Appel d offres n 1524_ SP (Procédure adaptée ; Marché de travaux) :
|
|
- Arnaud Pierre-Antoine Bruneau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Cellule des marchés UTBM Belfort cedex tel : cellule.marches@utbm.fr Dernière limite pour la remise des offres Lundi 15 juin 2015 à 15 heures Appel d offres n 1524_ SP (Procédure adaptée ; Marché de travaux) : REHABILITATION DE LA SALLE P020 BATIMENT PONT DU SITE DE SEVENANS Lot 1 - Plâtrerie - Peinture Lot 2 - Faux Plafond Cloisons modulaires Lot 3 - Sol Résine Lot 4 - Carrelage mural Lot 5 - Menuiserie Aluminium Dossier de consultation des entreprises: 1. Objet et règlement 2. Clauses administratives 3. Clauses techniques Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est Pascal BROCHET, directeur de l UTBM. Pour cet appel d offres, vos interlocuteurs sont : Au plan administratif Au plan technique Au plan comptable Gérald GROUAZEL Cellule des marchés (coordonnées ci-dessus) Michel BROGLIN Service patrimoine Tel : Michel.broglin@ utbm.fr Fanny MOREL-MIROT Agent comptable tel : : fanny.morel@utbm.fr Si vous répondez à cet appel d offres, merci d apposer votre tampon En haut et à droite de cette page (à droite du logo UTBM), Complété par les prénoms, nom, qualité, adresse de votre fondé de pouvoir habilité A parapher chaque page du présent dossier et à signer tous documents relatifs à votre offre _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 1 sur 23
2 SOMMAIRE 1. OBJET ET REGLEMENT DU PRESENT APPEL D OFFRES 1.1. Objet 1.2. Durée du marché à venir 1.3. Conditions de candidature 1.4. Présentation des offres 1.5. Durée de validité des offres 1.6. Evaluation des offres par des critères de sélection 1.7. Comment transmettre votre offre 1.8. Négociation 2. CLAUSES ADMINISTRATIVES 2.1 Portée des présentes clauses administratives 2.2 Pièces constitutives du marché à venir 2.3 Exécution du marché Ordre de service. Commencement des travaux Modalités d organisation du chantier 2.4 Prix du marché à venir 2.5 Facturation et paiement 2.6 Droit, langue, monnaie 2.7 Pénalités de retard 2.8 Garantie, maintenance. 2.9 Retenue de garantie 3. CLAUSES TECHNIQUES 3.1 Descriptif commun à l ensemble des lots 3.2 Descriptif par lots et bordereaux des prix à remplir 3.3 Plans 3.4 Planning 3.5 Attestation de visite avec visite obligatoire 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 2 sur 23
3 1 OBJET ET REGLEMENT 1.1 Objet et règlement du présent appel d offres La présente consultation traite sur la réhabilitation de la salle P020 du bâtiment pont sur le Site de Sevenans (90), elle est divisée en 5 lots. Lot 1 - Plâtrerie - Peinture Lot 2 - Faux Plafond Cloisons modulaires Lot 3 - Sol Résine Lot 4 - Carrelage mural Lot 5 - Menuiserie Aluminium 1.2. Durée du marché à venir Le marché qui résultera de la présente consultation s'achèvera soit à la signature du procès-verbal de réception des travaux, soit à la signature de l ultime procès-verbal de levée de réserves. Selon planning (voir infra 3.3) la date d achèvement des travaux est fixée mercredi 22 juillet Date au-delà de laquelle des pénalités seront impliquées (voir infra en 2.7) Conditions de candidature. Le candidat devra respecter les conditions de capacité prévues par le Code des marchés publics Présentation des offres. Le candidat remet un dossier comprenant les pièces suivantes : Une lettre de présentation de l offre : - Accompagnée d un RIB et de toutes les informations légales à son sujet (notamment n Siret et code APE), - dans laquelle figureront clairement le nom, prénom qualité et coordonnées, d une part de son représentant légal et d autre part de son fondé de pouvoir habilité à le représenter pour la signature et l exécution du marché à venir. - Dans cette lettre, le candidat déclarera s il respecte ou non ses obligations fiscales et sociales et s il répond aux conditions de capacité requises pour contracter un marché public. Le présent document dument paraphé à chaque page (le prénom, nom et qualité du signataire devront être précisées avec le paraphe apposé sur la première page) 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 3 sur 23
4 Un dossier librement composé par le candidat, précisant : le nom et la marque des produits qui seront utilisés (fiches techniques et fiches de sécurité devront être obligatoirement jointes) Les moyens en matériel et personnel affectés au chantier Les moyens mis en œuvre liés aux contraintes et difficultés technique propres au chantier. Les remarques éventuelles sur le planning. Un document venant le cas échéant compléter le descriptif dans le cas où le candidat proposerait des variantes. La lettre de présentation ainsi que le document librement composé seront entièrement rédigés en français Durée de validité des offres. La durée de validité des offres sera de quatre vingt dix jours (90) à compter de la date limite de réception mentionnée supra (page de titre) Evaluation des offres par des critères de sélection L offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, étant précisé que chacun de ces critères sera noté sur vingt, pour ensuite être pondéré par un pourcentage (indiqué ci-dessous) permettant d obtenir sa note pondérée. L addition de l ensemble des notes pondérées déterminera l offre considérée comme la plus avantageuse. Les critères de sélection des offres sont : Le critère 1 : Pondéré à 30 % Le prix, noté sur 20 La note valeur prix est calculée selon la formule ci-après (Prix minimum / prix de l offre) x 20 Le critère 2 : Pondéré à 70 % La valeur technique, noté sur 15 Moyens en matériel et personnel affectés au chantier note de 0 à 5 Qualité des matériels et fournitures note de 0 à 6 Les moyens mis en œuvre liés aux contraintes et difficultés technique propres au chantier de 0 à 3 Respect du planning de O à _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 4 sur 23
5 En cas d anomalie, d erreur ou d omission constatée dans une offre, le candidat concerné sera invité à effectuer les corrections requises, dès lors que ces rectifications ne remettent pas en cause les caractéristiques substantielles, financières notamment, de son offre. En cas de refus, l offre serait alors considérée comme non recevable et éliminée. 1.7 Comment transmettre votre offre Les offres devront parvenir Avant la dernière limite mentionnée supra (page de titre) au destinataire suivant : Adresse postale : Gérald Grouazel Cellule des marchés UTBM Belfort cedex Adresse géographique (en cas de remise en main propre) : Gérald Grouazel Cellule des marchés Site de Sévenans de l UTBM 4 rue du château Sévenans Il est de la responsabilité exclusive du candidat de s assurer que son offre parvient bien dans les délais requis à la cellule des marchés de l UTBM. L attention des candidats est attirée sur le fait que les transporteurs sont astreints à une obligation de moyens et non pas de résultat. Par conséquent, toute remise de l offre hors délai du fait d un manquement du transporteur ou bien d une circonstance exceptionnelle (grève, intempérie, accident etc) ne pourra être invoquée : L offre remise hors délai sera en tout état de cause jugée non recevable. En cas d indisponibilité du responsable de la cellule des marchés, les offres pourront être déposées à la direction de l UTBM (même adresse géographique que la cellule des marchés). 1.8 Négociation L UTBM pourra négocier avec, au maximum, les trois candidats placés en tête à l issue d une première analyse des offres _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 5 sur 23
6 2 CLAUSES ADMINISTRATIVES 2.1. Portée des présentes clauses administratives Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dit «CCAG travaux», s appliquera au marché qui résultera de la présente consultation. Les clauses administratives particulières du présent chapitre 2 complètent les clauses générales du CCAG Pièces constitutives du marché à venir Le marché à venir sera constitué par les pièces énumérées supra en 1.4, complétées par le CCAG travaux (disponible en lecture et téléchargement sur le site internet du ministère chargé de l économie et des finances) la notification de l attribution du marché, lettre signée par le représentant légal de l UTBM (directeur) L attention des candidats est attirée sur le fait qu il est inutile de joindre à l offre un document «conditions générales de vente». En effet, s agissant présentement d une consultation en vue de la conclusion d un marché public, seules les dispositions du marché s appliqueront, à l exclusion de toutes autres dispositions que le candidat jugerait utile de préciser dans son offre et qui seront de droit nulles et non avenues. 2.3 Exécution du marché Ordre de service. Commencement des travaux La notification d'attribution du présent marché vaut ordre de service de commencer les travaux. Dès sa réception, le candidat perd cette qualité pour acquérir celle de «titulaire» d un marché public Modalités d organisation du chantier Dès la notification du marché, le titulaire se mettra en relation avec l interlocuteur technique mentionné supra (page de titre) pour mettre au point avec lui les modalités pratiques d organisation du chantier. En effet, s agissant d un établissement recevant du public, il conviendra d organiser le chantier en tenant compte des contraintes inhérentes à la présence d étudiants et de membres du personnel _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 6 sur 23
7 2.4 Prix du marché à venir Le prix du marché sera précisé par le représentant du pouvoir adjudicateur (le directeur de l UTBM) dans la lettre de notification mentionnée supra en 2.2, au vu de l offre présentée par le candidat. Cette lettre de notification constituera la seule pièce justificative pour les factures émises par le titulaire. Le prix proposé par l entreprise et indiqué par elle dans son offre sera net, hors taxes. Elle est réputée comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. Le cas échéant, les prix unitaires mentionnés dans l offre du candidat seront appliqués aux quantités réellement exécutées Facturation et paiement Les factures seront établies par le titulaire en un original et trois copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - les noms, numéro Siret et adresse du titulaire - son numéro de compte bancaire ou postal (joindre un RIB) - le numéro du marché et sa date (date de la lettre de notification) - Le détail précis des prestations fournies. - le montant hors taxe de la prestation exécutée. - le taux et le montant de la T.V.A. et des taxes parafiscales le cas échéant - le montant total des prestations exécutées - le titulaire du marché pourra présenter des situations selon l avancement des travaux. Les factures seront adressées exclusivement à : U.T.B.M. Agence comptable Site de Sévenans Belfort Cedex L UTBM paiera par virement administratif dans le délai de trente jours comptés de la réception de la facture. Mais si celle-ci n est pas conforme à la lettre de notification (cf supra en 2.2 et 2.4), l UTBM la retournera au titulaire pour correction et nouvel envoi. A défaut de paiement sous trente jours, l UTBM versera au titulaire des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d intérêt de la Banque Centrale Européenne. Attention : le délai de paiement de trente jours mentionné supra ne s entend que pour les factures régulièrement adressées à l agence comptable, à l exception de tout autre service _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 7 sur 23
8 2.6 Droit, langue, monnaie Droit : le droit français est seul applicable et le Tribunal Administratif de Besançon sera seul compétent en cas de litige. Langue : les pièces du marché et correspondances afférentes sont rédigées en français. Monnaie : la monnaie de compte et de règlement du marché sera l euro. 2.7 Pénalités de retard La lettre de notification précisera le délai contractuel d exécution des prestations. Si ce délai contractuel d exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci Est susceptible d encourir de la part de l UTBM, soit une annulation du marché, soit des pénalités de 150 par jour de retard et sans mise en demeure préalable. Nonobstant, et notamment si le titulaire l a informée de la survenance de difficultés imprévues, l UTBM pourra -préalablement à la rupture du marché ou à la mise en œuvre des pénalités- engager une négociation avec le titulaire pour apprécier les motifs du dépassement et tenter de parvenir à un accord sur un nouveau délai. En cas d échec de cette négociation, les pénalités seront dues à compter de la date d exécution indiquée dans la lettre de notification. 2.8 Garantie Par dérogation à l article 28.1 du CCAG, les travaux réalisés dans le cadre du marché résultant de la présente consultation feront l objet d une garantie de 2 ans à compter de la réception des dits travaux. 2.9 Retenue de garantie Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. Ce marché ne fera pas l objet des retenues de garantie mentionnées aux articles 101 à 105 du code des marchés publics. Le solde du marché ne sera versé qu après l achèvement complet des travaux, Attesté par la signature soit du PV de réception, soit de l ultime PV de levée de réserves _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 8 sur 23
9 3 CLAUSES TECHNIQUES 3.1 Descriptif Général Connaissance des lieux Avant de répondre, le soumissionnaire devra effectuer un relevé précis des surfaces concernées, pour avoir un aperçu de la complexité, des ouvrages, du volume, des accès et des difficultés de mise en œuvre. L entreprise ne pourra en aucun cas faire état de l imprécision éventuelle des pièces écrites ou d une méconnaissance des travaux à entreprendre. Elle ne pourra se prévaloir d insuffisance dans ses estimations, faute par elle de s être imparfaitement informée sur l importance des travaux à réaliser. Visite sur site Une visite sur place est obligatoire de manière à prendre connaissance : De toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords des bâtiments. A apprécier exactement toutes les conditions d exécution des ouvrages et s être totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité. Les plans vous seront remis lors de la visite. Planning Le planning prévisionnel prévoit une exécution des travaux du lundi 22 Juin au mercredi 22 juillet Cependant compte tenu des fermetures de l établissement, une extension du planning sera possible notamment pour les levées de réserve jusqu'à mi septembre. Présentation de l offre L entreprise fournira un mémoire technique faisant apparaitre : le nom et la marque des produits qui seront utilisés. Les moyens en matériel et personnel affectés au chantier Les moyens mis en œuvre liés aux contraintes et difficultés technique propres au chantier. Les remarques éventuelles sur le planning. Description des travaux L entreprise titulaire d un ou plusieurs lots devra, dans le cadre de son marché : Toutes les protections collectives et individuelles nécessaire à son ou ses lots. Le balisage de ses zones d intervention. Le nettoyage du chantier. Le Dossier des Ouvrages Exécutés. Aucun règlement pour solde de tout compte ne pourra intervenir avant la remise de ces documents _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 9 sur 23
10 L ensemble estimatif des travaux à effectuer est décrit ci-après pour chacun des lots suivant : Lot 1 - Plâtrerie - Peinture Lot 2 - Faux Plafond Cloisons modulaires Lot 3 - Sol Résine Lot 4 - Carrelage mural Lot 5 - Menuiserie Aluminium 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 10 sur 23
11 3.2 Descriptif par lots et bordereaux des prix à remplir Lot 1 Plâtrerie Peinture Fourniture et pose d un ensemble de cloison coupe feu 1H,98/48, hauteur 2,80m, type Placostil comprenant ossature métallique, plaque de plâtre BA 13 doublé par face et adjonction d un matelas de fibre minérale en panneaux de 45 mm d épaisseur compris toutes autres sujétions de réalisation. (Plinthe bois, couvre joints, etc.) Finition cloison prête à peindre. Dans cette cloison, seront intégrés 3 blocs portes. Les caractéristiques de ces blocs sont indiquées en 1.2 et 1.3. Les huisseries seront posées à l avancement Fourniture et pose de deux blocs portes doubles coupe feu 1/2H. Ame pleine, à peindre. Dimensions des vantaux : 2040 x ( ). Serrure pour cylindre européen et garniture de porte nylon avec rosace type ARCOLOR 232 de chez Bezault. Fourniture et pose d une crémone pompier sur le semi fixe. Fourniture et pose d un ferme-porte sur le vantail mobile. Ajustage, réglage et finition Fourniture et pose d un bloc portes coupe feu 1/2H. Ame pleine, à peindre. Dimensions du vantail : 2040 x 930. Serrure pour cylindre européen et garniture de porte nylon avec rosace type ARCOLOR 232 de chez Bezault. Fourniture et pose d un ferme-porte. Ajustage, réglage et finition. 1.4 à Travaux de peinture Dépose et évacuation des vantaux de la porte d entrée existante. Fourniture et pose de caches paumelles Dossier des ouvrages exécutés, DOE. Comprenant les fiches techniques et de sécurité des matériels, matériaux et produits mis en œuvre. A fournir en 2 exemplaires _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 11 sur 23
12 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Poste Désignation U Q PU HT Montant HT 1.1 Fourniture et pose d un ensemble de cloisons, CF , Fourniture et pose de bloc porte double, CF 30 U Fourniture et pose de bloc porte simple, CF 30 U Préparation des supports. Lessivage. Grattage. Ponçage. Reprise des fissures. Enduit. 128, Sur mur, fourniture et application de projeté type VF , Sur mur. Impression et application de deux couches de peinture acrylique. 152, Porte bois. Impression et application de 2 couches de peinture satinée Plinthe bois.application de 2 couches de peinture satinée. ML 50, Plinthe bois neuve. Impression et application de 2 couches de peinture satinée. ML 10, Tuyauterie. Application de deux couches de peinture antirouille. ML Lessivage des radiateurs de dimension 95 x 100 x 10cm. U Lessivage de menuiserie alu y compris vitrage. Intérieur et extérieur Dépose vantaux existant. Fourniture et pose de caches paumelles. Forfait 1.14 DOE MONTANT HT TVA 20 % MONTANT TTC 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 12 sur 23
13 Lot 2 Faux plafond cloison modulaire Fourniture et pose d un faux plafond. Plaques type TONGA A 22 blanc, 600 x 600 revêtus sur la face apparente d un voile blanc et d un voile de verre naturel sur la contreface. Absorption acoustique : w = 1, classe A Réaction au feu : Euroclasse A1 et A2s1dO Tenue à l humidité : 100% plan quelque soit le degré d humidité. Réflexion lumineuse : 85% minimum. Ossature : profilés Type Quick-lock en acier galvanisé avec semelle visible blanche. Compris cornière cintrable pour poteaux circulaire et tout accessoires de pose dans les règles de l art. Hauteur sous dalle : 2,80m. Hauteur sous plafond : 2,17m Fourniture et pose d une cloison modulaire. Hauteur sous plafond : 2,17m. Elles seront en partie vitrées sur allège. Allège de 110 cm. Vitrage de 107 cm Ossature aluminium finition : Anodisé naturel ou thermo laqué au choix du maitre d ouvrage. Remplissage par panneaux mélaminé ou placoplatre (a préciser dans votre offre), épaisseur 12 mm. Vitrage Stadip Compris barrière phonique entre FP et dalle. Bloc porte de 1460 avec portes stratifiées double ( ) compris serrure pour cylindre européen et garniture de porte nylon avec rosace type ARCOLOR 232 de chez Bezault. Fourniture et pose d une crémone pompier sur le semi fixe. Teintes au choix du maitre d ouvrage Dossier des ouvrages exécutés, DOE. Comprenant les fiches techniques et de sécurité des matériels, matériaux et produits mis en œuvre. A fournir en 2 exemplaires _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 13 sur 23
14 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Poste Désignation U Q PU HT Montant HT 2.1 Fourniture et pose d un faux plafond, type TONGA A x , Fourniture et pose d une cloison modulaire 14, DOE Forfait MONTANT HT TVA 20 % MONTANT TTC 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 14 sur 23
15 Lot 3 Sol résine 3.1- Retrait de l ancienne résine par rabotage jusqu'à obtention d un support sain Traitement des fissures par la mise en œuvre d un renfort en tissu de verre Mise en œuvre d une résine type Sikafloor quartz color ou équivalent. Le classement UPEC sera U4 P4 E2/3 C2.Epaisseur 4mm. Teinte au choix du maitre d ouvrage. Fournir le nuancier. Compris : Application d un primaire époxy pare-vapeur à raison de 500g/m². Mise en œuvre du revêtement époxy auto-lissant teinté dans la masse à raison de 4kg/m². Saupoudrage à refus de quartz coloré granulométrie de 04 à 0,8mm. Aspiration de l excédent de quartz non adhérent. Application d une résine de finition incolore à raison de 700g/m². Compris barre de seuil à visser Option. Mise en œuvre de plinthes à gorge préfabriqué d un rayon de 50mm et de 100mm de haut. Les plinthes seront collées à la colle époxy sur le support béton et un cordon de mastic sera appliqué contre le mur. Compris dépose des plinthes bois existantes et évacuation en décharge contrôlée Mise en place d une protection respirante 48H après la pose du sol résine et jusqu'à la fin des travaux des autres corps de métier Dossier des ouvrages exécutés, DOE, comprenant les fiches techniques et de sécurité des matériels, matériaux et produits mis en œuvre. A fournir en 2 exemplaires _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 15 sur 23
16 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Post e Désignation U Q PU HT Montant HT 3.1 Préparation du support 171, Traitement des fissures. Forfait 3.3 Sol résine type Sikafloor quartz color ou équivalent. Classement UPEC U4 P4 E2/3 C2. Epaisseur 4mm. Teinte au choix du maitre d ouvrage. 171, Fourniture et pose d une protection 171, Dossier des ouvrages exécutés, DOE. Forfait MONTANT HT TVA 20 % MONTANT TTC 3.4 Option. Fourniture et pose de plinthes à gorge. ML 56, _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 16 sur 23
17 Lot 4 Carrelage mural 4.1- Dépose faïence 10x10 existante. Posé sur support placoplatre Dépose plinthe bois, hauteur 7cm Préparation du support Fourniture et pose de carrelage mural. Le candidat proposera trois gammes de produits. Le choix par le maitre d ouvrage (type, dimension) n étant pas défini ce jour Dossier des ouvrages exécutés, DOE. Comprenant les fiches techniques et de sécurité des matériels, matériaux et produits mis en œuvre. A fournir en 2 exemplaires _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 17 sur 23
18 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Poste Désignation U Q PU HT Montant HT 4.1 Dépose faïence existante. 2, Dépose plinthe bois. ML 5, Préparation du support. 12, Fourniture et pose de carrelage mural. 12,60 Gamme 1 : Gamme 2 : Gamme 3 : 4.5 DOE. Forfait MONTANT HT TVA 20 % MONTANT TTC 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 18 sur 23
19 Lot 5 Menuiserie aluminium Fourniture et pose de châssis en alu à rupture de pont thermique, ral 7015, en remplacement de châssis existant. Remplissage en vitrage isolant 2 faces. Evacuation des déchets en décharge contrôlée. Joindre un plan technique détaillé de la solution proposée pour les 2 postes Remplacement d une porte fenêtre double vitrée existante. Fourniture et pose d une porte double cintrée. (200/193 X216).Vitrée toute hauteur. Fourniture et pose d une crémone pompier sur le semi fixe. Le vantail mobile sera équipé d une serrure avec cylindre européen Remplacement d une porte fenêtre double 200 x 216 par un châssis fixe dans lequel sera incorporé un ouvrant à la française OB de dimension 100 x Dossier des ouvrages exécutés, DOE. Comprenant les fiches techniques et de sécurité des matériels, matériaux et produits mis en œuvre. A fournir en 2 exemplaires. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Poste Désignation U Q PU HT Montant HT 5.1 Fourniture et pose d une porte double cintrée U Châssis fixe avec ouvrant. U DOE. Forfait MONTANT HT TVA 20 % MONTANT TTC 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 19 sur 23
20 3.3 - Plans PLAN DE L EXISTANT 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 20 sur 23
21 PLAN PROJET 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 21 sur 23
22 3.4 - Planning Planning prévisionnel S26 S27 S28 S29 S30 Plâtrerie. Peinture Faux plafond. Cloison modulaire Sol résine Carrelage RECEPTION. LEVEE DES RESERVES Menuiserie Alu 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 22 sur 23
23 3.5 Attestation de visite Sevenans, le La société représentée par a effectué la visite sur le site de Sevenans prévue dans le cadre du marché de travaux n 1524 Réhabilitation de la salle P020 relatifs aux lots : o Lot 1 - Plâtrerie Peinture o Lot 2 - Faux Plafond Cloisons modulaires o Lot 3 - Sol Résine o Lot 4 - Carrelage mural o Lot 5 - Menuiserie Aluminium Pour l UTBM Service Patrimoine Michel BROGLIN 1524 _SP - Réhabilitation P020 - Pont Sevenans Page 23 sur 23
LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 1 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND
LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 1 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 2 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND
Plus en détailCOMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS
COMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS Lot n 03 Menuiseries Aluminium - Serrurerie Sté d ARCHITECTURE BOITTE Agence de
Plus en détailTravaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics. Objet
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Objet Fourniture et pose
Plus en détailRèglement de la consultation
Règlement de la consultation Marché n 22-2015-01 Objet de l appel d offre : Contrat de prestations de publipostage, d édition, de reproduction et de mise sous plis de documents divers. Procédure : Procédure
Plus en détailLOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs
Plus en détailPrestations Menuiseries intérieures
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Menuiseries intérieures Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations...
Plus en détailLOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS 4.A. OBJET DES TRAVAUX Les travaux prévus au présent lot concernent tous les ouvrages de Menuiseries extérieures, intérieures et de faux plafonds,
Plus en détailAménagement d'un point Multi-services
1 MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Aménagement d'un point Multi-services (marché n 10.054 T) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) LOT N 2 SERRURERIE 2 SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE... 3 1.1
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP
COLLEGE AIME CESAIRE Tél. : 0262 71 12 65 Fax. : 0262 59 35 58 2 rue de la Laïcité - 97427 ETANG SALE http://college-aime-cesaire.acreunion.fr/ MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP Fourniture de titres
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailDPGF MARCHE LOT 120 - PEINTURE
GENERALITES Tous les ouvrages devront être principalement conformes aux exigences en vigueur : des textes législatifs et règlementaires, DTU, normes, règles techniques, traitant de la construction et tout
Plus en détailA.P.D. 06-17. C.C.T.P. Lot n 05 - Menuiseries intérieures EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA DELEGATION AVRIL 2007
EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA DELEGATION Allée de la Boétie 33400 TALENCE LOT : ARCHITECTE DOSSIER N PHASE DATE : 06-17 AVRIL 2007 A.P.D. C.C.T.P. Lot n 05 - Menuiseries
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : SITE MONTIMARAN SERVICE RADIOLOGIE (objet du marché)
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailFOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailLOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES Date limite de réception des offres : 07 Octobre 2014 Heure limite de réception des offres : 12 heures Lieu de réception des offres
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 *******
DC8 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 ******* Consultation Pour l Aménagement de la Maison des Services Rue du Plomb du Cantal 15230 PIERREFORT ACTE
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailC.C.T.P. LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES. L Entrepreneur : Le Maître d'ouvrage : Le Maître d'oeuvre :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailVILLE DE CLOUANGE. Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange
VILLE DE CLOUANGE Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange RENOVATION DE L AIRE DE JEUX A PROXIMITE DE L ECOLE PRIMAIRE CENTRE 1, RUE MAL JOFFRE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Plus en détailLETTRE DE CONSULTATION 2011-08
MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception
Plus en détailC.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS
SCI CAMOZZI MOULIOT C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS LOT N 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES LOT 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES 1 04 MENUISERIE BOIS Sommaire 04
Plus en détailTRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès
COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l
Plus en détailObjet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.
LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil
Plus en détailMARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1 relatif au Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CRDP de CORSE Immeuble Castellani Avenue du Mont Thabor BP 70961 20700 Ajaccio Cedex 9 Ce C.C.P. comporte
Plus en détailLOT N 7 - MENUISERIE BOIS
CCTP LOT N 7 MENUISERIE BOIS Page 1 / 1 LOT N 7 - MENUISERIE BOIS CCTP LOT N 7 MENUISERIE BOIS Page 2 / 2 SOMMAIRE LOT N 7 - MENUISERIE BOIS...1 7.1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE...3 7.2 - DOCUMENTS DE
Plus en détailD.D.E.D DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE DEMI PENSION
DEPARTEMENT D NORD RESTRCTRATION ET EXTENSION DE L'INSTITTION NOTRE DAME DES ANGES VILLE DE SAINT AMAND LES EAX PHASE APD D.D.E.D DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE LOT N 08 MENISERIES INTERIERES BOIS
Plus en détail5.1 5.2 MENUISERIE METALLIQUE 5_200 1
code uts résumé 5.1 5.2 MENUISERIE METALLIQUE 5_200 1 U PORTE DE PASSAGE EN ACIER GALVANISÉ LAQUÉ D UN VANTAIL ET VINYLES DÉCORATIFS P.1.1.A (et "s", "*", "s*") 22 5_200 2 5_200 3 Fourniture et pose de
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailTélésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION
Ville de TOURLAVILLE Direction Urbanisme et Services Techniques TELESURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DE TOURLAVILLE REGLEMENT DE CONSULTATION DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Vendredi 5 décembre
Plus en détailAttention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE
Plus en détailDESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
LYCÉE LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE G ÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PIERRE BROSSOLETTE 161 cours Émile Zola - 69628 VILLEURBANNE Cedex CRÉATION DE LOCAUX DE STOCKAGE ANCIEN SANITAIRES DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
Plus en détailFABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition
Plus en détailCOMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES
COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Plus en détailTRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T
Plus en détailMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES Sous-direction des affaires financières et générales 182, rue Saint-Honoré 75033 Paris cedex 01 Service bénéficiaire :
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
Marché n 2008/ /PA MARCHE PUBLIC FOURNITURES ET SERVICES COMMUNE DE BOIS GUILLAUME CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS Remise des propositions Mardi 9 décembre 2008-16
Plus en détailCOMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..
Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte
Plus en détailCAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE
Préambule : CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE La procédure de consultation utilisée est une procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics. Le
Plus en détailATTESTATION D ASSURANCE
ATTESTATION D ASSURANCE SARL REHANEUF 20 RUE D ESPAGNE 64100 BAYONNE Valable * pour la période du 01/06/2014 au 31/12/2014 Contrat Multirisque Professionnelle : 164160800 V 001 MAAF ASSURANCES S.A. atteste
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP)
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP) Pouvoir adjudicateur Institut d'etudes Politiques de Rennes Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur le
Plus en détailCONSTRUCTION D UN ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE CAHIER DES CHARGES
CONSTRUCTION D UN ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE Marché A Procédure Adaptée Pouvoir adjudicateur : Nom du Pouvoir adjudicateur CENTRE HELENE BOREL Ayant son siège social à Avenue du
Plus en détailFourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg
Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE
Plus en détailLOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES
LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES ACTE D ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP)
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005
Plus en détailAppartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailCENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX DE PEINTURE A LA MAS VILLENEUVE PROCEDURE ADAPTEE AVEC PUBLICITE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION R.C. Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l ouvrage : Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : Date limite de remises des offres : 11 janvier 2013 à
Plus en détailDallnet goutte d eau
Balcon Dallnet goutte d eau... Larmiers en aluminium pour façade et nez de balcon Edition 8/009 Toutes les nouveautés, les catalogues à jour consultables et téléchargeables sur www.danialu.com La philosophie
Plus en détailLOT N 4 - SERRURERIE. GNAT INGENIERIE BUREAU D'ETUDES 5, rue de l'hospice
GNAT INGENIERIE BUREAU D'ETUDES 5, rue de l'hospice 62300 LENS Tél. : 03 21 67 44 01 Fax. : 03 21 43 72 14 Dossier n 14-62-016M Salle 20x15 - NOYELLES-GODAULT Centre Léo Lagrange, rue Victor Hugo 62950
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailRèglement de la consultation
Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier 3 rue de la Libération, BP11, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier Tel : 02.99.39.22.94 Fax : 02.99.45.18.03 Marché public de prestation de services Règlement
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailPRÉGYMÉTALTM. Mise en œuvre CONTRE-CLOISONS PRINCIPES DE POSE POINTS SINGULIERS ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES
PRÉGYMÉTALTM Mise en œuvre Caractéristiques techniques pages 90 à 9 PRINCIPES DE POSE A POINTS SINGULIERS 7 A 0 ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES TRAÇAGE ET POSE DES RAILS CONTRE-CLOISONS
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détailMENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE
Référence : 11-14-00 MENUISERIES METALLIQUES - SERRURERIE Page 8-1 MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE 1 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES SERRURERIE 3 PRESTATIONS GÉNÉRALES À LA
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD-CADRE
Ministère de l Education Nationale De La Jeunesse et de la Vie Associative Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche B. P. 28 97425 LES AVIRONS 0262 38 29 87 0262 38 29 82 E-MAIL : groupcom-lycee-des-avirons@wanadoo.fr
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailDésignation d un commissaire aux comptes pour la période 2014-2019 de Lyon Tourisme & Congrès. Dossier de consultation
Désignation d un commissaire aux comptes pour la période 2014-2019 de Lyon Tourisme & Congrès Dossier de consultation Le dossier de consultation est constitué de 5 parties : 1. Règlement de la consultation..
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. «ACHAT et INSTALLATION DE MODULAIRE» Saint Cyr en Retz (BOURGNEUF EN RETZ) DOSSIER n 2-2015
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX «ACHAT et INSTALLATION DE MODULAIRE» Saint Cyr en Retz (BOURGNEUF EN RETZ) DOSSIER n 2-2015 PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) Le présent document vaut
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) Document commun aux deux lots. Marché à prix forfaitaire
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) «Achats d équipements musicaux pour la ville de Nice» Lot 1 : Achat d équipements musicaux pour l opéra de Nice Lot 2 : Achat de cloches
Plus en détailNOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat
NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat B. P. 10021 14, Rue du Champ-Bossu 28402 NOGENT-le-ROTROU Cedex 02.37.52.15.28 - Fax. 02.37.52.85.50 E-mail : oph.direction@nogent-perche-habitat.fr MARCHE
Plus en détailAVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailAPPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE NEIGE MARCHE DE TRAVAUX CCTP - DPGF 16/03/2015
MAÎTRE D OUVRAGE : MAIRIE DU MONÊTIER LES BAINS PLACE NOVALESE - 05 220 LE MONETIER LES BAINS Téléphone : 04 92 24 40 04 - Télécopie : 04 92 24 52 18 monetier@monetier.com APPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE
Plus en détailCloisons de distribution Caroplatre
04 Cloisons de distribution en carreaux de plâtre Cloisons de distribution Caroplatre Description Les carreaux de plâtre Caroplatre sont des éléments en plâtre 100% naturel fabriqués en usine. Leur coloration
Plus en détailLibre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse
Libre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse 60 Tarif Public H.T. (réservé aux professionnels) Verre cellulaire FOAMGLAS T4+ FOAMGLAS S3 FOAMGLAS F FOAMGLAS TAPERED FOAMGLAS BOARD PANNEAU READY
Plus en détailMARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON
1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON - 2011
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MAPA 2014-01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MAPA 2014-01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur Le Maire, Gérard ROUX Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT. Numéro de la consultation 2013-002. Gardiennage Sureté Sécurité
ACTE D'ENGAGEMENT Prestation Gardiennage Sureté Sécurité Numéro de la consultation 2013-002 Intitulé de la consultation Gardiennage Sureté Sécurité Procédure de passation Appel d offres ouvert SOMMAIRE
Plus en détailL HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
Plus en détailProjet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET. CCTP LOT N 02 Plâtrerie / cloisons / faux plafonds
Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 02 Plâtrerie / cloisons / faux plafonds MAITRE D'OUVRAGE : MSA ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric Chopin, 26000 Valence Tél
Plus en détailMétropolines 2 / / 2
Métropolines 2 / / 2 Systèmes intercontemporains, pragmatiques, clairs Métropolines 2 : un nouveau système de cloison multiple, fonctionnel et pragmatique qui permet de réaliser tous les scénarios et de
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
PRÉFET DE LA CHARENTE Direction des Ressources Humaines, Des Finances et de la Logistique Mutualisée Bureau Interservices de l Immobilier et de la logistique mutualisée REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN
Plus en détailLES MENUISERIES INTÉRIEURES
Les portes intérieures Seuls les ouvrages relatifs aux portes intérieures sont décrits ci-après. Pour la description des pièces de bois (montant, traverse ) et des accessoires de quincaillerie (paumelle,
Plus en détailRèglement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Plus en détail4.6 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 6 : NETTOYAGE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Scénographie et réalisation du stand pour le Salon du patrimoine 2010 auquel participe le ministère. marché
Plus en détailMARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics
MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES DEPARTEMENT DE LA SOMME DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 54, RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS. 03 22 71.83.58 : 03 22 71 81 79 Objet de
Plus en détailC.C.T.P. (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES)
DEPARTEMENT DU GERS Maître d ouvrage : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE 60, Avenue Gambetta 32 500 FLEURANCE AMENAGEMENT DE L ECOLE DE MUSIQUE ZONE INDUSTRIELLE «LA COUTURE» 32 700 LECTOURE
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailMARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010
Vénissieux, le 20 janvier 2010 20 boulevard Marcel Sembat 69694 Vénissieux Tél. : 04 78 78 50 00 Fax : 04 78 78 50 01 MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES RÈGLEMENT
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailBarême des indemnités de remise en état des logements
Barême des indemnités de remise en état des logements Débarrassage logement-cave-garage Débarrassage logement-cave-garage Electricité CANGEMENT CONVECTEUR 1000W CANGEMENT DIGICODE 0 0 Espaces verts Taille
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage COMMUNE DE LESPARRE-MEDOC Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détail