CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Transcription

1 DOSSIER CENTRE HOSPITALIER Re Jean-Baptiste Perret SAINT CYR AU MONT D'OR NATURE Réfection de l'étanchéité des toitres des bâtiments: DES Banderie, Cisine et Perce-neige. TRAVAUX Ordre de: CENTRE HOSPITALIER Re Jean-Baptiste Perret B.P SAINT-CYR-AU-MONT-D OR CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Conseil. Toits BET Toitre 248,Rte de St Georges OYTIER Rcs Vienne Cachet commercial de l'entreprise LOT n 1 ETANCHEITE févr-16

2 - 2 - CENTRE HOSPITALIER Re Jean-Baptiste Perret SAINT-CYR AU MONT-D'OR GENERALITES ============= I - OBJET DU MARCHE : Le présent Cahier des Clases Techniqes Particlières concerne l'ensemble des travax à exécter por : Réfection de l'étanchéité des toitres des bâtiments: Banderie, Cisine et Perce-neige. le maitre d ovrage se réserve le droit de valoriser li-même ces travax avec des Certificats d Economie d Energie. II - CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX : - Avant remise de son offre, l'entreprener est répté avoir pris connaissance de tos les docments tiles à l'interprétation et à la réalisation des travax ainsi qe des liex, bâtiments et installations existantes et de tos les éléments générax et locax en relation avec l'exéction des travax. NB: L'attention de l'entreprener est attirée sr les délais d'exéction VOIR ARTICLE V CI-DESSOUS III - DEFINITION DES TRAVAUX : - Les travax sont définis par le Cahier des Clases Techniqes Particlières, ci-après : L'entreprener devra prévoir dans son marché tos les travax nécessaire por assrer le parfait et complet achèvement des ovrages, sans q'il pisse prétendre à acne majoration d prix de son marché por raison d'omission o d'errer dans les pièces d dossier. IV - MODE D'EVALUATION : Les critères intervenant por la sélection des candidatres sont : Garanties et capacités techniqes et financières Capacités professionnelles Les critères retens por le jgement des offres sont pondérés de la manière sivante : Libellé % 1-Prix des travax 60/100 La note d prix sera calclée en fonction de la fore sivante : Note max=50 points, attribés a moins-disant après élimination des offres anormalement basses, por les sivants : 50 X prix d moins-disant/prix de l'entreprise = note/50) 2-Valer techniqe jgée sr n mémoire techniqe 40/100 les moyens hmains por 8/40 pts les moyens matériels por 8/40 pts L'organisation de chantier et mode d'intervention por 12/40 pts les fiches prodits por 12/40 pts

3 Por la remise de son offre, l'entreprener tilisera n exemplaire d devis ci-joint. - Les prix indiqés par l'entreprener devront comprendre totes fornitres, totes les sjétions de mise en œvre agréées nécessaires et de tos frais divers povant se greffer sr les prix nitaires. - Les prix sont indiqés Hors Taxes. - La T.V.A. sera reprise en fin de devis a tax en viger. V - PLANNING Le délai des travax est de dix semaines y compris la préparation et les intempéries. Tos les travax devront être exéctés semaines 16 à 25. soit d 18 avril 2016 a 24 jin VI - CARACTERISTIQUES DU PRESENT DEVIS : - L'Entreprener reconnaît q'il spplée par les connaissances de sa spécialité ax détails qi porraient être omis o incomplets dans les différentes pièces contractelles d dossier. - Le présent devis n'est pas limitatif, en conséqence, il demere conven qe moyennant le prix indiqé à la somission et servant de base a marché, L'Entreprener devra l'intégralité des fornitres et des travax nécessaires a complet achèvement, dans les règles de l'art, des prestations concernant son lot, en particlier, tos les garnissages, calfetrements, etc... nécessaires. Tos les travax annexes décrits seront à la charge de ce lot et incls implicitement dans le prix nitaire de l'ovrage considéré. - Tote errer o omission involontaire qi se serait éventellement glissée dans le présent lot a docment, devra être immédiatement signalée par l'entreprener conslté avant remise de sa proposition. - L'Entreprise d présent lot ara à sa charge le nettoyage jornalier a fr et à mesre de l'avancement des travax et l'évacation de ses déblais. - Le chantier devra tojors être dans n parfait état de propreté, y compris les abords. - Le nettoyage final de livraison en fin de chantier sera effecté par le titlaire d lot. VII - NORMES ET REGLEMENTS : Les travax de l'ensemble d présent lot seront somis : - Ax prescriptions techniqes générales d C.S.T.B. et notamment : - Ax spécifications des D.T.U. (Docment Techniqe Unifié). - Ax Normes Françaises et Docments d R.E.E.E.F. avec Les dernières mises à jor à la date de la remise de l'offre. - A l'arrêté Ministériel d relatif ax bâtiments recevant d pblic. Ax avis techniqes agréés dans l'année d'exéction. - En tot état de cases, l'entreprise engagera sa responsabilité civile sivant les Articles et 2270 d Code Civil.- Les règlements de sécrité contre l'incendie. - Les règlements Administratifs isss de Décrets - Arrêtés - Circlaires, etc... concernant la salbrité - la sécrité - l'hygiène etc A la réglementation thermiqe des bâtiments existants

4 - 4 - (1,00) Installation chantier (1,01) Location, doble transport, pose et dépose d'engin de levage por permettre l'exéction des travax de l'ensemble de la toitre, y compris totes demandes d'atorisations après des services administratifs s'il y a lie et tos frais de voirie. Balisage a sol de la zone de travail. Repli en fin de chantier. (1,03) Accès Mise en place d'ne tor d'accès sécrisée. Repli en fin de chantier. (1,04) Sécrité périphériqe Mise en œvre de protections réglementaires à la législation contre les chtes de hater. Repli en fin de chantier. (2,00) Travax préparatoires (2,01) Dépose de la protection lorde gravillon descente et évacation compris tos droits de décharge. (2,02) Décapage, arrachage de l'ancien complexe d'étanchéité bitminese (dex complexes sr Perce-neige sd) jsq'a spport béton descente et stockage dans bennes. (2,03) Décapage, arrachage de l'ancien isolant thermiqe (Banderie 80mm de PUB, Cisine 60mm de PUB, Perce neige terrasse nord 40mm de laine de roche, Perce neige sd mm de LR) jsq'a spport béton descente, stockage dans bennes et évacation. (2,04) Décapage, arrachage de l'ancien complexe d'étanchéité bitminese atoprotégée jsq'a spport béton descente, stockage dans bennes et évacation.. (2,05) Décapage et arrachage à fond des anciens relevés en bitme descente et stockage dans bennes et reprises des spports maçonnés s'il y a lie por les rendre aptes à recevoir la novelle étanchéité. (2,06) Décapage et arrachage à fond des anciens relevés en bitme de la tête d'acrotère descente et stockage dans bennes et reprises des spports maçonnés s'il y a lie por les rendre aptes à recevoir la novelle étanchéité. (2,07) Décapage et arrachage à fond des caniveax en bitme atoprotégée descente et stockage dans bennes. (2,08) Dépose des bandes de rives existantes, descente et évacation ax décharges pbliqes. (2,09) Dépose des solins existant, descente et évacation ax décharges pbliqes. (2,10) Dépose des naissances EP verticales existantes, descente et évacation ax décharges pbliqes. (2,11) Dépose des ventilations existantes, descente et évacation ax décharges pbliqes. (2,12) Dépose des coiffes des lanterneax existants, descente et évacation ax décharges pbliqes. (2,12) Dépose des plots spports des tyax de ventilations des VMC, descente et évacation ax décharges pbliqes. (2,13) Evacation des déblais dans bennes en décharge spécialisée compris tot droit de décharge.

5 - 5 - (3,00) Travax d'étanchéité (3,01) Préparation d spport Brossage nettoyage mise en œvre d'e.i.f. (3,02) Pare vaper Pare vaper bitme SBS thermo sodable renforcé, sodé à plein sr E.I.F. - Mise en œvre :. D'n pare vaper par chape de bitme élastomère(sbs) en adhérence sodé à plein sr E.I.F. Application d'ne coche de vernis d'imprégnation type E.I.F VERNIS ANTAC. Fornitre et pose d'n écran pare vaper type HYRENE 25/25 conforme à la norme NFP. (3,03) Renfort d'angle sr le pare vaper. Fornitre et pose d'ne chape de bitme SBS de type RENFORT SP3 o similaire avec n développé de 0,35 à l'avancement de la dépose de l'ancien. Fornitre et pose d'éqerres de renfort type ÉQUERRE 35 PY sodées de 0.25 dvt dans les gorges de relevés. (3,04) Isolation thermiqe Fornitre et pose de panneax de mosse de polyréthane hate densité type Erothane de 110mm collée à froid avec avis techniqe en cors de validité=4,50 k/w,avec certificat ACERMI. (3,05) Isolation thermiqe Fornitre et pose d'isolant en laine de roche srfacée bitme type Rock p C sodable o éqivalent. Sr l'ensemble des parties corantes : -fixé par collage à froid selon l'avis techniqe et selon la normes NF DTU 43,4 et cahier d CSTB n D'ne isolation thermiqe par panneax de laine de roche hate densité srfacée de bitme - Epaisser : 50 mm (3,06) Étanchéité en parties corantes : Fornitre et pose d'n complexe comprenant : Ecran d'indépendance type VV Elastophéne flam o éqivalent filmé, sodé, posé en indépendance. - 1Elastophéne 25 o éqivalent sodé a chalmea. Complexe à réaliser conformément à l'avis techniqe de Soprema o éqivalent, Classement F5-I5-T4. (3,07) Étanchéité sr avents : Fornitre et pose d'n complexe atoprotégée comprenant : - 1 Elastophéne flam o éqivalent filmé, sodé, posé en adhérence. - 1 Elastophéne 25 GR o éqivalent sodé a chalmea. Complexe à réaliser conformément à l'avis techniqe de Soprema o éqivalent, teinte d granlés ax choix d M.O. (3,08) Renfort d'angle sr le pare vaper. Fornitre et pose d'ne chape de bitme SBS de type RENFORT SP3 o similaire avec n développé de 0,35 à l'avancement de la dépose de l'ancien. Fornitre et pose d'éqerres de renfort type ÉQUERRE 35 PY sodées de 0.25 dvt dans les gorges de relevés. (3,09) Bochement des engravres Mise en œvre de panneax isolants, laine de roche hate densité srfacée bitme. (3,10) Étanchéité des relevés devt:0,85 comportant application d'n vernis d'imprégnation type E.I.F, fornitre et pose d'ne chape bitme armée type ARMALU ato protégée par ne feille d'alminim gafrée revête d'n film thermo fsible et sodre de cette chape. (3,11) Étanchéité des relevés devt:0,55 comportant application d'n vernis d'imprégnation type E.I.F, fornitre et pose d'ne chape bitme armée type ARMALU ato protégée par ne feille d'alminim gafrée revête d'n film thermo fsible et sodre de cette chape. (3,12) Étanchéité des relevés des têtes d'acrotère devt:0,60 comportant application d'n vernis d'imprégnation type E.I.F, fornitre et pose d'ne chape bitme armée type ARMALU ato protégée par ne feille d'alminim gafrée revête d'n film thermo fsible et sodre de cette chape. (3,13) Etanchéité des caniveax. Etanchéité des caniveax par ne sos coche renforcée, chape bitminese élastomère armée de 3mm sr 1 de développement. Fornitre et pose d'ne chape bitme armée type ARMALU ato protégée par ne feille d'alminim gafrée revête d'n film thermo fsible et sodre de cette chape. (3,14) Fornitre et pose de naissance tronconiqe verticale en plomb laminé de 2.5 mm d'ép.. comportant platine et moignon sodés avec raccordement d'étanchéité. (L'entreprise devra s'assrer de la parfaite étanchéité entre moignons et évacation por éviter tot risqe de diffsion de vaper d'ea et d'oders). (3,15) Fornitre et pose de pare gravier en zinc ajoré avec covercle amovible. m 2

6 - 6 - (3,16) Fornitre et pose de naissance o TP horizontale en plomb laminé de 2.5 mm d'ép. o civre de 2mm. comportant platine et moignon sodés avec raccordement d'étanchéité. (L'entreprise devra s'assrer de la parfaite étanchéité entre moignons et évacation por éviter tot risqe de diffsion de vaper d'ea et d'oders). (3,17) Fornitre et pose de crapadines en zinc (3,18) Percement d'acrotère à la scie diamant, avec soin, por éviter tot éclatement en façade, descente et évacation d carottage. (3,19) Joint de dilatation. Traitement spécifiqe selon prescription NEODIL o similaire. (3,20) Fornitre et pose de Solin avec AT alminim y compris joint mastic de 1ère catégorie. (3,21) Bande rive, fornitre et pose d'ne bande rive alminim type BGR 30 o similaire. (3,22) Bande rive, fornitre et pose d'ne bande rive alminim type BGR 60 o similaire. (3,23) Ventilation, fornitre et pose de platine et manchon plomb de 2,5 m/m d'épaisser, habillage par chape Paradial. (3,24) Ventilation, fornitre et pose de chapea chinois en zinc compris bride de fixation. (3,25) Fornitre et pose de dallettes 40*40 por protection. (3,26) Crosse câble, fornitre et pose de platine et manchon plomb de 2,5 m/m d'épaisser, habillage par chape Paradial. (3,27) Fornitre et pose de lanterneax fixe éclairant. Fornitre et pose de costières isolées. Fornitre et pose de cadres alminim, avec remplissage en polycarbonate alvéolaire de 10m/m répondant à la norme 1200 joles. (3,28) Traitement des soches amiantés par délardage et application de résine Alsan Flashing. (3,29) Fornitre et pose de capots en tôle al brt sr chapea béton des soches. (3,30) Fornitre et pose de potelets de sécrité, points d'ancrages des EPI selon les normes en vigers. (3,31) Barre d'accroche échelle, fixée sr spport béton y compris potea de main corante. (3,32) Blocs VMC infériers à 2 Débranchement déplacement et rebranchement après cop d bloc extracter VMC por permettre la continité d complexe d'étanchéité. (3,33) Dépose et remise en place d novea complexe a droit des gropes froids en coordination avec l'entreprise spécialisée, L'entreprise devra mettre tos les moyens hmains et matériels por effectés ces travax dans ne demijornée a maximm. Les gropes sont a nombre de qatre sr la cisine. (3,34) Blocs VMC spériers à 2 Synchronisation avec corps d'état spécialisé. Mise en œvre de poteax spport d bloc VMC par platine fixée sr le spport béton. Complexe d'étanchéité mis en œvre rapidement pendant le démontage des machineries. (3,35) Fornitre et pose de pare gravier linéaire por arrêt de la protection gravillon. (3,36) Fornitre, apport à pied d'œvre de gravillons ronds lavés 5/15, compris épandage, régalage général por mise ax normes de l'épaisser de la protection lorde. Sr 0.04 ép..