MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESIBILITE LE BONHOMME

Transcription

1 MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESIBILITE LE BONHOMME - LOT 07 REVETEMENTS DE SOLS PVC CONCEPTION MAITRISE D ŒUVRE Jean- François BOTTINELLI 13, rue de la Scierie LE BONHOMME Tél/Fax : Mail : jean-francoi.bottinelli@orange.fr 1

2 GENERALITES VISITE DES LIEUX L'entreprise est supposée avoir visitée les lieux afin d'apprécier l'étendue des travaux. COORDINATION ENTRE ENTREPRISE Chaque entreprise devra prendre contact en temps opportun avec tous les corps d'état, dont les ouvrages peuvent influer sur ceux leur incombant, pour étude en commun. BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC à COLMAR COORDINATION SPS : Non connu à ce jour CLASSEMENT BATIMENT: SALLE DES FETES : Bâtiment existant Type «L, R» - 4 ème catégorie DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES : - Contraintes climatiques liées au site : * Altitude sol : environ 700 mètres. - Bâtiment existant. SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Tous les ouvrages seront réalisés suivant les prescriptions des normes françaises, documents unifiés du CSTB, DTU, normes AFNOR et REEF. - La prestation de l'entreprise comprendra toutes les fournitures et mise en oeuvre des matériaux nécessaires à l'obtention des performances prescrites, elle comprendra aussi les échafaudages éventuellement nécessaires. - L'entrepreneur prendra en compte dans son offre toutes les prescriptions et recommandations en matière de sécurité et de protection de la santé. - Les plans d'exécution des ouvrages devront être soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre. Les plans de percements devront être fournis à l entreprise de maçonnerie dès le début du chantier. - Avant son intervention l'entreprise est tenue de réceptionner le support et de faire reprendre aux divers corps de métier concernés, les malfaçons. Après exécution des travaux, aucunes excuses, ni réclamations ne seront acceptées. - Tous ouvrages inachevés ou mal finis seront réputés NON FAIT et ne pourront de ce fait proposés au paiement. - En fin de chantier, les plans de recollements ou d'ouvrages exécutés, les notices de fonctionnement et d'entretien devront être fournis au Maître d'ouvrage. - Tous travaux risquant de retarder les interventions des autres corps d'état seront exécutés à 'initiative du Maître d'oeuvre aux frais de l'entreprise concernée. - Chaque entrepreneur procédera au nettoyage et à l'évacuation de ses gravois ainsi qu'à la remise en état et à la réparation des ouvrages qu'il aura salis et détérioré. - Toute entreprise qui devra déposer un ouvrage extérieur existant étanche, devra le maintenir étanche par toutes protections provisoires en attendant que le nouvel ouvrage soit posé. - Toutes les sécurités requises pour la protection des personnes contre la chute d'objet ou matériaux devront être prises en compte dans l'offre de prix. - Les échafaudages mis en place devront répondre à la réglementation en vigueur avec toutes les protections requises. L'entreprise étant responsable du montage, de la surveillance et de l entretien de ces échafaudages. 2

3 MODE DE METRE Seul le mode de métré défini au présent devis sera retenu pour la facturation. Ce mode de métré consiste en la prise en compte des ouvrages mis en oeuvre, selon spécification des textes descriptifs, plan de détails et d'ensemble, états quantitatifs et attachements éventuels. Aucun ouvrage différent de celui traité ne viendra en majoration, inclusion, plus value ou compensation sur celui envisagé, sauf pour les articles nettement spécifiés au devis. Aucune majoration pour faibles quantités, cubages, surfaces, largeurs et épaisseurs ou difficultés de toutes sortes pour mise en oeuvre ou autre ne pourra intervenir. Toutes ces majorations éventuelles étant implicitement comprises dans les prix donnés par l'entreprise qui se sera au préalable rendue compte de l'état des lieux, de la consistance du projet envisagé ainsi que des ouvrages demandés avec toutes les prestations s'y rapportant. Les possibilités d'erreurs ou d'interprétations différentes, constatées sur les plans, les devis auront été signalées avant la remise de l'offre de prix. DIVERS - Les prix unitaires sont hors T.V.A. Ils devront tenir compte de toutes les dépenses à porter au compte prorata et ils seront fermes et non révisables. Les situations mensuelles et le décompte définitif seront calculés avec application du taux de TVA en vigueur. - En cas de retard dans l'exécution des travaux, des pénalités de retard seront appliquées. Il n'est pas prévu de primes pour avance. - Aucune avance forfaitaire ou sur matériel ne sera versée. - Les réunions de chantier et de coordination auront lieu 1 fois par semaine. Les entreprises convoquées sont priées d'y assister. Toute absence qui perturberait le déroulement des travaux sera sanctionnée par une pénalité de 46 uros HT due au coordinateur et facturée par lui en compensation des surcoûts occasionnés de ce fait à sa mission. - Les quantités indiquées dans les devis devront être vérifiés par l'entrepreneur adjudicataire qui aura un délai de 10 jours pour faire part au Maître d'oeuvre des éventuelles erreurs et omissions. Passé ce délai, plus aucunes réclamations ne seront acceptées. TRAVAUX PREPARATOIRES : Suivant prescriptions demandées au PGC. Au préalable, l entreprise devra étudier avec soins et définir les emplacements de ses différents matériels, le stockage des matériaux etc sans que les emplacements choisis gênent en aucun moment les travaux à exécuter, les accès au chantier et les aménagements ultérieurs. Cette installation sera à soumettre à l approbation du Maître d Ouvrage et du Maître d œuvre. ALIMENTATION DU CHANTIER : Les besoins en eau seront assurés par une prise sur le réseau indiqué par le Maître d Ouvrage et les installations éventuellement nécessaires seront réalisées par le lot sanitaire qui en assurera l entretien, la protection et la maintenance. Les installations nécessaires en alimentation électrique seront réalisées par le lot électricité qui en assurera l entretien, la protection et la maintenance. Les frais seront à la charge des entreprises adjudicataires. Toutes les installations propres aux entreprises seront installées par elles et ce à leurs frais. DEPENSES D EQUIPEMENTS DE CHANTIER : Le bureau de chantier pourra éventuellement être un local existant. Lavabo et wc sont existants à proximité ( à 50 m ). Prises électriques existantes sur le chantier. 3

4 REVETEMENTS DE SOLS PVC SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU PRESENT LOT L'ensemble devra comprendre la fourniture et pose avec tous les accessoires et fixations nécessaires ainsi que l'évacuation à la décharge de tous les gravois résultants du présent lot L'entrepreneur devra comprendre dans son offre toutes précautions et moyens en vue de protéger ses employés contre tous risques et ce conforme aux normes de sécurité. Toutes précautions seront prises lors de l'intervention du présent lot, pour protéger l'ouvrage existant sans changement de toutes détériorations et en particulier les sols en parquet bois. A NOUVEAUX SANITAIRES 1 RAGREAGE Ragréage du support donnant un surfaçage compatible à la pose d un revêtement collé, agréé par le CSTB, compris nettoyage avant travaux, tous travaux nécessaires. Ce ragréage devra être compatible avec la colle utilisée lors de la pose du revêtement. 1.1 Ragréage sur plancher existant en lames de bois, de type parquet chêne vitrifié, y compris préparation du support selon nécessité, clouage ou vissage éventuel, ponçage, rebouchage, tissu d armature si nécessaire, etc m2 17,70 à = 2 REVETEMENT DE SOL Revêtement de sol collé, y compris nettoyage, coupes, percements, sujétions de pose sur support agréé par le CSTB, joint souple en périphérie dans locaux humides et au droit des joints de fractionnement. 2.1 Revêtement PVC souple en lès de 2,00 m soudable à froid, classement UPEC U4P3E2, genre TARALAY CONFORT MASSIFS FORUM de GERFLOR M3, 16 db et Protecsol, ou équivalent à préciser. Toutes teintes au choix et changement possible par locaux. m2 17,70 à = 3 DIVERS 3.1 Couvre joint de séparation de revêtement de nature différente, en laiton, compris tous systèmes de fixation. ml 3,10 à = 3.2 Contre plinthes, y compris toutes coupes et tous systèmes de fixation sur plinthes bois. Ml 7,50 à = 4

5 B ANCIENS SANITAIRES 4 RAGREAGE Ragréage dito article 1 NOUVEAUX SANITAIRES. 4.1 Ragréage sur carrelage existant, y compris préparation du support selon nécessité, ponçage, rebouchage, tissu d armature si nécessaire, etc m2 11,90 à = 5 REVETEMENT DE SOL Revêtement de sol collé dito article 2 NOUVEAUX SANITAIRES. 5.1 Revêtement PVC souple en lès de 2,00 m soudable à froid, classement UPEC U4P3E2, genre TARALAY CONFORT MASSIFS FORUM de GERFLOR M3, 16 db et Protecsol, ou équivalent à préciser. Toutes teintes au choix et changement possible par locaux. m2 11,90 à = 6 DIVERS 6.1 Couvre joint de séparation de revêtement de nature différente, en laiton, compris tous systèmes de fixation. ml 1,00 à = 6.2 Contre plinthes, y compris toutes coupes et tous systèmes de fixation sur plinthes bois. ml 17,50 à = TOTAL HT uros = TVA 19,6 % = TOTAL TTC uros = Fait à. Le Signature et cachet de l Entrepreneur Bon pour accord, signature Maître d Ouvrage 5