RÉUNION DE CHANTIER N 1 DU 26 JUIN 2007

Transcription

1 RÉUNION DE CHANTIER N 1 DU 26 JUIN 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Patrimonia Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdt du C.S. : Tel : M.LOIRE X X Mme JOLYVALLET X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées ORLEANS CEDEX 2 Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 3 JUILLET 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 26/06/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Les rendez-vous de chantier auront lieu tous les mardi à 11h30. * Les comptes rendus de chantier seront transmis par courriel * Rappel des délais :

2 Démarrage des travaux : 2 juillet 2007 Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) Administratif : Copropriété/SYNDIC : note à transmettre au plus tôt aux occupants pour le démarrage des travaux date de démarrage : 2 juillet, localisation démarrage : les 4 pignons aveugles du bâtiment n 12 ; délais prévisionnels total de 8 mois (hors intempéries).en Indiquant également : - Il est nécessaire que les balcons et les murs extérieurs soient débarrassés pour les travaux de tout élément privatif : jardinières, caillebotis, tapis, sonde de thermomètre, termomètre, luminaires privatifs, treillages, etc - Les copropriétaires informeront avant le démarrage du chantier leur assureur de la mise en place d un échafaudage devant la façade de leur appartement. - Pour information : installation de chantier de l entreprise : 1 containers sur le trottoir en entrant à droite de la copropriété, utilisation de la salle du conseil dans bat 12 ; 3 véhicules entreprises le long de l espace vert dans la rampe d accès. L entreprise indique qu elle fera appel à un sous traitant pour : les échafaudages, l étanchéité ; le carrelage (filiale). METZ se rapprochera du maitre de l ouvrage pour les demandes d agrément à fournir. Constat amiable (photographique) fait ce jour par METZ pour la salle du Conseil dans Bat 12, les sanitaires situés à côté de la salle du conseil (1 est H.S.). Les enrobés extérieurs (rampe accès et trottoir). METZ adressera un exemplaire des photos au syndic et un à ARUA Architectes. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : autocontrôle, phasage, implantations, - Code couleur persienne à préparer - Cahier de liaison à déposer à la loge - Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Echantillons carrelage - PPSPS Documents techniques remis par - à ARUA : - Visa ARUA sans observation : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Le bureau de chantier-réfectoire-vestiaire est mis à disposition par la copropriété à Rd Jardin du bâtiment 12. L entreprise effectuera une remise en peinture lors de son départ. Vestiaire : voir séparation grande pièce ou utilisation d une petite pièce annexe à la grande pièce. - Utilisation du sanitaire en état de marche à côté de la salle du conseil. - Stockage matériel dans un container posé sur bastaings sur le trottoir à droite en entrant dans la résidence. Laisser un passage piéton de 1.20m de large le long du container et laisser l accès à un véhicule à la chaufferie. - Les camionnettes de chantier pourront stationner dans la rampe d accès aux bâtiments (Accès urgences) SOUS RESERVE qu un des compagnons sur place soit à tout moment joignable sur son portable par le régisseur pour évacuer les véhicules en urgence. - Panneau de chantier implanté dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. Présenter une proposition avant réalisation. Planning : Démarrage par le bat 12 Pignons aveugles- Planning joint Effectif : prévisionnel max : 8 Commentaires - METZ : Il est strictement interdit d aller sur l ancien parking clôturé (piétons, stockage, engins ) - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

3 RÉUNION DE CHANTIER N 2 DU 3 JUILLET 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Patrimonia Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X Mme LAVERDA X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées ORLEANS CEDEX 2 Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 10 JUILLET 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 3/07/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Les rendez-vous de chantier auront lieu tous les mardi à 11h30. * Les comptes rendus de chantier seront transmis par courriel * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries)

4 Administratif : Copropriété/SYNDIC (RAPPEL): note à transmettre au plus tôt aux occupants pour le démarrage des travaux date de démarrage : 2 juillet, localisation démarrage : les 4 pignons aveugles du bâtiment n 12 ; délais prévisionnels total de 8 mois (hors intempéries).en Indiquant également : - Il est nécessaire que les balcons et les murs extérieurs soient débarrassés pour les travaux de tout élément privatif : jardinières, caillebotis, tapis, sonde de thermomètre, termomètre, luminaires privatifs, treillages, etc - Les copropriétaires informeront avant le démarrage du chantier leur assureur de la mise en place d un échafaudage devant la façade de leur appartement. - Pour information : installation de chantier de l entreprise : 1 containers sur le trottoir en entrant à droite de la copropriété, utilisation de la salle du conseil dans bat 12 ; 3 véhicules entreprises le long de l espace vert dans la rampe d accès. L entreprise indique qu elle fera appel à un sous traitant pour : les échafaudages, l étanchéité ; le carrelage (filiale). METZ se rapprochera du maitre de l ouvrage pour les demandes d agrément à fournir. RAPPEL Constat amiable (photographique) fait pour la salle du Conseil dans Bat 12, les sanitaires situés à côté de la salle du conseil (1 est H.S.). Les enrobés extérieurs (rampe accès et trottoir). METZ adressera un exemplaire des photos au syndic (A FAIRE) et un à ARUA Architectes (FAIT). DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : autocontrôle, phasage, implantations, - Code couleur persienne à préparer - Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Echantillons carrelage - PPSPS - Cahier de liaison à déposer à la loge FAIT Documents techniques remis par - à ARUA : - Visa ARUA sans observation : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Le bureau de chantier-réfectoire-vestiaire est mis à disposition par la copropriété à Rd Jardin du bâtiment 12. L entreprise effectuera une remise en peinture lors de son départ. Vestiaire : utilisation de la plus petite pièce annexe à la grande pièce. Nota : le carrelage de cette petite pièce présnete des taches de peintures de couleur vives. L entreprise METZ transférera les éléments entreposés dans cette petite pièce dans la petite salle adjacente. - Stockage matériel dans un container posé sur bastaings sur le trottoir à droite en entrant dans la résidence. Laisser un passage piéton de 1.20m de large le long du container et laisser l accès à un véhicule à la chaufferie. - Panneau de chantier implanté dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. Proposition transmise à ARUA Architectes (remarques transmises à METZ par mail) +METZ le transmettra également aux autres intervenants pour approbation avant réalisation - Utilisation du sanitaire en état de marche à côté de la salle du conseil. VU - Les camionnettes de chantier pourront stationner dans la rampe d accès aux bâtiments (Accès urgences) SOUS RESERVE qu un des compagnons sur place soit à tout moment joignable sur son portable par le régisseur pour évacuer les véhicules en urgence. VU Planning : Prévision. : Démarrage par le bat 12 Pignons aveugles arrières : sem du 9/07 puis dans une semaine pignons aveugles avant 3/07 : Montage échafaudage volant bat 12 : démarrage. Effectif : 2 monteurs +2 (prévisionnel max : 8) Commentaires - Montage des éléments des échafaudages : veiller impérativement à la protection des personnes (stockage des éléments à plats ), à la protection des existants (cage, ascenseur, toiture terrasse ). - Veiller au repliement et au cadenassage de l échelle d accès à la toiture terrasse dès absence prolongée (soir, week end, pause déjeuner du midi ) + fermeture du skydome. - METZ : Il est strictement interdit d aller sur l ancien parking clôturé (piétons, stockage, engins ). Vu - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

5 RÉUNION DE CHANTIER N 3 DU 10 JUILLET 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Patrimonia Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées ORLEANS CEDEX 2 Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 17 JUILLET 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 10/07/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) Administratif : Congés pour information : SAGL M.DREYFUS : du 6 au 18 août. Interlocuteur : M.Alain MORICE :

6 Entreprise METZ M.METZ : du 20 au 31 août. Interlocuteur : M.SILLY LAMY Le Pré M.NIGAY : du 13 juill au 20 août. Interlocutrice à l agence Mme MARIE LOUISE ARUA Architectes Mme ROY : du 16 août au 3 sept. Interlocuteur : M.LACHAUT L entreprise indique qu elle fera appel à un sous traitant pour : les échafaudages, l étanchéité ; le carrelage (sol technique ). METZ se rapprochera du maitre de l ouvrage pour les demandes d agrément à fournir. Vu entre l entreprise et le maître d ouvrage. Constat amiable (photographique) fait pour la salle du Conseil dans Bat 12, les sanitaires situés à côté de la salle du conseil (1 est H.S.). Les enrobés extérieurs (rampe accès et trottoir). METZ adressera un exemplaire des photos au syndic et un à ARUA Architectes (FAIT). DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : autocontrôle, phasage, implantations, - Code couleur persienne. A mettre au point prochain RV chantier après visite à 11h00 depuis la nacelle, façade arrière courante bat Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Echantillons carrelage - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) - Fiches produits pour CSPS - PPSPS fait Documents techniques remis par - à ARUA : - Visa ARUA sans observation : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Mettre en place les protections en pieds des échafaudages volants. Attention aux plantations existantes. - Panneau de chantier implanté dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. Proposition transmise à ARUA Architectes (remarques transmises à METZ par mail) +METZ le transmettra également aux autres intervenants pour approbation avant réalisation - Rectif : les camionnettes de chantier stationneront en définitive dans la «raquette» devant le bat 12 toujours SOUS RESERVE qu un des compagnons sur place soit à tout moment joignable sur son portable par le régisseur pour évacuer les véhicules en urgence(les accès pompiers devant être libre d accès) - Le bureau de chantier-réfectoire-vestiaire est mis à disposition par la copropriété à Rd Jardin du bâtiment 12. L entreprise effectuera une remise en peinture lors de son départ. Vestiaire : utilisation de la plus petite pièce annexe à la grande pièce. Nota : le carrelage de cette petite pièce présnete des taches de peintures de couleur vives. L entreprise METZ transférera les éléments entreposés dans cette petite pièce dans la petite salle adjacente. Fait Planning : Prévision. : Démarrage par le bat 12 Pignons aveugles arrières : sem du 9/07 puis dans une semaine pignons aveugles avant Montage échafaudage volant bat 12 façade arrière : fait. Décapage pignon commencé. Effectif : 2 Commentaires - Une nacelle a été montée entre les deux pignons aveugles. Elle sera utilisée semaine prochaine pour une vérification de l existant. Voir son démontage/ intervention prévue sur cette façade. - Veiller au repliement et au cadenassage de l échelle d accès à la toiture terrasse dès absence prolongée (soir, week end, pause déjeuner du midi ) + fermeture du skydome. - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

7 RÉUNION DE CHANTIER N 4 DU 17 JUILLET 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées ORLEANS CEDEX 2 Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 24 JUILLET 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 17/07/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) Administratif : Congés pour information : SAGL M.DREYFUS : du 6 au 18 août. Interlocuteur : M.Alain MORICE :

8 Entreprise METZ M.METZ : du 20 au 31 août. Interlocuteur : M.SILLY LAMY Le Pré M.NIGAY : du 13 juill au 20 août. Interlocutrice à l agence Mme MARIE LOUISE ARUA Architectes Mme ROY : du 16 août au 3 sept. Interlocuteur : M.LACHAUT DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : autocontrôle, phasage, implantations, - Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Echantillons carrelage - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) Documents techniques remis par - à ARUA : - Visa ARUA sans observation : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Mettre en place les protections en pieds des échafaudages volants. FAIT Attention aux plantations existantes. VU Il a été noté que derrière le bat 12, certaines plantes sont mortes (sans lien avec le chantier). - Panneau de chantier implanté dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. Proposition transmise à ARUA Architectes (remarques transmises à METZ par mail) +METZ le transmettra également aux autres intervenants pour approbation avant réalisation. En cours - Rectif : les camionnettes de chantier stationneront en définitive dans la «raquette» devant le bat 12 toujours SOUS RESERVE qu un des compagnons sur place soit à tout moment joignable sur son portable par le régisseur pour évacuer les véhicules en urgence(les accès pompiers devant être libre d accès) VU Planning : Prévision. : Démarrage par le bat 12 Pignons aveugles arrières (Est)- Montage échafaudage volant bat 12 façade arrière (Est) et décapage pignon Est (côté Nord) : fait. Effectif : 2 Prévisionnel : 2+4 semaine prochaine. Commentaires - Conformément à la réunion du 4/12/06 -Mise au point code couleur pour les persiennes- L entreprise METZ appliquera sur le dernier vantail des persiennes une pastille de couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement selon le code couleurs suivant : o Pastille verte : pas de démontage nécessaire. o Pastille bleue : démontage et remontage rendu nécessaire mais effectué par l entreprise METZ o Pastille rouge : démontage et remontage rendu nécessaire mais ne pouvant être effectué par la société METZ (persiennes trop vétustes ou malfaçons). Le propriétaire fera donc procéder, à ses frais, au démontage et au remontage de ses persiennes par la société de son choix pour permettre la réalisation des travaux de ravalement. L entreprise METZ fournira 4 affiches avec ces codes couleur aux gardiens pour affichage dans les halls. - Les propriétaires (ou les occupants ayant un mandat de leur propriétaire) qui souhaitent la dépose de leur persienne (soit pour une suppression définitive soit pour un changement à court terme), devront l indiquer sur le cahier de liaison laissé à la loge. Ils devront préciser : leur nom, Bâtiment, étage, N appartement et un N de téléphone où ils sont joignables. La localisation des persiennes sera réalisée sur les élévations des façades laissées à la loge avec l aide des gardiens. Les pastilles de ces persiennes seront marquées d une croix au feutre noir indélébile par l entreprise METZ - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que certaines persiennes présentent des pièces métalliques initialement galvanisées qui sont très rouillées. Elles n entravent pas la réalisation des travaux mais risquent de salir rapidement le ravalement. L entretien de ces pièces est du ressort du propriétaire. - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que pour les fenêtres PVC posée en rénovation, il devrait exister un passage d air entre la bavette inférieure et l appui de la fenêtre. Lorsqu elle sera trop longue, cette bavette inférieure PVC seront recoupées par l entreprise METZ. - Une nacelle a été montée entre les deux pignons (Est) aveugles. Elle sera finalement conservée sur place pour permettre à l entreprise d avancer sur les travaux préparatoires de maçonnerie. En revanche pas d intervention pour l instant au niveau des menuiseries. - Veiller au repliement et au cadenassage de l échelle d accès à la toiture terrasse dès absence prolongée (soir, week end, pause déjeuner du midi ) + fermeture du skydome. VU - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

9 RÉUNION DE CHANTIER N 5 DU 24 JUILLET 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M.SOARES X ORLEANS CEDEX 2 Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 31 JUILLET 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 24/07/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) Administratif : Congés pour information : SAGL M.DREYFUS : du 6 au 18 août. Interlocuteur : M.Alain MORICE :

10 Entreprise METZ M.METZ : du 20 au 31 août. Interlocuteur : M.SILLY LAMY Le Pré M.NIGAY : du 13 juill au 20 août. Interlocutrice à l agence Mme MARIE LOUISE ARUA Architectes Mme ROY : du 16 août au 3 sept. Interlocuteur : M.LACHAUT DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : autocontrôle URGENT, phasage, implantations, - Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Echantillons carrelage - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) Documents techniques remis par - à ARUA : - Visa ARUA sans observation : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Panneau de chantier implanté dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. Proposition transmise à ARUA Architectes (remarques transmises à METZ par mail) +METZ le transmettra également aux autres intervenants pour approbation avant réalisation. En cours - Mettre un extincteur dans le réfectoire URGENT Nettoyage : à faire à la fin du décapage des deux pignons aveugles Planning : Prévision. : Démarrage par le bat 12 Pignons aveugles arrières (Est)- Echafaudage volant bat 12 façade arrière (Est) ; décapage pignon Est (côté Nord et côté sud) : fait. Partie centrale avec micromosaïque : purge mosaique et reprise : 60%. Dégarnissage du JD : 80% Effectif : 4 Prévisionnel : 2+4 semaine prochaine. Commentaires - Conformément à la réunion du 4/12/06 -Mise au point code couleur pour les persiennes- L entreprise METZ appliquera sur le dernier vantail des persiennes une pastille de couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement selon le code couleurs suivant : o Pastille verte : pas de démontage nécessaire. o Pastille bleue : démontage et remontage rendus nécessaires mais effectués par l entreprise METZ o Pastille rouge : démontage et remontage rendus nécessaires mais ne pouvant être effectués par la société METZ (persiennes trop vétustes ou malfaçons). Le propriétaire fera donc procéder, à ses frais, au démontage et au remontage de ses persiennes par la société de son choix pour permettre la réalisation des travaux de ravalement. L entreprise METZ fournira 4 affiches avec ces codes couleur aux gardiens pour affichage dans les halls. - Les propriétaires (ou les occupants ayant un mandat de leur propriétaire) qui souhaitent la dépose de leur persienne (soit pour une suppression définitive soit pour un changement à court terme) et leur évacuation en décharges publiques, devront l indiquer sur le cahier de liaison laissé à la loge. Ils devront préciser : leur nom, Bâtiment, étage, N appartement et un N de téléphone où ils sont joignables. La localisation des persiennes sera réalisée sur les élévations des façades laissées à la loge avec l aide des gardiens. Les pastilles de ces persiennes seront marquées d une croix au feutre noir indélébile par l entreprise METZ. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que certaines persiennes présentent des pièces métalliques initialement galvanisées qui sont très rouillées. Elles n entravent pas la réalisation des travaux mais risquent de salir rapidement le ravalement. L entretien de ces pièces est du ressort du propriétaire. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que pour les fenêtres PVC posée en rénovation, il devrait exister un passage d air entre la bavette inférieure PVC et l appui de la fenêtre. Lorsque la bavette inférieure sera trop longue, elle sera recoupée par l entreprise METZ. VU - Une nacelle a été montée entre les deux pignons (Est) aveugles. Elle sera finalement conservée sur place pour permettre à l entreprise d avancer sur les travaux préparatoires de maçonnerie. En revanche pas d intervention pour l instant au niveau des menuiseries. VU - Veiller au repliement et au cadenassage de l échelle d accès à la toiture terrasse dès absence prolongée (soir, week end, pause déjeuner du midi ) + fermeture du skydome. VU - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». Cahier de liaison : feuillet 3 : Vu Suites éventuelles à donner par l entreprise à indiquer semaine prochaine. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 rue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

11 RÉUNION DE CHANTIER N 6 DU 31 JUILLET 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY X ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 7 AOUT 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 31/07/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) Administratif : Congés pour information : SAGL M.DREYFUS : du 6 au 18 août. Interlocuteur : M.Alain MORICE :

12 Entreprise METZ M.METZ : du 20 au 31 août. Interlocuteur : M.SILLY LAMY Le Pré M.NIGAY : du 13 juill au 20 août. Interlocutrice à l agence Mme MARIE LOUISE ARUA Architectes Mme ROY : du 16 août au 3 sept. Interlocuteur : M.LACHAUT DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : autocontrôle URGENT, phasage, implantations, - Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Echantillons carrelage : présentés ce jour. Voir pour d autres propositions (ARUA) - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) prévu semaine prochaine Documents techniques remis par - à ARUA : - Visa ARUA sans observation : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Panneau de chantier implanté dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. - L entreprise mettra en place un containers supplémentaire pour le stockage de son matériel (derrière celui mis en place à l entrée de la résidence (sous réserve remise en état de la pelouse à cet emplacement + il a été signalé à l entreprise que le réseau gaz passait en bordure de la pelouse) - Evacuer les «gravats» de chantier régulièrement. - Mettre un extincteur dans le réfectoire FAIT Nettoyage : à faire à la fin du décapage des deux pignons aveugles VU Planning : Prévision. : Démarrage par le bat 12 Pignons aveugles arrières (Est)- Echafaudage volant bat 12 façade arrière (Est) ; décapage pignon Est (côté Nord et côté sud) + impression : fait. Partie centrale avec micromosaïque : purge mosaique et reprise : 100%. Ragréage micromosaïque : 90% Dégarnissage et reprise du JD par galon: 95% Effectif : 6 Commentaires - Les joints horizontaux des pignons aveugles seront repris en joints silicones ton pierre (sous réserve présentation). - Les tableaux des fenêtres seront de la même teinte que les pignons (2430 TD9) - Conformément à la réunion du 4/12/06 -Mise au point code couleur pour les persiennes- L entreprise METZ appliquera sur le dernier vantail des persiennes une pastille de couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement selon le code couleurs suivant : o Pastille verte : pas de démontage nécessaire. o Pastille bleue : démontage et remontage rendus nécessaires mais effectués par l entreprise METZ o Pastille rouge : démontage et remontage rendus nécessaires mais ne pouvant être effectués par la société METZ (persiennes trop vétustes ou malfaçons). Le propriétaire fera donc procéder, à ses frais, au démontage et au remontage de ses persiennes par la société de son choix pour permettre la réalisation des travaux de ravalement. L entreprise METZ fournira 4 affiches avec ces codes couleur aux gardiens pour affichage dans les halls. VU - Les propriétaires (ou les occupants ayant un mandat de leur propriétaire) qui souhaitent la dépose de leur persienne (soit pour une suppression définitive soit pour un changement à court terme) et leur évacuation en décharges publiques, devront l indiquer sur le cahier de liaison laissé à la loge. Ils devront préciser : leur nom, Bâtiment, étage, N appartement et un N de téléphone où ils sont joignables. La localisation des persiennes sera réalisée sur les élévations des façades laissées à la loge avec l aide des gardiens. Les pastilles de ces persiennes seront marquées d une croix au feutre noir indélébile par l entreprise METZ. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que certaines persiennes présentent des pièces métalliques initialement galvanisées qui sont très rouillées. Elles n entravent pas la réalisation des travaux mais risquent de salir rapidement le ravalement. L entretien de ces pièces est du ressort du propriétaire. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que pour les fenêtres PVC posée en rénovation, il devrait exister un passage d air entre la bavette inférieure PVC et l appui de la fenêtre. Lorsque la bavette inférieure sera trop longue, elle sera recoupée par l entreprise METZ. VU - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». Cahier de liaison : feuillet 3 : L entreprise prendra à sa charge, en fin de chantier, la reprise de la laque (face extérieure) de la porte d ascenseur bat 12. VU CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

13 RÉUNION DE CHANTIER N 7 DU 7 AOUT 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 14 AOUT 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 7/08/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) Administratif : Congés pour information : SAGL M.DREYFUS : du 6 au 18 août. Interlocuteur : M.Alain MORICE :

14 Entreprise METZ M.METZ : du 20 au 31 août. Interlocuteur : M.SILLY LAMY Le Pré M.NIGAY : du 13 juill au 20 août. Interlocutrice à l agence Mme MARIE LOUISE ARUA Architectes Mme ROY : du 16 août au 3 sept. Interlocuteur : M.LACHAUT DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : PV NORISKO vu sur place. A transmettre au CSPS et à ARUA. - Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Echantillons carrelage : Voir pour d autres propositions (ARUA) - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) prévu semaine prochaine (report) Documents techniques remis par - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Panneau de chantier (fourni ce jour) à implanter dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. - L entreprise mettra en place un containers supplémentaire pour le stockage de son matériel (derrière celui mis en place à l entrée de la résidence (sous réserve remise en état de la pelouse à cet emplacement + il a été signalé à l entreprise que le réseau gaz passait en bordure de la pelouse). FAIT - Evacuer les «gravats» de chantier régulièrement. Planning : Prévision. : Démarrage par le bat 12 Pignons aveugles arrières (Est)- Semaine prochaine : pignons aveugles Ouest Echafaudage volant bat 12 façade arrière (Est) ; décapage pignon Est (côté Nord et côté sud) + impression : fait+ fintion : 40%. Bat 12 : Partie centrale avec micromosaïque : purge mosaique/reprise/ragréage: 100%. Impression : 90%: Dégarnissage et reprise du JD par galon: 100% Effectif : 5 Semaine prochaine Prévisionnel : 4. Commentaires - Livraison d un échafaudage de pied ce jour pour le pignon de l extension (Sud-Ouest). Veillez à limiter les accès à l échafaudages (suppression échelle à Rdc le soir et le we ) - Les joints horizontaux des pignons aveugles seront repris en joints silicones : blancs (teinte retenue au lieu du ton pierre). - Les «refends» des façades seront en imper talochée de la face côté pignon à l arête (en bleue ci après) extérieure côté menuiserie : Illustration : TALOCHEE LISSE PARTIE LISSE CACHEE TALOCHEE CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/3

15 - L entreprise fera un affichage, en temps utiles, pour prévenir les occupants de leur passage dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures.. - Les tableaux des fenêtres seront de la même teinte que les pignons (2430 TD9) VU - Conformément à la réunion du 4/12/06 -Mise au point code couleur pour les persiennes- L entreprise METZ appliquera sur le dernier vantail des persiennes une pastille de couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement selon le code couleurs suivant : o Pastille verte : pas de démontage nécessaire. o Pastille bleue : démontage et remontage rendus nécessaires mais effectués par l entreprise METZ o Pastille rouge : démontage et remontage rendus nécessaires mais ne pouvant être effectués par la société METZ (persiennes trop vétustes ou malfaçons). Le propriétaire fera donc procéder, à ses frais, au démontage et au remontage de ses persiennes par la société de son choix pour permettre la réalisation des travaux de ravalement. L entreprise METZ fournira 4 affiches avec ces codes couleur aux gardiens pour affichage dans les halls. VU - Les propriétaires (ou les occupants ayant un mandat de leur propriétaire) qui souhaitent la dépose de leur persienne (soit pour une suppression définitive soit pour un changement à court terme) et leur évacuation en décharges publiques, devront l indiquer sur le cahier de liaison laissé à la loge. Ils devront préciser : leur nom, Bâtiment, étage, N appartement et un N de téléphone où ils sont joignables. La localisation des persiennes sera réalisée sur les élévations des façades laissées à la loge avec l aide des gardiens. Les pastilles de ces persiennes seront marquées d une croix au feutre noir indélébile par l entreprise METZ. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que certaines persiennes présentent des pièces métalliques initialement galvanisées qui sont très rouillées. Elles n entravent pas la réalisation des travaux mais risquent de salir rapidement le ravalement. L entretien de ces pièces est du ressort du propriétaire. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que pour les fenêtres PVC posée en rénovation, il devrait exister un passage d air entre la bavette inférieure PVC et l appui de la fenêtre. Lorsque la bavette inférieure sera trop longue, elle sera recoupée par l entreprise METZ. VU - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». Cahier de liaison : - CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 3/3

16 RÉUNION DE CHANTIER N 8 DU 14 AOUT 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY X ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 28 AOUT 2007 De 11h00 à 11h45 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 14/08/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) Administratif : Congés pour information : SAGL M.DREYFUS : du 6 au 18 août. Interlocuteur : M.Alain MORICE :

17 Entreprise METZ M.METZ : du 20 au 31 août. Interlocuteur : M.SILLY LAMY Le Pré M.NIGAY : du 13 juill au 20 août. Interlocutrice à l agence Mme MARIE LOUISE ARUA Architectes Mme ROY : du 16 août au 3 sept. Interlocuteur : M.LACHAUT DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Eléments concernant les échafaudages : PV NORISKO vu sur place. A transmettre au CSPS FAIT et à ARUA - RAPEL. - Fiches produits pour carrelage et étanchéité - Carrelage : Voir selon propositions (ARUA) - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) repoussé au 28/08 - Devis pour reprise étanchéité toiture terrasse édicule-extension sud ouest Bat 12 (suite au montage de l échafaudage de pied, il a été constaté que l étanchéité est totalement boursouflée et en très mauvais état). Profiter des échafaudages pour sa réfection. Documents techniques remis par - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Installation de chantier : - Panneau de chantier à implanter dans espace vert, à gauche en entrant dans la résidence. Dim : 1.20X2.00m. - Evacuer les «gravats» de chantier régulièrement. Planning : Bat 12 façade arrière (Est) ; - Pignon Est (côté Nord) : finit : 100% hors Rdc et pignon Est (côté sud) : décapage, impression : 100% - Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100% Bat 12 façade Ouest : Pignon aveugle Ouest (côté sud) échafaudé. Décapage démarré. Effectif : 4. Intempéries : mercredi 8/08 Commentaires - Ayant pu accéder grace à l échafaudage de pied à la toiture terrasse de «l extension édicule sud ouest» du bat 12, il a été constaté que l étanchéité est totalement boursouflée et en très mauvais état. Nous conseillons à la copropriété de profiter de la présence d échafaudages pour sa réfection (diminution des couts). - L entreprise fera un affichage, en temps utiles, pour prévenir les occupants de leur passage dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures.. - Echafaudage de pied pour le pignon de l extension (Sud-Ouest) : Veillez à limiter les accès à l échafaudages (suppression échelle à Rdc le soir et le we ) VU - Les joints horizontaux des pignons aveugles seront repris en joints silicones : blancs (teinte retenue au lieu du ton pierre).vu - Les «refends» des façades seront en imper talochée de la face côté pignon à l arête extérieure côté menuiserie. Vu - Conformément à la réunion du 4/12/06 -Mise au point code couleur pour les persiennes- L entreprise METZ appliquera sur le dernier vantail des persiennes une pastille de couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement selon le code couleurs suivant : o Pastille verte : pas de démontage nécessaire. o Pastille bleue : démontage et remontage rendus nécessaires mais effectués par l entreprise METZ o Pastille rouge : démontage et remontage rendus nécessaires mais ne pouvant être effectués par la société METZ (persiennes trop vétustes ou malfaçons). Le propriétaire fera donc procéder, à ses frais, au démontage et au remontage de ses persiennes par la société de son choix pour permettre la réalisation des travaux de ravalement. L entreprise METZ fournira 4 affiches avec ces codes couleur aux gardiens pour affichage dans les halls. VU CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/3

18 - Les propriétaires (ou les occupants ayant un mandat de leur propriétaire) qui souhaitent la dépose de leur persienne (soit pour une suppression définitive soit pour un changement à court terme) et leur évacuation en décharges publiques, devront l indiquer sur le cahier de liaison laissé à la loge. Ils devront préciser : leur nom, Bâtiment, étage, N appartement et un N de téléphone où ils sont joignables. La localisation des persiennes sera réalisée sur les élévations des façades laissées à la loge avec l aide des gardiens. Les pastilles de ces persiennes seront marquées d une croix au feutre noir indélébile par l entreprise METZ. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que certaines persiennes présentent des pièces métalliques initialement galvanisées qui sont très rouillées. Elles n entravent pas la réalisation des travaux mais risquent de salir rapidement le ravalement. L entretien de ces pièces est du ressort du propriétaire. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que pour les fenêtres PVC posée en rénovation, il devrait exister un passage d air entre la bavette inférieure PVC et l appui de la fenêtre. Lorsque la bavette inférieure sera trop longue, elle sera recoupée par l entreprise METZ. VU - Lors du chantier, contacter ARUA en cas de «découverte» et faire des attachements «photographiques». Cahier de liaison : - CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 3/3

19 RÉUNION DE CHANTIER N 10 DU 4 SEPTEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 11 SEPTEMBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 04/09/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Fiches produits pour carrelage, étanchéité et joint souple de façade (RAPPEL).

20 - Carrelage : Voir selon propositions (ARUA) - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) Fait le 28/08. Modifier le plis de la bavette et percement de la cornière arrière. Faire vérifier que le vent ne fasse pas vibrer la retombée de la bavette extérieure. Détail graphique à fournir. RAPPEL - Devis pour reprise étanchéité toiture terrasse édicule-extension sud ouest Bat 12 A faire rapidement. - Eléments concernant les échafaudages : PV NORISKO vu sur place. A transmettre à ARUA FAIT Documents techniques remis par - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Planning : Bat 12 façade arrière (Est) ; - Pignon Est (côté Nord et sud ) : finit : 100% hors Rdc - Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries. Bat 12 façade Ouest : Pignon aveugle Ouest (côté nord et sud) échafaudé. Décapage : 90%. Effectif : 5. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Commentaires - Ayant pu accéder grace à l échafaudage de pied à la toiture terrasse de «l extension édicule sud ouest» du bat 12, il a été constaté que l étanchéité est totalement boursouflée et en très mauvais état. Nous conseillons à la copropriété de profiter de la présence d échafaudages pour sa réfection (diminution des couts). Attente devis - L entreprise fera un affichage, en temps utiles, pour prévenir les occupants de leur passage dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. VU - Vu sur place : l exécution du joint entre les trumeaux de façade. Bande verticale à découper au niveau du joint horizontal qui sera traité avec fond de joint et joint venant en contact avec la maçonnerie sans recouvrement sur la bande.il est constaté que les éléments préfabriqués correspondent à un étage complet avec joint vertical entre eux. Le passage d eau ne peut donc se produire que par la poussée de l eau entre linteau et allège. D où l importance du traitement du joint ci-dessus et de la bavette en aluminium. - Conformément à la réunion du 4/12/06 -Mise au point code couleur pour les persiennes- L entreprise METZ appliquera sur le dernier vantail des persiennes une pastille de couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement selon le code couleurs suivant : o Pastille verte : pas de démontage nécessaire. o Pastille bleue : démontage et remontage rendus nécessaires mais effectués par l entreprise METZ o Pastille rouge : démontage et remontage rendus nécessaires mais ne pouvant être effectués par la société METZ (persiennes trop vétustes ou malfaçons). Le propriétaire fera donc procéder, à ses frais, au démontage et au remontage de ses persiennes par la société de son choix pour permettre la réalisation des travaux de ravalement. L entreprise METZ fournira 4 affiches avec ces codes couleur aux gardiens pour affichage dans les halls. VU - Les propriétaires (ou les occupants ayant un mandat de leur propriétaire) qui souhaitent la dépose de leur persienne (soit pour une suppression définitive soit pour un changement à court terme) et leur évacuation en décharges publiques, devront l indiquer sur le cahier de liaison laissé à la loge. Ils devront préciser : leur nom, Bâtiment, étage, N appartement et un N de téléphone où ils sont joignables. La localisation des persiennes sera réalisée sur les élévations des façades laissées à la loge avec l aide des gardiens. Les pastilles de ces persiennes seront marquées d une croix au feutre noir indélébile par l entreprise METZ. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que certaines persiennes présentent des pièces métalliques initialement galvanisées qui sont très rouillées. Elles n entravent pas la réalisation des travaux mais risquent de salir rapidement le ravalement. L entretien de ces pièces est du ressort du propriétaire. VU - Conformément à la réunion du 4/12/06, il est rappelé que pour les fenêtres PVC posée en rénovation, il devrait exister un passage d air entre la bavette inférieure PVC et l appui de la fenêtre. Lorsque la bavette inférieure sera trop longue, elle sera recoupée par l entreprise METZ. VU Cahier de liaison (feuillets joints) : - F4 : 22/08/07 Autorisat M.RISSE App 59 Bat 12 Dépose et évacuat en DP des anciennes persiennes. F5 : 30/08/07 Mme HENNEQUIN - Appt 114 Bat 12 signale traces d humidité. Visite faite ce jour avec l entreprise. Appt en travaux. Les enduits ont été refaits. Rien n a été constaté. F6 : Nécessité de mettre des plots pour éviter de bâcher les voitures et autres éléments stationnées sous les travaux de décapages et impression notamment. Effectivement, ce bâchage n était pas prévu puisque les véhicules, poussettes, scooters, vélos.. n ont pas à stationner au niveau de la raquette de retournement et d accès des pompiers pour des raisons de sécurité. De même, les véhicules stationnés le long de l allée de l accès principal de la Résidence n ont pas à y être puisqu ils empêchent le libre accès des véhicules de secours aux bâtiments. Cette allée d accès et la raquette doivent être IMPERATIVEMENT libres de passage. Il est probable qu en cas d incidents, les contrevenants responsables seraient mis en cause. Au delà de cette question primordiale de sécurité qui a été déjà rappelée maintes fois à la copropriété, il est indiqué que l entreprise décline toute responsabilité en cas de dégradations de ces véhicules dans le cadre des travaux. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

21 RÉUNION DE CHANTIER N 11 DU 11 SEPTEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 18 SEPTEMBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 11/09/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 10, début octobre des codes couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement.

22 DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Fiches produits pour carrelage, étanchéité et joint souple de façade (RAPPEL). - Carrelage : Voir selon propositions (ARUA) - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) Fait le 28/08. Modifier le plis de la bavette et percement de la cornière arrière. Faire vérifier que le vent ne fasse pas vibrer la retombée de la bavette extérieure. Détail graphique à fournir. RAPPEL - Devis pour reprise étanchéité toiture terrasse édicule-extension sud ouest Bat 12 URGENT Documents techniques remis par - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Planning : Bat 12 façade arrière (Est) ; - Pignon Est (côté Nord et sud ) : finit : 100% hors Rdc - Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries. Bat 12 façade Ouest : Pignon aveugle Ouest (côté nord et sud) échafaudé. Décapage : 100%. Pignon aveugle Ouest côté nord : reprise de maçonnerie 75% Pignon aveugle Est côté sud : reprise de maçonnerie et impression : 100% Extension édicule sud ouest : Finition (hors RdC) Effectif : 4. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Renforcement effectif semaine prochaine + ajout d un plateau sur Bat 12 : façade Nord (attention aux protections des parties communes lors des approvisionnements) Prévisionnel : Bat 10 : démarrage vers début octobre. Commentaires - METZ mettra en place une équerre avec bande porte solin en tableau pour les bavettes métalliques sur les appuis de fenêtres. - Vu sur place : l exécution du joint entre les trumeaux de façade. Bande verticale à découper au niveau du joint horizontal (partie sur trumeau uniquement) qui sera traité avec fond de joint et joint venant en contact avec la maçonnerie sans recouvrement sur la bande. VU Cahier de liaison (feuillets joints) : - CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

23 RÉUNION DE CHANTIER N 12 DU 17 SEPTEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 25 SEPTEMBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 18/09/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 10, début octobre des codes couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement.

24 DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Fiches produits pour carrelage, étanchéité - Carrelage : Echantillons METZ à fournir+fiches produits - Présenter détail prototype (suite CR du 3/11/06) Fait le 28/08. Modifier le plis de la bavette et percement de la cornière arrière. Faire vérifier que le vent ne fasse pas vibrer la retombée de la bavette extérieure. Détail graphique à fournir. RAPPEL - Devis pour reprise étanchéité toiture terrasse édicule-extension sud ouest Bat 12 a revoir selon remarques ARUA Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - SILPRUF Mastic silicone de chez BAYER VISA OK - Détail du profil sous allège Visa OK sous réserve remarque indiquée dans commentaires sur joint. CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Veiller à la protection des sols existants (notamment pour toute la partie en enrobé neuf). Planning : Bat 12 façade arrière (Est) ; - Pignon Est (côté Nord et sud ) : finit : 100% hors Rdc - Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie commencée Bat 12 façade Ouest : Pignon aveugle Ouest (côté nord et sud) échafaudé. Décapage : 100%. Pignon aveugle Ouest côté nord : reprise de maçonnerie 100% ; et impression Pignon aveugle Est côté sud ; Extension édicule sud ouest : finit : 100% hors Rdc Bat 12 façade Nord : mise en place d une nacelle côté Est Bat 12 façade Sud : mise en place d une nacelle côté ouest Effectif : 7. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Prévisionnel : Bat 10 : démarrage vers début octobre. Commentaires - Profil métallique sous allège : le profil sera interrompu au niveau du joint central du bâtiment. Fourniture et pose d une éclisse thermolaquée en sous face. Les éventuelles autres découpes devront être alignées verticalement sur l ensemble de la façade. - Bien prévoir trois passes de ragréage sur les micromosaïques - Réviser les calicots en façade Est, joint central - Attention à bien laisser les trous de buées des menuiseries extérieures débouchés après mise en peinture. - METZ mettra en place une équerre avec bande porte solin en tableau pour les bavettes métalliques sur les appuis de fenêtres. VU Cahier de liaison (feuillet joint) : - - F7 M.TALVAT Gérald Appt étage bat 12 A ce jour seules une impression et une couche de peinture ont été mises en œuvre sur les parties fixes des menuiseries extérieures. Il manque une deuxième couche + les ouvrants réalisés depuis l intérieur (feuillures notamment). CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

25 RÉUNION DE CHANTIER N 13 DU 25 SEPTEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X X M.LOIRE X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 2 OCTOBRE 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 25/09/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 6 des codes couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement.

26 * L entreprise indique que les travaux de décapage en façade Nord-Ouest du bat 12 vont démarrer. Vu la hauteur de la tour et les risques de projections accidentelles sur les voitures stationnées en pied des immeubles, aucune voiture ne devraient stationner le long des bâtiments et trottoirs. Une note sera faite par METZ à cet effet. Par ailleurs, ARUA Architectes rappelle à toutes fins utiles que les véhicules, poussettes, scooters, vélos.. n ont pas à stationner au niveau de la raquette de retournement et d accès des pompiers pour des raisons de sécurité. De même, les véhicules stationnés le long de l allée de l accès principal de la Résidence n ont pas à y être puisqu ils empêchent le libre accès des véhicules de secours aux bâtiments. Cette allée d accès et la raquette doivent être IMPERATIVEMENT libres de passage. Il est probable qu en cas d incidents, les contrevenants responsables seraient mis en cause. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Fiches produits pour carrelage, étanchéité - Carrelage : Echantillons METZ à fournir+fiches produits - Devis pour reprise étanchéité toiture terrasse édicule-extension sud ouest Bat 12. Transmis+ demande devis complémentaire faite par ARUA Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - SILPRUF Mastic silicone de chez BAYER VISA OK - Détail du profil sous allège Visa OK sous réserve remarque indiquée dans commentaires sur joint. VU CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Protection sur entrée principale bat 12 : laisser libre le passage accès pompiers - Veiller à la protection des sols existants (notamment pour toute la partie en enrobé neuf). Planning : L entreprise recalera son planning pour la semaine prochaine. Bat 12 : - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie : 85% - Façade Ouest : Pignon aveugle Ouest (côté nord et sud) échafaudé. Décapage : 100%. : reprise de maçonnerie 100% ; et impression - Façade Nord : mise en place d une nacelle côté Est, mise en place protection - Façade Sud : mise en place d une nacelle côté ouest, retour décapé, lavage. Effectif : 7. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Prévisionnel : Modif : démarrage par le Bat 6 (au lieu du 10 ) : vers début octobre (afin de bénéficier d un temps plus clément pour le bat le plus haut entre le 6,8 et 10). Les finitions des menuiseries extérieures seront réalisées depuis les appartements lorsque l ensemble des façade du bat 12 seront achevées. Commentaires - Profil métallique sous allège : L Alu en RAL 9001 (partie supérieure) est interrompu au niveau du joint central du bâtiment. L alu brut est fixé d un côté et laissé libre sur 10cm de l autre côté du joint. Les deux autres découpes devront être alignées verticalement sur l ensemble de la façade. - Le joint au niveau du JD de l Alu en RAL 9001 devra être plus important sur les autres façades que celui réalisé en façade Nord-Est - Bien prévoir trois passes de ragréage sur les micromosaïques - Réviser les calicots en façade Est, joint central. RAPPEL - Attention à bien laisser les trous de buées des menuiseries extérieures débouchés après mise en peinture. VU CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

27 RÉUNION DE CHANTIER N 14 DU 2 OCTOBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 9 OCTOBRE 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 2/10/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 6 des codes couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement.

28 * L entreprise indique que les travaux de décapage en façade Nord-Ouest du bat 12 vont démarrer. Vu la hauteur de la tour et les risques de projections accidentelles sur les voitures stationnées en pied des immeubles, aucune voiture ne devrait stationner le long des bâtiments et trottoirs. VU Par ailleurs, ARUA Architectes rappelle à toutes fins utiles que les véhicules, poussettes, scooters, vélos.. n ont pas à stationner au niveau de la raquette de retournement et d accès des pompiers pour des raisons de sécurité. De même, les véhicules stationnés le long de l allée de l accès principal de la Résidence n ont pas à y être puisqu ils empêchent le libre accès des véhicules de secours aux bâtiments. Cette allée d accès et la raquette doivent être IMPERATIVEMENT libres de passage. Il est probable qu en cas d incidents, les contrevenants responsables seraient mis en cause. VU DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Fiches produits pour carrelage, étanchéité - Carrelage : Echantillons METZ à fournir+fiches produits. En cours - Devis pour reprise étanchéité toiture terrasse édicule-extension sud ouest Bat devis transmis au syndic et au C.S. Décision à fournir rapidement par la copropriété Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Veiller à la protection des sols existants (notamment pour toute la partie en enrobé neuf). - Soigner le nettoyage (notamment lors des décapages). - Protection sur entrée principale bat 12 : laisser libre le passage accès pompiers. VU Planning : L entreprise recalera son planning pour la semaine prochaine. Fait Ci-joint. Bat 12 : - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie+joint souple : 100% - Façade Ouest : Pignon aveugle Ouest (côté nord et sud) échafaudé. Décapage : 100%. : reprise de maçonnerie 100% ; et impression - Façade Nord : mise en place d une nacelle côté Est, mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage commencé. Retours décapés - Façade Sud : mise en place d une nacelle côté ouest et est, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage commencé en ouest. retours décapés 90%. Effectif : 7. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Prévisionnel : Démarrage par le Bat 6 : vers le 22 octobre. Fin prév bat 12 : déc Commentaires - Bien prévoir trois passes de ragréage sur les micromosaïques - Profil métallique sous allège : L Alu en RAL 9001 (partie supérieure) est interrompu au niveau du joint central du bâtiment. L alu brut est fixé d un côté et laissé libre sur 10cm de l autre côté du joint. Les deux autres découpes devront être alignées verticalement sur l ensemble de la façade. VU - Le joint au niveau du JD de l Alu en RAL 9001 devra être plus important sur les autres façades que celui réalisé en façade Nord-Est VU - Réviser les calicots en façade Est, joint central. Fait Cahier de liaison - F8: Demande M.Schneider App 99 Bat 12-9 étage Dépose et évacuat en DP de 3 anciennes persiennes. - F9 : 01/10/07 Appt 68 Bat 12 Demande enlèvement ancien cadre métallique de persiennes - F10 : Appt 135 M.Colas : demande de ne pas remplacer (?) les volets de deux chambres L entreprise repèrera les persiennes à déposer et évacuer et prendra contacte avec M.COLAS pour qu il précise sa demande. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

29 RÉUNION DE CHANTIER N 15 DU 9 OCTOBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 16 OCTOBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 9/10/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 6 des codes couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement.

30 DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Fiches produits pour carrelage, étanchéité - Carrelage : Echantillons METZ à fournir+fiches produits. Prévu pour prochain RV chantier Devis pour reprise étanchéité toiture terrasse édicule-extension sud ouest Bat devis transmis au syndic et au C.S. Décision copropriété : accord fourni sur devis SPTE. O.S. préparé. Intervention prévue à partir du 15/10/07. Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Veiller à la protection des sols existants (notamment pour toute la partie en enrobé neuf). VU - Soigner le nettoyage (notamment lors des décapages). VU Planning : Bat 12 : - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie+joint souple : 100% - Façade Nord : mise en place d une nacelle côté Est, mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage 3 passes côté est et une passe côté ouest. Retours décapés - Façade Sud : mise en place d une nacelle côté ouest et est, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 3 passes. retours décapés 100% et reprises maçonnerie à 80%. Effectif : 7. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Prévisionnel : Démarrage par le Bat 6 : vers le 22 octobre. Fin prév bat 12 : déc Commentaires - P.M. : Semaine prochaine, faire un point sur menuiseries extérieures des façades Nord et Sud - Bien prévoir trois passes de ragréage sur les micromosaïques VU Cahier de liaison - F11 : Appt 135 M.Colas : précise localisation persiennes : façade Nord Ouest L entreprise repèrera les persiennes à déposer et évacuer. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

31 RÉUNION DE CHANTIER N 16 DU 16 OCTOBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. SILLY ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO X X X 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 23 OCTOBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

32 C.R. DE CHANTIER DU 16/10/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 6 des codes couleur indiquant «le statut» de la persienne lors du ravalement. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Fiches produits pour carrelage, étanchéité - Carrelage : Echantillons METZ fourni+fiches produits. A présenter au prochain RV Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Compléter l échafaudage de pied (GC latéral) URGENT - Veiller à la protection des sols existants (notamment pour toute la partie en enrobé neuf). VU - Soigner le nettoyage (notamment lors des décapages). VU Planning : Bat 12 : RAVALEMENT - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie+joint souple : 100% - Façade Nord : côté Est : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100% Retour : finition en cours - Façade Nord : côté Ouest : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100% Retour : finition : 30%. - Façade Sud : - Est : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 3 passes à 80% - Ouest : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 3 passes + impression à 100%. - Retours : décapés et reprises maçonnées à 100% (+retour ouest : finition 100%) ETANCHEITE : approvisionnement : 80% ; installation protections collectives en cours. Effectif : 8METZ. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Prévisionnel : Démarrage par le Bat 6 : courant semaine du 22 octobre (à préciser). Fin prév bat 12 : déc Commentaires - Etanchéité : Apporter un soin particulier à l exécution par rapport aux parties déjà ravalées. Informer ARUA Architecte de la date possible de réception des travaux. - Bien prévoir trois passes de ragréage sur les micromosaïques VU Cahier de liaison F12 : Appt 51 M.VOLF-SCI Nandi : 1/ Comme convenu l entreprise les remplace par des lames identiques. 2/ Les joints verticaux de gros œuvre ont été calfeutrés conformément au D.T.U en joints en lyre ( mise en oeuvre d un galon spécialement adapté, non tendu pour supporter la dilatation).

33 RÉUNION DE CHANTIER N 17 DU 23 OCTOBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI X ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO X X X 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 30 OCTOBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

34 C.R. DE CHANTIER DU 23/10/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * le RV de chantier du 20/11/07 aura lieu le 19/11/07 à 11h30 * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 6 DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Carrelage : Echantillons METZ fourni. Ils sont dans la salle du conseil pour le C.S. - Eléments pour vérification et reprises ponctuelles des relevés d acrotère en lieu et place de leur remplacement total. Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage - Compléter l échafaudage de pied (GC latéral) A maintenir jusqu au prochain RV de chantier (METZ) Planning : Bat 12 : RAVALEMENT - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+couche intermédiaire+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie+joint souple : 100% - Façade Nord : côté Est : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100% + préparation des parties fixes des menuiseries- Retour : finition 100% - Façade Nord : côté Ouest : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100% Retour : finition : 100%. - Façade Sud : - Est : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 2 passes à 100% - Ouest : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 3 passes + impression/finition à 100%. Métallerie en cours - Retours : décapés et reprises maçonnées à 100% (+retour ouest : finition 100%) ETANCHEITE : partie courante y compris isolant 100% + relevé : 70% (manque rive+couvertines) Effectif : 6 METZ (maintenir des effectifs suffisants/maintien du planning) 2 SPTE. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33. Fiches à fournir. Prévisionnel : Démarrage par le Bat 6 : courant semaine du 29 octobre (à préciser). Fin prév bat 12 : déc Commentaires - Attention aux compatibilités climatiques pour la mise en œuvre de la peinture, des ragréage et joints (temp supérieure à 5 C) - OPR prévues pour façade sud ouest, prochain RV de chantier vers 11h00. Dépose de la nacelle après. - Etanchéité : les couvertine seront (pour toutes les acrotères) en alu anodisé teinte naturelle de type Couvernet de chez Danialu ou équivalent. Apporter un soin particulier à l exécution par rapport aux parties déjà ravalées. La réception de la toiture terrasse aura lieu le mardi 30/10/07 à 11h30 - Bien prévoir trois passes de ragréage sur les micromosaïques VU Cahier de liaison -

35 RÉUNION DE CHANTIER N 18 DU 30 OCTOBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X M.LIBERMAN X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO X X 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 6 NOVEMBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

36 C.R. DE CHANTIER DU 30/10/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * le RV de chantier du 20/11/07 aura lieu le 19/11/07 à 11h30 * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. (Demain )pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 6 DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Carrelage : Echantillons METZ fourni. Ils sont dans la salle du conseil pour le C.S. - Eléments pour vérification et reprises ponctuelles des relevés d acrotère en lieu et place de leur remplacement total. RAPPEL Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Planning : Bat 12 : RAVALEMENT - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie+joint souple : 100% - Façade Nord : côté Est : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100%+ finition + préparation des parties fixes des menuiseries+ métallerie en préparation - Retour : finition 100% - Façade Nord : côté Ouest : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100% +prparation métallerie Retour : finition : 100%. - Façade Sud : - Est : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 2 passes à 100%+1 passe à 50% - Ouest : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 3 passes + impression/finition à 100%. Métallerie : 100% + joint souple en cours - Retours : décapés et reprises maçonnées à 100% (+retour ouest : finition 100%) ETANCHEITE : Réceptionnée ce jour Effectif : 7 METZ (maintenir des effectifs suffisants/maintien du planning) 0 SPTE. Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33 lundi 29/10. Fiches à fournir. Prévisionnel : Démarrage par le Bat 6 : lundi 5/11/07 Fin prév bat 12 : déc Commentaires - OPR façade sud ouest faites ce jour : attention à bien effectuer une découpe droite des bavette basses des menuiseries PVC trop longues, faire le joint comme prévu en tête du relevé de la bavette d appui. - L échafaudage de pied peut être démonté après fintion du ravalement depuis la toiture terrasse - Attention aux compatibilités climatiques pour la mise en œuvre de la peinture, des ragréage et joints (temp supérieure à 5 C). Vu Cahier de liaison -

37 RÉUNION DE CHANTIER N 19 DU 6 NOVEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X M.LIBERMAN X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : LUNDI 19 NOVEMBRE 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

38 C.R. DE CHANTIER DU 6/11/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * L entreprise fera les affichages, en temps utiles : pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. pour informer les occupants du démarrage des travaux de ravalement sur le bâtiment 6 FAIT DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Carrelage : Echantillons METZ fournis. Ils sont dans la salle du conseil pour le C.S. - Eléments pour vérification et reprises ponctuelles des relevés d acrotère en lieu et place de leur remplacement total. RAPPEL Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Panneau de DT sur muret extérieur : enlever les scotch qui sont déjà partiellement arrachés Planning : Bat 12 : RAVALEMENT - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest ; Façade sud ouest (hors 1 ) : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie+joint souple : 100% - Façade Nord : côté Est : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100%+ finition + préparation des parties fixes des menuiseries+ métallerie en préparation - Retour : finition 100% - Façade Nord : côté Ouest : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100% + métallerie : 10% Retour : finition : 100%. - Façade Sud : - Est : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 3 passes à 100% - Retours : décapés et reprises maçonnées à 100% (+retour ouest : finition 100%) Bat 6 : RAVALEMENT - Façade Nord : décapage commencé. Effectif : 6 METZ (maintenir des effectifs suffisants/maintien du planning) Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33 lundi 29/10. Fiches à fournir. Prévisionnel : Démarrage par le Bat 6 : lundi 5/11/07 Fin prév bat 12 : déc Commentaires - Les OPR façade Nord ouest seront faites le lundi 19/11 à partir de 10h30 environ. - OPR façade sud ouest faites: attention à bien effectuer une découpe droite des bavette basses des menuiseries PVC trop longues, faire le joint comme prévu en tête du relevé de la bavette d appui. - L échafaudage de pied peut être démonté après fintion du ravalement depuis la toiture terrasse VU - Attention aux compatibilités climatiques pour la mise en œuvre de la peinture, des ragréage et joints (temp supérieure à 5 C). Vu Cahier de liaison -

39 RÉUNION DE CHANTIER N 20 DU 19 NOVEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT Tel : fax : Mme ROY X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M.LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE : MARDI 27 NOVEMBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

40 C.R. DE CHANTIER DU 19/11/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : * Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) * LAMY : faire intervenir le chauffagiste pour changer le fourreau de la sonde extérieure qui ne peut être reposé en l état. * L entreprise fera les affichages, en temps utiles notamment pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. A FAIRE pour le bat 12 DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : METZ - Carrelage retenu (DIN : R10 minimum) : deux gris différents : un anthracite (pour la partie courante 30X60 : «Rocce naturale anthracite») et un clair (pour les parties servant de "signalétique visuelle" c'est à dire une bande en tête du palier avant les marches et la première et la dernière contremarche : «Rocce Cenere naturale») de chez IRIS Porcellanato. Les nez de marches (30X30) sont striées pour augmenter l'antiglissance («antidérapant»). - Eléments pour vérification et reprises ponctuelles des relevés d acrotère en lieu et place de leur remplacement total. RAPPEL - Proposition pour mur de clôture sur rue J.moulin à voir : ARUA/METZ Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Protections sous l échafaudage au niv bat 6 à faire (/passages piétons) Panneau de DT sur muret extérieur : enlever les scotch qui sont déjà partiellement arrachés- FAIT Planning : Bat 12 : RAVALEMENT - Pignon Est (côté Nord et sud ), Pignon aveugle Ouest (côté nord et Sud) ; Extension édicule sud ouest ; Façade sud ouest (hors 1 ) : finit : 100% hors Rdc. - Façade arrière (Est) Partie centrale avec micromosaïque (hors RdC): purge mosaique/reprise/ragréage+ Impression+finition +joint ext menuiserie+dégarnissage et reprise du JD par galon: 100%+ préparation des parties fixes des menuiseries+1 couche. Métallerie+joint souple : 100% - Façade Nord : côté Est : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100%+ finition + préparation des parties fixes des menuiseries+ métallerie : 100% hors joints souples et finitions - Retour : finition 100% - Façade Nord : côté Ouest : mise en place protection, lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage(3 passes)+ Impression : 100% + métallerie : 10% Retour : finition : 100%. - Façade Sud : - Est : lavage, purge mosaique/reprise/ Ragréage : 3 passes à 100%)+ Impression : 100%+ finition : 80% - Retours : décapés et reprises maçonnées à 100% (+retour ouest : finition 100%) Bat 6 : RAVALEMENT - Façade Nord : décapage+ lavage+purge + impression+couche intermédiiare - Façade Ouest : décapage (retour) + lavage + purge commencée Effectif : 6 METZ (maintenir des effectifs suffisants/maintien du planning) Intempéries : mercredi 8/08 et semaine 33 lundi 29/10- Sem 47 : préciser les jours d intempérie. Fiches à fournir. Prévisionnel : Démarrage par le Bat 6 : lundi 5/11/07 Fin prév bat 12 : déc Commentaires - OPR façade Nord-est : manques les finitions au niveau des tableaux maçonnés/menuiseries + niv joints métallerie. - Façade Nord-est : vu au niveau de l acrotère : un défaut au niveau de l étanchéité de la bande de rive et du relevé dans l alignement d un joint vertical : un rebouchement provisoire a été fait pour éviter tout décollement du calicot. Veiller à la reprise de l étanchéité à cet endroit. - Soigner les finitions menuiseries/maçonnerie. - Bat 6 : pignon sur rue J.MOULIN : les joints verticaux seront faits «à vifs». - OPR façade sud ouest faites: attention à bien effectuer une découpe droite des bavette basses des menuiseries PVC trop longues, faire le joint comme prévu en tête du relevé de la bavette d appui. VU Cahier de liaison - Feuillet 13 - bat n 6 Appt n 10 M.ROGER Demande que l entreprise METZ procède à la dépose et à l évacuation des anciens volets.

41

42

43 RÉUNION DE CHANTIER N 22 DU 4 DECEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE: MARDI 11 DECEMBRE 2007 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. C.R. DE CHANTIER DU 4/12/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) LAMY : Faire intervenir le chauffagiste pour changer le fourreau de la sonde extérieure qui ne peut être reposé en l état. URGENT

44 L entreprise fera les affichages, en temps utiles notamment pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.moulin à voir : ARUA/METZ. Le traitement demandé est un ragréage du mur et une peinture dito le pignonbâtiment 6. Ce traitement étant donné les terres adossées en façade intérieure est sans garantie, les eaux de pluie risquant de migrer à travers la maçonnerie. Documents techniques remis par METZ - à ARUA : - CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage A la suite du coup de tempête de dimanche dernier la velum de protection devant l entrée du bâtiment 12 a été retiré. Avancement : AR demande les certificats d intempéries depuis le début du chantier. Les prévisions météorologiques de cette semaine ont amené l entreprise a se mettre en intempéries jusqu à la semaine prochaine pour le bâtiment 12. Reprise si te temps le permet. Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale commencée semaine prochaine devrait être terminée fin d année. -Façade Ouest : Sera échafaudée semaine prochaine. Fait -Façade Nord : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale centrale commencée semaine prochaine devrait être terminée fin d année. Bat 6 : Façade Ouest : Première travée. Première couche terminée. Sera terminé en fin d année. Récpetion en fin de semaine si le temps le permet. La deuxième travée sera sans doute réalisée en fin de chantier. Pignon Nord : Sera terminé en fin d année. Façade Est : Sera échafaudée dans deux semaines. Effectif : METZ : 2 Ravalement : Les travaux sont conduits conformément aux demandes. Etanchéité : Revoir la couvertine du poteau d angle de l avancée sud-est. Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien. A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. Cahier de liaison : Les infiltrations subies bâtiment 12 4 ème étage façade ouest sont la raison même de ce ravalement. L entreprise se rendra dans cet appartement pour vérifier, si possible, que l origine de l infiltration n est pas située sur le pignon traité. La remarque sur le maniement de la projection du VR de la cuisine du 6 ème étage bâtiment 6 a été levée. Il s agissait sans doute d un éclat de béton qui s était glissé entre le VR et la tableau de la fenêtre. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

45 RÉUNION DE CHANTIER N 23 DU 11 DECEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE: MARDI 18 DECEMBRE 2007 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

46 C.R. DE CHANTIER DU 11/12/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) L entreprise fera les affichages, en temps utiles notamment pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin à voir : ARUA/METZ. Le traitement demandé est un ragréage du mur et une peinture dito le pignonbâtiment 6. Ce traitement étant donné les terres adossées en façade intérieure est sans garantie, les eaux de pluie risquant de migrer à travers la maçonnerie. CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Avancement : AR demande les certificats d intempéries depuis le début du chantier. Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale commencée semaine prochaine devrait être terminée fin d année. -Façade Ouest : Echafaudée. -Façade Nord : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale centrale commencée semaine prochaine devrait être terminée fin d année. Bat 6 : Façade Ouest : Première travée. Réception faite. La deuxième travée sera sans doute échafaudée dès cette semaine et sera donc réalisée à la suite et non en fin de chantier comme envisagé. Pignon Nord : Sera terminé en fin d année. Façade Est : Sera sans doute réalisée en fin de chantier. Cette disposition a été prise car l échafaudage de pied prévu pour la cheminée serait laissé sans surveillance pendant les deux semaines de congés de fin d année. Il est apparu plus sage, pour des raison de sécurité de poursuivre le ravalement façade ouest et terminer par la façade est. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple)n mais de réaliser les gouttes d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Effectif : METZ : 8 Ravalement : Les travaux sont conduits conformément aux demandes. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. Cahier de liaison : Le bruit du câble d alimentation battu par le vent est indépendant de notre volonté et sans moyen réel de l aténuer. La solution de la maintenir par une ficelle est donc une très bonne idée. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

47 RÉUNION DE CHANTIER N 24 DU 18 DECEMBRE 2007 AFFAIRE : OBJET : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 8 JANVIER 2008 A 11h00 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

48 C.R. DE CHANTIER DU 18/12/2007 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois (y compris congés et préparation de chantier, hors intempéries) L entreprise fera les affichages, en temps utiles pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements pour les finitions pour les menuiseries extérieures. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin à voir : ARUA/METZ. Le traitement demandé est un ragréage du mur et une peinture dito le pignonbâtiment 6. Ce traitement étant donné les terres adossées en façade intérieure est sans garantie, les eaux de pluie risquant de migrer à travers la maçonnerie. CHANTIER Installation - sécurité - Nettoyage Avancement : AR demande les certificats d intempéries depuis le début du chantier. Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale nettoyage et purge en cours. -Façade Ouest : Echafaudée. Nettoyage et purge en cours. -Façade Nord : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale commencée devrait être terminée fin d année. Bat 6 : Façade Ouest : Première travée. Réception faite. La deuxième travée sera sans doute échafaudée dès cette semaine et sera donc réalisée à la suite et non en fin de chantier comme envisagé. Compte-tenu des intempéries seule le nettoyage et la purge sont faits, ces opérations sont poursuivies sur les bâtiments suivants. Pignon Nord : Sera terminé en fin d année si le temps le permet. Façade Est : Sera réalisée en fin de chantier. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple)n mais de réaliser les gouttes d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Effectif : METZ : 8 Ravalement : Les travaux sont conduits conformément aux demandes. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. Il est demandé à la Société STPE de venir au prochain rendez-vous pour traiter le solin des garages en façade sud bâtiment 12. Cahier de liaison : Les problèmes signalés sur les volets seront vus par l entreprise. Le traitement des trous de climatisation du 10 ème étage bâtiment 8 feront l objet d un habillage provisoire par une bande aluminium toute longueur de panneau et inclinée comme un volet masquant ces orifices à la vue mais ne fermant pas les prises d air. Il conviendra d ailleurs de prévoir des séparatifs entre les prises d air afin de ne pas créer de siphonnage entre celles-ci. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

49 RÉUNION DE CHANTIER N 25 DU 8 JANVIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO X 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 15 JANVIER 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

50 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries à fournir. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couelur vert soutenu. CHANTIER Avancement : AR demande les certificats d intempéries depuis le début du chantier. Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travée centrale en cours de finition. -Façade Ouest : Echafaudée. Nettoyage et purge en cours. Seraterminée courant février -Façade Nord : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale en cours de finition. Bat 6 : Façade Ouest : Première travée. Réception faite. La deuxième travée sera échafaudée semaine prochaine. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Préparation partielle terminée. Façade Est : Sera réalisée à la suite du pignon. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple)n mais de réaliser les gouttes d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Effectif : METZ : 8 Ravalement : Les travaux sont conduits conformément aux demandes. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. STPE établira un devis de reprise de l étanchéité des box en façade Sud du bâtiment 12. Cahier de liaison : Le traitement des trous de climatisation du 6 ème étage bâtiment 6 a été proposé. Attente de la décision du C.S. pour exécution. AR pense que la solution d une grille à ventelles posée au nu de la façade serait la moins visible. Chiffrage des diverses solutions à proposer par l entreprise. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

51 RÉUNION DE CHANTIER N 26 DU 15 JANVIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 22 JANVIER 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

52 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries à fournir. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couelur vert soutenu. CHANTIER Avancement : AR demande les certificats d intempéries depuis le début du chantier. Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travée centrale en cours de finition. -Façade Ouest : Echafaudée. Nettoyage et purge en cours. Sera terminée courant février -Façade Nord : Travées Nord et Sud OPR faites. Travée centrale en cours de finition. Bat 6 : Façade Ouest : Première travée. Réception faite. La deuxième travée sera échafaudée semaine prochaine. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Préparation partielle terminée. Façade Est : Sera réalisée à la suite du pignon. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple)n mais de réaliser les gouttes d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Effectif : METZ : 4 Ravalement : Les travaux sont conduits conformément aux demandes. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. STPE établira un devis de reprise de l étanchéité des box en façade Sud du bâtiment 12. En attente. Cahier de liaison : Le traitement des trous de climatisation du 6 ème étage bâtiment 6 a été proposé. Attente de la décision du C.S. pour exécution. AR pense que la solution d une grille à ventelles posée au nu de la façade serait la moins visible. Chiffrage des diverses solutions à proposer par l entreprise. Attente du choix de la copropriété. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

53 RÉUNION DE CHANTIER N 27 DU 22 JANVIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 29 JANVIER 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage.

54 RÉUNION DE CHANTIER N 27 DU 22 JANVIER 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries à fournir. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. CHANTIER Avancement : AR demande les certificats d intempéries depuis le début du chantier. Ils ont été envoyés mais non reçus à ce jour. Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travée centrale en cours de finition. -Façade Ouest : Echafaudée. Nettoyage et purge en cours. Sera terminée courant février -Façade Nord : Terminée. Bat 6 : Façade Ouest : Première travée terminée. La deuxième préparée. Pb des trous de la climatisation. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Façade Est : Sera réalisée à la suite du pignon. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple)n mais de réaliser les gouttes d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Effectif : METZ : 5 Ravalement : Les travaux sont conduits conformément aux demandes. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. STPE établira un devis de reprise de l étanchéité des box en façade Sud du bâtiment 12. En attente. Cahier de liaison : Le traitement des trous de climatisation du 6 ème étage bâtiment 6 a été proposé. Attente de la décision du C.S. pour exécution. AR pense que la solution d une grille à ventelles posée au nu de la façade serait la moins visible. Chiffrage des diverses solutions à proposer par l entreprise. Attente du choix de la copropriété. URGENT, réponse à fournir ce jour ou demain au plus tard. La proposition de l entreprise est une grille en pvc dont les vides sont moins apparents qu une grille à ventelles en tôle, la grille viendrait en applique sur la façade et la surépaisseur par rapport au béton serait absorbée par l enduit de façade. Nous pensons que cette solution est la mieux adaptée au problème posé de dissimulation des ouvertures de la climatisation. Bâtiment 12. Les volets du Docteur VOLF ont été remplacés. Volets d un appartement au 10 ème étage à modifier pour permettre le jeu normal à la fermeture. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

55 RÉUNION DE CHANTIER N 28 DU 29 JANVIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 5 FEVRIER 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 28

56 DU 29 JANVIER 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries à fournir. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. CHANTIER Avancement : Entreprise a adressé à ARUA les tableaux des intempéries des mois de novembre et décembre 2007 et janvier Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travée centrale en cours de finition. -Façade Ouest : Echafaudée. Nettoyage et purge en cours. Sera terminée courant février -Façade Nord : Terminée. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Sauf 2 ème étage travée centrale. Façade Est : Sera réalisée à la suite du pignon. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple)n mais de réaliser les gouttes d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Effectif : METZ : 8 Ravalement : Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. STPE établira un devis de reprise de l étanchéité des box en façade Sud du bâtiment 12. Devis adressé au Maître d Ouvrage, réponse urgente pour terminer la façade Sud du bâtiment 12. Cahier de liaison : Bâtiment 12. Les volets de la travée central au 2 ème étage doivenet être déposés pour réaliser les joints. La êrsone ne répondant pas à nos demandes, le syndic a donné son accord pour que ces volets, en très mauvais état et inutilisables, soient déposés. Ils seront mis à la disposition du propriétaire. Appt 105 et 115 : les problèmes notés au carnet de liaison sont résolus. Bâtiment 6. Le traitement des trous de climatisation du 6 ème étage bâtiment 6 : le Conseil Syndical a donné son accord pour les grilles en PVC à peindre. Travai effectué. Bâtiment 12 : volets au 2 ème étage façade sud travée centrale. Bâtiment 6 : trous de climatisation au 6 ème étage. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

57 RÉUNION DE CHANTIER N 29 DU 05 FEVRIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 12 FEVRIER 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 29

58 DU 05 FEVRIER 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries fournies. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : ARUA remet à METZ les planches en couleur des façades. CHANTIER Avancement : Entreprise a adressé à ARUA les tableaux des intempéries des mois de novembre et décembre 2007 et janvier Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Travée centrale en cours de finition, les bavettes restent à poser. -Façade Ouest : Echafaudée. Nettoyage et purge en cours. Sera terminée courant février -Façade Nord : Terminée. Res-de-chaussée : en cours de préparation. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Sauf 2 ème étage travée centrale. Façade Est : Préparation des fonds en cours. d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Bât 10 : Façade Sud : préparation terminée. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Effectif : METZ : 8 Monsieur METZ sera absent au prochain RV. Ravalement : La cheminée sera traitée en peinture afin de conserver sa ligne élancée. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. STPE a établi un devis de reprise de l étanchéité des box en façade Sud du bâtiment 12. Devis adressé au Maître d Ouvrage, réponse en attente pour terminer la façade Sud du bâtiment 12. URGENT. Cahier de liaison : Bâtiment 12. Les volets de la travée central au 2 ème étage ont été déposés, les tableaux et les joints réalisés, reste l appui. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

59 RÉUNION DE CHANTIER N 30 DU 12 FEVRIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 19 FEVRIER 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 30

60 DU 12 FEVRIER 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries fournies. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. Les contraintes de mise en œuvre et le retard du aux intempéries amèneront sans doute une réception des travaux fin mai. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : ARUA adressera par télécopie le devis le l entreprise STPE pour la reprise des solins des boxes. CHANTIER Avancement : Entreprise a adressé à ARUA les tableaux des intempéries des mois de novembre et décembre 2007 et janvier Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Terminée. -Façade Ouest : Préparation en cours de finition. -Façade Nord : Terminée. Res-de-chaussée : en cours de préparation. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Sauf 2 ème étage travée centrale. Façade Est : Préparation des fonds en cours. d eau et les bavettes identiques aux étages dans les autres cas de figure. Bât 10 : Façade Sud : En première couche. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Effectif : METZ : 8 ARUA demande si des équipes complémentaires pourraient être prévues pour terminer le rez-de-chaussée et avancer les travaux de maçonnerie, carrelage et serrurerie. Ravalement : Contrairement au CR n 29 demandée en peinture sera en peinture talochée pour cacher les défauts TRES importants de la maçonnerie, en particulier les angles sont trop «découpés» pour être acceptable en peinture, il est demandé à l entreprise de reprendre ceux-ci le mieux possible pour que les arrêtes soient acceptables. Les joints des niveaux, s ils existent, seront aussi discrets que possible afin de conserver l élan de la cheminée. Le pare-pigeon, en bon état, sera traité en peinture anti-rouille. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. Cf photo jointe du solin contre la cheminée. Cahier de liaison : Appartements 15 et 40 : autorisation donnée de déposer les volets. Ils ne seront pas remis en place par l entreprise METZ. Solin des boxes Solin contre la cheminée CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

61 RÉUNION DE CHANTIER N 31 DU 19 FEVRIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 26 FEVRIER 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 31

62 DU 19 FEVRIER 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries fournies. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. Les contraintes de mise en œuvre et le retard du aux intempéries amèneront sans doute une réception des travaux fin mai. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : ARUA a adressé par télécopie le devis le l entreprise STPE pour la reprise des solins des boxes. Attente de la décision. CHANTIER Avancement : Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Terminée. -Façade Ouest : En cours de finition. -Façade Nord : Terminée. Rez-de-chaussée : en cours de préparation. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Façade Est : En cours de finition. Bât 10 : Façade Sud : En première couche. Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Effectif : METZ : 8 Où en sont les travaux et commandes des travaux de maçonnerie, carrelage et serrurerie. Ravalement : Travail sur la cheminée terminé et conforme au CR n 30. Etanchéité : Les révisions des couvertines sont-elles effectuées par l entreprise chargée de l entretien? A faire sans délai pour éviter les coulures sur acrotère entre joints de couvertine. RAPPEL. Cahier de liaison : Appartement 62 : si la demande concerne les volets en façade ouest, ils seront déposés par l entreprise. Pour les autres façades les échafaudages ayant été retirés le travail paraît impossible. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

63 RÉUNION DE CHANTIER N 32 DU 26 FEVRIER 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 4 MARS 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 32

64 DU 26 FEVRIER 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries fournies. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. Les contraintes de mise en œuvre et le retard du aux intempéries amèneront sans doute une réception des travaux fin mai. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : ARUA a adressé par télécopie le devis le l entreprise STPE pour la reprise des solins des boxes. Attente de la décision. CHANTIER Avancement : Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Terminée. -Façade Ouest : En cours de finition. -Façade Nord : Terminée. Rez-de-chaussée : en cours de préparation. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Façade Est : En cours de finition. Bât 10 : Façade Sud : Terminée. Façade Est : En cours Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Effectif : METZ : 7 Où en sont les travaux et commandes des travaux de maçonnerie, carrelage et serrurerie. Ravalement : RAS Serrurerie : Les escaliers d accès aux logement du rez-de-jardin en façade ouest des bâtiment 6 à 10 qui sont actuellement en maçonnerie sont prévus refaits soit en maçonnerie, soit en serrurerie. L on s oriente à ce jour vers des escaliers en serrurerie. ARUA demande que les escaliers soient ou bien solidaires des bâtiments en superstructure, ou bien appuyés au sol sans liaison avec les bâtiments. En effet le sol, non fondé, a des mouvements indépendants des bâtiments fondés sur pieux. L entreprise proposera la solution qui lui semblera la plus pérenne. Il est à prévoir que, lors de ces travaux prévus vers la mi-mars, les accès au jardin par ces escaliers seront impossibles durant la durée de ceux-ci que nous nous efforcerons de réduire au minimum. Carrelage : Les carrelages des escaliers seront engagés vers la mi-mars. Il a été demandé à l entreprise si cela lui était possible de laisser sur place suffisamment de carrelage pour permettre de petites réfections ultérieures. L entreprise a accepté de laisser les lots de carrelage non utilisés intégralement. Etanchéité : ERREUR sur les CR précédents : les couvertines des acrotères sont au lot de l entreprise METZ et ont été révisées pour les parties terminées. A faire sur les bâtiments en cours à ce jour 6 à 10. Cahier de liaison : CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

65 RÉUNION DE CHANTIER N 33 DU 4 MARS 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 11 MARS 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 33

66 DU 4 MARS 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Rappel des délais : Démarrage des travaux : 2 juillet Durée du chantier : 8 mois. Fiches des intempéries fournies. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. Compte tenu des intempéries le chantier est très retardé mais l entreprise fera son possible pour rattraper les jours perdus. Les contraintes de mise en œuvre et le retard du aux intempéries amèneront sans doute une réception des travaux fin mai. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : OS pour l entreprise STPE pour la reprise de l étanchéité et des solins des boxes. CHANTIER Avancement : Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Terminée. -Façade Ouest : En cours de finition. -Façade Nord : Terminée. Rez-de-chaussée : en cours de préparation. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Façade Est : En cours de finition. Bât 10 : Façade Sud : Terminée. Façade Est : En cours Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Effectif : METZ : 7 Où en sont les travaux et commandes des travaux de maçonnerie, carrelage et serrurerie. RAPPEL Ravalement : RAS Serrurerie : Les escaliers d accès aux logement du rez-de-jardin en façade ouest des bâtiment 6 à 10 qui sont actuellement en maçonnerie sont prévus refaits soit en maçonnerie, soit en serrurerie. L on s oriente à ce jour vers des escaliers en serrurerie. ARUA demande que les escaliers soient ou bien solidaires des bâtiments en superstructure, ou bien appuyés au sol sans liaison avec les bâtiments. En effet le sol, non fondé, a des mouvements indépendants des bâtiments fondés sur pieux. L entreprise proposera la solution qui lui semblera la plus pérenne. Il est à prévoir que, lors de ces travaux prévus vers la mi-mars, les accès au jardin par ces escaliers seront impossibles durant la durée de ceux-ci que nous nous efforcerons de réduire au minimum. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Carrelage : Les carrelages des escaliers seront engagés vers la mi-mars. Il a été demandé à l entreprise si cela lui était possible de laisser sur place suffisamment de carrelage pour permettre de petites réfections ultérieures. L entreprise a accepté de laisser les lots de carrelage non utilisés intégralement. Etanchéité : L entreprise STPE se prépare à intervenir à compter de la semaine du 17 mars. Cahier de liaison : Appartement 19 : les désordres incriminés paraissent dépasser les conséquences normales d infiltrations par la façade, travaux prévus dans le cadre du ravalement. Apartement 2 : Les traces laissées par la nacelle battue par les vents seront repris avec les travaux à rez-de-chaussée. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

67 RÉUNION DE CHANTIER N 34 DU 11 MARS 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO X 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 18 MARS 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 34

68 DU 11 MARS 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : OS à l entreprise STPE pour la reprise de l étanchéité et des solins des boxes. CHANTIER Avancement : Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Terminée. -Façade Ouest : En cours de finition. -Façade Nord : Terminée. Rez-de-chaussée : en cours de préparation. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Façade Est : Terminée à droite de la cheminée. Bât. 8 : En cours de préparation. Bât 10 : Façade Sud : Terminée. Façade Est : En cours Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Effectif : METZ : 7 Ravalement : RAS Serrurerie : Les escaliers d accès aux logement du rez-de-jardin en façade ouest des bâtiment 6 à 10 qui sont actuellement en maçonnerie sont prévus refaits soit en maçonnerie, soit en serrurerie. L on s oriente à ce jour vers des escaliers en serrurerie et l entreprise propse de réaliser des escalire indépendant des bâtiments et repsosant sur une dalle de béton. Il y aurait un garde-corps coté chemin et aucun coté bâtiment. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Carrelage : Les carrelages des escaliers seront engagés vers la mi-mars. Il a été demandé à l entreprise si cela lui était possible de laisser sur place suffisamment de carrelage pour permettre de petites réfections ultérieures. L entreprise a accepté de laisser les lots de carrelage non utilisés intégralement. Etanchéité : L entreprise STPE interviendra courant semaine 12, les travaux devarient durer une dizaine de jours. Cahier de liaison : CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

69 RÉUNION DE CHANTIER N 35 DU 18 MARS 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO X 7 Place Henri Barbusse BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 25 MARS 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 35

70 DU 18 MARS 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : CHANTIER Avancement : Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Terminée. -Façade Ouest : Terminée. Quelques joints de menuiserie à reprendre -Façade Nord : Terminée. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Façade Est : Terminée à droite de la cheminée. Bât. 8 : En cours de préparation. Bât 10 : Façade Sud : Terminée. Façade Est : En cours Façade ouest : En cours de préparation Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Les rez-de-chaussée sont en cours de préparation. Effectif : METZ : 6 SPTE : 2 Ravalement : Certains copropriétaires nous ont fait remarquer que le bâtiment 10 présentait des différences par rapport aux autres bâtiments pour ce qui concerne les linteaux et les tableaux des fenêtres ainsi que les retours des pignons. Ils sont clairs dans les façades jaunes et gris pour le bâtiment 10. Lorsque les façades ont été peintes les linteaux et tableaux clairs nous ont semblés assortis aux façades jaunes. Mais pour les façades du bâtiment 10, qui sont grises, ces trouées claires nous ont paru trop fortes et injustifiées en ce qui concerne les refends qui sont eux-même gris pour la façade Sud. La façade vitrée exposée à l Est étant le reflet de celle du Sud, nous nous devions d avoir le même traitement. Idem pour les tableaux. Ils sont donc gris. En ce qui concerne les linteaux nous avons envisagé de laisser les parties béton en gris et de ne conserver en blanc que les parties en aluminium. Sur le projet déposé en Mairie les teintes ne sont pas nettes et les façades grises pariassent uniformes quand bien même le texte indique que les linteaux seraient blancs. La règle voudrait que les linteaux soient clairs mais, sur place, l on peut se demander si ce n est pas une erreur de recouper ainsi brutalement ces façades. Aussi avons-nous demandé l avis du Conseil Syndical car l on peut déposer un modificatif en Mairie justifiant ce changement. L avis du Conseil nous sera transmis jeudi matin. L on proposera alors au Syndic d arrêtre une position. Serrurerie : Attente du projet de l entreprise pour accord à donner. Ce document devra être transmis au Syndic, au C.S et à ARUA pour avis. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Carrelage : Les carrelages des escaliers sont à commencer dès que possible en commençant par le bâtiment 12. Etanchéité : L entreprise STPE est sur place, les travaux devraient terminés sous 8 jours (si le temps le permet). Cahier de liaison : Appartement 74. La personne se plaint du bullage en tableau. Ceci est inhérent au béton, les trous ne peuvent être colmatés en peinture mais cela ne présente aucun danger pour le travail exécuté. L entreprise verra cependant si elle peut améliorer l aspect pour satisfaire la personne habitant l appartement. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

71 RÉUNION DE CHANTIER N 36 DU 25 MARS 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BOUMEDIENNE X BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 1 er AVRIL 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 36

72 DU 25 MARS 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Documents remis : CHANTIER Avancement : Bat 12 : -Façade Est : Terminée. -Façade Sud : Terminée. -Façade Ouest : Terminée. Quelques joints de menuiserie à reprendre -Façade Nord : Terminée. Bat 6 : Façade Ouest : Terminée. Pignon Nord : Terminé. Pigon Sud : Terminé. Façade Est : Terminée. Bât. 8 : En cours de préparation. Bât 10 : Façade Sud : Terminée. Façade Est : Terminée Façade ouest : Terminée Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Les rez-de-chaussée sont en cours de préparation. Effectif : METZ : 6 SPTE : 2 Ravalement : La copropriété a décidé de respecter le cahier des charges remis avec la Déclaration de Travaux et a demandé que les linteaux du bâtiment 10 soient blancs. Travail en cours de finition. Serrurerie : Attente du projet de l entreprise pour accord à donner. Ce document devra être transmis au Syndic, au C.S et à ARUA pour avis. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Carrelage : Les carrelages des escaliers sont à faire dès que possible en commençant par le bâtiment 12. Ils seraient engagés début avril. Etanchéité : L entreprise STPE est sur place, les travaux sont en cours de finition. La bande solin sur les refends en retour en partie centrale sera pentée vers le parc afin de suivre l emboîtement des panneaux préfabriqués et sera calée au plus bas. ARUA demande la mise en place de deux barbacanes supplémentaires pour éviter les flashes. Cahier de liaison : Appartements 26 et 27 demandent que certains volets soient enlevés et envoyés à la D.P. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

73 RÉUNION DE CHANTIER N 37 DU 1 er AVRIL 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO X 7 Place Henri Barbusse BOUMEDIENNE BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 15 AVRIL 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 37

74 DU 1 er AVRIL 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin : Prestation a minima de couleur vert soutenu. Devis en attente. Devis de réparation des salissures provoquées en façade est du bâtiment 6 sur 4 niveaux. Documents remis : CHANTIER Avancement : A l exception des rez-de-chaussée qui seront commencés dans peu de temps. Bat 12 : Façades terminées Bat 6 : Façades terminées Bât. 8 : En cours de préparation. Bât 10 : Façades terminées Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Les rez-de-chaussée sont en cours de préparation. Effectif : METZ : 8 SPTE : 2 Ravalement : Travaux en cours de préparation sur les dernières façades. Les travaux au rez-de-chaussée seront entrepris à la suite. En façade est du bâtiment 6 sur 4 niveaux nous avons constaté des éclaboussures ressemblant à de la laitance de ciment ou de colle. Ces salissures sont indépendantes des travaux en cours et proviennent sans doute de travaux privatifs (essorage d un pinceau ou d une brosse, chute d un récipient contenant de la colle de pose de carrelage ou de la laitance de ciment). Ces travaux ne peuvnet être repris depuis les appartements, il conviendra donc de reposer une nacelle et de reprendre les allèges, les trumeaux, les appuis et les menuiseries sur 4 niveaux au moins. Serrurerie : Les fabrications des escaliers sont en cours. Vu avec l entrepreneur les modalités demandées pour les garde-corps des parties communes. L accès aux appartements du rez-de-jardin par les escaliers sera impossible pendant une quizaine de jours lors du remplacement des escaliers maçonnés par des escaliers métalliques. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Carrelage : Les carrelages des escaliers seront commencés la semaine prochaine et devraient durer une quinzaine de jours. Etanchéité : Les travaux sont terminés et réceptionnés sans réserve Cahier de liaison : Les terrasses au-dessus des boxes sont parfaitement conformes à ce qui a été vendu. Si un habillage en dalles sur plots et couvertine aluminium est souhaité, cela fera l obket d une demande de devis. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

75 RÉUNION DE CHANTIER N 38 DU 15 AVRIL 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BOUMEDIENNE BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 22 AVRIL 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 38

76 DU 15 AVRIL 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. L entreprise fera les affichages pour prévenir les occupants du passage des peintres dans les appartements. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Devis de réparation des salissures provoquées en façade est du bâtiment 6 sur 4 niveaux (cf. CR n 37). Documents remis : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin remise et adressée au maître d Ouvrage, en attente de décision. CHANTIER Avancement : A l exception des rez-de-chaussée qui seront commencés dans peu de temps. Bat 12 : Façades terminées Bat 6 : Façades terminées Bât. 8 : En cours de finition. Bât 10 : Façades terminées Afin de respecter une certaine unité dans les façades du rez-de-chaussée, il est proposé de mettre une goutte d eau rapportée en partie basse des allèges lorsqu elles surplombent une façade partiellement sans trumeau (entrée de garage par exemple). Les rez-de-chaussée sont en cours de préparation. Effectif : METZ : 8 Ravalement : Travaux en cours de finition sur les dernières façades. Les travaux au rez-de-chaussée ont été entrepris. Conformément aux plans joints à la DT, les soubassements seront de couleur brique, maçonnerie et serrurerie à l exception des portes d accès vitrées qui seront de couleur anthracite comme les mains courantes des parties communes. Serrurerie : Les fabrications des escaliers sont en cours. Vu avec l entrepreneur les modalités demandées pour les garde-corps des parties communes. L accès aux appartements du rez-de-jardin par les escaliers sera impossible pendant une quizaine de jours lors du remplacement des escaliers maçonnés par des escaliers métalliques. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Les devis leur seront adressés directement. Carrelage : Les carrelages des escaliers sont commencés la semaine prochaine et dureront une quinzaine de jours. Ils sont conformes à ce qui a été proposé afin que les premières marches se détachent de l ensemble pour des raisons de sécurité. Les relevés de rive des paliers dont l efficacité n est pas probante sont remplacés par des gouttes d eau placées en sous-faces prévenant le ruisselement constaté aujourd hui. L escalier principal du bâtiment 12 sera inutilisable pour des raisons de sécurité pendant une semaine. Etanchéité : Travaux terminés. Cahier de liaison : Appartement 145 ; 17 ème étage bâtiment 12 : fuite à coté de la fenêtre coté parking. A contrôler. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

77 RÉUNION DE CHANTIER N 39 DU 22 AVRIL 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BOUMEDIENNE BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 29 AVRIL 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 39 DU 22 AVRIL 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. Il est demandé aux habitants de respecter le travail de l entreprise en évitant de frotter les murs fraichement peints et en n utilisant pas les escaliers nouvellement carrelés qui nécessitent 48 heures au moins de séchage. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Devis de réparation des salissures provoquées en façade est du bâtiment 6 sur 4 niveaux (cf. CR n 37). La pluie a, semble-t-il, lavé les taches visibles, le devis n est pas nécessaire. Documents remis : Proposition pour mur de clôture sur rue J.Moulin remise et adressée au maître d Ouvrage, en attente de décision. CHANTIER Avancement : A l exception des rez-de-chaussée qui sont en cours, toutes les façades sont terminées sauf la façade ouest du bâtiment 8. Effectif :

78 METZ : 8 Ravalement : Travaux en cours de finition sur les dernières façades. Les travaux au rez-de-chaussée ont été entrepris. Conformément aux plans joints à la DT, les soubassements seront de couleur brique, maçonnerie et serrurerie à l exception des portes d accès vitrées qui seront de couleur anthracite comme les mains courantes des parties communes. AR demande la démolition dans les meilleurs délais des escaliers maçonnés afin que le ravalement des pignons contre lesquels ils sont adossés puissent être réalisé sans reprise. Serrurerie : Les fabrications des escaliers sont en cours. Vu avec l entrepreneur les modalités demandées pour les garde-corps des parties communes. L accès aux appartements du rez-de-jardin par les escaliers sera impossible pendant une quizaine de jours lors du remplacement des escaliers maçonnés par des escaliers métalliques. Pose de la serrurerie à compter de la semaine prochaine. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Les devis leur seront adressés directement. Carrelage : Les carrelages des escaliers sont commencés. Ils sont conformes à ce qui a été proposé afin que les premières marches se détachent de l ensemble pour des raisons de sécurité. Les relevés de rive des paliers dont l efficacité n est pas probante sont remplacés par des gouttes d eau placées en sous-faces prévenant le ruisselement constaté aujourd hui. L escalier principal du bâtiment 12 sera inutilisable pour des raisons de sécurité pendant une semaine. Etanchéité : Les travaux sont réceptionnés sans réserve depuis le 1 er avril Cahier de liaison : Commentaire de Madame PERRAIN : heureusement qu il y a les ouvriers sinon, pour le reste, que des incompétants. Demande devis de Monsieur FUMERON : le devis est fait, il sera adressé directement par l entreprise. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

79 RÉUNION DE CHANTIER N 40 DU 29 AVRIL 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES X Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BOUMEDIENNE BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 13 MAI 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 40

80 DU 29 AVRIL 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. Il est demandé aux habitants de respecter le travail de l entreprise en évitant de frotter les murs fraichement peints et en n utilisant pas les escaliers nouvellement carrelés qui nécessitent 48 heures au moins de séchage. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Documents remis : CHANTIER Avancement : A l exception des rez-de-chaussée qui sont en cours, toutes les façades sont terminées. Effectif : METZ : 8 Ravalement : Travaux en cours de finition. Les travaux au rez-de-chaussée ont été entrepris. Conformément aux plans joints à la DT, les soubassements sont de couleur brique, maçonnerie et serrurerie à l exception des portes d accès vitrées qui seront de couleur anthracite comme les mains courantes des parties communes. La démolition des escaliers en façade Sud des bâtiment 8 et 10 s»avère beaucoup plus compliquée que prévue. De plus il conviendra de coffrer les pieds des poteaux qui n existent pas aujourd hui. Ces travaux nécessitant un certain délai, AR demande que le ravalement des soubassements correspondants ne soit réalisé qu après séchage des béton, soit durant la deuxième quinzaine de Mai au plus tôt. Concernant la protection du relevé d étanchéité au-dessus d un joint glissant apparaissant en haut de l excroissance Sud du bâtiment 12, cette dernière étant en aluminium, il n est pas d usage de peindre ces éléments en métal car aucune peinture ne résiste au temps au-delà de quelques années. Cependant le Conseil Syndical souhaitant la mise en peinture de cet élément, il peut être réalisé sachant que ce travail ne saurait être garanti. Serrurerie : Pose de la serrurerie sera achevée pour le 13 Mai. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Les devis leur seront adressés directement. Carrelage : Les travaux sont terminés à l exception de quelques carreaux en attente de la serrurerie et de quelques nez de marche en attente de soleil. Etanchéité : Les travaux sont réceptionnés sans réserve depuis le 1 er avril Cahier de liaison : Les travaux sur les étanchéités des garages sont terminés mais le chantier n est pas encore nettoyé, alors attendons avant que de s inquiéter. Merci cependant de suivre le chantier avant tant d attention. Il nous est demandé de couvrir le «bac à fleur» situé devant la chaufferie. Ce «bac à fleur» est en fait le bac à sable réglementaire pour la chaufferie. Le mode de chauffage n étant plus le fuel, il convient de voir avec l exploitant si ce bac à sable peut devenir un «bac à fleur». CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

81 RÉUNION DE CHANTIER N 41 DU 13 MAI 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD X E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BOUMEDIENNE BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 20 MAI 2008 A 11h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 41

82 DU 13 MAI 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : Fin des travaux prévue courant mai. DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : Documents remis : CHANTIER Avancement : A l exception des rez-de-chaussée qui sont en cours, toutes les façades sont terminées. Effectif : METZ : 6 Ravalement : Travaux en cours de finition. Les travaux au rez-de-chaussée ont été entrepris. Conformément aux plans joints à la DT, les soubassements sont de couleur brique, maçonnerie et serrurerie à l exception des portes d accès vitrées qui seront de couleur anthracite comme les mains courantes des parties communes. Cette couleur comprend également les retombée des poteaux. La démolition des escaliers en façade Sud des bâtiment 8 et 10 s avère beaucoup plus compliquée que prévue. De plus il conviendra de coffrer les pieds des poteaux qui n existent pas aujourd hui. Ces travaux nécessitant un certain délai, AR demande que le ravalement des soubassements correspondants ne soit réalisé qu après séchage des béton, soit durant la deuxième quinzaine de Mai au plus tôt. En cours Concernant la protection du relevé d étanchéité au-dessus d un joint glissant apparaissant en haut de l excroissance Sud du bâtiment 12, cette dernière étant en aluminium, il n est pas d usage de peindre ces éléments en métal car aucune peinture ne résiste au temps au-delà de quelques années. Cependant le Conseil Syndical souhaitant la mise en peinture de cet élément, il peut être réalisé sachant que ce travail ne saurait être garanti. FAIT Ne pas omettre les finitions des édicules en terrasse. Serrurerie : Pose de la serrurerie sera achevée pour le 13 Mai. Travaux retardés, pose à confirmer pour la semaine prochaine. Concernant les travaux éventuels privatifs de serrurerie, il convient que les personnes intéressées se fassent connaître. Les devis leur seront adressés directement. Carrelage : Les travaux sont terminés à l exception de quelques carreaux en attente de la serrurerie et de quelques nez de marche en attente de soleil. Etanchéité : Les travaux sont réceptionnés sans réserve depuis le 1 er avril Cahier de liaison et divers : Appartement 145 bâtiment 12. Il nous a été signalé l apparition de traces d une infiltration qui se se serait produite il y a quelques temps maintenant. L entreprise est intervenue en son temps pour reprendre une retombée en linteau qui pourrait être la cause de ce désordre à moins que cette infiltration ne soit survenue lors du traitement des joints horizontaux des poteaux de structure qui sont restés ouverts quelques temps. Quoiqu il en soit, cette infiltration est aujourd hui terminée et les traces d humidité sont parfaitement sèches (0% à l humiditest). CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2

83 RÉUNION DE CHANTIER N 43 DU 17 JUIN 2008 AFFAIRE : Résidence les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL OBJET : RAVALEMENT INTERVENANTS : Prés. Convié Diff. MAITRE D OUVRAGE : SDC représenté par : LAMY Le Pré M.NIGAY X 7, rue André Joineau Le Pré Saint Gervais Tel : Fax : Port : [email protected] MAITRISE D'ŒUVRE : ARUA ARCHITECTES 22, Bd Edgar QUINET PARIS M. LACHAUT X Tel : fax : M. GIRAUD E.mail : [email protected] Coordonnateur S.P.S. : SAGL 22, rue Delambre PARIS M. DREYFUS X Tel : fax : Port : E.mail : [email protected] Pdte du C.S. : Tel Mme J.: Mme JOLYVALLET X M. LOIRE X M.LIBERMAN X Régisseurs : Tel : M.Mme BALABASKARAN X X LOTS / ENTREPRISES : Prés. Convoqué Diff. LOTS : RAVALEMENT METZ SAS M.METZ X X X 2, rue de l Industrie Parc Activités des Montées M. BACIGALUPI ORLEANS CEDEX 2 M.SOARES Tel : fax : ( ) XAVIER X Port M.Metz : E.mail : [email protected] et [email protected] LOT : ETANCHEITE Société Parisienne de Travaux d'étanchéité (S.P.T.E.) M.FERRO 7 Place Henri Barbusse BOUMEDIENNE BONNEUIL SUR MARNE Tel : Fax : Port M.Ferro: [email protected] PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : RECEPTION LE JEUDI 26 JUIN A 14h30 Sans observation sous 15 jours, le présent compte-rendu est réputé accepté et contractuel. Les entreprises sont tenues d appliquer et de respecter les dernières réglementations en matière de sécurité et de protection de la santé. Tous travaux modifiant les conditions du marché ne peuvent être entrepris avant que : - l'entrepreneur indique l'incidence financière qu'ils engendrent en fournissant une estimation écrite ou verbale qui sera consignée au compte-rendu de chantier ; - l entrepreneur ait reçu un accord formel du Maître de l'ouvrage. RÉUNION DE CHANTIER N 43

84 DU 17 JUIN 2008 GÉNÉRALITÉS - ADMINISTRATION Organisation générale : La date de réception est proposée le jeudi 26 juin à 14h30 DOCUMENTS TECHNIQUES / ÉCHANTILLONS Documents à remettre : OS des gravaux en façade Ouest et pour le mur de clôture. En attente pour exécution du mur de clôture. Documents remis : CHANTIER Avancement : Effectif : METZ : 4 Ravalement : Travaux en cours de finition. En attente de la réception de l OS pour le traitement du mur de clôture. Le type des numéros d immeuble sera laissé au choix du Conseil Syndical sur la base de modèles présentés par l entreprise. Serrurerie : Pose en cours de finition. Les mises en jeu des portes palières des halls ont été réalisées. Carrelage : Les travaux sont terminés. Etanchéité : Cahier de liaison et divers : Les travaux de règlage des portes ont été faits. Les numéros des immeubles seront laissés au choix du Conseil Syndical. CR Chantier Ravalement Résidence Les Ormes 6-12 avenue Jean Moulin MONTREUIL Cabinet ARUA Architectes PARIS Page n 2/2