LIFE07 ENV /FR/ Rapport d avancement S Version du 02/04/2010

Transcription

1 LIFE07 ENV /FR/ Rapport d avancement S Ref.N. : DQE/E&RE/R008/10PL Covering the project activities from 01/07/2009 to 31/12/2009 Version du 02/04/2010 SEMEAU : Application de la Directive Cadre sur l Eau (DCE) par la mise en oeuvre d un système expert de modélisation totale d une masse d eau Project location Project start date: 01/01/2009 Data Project France : Auvergne et Rhône-Alpes Project end date: 31/12/2012 Extension date: Total budget EC contribution: (%) of eligible costs 100% Name Beneficiary Contact person Data Beneficiary Groupe Danone Société des Eaux de Volvic M. Patrick LACHASSAGNE Postal address Evian Volvic Sources Danone Eau France SAEME - 11 avenue du Général Dupas, BP EVIAN Cedex Telephone direct n Fax: direct n Project Website patrick.lachassagne@danone.com

2 TABLE DES MATIERES LISTE DES ABBREVIATIONS ET SIGLES RESUME Avancement global Décisions et mesures prises en réponse au courrier de la Commission Européen suite au rapport initial Evaluation de la fiabilité des objectifs initiaux Difficultés rencontrées sur la période MANAGEMENT DU PROJET Comités de pilotage COPIL PLENIER COPIL LOCAL Site de VOLVIC COPIL LOCAL Site de Saint-Etienne COPIL LOCAL Site de Vals-les-Bains Comité scientifique Prochains comités AVANCEMENT TECHNIQUE Détail par action Actions 1 : Optimiser le potentiel d innovation et de transférabilité du projet SEMEAU Actions 2. : Réaliser le système expert SEMEAU et préparer son appropriation par les utilisateurs finaux Actions 3. : Optimiser l adaptabilité de l outil SEMEAU par un panel d expérimentations démonstratives sur la gestion de l espace Actions 4. : Modéliser les possibilités d évolution des pratiques des acteurs locaux Action 5. : Communiquer sur la protection de l eau et disséminer les résultats du projet pour promouvoir leur utilisation Actions 6 : Gérer le projet, rendre compte à la Commission Européenne et préparer l après-projet Disponibilité des licences et autorisations Réalisations envisagées jusqu au prochain rapport d avancement Tableau d avancement général VOLET FINANCIER Système de comptabilité mis en place Disponibilité des cofinancements Etat des frais engagés ANNEXES Management Produits Logos, visuel et bandeau (action 5.1.) Indicateurs de production, d avancement Autres Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 2

3 LISTE DES ABBREVIATIONS ET SIGLES ADES : portail d Accès aux Données sur les Eaux Souterraines CEPIV : Comité Environnement pour la Protection de l Impluvium de Volvic CFT : Charte Forestière de Territoire CGE : Compagnie Générale des Eaux COPIL : COmité de PILotage DCE : Directive Cadre sur l Eau DEF : Danone Eaux France DIREN : DIrection Régionale de l Environnement DREAL : Direction Régionale de l Environnement, de l Aménagement et du Logement (ex DIREN) EVS : Evian-Volvic Sources M. : monsieur Mme : madame ONF : Office National des Forêts SAEME : Société Anonyme des Eaux Minérales d Evian SEMERAP : Société d'economie Mixte pour l'exploitation des Réseaux d'eau et d'assainissement et la Protection de l environnement SEV : Société des Eaux de Volvic SITHERE : Syndicat Intercommunal pour le THERmalisme et l Environnement SMUERR : Syndicat Mixte des Utilisateurs d'eau de la Région de Riom UGB : Unité Gros Bétail 1. RESUME 1.1. Avancement global La période du second semestre 2009 a permis de finaliser la mise en place du management technique du projet. Tous les comités de pilotages locaux se sont réunis au moins une fois depuis le début du projet, le comité scientifique a été constitué et a tenu sa première réunion et le second comité de pilotage général s est tenu, à Vals-les-Bains. Le chef de projet modélisation recruté par la SEV est entré en fonction le 1 er octobre ce qui a permis de finaliser les travaux sur l état des lieux entrepris par A. Stouls et lors du comité de pilotage et du comité scientifique : - de valider la faisabilité d utilisation des différentes archives de chroniques de mesures, - de proposer une méthodologie pour la collecte et le traitement des données de terrain, - de valider la structure géologique et les modalités de fonctionnement hydrogéologique de l aquifère de Volvic, - et de valider le choix des outils de simulation hydrologique et hydrogéologique (logiciels). Au premier trimestre 2010, le rapport d état des lieux est en cours de finalisation et sera présenté pour validation au comité scientifique du 16 juin action 1.1., le développement du SEMEAU va bon train avec l analyse des données existantes finalisée, la définition d une métrologie complémentaire établie, les premières mesures réalisées sur le terrain, la sélection des logiciels effectuée et les premiers calages sur les données Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 3

4 hydrologiques (eaux de surface) en cours sur deux sous bassins versants de l impluvium de Volvic action 2.1. Les actions 2.2., 3.1., 3.3., 4.3., 4.4. ont été précisées dans leur contenu opérationnel, les cahiers des charges ont été rédigés, les consultations lancées en vue du recrutement des entreprises en mars L avancement des tâches sur Saint-Etienne accuse un léger retard inhérent au congé du chef de projet. La reprise de ses fonctions effective à la mi-janvier 2010 devrait permettre de relancer le travail sans remettre en cause les objectifs initiaux. Les délais d achèvement de certains livrables des actions 3.2. sont repoussés de 6 mois. Le site Internet sera ouvert dans sa version définitive le 31 mars En réponse à la demande de la commission, un avenant au projet sera proposé à la mi-2010 principalement afin d intégrer la SAEME comme nouveau bénéficiaire associé au projet. Cette demande de modification de projet intégrera très certainement la reprécision de certaines actions (ex. actions 1.3. et 1.4.) et les ventilations budgétaires associées Décisions et mesures prises en réponse au courrier de la Commission Européen suite au rapport initial 1. Tâche : «Précisions à apporter par rapport aux effets obtenus suite à la modification de l organisation du comité scientifique» : cf du présent rapport 2. Tâches 1.3. et 1.4. : les nouvelles propositions techniques et financières seront intégrées à la demande de modification du projet 3. Tâche 3.2. : il est confirmé que la modification envisagée n affectera pas le budget prévisionnel affecté à l action (cf ). 4. Tâche 3.3. : la rénovation du mas de Fargeon permettra à la fois de restaurer un système de récupération des eaux pluviales, de communiquer sur l intérêt environnemental du dispositif, tout en rénovant un lieu permettant l hébergement d une exposition permanente sur le thème de l eau. Le mas de Fargeon sera au cœur de l espace pédagogique et constituera le point de départ du sentier d interprétation et de visite du site. Ces travaux ne feront donc que conforter le caractère démonstratif de l action tout en renforçant la qualité pédagogique des équipements et l agrément général du site. 4. Tâches 4.1., 4.3., 5.3. : «expliquer les retards à l avancement» : cf , et Tâche 1.1. : «format et délais de livraison de l état des lieux» : cf Tâche 5.1. : # «mises à jours du site Internet» : cf # «intégration du logo LIFE sur tous les livrables» : à vérifier en continu # «transmission de photographie des panneaux d information sur site» : à produire en temps voulu 7. «Ajustement du tableau des indicateurs de produits» : ajustements réalisés et transmission réalisée fin janvier «Avenant au projet» : une demande de modification de projet sera faite mi-2010 et intégrera certainement les nouvelles ventilations budgétaires en lien avec les modifications énoncées de certaines actions. Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 4

5 1.3. Evaluation de la fiabilité des objectifs initiaux Malgré quelques retards pris ça et là dans le lancement des actions nécessitant un recours à des prestataires externes (retards souvent liés aux procédures de mise en concurrence) ou du fait du congé du chef de projet de Saint-Etienne, les objectifs initiaux sont maintenus et confortés du fait de la très bonne implication à la fois des autorités en charge des politiques de l eau, de l agriculture et de la forêt mais également par la participation active des collectivités locales et des organismes de gestion agricole et forestière. Les premières consultations ont reçu un écho très positif et bon nombre de candidatures de qualité ont été reçues. Cela témoigne de l attractivité du projet et conforte sa réalisation par le recrutement de partenaires compétents et fiables Difficultés rencontrées sur la période A noter le retard pris dans la mise en œuvre opérationnelle des actions sur St-Etienne (cf et 1.3.). 2. MANAGEMENT DU PROJET 2.1. Comités de pilotage COPIL PLENIER Le deuxième comité de pilotage plénier du projet s est tenu le 17 novembre 2009 à Vals-lesbains. Il a rassemblé les partenaires du projet (à l exception des représentants de la Ville de Saint-Etienne qui se sont excusés pour cause de congé de maternité du chef de projet) et les autres membres du COPIL et à notamment permis (cf. Annexe 5.1.d) : - de faire le point sur le fonctionnement des instances et de revenir sur la visite du monitoring team, - de valider des avancées techniques du projet sur les 3 sites, - de travailler le plan de communication et notamment le site Internet et le logo, - de définir le prochain calendrier de travail, - et de visiter les thermes Valsoises et le site de Fargeon qui fera l objet des travaux démonstratifs et de l aménagement d un espace pédagogique COPIL LOCAL Site de VOLVIC Deux comités de pilotages locaux se sont tenus sur le site de Volvic. Ils ont rassemblé les représentants de la SEV/SAEME, les services de l Etat en charge de l eau, de l agriculture et de la forêt, les organismes techniques et gestionnaires agricoles et forestiers, les collectivités locales, le Parc Naturel Régional des Volcans d Auvergne. COPIL du 7 juillet 2009 (cf. Annexe 5.1.a) : Ce COPIL de lancement a notamment permis : - de présenter la nature du projet, son organisation et son programme d actions, - de discuter et valider le programme de travail, - et de visiter l impluvium de Volvic. COPIL du 21 janvier 2010 (cf. Annexe 5.1.e) : Il a notamment permis : Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 5

6 - de revenir sur l organisation du projet, son programme d action et de discuter de la composition du comité de pilotage, - de présenter les premiers résultats du travail sur le fonctionnement hydrogéologique de l impluvium de Volvic et le traitement des données, de décrire la stratégie proposée et les outils envisagés pour la modélisation et de préciser la teneur du programme d action local, COPIL LOCAL Site de Saint-Etienne Le comité de pilotage local du site de Saint-Etienne s est tenu le 9 septembre 2010 (cf. Annexe 5.1.c). Il a rassemblé les représentants de la Ville de St-Etienne, les services de l Etat en charge de l eau, de l agriculture et de la forêt, les organismes techniques et gestionnaires agricoles et forestiers, la municipalité de Tarentaise et l Ecole des Mines de St-Etienne. Cette rencontre a été l occasion : - de présenter le projet SEMEAU, son organisation et le plan d action général, - de présenter et discuter le plan d action prévu sur le site de St-Etienne, - le prévoir le calendrier de travail à venir COPIL LOCAL Site de Vals-les-Bains Le comité de pilotage du site de Vals-les-Bains s est tenu le 9 juillet 2009 (cf. Annexe 5.1.b). Il a rassemblé les représentants du SITHERE, les services de l Etat en charge de l agriculture et de la forêt, le syndicat de rivière, les forestiers et le Parc Naturel Régional des Monts d Ardèche. Les échanges ont porté sur : - la présentation générale du projet SEMEAU, - le plan d action local, - la visite du site du mas de Fargeon Comité scientifique Le comité scientifique s est réuni le 27 novembre 2009 à Volvic. Il est composé : - des représentants de la SEV/SAEME, - de N. Gassama (Université de Tours), experte géochimie de l eau, - de D. Graillot (Pr., Ecole des Mines de Saint-Etienne), expert modélisation, - de A. Blum (BRGM), experte DCE. Cette première rencontre a été l occasion (cf. Annexe 5.1.f) : - de présenter le projet SEMEAU, - de présenter et de visiter l impluvium de Volvic, - de travailler les aspects techniques portant sur l état des lieux : - caractérisation hydrogéologique de l impluvium, - paramétrage du modèle, - système de mesures à mettre en place sur St-Etienne, - applicabilité de SEMEAU dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE Prochains comités Comité scientifique : prévu le 16 juin à St-Etienne 1, COPIL plénier : prévu le 15 juin à St-Etienne 1, COPIL local Volvic : prévu le 8 juillet, 1 Date en cours de révision. Nouvelle date sur les semaines ou (début juin ou début juillet 2010) Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 6

7 COPIL local St-Etienne : prévu mai-juin, COPIL local Vals-les-Bains : prévu en mars. 3. AVANCEMENT TECHNIQUE 3.1. Détail par action Actions 1 : Optimiser le potentiel d innovation et de transférabilité du projet SEMEAU Action 1.1. Faire l état des lieux des connaissances sur la modélisation hydrodynamique et hydrochimique des masses d eau Cette action est conduite par l Ecole des Mines de Paris. Ce travail s inscrit dans la continuité des actions réalisées dans le cadre du stage de Master 2 d A. Stouls qui visait à réaliser un état des lieux bibliographique, à inventorier les données existantes sur la structure de l aquifère de Volvic et sur son fonctionnement hydrodynamique, à définir les besoins en terme d acquisition de données complémentaires et à proposer les paramètres qualitatifs à modéliser et des premiers mois d activité de S. Rouquet, Chef de projet Modélisation et Doctorant de l Ecole de Mines de Paris recruté au 1 er octobre 2009 par la SEV. Ce travail est réalisé en concertation avec le chef de projet modélisation. Le canevas de l étude a été présenté, complété et validé par le comité scientifique et le COPIL local. Le rapport est en cours de finalisation. Il comprend : - un état des lieux des outils et méthodes utilisés dans le cadre de la modélisation hydrologique et hydrogéologique, - une liste non exhaustive des outils de modélisation utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, - une description détaillée des outils sélectionnés pour le SEMEAU et la justification des choix. Ce rapport sera présenté pour validation au prochain comité scientifique du 16 juin recrutement du chef de projet modélisation : réalisé le 1 er octobre ; - validation du canevas de l étude : o réalisés par le comité de pilotage général le 17 novembre 2009, o réalisé par le groupe d expert le 27 novembre Etude d état des lieux pour la définition des cahiers des charges du SEMEAU (31/12/2009) : report du délai de livraison au 1 er trimestre 2010 ; - validation de l étude par le groupe d expert : non réalisé, repoussé au 16 juin Le léger retard pris dans la validation de l état des lieux par le groupe d experts n altère pas l objectif initial qui est maintenu. Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 7

8 Action 1.2. : Organiser un groupe d experts et animer les échanges sur le développement et l utilisation du modèle Pour améliorer la réactivité et l efficacité du travail, la composition du comité scientifique a été définie autour de trois experts : - un expert en modélisation, le Pr. D. Graillot du Laboratoire «Ingénierie de l Environnement» de l Ecole des Mines de Saint-Etienne, - un expert en géochimie des eaux, le Dr. N. Gassama du Département Géologie Environnement de l université de Tours, - un expert de la mise en œuvre de la DCE, Mme A. Blum, Chef de projet DCE au Service Eau du BRGM. La première réunion du comité scientifique s est tenue le 26 novembre 2009 (cf et annexe 5.1.f). Des échanges ultérieurs ont eu lieu avec les experts (transmission d informations ou de documentation bibliographique). En regard de cette première rencontre, le choix d avoir réduit la composition du groupe d expert apparaît être comme la bonne option dans la mesure où il facilite grandement l organisation des comités et les consultations pour avis tout en offrant l ensemble des compétences techniques et scientifiques recherchées. Un point important du comité d experts du 26/11 porte sur la terminologie de «Système Expert» utilisée dans le descriptif du projet. Un «système expert» qualifie un système complexe de connaissances formalisées dans un système informatisé. Il permet notamment la simulation de raisonnements logiques et, sur cette base, l aide informatisée à la prise de décisions. En l occurrence, cette terminologie n est pas adaptée au projet SEMEAU. La terminologie «Méthodologie basée sur l utilisation de modèles numériques» paraît plus appropriée ; elle correspond a priori mieux aux délivrables décrits dans le document de projet SEMEAU et aux objectifs du projet. Cette modification sémantique sera introduite au sein de l avenant au projet. - mise en place du comité scientifique (30/05/2009) : réalisé - réunions et avis : première réunion réalisée le 27 novembre 2009, deuxième réunion programmée Action 1.3. : Participation du SITHERE au groupe d experts et action 1.4. : Participation de Saint-Etienne au groupe d experts Dans le rapport initial, une demande avait été faite à la commission de réorienter les fonds initialement prévus pour la participation du SITHERE et de SAINT-ETIENNE aux frais de déplacement des experts, vers des actions plus techniques. # Pour le SITHERE : Il a été proposé de conduire une analyse quantitative du fonctionnement hydrologique du bassin versant des eaux de Vals de façon à assurer une meilleure connexion avec le programme scientifique de SEMEAU. Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 8

9 La reprogrammation de cette action a été discutée à l occasion du COPIL plénier du 17 novembre. Les bénéficiaires associés proposent de confier cette tache à un stagiaire de niveau MASTER 2 encadré par une équipe scientifique. Ce travail de modélisation se fera sur la base de l interface MODSUR utilisée dans l architecture SEMEAU ou à défaut par tout autre outil aux performances similaires. Ce stage pourrait faire l objet d une convention de recherche avec l Ecole des Mines de Paris qui suit par ailleurs le développement du SEMEAU. Il est prévu de faire une demande de stage au second semestre 2010 pour un stage à réaliser courant # Pour Saint-Etienne : La réaffectation des fonds vers les actions 1.4., 3.2., 4.5., 5.3. et 6.5. n a pas encore été arrêtée. Ces modifications seront intégrées à l avenant au projet afin d éviter tout dérapage budgétaire. - Annulé - Annulé Action 1.5. : Réaliser, à l échelle européenne, une étude prospective sur le potentiel d utilisation du modèle Cette action a commencé fin 2009 à l occasion du travail bibliographique sur les différents modèles existants. Elle se poursuivra avec les contacts qui seront initiés avec d autres projets, d autres sites et équipes. Sa phase de réalisation principale portera prioritairement sur 2011 avec le recrutement, à l automne 2010, d un assistant extérieur en vue de réaliser l étude qui comportera un bilan intermédiaire mi-2011 et la remise d un recueil final avant le 31/12/2011. Malgré le décalage de la date de recrutement du prestataire, les objectifs initiaux sont maintenus sans risque apparent de dérive dans le respect des délais de rendu. - choix du prestataire (avant mi-2009) : échéance repoussée à l automne 2010 => pas de remise en cause de l objectif initial. - bilan de la campagne de contact et choix des sites (avant mi-2011) : objectif maintenu - remise du recueil (31/12/2011) : objectif maintenu - Disposer d au moins 20 références propices au transfert de la méthode SEMEAU et concernant au moins 5 pays de l UE : objectif maintenu - Constitution d un réseau d acteurs européens : objectif maintenu Actions 2. : Réaliser le système expert SEMEAU et préparer son appropriation par les utilisateurs finaux Action 2.1. : Construire le système expert SEMEAU sur la base expérimentale de l impluvium de Volvic Ce travail a été initié à l automne 2009 par le Chef de projet modélisation dans la continuité des travaux effectués par A. Stouls. Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 9

10 La première phase de ce travail a porté sur l analyse des données existantes et la définition d une métrologie complémentaire : - Débits des sources de front de coulée : => la fiabilité des données est avérée et il n y a pas de raison objective de les remettre en cause. Ces données pourront être utilisées pour le paramétrage du modèle. => des jaugeages ponctuels ont été réalisé fin janvier par le chef de projet afin de préciser certains éléments fonctionnels des sources, => la DREAL mettra en place en 2010 des stations de mesure en continu sur les sources de la Pâle et du Gargouilloux et se propose de mettre à disposition du projet ces données nouvelles. - Analyse des interrelations entre les captages et le débit des sources de front de coulée : => Une analyse comparative des débits de pompage et des débits des sources a permis de comprendre les liens fonctionnels entre les variations du régime de pompage et le débit des sources en aval et notamment de montrer l absence d influence à court terme du premier (pas de temps horaire à mensuel au moins) sur le second. - Analyse des débits des cours d eau : Le projet prévoit la mise en place d un réseau de suivi permettant l acquisition de données de terrain complémentaires. Des jaugeages sur différents points du cours d eau du Lambertèche ont déjà été réalisés le 4 mars Une analyse comparative des débits du Lambertèche et de l Ambène est en cours pour affiner la compréhension du système hydrologique de surface et pour caractériser la fonction de production pluie-débit (relations pluie, évapotranspiration, ruissellement, infiltration). - Suivi des niveaux piézométriques : Une première série de capteurs de pression a été mise en place, permettant le suivi en continu de la piézométrie sur certains points sélectionnés du bassin versant, en plus des points suivis par le BRGM. - Suivi physicochimique : Projet de mise en place d un suivi physicochimique sur certains points d eau de l impluvium (forages, piézomètres, cours d eau, etc.), en complément du suivi d ores et déjà effectué par la SEV. Le protocole est en cours de définition. Par ailleurs, le chef de projet travaille à la caractérisation de la structure géologique de l impluvium de Volvic. Des relations ont été établies avec un géologue-volcanologue spécialiste du secteur (P. Boivin). Ces recherches visent à établir la chronologie détaillée (spatio-temporelle) de remplissage géologique de l impluvium qui sera modélisée sur SIG et permettra de contribuer au paramétrage hydrogéologique en 3D du modèle hydrogéologique. Si les résultats sont concluants une publication scientifique sera rédigée sur ce sujet. Le chef de projet a également largement progressé sur la définition de l architecture de l outil et la sélection des paramètres à modéliser par rapport aux enjeux et aux données mobilisables. Ces choix ont été validés par le comité scientifique, le COPIL plénier et le COPIL Volvic : Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 10

11 Architecture générale de l'outil et stratégie de modélisation : Données d entrée : Précipitations, ETP, débits des cours d eau, occupation des sols, structure géologique de l aquifère, piézomètrie + paramètres qualitatifs (Cl, PO4, NO3 + autres traceurs forestiers à définir) Données de sortie : débits des sources de front de coulée, débits de pompage + paramètres qualitatifs ci-dessus - Modélisation des eaux de surface : utilisation du logiciel Modsur développé par l Ecole des Mines de Paris Données de sortie : bilan hydrique, débit de ruissellement des cours d eau et infiltration. Calage à partir des débits de certains cours d eau de l impluvium, pluviométrie, ETP Modélisation au pas de temps journalier. => Le chef de projet Modélisation a été formé à son utilisation en janvier Modélisation des eaux souterraines : utilisation du logiciel NEWSAM développé par l Ecole des Mines de Paris Données d entrée : eaux infiltrées à partir de Modsur. Calage des paramètres hydrodynamiques (transmissivité, emmagasinement) et flux aux limites. Intégration des aspects qualitatifs dans un premier temps à partir des éléments conservatifs naturels et anthropiques (Cl, PO4, autres traceurs forestiers). Couplages avec un modèle agronomique (modèle STICS développé par l INRA) dans un second temps pour les éléments non conservatifs (cycle de l azote). Le logiciel MODCOU permettra de modéliser les interactions entre eaux de surface et eau souterraine en assurant le lien entre MODSUR et NEWSAM. Une fois calé, cette chaîne d outils permettra de simuler différents scénarios de modifications (naturelles ou anthropiques) de l espace agricole et forestier. Au 31 mars 2010, deux modèles «eaux de surface» ont d ores et déjà été construits sur les bassins versants du Lambertèche et de l Ambène et sont en cours de calage. - recrutement du chef de projet modélisation : réalisé au 1 er octobre production d un état des lieux : cf. action 1.1., production d un rapport de présentation du modèle (30 juin 2012) : maintenu Action 2.2. : Développer un volet forestier pour le SEMEAU et l illustrer par une étude prospective sur l impact du changement climatique Pour conduire ce travail éminemment scientifique, il a été proposé d établir une convention de recherche avec les institutions spécialisées dans le domaine. L école des Mines de Paris a été sollicitée pour établir une offre de partenariat avec l INRA ou/et tout autre organisme ayant Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 11

12 compétence dans les domaines d une part du fonctionnement hydrique des forêts et d autre part de la dynamique des peuplements forestiers en lieu avec les changements climatiques. Les propositions sont attendues de façon imminente. - engagement des études : sélection des partenaires en cours - remise des rapports (30/03/2012) : maintenu Action 2.3. : Finaliser le produit SEMEAU et préciser ses possibilités d application à d autres sites Non commencée. Démarrage prévu au 3 ème trimestre mise à disposition d une première version du modèle (fin 2011) : maintenu - réalisation des tests (2012) : maintenu - rapport final sur l applicabilité de la méthode au site de Volvic et sa contribution au programme de mesures de la masse d eau de la Chaîne des Puys (30/09/2012) : maintenu - guide pratique de description et précisant les conditions d adaptabilité du modèle SEMEAU et conseils d utilisation (30/09/2012) : maintenu Action 2.4. : Préparer l utilisation de la méthode SEMEAU par la ville de Saint-Etienne Ce point a été discuté en comité scientifique. Les experts ont le sentiment que les connaissances de base sur la dynamique des phosphates (P) dans le bassin du Furan sont a priori insuffisantes pour pouvoir concevoir un dispositif de mesure répondant au double objectif d amélioration de la connaissance de la dynamique P et d application du modèle SEMEAU sur le secteur. Un diagnostic préalable des données historiques en lien avec l hydrodynamique générale du bassin permettrait d affiner la compréhension de la dynamique P et de configurer au mieux le dispositif de mesures. Il est donc proposé, dans le cadre des actions 2.4., de conduire une expertise préalable de la dynamique «Phosphates» sur la base d un diagnostic initial du BV (hydrodynamique générale du bassin versant, synthèse des mesures P existantes, caractérisation de la couverture de surface, identification des sources potentielles de P (agricoles, forestières, sanitaires )) et permettant de déboucher sur la proposition d un dispositif de mesures en lien avec les enjeux P et les contraintes de paramétrage de SEMEAU. L analyse critique et la synthèse des résultats des campagnes de mesures serait conduite dans un second temps. Le recrutement d un prestataire pour conduire la première phase devra être réalisé au plus vite. Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 12

13 Le recrutement d un prestataire pour accompagner la ville de Saint-Etienne dans la réalisation d un diagnostic initial et la définition d un dispositif de mesures adapté ne remet pas en cause l objectif initial qui reste maintenu en état. - définition d une méthodologie de monitoring en lien avec le groupe d expert : en cours de définition - Recrutement d un prestataire pour l analyse des données sur la qualité des eaux, l évolution du couvert végétal et l utilisation de la méthode SEMEAU : maintenu - Rapport sur l applicabilité de la méthode SEMEAU sur la contribution au programme de mesures de la masse d eau du Furan (30/09/2012) : maintenu Actions 3. : Optimiser l adaptabilité de l outil SEMEAU par un panel d expérimentations démonstratives sur la gestion de l espace Action 3.1. : Définir sur le site pilote de Volvic, une stratégie d adaptation des activités agricoles et forestières à plus fort risque d impact sur la qualité de l eau La consultation pour la mise en œuvre de volet forestier a été lancée, la date limite de réception des offres et fixée au 12 mars (voir le cahier des charges joint en PJ a). La sélection du prestataire sera effective à la fin mars Le calendrier de travail prévisionnel respecte les exigences initiales : - Réalisation d un guide des bonnes pratiques sylvicoles pour la fin sensibilisation des acteurs : au cours de l élaboration du document à l occasion de réunions qui se tiendront en 2010 et 2011, puis lors de 5 réunions de présentation du guide prévues début Le guide sera également diffusé à l ensemble des propriétaires, gestionnaires et exploitants début réalisation d un schéma directeur de desserte forestière : fin réalisation d un plan d action agricole : fin 2011 Le cahier des charges concernant la mise en œuvre du volet agricole de cette tâche est en cours de rédaction par le Directeur de projet. Remarque : les interlocuteurs agricoles et forestiers locaux seront associés au projet par le biais du CEPIV, par la constitution d un groupe de travail «forêt» et par l intermédiaire du comité de pilotage local qui sera associé tout au long de l avancement des opérations. - choix des prestataires pour les 3 produits à réaliser : sélection en cours. Finalisation au second trimestre remise des rapports (31/12/2011) : maintenu - diffusion du guide (début 2012) : maintenu - présentation sur le site internet (début 2012) : maintenu Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 13

14 Action 3.2. : Définir sur le site de Saint-Etienne, une stratégie de piégeage des phosphates liés à l activité agricole L action prévoit principalement de «définir et appliquer une stratégie à long terme d occupation du bassin versant du Furan, au regard de l enjeu principal de limitation des transferts de phosphates provenant de l activité agricole» puis dans «une phase d application, qui sera menée à titre démonstratif par le projet» et «consistera en la mise en place d une procédure d aménagement foncier visant à favoriser les échanges et acquisitions de parcelles pour l implantation de haies dans les parcelles agricoles» pour limiter les phénomènes de ruissellement et d érosion et absorber une partie des phosphates. Suite au congé du chef de projet, cette action n a pas connu d avancée significative depuis la dernière période de reporting. Etat d avancement au dernier rapport : «Après les premiers échanges entre partenaires, les actions pourront être a priori diversifiées en fonction des divers facteurs explicatifs des teneurs en phosphate avec, en particulier : - des abreuvoirs et clôtures pour éviter le pacage des animaux directement au bord des cours d eau, - le cas échéant, d autres modalités de gestion des eaux usées, avec non plus un rejet des effluents de station d épuration directement au ruisseau mais un épandage en zone agricole. Ces évolutions ne nécessitent pas de changement des catégories budgétaires prévues dans le projet pour cette action ni de leurs montants respectifs. La réflexion porte actuellement sur les parties du bassin versant où ces actions pourront être menées prioritairement, peut-être le plateau de La Barbanche, et sur les modalités du monitoring à mettre en œuvre pour mesurer l efficacité de ces actions pilote. Le mode de choix des assistants extérieurs est aussi en cours de définition. En parallèle, la réflexion commence sur le cahier des charges de la consultation pour la rédaction d un guide pratique pour la protection des drains linéaires de collecte de l eau potable en forêt, second volet de cette sous-action 3.2..» La reprise de cette action fera partie des priorités de travail du chef de projet à son retour à la mi-janvier le choix du (es) prestataire(s) : non atteint mais réflexions en cours - publication du guide sur la protection des drains en forêt (31/12/2011) : non réalisé - rapport sur le programme d action de réduction des transferts de phosphates (30/09/2012) : non réalisé Le retard pris ne remet pas en question l objectif initial qui reste maintenu Action 3.3. : Réaliser sur le site de Vals les Bains des actions démonstratives sur la gestion quantitative de l eau en contexte méditerranéen Cette action est bien engagée par le SITHERE et comporte deux volets : Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 14

15 - travaux portant sur le traitement de la végétation et la réhabilitation du patrimoine hydraulique : - la définition des actions démonstrative a été stabilisée, - le dossier de consultation des entreprises est rédigé (voir le DCE joint en PJ b.), - les avis ont été publiés le 18 janvier 2010 avec une remise des offres prévue pour le 15 février 2010, - la commission d appel d offre du SITHERE s est réunie début mars 2010, - l Office National des Forêts en partenariat avec l association l œil dormant, a présenté la meilleure offre économique et technique et a été retenu pour la réalisation de cette opération pour un montant total de 82308,72 TTC (hors options et tranche conditionnelle) dont TTC seront spécialement affectés à cette action et le reste à l action Selon le calendrier de travail prévisionnel, les travaux seront finalisés durant l hiver 2011 afin de permettre l ouverture du site au public au printemps travaux de réhabilitation du système de récupération des eaux pluviales du mas de Fargeon : L entreprise 2RB a été retenue pour la réalisation des travaux sur la charpente, la toiture et la zinguerie pour un montant de TTC pour une réalisation au premier semestre choix des prestataires : réalisé. - démarrage des travaux : mi rapport de synthèse sur le bilan des travaux démonstratifs : 30 juin Actions 4. : Modéliser les possibilités d évolution des pratiques des acteurs locaux Action 4.1. : Réaliser un argumentaire économétrique sur la pertinence de l approche préventive de protection de la ressource en eau Non commencée. Consultation des équipes de recherches pouvant travailler sur cette action repoussée au second semestre En effet, compte tenu des délais de réalisation de cette étude (juin 2012) et de la nécessité d articuler ce travail avec l équipe en charge de réaliser le guide des bonnes pratiques sylvicoles dont les travaux s échelonneront sur tout 2011, la date de sélection du prestataire a été repoussé à l automne 2010 en vue du commencement de l étude début L atteinte de l objectif est donc maintenue en l état. - choix du prestataire fin 2009 : repoussé au S démarrage de l étude : maintenu 2 La consultation a fait l objet d un lot unique comportant plusieurs opérations affectées aux actions 3.3. et Voir le détail des opérations concernées dans le cahier des charges. L offre financière de l entreprise sera jointe au prochain rapport d avancement Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 15

16 - validation du rapport final au 30/06/2012 : maintenu Action 4.2. : Participation de Saint-Etienne à l étude économétrique Cf Action 4.3. : Réaliser, sur l impluvium de Volvic, une action pilote démonstrative de mobilisation des propriétaires forestiers privés autour de la protection de la ressource en eau Deux sous-actions sont prévues dans cette action : - mise en place d une action pilote de regroupement foncier, - installation d un marteloscope en vue de la réalisation d une campagne de formation/sensibilisation des propriétaires privés. Le recrutement d un prestataire pour la réalisation de cette action a été couplé à la consultation pour la mise en œuvre des actions 3.1. (cf et cahier des charges en PJ a). L attribution du marché sera effective fin mars pour un commencement des opérations à réception de la commande. Le calendrier de travail prévisionnel fixe l aboutissement de cette action en septembre choix du prestataire : en cours de sélection - démarrage de l animation : prévu au 1 er avril réunions avec les propriétaires : non défini - sessions de formation sur le marteloscope : début au 1 er avril élaboration des plaquettes de vulgarisation : prévu au 31/12/ Action 4.4. : Concevoir et déployer des outils de sensibilisation et de formation sur la protection de la ressource en eau par l activité agricole et forestière en contexte méditerranéen Centrée initialement sur «la création d une valise pédagogique et la réalisation de sessions de sensibilisation et d échange avec les acteurs locaux et le public sur l impact des pratiques agricoles et forestières sur l eau» cette action, en se précisant, s est enrichie avec la création, en supplément, d un espace pédagogique sur le site de Fargeon (espace d exposition du mas de Fargeon + sentier pédagogique de visite et d interprétation des travaux démonstratifs réalisé dans le cadre de l action 3.3.) et ce dans le cadre du budget prévu dans le dossier. L avancement prévisionnel des actions est le suivant : - la valise pédagogique sera réalisée sous l animation du SITHERE avec les écoles et les associations locales ; - les sorties pédagogiques seront animées par les guides de pays ; - la réalisation d un sentier pédagogique sur l espace de Fargeon sera confiée à un prestataire externe, l ONF, qui a été recruté en mars 2010 en consultation groupée Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 16

17 avec les actions prévues au 3.3. (cf ). Le montant de la tranche ferme attribuée à cette action s élève à TTC (hors options et tranche conditionnelle). - l aménagement d une exposition permanente dans le mas de Fargeon (conception et mise en place des médias pédagogiques, du système d éclairage) : une première consultation portant sur le lot éclairage et menuiserie a été diffusée le 7 janvier 2010 sur le site internet du Sithere et affiché en Mairie de Vals-les-bains. Le lot menuiserie a été attribué à l entreprise PB Alu pour un montant de TTC. Le lot éclairage a été attribué à l entreprise SPIE pour un montant de TTC - sélection des prestataires : réalisé - nb de sessions de sensibilisation réalisées et nb de personnes touchées (400) : maintenu - remise de la valise pédagogique au 30/06/2011 : un travail de concertation avec les écoles est prévu pour la rentrée scolaire de septembre 2010 afin que cette action soit préparée en amont avec les enseignants et inscrite au programme pédagogique 2010/2011. La livraison de la mallette est prévue au 30/09/ Action 4.5. : Réaliser, sur le site de Saint-Etienne, des actions démonstratives de sensibilisation et de participation des acteurs locaux sur la protection de l eau Non commencée. Démarrage prévu au 1 er semestre sélection du prestataire et présentation de sa méthodologie : non réalisé - nb de sessions de sensibilisation et d échanges réalisées et nb de personnes touchées (200) : non réalisé - rapport final sur la démarche participative pilote (30/06/2012) : non réalisé Action 5. : Communiquer sur la protection de l eau et disséminer les résultats du projet pour promouvoir leur utilisation Action 5.1. : Concevoir et déployer les outils d information sur l avancement du projet et sur ses résultats Un plan de communication du projet a été établi (cf. annexe ). Le logo du projet, le bandeau et le visuel filtration ont été retravaillés en COPIL plénier. Leur version définitive est présentée en annexe Le site internet ( sera officiellement ouvert dans sa version définitive, le 31 mars Le personnel de la SEV (le responsable communication du projet SEMEAU et le chef de projet modélisation) a été formé le 12 mars 2010 par le prestataire de façon à pouvoir assurer de manière autonome les mises à jour du site. Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 17

18 La maquette de la fiche de présentation du projet (Présentation du programme LIFE+, du projet SEMEAU et des bénéficiaires) est en cours d élaboration. Une version provisoire est en cours de validation par les bénéficiaires du projet. Elle sera éditée durant le printemps 2010, diffusée aux salariés de Volvic, disponible notamment à l espace d information Volvic qui accueille plus de visiteurs par an, au syndicat d initiative de Vals, à la mairie de Saint- Etienne. Sa reprise, notamment dans les journaux municipaux, sera encouragée. Les panneaux d information sont prévus avec une partie commune aux 3 sites et une partie propre à chacun. Leur installation est prévue : - pour Volvic sur le parking de l Espace Information Volvic qui accueille environ visiteurs par an, - pour Vals à l entrée du cheminement principal d accès, - pour Saint-Etienne a priori au niveau du parking Pont Souvignet, départ probable du sentier pédagogique. Le panneau sur Volvic devrait être installé dans les délais, en revanche, compte tenu du fait que ces panneaux devraient servir de panneaux d accueil pour les sentiers pédagogiques de Vals et Saint-Etienne, il est proposé de repousser les délais d installation d un semestre pour pouvoir intégrer aux panneaux les éléments descriptifs du site aménagé. Cependant, un panneau de chantier sur lequel sera fait mention du projet et de son inscription au programme LIFE+ sera mis en place aux abords du site pendant la durée des travaux ce qui permettra de compenser l installation d un panneau définitif sur les deux sites. Les diaporamas de présentation sont en cours de finalisation pour une validation au prochain COPIL plénier de juin. L intégration d une rubrique dans les sites Internet externe est également en cours. Cette période a vu la parution de 5 nouveaux articles en référence à l avancée du projet (cf. annexe et PJ a, b, c, d), une intervention sur les ondes de France Bleu, deux présentations au stand Parapluie à l espace d information de Volvic (1 er sept et 1 er avril 2010), une présentation au 16 ème journées techniques de l association internationale des hydrogéologues et une apparition sur les écrans dans le cadre d un reportage de l émission Envoyé spécial qui est en attente. - installation sur les sites de panneaux de présentation (30/06/10) : non réalisé, demande de report de 6 mois pour Vals et St-Etienne pour installation du panneau définitif avec compensation par panneaux de chantier - revue de presse consacrée au projet (rapport intermédiaire et fin de projet) : maintenu - ouverture du site internet au plus tard 6 mois après la date de démarrage du projet : le site a été ouvert dans sa version provisoire 17 juillet 2009 et sera ouvert dans sa version définitive le 31 mars 2010 au plus tard. - nb de connexions au site : statistiques disponibles à partir du 31 mars 2010 Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 18

19 Action 5.2. : Réaliser, sur le site de Vals-les-Bains, une opération pilote de communication sur la préservation de la ressource en eau en contexte méditerranéen L action a commencé en avril 09 avec des publi-reportages de présentation du projet. Elle s est régulièrement poursuivie avec notamment la parution de 4 articles à l occasion du lancement des travaux sur le site de Fargeon. (cf. annexe tableau des articles et émissions et copies des articles PJ a, b, c, d). - publications dans les journaux : 6 publications dans la presse grand public et 2 publications dans la presse spécialisée + 1 publication revue interne entreprise, - rapport final d évaluation (30/09/2012) : maintenu Action 5.3. : Réaliser, sur le site de Saint-Etienne, un sentier pédagogique sur le rôle de l arbre et de la forêt pour la préservation de la qualité de l eau Non commencée. Rédaction du cahier des charges et consultation des prestataires initialement prévue pour le 3 ème trimestre 2009, repoussée au 1 er semestre 2010 pour tenir compte des disponibilités de personnel à la ville de Saint-Etienne (congés maternité du chef de projet). Pour cette seule sous-action prévue sur un délai relativement court, 1,5 an, le décalage du lancement entraîne un décalage à mi-2011 de la date d achèvement. Selon ce schéma, le sentier sera opérationnel au début de l été 2011 ce qui laissera mois (incluant deux étés) pour évaluer son impact auprès de la population locale. - choix du cheminement : en cours - choix du prestataire : en cours - plaquette de présentation du sentier (30/11/2010) : repoussé au 30/06/11 - inauguration du sentier (30/11/2010) : repoussé au 30/06/11 Le report du lancement entraîne un report de la date d achèvement. L objectif initial est maintenu sur le plan du fond de l action mais avec un décalage d un semestre au niveau du délai d achèvement Action 5.4. : Réaliser un colloque international pour la promotion de l outil SEMEAU Non commencée. Démarrage prévu au 1 er trimestre 2012, à anticiper fin 2010 ou début 2011 notamment pour l appel à communications scientifiques et techniques, la réservation du lieu d accueil, etc.. - réservation du site d accueil (fin 2010-début 2011) : maintenu - envoi de plaquettes (30/06/2012) : maintenu - tenue du colloque (150 participants) (31/10/12) : maintenu Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 19

20 Actions 6 : Gérer le projet, rendre compte à la Commission Européenne et préparer l après-projet Action 6.1. : Management du projet par la société Danone L action est en cours et semble bien en place, avec la tenue des différents COPIL, la signature des conventions entre bénéficiaires, les outils et la procédure pour la remontée des données stabilisée. En revanche, la commission souhaite que la SAEME soit identifiée comme bénéficiaire associé du projet ce qui nécessite l élaboration d un avenant qui précisera principalement : - la redéfinition de certaines actions (ex. des actions 1.3. et 1.4.), - les nouvelles ventilations budgétaires (inter bénéficiaires, inter actions et inter catégories budgétaires). L avenant sera proposé à la commission à la mi signature des conventions interpartenariales : réalisé - respect des délais pour la production des rapports d avancement dans les délais : réalisé Objectif maintenu malgré la réalisation de l avenant qui ne remet pas en cause le bon déroulement du projet Action 6.2. : Monitoring du projet Les indicateurs et un outil de suivi du bon avancement du projet ont été mis en place. La définition d indicateurs spécifiques d avancement du modèle SEMEAU est en cours avec la finalisation du travail sur l état des lieux - action 1.1. Quelques propositions sont déjà avancées : - un tableau de bord spécifique à l élaboration du modèle sur Volvic, précisant : les principales étapes et leur date prévisionnelle d achèvement. L indicateur mentionnera notamment si l étape est achevée et si elle a été achevée dans les délais initialement prévus ou non ; - des indicateurs de performance de la qualité de la modélisation (par exemple : critère de Nash) seront aussi mis en place pour chacun des paramètres faisant l objet d un calage : débit des sources de front de coulée, débit des cours d eau modélisés dans le cadre du projet (Lambertèche, Ambène), piézométrie, paramètres qualitatifs conservatifs ou non, etc.. L élaboration d indicateurs spécifiques d évaluation de l appropriation du modèle par les utilisateurs finaux est aboutie. Les indicateurs proposés sont les suivants : - niveau de satisfaction du bénéficiaire principal : cet indicateur devra permettre d évaluer le niveau de satisfaction du premier intéressé par le modèle développé sur le site de Volvic, la SEV ; - nb d utilisateurs potentiels téléchargeant sur le site SEMEAU le «guide pratique de description de la méthodologie SEMEAU», - nb de demandes de compléments d informations/nb total d utilisateurs potentiels ayant téléchargé : cet indicateur permettra d apprécier l intérêt suscité par la méthodologie Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 20

21 SEMEAU et d apprécier le cas échéant l intensité des difficultés individuelles d appropriation. - tableau de bord général : réalisé - indicateurs d avancement du modèle SEMEAU : o Tableau de bord spécifique à l élaboration du modèle sur Volvic : en cours de développement ; o Indicateurs de performance relatifs à la qualité de la modélisation : premiers indicateurs de performance (débit des cours d eau de surface) en cours d élaboration ; - indicateurs d évaluation de l appropriation du modèle par les utilisateurs finaux : o niveau de satisfaction du bénéficiaire principal : à préciser en temps voulu o nb de téléchargements : à préciser en temps voulu o nb de demande de complément d information : à préciser en temps voulu - indicateurs environnementaux : o Tx de téléconférence > 5 % : 1 téléconférence/9 réunions physiques = 11 % o Tx de transport en commun ou covoiturage > 75 % des participants (bénéficiaires et prestataires) : non évalué o Surfaces reboisées : non connu à ce jour o Tx des assistants extérieurs présentant une certification Iso > 75 % du CA attribué : CA Iso / CA non Iso = à préciser Action 6.3. : Audit du projet Non commencée. Démarrage prévu au 3 ème trimestre 2012 à anticiper au 3 ème trimestre 2011, le nom de l auditeur retenu devant être mentionné dans le rapport à mi-parcours. - date de passation des contrats avec l auditeur externe : non réalisé - rapport de l audit externe (31/01/2013) : maintenu Action 6.4. : Participation du partenaire SITHERE au management du projet L action est en cours, avec le COPIL local, l organigramme, les conventions entre bénéficiaires, les outils et l organisation pour la remontée des données. > Indicateurs de progrès - signature de la convention interpartenariale : réalisé - envoi des rapports d avancement dans les délais : respecté Rapport d avancement S LIFE+ SEMEAU 21