MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)"

Transcription

1 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Maître de l ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D OLMES REGIE DES MONTS D OLMES 32 rue Jean JAURES LAVELANET Maître d oeuvre MTC - RUE BARJON ZA VALMORGE MOIRANS Objet de la consultation REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 A LA STATION DE SKI DES MONTS D OLMES Remise des offres Date et heure limites de réception : 23 SEPTEMBRE 2014 à 14h00 Le présent document comporte 13 pages RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 1/13

2 REGLEMENT DE LA CONSULTATION SOMMAIRE Pages ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION... 3 ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION Définition de la procédure Décomposition en tranches et en lots Nature de l'attributaire Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières Variantes Options Délai de réalisation Modifications de détail au dossier de consultation Délai de validité des offres Propriété intellectuelle Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense Garantie particulière pour matériaux de type nouveau Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) Mesures particulières concernant la propreté en site urbain... 5 ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES Solution de base Variantes... 9 ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES Sélection des candidatures Jugement et classement des offres... 9 ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 2/13

3 REGLEMENT DE LA CONSULTATION ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n du 31 décembre 1993). La consultation concerne : La remise en état des téléskis Fagebelle 1 & 2 Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : STATION DE SKI DES MONTS D OLMES (09) ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 2-1. Définition de la procédure La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée «marchés sans formalités préalables» définie en application de l article 28 du Code des Marchés Publics 2-2. Décomposition en tranches et en lots Il n'est pas prévu de décomposition en tranches Les travaux sont répartis en 1 lot unique désignés ci-après: Désignation des lots Lot unique Remise en état clés en main des téléskis Fagebelle 1 et Nature de l'attributaire Le marché sera conclu : - soit avec un entrepreneur unique ; - soit avec des entrepreneurs groupés conjoints RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 3/13

4 2-4. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières Toute modification du CCTP sur "la solution de base" sera éliminatoire, et l'offre du candidat sera rejetée. Les candidats doivent compléter le CCTP par des propositions techniques concernant les points suivants : a)- fiches techniques et descriptif du matériel qu'ils proposent et références en la matière, b)- liste des pièces de rechange de première urgence, accessoires et outillage, c)- planning détaillé des travaux en semaines calendaires, d)- profil en long de l'appareil avec quantitatif et descriptif e)- un échéancier de remise de documents techniques (plan, calcul...), f)- la liste des déclarations CE de conformité suivant la Directive européenne 2000/9/CE du 20/03/2000 et son Décret du 09/05/2003 concernant le matériel proposé que le constructeur s'engage à remettre au maître d'ouvrage g)- les garanties particulières offertes, Une seule proposition technique sera admise pour chacun des points indiqués ci-dessus. Dans le cas des variantes «non prévues» seulement, le CCTP pourra être modifié par le candidat de façon à l'harmoniser à sa proposition, à condition que l'esprit de la consultation et son objectif ne soient en aucun cas remis en cause. Ces modifications devront être clairement exprimées sur une note annexe faisant référence aux articles modifiés Variantes Les candidats peuvent présenter des variantes ils doivent cependant répondre au préalable à la solution de base entièrement conforme au dossier de consultation, Les variantes seront prises en considération si elles respectent le point 2.4 ci-avant, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges permettant les mêmes conditions de résultats. Les variantes devront être présentées sous la forme d'un dossier général "variantes" accompagné d'un nouveau détail estimatif Options Suivant bordereau des prix 2-7. Délai de réalisation Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être allongé. Les entreprises pourront présenter un délai plus court suivant critères de jugements 2-8. Modifications de détail au dossier de consultation Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 15 (quinze) jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est de 120 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 4/13

5 2-10. Propriété intellectuelle Le Maître d'ouvrage conservera la propriété intellectuelle des propositions techniques et des variantes présentées par l'ensemble des candidats Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense Sans objet Garantie particulière pour matériaux de type nouveau Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières la clause suivante : "L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-après, mis en œuvre sur sa proposition : Pendant le délai de 2 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à le (les) remplacer à ses frais sur simple demande du maître de l'ouvrage, par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivant(s) : Cette garantie particulière couvre les dommages qui n'engagent pas la présomption de responsabilité décennale des entreprises." Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) A. Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, sont joints au présent dossier de consultation : le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ; B. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n du 26 décembre L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus notamment de remettre un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. C. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT) Sans objet Mesures particulières concernant la propreté en site urbain Aucune stipulation particulière. ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES Le dossier de consultation peut être retiré en accès libre à compter de la publication sur simple téléchargement sur la plateforme ladepeche-marchespublics.fr Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentations associés (plans, notices, descriptifs techniques, etc ). Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 5/13

6 L acte d'engagement et les pièces particulières constitutives du marché seront datées et signées par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des candidat(s), et constitueront l'exemplaire original Solution de base Documents fournis aux candidats Le présent dossier de consultation est constitué par : L avis d appel public à la concurrence envoyé à la publication ; Le présent règlement ; Le cadre de l acte d engagement et ses annexes à compléter ; Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; Le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Le cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires Les documents annexes Le calendrier d exécution prévisionnel Composition de l offre à remettre par les candidats Le dossier à remettre par chaque candidat sera placée sous enveloppe cachetée qui contiendra les pièces suivantes : Pièces relatives à la candidature : - Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat En application aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics (CMP), le dossier comprendra les renseignements suivants : Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ; Une déclaration sur l'honneur du candidat dûment datée et signée pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; L attestation sur l honneur que le candidat n a pas fait l objet, au cours des cinq dernières années, d une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L , L.341-6, L et L du Code du travail ; La situation juridique : à l'appui de la demande de candidature les informations suivantes seront fournies : La forme juridique du candidat ; En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ; Le(s) lot(s) pour lequel/lesquels la candidature est déposée ; Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché ; Les capacités économiques et financières : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices ; Les capacités techniques : Références professionnelles : RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 6/13

7 Des certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité professionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen ; Références en matière de travaux ou prestations de même nature au cours des 5 dernières années Attestation certifiant que le candidat satisfait à la réglementation en vigueur en matière de management de la qualité suivant la norme NF EN Capacités techniques : Une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ; Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de l'ouvrage et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution de l'ouvrage ; Des certificats établis par des organismes chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des travaux à des spécifications ou des normes ; A cet effet, et pour certains renseignements ou documents exigés ci-dessus, il peut être utilisé les modèles, mis à jour, disponibles sur le site Internet du Ministère en charge des Finances Pièces relatives à l'offre : - Un projet de marché comprenant : L acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s) ; En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l'annexe de l'acte d'engagement). Pour chacun des soustraitants, le candidat devra joindre, en sus des renseignements exigés par l'article du Code des Marchés Publics (CMP) : Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (6 des articles du CMP) ; Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références). Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder. L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 4 de l'acte d'engagement. - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : (Cahier ci-joint à accepter sans aucune modification). - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : Cahier ci-joint à joindre sans aucune modification. - Les documents explicatifs : RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 7/13

8 Au projet de marché sera joint un mémoire justificatif des dispositions qu il se propose d adopter pour l exécution des travaux, comprenant toutes justifications et observations de l entrepreneur en particulier il devra y être joint : une notice descriptive et un tableau des caractéristiques techniques principales de l'installation complétée de toutes informations si nécessaire un mémoire explicatif qui précisera les moyens affectés et mis en œuvre pour exécuter les travaux et qui traitera obligatoirement des moyens matériels, des moyens humains, des méthodes d exécution, de l organisation, de la sécurité, de l environnement et des délais proposés. les plans d'ensemble ou de détails/les données techniques permettant une bonne compréhension de l'offre. le détail explicitant les offres et définissant avec précision la limite des prestations incombant à l'entrepreneur au titre du présent marché. un programme général des opérations : Indiquant de façon la plus réaliste possible la durée prévisionnelle des différentes phases des opérations (études, fabrications, mises en oeuvre, assemblages, réglages...). Si certaines obligations incombent au Maître d'ouvrage, le candidat devra en faire état et les décrire. une liste des sous-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer à l'accord du maître d'ouvrage en cas de conclusion du marché et notamment elle devra dans tous les cas indiquer dans son offre le nom des entreprises qui seront chargées du génie civil et du montage. la provenance et les fournisseurs des principales fournitures devront être précisés. les indications concernant les procédés d'exécution envisagés ainsi que les moyens mis en oeuvre qui seront utilisés. une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur chantier. une note indiquant les principales mesures prévues pour préserver l environnement. - Les pièces non contractuelles destinées au jugement de l'offre : La décomposition du prix global forfaitaire : cadre ci-joint à compléter sans modification hormis la colonne quantité qui est fournie à titre indicatif ; Toutefois, dans le cas d'un groupement conjoint, les candidats devront fournir une ventilation par postes techniques des prix du cadre de la décomposition du prix global forfaitaire ou adapter la ventilation proposée par le maître de l'ouvrage. L'annexe à l'acte d'engagement précisera la répartition des postes techniques par cotraitants. un justificatif de visite sur site» signé par le maître d ouvrage devra être remis dans l offre Fourniture d'échantillons ou de matériels de démonstration Sans objet Documents à fournir par le candidat retenu Les certificats ou la déclaration mentionnée à l'article 46 du Code des Marchés Publics (CMP) seront remis par le candidat retenu dans le délai de 15 jours à compter de la demande présentée par Le pouvoir adjudicateur (PA). RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 8/13

9 Documents à fournir par l'attributaire du marché Les attestations d assurance visées à l article du CCAP, seront remises par l attributaire avant la notification du marché Variantes Les candidats présenteront un dossier général "Variantes non prévues" comportant un sousdossier particulier pour chaque variante qu'ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, (acte d'engagement et ses annexes éventuelles) ils indiqueront : - les adaptations à apporter éventuellement au CCAP ; - les modifications du CCTP et des pièces annexes qui sont nécessaires pour l'adapter aux variantes proposées. - ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 4-1. Sélection des candidatures Lors de l'ouverture, ne seront pas admises : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 45 du CMP ; Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article cidessus ; Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes notamment en appréciant les conditions de déroulement des marchés que le candidat a pu réaliser pour l'acheteur public au cours des 3 dernières années Jugement et classement des offres La commission des marchés éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent règlement de consultation. Pour le lot N 1, elle choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères suivants, hiérarchisés: La valeur technique des prestations sur la base de la note descriptive et du mémoire explicatif pondérée à 40 % Le prix des prestations pondéré à 40 % Le délai d exécution pondéré à 20 % RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 9/13

10 Le jugement des offres est effectué en fonction du tableau ci-dessous (pour le lot N 1) : PRIX VALEUR TECHNIQUE CRITÈRES ET PONDÉRATION PONDÉRÉ SUR 40% 1. MÉTHODOLOGIE / QUALITÉ PONDÉRÉ SUR 15% 2. MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS PONDÉRÉ SUR 15% 3. SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT PONDÉRÉ SUR 10% 1.1 Méthodes d exécution 1.2 Organisation 2.1 Moyens humains affectés au chantier 2.2 Moyens matériels affectés au chantier 3.1 Sécurité 3.2 Environnement NOTATION Np = B (2-P/P0) Np : note pour le critère de prix B : barème de notation du critère de prix P : prix de l offre P0 : prix de l offre conforme la moins chère Les éventuelles notes inférieures à 0 n auront pas d incidence sur les notes relatives aux autres critères (pas de retrait de point). Offre entièrement conforme au CCTP 1 Offre comprenant quelques imprécisions ou renseignements partiels, qui ne 0.5 compromettent pas l économie du projet Offre comprenant des imprécisions ou omissions majeures ou des prestations non conformes au CCTP (élimination pour 0 offre irrégulière / non remise) Offre entièrement conforme au CCTP OU certification ISO Offre comprenant quelques imprécisions ou renseignements partiels, qui ne 0.5 compromettent pas l économie du projet Offre comprenant des imprécisions ou omissions majeures ou des prestations non conformes au CCTP (élimination pour 0 offre irrégulière / non remise) Mémoire Technique précis et adéquat (compétences, expériences et effectif) 1 Mémoire Technique approximatif (compétences, expériences et effectif) 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Mémoire Technique précis et adéquat 1 Mémoire Technique approximatif 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Mémoire Technique précis et adéquat OU certification ISO Mémoire Technique approximatif 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Mémoire Technique précis et adéquat OU certification ISO Mémoire Technique approximatif 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Document servant de support à l instructio n Acte d Engagem ent CCTP DPGF MÉMOIRE TECHNIQU E MÉMOIRE TECHNIQU E MÉMOIRE TECHNIQU E DÉLAIS PONDÉRÉ SUR 10% Offre de délai plus court que le délai prévu à l acte d engagement Offre de délai conforme au délai prévu à l acte d engagement Offre qui ne respecte pas le délai prévu à l acte d engagement MÉMOIRE TECHNIQU E La commission des marchés examinera l'offre de base des candidats puis les variantes proposées, pour établir un classement. Puis offre de base avec options retenues. Les offres seront classées par ordre décroissant. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /13

11 En application l'article 53 IV du CMP, un droit de préférence sera attribuée, à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans. Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats ou la déclaration mentionnée à l'article 46 du CMP son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par Le pouvoir adjudicateur qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié ou pourra l être suivant l avis de la commission pour le jugement de la consultation. Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier la décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire, en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. Lors de l'examen des offres, la commission d'appel d'offres se réservera la possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires. Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêts généraux, et notamment la non obtention des autorisations de construire (AET), et/ou la non obtention du financement pour le projet (liste non exhaustive) Dans le cadre de ce marché à procédure adapté (MAPA), le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats qui auront remis une offre recevable et la plus intéressante (au vu des critères énoncés) ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE Les offres seront établies en euros. Leur transmission se fera : - soit par courrier, sous pli indiquant l adresse et les mentions suivantes : L'enveloppe extérieure portera l'adresse et mentions suivantes : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D OLMES POUR LA REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 STATION DE SKI DES MONTS D OLMES Régie des Monts d Olmes 32 rue Jean JAURES LAVELANET Offre pour : REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 Lot unique «NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis» L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse ci-dessus. Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquée dans la page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limite fixée ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. - soit par voie électronique «dématérialisation», plate-forme sécurisée : RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /13

12 Tout document envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par le maître d'ouvrage sera réputé n avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats d utiliser un antivirus régulièrement mis à jour. Les documents devant être signés doivent, s ils sont remis sous forme électronique, être signés à l aide d un certificat de signature électronique, dans des conditions conformes à l arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique des marchés publics. Les documents devant être obligatoirement signés sont les suivants : Lettre de candidature et Acte d engagement. Il est rappelé, que les soumissionnaires conservent la possibilité de transmettre, en parallèle à leur réponse envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde sous forme papier ou sur support électronique (CD, DVD ). Cette copie, pour être éventuellement valablement utilisée, doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. L enveloppe d envoi doit comporter la mention lisible «Copie de sauvegarde». L envoi d une copie de sauvegarde n est pas une obligation, c est un droit du soumissionnaire qui peut décider ou non de l exercer. Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /13

13 ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires au cours de leurs études, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à/au : Renseignements administratifs: Le Maître d'ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D OLMES POUR LA REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 A LA STATION DE SKI DES MONTS D OLMES 32, rue Jean JAURES LAVELANET Contact : Mme BOUCHE Laetitia courriel : Renseignements techniques: Le Maître d'œuvre MTC Rue Barjon ZA de Valmorge MOIRANS Mr Raphaël SIONNET Tél : Fax : courriel : L exploitant M.BAROU Alain tél 05/61/03/25/81 courriel : Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. ATTENTION : une visite sur site est obligatoire, les candidats devront contacter 48h00 à l avance le maitre d ouvrage pour convenir du rendez-vous: M.BAROU Alain tél 05/61/03/25/81 courriel : ATTENTION : une visite sur site est obligatoire, un justificatif de visite signé par le maître d ouvrage devra être remis dans l offre RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /13

MARCHE PUBLIC DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l ouvrage Commune de Biars sur Cère Objet de la consultation Révision du POS et transformation en du PLU Remise des offres Vendredi 10 juin

Plus en détail

SAEP D HEBECOURT. Interconnexion AEP entre Hébécourt et Bazincourt. MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE. Règlement de consultation (RC)

SAEP D HEBECOURT. Interconnexion AEP entre Hébécourt et Bazincourt. MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE. Règlement de consultation (RC) SAEP D HEBECOURT Interconnexion AEP entre Hébécourt et Bazincourt. MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE Règlement de consultation (RC) MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE, EN APPLICATION DES ARTICLES 26, 28.I

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) COMMUNE DE VILLEMANDEUR Représentant du pouvoir adjudicateur Mairie de VILLEMANDEUR 1 bis, avenue de la Libération 45700 VILLEMANDEUR Mandataire

Plus en détail

COMMUNE DE BARDOUVILLE. Modification des sanitaires de la salle polyvalente REGLEMENT DE CONSULTATION

COMMUNE DE BARDOUVILLE. Modification des sanitaires de la salle polyvalente REGLEMENT DE CONSULTATION COMMUNE DE BARDOUVILLE Modification des sanitaires de la salle polyvalente REGLEMENT DE CONSULTATION Maitrise d'œuvre : o2architecture 24 rue de crosne 76000 Rouen tel : 09 81 29 12 93 o2.archi@bbox.fr

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( R.C. )

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( R.C. ) : RC ( R.C. ) Maître de l ouvrage Marché de maîtrise d œuvre pour : objet du marché Aménagement de l entrée est, de la rue de la haie d épines et de l accès au groupe scolaire Date et heure limites de

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX DE BOISEMENT POUR LA COMMUNE DE BEAURAINVILLE PIECE I REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE DE TRAVAUX DE BOISEMENT POUR LA COMMUNE DE BEAURAINVILLE PIECE I REGLEMENT DE LA CONSULTATION COMMUNE DE BEAURAINVILLE MARCHE DE TRAVAUX DE BOISEMENT POUR LA COMMUNE DE BEAURAINVILLE PIECE I REGLEMENT DE LA CONSULTATION DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 31 mars 2014 12h Octobre 2013 Maître

Plus en détail

TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES, DE FAUX PLAFOND ET D ISOLATION THERMIQUE

TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES, DE FAUX PLAFOND ET D ISOLATION THERMIQUE Marchés Publics de Travaux Mairie de Caderousse service des marchés TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES, DE FAUX PLAFOND ET D ISOLATION THERMIQUE Règlement de la consultation (RC) Date limite de réception

Plus en détail

PROCÉDURE ADAPTÉE REGLEMENT DE LA CONSULTATION

PROCÉDURE ADAPTÉE REGLEMENT DE LA CONSULTATION PROCÉDURE ADAPTÉE REGLEMENT DE LA CONSULTATION OBJET DE L OPERATION 88, VOSGES, Bussang Théâtre du Peuple Aménagement des loges et des bureaux de l'aile Nord Lot n 3 : Plomberie - sanitaires MAITRE D OUVRAGE

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET . MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET OBJET DU MARCHE : CONSTRUCTION DE LOCAUX SCOLAIRES (réhabilitation) Ecole d'unverre LOT N 8 REGLEMENT DE CONSULTATION

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Objet de la Consultation : Réaménagement de la salle des fêtes de Sainte Consorce Maître d ouvrage : Commune de Ste Consorce 4, rue de Verdun 69280 SAINTE-CONCORCE FRANCE

Plus en détail

MAISON DE RETRAITE. "L'Orée du Mont" à HALLUIN

MAISON DE RETRAITE. L'Orée du Mont à HALLUIN MAISON DE RETRAITE "L'Orée du Mont" à HALLUIN Construction d'un local pour fumeurs MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX Règlement de consultation Procédure Adaptée Remise des offres Date et heure limites de réception

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON 23 ALLEES D ETIGNY 31 110 BAGNERES-DE-LUCHON REGLEMENT DE CONSULTATION RENOUVELLEMENT DE L INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SOLUTION DE COUPLAGE APPEL MALADE 2 LOTS LOT 01 Fourniture,

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MAHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l'ouvrage Mairie de CANY BARVILLE Objet de la consultation Remise des offres Date limite de réception : 29 novembre 2011 Heure limite de réception

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché REMPLACEMENT DES REVETEMENTS DE SOL Date et heure limites de réception des offres 18 avril 2005 à 16 Heures

Plus en détail

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008 1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2

Plus en détail

FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE

FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE GROUPEMENT DE COMMUNES FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU ET BEAULIEU-LÈS-LOCHES FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES RÉGLEMENT DE CONSULTATION

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l'ouvrage. I.N.J.S. 254 rue Saint-Jacques 75005 PARIS. Objet de la consultation

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l'ouvrage. I.N.J.S. 254 rue Saint-Jacques 75005 PARIS. Objet de la consultation MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l'ouvrage I.N.J.S. 254 rue Saint-Jacques 75005 PARIS Objet de la consultation Travaux 2014 Date limite de réception : 15 avril 2014 Heure

Plus en détail

Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux

Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux Marché public de travaux VILLE DE FONSORBES Mairie Rue du 11 novembre 1918 31470 FONSORBES Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux Règlement de consultation Date limite

Plus en détail

MARCHE DE SERVICES POUR L APPUI AU PERSONNEL DE LA CCPC POUR L EXPLOITATION DU SERVICE DE PRODUCTION D EAU POTABLE ET LA GESTION DES ASTREINTES

MARCHE DE SERVICES POUR L APPUI AU PERSONNEL DE LA CCPC POUR L EXPLOITATION DU SERVICE DE PRODUCTION D EAU POTABLE ET LA GESTION DES ASTREINTES DEPARTEMENT D EURE ET LOIR MARCHE PUBLIC DE SERVICE Pouvoir Adjudicateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY Objet du marché MARCHE DE SERVICES POUR L APPUI AU PERSONNEL DE LA CCPC POUR L EXPLOITATION

Plus en détail

Rénovation de la chaufferie du groupe scolaire Jules Verne

Rénovation de la chaufferie du groupe scolaire Jules Verne Marché Public de Fournitures - Marché à procédure adaptée Rénovation de la chaufferie du groupe scolaire Jules Verne Règlement de la consultation Date limite de réception des offres : 18 juin 2010 à 16

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour Village d Entreprises ZA du Rozier-Coren 15100 SAINT-FLOUR Tél.. : 04 71

Plus en détail

AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE CREUSE

AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE CREUSE Maîtrise d ouvrage VILLE DE SENNELY - 45 2 rue de la Rigolerie 45240 SENNELY Mode de dévolution : Appel d offres ouvert en application des articles 33, 57 et 59 du Code des Marchés Publics AMENAGEMENT

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION. R.C. n ENSAG/2014/2 CENTRALES DE TRAITEMENT D AIR

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION. R.C. n ENSAG/2014/2 CENTRALES DE TRAITEMENT D AIR RC ENSAG/2014/2 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION R.C. n ENSAG/2014/2 CENTRALES DE TRAITEMENT D AIR REMISE EN SERVICE ET OPTIMISATION DES CENTRALES DE TRAITEMENT D AIR DE L ECOLE NATIONALE

Plus en détail

MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE BOURG-ACHARD

MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE BOURG-ACHARD MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE BOURG-ACHARD 27310 BOURG ACHARD AMENAGEMENT DE SECURITE DU CARREFOUR RD83/VC27 & ELARGISSEMENT DE LA VC27 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d Ouvrage Sancy Artense Communauté Rue de la Pavade 63 680 La Tour d'auvergne Date et heure limites de remise des offres 9 Avril 2008 à

Plus en détail

Video protection des écoles Lamartine,Ferry,Curie,Cathelain

Video protection des écoles Lamartine,Ferry,Curie,Cathelain Marché public de travaux 38, rue de Verdun 62950 NOYELLES-GODAULT Video protection des écoles Lamartine,Ferry,Curie,Cathelain Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 01/03/2011

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l'ouvrage : Commune de Saint Alban Auriolles Objet de la consultation : Réaménagement du musée Alphonse Daudet Remise des offres : mardi

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) SIDPC 2015 TRX - DCE Travaux SIDPC : RC trx SIDPC MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Le Préfet de l'oise

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION PROCEDURE ADAPTEE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX lot n 1: toiles marouflées objet du marché: 01- Belley- cathédrale -dépose et traitement en conservation

Plus en détail

Commune de LA CHAPELLE DE GUINCHAY

Commune de LA CHAPELLE DE GUINCHAY Commune de LA CHAPELLE DE GUINCHAY RENOVATIION DES FENETRES DU RESTAURANT SCOLAIIRE ET DES PORTES DE L''ECOLE ELEMENTAIIRE Lot unique : Menuiserie REGLEMENT DE CONSULTATION R.C. MAITRE D OUVRAGE : Commune

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES REGLEMENT DE LA CONSULTATION D I R E C T I O N I N F O R M A T I Q U E SERVICE INFORMATIQUE ALAIN PERCHEC 6 & 8, rue Saint-Fiacre BP 218 77104 MEAUX CEDEX 01 64 35 37 64-01 64 35 36 55 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES

Plus en détail

Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.

Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C. Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Maître d'ouvrage : Ville de CHECY 11 Place du Cloître Objet de la consultation

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHES PUBLICS 2013 MATERIEL INFORMATIQUE RÈGLEMENT DE CONSULTATION Le pouvoir adjudicateur VILLE DE LA CHARITÉ SUR LOIRE Objet du marché MATÉRIEL INFORMATIQUE Etablie en application du Code des Marchés

Plus en détail

COMMUNE DE SAINTE LIVRADE SUR LOT REFECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES RUE DU PRIEURE REGLEMENT DE LA CONSULTATION

COMMUNE DE SAINTE LIVRADE SUR LOT REFECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES RUE DU PRIEURE REGLEMENT DE LA CONSULTATION COMMUNE DE SAINTE LIVRADE SUR LOT REFECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES RUE DU PRIEURE REGLEMENT DE LA CONSULTATION Bureau d étude technique VRD / Aménagement Urbain Ingénierie conseil / Concepteur de lotissement

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Marché à Procédure Adaptée (MAPA)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Marché à Procédure Adaptée (MAPA) HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION Route de Longchêne 78 830 BULLION 01.34.85.43.00. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Marché à Procédure Adaptée (MAPA) CREATION

Plus en détail

MISSION D EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC

MISSION D EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC Commune de Venasque MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE Passé selon les articles 28 et 74 du Décret n 2006-975 du 1 er août 2006 et sa circulaire d application portant Code des Marchés Publics Ainsi que

Plus en détail

PREFET DES VOSGES COMMUNE DE POUXEUX

PREFET DES VOSGES COMMUNE DE POUXEUX PREFET DES VOSGES COMMUNE DE POUXEUX Programme de voirie 2012 REGLEMENT DE LA CONSULTATION Page 1/5 Article 1 - OBJET DE LA CONSULTATION La présente consultation concerne le : Programme de voirie 2012

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION COMMUNE DE SARZEAU EURL BURGAUD architecte Rond-Point du Rodoir - Bd Bretagne 56130 - LA ROCHE BERNARD Phase DCE REGLEMENT DE CONSULTATION Construction du Centre Technique Municipal Tél 02 99 90 63 75

Plus en détail

PROCEDURE ADAPTEE Réalisation d une clôture de sécurité

PROCEDURE ADAPTEE Réalisation d une clôture de sécurité SOCIETE : Chambre de Métiers et de l Artisanat du Val d Oise OPERATION : Site de Villiers-le-Bel 1 lot PROCEDURE ADAPTEE Réalisation d une clôture de sécurité REGLEMENT DE LA CONSULTATION OBJET de la consultation

Plus en détail

Règlement de Consultation

Règlement de Consultation Règlement de Consultation Maître de l'ouvrage Mairie de STAFFELFELDEN Espace Générations 68850 STAFFELFELDEN Tel : 03.89.55.08.21 Fax : 03.89.55.57.77 Objet Marché de fournitures courantes et de services

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION - (R.C.) MAITRE D'OUVRAGE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION - (R.C.) MAITRE D'OUVRAGE (appel d offres public) REGLEMENT DE LA CONSULTATION - (R.C.) MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONSEGURAIS Maison du Canton, 33 rue des victimes du 3 aout 1944, 33580 Monségur OBJET DE LA CONSULTATION

Plus en détail

AMENAGEMENT DU CARREFOUR PLACE CHARLES DE GAULLE

AMENAGEMENT DU CARREFOUR PLACE CHARLES DE GAULLE Marché Public d'etudes Ville de BOLBEC Mairie de Bolbec - Square Général Leclerc 76210 BOLBEC AMENAGEMENT DU CARREFOUR PLACE CHARLES DE GAULLE BUREAUX DE CONTROLE Règlement de consultation (RC) Date limite

Plus en détail

CREATION GRAPHIQUE DES SUPPORTS POUR LES PROGRAMMES DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DES MEDIATHEQUES DE L'ALBIGEOIS

CREATION GRAPHIQUE DES SUPPORTS POUR LES PROGRAMMES DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DES MEDIATHEQUES DE L'ALBIGEOIS Marchés Publics de Services Communauté d'agglomération de l'albigeois Parc François Mitterrand 81160 SAINT-JUERY CREATION GRAPHIQUE DES SUPPORTS POUR LES PROGRAMMES DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DES MEDIATHEQUES

Plus en détail

Réseaux Informatiques et Electriques Lot n 1 Réalisation d'un Câblage Informatique et Electrique Bureaux Parc des

Réseaux Informatiques et Electriques Lot n 1 Réalisation d'un Câblage Informatique et Electrique Bureaux Parc des AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de La Valette du Var Madame Le Sénateur Maire Place Général De Gaulle - 83160 La Valette-du-Var marches.publics@lavalette83.fr

Plus en détail

Commune de BEAUJEU. Lot unique

Commune de BEAUJEU. Lot unique Commune de BEAUJEU ASSAIINIISSEMENT EAUX USEES Extensiion du réseau Lot unique REGLEMENT DE CONSULTATION R.C. MAITRE D OUVRAGE : Commune de BEAUJEU Mairie Place de l'hôtel de Ville 69430 BEAUJEU Tél.:

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MAITRE DE L'OUVRAGE MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet de la consultation : TRAVAUX DE DEMOLITION D UN BATIMENT RUE DES VIVATS

Plus en détail

SIAMVB Syndicat Intercommunal d Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne

SIAMVB Syndicat Intercommunal d Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne SIAMVB Syndicat Intercommunal d Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne Travaux de restauration de la Claise et de ses affluents. Arrachage manuel de la Jussie - 2015 Règlement de consultation

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL

CONSTRUCTION D UN BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Maître d'ouvrage COMMUNE DE SAILLANS Mairie - Place Maurice Faure 26340 SAILLANS Maîtres d œuvre Architecte : Christophe CULOMA - 05000 GAP

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION M.A.P.A (art28 du Code des Marchés Publics) REGLEMENT DE CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION M.A.P.A (art28 du Code des Marchés Publics) REGLEMENT DE CONSULTATION REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Canton de Montfort l'amaury - Arrondissement de Rambouillet Département des Yvelines Mairie de Béhoust MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION

Plus en détail

Règlement de la Consultation (R.C.)

Règlement de la Consultation (R.C.) Règlement de la Consultation (R.C.) Personne publique Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère Pouvoir Adjudicateur Monsieur le Directeur de l Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de

Plus en détail

Restauration générale Opération n 3 «Restauration extérieure du chœur et des chapelles du choeur»

Restauration générale Opération n 3 «Restauration extérieure du chœur et des chapelles du choeur» COMMUNE DE MUSSY-SUR-SEINE (Aube) COLLEGIALE SAINT-PIERRE-ES-LIENS Restauration générale Opération n 3 «Restauration extérieure du chœur et des chapelles du choeur» REGLEMENT DE CONSULTATION ( R.C. ) POUR

Plus en détail

Maintenance des installation de chauffage, renouvellement d'air et climatisation

Maintenance des installation de chauffage, renouvellement d'air et climatisation Maintenance des installation de chauffage, renouvellement d'air et climatisation REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Date limite de réception des offres : 14/08/2014 à 12 h 00 SOMMAIRE Article 1er. Objet de

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché ENTRETIEN, AMENAGEMENT ET REPARATION DU RESEAU TELEPHONIE ET INFORMATIQUE DES BATIMENTS Date et heure limites

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) fonserane mise au norme electrique - : réglement de la consultation MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) n 2-06/2015

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) n 2-06/2015 TERREVILLE GROUPE FROID - RC MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) n 2-06/2015 Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Rectorat de l Académie de Martinique Personne Responsable

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RPC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RPC) REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RPC) Construction d une zone d apprentissage nommée Zadepre² Maître de l Ouvrage : Christophe LABORDE, Président de la PFT TP Plateforme Technologique Travaux Publics du Limousin

Plus en détail

MAINTENANCE, ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES ASCENSEURS, DES MONTE-CHARGES, DES PORTES AUTOMATIQUES, PORTAILS ET BARRIERES ELECTRIQUES

MAINTENANCE, ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES ASCENSEURS, DES MONTE-CHARGES, DES PORTES AUTOMATIQUES, PORTAILS ET BARRIERES ELECTRIQUES Marché public de prestation de service Commune de BAGNERES DE LUCHON 23 Allée d'etigny MAINTENANCE, ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES ASCENSEURS, DES MONTE-CHARGES, DES PORTES AUTOMATIQUES, PORTAILS ET BARRIERES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION Personne publique COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BEAUJEU Bâtiment Sainte Angèle - 69430 BEAUJEU Tel. : 04.74.04.89.94 - Fax

Plus en détail

- S O M M A I R E - ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION... 3 ARTICLE 2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION... 3

- S O M M A I R E - ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION... 3 ARTICLE 2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION... 3 REGLEMENT DE CONSULTATION (R. C.) MAITRE DE L OUVRAGE : OBJET DE LA CONSULTATION : COMMUNE DE KOENIGSMACKER Aménagement du parking de la Magnascole (écoles élémentaire et primaire) et du futur multi-accueil

Plus en détail

Département du Finistère. Commune de KERSAINT PLABENNEC. Service de l assainissement

Département du Finistère. Commune de KERSAINT PLABENNEC. Service de l assainissement Département du Finistère Commune de KERSAINT PLABENNEC Service de l assainissement CURAGE ET EPANDAGE DES BOUES DES BASSINS 1 et 2 DE L ANCIENNE LAGUNE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES Règlement de la Consultation

Plus en détail

NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX. Règlement de Consultation (R.C.)

NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX. Règlement de Consultation (R.C.) APPEL D OFFRES OUVERT (articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics) JUIN 2011 NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX Règlement de Consultation (R.C.) Date limite de réception des offres : 29 juillet 2011

Plus en détail

maintenance sur site du matériel et des logiciels informatiques

maintenance sur site du matériel et des logiciels informatiques Marchés Publics de Services MAIRIE DE SALAISE SUR SANNE 19 RUE AVIT NICOLAS 38150 SALAISE SUR SANNE MAIRIE DE SALAISE SUR SANNE maintenance sur site du matériel et des logiciels informatiques (RC) Date

Plus en détail

Marché Public de prestations de services Règlement de la Consultation (R.C.) Marché 2013/04 du 17/12/2013

Marché Public de prestations de services Règlement de la Consultation (R.C.) Marché 2013/04 du 17/12/2013 Marché Public de prestations de services Règlement de la Consultation (R.C.) Marché 2013/04 du 17/12/2013 Le Pouvoir Adjudicateur Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 4 rue

Plus en détail

REALISATION DE DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

REALISATION DE DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE Entreprise Sociale pour l Habitat 13 place d'aguesseau BP 511 80005 AMIENS Cédex 1 03.22.80.40.40 03.22.80.40.49 REGLEMENT PARTICULIER DE CONSULTATION REALISATION DE DIAGNOSTIC

Plus en détail

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction

Plus en détail

Fourniture d un véhicule utilitaire pour la blanchisserie des Thermes

Fourniture d un véhicule utilitaire pour la blanchisserie des Thermes COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 23 ALLEES D ETIGNY 31 110 BAGNERES DE LUCHON Fourniture d un véhicule utilitaire pour la blanchisserie des Thermes REGLEMENT DE CONSULTATION LOT 01 : Fourniture du véhicule

Plus en détail

Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 VAUX-ANDIGNY

Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 VAUX-ANDIGNY R E G L E M E N T DE LA C O N S U L T A T I O N (RC) MAITRE DE L'OUVRAGE : Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 VAUX-ANDIGNY OBJET DE LA CONSULTATION : Espace dédié

Plus en détail

REFECTION DES APPARTEMENTS

REFECTION DES APPARTEMENTS Marché public de travaux 16 BIS, BOULEVARD BELLEVUE 05000 GAP REFECTION DES APPARTEMENTS Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 12/11/2008 à 16 h 00 RC Page 1 SOMMAIRE Article

Plus en détail

MARCHE PUBLIC N 10-2015 Acquisition, mise en oeuvre et maintenance d un progiciel pour la gestion des missions d intérim.

MARCHE PUBLIC N 10-2015 Acquisition, mise en oeuvre et maintenance d un progiciel pour la gestion des missions d intérim. Article 28 du Code des Marchés Publics MARCHE PUBLIC N 10-2015 Acquisition, mise en oeuvre et maintenance d un progiciel pour la gestion des missions d intérim. REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Acheteur

Plus en détail

EXTENSION DU SYSTEME PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE

EXTENSION DU SYSTEME PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE Marché public de travaux Cellule Marchés Publics 109, avenue du Petit Barthelémy 13617 Aix en Provence Cedex 01 EXTENSION DU SYSTEME PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE Règlement de consultation Date limite de

Plus en détail

M2015/.. ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE POUR MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE

M2015/.. ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE POUR MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT DE LA CONSULTATION Le pouvoir adjudicateur : Mairie de Sedan Objet du marché: M2015/.. ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE POUR MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE La procédure de consultation utilisée

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SMICTOM DU CARCASSONNAIS ZA Lannolier 1075, bd François Xavier Fafeur 11890 CARCASSONNE cedex 09 Tél: 04.68.11.97.00 PETITS TRAVAUX DE METALLERIE ET

Plus en détail

Acquisition et maintenance d un serveur informatique

Acquisition et maintenance d un serveur informatique MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE Mairie de Chantepie 44, avenue André Bonnin BP 87222 35572 CHANTEPIE Acquisition et maintenance d un serveur informatique REGLEMENT DE CONSULTATION REMISE DES OFFRES

Plus en détail

PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE

PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE VILLE DE FROUARD PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE (Fourniture, Installation, formation et maintenance) R.C (Règlement de la Consultation)

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage COMMUNE DE LESPARRE-MEDOC Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Achat de plaquettes forestières. Règlement de consultation (RC)

Achat de plaquettes forestières. Règlement de consultation (RC) Achat de plaquettes forestières (RC) Date limite de réception des offres : 08/09/2014 à 12 h 00 SOMMAIRE Article 1er. Objet de la consultation 1.1. Objet de la procédure 1.2. Objet des fournitures 1.3.

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pouvoir adjudicateur : ETAT - Préfecture de L Orne OBJET DU MARCHE : Fourniture et installation d un système de vidéo-surveillance au sein de la préfecture de l Orne Date et

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du Code des Marchés Publics) (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du Code des Marchés Publics) (RC) REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du Code des Marchés Publics) (RC) Maître d ouvrage Personne Public contractante COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT Objet de la consultation CONTROLES ET

Plus en détail

FOURNITURE DE PETIT MATERIEL ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE D.C.E. Règlement de la consultation

FOURNITURE DE PETIT MATERIEL ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE D.C.E. Règlement de la consultation Département de la Haute Garonne VILLE DE FENOUILLET Système d'information FOURNITURE DE PETIT MATERIEL ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE D.C.E. Règlement de la consultation Date et heure limites de réception

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX DE PEINTURE A LA MAS VILLENEUVE PROCEDURE ADAPTEE AVEC PUBLICITE

Plus en détail

Communauté de Communes du Montreuillois RÉSORPTION DES ZONES D OMBRE ADSL DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTREUILLOIS

Communauté de Communes du Montreuillois RÉSORPTION DES ZONES D OMBRE ADSL DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTREUILLOIS Communauté de Communes du Montreuillois Siège Administratif Hôtel de Ville - Place Gambetta 62170 Montreuil-sur-Mer Tél : 03-21-06-01-33 Fax : 03-21-81-95-15 Email : montreuillois@cc-montreuillois.fr Pouvoir

Plus en détail

MARCHE DE FOURNITURES : Achat d un véhicule 4x4 diesel climatisé minibus 9 places pour le transport de passagers. REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE DE FOURNITURES : Achat d un véhicule 4x4 diesel climatisé minibus 9 places pour le transport de passagers. REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE FOURNITURES : Achat d un véhicule 4x4 diesel climatisé minibus 9 places pour le transport de passagers. REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation : Achat d un véhicule 4x4 diesel

Plus en détail

ACHAT D UN VEHICULE ELECTRIQUE

ACHAT D UN VEHICULE ELECTRIQUE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du code des marchés publics) COMMUNE DE CAZERES SUR GARONNE Objet de l'appel d'offres: PROGRAMME COMMUNAL D INVESTISSEMENT

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) Maître de l ouvrage : MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN Date

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES REGLEMENT DE LA CONSULTATION MAÎTRISE D'OUVRAGE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LODÈVOIS ET LARZAC 9, place Alsace Lorraine 34 700 LODEVE OPERATION OBJET

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) PROCEDURE ADAPTEE. Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE NEUVIC SUR L ISLE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) PROCEDURE ADAPTEE. Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE NEUVIC SUR L ISLE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) PROCEDURE ADAPTEE Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE NEUVIC SUR L ISLE 8, Avenue Général de Gaulle 24190 NEUVIC SUR L ISLE Objet de l appel d offre

Plus en détail

ADDUCTION EN EAU POTABLE RENFORCEMENT DU RESEAU CHEMIN DES LIBERETTES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E.)

ADDUCTION EN EAU POTABLE RENFORCEMENT DU RESEAU CHEMIN DES LIBERETTES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E.) Département des Alpes-Maritimes Commune de VENANSON N de PIECE 0.2-DCE ADDUCTION EN EAU POTABLE RENFORCEMENT DU RESEAU CHEMIN DES LIBERETTES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E.) Maître d'ouvrage

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN BATIMENT ADMINISTRATIF

CONSTRUCTION D UN BATIMENT ADMINISTRATIF MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX SMECTOM du Plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux N 3000 RD 938 65130 Capvern Tel : 05 62 98 44 69 Fax : 05 62 98 99 58 smectomlannemezan@orange.fr CONSTRUCTION D UN

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation Communauté de Communes du Mené La Croix Jeanne-Even 22330 COLLINÉE Appel d offres aux entreprises en vue de la Construction d une plateforme de stockage de bois déchiqueté sur la commune de Langourla Règlement

Plus en détail

TRAVAUX D IMPRESSION DES EDITIONS TOURISTIQUES 2016

TRAVAUX D IMPRESSION DES EDITIONS TOURISTIQUES 2016 MARCHES PUBLICS A BON DE COMMANDES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE CONSULTATION Le pouvoir adjudicateur : OFFICE DE TOURISME DE HONFLEUR Quai Lepaulmier BP20070 14600 Honfleur CCAP numéro

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION. Mairie d'auterive. Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et services de données

DOSSIER DE CONSULTATION. Mairie d'auterive. Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et services de données - DOSSIER DE CONSULTATION Mairie d'auterive Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et services de MAPA Règlement de Consultation (R.C) Marché Public n 2013-06-2 La date limite de réception

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION R.C MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION R.C MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION Route de Longchêne 78 830 BULLION 01.34.85.43.00. REGLEMENT DE LA CONSULTATION R.C MAHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) AMENAGEMENT D UNE SALLE SERVEURS N de

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION. Marché de Travaux Création d un préau à l Ecole Maternelle

REGLEMENT DE CONSULTATION. Marché de Travaux Création d un préau à l Ecole Maternelle MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE QUINT-FONSEGRIVES REGLEMENT DE CONSULTATION Marché de Travaux Création d un préau à l Ecole Maternelle Maitre d Ouvrage : Commune de Quint-Fonsegrives Hôtel de Ville 31130 Quint-Fonsegrives

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (APPEL D OFFRES OUVERT) (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (APPEL D OFFRES OUVERT) (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (APPEL D OFFRES OUVERT) (RC) Maître de l ouvrage Ville d EVRON 4, rue de Hertford BP 210 53600 EVRON Objet de la consultation CONSTRUCTION DE VESTIAIRES

Plus en détail

Lot n rc. règlement de consultation CCTP. rénovation et extension d'une maison individuelle. 108 rue du calvaire. 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Lot n rc. règlement de consultation CCTP. rénovation et extension d'une maison individuelle. 108 rue du calvaire. 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie rénovation et extension d'une maison individuelle 108 rue du calvaire MAITRE D'OUVRAGE 108 rue du calvaire Lot n rc règlement de consultation CCTP ARCHITECTE : eumorphia / Yves LUCAS 44bis rue georges

Plus en détail

Date et heure limite de réception des offres : le 16 Octobre 2015 dernier délai 12 heures.

Date et heure limite de réception des offres : le 16 Octobre 2015 dernier délai 12 heures. VILLE D AVRANCHES - REGLEMENT DE CONSULTATION P 1 VILLE D AVRANCHES HÔTEL DE VILLE BP 238 50300 AVRANCHES REGLEMENT DE CONSULTATION R.C. Maîtrise d œuvre : Service informatique Hôtel de ville CS 15238

Plus en détail