Selon les caractéristiques de débit, ils seront de la configuration suivante : - Pour les débits inférieurs ou égaux à 10 m3/h, compteurs volumétriques à jets multiples, transmission par accouplement magnétique, cadran sec sous vide, totalisateur à rouleaux chiffrés Filtration En tête de distribution, il sera prévu un filtre clarificateur. Ce filtre sera composé d'un manchon filtrant en polypropylène, efficacité 20 microns. Il sera doté d'un indicateur d'encrassement constitué d'une bague calibrée en caoutchouc, qui se déplace le long de la cartouche Robinets d'isolement Ils seront conformes à la norme NF E Ils seront constitués d'un corps en laiton nickelé ou chromé, d'une sphère en laiton chromé à passage intégral, d'un siège et de joints PTFE, d'un levier en acier ou en fonte d'aluminium. La tige de manoeuvre devra être inéjectable Réducteur de pression Les réducteurs de pression permettront de limiter la pression d'alimentation en eau à 3 bars. Ils possèderont le marquage NF et CE. Selon les caractéristiques de débit et pression du réseau, ils seront de construction en fonte - PN 16, à ressort, sans frottement, siège en bronze, clapet équilibré par membrane, axe en acier inoxydable et joint élastomère, avec manomètres amont et aval. 12 / 13

13 10.5. Clapets anti-retour Les clapets anti-retour seront en cuve laiton, obturateur axial guidé en rilsan et joint nitrile sur les diamètres inférieurs à DN 50, en bronze avec joint nitrile sur les diamètres supérieurs. Ces clapets seront compensés par un ressort en acier inoxydable, de manière à travailler dans toutes les positions, sans bruit et avec une perte de charge réduite Anti - béliers Les têtes de colonnes seront dotées de capacités anti-bélier constituées d'un cylindre en cuivre dans lequel se déplacera un piston avec valve en laiton et joints E.P.D.M.. Le choix dimensionnel sera fonction des caractéristiques du réseau et des conditions de pression Purgeurs Tous les points hauts d'utilisation seront équipés de bouteille de purge et d'un purgeur automatique à corps en fonte, flotteur et tige en acier inoxydable, clapet obturateur caoutchouc. Le purgeur sera soit à système d'isolement incorporé, soit complété d'un robinet d'isolement pour démontage Mitigeurs thermostatiques Les appareils seront équipés d'un régulateur thermostatique avec réglage de la température entre 30 et 60, avec sécurité anti-brûlure et fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Ils seront verrouillables et dotés de clapets anti-retour. 11. LIVRAISON DE L'INSTALLATION Avant leurs mises en service, l'ensemble des réseaux sanitaires seront soigneusement rincés et désinfectés au permanganate de potassium. Avant réceptions des installations, celles-ci seront parfaitement nettoyées dans l'ensemble des locaux. Tous les appareils et la robinetterie seront également nettoyés et les étiquettes seront enlevées. Les opérations d'essais et de réglages seront conduites selon les prescriptions définies dans le présent C.C.T.P. et consignées dans le rapport d'essais. Ces opérations seront répétées autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'à l'obtention des conditions de fonctionnement définies. La notice d'utilisation et de maintenance sera fournie à la Maîtrise d'oeuvre d'une part et un exemplaire supplémentaire sera remis directement au Maître d Ouvrage. 13 / 13