MINISTERE DE L'INTERIEUR PROVINCE DE TAOUNATE

Transcription

1 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME MINISTERE DE L'INTERIEUR PROVINCE DE TAOUNATE MARCHE N DCT/CONSTRUCTION-PISCINE-PATAUGEOIRE- LOCAL TECH/ TISSA/TAO/ RELATIF Aux TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE, PATAUGEOIRE ET LOCAL TECHNIQUE AU NIVEAU DE LA C.U DE TISSA PROVINCE DE TAOUNATE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Marché passé par appel d offres ouvert sur offres de prix en application des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du Règlement du 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Agence pour le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume

2 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE, PATAUGEOIRE ET LOCAL TECHNIQUE AU NIVEAU DE LA C.U DE TISSA Marché passé par appel d offres ouvert sur offres de prix en application des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du Règlement du 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Agence pour le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. ENTRE : L Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume «l APDN», représentée par son Directeur Général assurant le rôle du Maître d ouvrage ET: La Province de Taounate, représentée par le Gouverneur assurant le rôle du Maître d ouvrage délégué Et: D UNE PART Monsieur Agissant au nom et pour le compte de :. au capital de..... Dhs Inscrit au registre de commerce de :... Sous le n :. Affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le n : Titulaire d'un compte bancaire n :... Ouvert à. Faisant élection de domicile au :... Patente n :... N d Identification Fiscale : En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. désigné ci-après par l entreprise. D AUTRE PART IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT: Page 2

3 SOMMAIRE CHAPITRE I- CLAUSES ADMINISTRATIVES. ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE ARTICLE 2: DESCRIPTION SOMMAIRE DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- DOCUMENTS GENERAUX ARTICLE 4: CONNAISSANCE DU DOSSIER ARTICLE 5: VALIDITE DU MARCHE -DELAIS D'EXECUTION- PENALITE DE RETARD ARTICLE 6: CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE. ARTICLE 7: NANTISSEMENT ARTICLE 8: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR. ARTICLE 9: LITIGES OU CONTESTATIONS ARTICLE 10: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES OUVRAGES. ARTICLE 11: DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. ARTICLE 12. VARIATION DES PRIX. ARTICLE 13: RESILIATION DU MARCHE ARTICLE 14: DELAIS DE NOTIFICATION DE L APPROBATION ARTICLE 15: GARANTIE- RECEPTIONS ARTICLE 16 : GARANTIE DECENALE ARTICLE 17: CARACTERE DES PRIX CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES ARTICLE 18: ARTICLE 19: ARTICLE 20: ARTICLE 21: ARTICLE 22: ARTICLE 23: ARTICLE 24: ARTICLE 25: ARTICLE 26: ARTICLE 27: ARTICLE 28: ARTICLE 29: CONTROLE DES TRAVAUX PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. DOCUMENTS ET IMPLANTATION ECHANTILLONNAGE. REUNIONS DE CHANTIER, INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER. RESPONSABLE DE CHANTIER. AGREMENT DU MATERIEL ET MODE D EXECUTION. ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL. MALFACONS. RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS. NETTOYAGE DU CHANTIER ET MESURE DE SECURITE ET D HYGIENE DU CHANTIER. NETTOYAGE DU CHANTIER APRES LA RECEPTION PROVISOIRE CHAPITRE III : CLAUSES PARTICULIERES. ARTICLE 30: ARTICLE 31: NATURE ET COMPOSITION DES PRIX MODE DE REGLEMENT CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ARTICLE 32: ARTICLE 33: ARTICLE 34: ARTICLE 35: PROTECTION DES OUVRAGES. RECEPTION DES TRAVAUX PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX REVETEMENTS DE SOLS PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX MENUISERIES CHAPITRE V : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D EVALUATION CHAPITRE VI: BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF Page 3

4 CHAPITRE I- CLAUSES ADMINISTRATIVES. Page 4

5 ARTCLE1 : OBJET DE MARCHE Le présent marché à pour objet l exécution de : Construction d une piscine, pataugeoire et local technique au niveau de la CU de Tissa. Province de Taounate. Pour le compte de L Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. Désigné dans tout ce qui suit par «le maître d Ouvrage». ARTICLE 2: DESCRIPTION SOMMAIRE DES CONSTRUCTIONS A) Le projet est constitué de : 1 - Piscine 2 - Pataugeoire 3 - Local technique B) Description des corps d état : Le présent marché a pour objet l'exécution des corps d'état suivants: 1 - Gros œuvres 2 - Etanchéité 3 - Revêtement de sol et mur 4 - Menuiserie métallique 5 - Equipement de la piscine 6 - Electricité - Lustrerie 7 - Plomberie - sanitaires. ARTICLE 3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- DOCUMENTS GENERAUX- TEXTES SPECIAUX. A. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. a. -L'acte d'engagement. b. -Le présent cahier des prescriptions spéciales. c. -Le bordereau des prix- Détail estimatif. d. -Le CCAG -T approuvé par le Décret Royal n du 29 Moharrem 1421 (4 mai 2000). B. DOCUMENTS GENERAUX. a. - Règlement du 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Agence pour le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. b. -Le Décret Royal n du 1O Moharrem 1387 (21/4/67) portant règlement général de la comptabilité publique. c. Les textes officiels réglementant la main d œuvre et les salaires et notamment le bordereau des salaires minima. Page 5

6 d. -Le Dahir du 28.O relatif aux nantissements modifié par les dahirs n du 31 Janvier 1961 et n du 29/10/1962. et tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de l acte d engagement. C. TEXTES SPECIAUX a. -Le devis général d'architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc D.G.A. b. -Les normes marocaines à défaut, les normes internationales. ARTICLE 4: CONNAISSANCE DU DOSSIER L entrepreneur déclare: - avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux. - avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. - avoir visité les lieux pour estimation des travaux - n'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discutions. ARTICLE 5:VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION- PENALITE DE RETARD VALIDITE DU MARCHE. En application de l article 78 du règlement du 02 avril 2012, le marché n est valable et définitif qu après son approbation par Monsieur le directeur général de l APDN. DELAI D' EXECUTION L'ensemble des travaux devra être terminé dans un délai global de (Cinq mois) de calendrier à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. PENALITE DE RETARD Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d'exécution et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera imposé, en application de l'article 60 du C.C.A.G.T, sur le total des sommes dues à l'entrepreneur une pénalité de UN POUR MILLE (1 pour 1000) du montant initial du marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure, par jour de calendrier de retard, cette pénalité sera plafonnée à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Le montant de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues à l'entrepreneur. L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché. ARTICLE 6: CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE. - Le cautionnement provisoire est fixé à trente mille dirhams ( dhs) - Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure et doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. - La retenue de garantie, à prélever sur les acomptes mensuels de l entrepreneur est de dix pour cent (10%), elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché; Elle sera remboursée dans les trois mois qui suivent la date de la réception définitive des travaux si l'entrepreneur a rempli toutes ses obligations vis à vis le Page 6

7 maître de l'ouvrage et ce conformément à l'article 16 du CCAG -T. ARTICLE 7: NANTISSEMENT Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que: 1/-La liquidation des sommes dues, en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l APDN. 2/-Le fonctionnaire chargé en titre présent marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus à l'article 7 du dahir du est Directeur Général de l APDN. 3/-Les paiements prévus au présent marché seront effectué par l APDN., seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. 4/-Le maître d ouvrages délivrera à l'entrepreneur, et sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention. «Exemple Unique» et destiné à former titre de nantissement. Les frais de timbre de l exemplaire fourni à l'entrepreneur ainsi que les frais de timbre de l original conservé par le maître d ouvrage sont à la charge de l'entrepreneur. ARTICLE 8: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR. A défaut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du C.C.A.G-T, toutes notifications à l entrepreneur lui seront valablement faites à l'adresse indiquée sur son acte d'engagement. ARTICLE 9: LITIGES OU CONTESTATIONS Toutes litiges ou contestations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur seront soumises aux dispositions des articles 71 à 73 du CCAG -T ARTICLE 10: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES OUVRAGES. En cas d'augmentation, diminution ou changement dans l'importance des ouvrages, l entrepreneur doit se conformer aux articles 52, 53 et 54 du CCAG -T. ARTICLE 11: DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. Conformément à l'article 6 du CCAG-T, tous frais de timbres et d'enregistrement seront à la charge de l'entrepreneur. ARTICLE 12: REVISION DES PRIX. Vu le délai d exécution prévu à l article 5 du présent CPS et conformément aux dispositions de l article 14 paragraphe 2 du règlement précité, les prix du présent marché seront révisables à partir de la date limite de la remise des offres suivant les formule suivantes : Lot unique : P/P0 = ( BAT6/BAT6 0 ) P = est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée Page 7

8 P0 = est le montant initial hors taxe de cette même prestation BAT 6 = est la valeur de l'index global du mois de la date de l'exigibilité de la révision BAT6 0 = est la valeur de l'index global relatif à la prestation considérée au mois de la date limite de la remise des offres ARTICLE 13: RESILIATION DU MARCHE La résiliation du marché sera prononcée dans tous les cas prévue au CCAG- T ARTICLE 14: DELAIS DE NOTIFICATION DE L APPROBATION L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour les ouvertures des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 74 du règlement précité. ARTICLE 15: GARANTIE- RECEPTIONS Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois. Il est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant ce délai, l entrepreneur est tenu à une obligation dite «obligation de parfait achèvement»au titre de laquelle il doit, à ses frais, exécuter tous les travaux, les prestations et les prescriptions des alinéas a) à d) du paragraphe A de l article 67 du CCAG -T Réception provisoire A la fin des travaux objet du présent marché, il sera procédé à la réception provisoire des travaux, l'administration décidera après la visite des bâtiments si cette réception peut être prononcée, conformément à l'article 65 du CCAG T Réception définitive Après l'expiration du délai de garantie fixé ci-dessus, l'administration procédera à la réception définitive des travaux si la construction ne présente aucune anomalie, conformément à l'article 68 du CCAG-T. Après la réception définitive, l'entrepreneur restera soumis à la responsabilité définie à l'article 69 du CCAG- T ARTICLE 16 : GARANTIE DECENNALE L entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l assurance garantie décennale conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T et 769 du code des obligations et contrats, cette assurance devra garantir les ouvrages suivants : 1/gros œuvres 2/ étanchéité. Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la réception définitive marque le début de la période de cette garantie. ARTICLE 17: CARACTERE DES PRIX Les prix du marché doivent être établis conformément à l'article 49 du C.C.A.G.T Page 8

9 CHAPITRE II CLAUSES TECHNIQUES Page 9

10 ARTICLE 18: CONTROLE DES TRAVAUX L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de l'ouvrage, en outre il sera soumis par délégation du Maître de l'ouvrage au contrôle des différents intervenants dont les missions sont définies par les contrats les liant au Maître de l'ouvrage. Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu'il jugera nécessaire soit par ses propres moyens, soit par d'autres organismes de contrôles. Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais et examen, il vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés "bon pour exécution «remis à l'entrepreneur. L'entrepreneur sera tenu à fournir à ses frais la main d'œuvre, les récipients, l'échafaudage et le matériel nécessaire aux prélèvements visés ci avant. L'entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du Maître de l'ouvrage sur tout différend l'opposant aux agents de contrôle de la maîtrise d'œuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux. ARTICLE 19: PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification de l'ordre de service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier, le maître de l'ouvrage fera application des mesures prévues à l'article 70 du CCAG -T même pour les délais partiels portés au planning. Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'ouvre, l'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à jour. Le Maître de l'ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service. ARTICLE 20: DOCUMENTS ET IMPLANTATION. L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise d'œuvre. L entrepreneur fera effectuer à ses frais et sous sa responsabilité par un géomètre agrée les tracés d implantation et de calage du projet sur le terrain, d après les plans qui lui seront remis et les instructions qui lui seront données sur place par le Maître de l ouvrage et la maîtrise d œuvre. Avant de commencer le travail, l entrepreneur doit signaler par écrit à la maîtrise d œuvre tout erreur qui aurait pu être commise sur les plans, ou dis concordance entre plans architecture et plans techniques du bureau d étude et il est tenu de demander toutes les Page 10

11 vérifications qu il juge nécessaire. Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué. Les travaux d implantation terminés, l entrepreneur devra saisir par écrit la maîtrise d œuvre pour la vérification de la totalité de l implantation des ouvrages, avant tout commencement des travaux de fondations. Un procès verbal de la réception sera transmis au Maître de l Ouvrage ARTICLE 21: ECHANTILLONNAGE L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître de maitre d ouvre. L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. En application de l'article 38, paragraphe 5 du CCAG -T les matériaux destinés à l'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication Marocaine. ARTICLE 22: REUNIONS DE CHANTIER. ET ORGANISATION DU CHANTIER Les réunions de chantier se tiendront sur le chantier deux fois par mois, elles réuniront outre le Maître de l'ouvrage: la maîtrise d œuvre, l'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-traitants agrées et tout autre mandataire du Maître de l'ouvrage habilité à contrôler les travaux. L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantier. A chaque réunion un procès verbal sera établit, résumant l'état d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par le maître de l'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et éventuellement le laboratoire. Seront indiqués par le maître de l ouvrage. ARTICLE 23: RESPONSABLE DE CHANTIER. Conformément à l'article 19 du CCAG-T, l'entrepreneur devra présenter à l'agrément du maître de l'ouvrage, le responsable qualifié qu'il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance; Le responsable de chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante le maître de l'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. ARTICLE 24: AGREMENT DU MATERIEL ET MODE D EXECUTION. Dans un délai de 15 jours (quinze jours) à dater de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le Maître de l'ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser. Le Maître de l'ouvrage, pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes et si à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux. Après approbation des dispositions définitives, et Page 11

12 après le choix définitif du matériel proposé, l'entrepreneur aura à passer commande ferme de tout matériel, qu'elle qu'en soit l'origine. Le matériel reçu sera livré sur le chantier. Dans le cas ou l'avancement des travaux ne permettraient pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local clos parfaitement et sous la responsabilité de l'entrepreneur. Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître de l'ouvrage, ou de la maîtrise d'œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur, quand au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers. D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins et plans visés "bons pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur. Les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts. ARTICLE 25: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL. Les frais d'essais des matériaux, formulation de béton sont à la charge de l'entrepreneur. Les essais seront faits par un laboratoire agrée par le M.O. L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyse. L'entrepreneur est tenu d'engager ce laboratoire dès réception de l'ordre de service, ce laboratoire sera chargé de: -réception des fonds de fouilles se basant sur le rapport de l'étude géotechnique ou, éventuellement, procéder à un complément de l'étude géotechnique. -analyse des matériaux et matériels -formulation du béton -contrôle de compactage -contrôle de béton -contrôle de l'étanchéité. -et d'une façon générale, procéder à tout contrôle demandé par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Les honoraires du laboratoire sont compris dans l'offre de l'entrepreneur. Sont aussi à sa charge, toutes mains- d'œuvre nécessaires à ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions effectuées à la demande de la maîtrise d'œuvre et du maître d ouvrage. ARTICLE 26: MALFACONS. Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur. ARTICLE 27: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS. En application de l'article 20 du CCAG-T, l'entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront présentés par le bureau de placement 70% au moins des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier. Lorsque certains de ces ouvriers seront licenciés par l'entrepreneur, il devra immédiatement les remplacer par d'autres ouvriers présentés par le bureau de placement de telle sorte que le pourcentage de 70% soit respecté en permanence. L entrepreneur doit verser aux ouvriers des diverses catégories des salaires non inférieurs aux salaires qui figurent au bordereau provincial des salaires minima. Il doit communiquer à l administration sur sa demande, tout document nécessaire pour vérifier que les salaires payés aux ouvriers ne sont pas inférieurs aux salaires portés à ce bordereau. ARTICLE 28: NETTOYAGE DU CHANTIER ET MESURE DE SECURITE ET Page 12

13 D HYGIENE DU CHANTIER. L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux ou il travaille, les gravats ou débris qui sont le fait de ses activités. Aucune personne ne doit habiter les locaux en construction, l'entrepreneur devra construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel. Les gravats et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le maître de l'ouvrage et seront évacués aux décharges publiques au frais de l entrepreneur. Pour les mesures de sécurité et d hygiène, l'entrepreneur est soumis aux dispositions de l'article 30 du CCAG -T. ARTICLE 29: NETTOYAGE DU CHANTIER APRES LA RECEPTION PROVISOIRE En application de l'article 40 du CCAG -T le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur après la réception provisoire est fixée à 15 jours de calendrier, à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de (500,00 DH) Cinq cent Dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office sur les sommes encore dues à l'entrepreneur. Page 13

14 CHAPITRE III : CLAUSES PARTICULIERES. Page 14

15 Les présentes clauses particulières ont pour objet de définir la nature, la consistance le mode d'évaluation et de règlement des travaux. ARTICLE 30: NATURE ET COMPOSITION DES PRIX Nature des prix 1. Le présent marché est conclu à prix aux mètres Appréciation 2. Le montant total présenté par l entrepreneur comme prix du marché aux mètres représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d installation d après les devis descriptifs, les plans de conception et es indications portées sur ceux ci y compris toutes les dépenses ainsi que les plans d exécution, les délais et les finitions considérés comme faisant parti des règles de l art sans qu il soit besoin de les décrire plus explicitement. Les plans et les descriptifs se complètent antre eux et l entrepreneur en cas de doute, devra la réalisation de la totalité des travaux inhérents ses travaux qu ils résultent de l un quelconque des documents du dossier de l opération ou qu ils soient nécessaires à la bonne finition des travaux. En conséquence le maître d ouvrage et la maîtrise d œuvre n admettront aucune réclamation pour tout oubli de quantité ou de prix ou toute erreur d interprétation des documents soumis. ARTICLE 31: MODE DE REGLEMENT A / Travaux au métré Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et le décompte définitif, les prix unitaire du bordereau aux quantités réellement exécutées et sur la base des attachements établis contradictoirement en présence du maître d ouvrage de l entrepreneur et de la maîtrise d œuvre. Les prix unitaires représentent les fournitures, le transport, les mises en œuvre d après le devis descriptif et les règles de l art et tous les frais connexes ainsi que les difficultés d exécution sans qu il soit besoin de les décrire plus explicitement. En conséquence le maître d ouvrage n admettra aucune réclamation pour tout oubli dans les descriptions ou pour tout erreur d interprétation des documents soumis, les plans et descriptifs se complètent entre eux et l entrepreneur en cas de doute devra la totalité des travaux qu ils résultent des documents du dossier ou qu ils soient nécessaire à la bonne finition des travaux sans aucune plus value Page 15

16 B / Travaux au forfait Le montant forfaitaire et global du marché sera décomposé en tâches élémentaires sur la base des montants des prix du détail estimatif par natures d ouvrages. Cette décomposition permettra l établissement des pourcentages mensuels exécutés par ou partie d ouvrage Cette décomposition sera établie par la maîtrise d œuvre au moment de l établissement du marché de l entrepreneur attributaire et deviendra contractuelle après signature du maître d ouvrage de l entrepreneur et de la maîtrise d œuvre. Toutefois pour ce faire, il précisé à l entrepreneur : - lors de la consultation, après avoir retiré le dossier et préalablement à la remise de son offre, l entrepreneur devra se rendre compte de l exactitude des quantités d ouvrage portées au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. Après remise des offres, les quantités seront considérées comme définitives et ne pourront plus être sujettes à révision. Tous les documents graphiques nécessaires aux calcule des quantités d ouvrage que l entrepreneur doit déterminer sont joints au présent dossier d appel d offres. C / Situations mensuelles o En application de l'article 57 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis mensuellement à la base des situations et métrés établis par l'entrepreneur et vérifiés par le Maître de l Ouvrage et la maîtrise d œuvre. D- DECOMPTE DEFINITIF: Le décompte définitif sera établi dans les conditions du paragraphe B de l'article 62 du CCAG-T. Page 16

17 CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES Page 17

18 A -APPROVISIONNEMENTS: L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont l'échantillon aura été accepté par la maîtrise d'œuvre et le maître de l'ouvrage. La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devront être faite au moins quatre (4) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqué ce délai sera d'un mois à pied d'œuvre. Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été acceptée provisoirement par la maîtrise d'œuvre ou le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce jusqu'à la réception provisoire des travaux. B -PROVENANCE DES MATERIAUX Les matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine Marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux ou matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché Marocain. Les matériaux et matériels proviendront des lieux d'extraction ou de production nationale ou des dépôts du Maroc. Par le fait même du dépôt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiqués ci avant, ainsi que leur conditions d'accès, d'exploitation et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. C -DESIGNATION D UNE MARQUE La désignation d'une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque n'impose pas la fourniture de cette dernière, mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé. ARTICLE 32: PROTECTION DES OUVRAGES. L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement. ARTICLE 33: RECEPTION DES TRAVAUX : L entrepreneur sera responsable de ses travaux jusqu'à réception de l'ensemble des ouvrages. ARTICLE 34: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX REVETEMENTS DE SOLS GENERALITE Dans l'exécution des travaux de revêtement l'entrepreneur devra: - Exécuter les travaux selon les plans et détails de la maîtrise d œuvre -Soumettre avant tout commencement d exécution, à l'approbation de la maîtrise d œuvre et du maître d'ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu'il serait amené à mettre au point et à utiliser Page 18

19 - Présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en œuvre - Avant toute exécution vérifier toutes les cotes des dessins remis par la maîtrise d œuvre, et des travaux exécutés par les autre corps d état, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu'il se proposerait d'y apporter. - Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. - Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents remis par la maîtrise d œuvre, ne peut atténuer en quoi qu ce soit sa pleine et entière responsabilité de réalisateur. Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs, ainsi que des conséquences qui en dérouleraient, selon les indications des articles & du cahier des charges Générales AFNOR homologué le 28 Février Les indications des plans à grande échelle fond prime sur celles des plans d'ensemble. Qualité des revêtements Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de Première qualité, exempts de tous défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur. Des échantillons seront soumis à l'agrément du Maître d'œuvre et du maître d'ouvrage avant toute mise en œuvre. Tout matériel où matériau non conforme à l'échantillon sera obligatoirement refusé. Prescriptions techniques Normes à respecter : Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U normes et règlement en vigueur à la date de signature du marché, notamment : D.T.U 52 : Cahier des charges applicables aux travaux de revêtement de sols scellés, applicables aux locaux d'habitations et de bureau. D.T.U 55: Cahier des charges applicables aux travaux revêtements muraux scellés, destinés aux locaux d'habitation et de bureau. NFB : matériaux, pierres marbres et granits. NFB : carreaux de mosaïque. Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B par les groupes spécialisés suivant Groupe N 12 : revêtement de sol A défaut, il sera tenu scrupuleusement du C.S.T.B le système de fixation de revêtements devra, le cas échéant, être accepté par la maîtrise d œuvre et le bureau d études. Nature des supports fournis Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton. L'entrepreneur doit, au titre du présent lot, toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déjà réalisés, notamment ceux de menuiserie et de vitrerie. Pose au sol L'entrepreneur devra avant toute mise en œuvre de ses Matériaux, un dépoussiérage total de toutes les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0.04 m d'épaisseur minimum parfaitement dressée et damée. Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier soit reflué Page 19

20 partiellement dans les joints. Ces matériaux seront posées à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, après durcissement Suffisant du mortier déposé pour éviter les de scellement des carreaux, et au plutôt le lendemain de la pose. Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe. Joints Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront dépasser 1 mm. La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d acier. Nettoyage des revêtements Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure de travail de pose pour éviter le ternissement des matériaux et avant livraison du revêtement fini. Protection des ouvrages L'entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu'au moment de la réception. Il devra également assurer la bonne conservation de sa protection et les remplacer éventuellement Cette protection devra être très efficace car toute détérioration du revêtement obligera à une réfection entièrement à la charge de l entrepreneur. Travaux de finition L'entrepreneur doit tous les travaux de finition y compris le polissage soigné. Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux exécutés par les autres corps d état. A la demande de la maîtrise d œuvre, l'entrepreneur devra enlever la protection qu elle aura mise en place. Il devra assurer l'enlèvement de tous gravats et débris. Après évacuation des gravats, l'entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces à l'eau savonneuse (savon noir). Travaux et fournitures diverses Nonobstant les travaux décrets précédemment, l'entrepreneur devra tous ou fournitures nécessaires pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire à la volonté du maître d'œuvre. De plus, l'entrepreneur est réputé connaître la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler après la pose des revêtements. ARTICLE 35: METALLIQUE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX MENUISERIE MENUISERIE METALLIQUE - FERRONNERIE PROFILES Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid. Dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature de l'ouvrage, ses dimensions et l'usage qui en est prévu. Page 20

21 Elles ne seront cependant pas inférieures à 20/10. Comme il est précisé ci avant, les éléments seront livrés sur le chantier avec une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée. Les entreprises devront préciser le type des profilés avec leurs qualités et soumettre à l'appui des échantillons. Ceux-ci devront avoir l'aspect de finition qu'ils auraient en œuvre, cette finition devra également être précisée dans l'offre. Les scellements devront faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir des ferronneries et qu'il est rigoureusement interdît de dégrader PREPARATION ET QUALITE Les métaux mis en œuvre devront être travaillés avec plus grand soin, ils devront répondre d'une manière générale, aux conditions suivantes : - Les métaux non ferreux seront inoxydables. - Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie. - Ils seront aussi étanches que possible à l'air et à la poussière. En général, les profilés devront comporter des soudures électriques, par rapprochement sans apports ces assemblages seront enduits, meulés limés et rebouchés pour les rendre propre et nets, les profilés seront parfaitement reconstitués, sans bavures ni cavités. Les profilés creux (profilés à froid) devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation. Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumise à l'approbation de la maîtrise d œuvre avant les commandes et figurer sur un tableau d'échantillons déposés dans le bureau du chantier pendant toute la durée des travaux, elles seront nécessairement des modèles les plus récents, ces quincailleries devront être très complètes, serrures, verrous, loqueteaux, butées d'arrêts, amortisseurs, etc. Les vitrages seront fixés par parcloses métalliques, en U, fixées par vis en laiton à tête fraisée, goûte de suif ou par taquets inoxydables, les parcloses seront placées à l'intérieur avec mastic et contre mastic dont il est nécessaire de prévoir les épaisseurs. Les ouvrages seront livrés avec éléments entièrement terminés, posés, ajustés, en ordre d'utilisation normale, les articulations, pivots, serrures etc. graisses, les garnitures en bois posés, polies, parfaitement propres. Les clefs seront remises au maître de l'ouvrage à la réception des travaux sur un tableau avec étiquettes précisant leur destination QUINCAILLERIE Les articles de quincaillerie proviendront des meilleures marques existantes, ils seront de première qualité et garantis comme tels. Les articles devront porter l'estampille NF SN FQ ou Alufran. Ils ne devront provoquer aucun couple électrolytique avec l'alliage d'aluminium. Ils seront soigneusement ajustés dans les mortaises ou sur les profils et fixés par vis en acier inoxydable en nombre et dimensions appropriées aux efforts auxquels ils sont soumis. Page 21

22 1 / GROS-OEUVRE Page 22

23 PRIX N INSTALLATION DE CHANTIER L entrepreneur devra soumettre pour visa à la maîtrise d œuvre un plan d installation de chantier qui doit comprendre les ouvrages suivants: 80% sera réglé à l installation du chantier.20% restant au repliement du chantier. 1- Bureau de chantier : L entrepreneur est tenu de construire un bureau d une superficie minimum 30m² dès l'ouverture de chantier entièrement équipée de : 1) Table et chaises pour 15 personnes du type mobilier de bureau 2) Panneaux d affichage de 10 m² et plus. 3) Casiers boites aux lettres pour les entreprises et les intervenants. 4) Eclairage, prises de courants et téléphone. 5) Climatisation 6) Réfrigérateur 7) Rayonnage pour les échantillons. 8) Tableaux d exposition et présentation. 9) 1 Porte en bois de 1.00 x ) 2 Fenêtres en aluminium 1.60 x ) Toilette (WC à l anglaise, lavabo, siphon de sol, porte papier hygiénique, porte serviette, miroir de 80 x 60 et châssis en aluminium de 40 x 30). 12) Mise à la disposition de la Maîtrise d œuvre du personnel nécessaire pour l entretien et le gardiennage permanent. 13) Approvisionnement en permanence des cahiers de chantier trifolds pour la Maîtrise d œuvre. Sur ces cahiers seront consignés toutes les remarques et tous les procès-verbaux des réunions établies. 14) Disposer d un dossier complet des plans visés «Bon pour exécution» et des pièces écrites du marché. De même il sera procédé à la préparation de la plate forme pour la pose de la première pierre, avec nivellement, apport de tout venant et compactage, étalage d une couche de gravette G1, 2- Dépôts et baraques de chantier : Les dépôts pour l'entrepose et le stockage de matériaux et de matériels, ainsi que les baraques de chantier pour loger sa main d'œuvre seront construites provisoirement aux emplacements indiqués par la maîtrise d œuvre sur le plan de masse. 3- Clôture provisoire du chantier : Le titulaire du marché est tenu d'établir à ses frais une clôture provisoire du chantier qui sera réalisée en tôle Nervesco sur 2 mètres de hauteur, en alternance avec des parties grillagées, portant des images du futur projet en 3D. Elle a pour but d'interdire l'accès des lieux des travaux aux tiers. A l'achèvement complet des travaux, cette clôture sera démolie, évacué et nettoyé l emplacement aux frais du Titulaire du marché. 4- Panneau de chantier : Le Titulaire du dit marché aura à sa charge la réalisation d un panneau de chantier de 2.50 x 3.00 mètres en tôle éléctro-zinguée montée sur un double support en profilés métallique scellé au sol, portant une image de synthèse (vue en perspective) du projet. Suivant indications de la maîtrise d œuvre ce panneau indiquera tous les intervenants compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 5- Casques et bottes de chantier : 10 casques de chantiers, et 10 paires de bottes. Ouvrage payé au forfait au prix N Page 23

24 1-TERRASSEMENTS NOTA: L entrepreneur devra l implantation nécessaire à l'exécution de chacun des ouvrages de fondation et tous les terrassements ou remblais nécessaires à la mise à la côte des bâtiments, suivant les plans de la Maîtrise d'oeuvre. PRIX N FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS T.T Y/ C ROCHER Fouilles en pleine masse dans terrains de toutes natures, suivant les caractéristiques géotechniques, compris décapage de terre végétale quelque soit l épaisseur. Ces fouilles seront exécutées de toutes dimensions et à toutes profondeurs, y compris : rocher, dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois, étaiement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, installation de pompes pour évacuation des eaux (de pluie. de nappe, ou de ruissellement) Compris évacuation des déblais à la décharge publique, ou mise en remblais, et y compris le dessouchage, deracinage et évacuation des arbres. Toute sur largeur par rapport aux dimensions horizontales figurant sur les plans de BA ne sera pas comptabilisée dans le métré. Les dimensions verticales seront celles réellement exécutées sur instructions, sanctionnées par un PV de réception de fond de fouilles établi par le Laboratoire et le Bureau de Contrôle, et constatées par prise d'attachements contradictoires par la Maîtrise d œuvre et L entrepreneur. Ouvrage payé au mètre cube au prix N PRIX N FOUILLES EN TRANCHEES- RIGOLES OU EN PUITS DANS T. T Y /C ROCHER Fouilles en rigoles, tranchées, puits ou trous, suivant les caractéristiques géotechniques. Ces fouilles seront exécutées de toutes dimensions et à toutes profondeurs, y compris : rocher, dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois, étaiement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, installation de pompes pour évacuation des eaux (de pluie. de nappe, ou de ruissellement) Compris évacuation des déblais à la décharge publique, ou mise en remblais, et y compris le dessouchage, deracinage et évacuation des arbres. Toute sur largeur par rapport aux dimensions horizontales figurant sur les plans de BA ne sera pas comptabilisée dans le métré. Les dimensions verticales seront celles réellement exécutées sur instructions, sanctionnées par un PV de réception de fond de fouilles établi par le Laboratoire et le Bureau de Contrôle, et constatées par prise d'attachements contradictoires par la Maîtrise d œuvre et L entrepreneur. Ouvrage payé au mètre cube au prix N Page 24

25 PRIX N 1.03 TOUT VENANT COMPACTE Fourniture et mise en œuvre granulométrie du tout venant 0/30 continue avec un équivalent de sable de 30 à 35 et un indice de plasticité inférieur ou égale à 12, y compris toutes sujétions d épandage, compactage par couche de 20 cm à 95% de l'opm, réglage et essais qui seront à la charge de l entreprise Pour les bâtiments et les aménagements extérieurs. Ouvrage payé au mètre cube au prix N MACONNERIE EN FONDATION PRIX N BETON DE PROPRETE Destination: sous ouvrages BA en fondation. Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, radiers, longrines, voiles, béton banché etc. Il sera exécuté en béton de dosé 250kg/m3 de 0,10 m d épaisseur et débordant de chaque côté des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans du Bureau d Études. Le prix de règlement comprend le coffrage de joues, le damage, et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé suivant les plans de béton. Ouvrage payé au mètre cube au prix N PRIX N 1.05 GROS BETON Les bétons en fondation pour puits seront exécutés en gros béton B5 (rattrapage de niveau, massifs, etc. ), répandus et pilonné par couche de 0,20 d'épaisseur se suivant d'assez près pour qu'une couche n'ait pas fait sa prise avant d'être recouverte par la suivante. A chaque reprise, les surfaces de béton qui seraient desséchées, seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton. La composition de ce béton est indiquée à titre indicatif au tableau de dosage. Ouvrage payé au mètre cube au prix N BETON ARME EN FONDATION Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton B2, comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités. S applique aux semelles isolées ou filantes ainsi qu au radier, fût compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau de l arase supérieure brute du dallage en béton ou de l arase inférieure des longrines, aux voiles en fondation compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau de l arase supérieure brute du dallage en béton ou du radier, longrines, poutres de redressement et chaînages. Page 25

26 PRIX N 1.06 : BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION En béton hydrofuge dosé 350kg/m3 vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le bureau d'études, pour tout ouvrage en fondation, et mur de soutènement Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage ou planches en contre plaqué marine de toutes formes, décoffrage, vibration, joint en polystyrène, joints WATERS STOP etc. à toutes profondeurs et de toutes dimensions. Le prix de règlement comprend hydrofuge et toutes sujétions pour parties courbes à simples ou doubles courbures, en pente, forme irrégulière, trous et trémies pour tout corps d'état. Plaques de polystyrène de 5 cm pour les joints, les étais.réserve de larmier de fourreaux, engravures, chanfreins, larmier du trottoir périphérique etc., suivant plans et sans plus value pour éléments décoratifs ni pour élément de faible épaisseur ou mince, tous vides déduits et suivant plans du B.E.T, Sans plus value pour joints en polystyrène, ni pour hauteur et dimension importante. Sans plus value pour béton hydrofuge. Ouvrage payé au mètre cube au prix N PRIX N 1.07 : ACIER TOR OU CARRON POUR BETON ARME EN FONDATION Armatures en acier Tor, en fondation exécutées conformément aux plans de béton armé, ce prix comprend la fourniture, la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires au mortier de ciment pour les poteaux, le poids des aciers est calculé selon les plans d'exécution du béton armé, de la manière suivante : Poids des aciers = longueur x poids théorique au mètre linéaire compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, etc. Ouvrage payé au kilogramme au prix N CANALISATION-EGOUTS PRIX N 1.08 : CANALISATION EN BUSES DE PVC Ø 200 Pour canalisations des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux usées internes. Compris terrassements et évacuation, même rocheux, buses en P.V.C série 1 assainissement posées sur lit de sable, raccordés par joints collés, parties courbes avec coudes, inclinées, droites. Après essais d'étanchéité et réception par la Maîtrise de chantier la tranchée sera remblayée de la manière suivante : La première partie du remblai sera exécutée jusqu'à 0,20 m au-dessus de la buse avec du sable ne comportant aucun élément dur. Le remblai sera mis en place par couches de 0.20 m damé et arrosé pour éviter tout tassement ultérieur. L'exécution sera conforme aux plans fournis. Les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. L entrepreneur devra s'assurer que les côtes du radier de l'égout permettent tous les branchements aux points prévus. Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N PRIX N 1.09 : CANALISATION EN BUSES DE PVC Ø 300 Page 26

27 Pour canalisations des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux usées internes. Compris terrassements et évacuation, même rocheux, buses en P.V.C série 1 assainissement posées sur lit de sable, raccordés par joints collés, parties courbes avec coudes, inclinées, droites. Après essais d'étanchéité et réception par la Maîtrise de chantier la tranchée sera remblayée de la manière suivante : La première partie du remblai sera exécutée jusqu'à 0,20 m au-dessus de la buse avec du sable ne comportant aucun élément dur. Le remblai sera mis en place par couches de 0.20 m damé et arrosé pour éviter tout tassement ultérieur. L'exécution sera conforme aux plans fournis. Les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. L entrepreneur devra s'assurer que les côtes du radier de l'égout permettent tous les branchements aux points prévus. Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N GENERALITES CONCERNANT LES REGARDS ET CANIVEAUX. Les regards d'évacuation des eaux vannes, des eaux pluviales ou des eaux usées, sont réalisées en béton dosé à 300Kg/m3 de CPJ 35 coulé dans un moule métallique ou en briques pleines posées à plat sur radier en béton de propreté de 0.10m d'épaisseur les enduits intérieurs sont hydrofugés (Sika crête) et lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par les gorges de 5m de rayon. Tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable, le cadre du tampon;en cornière galvanisée 55x55x5 de section, comportera un treillis en métal déployé permettant son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement refluée et talochée. Le cadre extérieur, en fer cornier galvanisé de 60x60x6 comportera des pattes à scellement. Les joints seront absolument étanches (mortier de flinkote ou produit similaire). Les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux bâtiments les fonds de regards ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cunettes semi- cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les prix unitaires comprendront les fouilles, les remblaiements, l évacuation, nettoyage et les cadres en cornières Ouvrage payé à l'unité de regard, suivant la section intérieure, tampon, anneau, enduit, béton de propreté et toutes sujétions. PRIX N 1.10-REGARD TYPE VISITABLE POUR EVACUATION DE 50 x 50 Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci avant. Ouvrage payé à l unité au prix N PRIX N 1.11-REGARD TYPE VISITABLE POUR EVACUATION DE 60 x 60 Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci avant. Ouvrage payé à l unité au prix N Page 27

28 PRIX 1.12 CANIVEAUX EN BETON ARME Caniveaux en béton armé de toutes dimensions suivant plan, parois de 10 cm et radier de 12cm d'épaisseur. Le radier comportera une pente de 1cm/m pour faciliter l'écoulement suivant les cas. Ces travaux seront réalisés suivant recommandations et directives de la maîtrise d œuvre, les ouvrages en B.A. seront dosé à 350 kg y compris aciers les parois, radiers et gorges seront enduits au mortier gras dosé à 500 kg de ciment par mètre cube.y compris fouilles dans terrains de toutes nature y compris la roche, de toutes dimensions et à toutes profondeurs, coffrages, béton de propreté, remblais et toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations et aux dallages. Tampon Système constitué de tampon à grille métallique, permet d'évacuer jusqu'à 3,4 l/s. le cadre du tampon; en cornière de 55x55x5 de section, comportera des pattes à scellement. Les joints seront absolument étanches (mortier de flinkote ou produit similaire). Couleur de la même nature que le sol avoisinant. Canalisation doit assurer un écoulement sans stagnation. Comprendront les fouilles, les remblaiements et le nettoyage Tampon, anneau, enduit, béton de propreté et toutes sujétions au prix suivant: Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N BETON ARME EN ELEVATION Poteaux de toutes dimensions y compris ronds avec coffrage métallique et chapiteaux de toutes épaisseurs, de toutes les longueurs et de toutes hauteurs, poutres et chaînages, marches et contre marches, bandes noyées, dalles pleines ou inclinées, voiles garde corps, acrotère comptoir et escaliers. Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront stables au feu SF 1h, exécutés en béton comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre de coffrage doublé en contre plaqué ou banches en contre plaqué marine de toutes dimensions et formes, de réservations pour tout corps d'état technique, pour mise en place de fourreaux diamètres suivants traversés, vibration, décoffrage, etc. Il sera compris également les larmiers, les joints creux, joint en polystyrène de 5cm d épaisseur, glacis des acrotères, etc. Il ne sera compté aucune plus value pour les parties courbes, en pente ou de formes irrégulières, ni pour les repiquages ou remplissage qu'exigerait la mise à niveau du béton à la forme définitive prescrite, au cas où elle n'aurait pas été convenablement obtenue au moulage. De même, il ne sera compté aucune plus value pour la difficulté de réalisation des éléments décoratifs en façades suivant les plans de la maîtrise d œuvre ou pour les bétons préfabriqués. PRIX N 1.13 : BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN B.A EN ELEVATION. En béton hydrofuge dosé 350 kg/m3 vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le bureau d'études, pour tout ouvrage en élévation, Page 28

29 Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage ou planches en contre plaqué marine de toutes formes, décoffrage, vibration, joint en polystyrène, joints WATERS STOP etc. à toutes hauteurs et de toutes dimensions. Le prix de règlement comprend hydrofuge et toutes sujétions pour parties courbes à simples ou doubles courbures, en pente, forme irrégulière, trous et trémies pour tout corps d'état. Plaques de polystyrène de 5 cm pour les joints, les étais.réserve de larmier de fourreaux, engravures, chanfreins. Compris dans ce prix dalles de toute épaisseur, linteaux, corniche, acrotère, encadrement des baies, élément décoratif en arcade ou autre, lames brise soleil de toute épaisseur, dallette couvre joint, moulures, voile de toute épaisseur, escaliers, garde corps et pour tout ouvrage horizontal, vertical, incliné ou brisé, mur de soutènement et à toutes hauteurs sans aucune majoration ni plus value. Tous vides déduits et suivant plans du B.E.T, Sans plus value pour joints en polystyrène, ni pour hauteur et dimension importante. Sans plus value pour béton hydrofuge. Ouvrage payé au mètre cube au prix N PRIX N ARMATURES EN ACIER TOR OU CARRON RONTURESU CARRON Fourniture, façonnage et mise en place des armatures de béton en acier à haute adhérence FE de tous diamètres, comme il est décrit dans les généralités et positionné sur les plans B.A., y compris chutes, ligatures cavalières, cales en ciment et toutes sujétions. Ouvrage payé au kilogramme au prix N PRIX N 1.15 : CUVELAGE PAR ENDUIT ETANCHE Cuvelage par enduit étanche de 3cm minimum, au mortier de ciment avec un hydrofuge sera appliqué sur radier et les parois verticales Ouvrage payé au mètre carré au prix N PRIX N 1.16 : TROTTOIR PERIPHERIQUE Trottoir périphérique pour administration, comprenant en fourniture et pose: *fouille en pleine masse sur une hauteur variante entre 30 à 70 cm avec évacuation des déblais à la décharge publique y compris dans dalle existante du quai en béton armé *compactage du fond de fouille *apport et mise en œuvre par couche de 0.2m arrosée et compactée de tout-venant 0/30 sur une hauteur de 0.50m * hérissonage en pierre sèche de 20cm *réalisation d'un dallage en béton N 3, soigneusement réglé, compris pilonnage et refluage éventuel y compris ferraillage en acier Tor suivant indications du B.E.T ce dallage présentera une pente vers l'extérieur. Des joints seront placés tous les 2x2m dans les deux sens, ces joints seront remplis de mortier bitumineux étanche. *exécution d'un couvre joint en béton armé avec larmier, côté bâtiment. * exécution d un caniveau en pente de 1% avec un minimum complet en béton armé le long de l extrémité extérieure du trottoir de 0.3x0.3m de section intérieur avec tampon en fonte série lourde par trame de 1 ml maximum ou dallette en béton armé perforée au choix de la maîtrise d œuvre, protection des lèvres inférieures et supérieures par cornière galvanisée à Page 29

30 chaud de 40x40x4mm, y compris terrassement évacuation béton de propreté et tout venant compacté sous caniveau. Le tout réalisé suivant les plans du B.E.T et les règles de l'art Ouvrage payé pour l'ensemble au mètre carré suivant la projection horizontale du trottoir. au prix N Page 30

31 2 / ETANCHEITE Page 31

32 A tout moment L entrepreneur devra disposer de bâches de protection pour éviter la pluie sur son chantier. PRIX N 2.01 : ETANCHEITE VERTICALE DES PAROIS ENTERRE EXTERIEUR Pour étanchéité les parois verticales enterrées, une étanchéité sera exécutée en fourniture et pose suivant les spécifications suivantes : -un enduit de dressage au mortier dosé 250kg/m2 -une couche d'imprégnation -une couche de bitume pur à chaud 90/40 -un feutre imprégné et surfacé 40TJ -une couche de bitume pur à chaud 90/40 -un grillage galvanisé maille 20mm -enduit 1.5 cm au mortier dosé 250kg/m2hydrofugé. Ouvrage payé au mètre carré au prix N Page 32

33 3 / REVETEMENT DE SOLS ET MURS Page 33

34 Généralités Suivant indications et plans de calpinage fournis par l Architecte. Les prix de règlement comprennent les formes, chapes, dressages, travaux préparatoires de toute nature, coupes, découpes, joints, arrêtes, arrondis, petites largeurs, ponçages nécessaires, protections efficaces de toutes nature, masticages, démastiquages, lustrages, et tous travaux de finition précédant la livraison des ouvrages. Les dallages et revêtements seront réceptionnés comme suit : - réception des matériaux; - réception des échantillons; - réception de l ensemble des ouvrages; A cet effet, il est précisé que les travaux ne pourront être exécutés que pour autant que la phase précédente a été acceptée et réceptionnée par l architecte. En conséquence, il est spécifié que tout ouvrage non conforme en tous points aux spécifications, sera rejeté. L entreprise sera de ce fait tenue de démolir les ouvrages rejetés et de les exécuter à nouveau afin d obtenir les résultats escomptés. Elle sera responsable des désordres que la démolition de ses ouvrages pourrait entraîner auprès des autres corps d état et en supportera les frais. Il est, en outre, spécifié qu aucun règlement ne saurait être effectué tant que la satisfaction n aura pas été obtenue. Les dallages des sols reposeront sur une forme flottante de 5cm d épaisseur parfaitement dressée à 250 kg de ciment 250/315 pour 1m3 de sable. Le granito sera bien plein, les grains très serrés, ne laissant apparaître que le minimum de ciment en surface. Son épaisseur minimum sera de 15 mm pour les sols, les contre marches et les revêtements verticaux et de 20mm pour les marches. Après la prise, la surface sera polie mécaniquement à la meule, cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finissions graduée et en procédant entre deux opérations à un rebouchage au coulis de ciment pour les vides ou manque de matières. Les granitos devront avoir une surface bien dressé et une grande uniformité de teinte les joints ne devront présenter ni saillie ni flache. Les pigments colorant le ciment seront de qualité supérieure, ne se décomposant pas par action chimique du ciment. Les tons les dessins et les dispositions des joints de rupture seront déterminés par l architecte. Carrelages Avant tout commencement de pose, il faut procéder au triage des carreaux pour les nuances et les calibres. Ils seront ensuite trempés dans l eau puis essuyés, la surface de pose sera préparée avec soins en y supprimant d éventuelles traces de plâtre et en u établissant exactement les niveaux. La pose sera effectuée à bain soufflant de mortier et l épaisseur de la couche de mortier ne devra pas être, après pose, inférieure à 1cm. Les carreaux avec l accord de l architecte, doivent être posés au ciment colle, auquel cas l entrepreneur aura à sa charge l exécution des enduits qui serviront de support au carrelage. Les joints seront au maximum de 2mm de largeur, les plinthes et carreaux seront ajustés d onglet dans les angles saillants et présenteront des formes régulières dans les parties courbes PRIX N 3.01: Revêtement de sol en carreaux antidérapant - Fourniture et pose de revêtement de sol en carreaux antidérapant motifs, couleurs et calepinage sont au choix de l architecte et comprenant : Page 34

35 - Préparation des supports - La pose des carreaux sera au ciment colle du marque du premier choix. - Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l architecte, y compris baguettes d angle en PVC en queue d aronde, couleur au choix de l architecte. - L ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U2SP2E3C2 - L ensemble exécuté conformément aux règles de l art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, pour toutes dimensions des carreaux posés, sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs, toutes formes y compris toutes sujétions d exécution (coupe, trous de réservations, angles inclinés, etc. ). - Ouvrage payé au mètre carré, fourni et pose, compris, nettoyage et toutes sujétions d'exécution. au prix N PRIX N 3.02 : Revêtement mural en carreaux 20 x 20 Fourniture et pose de revêtement mural en carreaux grès cérame local de 20x20, motifs, couleurs et calepinage et hauteur sont au choix de l architecte et comprenant : - Préparation des supports - Dressage des murs par enduit au mortier de ciment dosé à 350kg - La pose des carreaux sera au ciment colle du marque du premier choix. - Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l architecte, y compris baguettes d angle en PVC en queue d aronde, couleur au choix de l architecte. - L ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U2SP2E3C2 - L ensemble exécuté conformément aux règles de l art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, pour toutes dimensions des carreaux posés, sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs, toutes formes y compris toutes sujétions d exécution (coupe, trous de réservations, angles inclinés, etc. ). - Ouvrage payé au mètre carré, fourni et pose, compris, nettoyage et toutes sujétions d'exécution. au prix N PRIX N 3.03 : Revêtement en carreaux 20 x 20 pour caniveau Fourniture et pose de revêtement mural en carreaux grès cérame local de 20 x 20, motifs, couleurs et calepinage et hauteur sont au choix de l architecte et comprenant : - Préparation des supports - Dressage des murs par enduit au mortier de ciment dosé à 350kg - La pose des carreaux sera au ciment colle du marque du premier choix. - Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l architecte, y compris baguettes d angle en PVC en queue d aronde, couleur au choix de l architecte. - L ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U2SP2E3C2 - L ensemble exécuté conformément aux règles de l art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, pour toutes dimensions des carreaux posés, sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs, toutes formes y compris toutes sujétions d exécution (coupe, trous de réservations, angles inclinés, etc. ). - Ouvrage payé au mètre carré, fourni et pose, compris, nettoyage et toutes sujétions d'exécution. au prix N Page 35

36 PRIX N 3.04 : Marches et contre marches en grès cérame - Fourniture et pose marches et contre marches en carreaux grès cérame, ou en carreaux REV-SOL de 33 x 33motifs, - Couleurs et calepinage sont au choix de l architecte et comprenant : - Plinthe mesurée au m² - Préparation des supports - La pose des carreaux sera au ciment colle sikatop. - Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l architecte, y compris baguettes d angle en PVC en queue d aronde d importation, couleur au choix de l architecte. - L ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U2SP2E3C2 - L ensemble exécuté conformément aux règles de l art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, pour toutes dimensions des carreaux posés, sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs, toutes formes y compris toutes sujétions d exécution (coupe, trous de réservations, angles inclinés, etc. ). - Ouvrage payé au mètre linéaire - au prix N PRIX N 3.05 : Revêtement de sol et mur en petits carreaux de 2.5 x 2.5 mm Fourniture et pose de revêtement de sol et mur pour la piscine en petits carreaux, dimensions, motifs, couleurs, calepinage et hauteur sont au choix de l architecte et comprenant : - Préparation des supports a sol / Posés sur un bain de mortier y compris joint plastique et toutes sujétions de fourniture et de pose, Échantillon à fournir pour approbation de l Architecte. b mural / Dressage des murs par enduit au mortier de ciment dosé à 350kg - La pose des carreaux sera au ciment colle sikatop. - Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l architecte, y compris baguettes d angle en PVC en queue d aronde d importation, couleur au choix de l architecte. - L ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U2SP2E3C2 - L ensemble exécuté conformément aux règles de l art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, pour toutes dimensions des carreaux posés, sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs, toutes formes y compris toutes sujétions d exécution (coupe, trous de réservations, angles inclinés, etc. ). Attention! Le revêtement de sol périphérique de la piscine, doit être à niveau de l eau de la piscine. Ouvrage payé au mètre carré au prix N Page 36

37 4 / MENUISERIE METALLIQUE Y.C.PEINTURE Page 37

38 MENUISERIE METALLIQUE Les profilés pour menuiserie métallique seront du type «Usinor» ou similaire, ils seront assemblés d ongles par soudure électrique et seront régulièrement chargée et meulée en finition. La quincaillerie sera de marque «Bricard» ou similaire. Les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanche aux eaux de pluie, et aussi étanches que possible à l air et à la poussière. L entrepreneur devra prévoir la fixation des vitrages par parcloses métalliques, fixées par vis en laiton à tête fraisée. NOTA : Toutes les menuiseries bois devront être livrées sans peinture. Elles recevront en atelier une couche de protection à l huile de lin cuite, après brûlage des nœuds. Toutes les menuiseries métalliques et les quincailleries non chromées seront parfaitement nettoyées et dégraissées, puis recevront une couche de peinture anti-rouille. Il est rappelé que la pose des cadres est à la charge du lot gros-œuvre, mais l entrepreneur de menuiserie doit s assurer que ces opérations ont été correctement exécutées, et il reste responsable de la mise à niveau des cadres ainsi que leur protection. PRIX N : PORTE METALLIQUE Porte métallique à 1 ouvrant à la française constituée d'une simple tôle 20/10ème et de deux croisillons intermédiaires en fer U35 -Dormant en U de 40x20 / 5 à 6 mm d'épaisseur. -Encadrement de l'ouvrant en U de 35x17 / 5mm d'épaisseur. QUINCAILLERIE : -Quatre paumelles à souder type Maroc de 140mm - Serrure super sûreté (2 tours), Bloctout avec clef intérieure et extérieure. - 1 verrou encastré en fer plat de 25x6 - Béquilles en laiton chromé. -1 butoir d'arrêt en caoutchouc avec vis en laiton. -2 Couches de peinture intirouille. y. compris toutes sujétions de fourniture et d exécution. y. compris Peinture glycérophtalique laquée sur fer L application des couches de protection se feront sur métal parfaitement dérouillé et dégraissé 1couche de du marque du premier choix. 2 couches de PLOMBIUM. 1couche de SOUS COUCHE GLYCEROPHTALIQUE. 1couche D . Brillant avec teinte au système Rexclorou L intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures. Echantillon à faire approuver par l Architecte. Ouvrage payé au mètre carré au prix N Page 38

39 PRIX N 4.02 GRILLE METALLIQUE Ce prix comprend la réalisation de grille métallique pour fenêtres et châssis. Encadrement en fer à U de 20 x 40. Barreaux vertical et horizontal en fer plat de 25 x 8. Montant en tube carré de 40 x 40. Pattes à scellement dans tous le sens Montant en tube carré de 40 x Coches de peinture intirouille L Entreprise doit respecter scrupuleusement les indications inscrites aux détails de l Architecte. y. compris Peinture glycérophtalique laquée sur fer L application des couches de protection se feront sur métal parfaitement dérouillé et dégraissé 1couche du marque du premier choix. 2couche de PLOMBIUM 1couche de SOUS COUCHE GLYCEROPHTALIQUE 1couche D CELLUC 109 brillant avec teinte au système Rexclorou L intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures. Echantillon à faire approuver par l Architecte. y. compris toutes sujétions de fourniture et d exécution. Ouvrage payé au mètre carré au prix N Page 39

40 5 / EQUIPEMENT DE LA PISCINE Page 40

41 PRIX N 5.01 : Fourniture et pose de Pompe. - FILTRATION Ce poste comprend la fourniture, le montage et la mise en route de : - 6 Filtres (4 pour piscine et 2 pour pataugeoire) à sable à passage rapide, munis chacun d une vanne à cinq voies prévues pour une pression de service de 2,5 bar le cycle de filtration seront déclenchés et Arrêtés par une horloge programme. Le lavage des filtres sera manuel - Marque : du premier choix - Corps : ABS - Débit : 22 à 32 m3/h - Pression de service : 2,5 bars - 6 Charges d ilex calibré (4 pour piscine et 2 pour pataugeoire) - 6 Manomètres (4 pour piscine et 2 pour pataugeoire) - 6 Groupes électropompe auto-amorçages avec pré filtres incorporés, spécialement Conçus pour piscines et offrant chacun de multiples avantages. (4 pour piscine et 2 pour pataugeoire). Filtre à cheveux incorporés avec panier amovible. - Corps : NORYL - Marque : du premier choix - Débit : 22 à 32 m3/h - Tension : 220 / 380 V - Triphasé Ces groupes serviront à la vidange de la piscine et pour le passage de balai. Ces groupes seront installés avec : - Vanne d aspiration - Vanne de refoulement - Liaisons entre filtre et groupe électropompe. ARMOIRE ELECTRIQUE Fourniture et pose d un coffret de commande et de protection en tôle avec fermeture à serrure regroupant le matériel suivant : - Coupe circuit - Discontacteur avec relais thermique - Horloge chronométrique - Commutateur - Fusibles pour alimentation des projecteurs - 5 Filtre astral débit 34 m3/h dia : 90mm - 5 Charges de média filtrant - 5 Groupes électropompes astral avec pré filtrent incorporé - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. Page 41

42 Ouvrage payé à l ensemble au prix N PRIX N 5.02 : PIECES A SCELLER Ce poste comprend la fourniture, le montage et la mise en route de : - 2 Grille de fond de 300 x 300 (1pour piscine et 1 pour pataugeoire) - 30 Bouches de refoulement réglables (20 pour piscine et 10 pour pataugeoire) - 6 Bouches pour jet d'eau - 6 Prises de balai (4 pour piscine et 2 pour pataugeoire) - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. - Ouvrage payé à l ensemble - au prix N PRIX N 5.03 : ECHELLE EN INOX Ce poste comprend la fourniture, le montage et la mise en route de : - 4 Echelles en inox de 4 marches anti-dérapantes. - 2 Echelles en inox de 3 marches anti-dérapantes. - Ouvrage payé pour 6 échelles à l'ensemble, fourni scellé et posé. - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. Ouvrage payé à l ensemble au prix N PRIX N 5.04 : MATERIEL D ENTRETIEN Ce poste comprend : - 1 Balai aspirateur triangulaire en cycolac, - 1 Perche télescopique de 7 m - 1 Tuyau auto flottant de 30 m - 1 Epuisette - 1 Brosses de fond et parois - 1 Trousse de contrôle de chlore et de ph - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. - Ouvrage payé à l ensemble - au prix N PRIX N 5.05 : MATERIEL D ECLAIRAGE Ce poste comprend la fourniture, le montage et la mise en route de : - 16 Projecteurs immergées 300 W / 12 V (10 pour piscine et 6 pour pataugeoire) Page 42

43 - 16 Transformateurs 400 VA 220 / 12 V (10 pour piscine et 6 pour pataugeoire) - 6 Supports (4 pour piscine et 2 pour pataugeoire) - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. Ouvrage payé à l ensemble au prix N PRIX N 5.06 : EQUIPEMENTS DE LA BACHE A EAU Ce poste comprend la fourniture, le montage et la mise en route de : - 1 Vanne automatique - 1 Vanne d arrêt Ø 200mm - 1 Vanne d arrêt Ø 125mm - 1 Vanne d arrêt Ø 75mm - 1 Poires de niveau - 1 Vanne de vidange - 1 trop-plein - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. - Ouvrage payé à l ensemble - au prix N PRIX N 5.07 : TUYAUTERIE DE CEINTURAGE - MONTAGE ET INSTALLATION ELECTRIQUE Ce poste comprend la fourniture, le montage et la mise en route de : - La tuyauterie d aspiration de la prise de balai aspirateur - La tuyauterie de refoulement par le fond - La tuyauterie d aspiration des goulottes - L évacuation des eaux de lavage des filtres et de la vidange à un mètre Du local Technique. - Les liaisons électriques entre projecteurs et transformateurs jusqu au local Technique. - Les liaisons entre transformateurs et armoire électrique - Les liaisons entre groupe électropompe et armoire électrique. - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. Ouvrage payé à l ensemble au prix N PRIX N 5.08 : GRILLE POUR CANIVEAU PERIPHERIQUE Ce prix comprend la réalisation des grilles pour caniveaux en PVC. Les dimensions nettes mentionnées ne tiennent pas compte des dépassements de barreaux formant pattes à scellement. Les détails d exécution seront remis par l Architecte à l Entreprise pour exécution. L Entreprise doit respecter scrupuleusement les indications inscrites aux détails de l Architecte. - y. compris toutes sujétions de fourniture de pose et d exécution. Ouvrage payé au mètre linéaire Page 43

44 au prix N PRIX N 5.09 : BANC EN BETON ARME Ce prix comprend la réalisation de banc en béton armé suivant détail de l architecte et comprend : Terrassement, évacuation et revêtement en granito poli. Ouvrage payé à l unité au prix N Page 44

45 6 / ELECTRICITE - LUSTRERIE Page 45

46 PRIX N 6.01 : Tableau général basse tension y. compris branchement Rémunère réalisation du TGBT dans une armoire métallique décrit a l article 40B et comprenant disjoncteur général BT compact de 4x400A débrochable, le jeu de barre de cuivre, et les disjoncteurs de protections des départs vers les bâtiments, les autres centrales Ce tableau comportera essentiellement : - 1 disjoncteur général compact 4x400 A 4P-3D avec réglage magnétique et thermique en plus des caches bornes d origines - Des disjoncteurs divisionnaires fixes. Pc=20KA. - 1 jeu de barres en cuivre normal de 500A. - Disjoncteurs modulaires du type HPC pour les circuits terminaux. Pc=4KA. - Des appareils de mesure installés sur le fronton supérieur du TGBT du bâtiment. Cet ensemble comprendra :. 3 ampèremètres calibrés sur l intensité nominale du transformateur correspondant, alimentés par un jeu de T.I de calibre approprié, classe 2. (0 à 500A).. 1 voltmètre 0 à 400 volts.. 1 commutateur de voltmètre à 7 positions dont 1 repos. Ces appareils de mesure seront de la marque Arnoux.ou similaire L équipement intérieur du tableau général basse tension (TGBT) comprend : 1 jeu de 4 barres en cuivre de 600A de 3 phases et neutre 1 disjoncteur 4x125A. NS.160N pour protection alimentation onduleur 2 disjoncteurs 4x80A. NS.160N pour protection départs Rez de Jardin 4 disjoncteurs 4x80A. NS.160N pour protection départs RDC 3 disjoncteurs 4x80A. NS.160N pour protection départs Etage 1 disjoncteur 4x125A pour protection départ des alimentations statiques vers bâtiments 2 disjoncteurs différentiels 4x63A. 300mA.pour protection éclairage extérieur 1 disjoncteur différentiel 4x30 A pour protection détection incendie 1 disjoncteur différentiel 4x30 A pour protection sonorisation. 2 disjoncteurs 2x 32A. PC=6KA pour climatisation du présent local 2 disjoncteurs modulaires 2x 16A. Pc=6KA pour éclairage et prises de courant 4 disjoncteurs modulaires 4x32A de réserve PC=6KA 3 télérupteurs pour éclairage du jardin 1 ensemble de borner avec repérage complet 1 jeu de barre en cuivre 400A pour la mise à la terre en bas de l armoire 1 ensemble de presse étoupe pour passage des câbles 1 ensemble de repérage intérieur et sur façade de l armoire Ouvrage payé à l ensemble au prix N PRIX N 6.02 : Boîte de coupure Rémunère la fourniture et l installation de cette boite selon les normes ONEE, pour la protection départ de logement. Ouvrage payé à l unité au prix N Page 46

47 PRIX N 6.03 : Niche et coffret de compteur Rémunère la fourniture et l installation de niches et coffret de compteurs, et compteur agréés par l ONEE LOCAL Modèle de quatre fils plus deux fils. Ouvrage payé à l ensemble au prix N PRIX N 6.04 : Câble U1000 RO2V à âme cuivre, tétrapôlaire + terre. Fourniture et pose de câbles U 1000 RO2V suivant les normes en vigueur, les règles de l'art, et suivant plans du B.E.T Ils seront exécutés soit: Enterrés sous buse de béton diamètre 150 ou 200mm à 80 cm de profondeur avec des regards de tirages de 50x50x80cm, tous les 40m environ et aux changement de direction, les buses, regards y compris terrassement, lit de sable ou de gravette remblaiement, évacuation et regards sont compris dans le prix en ce qui concerne les câbles à l extérieur du bâtiment. En apparent y compris conduits Rigitube IRO5 APE colliers, saignées, scellement et enduits En encastré y compris conduit Fléxitube ICD6 non propagateurs de flamme, saignées, scellement ; enduits et grillage antifissures Sous conduits métalliques MRB9 y compris, saignées, scellement, fixation et raccordement les conducteurs seront en cuivre tétrapolaire, tels que décrits dans l article 40B du présent chapitre, y compris toutes sujétions. Ces prix s appliquent au mètre linéaire passé sur chemin de câble ou dans tube dimorange, encastré, à la dimension convenable, selon les normes ONEE, comme suit : *Câble U1000 RO2V 3x150mm²+1x120mm²+1x95mm² Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix N 6.04a *Câble U1000 RO2V 4x25mm² Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix N. 6.04b *Câble U1000 RO2V 4x16mm²+T Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix N c *Câble U1000 RO2V 4x10mm²+T Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix N 6.04d *Câble U1000 RO2V 4x6mm² +T Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix N 6.04e PRIX N 6.05 : TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUES Fourniture et pose, y compris, réservation, scellement, fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose, emplacement et indications suivant les plans du B.E.T, avec dimensions convenables comprenant, à titre indicatif (l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissances des plans pour connaître les calibres et le nombre des disjoncteurs et appareillages de chaque tableau): Page 47

48 -1 disjoncteur amont, pour l'alimentation générale d un calibre approprié suivant plans B.E.T. -1 disjoncteur différentiel pour l'alimentation des points lumineux, et l alimentation statique d'une sensibilité de 300mA suivant le cas et d'un calibre approprié suivant chaque tableau -1 disjoncteur différentiel pour l'alimentation des prises de courant normales d'une sensibilité de 30mA et d'un calibre approprié suivant chaque tableau -1 disjoncteur différentiel pour l'alimentation des prises de courant force d'une sensibilité de 30mA et d'un calibre approprié suivant chaque tableau -1 borne de terre -1 barrette du neutre -rail pour pose de matériel -Les disjoncteurs modulaires protégeant les différents circuits divisionnaires, Ensemble est posé dans une armoire en tôle métallique 20/10 d'épaisseur, électro- zinguée et peinte en 2 couches de peinture glycérophtalique, l'armoire est munie de tôles démontables et apte à être perforée pour le passage des câbles aux parties inférieure et supérieures, de porte ouvrant en face raidies par des raidisseurs appropriés garantissant une rigidité parfaite. Réalisation conformément aux schémas électriques joints au présent CPS, y compris niches maçonnées recevant les tableaux, coffrages perdus des niches et toutes sujétions. * TPE1 Piscine & Local technique Ouvrage payé à l unité, au prix N 6.05 DISTRIBUTION- ECLAIRAGE + PRISES Y.C. ALIMENTATION PRIX N 6.06 : Simple allumage Simple allumage étanche ou non comprenant : - Interrupteur. - Les conduits encastrés ICT6 gris non propagateur de la flamme de diamètre 11 minimum ou tube PVC rigide en apparent suivant les cas, depuis tableau de protection jusqu'au point lumineux d'une part et jusqu'à l'interrupteur d'autre part. - Les conducteurs U500V pour : - Allumages : 2x1.5 mm2+t (couleurs normalisées). - Prise de courant 2 x16a : 2x 4 mm2+t (couleurs normalisées). - Prise de courant 2 x (20 à 32A+ T) : 2 x 4 à 6 mm2+t suivant le cas (couleurs normalisées). - Les boîtes d'encastrement pour l'interrupteur et pour les points lumineux. - Crochets de fixation - Les douilles à bout de fil pour les points lumineux Ouvrage payé à l unité y compris percement, scellement, raccordement, protection des tubes passant sous le revêtement par un solin en ciment (ou noyé dans les planchers en béton armé lorsque c'est techniquement possible) et toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix n 6.06 PRIX N 6.07 : Double allumage Même description que simple allumage Ouvrage payé à l unité au prix n PRIX N 6.08 : Simple allumage étanche Même description que simple allumage Page 48

49 Ouvrage payé à l unité au prix n PRIX N 6.09 : Foyer supplémentaire Même description que simple allumage Ouvrage payé à l unité au prix n PRIX N 6.10 : Prise de courant normal ou ondulé 2 x16a+ T Même description que simple allumage Ouvrage payé à l unité au prix n PRIX N 6.11 : Prise de courant force normal ou ondulé 2 x (20 à 32A+ T) Même description que simple allumage Ouvrage payé à l unité au prix n PRIX N 6.12 : Hublot étanche Hublot étanche à monture en acier de protection, lampe de 100 watts. Hublot étanche extérieur avec grille, sans plus value pour la grille Ouvrage payé à l unité, fourni et posé, y compris toutes sujétions au prix n PRIX N 6.13 : Réseau de terre complet Chaque construction sera dotée d'un circuit de mise à la terre.la prise de terre sera réalisée par une boucle en câble en cuivre nu 29mm² de section, en fond de fouille. Au niveau du tableau général et des tableaux secondaires il sera prévu deux remontées de la boucle de prise de terre sous tube d'acier, en vue de leur raccordement aux barrettes de mesures et de sectionnement. Toutes les connexions à la boucle de la prise de terre se feront par griffes en cuivre de 28mm², y compris terrassement évacuation ou remblais dans tous terrains ainsi que la fourniture pose, coupe, chutes et toutes sujétions. Le Prix comprend également : 1-la vérification de la protection de ces prises et leur correction par puits ou autre jusqu'à ce que la valeur des prises soit compatible avec les calibres du dispositif différentiel général 2 -les barrettes en cuivre de terre générale à installer à proximité des tableaux de protection généraux, de dimension et épaisseur conformes au règlement en vigueur 3-les dérivations vers les armoires au moyen de bornes anti- cisaillantes à installer dans les tableaux généraux de protection. Pour l'ensemble des bâtiments du projet, En aucun cas le conducteur principal de protection ne devra être coupé Ouvrage payé à l ensemble y compris, toutes sujétions de fourniture, pose, scellement, protection, mise en œuvre et finition. Au prix N Page 49

50 7 P L O M B E R I E - S A N I T A I R E Page 50

51 1 / Réseau extérieur PRIX N 7.01 : Branchement et compteur général L origine du réseau d alimentation en eau potable sera de compte général de section appropriée placé sous regard à proximité de l entrée principale et sera de calibre 60/70. Compris terrassement et évacuation. L aménagement d emplacement du compteur comprendra une passe en plomb ou acier de section appropriée d une longueur de 0.80 m environ placé entre deux vannes de section appropriée à cage ronde de bayard genre ville de paris à bride ronde et bride Bibault en fonte aciérée, bagues de contrat des écrous en bronze, chapeau d ordonnance carré de 30 x 30, un clapet de retour de section appropriée. 1 regard de 1.00m x 0.80m x 1.20 de profondeur. Ce radier se composera de parois et radier de 0.15 d épaisseur réalisée en béton armé y.compris enduit, avec tampons bien fini. Ce prix comprend également et selon indication de la société distributrice, branchement au réseau de l eau potable public y compris canalisations de toutes sections et à toute distance, appareillages nécessaires, protection et toutes sujétions de fourniture et pose à l exclusion des droits d abonnement. Ouvrage payé à l ensemble, fourniture et pose y compris toutes sujétions au : Au prix N /Réseau de distribution d eau. NB : Tout le réseau de distribution d eau chaude ou froide sera réalisé en système apparent sauf en cas d instructions spéciales de la maîtrise de chantier. Les traversés des parois ou de planchers seront réalisés au moyen de fourreaux de section appropriés, la rémunération des fourrons sera comprise dans les prix unitaire de la canalisation. PRIX N 7.02 : Tuyau en polyéthylène. Fourniture et pose de Tuyau en polyéthylène 16 bars pour la distribution principale eau d adduction en extérieur, y.compris : -fouilles en tranchée dans tout terrain à une profondeur de 1.2m sauf disposition contraire des services techniques du maître de l ouvrage, la largeur de la tranchée doit être égale au diamètre de la conduite augmentée de 40cm y compris blindage, étaiement, épuisement de la nappe -évacuation des terres excédentaires -le déroctage et toute autre disposition qui permette de fragmenter les terrains rocheux ou très durs. -la fourniture et la pose des conduites en polyéthylène conformes aux normes ISO161, NFT 54003, ISO2531 et ISO 4422, le matériau constitutif doit être compact, sans porosité. Il doit offrir toute garantie de non diffusion des liquides et des gaz. Ils comportent à leurs extrémités une emboîture préparée en usine et un bout mâle avec chanfrein. L'emboîture est soit, du type à coller pour le diamètre inférieur à 63 mm ou du type normalisé à bague d'étanchéité en élastomère pour le diamètre supérieur à 63 mm y compris les pièces spéciales: tés, coudes, etc. Page 51

52 -Les essais pour une pression nominale de 16 bars -lit de pose de 15cm en terre tamisée au tamis 15x15 en terrain meuble et par la gravette n 2 en terrain rocheux. -des butées en béton armé ou non sont à disposer aux changements de direction et aux vannes de sectionnement. Elles seront dimensionnées pour une pression statique de 16 bars, elles sont comprises dans le prix. -remblaiement de la tranchée en remblaie primaire et secondaire et compactage suivant les normes -grillage avertisseur -Le branchement sur le réseau existant L'ensemble des travaux doit recevoir l'approbation de l ANP/régie. Ouvrage payé au mètre linéaire fourni, posé y compris terrassements, lit de pose remblaiement tamisage grillage avertisseur, coupes, pièces de raccord, essais, percements, scellement, fourreaux, remplissage des trous et toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix suivant: a- de 16 bars Ø a b- de 16 bars Ø b c- de 16 bars Ø c PRIX N 7.03 : Vanne d'arrêt Fourniture et pose d un Vanne d'arrêt en bronze double femelle à manette et joint torique y compris filetage, coupes, raccords et toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage payé à l unité: a- Vanne d'arrêt de 16 bars Ø a b- Vanne d'arrêt de 16 bars Ø b c- Vanne d'arrêt de 16 bars Ø c PRIX N 7.04 : FOSSE SEPTIQUE Le prix comprendra la réalisation sur place de la fosse septique de 2.00 x Elément préfabriqué d une marque de 1èr choix (suivant spécimens et catalogue actualisé à présenter à l architecte pour choix) à exécuter suivant plans établi au frais de l entrepreneur par un ingénieur spécialisé agrée, et approuvés par le bureau de contrôle. Les conduites d amenés des EU et ce d acheminement des EU doivent avoir des cotes permettant l écoulement rapide des eaux. L entrepreneur procédera à des essais de fonctionnement qui seront consigne par un PV de réception. Ouvrage payé à l ensemble, au prix n PRIX N 7.05 : PUIT PERDU Le prix comprendra la réalisation sur place d un puit perdu de 2.00m, et une profondeur de 5.00m. Elément préfabriqué d une marque de 1èr choix (suivant spécimens et catalogue actualisé à présenter à l architecte pour choix) Exécuter suivant plans établi au frais de l entrepreneur par un ingénieur spécialisé agrée, et approuvés par le bureau de contrôle. Ouvrage payé à l ensemble au prix n Page 52

53 Page : 64 et dernière. MARCHE N DCT/CONSTRUCTION-PISCINE-PATAUGEOIRE-LOCAL TECH/TISSA/TAO/ Le présent marché N est passé par appel d'offre ouvert en application de l alinéa 2 1 de l article 16, et l alinéa 2 3 de l article 17 du règlement du 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Agence pour le Développement Economique et social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. Arrêté le présent marché à la somme de TTC : ( En chiffres )... ( En lettres ) DRESSE PAR L ARCHITECTE LU ET ACCEPTE PAR L ENTREPRENEUR : VISE PAR LA DIRECTION DE LA COORDINATION TERRITORIALE - APDN : VISE PAR LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE TAOUNATE : APPROUVE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L APDN : Page 53

54 Page 54

55 BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIFentielle Page 1

56 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés 1 / GROS ŒUVRES 1.00 Installation du chantier Le Forfait F 1 TERRASSEMENT 1.01 Fouilles en pleine masse dans T.T y/c rocher Le métre cube m³ Fouilles en tranchées -rigoles ou en puits dans T.T y/c rocher Le métre cube m³ Tout venant compacté Le métre cube m³ 550 MACONNERIE EN FONDATION 1.04 Béton de propreté Le métre cube m³ Gros Béton Le métre cube m³ 20 BETON ARME EN FONDATION 1.06 Béton pour béton armé pour tout ouvrage en fondation Le métre cube m³ Acier Tor ou carron pour béton armé en Fondation Le Kilogramme kg En chiffres PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL Page 2

57 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés Canalisation - Égouts 1.08 Canalisations en buses de PVC Ø 200 Le mètre linéaire ml Canalisations en buses de PVC Ø 300 Le mètre linéaire ml Regard type visitable de 50x50 L'unité u Regard type visitable de 60x60 L'unité u Caniveau en B.A Le mètre linéaire ml 120 En chiffres PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL Page 3

58 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés En chiffres BETON ARME EN ELEVATION Béton pour béton armé pour tout ouvrage en élévation Le métre cube m³ Armatures en acier TOR ou CARRON Le Kilogramme Kg ENDUITS 1.15 Cuvelage par enduit étanche Le mètre carré m² 900 DIVERS 1.16 Trottoir périphérique Le mètre carré m² 200 TOTAL GROS ŒUVRES : PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL Page 4

59 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés En chiffres 2 / ETANCHEITE 2.01 Etanchéité verticale des parois enterrés extérieur Le mètre carré m² 300 TOTAL ETANCHEITE : PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL Page 5

60 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés En chiffres PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL 3 / REVETEMENT DE SOLS ET MURS 3.01 Revêtement de sol en carreaux Antidérapant Le mètre carré m² Revêtement mural en carreaux 20 x 20 Le mètre carré m² Revêtement en carreaux 20 x 20 pour caniveau Le mètre carré m² Marches et contre marches en grès cérame Le mètre linéaire ml Revêtement de sol et mur en petits carreaux de 2.5 x 2.5 mm Le mètre carré m² 630 TOTAL REVETEMENT : Page 6

61 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En chiffres En lettres H.TVA PRIX TOTAL 4 / MENUISERIE METALLIQUE Y.C.PEINTURE 4.01 Porte métallique Le mètre carré m² Grille métalique Le mètre carré m² 16 TOTAL MENUISERIE BOIS, FER ET ALUMINIUM : Page 7

62 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés En chiffres 5 / EQUIPEMENT DE LA PISCINE 5.01 Fourniture et pose de Pompes L ensemble Ens Pièce à sceller L ensemble Ens Echelle en inox L ensemble Ens Materiel d'entretien L'Ensemble Ens Materiel d'eclairage L'Ensemble Ens Equipement de la bâche à eau L'Ensemble Ens Tuyauterie de ceinturage - Montage et installation électrique L'Ensemble Ens Grille pour caniveau périphérique le mètre linéaire ml Banc en béton armé L'unité u 12 TOTAL / EQUIPEMENT DE LA PISCINE : PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL Construction d un Espace d Attraction et Piscine à Tissa - Lot n 2 : Piscine, Pataugeoire et Local technique Page 8

63 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés En chiffres PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL 6 / ELECTRICITE- LUSTRERIE 6.01 Tableau général basse tension y.compris branchement l'ensemble Ens Boîte de coupure L'unité u Niche et coffret de compteur l'ensemble Ens Câble U1000 RO2V à âme cuivre, tétrapolaire + terre. a / Câble U1000 RO2V 3x150mm²+1x120mm²+1x95mm² le mètre linéaire ml 250 b / Câble U1000 RO2V 4x25mm² le mètre linéaire ml 200 c / Câble U1000 RO2V 4x16mm²+T le mètre linéaire ml 260 d / Câble U1000 RO2V 4x10mm²+T le mètre linéaire ml 360 e / Câble U1000 RO2V 4x6mm² +T le mètre linéaire ml TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUES TPE1 Piscines & Local technique L'unité u 2 Page 9

64 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés En chiffres Simple allumage + Alimentation 6.06 Simple allumage L'unité u Double allumage L'unité u Simple allumage étanche L'unité u Foyer supplémentaire L'unité u Prise de courant normal ou ondulé 2 x16a+ T L'unité u Prise de courant force normal ou ondulé 2 x ( 20 à 32A+ T) L'unité u 6 LUSTRERIE 6.12 Hublot étanche L'unité u Réseau de terre complet L'ensemble Ens 1 TOTAL ELECTRICITE- LUSTRERIE : PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL Page 10

65 N DESIGNATION DES OUVRAGES U Qtés En chiffres 7 / PLOMBERIE - SANITAIRE 7.01 Branchement et compteur général L'ensemble Ens Tuyau en polythélène a / de 16 bars Ø 50 Le mètre linéaire ml 200 b / de 16 bars Ø 90 Le mètre linéaire ml 80 c / de 16 bars Ø 150 Le mètre linéaire ml Vanne d'arrêt a / de 16 bars Ø 50 L'unité u 2 b / de 16 bars Ø 90 L'unité u 2 c / de 16 bars Ø 150 L'unité u Fosse septique l'ensemble Ens Puit perdu L'ensemble Ens 1 TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE : PRIX UNITAIRES EN DIRHAMS H.T En lettres H.TVA PRIX TOTAL Page 11

66 GROS ŒUVRES ETANCHEITE REVETEMENT DES SOLS ET MURS MENUISERIE BOIS, METALLIQUE EQUIPEMENT DE LA PISCINE ELECTRICITE- LUSTRERIE PLOMBERIE- SANITAIRE Total H.T.. TVA 20%. Total T.T.C.. ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : Page 12

67 Règlement de consultation ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME MINISTERE DE L'INTERIEUR PROVINCE DE TAOUNATE APPEL D OFFRES N DCT/CONSTRUCTION-PISCINE- PATAUGEOIRE-LOCAL TECH/TISSA/TAO/ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE, PATAUGEOIRE ET LOCAL TECHNIQUE AU NIVEAU DE LA CU DE TISSA PROVINCE DE TAOUNATE REGLEMENT DE LA CONSULTATION 1/ 21