Rapport pour la commission permanente du conseil régional
|
|
- Lucienne Labrie
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Rapport pour la commission permanente du conseil régional OCTOBRE <%moiscx%> 2012 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france CONTRAT DE PROJETS UNIVERSITÉ PARIS-DESCARTES CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE A MALAKOFF (92) AFFECTATION D AUTORISATION DE PROGRAMME AUTORISATION A SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX UNIVERSITE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CONSTRUCTION DU POLE TECHNOLOGIQUE ET UNIVERSITAIRE DU MANTOIS AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX DU MACRO LOT 1 (N 11056). <%numcx%> CP
2
3 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N <%numcx%> CP Chapitre budgétaire : 902 «Enseignement» Code fonctionnel : 23 «Enseignement Supérieur» Programme PJ (323001) «bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d enseignement supérieur», action Programme PJ «enseignement et recherche dans les établissements d enseignement supérieur», action «enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur» du budget régional Sommaire EXPOSE DES MOTIFS Construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92) pour l Université Paris Descartes Construction du pôle technologique et universitaire du Mantois... 6 ANNEXES AU RAPPORT Bibliothèque universitaire de Malakoff, perspective extérieure du projet Bibliothèque universitaire de Malakoff, perspective intérieure du projet PROJET DE DELIBERATION ANNEXE A LA DELIBERATION ANNEXE 1 AVENANT N 1 AU MACRO LOT
4 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N <%numcx%> CP EXPOSE DES MOTIFS La délibération cadre de la politique régionale en faveur de l enseignement et de la recherche pour les années (délibération CR du 19 novembre 2010) a défini quatre priorités d intervention : Améliorer les conditions de vie et d étude des jeunes s engageant dans les études supérieures Soutenir l emploi scientifique Renforcer la recherche francilienne par la mise en réseau des acteurs Développer le dialogue Sciences-société. Le projet de construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff s inscrit dans la première priorité identifiée. Cette opération est inscrite au contrat de projets pour un montant de 8M, financé en totalité par la Région, qui en assure la maîtrise d ouvrage. Le présent rapport a pour objet de vous proposer une affectation d autorisation de programme nécessaire aux travaux de construction de l opération et d autoriser le Président à signer les marchés de travaux. La construction du pôle technologique et universitaire du Mantois pour l Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est inscrite au contrat de plan Etat-Région Ce bâtiment regroupera diverses formations supérieures orientées vers la mécatronique (association de l électronique, de l automatique, de la mécanique et de la micro-informatique). Le chantier en cours a démarré au cours de l été Le présent rapport a pour objet de vous proposer d approuver l avenant n 1 au marché du macro lot 1 et d autoriser le Président à le signer. 1. Construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92) pour l Université Paris Descartes 1.1. Présentation et état d avancement de l opération L UFR de Droit et sciences économiques de l université Paris Descartes occupe depuis 1976 les anciens locaux de l Ecole supérieure d électricité situés à Malakoff (92), à proximité du boulevard périphérique désormais couvert et de la ligne de métro 13 (Malakoff- Plateau de Vanves). L actuelle bibliothèque universitaire est implantée dans deux bâtiments séparés, sans lien fonctionnel et offre des conditions de travail médiocres. Les effectifs de l établissement ont fortement augmenté, notamment avec la création de l Institut d Etudes Judiciaires, passant de 3500 étudiants en 2005 à plus de aujourd hui. Le nombre de places de consultation (255) est insuffisant au regard de la fréquentation de l équipement. Le projet de construction d un nouvel équipement permettra de constituer un centre de ressources repérable et accessible, ouvert sur la ville, et offrant des espaces de travail et de consultation adaptés aux nouvelles pratiques.
5 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 5 RAPPORT N <%numcx%> CP Le programme prévoit la construction d un bâtiment d environ 1500 m2 (surface utile) et à minima 410 places de consultation. Une démarche de qualité environnementale a été conduite, qui, au-delà de la performance énergétique basse consommation, a conduit à la définition de quatre objectifs prioritaires : conception bioclimatique, pérennité des performances environnementales (maintenance), confort acoustique, confort visuel. A l issue du second jury réuni en juin 2011, le concours d architecture a permis de retenir l agence Canal Architecture. Le permis de construire du projet a été déposé le 30 mai Il est actuellement en cours d instruction et a d ores et déjà reçu un avis favorable de l Architecte des Bâtiments de France. Depuis le 6 septembre 2011, date de notification du marché, les études de maîtrise d œuvre sont en cours et aujourd hui en voie d achèvement (PRO). La conception environnementale a guidé fortement les choix architecturaux, avec la mise en place d une ventilation naturelle évitant le recours à la climatisation, de protections solaires importantes en façades (toiture en débord, vitrages sérigraphiés, panneaux opaques ou équipés de moucharabiehs) et de matériaux favorisant l inertie thermique du bâtiment (bois, béton). Le bâtiment présente une superstructure mixte, avec une structure intérieure béton jusqu au plancher haut du rez-de-chaussée et une structure bois pour les façades et la couverture. Les façades sont habillées d un bardage bois. La couverture est en zinc. Les aménagements intérieurs prévoient des cloisons légères, des menuiseries bois, de revêtements de sols en linoléum. Au regard de son état d avancement, il convient d affecter l autorisation de programme nécessaire aux travaux de construction de l opération. Le présent rapport a donc pour premier objet d autoriser le président du Conseil Régional à affecter une autorisation de programme de prélevée sur le chapitre 902 «enseignement», code fonctionnel 23 «enseignement supérieur», programme PJ (323001) «bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d enseignement supérieur», action , du budget régional Autorisation du président à lancer et signer les marchés de travaux Les études menées par l équipe de maitrise d œuvre ont abouti aujourd hui à l élaboration d un dossier en phase projet (PRO/DCE) qui va permettre de lancer la consultation des marchés de travaux pour une opération qui sera mise en chantier en mai prochain pour une durée de 16 mois environ. L allotissement se fera de la manière suivante : LOT 1 : GROS ŒUVRE ETENDU (gros-œuvre, couverture, menuiseries extérieuresoccultations-traitement des façades, cloisons-doublage-faux-plâtre, menuiseries
6 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N <%numcx%> CP intérieures bois, plafonds suspendus, revêtements de sols, peinture, métallerieserrurerie) pour un montant prévisionnel de HT ( TTC) LOT 2 : PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION pour un montant prévisionnel de HT ( TTC) LOT 3 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES pour un montant prévisionnel de HT ( TTC) LOT 4 : ASCENSEUR pour un montant prévisionnel de HT ( TTC) Des options en moins-values seront proposées. Le montant global des travaux est estimé à HT soit TTC (valeur février 2011). À ce stade d avancement, et compte tenu des règles de procédures régionales liées aux marchés supérieurs à 2.5 M, le présent rapport a donc également pour objet d autoriser le président du Conseil régional à lancer et signer les marchés de travaux. 2. Construction du pôle technologique et universitaire du Mantois 2.1. Présentation de l opération et état d avancement Le financement de l opération, dont le montant était initialement estimé à (équipement compris), est assuré par la Région Ile-de-France à hauteur de 60% et par le Département des Yvelines à hauteur de 40%. La maîtrise d ouvrage de l opération est exercée par la Région, principal financeur. Ce projet, qui participe à la politique de dynamisation du secteur de Mantes-en-Yvelines, vise à créer autour du noyau que constitue l IUT existant un centre de formations supérieures professionnalisantes. La réalisation du futur pôle technologique, dont l implantation se situe dans le périmètre de la ZAC «Mantes Université», à proximité de la gare de Mantes-la-Jolie, devrait permettre la réalisation d un bâtiment d environ m 2 SHON et accueillir à terme plus de étudiants à tous les niveaux de formation supérieure (DUT, licence professionnelle, IUP, formation d ingénieurs, diplôme de recherche technologique). L opération est par ailleurs menée dans le cadre d une démarche de haute qualité environnementale avec un objectif de certification. Par délibérations n CP du 15 décembre 2004 et n CP du 29 novembre 2007, une autorisation de programme d un montant global de a été affectée aux travaux de construction (hors équipement).
7 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N <%numcx%> CP Par délibération n CP du 12 juillet 2007, la Région Ile-de-France a confié la conduite de l opération à Ia SEM 92 par contrat de mandat et le président du conseil régional a été autorisé à lancer le concours de maîtrise d œuvre. Le marché de maîtrise d œuvre a été notifié à l équipe BADIA BERGER (mandataire) / SOGETI (BET tous corps d état) le 16 février Au cours des études de maîtrise d œuvre, certains éléments du programme ont été précisés et plusieurs adaptations techniques nécessaires ont été apportées au projet. Les surcoûts générés par l ensemble de ces modifications ont conduit à affecter une autorisation de programme complémentaire de TTC par délibération n CP du 17 novembre Cet abondement de l enveloppe a été pris en charge selon la même clé de répartition que le financement initial, soit 60 % par la Région Ile-de-France et 40 % par le Département des Yvelines. Par cette même délibération, le président du conseil régional a été autorisé à lancer et à signer les marchés de travaux en vue de la construction du bâtiment. Les 10 lots des marchés de travaux ont été attribués puis notifiés entre les mois de mai et d août Les marchés de travaux ont été attribués aux entreprises suivantes : Entreprise SNRB (macro lot n 1, «gros œuvre charpente») pour un montant total de ,00 HT soit ,02 TTC ; Entreprise BECI BTP (macro lot n 2, «bardage couverture - étanchéité») pour un montant total de ,00 HT soit ,00 TTC ; Entreprise CASTEL & FROMAGET (macro lot n 3, «menuiseries extérieures» pour un montant de ,00 HT soit ,42 TTC ; Entreprise JPV BATIMENT (macro lot n 4, «menuiserie bois»), pour un montant de ,68 HT soit ,95 TTC) ; Entreprise SERTAC (macro lot n 5, «cloisons, doublages, faux plafonds»), pour un montant de ,90 HT soit ,84 TTC; Entreprise SISAP (macro lot n 6, «peintures, revêtements»), pour un montant de ,83 HT soit ,81 TTC ; Entreprise GOUGEON SAS (macro lot n 7, «CVC - plomberie»), pour un montant de ,21 HT soit ,25 TTC ; Entreprise GED AGE GODEFROY (macro lot n 8, «électricité»), pour un montant de ,77 HT soit ,12 TTC ; Entreprise EURO ASCENSEURS (macro lot n 9, «ascenseurs»), pour un montant de HT soit ,00 TTC. Entreprise EUROVIA (macro lot n 10, «VRD»), pour un montant de ,57 HT soit ,19 TTC. Le chantier du pôle technologique du Mantois a démarré au cours de l été 2011 et devait s achever en fin d année 2012.
8 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 8 RAPPORT N <%numcx%> CP Par délibération CP du 12 juillet 2012, l autorisation de programme destinée à l achat du premier équipement du bâtiment a été affectée. Aujourd hui il est nécessaire d allonger le délai contractuel des marchés de travaux des différents lots. Compte tenu des règles de procédures régionales liées aux marchés supérieurs à 2.5 M, le présent rapport a pour objet d approuver l avenant au macro lot n 1 et d autoriser le président du Conseil régional à le signer Avenant n 1 au marché de travaux du macro lot 1 (N 11056) Pour rappel, le marché de travaux du macro lot 1«gros œuvre charpente» a été attribué à l entreprise SNRB pour un montant total de ,00 HT soit ,02 TTC et a été notifié le 9 mai Le présent avenant a pour objet d allonger le délai contractuel des travaux. Cet allongement de délai est la conséquence de plusieurs facteurs : - La réalisation des prestations complémentaires et modificatives objet du présent avenant ; - Le nombre important de jours d intempéries subies durant l hiver ; - La validation tardive par l aménageur de la ZAC des dispositions d installation de chantier - La notification tardive de deux lots (étanchéité/bardage et ascenseur) qui ont du faire l objet d une nouvelle consultation car ils avaient été déclarés infructueux à la suite de premier appel d offre. - La remise tardive par certains corps d état des plans de réservations indispensable pour la réalisation des travaux du lot N 1. - La désorganisation du chantier suite au remplacement successif du pilote du chantier à trois reprises ; Tous ces facteurs cumulés entraînent une augmentation du délai contractuel de 17 semaines. Le présent avenant est sans incidence financière. Le présent rapport a pour objet d approuver cet avenant et d autoriser le Président du Conseil régional à le signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Le président du conseil régional d Ile-de-France JEAN-PAUL HUCHON
9 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N <%numcx%> CP ANNEXES AU RAPPORT
10 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 10 RAPPORT N <%numcx%> CP Bibliothèque universitaire de Malakoff, perspective extérieure du projet Maîtrise d œuvre : CANAL ARCHITECTURE / BET MIZRAHI / RFR ELEMENTS
11 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 11 RAPPORT N <%numcx%> CP Bibliothèque universitaire de Malakoff, perspective intérieure du projet Maîtrise d œuvre : CANAL ARCHITECTURE / BET MIZRAHI/RFR ELEMENTS
12 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 12 RAPPORT N <%numcx%> CP
13 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 13 RAPPORT N <%numcx%> CP PROJET DE DELIBERATION DU Université Paris Descartes Construction de la Bibliothèque universitaire de Malakoff(92) Affectation d autorisation de programme Autorisation du président à signer les marchés de travaux Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Construction du Pôle Technologique et Universitaire du Mantois Avenant au marché de travaux du macro lot 1 (n 11056) LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D ILE-DE-FRANCE VU Le code général des collectivités territoriales ; VU VU VU VU VU VU Le code de l éducation et notamment l article L concernant l exercice de la maîtrise d ouvrage de construction de locaux d enseignement supérieur par une collectivité territoriale ; Le code des marchés publics, Le Contrat de projets adopté par délibération n CR du 14 février 2007 et signé le 23 mars 2007 ; La délibération n CR du 16 avril 2010 relative aux délégations du conseil régional à son président en matière de marchés publics La délibération n CR du 16 avril 2010 relative aux délégations d attributions du conseil régional à sa commission permanente La délibération n CR du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier VU La délibération n CP du 16 octobre 2008 affectant une autorisation de programme de pour le financement des études de programmation de l opération de construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92) pour l université Paris Descartes, VU La délibération n CP du 17 novembre 2009 affectant une autorisation de programme de pour le financement des dépenses afférentes à l opération dans le cadre de l opération de construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92) pour l université Paris Descartes, VU La délibération n CP du 28 janvier 2010 autorisant le Président à signer la convention de maîtrise d ouvrage avec l Etat, à lancer les procédures de sélection des équipes de maîtrise d œuvre et à lancer les marchés relatifs aux différentes missions techniques dans le cadre de l opération de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92) pour l université Paris Descartes, VU La délibération n CP du 20 octobre 2011 autorisant le Président à signer les demandes de permis de démolir et de construire VU Les délibérations n CP du 15 décembre 2004, n CP du 29 novembre 2007 et n CP du 17 novembre 2009 affectant une autorisation de programme globale de ; VU La délibération n CP du 02 mars 2006 autorisant le Président à signer la convention par laquelle l Etat confie à la Région Ile-de-France la maîtrise d ouvrage de l opération de construction du pôle technologique et universitaire du Mantois pour l université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines VU La délibération n CP du 12 juillet 2007, confiant la conduite de l opération à Ia SEM
14 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 14 RAPPORT N <%numcx%> CP par contrat de mandat ; VU Les marchés de travaux : attribué à l entreprise SNRB Pour les travaux du macro lot n 1, «gros œuvre charpente», attribué à l entreprise BECI BTP pour les travaux du macro lot n 2, «bardage couverture - étanchéité», attribué à l entreprise CASTEL & FROMAGET pour les travaux du macro lot n 3, «menuiseries extérieures», attribué à l entreprise JPV BATIMENT pour les travaux du macro lot n 4, «menuiserie bois», attribué à l entreprise SERTAC pour les travaux du macro lot n 5, «cloisons, doublages, faux plafonds», attribué à l entreprise SISAP pour les travaux du macro lot n 6, «peintures, revêtements», attribué à l entreprise GOUGEON SAS pour les travaux du macro lot n 7, «CVC - plomberie», attribué à l entreprise GED AGE GODEFROY pour les travaux du macro lot n 8, «électricité»), attribué à l entreprise EURO ASCENSEURS pour les travaux du macro lot n 9, «ascenseurs»), attribué à l entreprise EUROVIA pour les travaux macro lot n 10, «VRD» ; VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2012 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 «enseignement» ; VU Le rapport <%numcx%> CP présenté par monsieur le président du conseil régional d Ile-de- France VU L avis de la commission de l enseignement supérieur et de la recherche APRES EN AVOIR DELIBERE Article 1 : Affecte une autorisation de programme de pour financer les dépenses afférentes à la construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92) pour l université Paris Descartes, prélevée sur le chapitre 902 «enseignement», code fonctionnel 23 «enseignement supérieur», programme PJ (323001) «bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d enseignement supérieur», action , du budget régional Cette affectation relève du Contrat de projets : o grand projet 4 «conforter le rayonnement international de la région capitale» o volet 44 «Enseignement supérieur et recherche universitaire» o projet 4464 : Construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff (Université René Descartes Paris 5) Localisation : Malakoff (92) Article 2: Autorise le président à lancer et à signer les marchés de travaux dont le montant global est estimé à HT (valeur février 2011). L estimation par lot est la suivante : Lot 1 gros-œuvre étendu : HT ( TTC) Lot 2 : plomberie-chauffage-ventilation : HT ( TTC) Lot 3: Electricité: HT ( TTC) Lot 4: Ascenseur: HT ( TTC)
15 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 15 RAPPORT N <%numcx%> CP Article 3: Approuve l avenant n 1 (figurant en annexe 1) au marché de travaux du macro lot 1 (n notifié le 9 mai 2011) dont le titulaire est l entreprise SNRB, relatif à la construction du pôle technologique et universitaire du Mantois et autorise le Président du Conseil régional à le signer. JEAN-PAUL HUCHON
16 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 16 RAPPORT N <%numcx%> CP ANNEXE A LA DELIBERATION
17 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 17 RAPPORT N <%numcx%> CP ANNEXE 1 AVENANT N 1 AU MACRO LOT 1
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
RESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION
CP 12-742 Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2012 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE COLBERT A LA CELLE
Plus en détailLYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)
Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2014 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)
Plus en détailRapport pour la commission permanente du conseil régional. Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france
CP 13-294 Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france HABILITATION DU PRESIDENT
Plus en détailL HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailDe La Terre Au Soleil
De La Terre Au Soleil Atelier d Architecture S. Anwoir Architecte Les motivations Respect environnemental et investissement à long terme: Participation au développement durable (protéger notre environnement,
Plus en détailARSEAA LES MARRONNIERS
REHABILITATION D UN ETABLISSEMENT POUR ADULTES HANDICAPES : ARSEAA LES MARRONNIERS 122 place Sainte Foy 31620 CEPET TOUS CORPS D ETAT EN SITE OCCUPE ANNEES 2011-2013 MAITRE D OUVRAGE : PATRIMOINE MAITRE
Plus en détailCommission d évaluation : REALISATION du 14 octobre 2014
Commission d évaluation : REALISATION du 14 octobre 2014 65 St Barnabé, (13) Rédacteur : Jérôme Solari / Clara Foussat 1 - Bâtiment tertiaire bioclimatique à l entrée du village de Saint Barnabé à Marseille.
Plus en détailQuestionnaire auto-entrepreneur Assuré
1. Nom de à assurer : Questionnaire auto-entrepreneur Assuré Nom, prénom du gérant : 2. Adresse de : Voie : Code Postal : Commune : Tél. : Fax : E-mail : 3. Date de création : 4. Numéro de SIREN : ou création
Plus en détailQuestionnaire. Date d effet souhaitée : Nom de l entreprise à assurer : Nom et prénom du gérant : Adresse de l entreprise : Tél.
Questionnaire Questionnaire RC & DECENNALE Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire dûment complété et signé par: mail : contact@assurei.fr fax : 05.35.54.12.03 ou par courrier. Date d effet
Plus en détailForum Bois Construction Beaune 2011 Construction modulaire Peio Gorroño 1
Forum Bois Construction Beaune 2011 Construction modulaire Peio Gorroño 1 Conception et réalisation de 45 logements d habitat type modulaire par empilement de modules en 3 niveaux réalises avec des panneaux
Plus en détailQUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
Coordonnées du courtier 360 Courtage Nom :.. Adresse :.. CP :..Ville :.. N tel :... E-mail :.. N ORIAS :. QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION Date d
Plus en détailVILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit
VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le
Plus en détail13 maisons BBC à Saint-Brice (51), L Effort Rémois. 30 logements BBC à Joué les Tours (37), Val Touraine Habitat Public
Maitrise d œuvre logement P.1... P.2... P.3... P.4... P.5... P.6... P.7... P.8... P.9... P.10... P.11... P.12... P.13... P.14... P.15... 13 maisons BBC à Saint-Brice (51), L Effort Rémois 30 logements
Plus en détailLOCAUX COMMUNS CREATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES ESQUISSE N 2 RDC R+1 R+2 R+3 TOTAL Accueil 47 473 m2 Bureau administration 15 Local repro/archives 12 Petite salle de réunion 35 Salle de conférence
Plus en détailLISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS Ville de CARQUEFOU 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012 Article 133 du code des marchés publics
LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS Ville de CARQUEFOU 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012 Article 133 du code des marchés publics Marchés publics de travaux d un montant hors taxe compris entre 20.000
Plus en détailLISTE DES CONTRATS CONCLUS Régis par les dispositions du Code des Marchés Publics
Maître d Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE Entre le : 01/01/13 et 31/12/13 2012-212 CONSTRUCTION DU CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PIVOT A Nettoyage de mise en service 2012-211 CONSTRUCTION DU CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Plus en détailCOMPTE RENDU DE LA REUNION OPC CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME DE CARACTERISATION DES MATERIAUX PLA.CA.MAT A PESSAC
COMPTE RENDU DE LA REUNION OPC DU MARDI 06 OCTOBRE 2012 N CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME DE CARACTERISATION DES MATERIAU PLA.CA.MAT A PESSAC COORDONNEES DU CHANTIER TEL : FA : SALLE DE REUNION TEL : FA
Plus en détailAPPEL A CANDIDATURE Marché en entreprise générale TCE.
NOISY LE SEC HABITAT 7 RUE SAINT JUST 93 130 NOISY LE SEC PROJET DE REHABILITATION ET DE RESIDENTIALISATION DU SITE DE «LA RENARDIERE» 60 rue de la Dhuys 93130 NOISY LE SEC -------- -------- APPEL A CANDIDATURE
Plus en détailL opération étudiée : le SDEF
L opération étudiée : le SDEF Situation géographique 29 Landivisiau Finistére Zone H2a Altitude : 34 m Acteurs de l opération Maitrise d ouvrage Maître d œuvre / Architecte BET Thermique SDEF Atelier 3
Plus en détailQuestionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des entreprises de construction
Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des entreprises de construction 1 INFORMATIONS GENERALES Effectuez-vous l une des activités suivantes? Désamiantage Travaux spéciaux Pisciniste
Plus en détailBâtiment de bureaux à énergie positive «Green Office» à Meudon
Bâtiments Matériaux Opérations Installations Bâtiment de bureaux à énergie positive «Green Office» à Meudon B ÂTIMENTS Green Office est le premier bâtiment tertiaire de grande ampleur à énergie positive
Plus en détailCONDITIONS CONTRACTUELLES D ADHESION AU SERVICE QUALIDEVIS.COM DE LA SOCIETE LINKEO
CONDITIONS CONTRACTUELLES D ADHESION AU SERVICE QUALIDEVIS.COM DE LA SOCIETE LINKEO 1 ) PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SERVICE SOUSCRIT Linkeo est une agence indépendante de communication globale, plus
Plus en détailASSURE 1- NATURE DE L ENTREPRISE : EURL SARL SA ETS ENTREPRISE MR AUTRE NOM DE L ENTREPRISE : NOM ET PRENOM DU GERANT :
Proposition d Assurance Responsabilité Civile et décennale des Entreprises de Construction A retourner par Fax au 04 37 24 52 79 ou par mail à narjisse.boughanemi@entrepreneursdelacite.org Tél : 04 37
Plus en détailQUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE CONTRACTANTS GENERAUX
QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE CONTRACTANTS GENERAUX 1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX Merci de compléter ce document en lettres capitales Date d effet souhaitée : /
Plus en détailRESTRUCTURATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURS
RESTRUCTURATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURS LIEU : SURFACE D INTERVENTION: COÛT : LIVRAISON : ARCHITECTES : ARCHITECTES ASSOCIES : B.E.T. : MAÎTRE DE L OUVRAGE : MISSION : TOURS 3 000 m² (SHON) 3 845 000
Plus en détailSéance du Conseil Municipal du 23/05/2013. RAPPORTEUR : Jean-François MONINO
Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de la Commande Publique Question n 145 DACP REF : DACP20030 Signataire : MC/ED/OL Séance du Conseil Municipal du 23/05/20 RAPPORTEUR : Jean-François
Plus en détailCOMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2010
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2010 Présents : MM Luc FOUTRY Simon HALNA Régis TABEAU François CURY Gilbert DELANNOY Jean-Paul DESCATOIRE Régis DESSEAUX Jean-Baptiste DOLLE Jean-Claude
Plus en détail«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux. Date d édition : Janvier 2014
«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux Date d édition : Janvier 2014 Ce document présente la liste des qualifications et certifications«rge» classées par domaine
Plus en détailPIG Programme d Intérêt Général Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais. Réunion Publique du 27/06/2013
PIG Programme d Intérêt Général Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais Réunion Publique du 27/06/2013 1 Sa durée est de 3 ans de Juin 2013 à Mai 2016. Le périmètre de l opération concerne les 10
Plus en détail«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux 16/01/2014
«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux 16/01/2014 Ce document présente la liste des qualifications et certifications «RGE» classées par domaine de travaux liés
Plus en détail1190W 1-7 RECTORAT DE PARIS. Service constructeur des Académies de la région Île-de-France (SCARIF)
1190W 1-7 RECTORAT DE PARIS Service constructeur des Académies de la région Île-de-France (SCARIF) Dossiers d opérations de construction et d aménagement de bâtiments de l université Panthéon-Sorbonne
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE I- MODE DE PASSATION Travaux fournitures services Procédure d achat couverte par l accord sur les marchés publics de l OMC. Type de procédure : Procédure adaptée L
Plus en détailObservatoire de la MEF
2013 Observatoire de la MEF Cité des métiers du Grand Beauvaisis 36, Avenue Salvador Allende Village Mykonos Bâtiment G 60000 Beauvais 03 60 56 60 60 www.mef-beauvaisis.fr SOMMAIRE 1/Définition du secteur
Plus en détailSECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE
Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des architectes, maîtres d œuvre, BET, ingénieurs conseils et contractants généraux. (Partie courtier) Nom Adresse CP N tel E-mail N ORIAS
Plus en détailCONSTRUCTION D UN COMPLEXE MULTISPORTS INTERCOMMUNAL
MARCHÉ N 2012-04 Maître d ouvrage : Communauté de communes du Pays de Saint-Flour ZA Rozier Coren Village d entreprises 15 100 SAINT-FLOUR Tél. : 04 71 60 56 80 Fax : 04 71 60 43 07 CONSTRUCTION D UN COMPLEXE
Plus en détailOssature - Poteaux-poutres
Construction Bois Ossature - Poteaux-poutres 2015 Construction de clos-couverts isolés en ossature bois ou système poteaux-poutres Pionnier de la construction bois dans l Ain, ELCC intègre toutes les compétences
Plus en détailLISTE DES MARCHES CONCLUS
Entre le : 01/01/10 et 31/12/10 Pour des Travaux Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 50 000 HT 2010-021 CONSTRUCTION DE 63 LOGEMENTS LOCATIFS POUR LES GENDARMES SERRURERIE DU FAUBOURG
Plus en détailQUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE et PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
SARL F L O V A L 32 Rue des Folles pensées 62380 BLEQUIN 09 71 30 95 50 03 21 93 11 97 Assurances@floval.eu www.floval.eu Siret 513 837 229 00022 Ape 6622 z QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Plus en détailD i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE. e n m a t i è r e s p o r t i v e. Les équipements sportifs
D i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE e n m a t i è r e s p o r t i v e Les équipements sportifs JANVIER 2010 Janvier 2010 2/10 LES EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS Les équipements
Plus en détailPrésentation renouveau école Georges Pamart
MAIRIE DE QUERENAING DEPARTEMENT DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE EGALITE FRATERNITE Arrondissement de Valenciennes - Canton de Valenciennes Sud www.querenaing.fr Présentation renouveau école Georges
Plus en détailDIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER. Cursus complet théorique et pratique
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER Cursus complet théorique et pratique Durée : 6 semaines, soit 30 jours de formation : 210 heures Nature de la formation : théorique et pratique Horaires : de 09h00-12h00 / 13h00-17h00
Plus en détailRAPPORTN 13.506 CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements
RAPPORTN 13.506 CP AUTORISATION DE SIGNERL'AVENANT N 3 AU MARCHED'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCEPREVENTIVE ET CORRECTIVEDESEQUIPEMENTS D'ALARMESANTI-INTRUSIONDESBATIMENTSDEPARTEMENTAUX DIRECTIONGENERALEDESSERVICES
Plus en détailCONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE --- 2006-147 SEANCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2006
FONCIER / HABITAT CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE --- 2006-147 SEANCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2006 09/ OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT DU SECTEUR RIVE-GAUCHE
Plus en détailPLOMBIERS CHAUFFAGISTES ECO ARTISAN
PLOMBIERS CHAUFFAGISTES Le monde change, votre métier aussi. Aujourd hui vos clients n ont qu un mot à la bouche : ECONOMIES D ENERGIE. Écoutez-les! Pour la performance environnementale et économique de
Plus en détailEtude sur les cadres règlementaires et leur efficacité à encourager les entreprises à améliorer leur efficacité énergétique et sur les mesures
Etude sur les cadres règlementaires et leur efficacité à encourager les entreprises à améliorer leur efficacité énergétique et sur les mesures complémentaires nécessaires Synthèse Avril 2015 Pourquoi
Plus en détailAtelier 3 Vers le programme. Notions et définitions Présentation des terrains
Atelier 3 Vers le programme Notions et définitions Présentation des terrains Atelier 3 - Ordre du jour Programmation (19h) Notions et définitions (19h15) Echanges avec la salle (19h45) Présentation des
Plus en détailQUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
Cadre réservé à SFS Origine de la demande :.... Gestionnaire :... Coordonnées du courtier Nom :.. Adresse :.. CP :..Ville :.. N tel :... E-mail :.. N ORIAS :. QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Plus en détailGrand Palais, Champs-Elysées Paris
Grand Palais, Champs-Elysées Paris Depuis mai 2007: Etablissement Public du grand Palais des Champs Elysées Travaux de confortation (phase 1) - Bureau de contrôle: SOCOTEC - Coordination sécurité et protection
Plus en détailsolutions et confort d été Inertie thermique Logements Paris École de chimie Bibliothèque et archives municipales Montpellier p.
solutions B É T O N Inertie thermique et confort d été UNE TROP FORTE CHALEUR À L INTÉRIEUR D UNE HABITATION EST UN Logements Paris FACTEUR D INCONFORT IMPORTANT.SI CELA EST SOUVENT VÉCU COMME UNE FATALITÉ,
Plus en détail«RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux. Date d édition : 1 septembre 2014
«RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux Ce document présente : Date d édition : 1 septembre 2014 Les qualifications et certifications «RGE»
Plus en détailInauguration de l Espace Saint Exupéry Saint Marcel
(Jeudi 4 avril 2013 15h) Inauguration de l Espace Saint Exupéry Saint Marcel Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, cher Franck, Monsieur le Député et Président du Conseil général, Messieurs les sénateurs,
Plus en détailRapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013
Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LA POLITIQUE REGIONALE POUR LES PERSONNES EN SITUION
Plus en détailSUR OUVRAGE (D.I.U.O.)
INDE Prévention des risques d'accident du travail Coordination SPS 15 Rue St Marien- 89520- FONTENOY Tel: 09-75-91-11-78 Fax: 09-70-06-78-43 Site internet: sps-pro.com siret: 390 494 417 00053 affaire
Plus en détailREUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION SUR L OPERATION CLICHY-BATIGNOLLES. Le projet du Nouveau Palais de Justice de Paris.
REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION SUR L OPERATION CLICHY-BATIGNOLLES Le projet du Nouveau Palais de Justice de Paris 4 décembre 2009 LES ORIGINES DU PROJET : un fonctionnement actuel très contraint Des
Plus en détailLes travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009. Document d information non contractuel
Les travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009 Document d information non contractuel L Anah, Agence nationale de l habitat, attribue des aides financières aux propriétaires
Plus en détailListe des marchés conclus en 2010 (article 133 du CMP 2006)
Liste des s conclus en 2010 (article 133 du CMP 2006) MARCHES DE TRAVAUX totale du Marchés entre 4 000 euros HT et 19 999,99 euros HT 0264 Travaux électriques pour la remise en état d un plateau de bureaux
Plus en détailLa Règue Verte 54 logements THPE à structure béton et enveloppe à ossature bois
Forum Bois Construction Beaune 2011 La Règue verte - 54 logements THPE à structure béton et enveloppe à ossature bois B. Dayraut 1 La Règue Verte 54 logements THPE à structure béton et enveloppe à ossature
Plus en détailNos modèles de maisons à ossature bois disponibles à la vente - 1 -
Nos modèles de maisons à ossature disponibles à la vente - 1 - MAISONS HIETALA Nous vous invitons à découvrir nos modèles de maisons en Ossature. 10 modèles plain-pied et 5 modèles avec étage. Ces maisons
Plus en détailBâtiment SHS - Université Paris Ouest Nanterre la Défense
5 ème Forum International Bois Construction FBC 2015 Bâtiment SHS - Université Paris Ouest Nanterre la Défense P. Gontier 1 Bâtiment SHS - Université Paris Ouest Nanterre la Défense Pascal Gontier Architecte
Plus en détailLE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE
LE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE Habitat, bureaux, commerces : le W conjugue les trois fondamentaux de l urbain. Dans cet esprit, Vauban Immobilier, Scharf Immobilier, GIPA et Rive Gauche CB Richard
Plus en détailInauguration de la première opération de logements locatifs à loyers maîtrisés à Paris
Inauguration de la première opération de logements locatifs à loyers maîtrisés à Paris Livraison de 107 logements locatifs à loyers maîtrisés et de commerces sur la ZAC Clichy Batignolles (avenue de Clichy)
Plus en détailJ O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E
J O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E De l estimation des besoins / critères et exemple Février 2012 Présentation : Jérôme DIOT Directeur Technique EGIS Centre Ouest 1 Sommaire Conception
Plus en détailDommages-ouvrage, CNR, TRC QUESTIONNAIRE. Forme Juridique : Capital social : Date de création : Adresse :
Dommages-ouvrage, CNR, TRC QUESTIONNAIRE PRESENTATION GENERALE DU PROMOTEUR Nom / Raison Sociale : Forme Juridique : Capital social : Date de création : Adresse : Code postal : Ville : Tel : Fax : Site
Plus en détailDELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012
DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012 FONCIER Interventions foncières stratégiques Dispositif régional en sortie de portage de l'etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'azur (EPF PACA) Affectation
Plus en détail05/11/2009 Proc.Adapt. Fourniture de fioul Lot 1: Fourniture de fioul LA MURE BIANCO 69626
Collectivité: CH DE SAINT LAURENT DU PONT LISTE ANNUELLE DES MARCHES ATTRIBUES EN 2009 (art. 133) Date impression: 28/08/2015 à 21 h 56 Date attribution Procédure Objet Désignation Attributaire Montant
Plus en détailNOM : PRENOM : LEA Martin Luther King. Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi?
60, Rue Georges Corète Tel : 01.47.92.79.68 Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi? NOM : PRENOM : LEA Martin Luther King 1. Je souhaite travailler Inscrivez-vous
Plus en détailAvis de marché. L'avis implique un marché public.
Avis de marché - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Maubeuge. Correspondant : M. le maire, service achats et marches publics Place du docteur forest B.P. 80269, 59607 Maubeuge,
Plus en détailDEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE DECENNALE ET R.C. PROFESSIONNELLE ENTREPRISE DU BATIMENT IDENTITE DU PROPOSANT
: 04.93.80.71.98 DEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE DECENNALE ET R.C. PROFESSIONNELLE ENTREPRISE DU BATIMENT IDENTITE DU PROPOSANT S.A.R.L. [ ] Ent individuelle [ ] Société Anonyme [ ] Nom ou dénomination
Plus en détailAppartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailMUNICIPALITE DE PAYERNE
MUNICIPALITE DE PAYERNE Au Conseil Communal de Payerne : Préavis n 14/2013 Objet du préavis Demande de crédit pour la rénovation de la Halle des Fêtes Municipalité de Payerne / Préavis n 14/2013 Page 2
Plus en détailMarseille Euroméditerranée
OPAH DE RENOUVELLEMENT URBAIN Marseille Euroméditerranée BEL HORIZON Quelles solutions pour sa mise en sécurité? OPAH DE RENOUVELLEMENT URBAIN Marseille Euroméditerranée engineering TERRITOIRES & HABITAT
Plus en détailListe des marchés conclus du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Marchés de TRAVAUX conclus en tant que pouvoir adjudicateur
Liste des s conclus du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 établie dans les conditions définies par l'arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des s publics et relatif à
Plus en détailLES AIDES DISPONIBLES POUR AMELIORER SON LOGEMENT DRAGA- ARDÈCHE
LES AIDES DISPONIBLES POUR AMELIORER SON LOGEMENT DRAGA- ARDÈCHE AIDES DE l Anah (agence nationale de l habitat) Le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans Les subventions sont accordées sous conditions
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
RAVALEMENTS DE FACADE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 21/23 Rue JEAN JAURES MARCHEAPROCEDUREADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Représentant de la personne publique contractante : Monsieur
Plus en détailEXTENSIONS ECOLOGIQUES
www.josefapricoupenko.com Louise Ranck, Latitude 48 www.latitude48.net EXTENSIONS ECOLOGIQUES www.josefapricoupenko.com 27 mars 2010 Extensions écologiques, Joséfa Pricoupenko 1 Structure associative créée
Plus en détailENTREPOTS / BUREAUX à louer
ENTREPOTS / BUREAUX à louer Bâtiment indépendant 2 380 m² de locaux d Activités (entrepôts / bureaux) Zone d Activités du Pérou MASSY (91) 10 mail Atlantis 91300 MASSY 01 64 47 07 19 info@fimmconseil.com
Plus en détailDELIBERATION N CR 31-14
1 CR 31-14 DELIBERATION N CR 31-14 DU 20 JUIN 2014 RENFORCER ET SPÉCIALISER LA GAMME RÉGIONALE D'INVESTISSEMENT EN FONDS PROPRES : FONDS NUMERIQUE, SILVER ECONOMIE ET ILE-DE- FRANCE CAPITAL 2 LE CONSEIL
Plus en détail01-APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 10 JANVIER 2014 02-DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DECLARATIONS D INTENTION D ALIENER
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS SÉANCE DU 21 Février 2014 Nombre de conseillers en exercice... : 15 Nombre de présents... : 12 Vote par procuration... : 2 Nombre de votants... : 14 Date de convocation
Plus en détailCONNAISSANCE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN RAPPORT DE PRÉSENTATION
ARCHITECTURAL ET URBAIN ZPPAUP Montpellier Gambetta Clemenceau Figuerolles Rapport de présentation Juillet 2006 Page 73 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager SECTEUR GAMBETTA
Plus en détailEspace Clément Ader. Maison de la recherche et de la valorisation
DOSSIER DE PRESSE. Jeudi 19 janvier 2012 Pôle de Recherche et d'enseignement Supérieur www.univ-toulouse.fr 15 rue des Lois 31000 Toulouse Espace Clément Ader Description du projet 1 Budget prévisionnel
Plus en détailLa formation en alternance à l UPEC. BAC+2 à BAC+5
BAC+2 à BAC+5 2015 OBTENIR UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE CONSTRUIRE SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OPTIMISER SON INSERTION DANS LA VIE ACTIVE La formation en alternance à l UPEC Contrat d apprentissage Crédit
Plus en détailMieux connaître le secteur du bâtiment
iche d animation Compétence B3 Mieux connaître le secteur du bâtiment Objectif Permettre aux élèves de découvrir la diversité des métiers du bâtiment et les caractéristiques de ce secteur. Matériel nécessaire
Plus en détailLe financement du projet
Le financement du projet Comment financer mon projet? 14 Votre budget doit faire l objet d une étude approfondie. Pour vous aider à établir votre plan de financement, faites appel à l Association Départementale
Plus en détailMarchés de travaux. Tranche de 20 000 euros HT à 89 999,99 euros HT. Titulaire Code postal Objet du marché Montant
Liste des marchés publics conclus en 2014, conformément à l article 133 du code des marchés publics, et des arrêtés des 18 mars 2009 et 21 juillet 2011 Marchés de travaux Tranche de 20 000 euros HT à 89
Plus en détailGITE D'ETAPE "chez Mimile"
GITE D'ETAPE "chez Mimile" Notre gîte d'étape est en train de voir le jour, après des mois et des années d'études et de recherche de fonds pour sa réalisation. Merci au Conseil Général, à la Région, au
Plus en détailArchitecte DPLG Ingénierie H.Q.E. 3 Entreprises
Architecte DPLG Ingénierie H.Q.E BP 60393 59337 Tourcoing Cedex Tél. 03 20 28 93 93 Fax 03 20 28 93 94 pc@pierrecoppe.fr www.impact-qe.com 3 EcoCentre La Tuilerie à Grisolles (02) Maîtrise d ouvrage :
Plus en détailpossibilités et limites des logiciels existants
possibilités et limites des logiciels existants Dominique Groleau CERMA, UMR CNRS 1563, Ecole d Architecture de Nantes Journée thématique SFT- IBPSA, Outils de simulation thermo-aéraulique du bâtiment.
Plus en détailLaissez-vous guider. au 110 avenue de la Jallère GROUPE
Laissez-vous guider au 110 avenue de la Jallère GROUPE GROUPE Bienvenue au 110 avenue de la Jallère Adoptons la positive attitude! Au travers de ses différents domaines d activité, le Groupe CILSO est
Plus en détailRapport pour la commission permanente du conseil régional
Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2012 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE
Plus en détailCRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION D UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR L LA CONCORDE ET POUR LE DÉPLACEMENT D UNE PARTIE DU PARKING FMCV
DA 005-15.06 CRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION D UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR L LA CONCORDE ET POUR LE DÉPLACEMENT D UNE PARTIE DU PARKING FMCV Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Plus en détailDémolition immeuble le Forum 1 rue Léonard de Vinci 22/07/14 317 984,20 T.T.T.V. 90130
Liste des marchés notifiés au cours de l'année 2014 arreté du 21 juillet 2011 pris pour application de l'article 133 du Code des Marchés Publics MARCHES DE TRAVAUX Date de Montant Code Tranches Objet du
Plus en détailUrbanisme 07-002. Introduction. (du 23 février 2007) Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Urbanisme 07-002 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit pour des travaux d entretien des annexes est et ouest du Musée d art et d histoire et pour des travaux de
Plus en détailLoi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments
Janvier 2015 Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments (CITE, TVA à taux réduit, Eco-PTZ) INTRODUCTION La loi de finances pour 2015 introduit un certain nombre de mesures
Plus en détailguide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir
guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir Vous achetez pour vous loger Vous recherchez votre futur domicile? Appartement, maison, neuf ou ancien... Quel que soit le type de bien ou de surface,
Plus en détailCommunauté de Communes des 4B Sud-Charente
Communauté de Communes des 4B Sud-Charente Suivi-animation du PIG Intervention auprès des artisans 10 décembre 2013 SOMMAIRE 1. Qui est URBANiS et quel est son rôle? 2. Qu est-ce qu un PIG? 3. Les types
Plus en détailDOSSIER DE PRESSE. Présentation du projet de Bâtiment de Bureaux Avenue des Nations Unies à Roubaix. Jeudi 19 septembre 2013 à 11h
Présentation du projet de Bâtiment de Bureaux Avenue des Nations Unies à Roubaix DOSSIER DE PRESSE Jeudi 19 septembre 2013 à 11h CA Consumer Finance 34 rue Emile Moreau à Roubaix Pour tout contact presse
Plus en détailFÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT - YVELINES 29-78150 LE CHESNAY
Dossier d adhésion FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT - YVELINES 29 avenue Debasseux - 78150 LE CHESNAY Tél : 01 39 54 23 69 - Fax : 01 39 55 67 34 Email : attalb@d78.ffbatiment.fr www.d78.ffbatiment.fr
Plus en détailDIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE TERTIAIRE
DATE : 14/02/2011 N AFFAIRE : 003387/2255629/1/1 ANNEE DE CONSTRUCTION : NON COMMUNIQUE SURFACE UTILE : 489.44 TYPE DE BATIMENT : IMMEUBLE D HABITATION + BUREAUX TYPE D ACTIVITES : ADMINISTRATION - BUREAUX
Plus en détail