Vendredi 09 octobre 2009 à 11h00 sur site

Transcription

1 CR réunion de chantier n 20 Page 1 sur 7 Réfection des Jardinières de l immeuble «Le Gaillac» Boulevard des Minimes à Toulouse REUNION DE CHANTIER DU 02 OCOTBRE 2009 COMPTE RENDU N 20 DESIGNATION Représentant Portable Adresse Tél/Fax/Mail Absent Présent Conv. Diff. CONSEIL SYNDICAL DE COPROPRIETE M. JAULHAC M BROUSSE M. MONTACEL M. METGE 25 boulevard des Minimes Bâtiment H Appartement Toulouse yves.jaulhac@wanadoo.fr : FONCIA CAPITOLE MO Délégué M. GAUZE Bruno M. LASSAGNE 29 rue de Metz BP Toulouse cedex 6 : Fax : gauze102@foncia.fr Conseiller Syndical MAUZAC M. AMIOT : Fax : QUALICONSULT CT M. ELGORRIAGA rue Paderne Tournefeuille Fax : Toulouse.qc@qualiconsult.fr M. JULLIAT chemin Mal Clabel TOULOUSE : Fax : acm2@bbox.fr Gros Œuvre M. MOUNIER rue du Vieux chemin Français Seysses : Fax : tab10@cegetel.net Echafaudage M. GAIRAUD rue des anciens combattants PUYLAURENS : Fax : sem81700@aol.com Etanchéité ERS M. MATEO impasse Colchiques Fenouillet : Fax : ers977@orange.fr E Espaces verts LABEUCHE. LABEUCHE avenue Frédéric Mistral Gaillac : Fax : Peinture LENA PEINTURE M. SANEGRE allée de Bellefontaine Cedex 1 BP Toulouse : Fax : lenapeinture@wanadoo.fr E Employée Immeuble GAILLAC : Mme Marie-Lise BOUQUET PROCHAINE REUNION DE CHANTIER Vendredi 09 octobre 2009 à 11h00 sur site Sauf contestations formulées par écrit dans les huit jours suivant la date de la réunion du présent compterendu, celui-ci sera considéré comme définitif.

2 CR réunion de chantier n 20 Page 2 sur 7 1 Généralités 1.1 Ensemble des entreprises : Les situations sont à remettre à au plus tard le 25 de chaque mois en 3 exemplaires. Délais : OS de démarrage : 15/04/09 Délai contractuel 16 dont 1 mois de préparation Fin du délai contractuel : 15/08/10 04/09 : La «trêve hivernale» est supprimée avec l accord de toutes les entreprises et de la Maîtrise d Ouvrage. Les de fermeture de Noël et les périodes de gelées ne sont pas considérées comme une fermeture du chantier et de ce fait ne nécessitent pas la dépose des s. 2/10 : A la suite des difficultés rencontrées sur les travées 12 et 13 du fait de l absence de balcon les délais de ces deux travées sont rallongées. 2 Maîtrise d Ouvrage - Maîtrise d Oeuvre : 2.1 Maitre d ouvrage : Syndicat de copropriété Les de fermeture de Noël et les périodes de gelées ne sont pas considérées comme une fermeture du chantier et de ce fait ne nécessitent pas la dépose des s. 04/09 : Des traces noires sont signalées sur la jardinière de Madame VERDAL, travée 5, 5 ème étage, M. JULLIAT n a rien remarqué de particulier sur cette jardinière 2/10 : A la suite des difficultés rencontrées sur les travées 12 et 13 du fait de l absence de balcon les délais de ces deux travées sont rallongées. 2.2 Maître d ouvrage délégué : M. GAUZE Les de fermeture de Noël et les périodes de gelées ne sont pas considérées comme une fermeture du chantier et de ce fait ne nécessitent pas la dépose des s. 04/09 : Des traces noires sont signalées sur la jardinière de Madame VERDAL, travée 5, 5 ème étage, M. JULLIAT n a rien remarqué de particulier sur cette jardinière 2/10 : A la suite des difficultés rencontrées sur les travées 12 et 13 du fait de l absence de balcon les délais de ces deux travées sont rallongées. 2.3 DET et OPC : 2.4 CT : QUALICONSULT 2.5 Syndic du MAUZAC : M. AMIOT /05 : M. AMIOT précise que les clés des cadenas doivent être demandées 48h à l avance et que les barrières doivent être refermées immédiatement. 2.7 Conseil syndical

3 CR réunion de chantier n 20 Page 3 sur 7 3 Entreprises Date GROS ŒUVRE : 15/05 Clé du passage sous proche donné ce jour par M. AMIOT, à rendre en fin de chantier 29/05 Attention pour les jardinières qui avaient une menuiserie, tenir compte de celle-ci et ne pas surélever la jardinière 03/07 Clefs fournies pour escalier et entrée bât H pour ouverture et fermeture des compteurs d eau et d électricité 18/09 Nettoyer les murs latéraux taches par la laitance du mortier de réparation 18/09 Reprendre sur les files 3 et 4 les réservations qui sont mal finies, ainsi que le menaux du 4 ème étage 2/10 : Urgent 2/10 Protéger les parties sous l des files 7 et 8 Date ECHAFAUDAGE : : RAPPEL 25/09 Renforcer la fixation de l des travées 12 et 13 ainsi qu au droit du treuil : trop souple 2/10 : Fait Date ETANCHEITE : ERS 03/07 Vous avez changé de produit d étanchéité, le faire valider par le Bureau de Contrôle, me fournir l avis technique correspondant 04/09 : Rappel Urgent 25/09 Fait, en attente de la confirmation du bureau de contrôle 2/10 : Accord bureau de contrôle 04/09 Une «fuite» est signalées file 1 8 ème étage chez Madame GUERY 01/09 Organiser la réparation sur une journée. 18/09 Les travaux se font le 30/09 de 8h à 10h et à partir de 12h30. 25/09 : Confirmé pour mercredi prochain : 30/09 2/10 : Travaux faits 04/09 La levée des réserves des travées 1 et 2 se fera le 11/09, doivent être terminé : le nettoyage des murs (LABEUCHE), la pose des platines et nettoyage des siphons (ERS), les finitions des peintures (LENA) 11/09 Ces travaux seront réalisés du 23/09 au 02/10 suivant disponibilité des occupants. Des protections seront installées dans les appartements. Les résidents sont : -10 ième étage Mme CHAFFAI : Prévu Mardi 29/09

4 CR réunion de chantier n 20 Page 4 sur 7-9 ième étage M Philippe BOYNEAU : Fait - 8 ième étage Mme ORLANDINI : Fait - 7 ième étage M. JENERO : Les clefs seront chez FONCIA (date à déterminer) - 6 ième étage Mme PAGNIET : Fait - 5 ième étage Mme COUNTNAY : Manque une platine - 4 ième étage M Arthur PERE : Fait - 3 ième étage M JAULHAC : Pas fait (manque les platines) - 2 ième étage M SERVAT : Fait - 1 ième étage M MAILHAC Agica : Fait 11/09 Toutes les jardinières des travées 5et 6 sont à mettre en eau 18/09 Fait une fuite réparée 2/10 Fournir une attestation de mise en eau par jardinière Date ESPACES VERTS : LABEUCHE 04/09 La levée des réserves des travées 1 et 2 se fera le 11/09, doivent être terminé : le nettoyage des murs (LABEUCHE), la pose des platines et nettoyage des siphons (ERS), les finitions des peintures (LENA) 18/09 Les travaux de reprise commencent le 23 pour se terminer le 2 octobre. 25/09 Nettoyer les siphons de la file 6 2/10 : Fait 2/10 Récupérer les plantes sous l des travées 7 et 8 Date PEINTURE : LENA PEINTURE 10/07 Coloris jardinières : 7011 blanc Ventron La Seignerie 31/07 Nettoyage des siphons de sol des terrasses à réaliser 04/09 La levée des réserves des travées 1 et 2 se fera le 11/09, doivent être terminé : le nettoyage des murs (LABEUCHE), la pose des platines et nettoyage des siphons (ERS), les finitions des peintures (LENA) 18/09 Les travaux de reprise commencent le 23 pour se terminer le 2 octobre 04/09 Des arrachements d enduit sont signalés sur la jardinière du 6 ème étage travée 2 chez Madame PAGNIER : à reprendre 25/09 Nettoyer les siphons de la file 5 2/10 : Fait

5 CR réunion de chantier n 20 Page 5 sur 7 PREVISION ET AVANCEMENT FILES 6 S RECALEES AU 28/08 Montage 06/06 12/06 19/06 100% LABEUCHE Vidage des jardinières 15/06 19/06 03/07 100% LENA Nettoyage 22/06 26/06 03/07 100% Reprise béton de 17/07 23/07 17/07 100% ERS Etanchéité 30/07 04/09 11/09 100% Retard LABEUCHE Plantation 07/09 11/09 18/09 100% LENA Peinture 14/09 18/09 18/09 100% TOUS Réception 21/09 25/09 28/09 02/10 04/09 0% PREVISION ET AVANCEMENT FILES 5 S RECALEES AU 28/08 Montage 08/06 12/06 19/06 100% Retard 2 jours LABEUCHE Vidage des jardinières 15/06 03/07 03/07 100% LENA Nettoyage 22/06 26/06 03/07 100% Reprise béton de 01/07 16/07 17/07 100% ERS Etanchéité 30/07 08/09 11/09 100% LABEUCHE Plantation 09/09 15/09 18/09 100% LENA Peinture 16/09 22/09 18/09 100% TOUS Réception 23/09 02/10 05/10 09/10 04/09 0% PREVISION ET AVANCEMENT FILES 3 Montage 10/08 14/08 14/08 100% LABEUCHE Vidage des jardinières 24/08 28/08 28/08 100% Avance 1 semaine LENA Nettoyage 31/08 04/09 28/08 100% Avance Reprise béton de 14/09 25/09 25/09 100% Avance ERS Etanchéité 21/09 25/09 2/10 70% LABEUCHE Plantation 28/09 02/10 LENA Peinture 05/10 09/10 TOUS Réception 12/10 16/10 19/10 23/10

6 CR réunion de chantier n 20 Page 6 sur 7 PREVISION ET AVANCEMENT FILES 4 Montage 10/08 14/08 07/08 100% LABEUCHE Vidage des jardinières 17/08 20/08 28/08 100% Avance 1 semaine LENA Nettoyage 24/08 28/08 28/08 100% Avance Reprise béton de 31/08 11/09 25/09 100% Avance ERS Etanchéité 21/09 25/09 2/10 70% LABEUCHE Plantation 28/09 02/10 LENA Peinture 05/10 09/10 TOUS Réception 12/10 16/10 19/10 23/10 PREVISION ET AVANCEMENT FILES 12 Montage 07/09 11/09 18/09 100% RAS LABEUCHE Vidage des jardinières 14/09 18/09 25/09 100% LENA Nettoyage 21/09 25/09 25/09 0% Reprise béton de 28/09 16/10 2/10 20% ERS Etanchéité 19/10 4/11 LABEUCHE Plantation 5/11 13/11 LENA Peinture 16/11 20/11 TOUS Réception 23/11 27/11 30/11 4/12 PREVISION ET AVANCEMENT FILES 13 Montage 07/09 11/09 18/09 100% RAS LABEUCHE Vidage des jardinières 14/09 18/09 25/09 100% LENA Nettoyage 21/09 25/09 25/09 0% Reprise béton de 28/09 16/10 2/10 20% ERS Etanchéité 19/10 4/10 LABEUCHE Plantation 5/11 13/11 LENA Peinture 16/11 20/11 TOUS Réception 23/11 27/11 30/11 4/12

7 CR réunion de chantier n 20 Page 7 sur 7 PREVISION ET AVANCEMENT FILES 7 Montage 05/10 09/10 LABEUCHE Vidage des jardinières 12/10 16/10 LENA Nettoyage 19/10 23/10 Reprise béton de 26/10 05/11 ERS Etanchéité 6/11 20/11 LABEUCHE Plantation 23/11 27/11 LENA Peinture 30/11 04/12 TOUS Réception 07/12 11/12 14/12 18/12 PREVISION ET AVANCEMENT FILES 8 Montage 05/10 09/10 LABEUCHE Vidage des jardinières 19/10 23/10 LENA Nettoyage 26/10 30/10 Reprise béton de 06/11 20/11 ERS Etanchéité 23/11 04/12 LABEUCHE Plantation 07/12 11/12 LENA Peinture 14/12 18/12 TOUS Réception 21/12 08/01 11/01 15/01 INTEMPERIES ENTREPRISE TYPE