MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON"

Transcription

1 1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES D.C.E REMISE DES OFFRES : MARDI 22 NOVEMBRE 2011 A 11 ( ONZE) HEURES (heure locale) DIRECTION DES FINANCES - SERVICE DES MARCHES PUBLICS

2 2 MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon la procédure adaptée l article 28, 30 du code des marchés publics. REGLEMENT DE CONSULTATION SECTION I - ACHETEUR PUBLIC Article 1 LE POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Bras-Panon Route nationale BRAS PANON TEL Article 2 : ADRESSE OU PEUVENT ETRE OBTENUS LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AINSI QUE LES DOCUMENTS DE CONSULTATION 1/L obtention des renseignements Pour obtenir tous les renseignements : Les soumissionnaires devront faire parvenir leur demande 2 jours avant la date limite de remise des offres. Postérieurement à ce délai, les demandes ne seront plus traitées. 2/ Adresse à laquelle les renseignements peuvent être obtenus : Par voie postale et physique : Commune de Bras-Panon Direction des Finances Service des Marchés publics Route nationale BRAS PANON Par voie téléphonique : Tel : Par courrier électronique : 3/ modifications éventuellement apportées

3 3 Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d effectuer des modifications. 4/ Recommandations au candidat : Il est recommandé au candidat de se faire connaitre lors du retrait du dossier afin de lui transmettre éventuellement de nouvelles données ou un complément d information. SECTION II OBJET DU MARCHE Article 3 : OBJET DE LA CONSULTATION Le présent marché a pour objet : La réalisation et livraison d objets publicitaires à l effigie de la ville de Bras-Panon. Il est entendu que la livraison est comprise dans le prix et ne pourra faire l objet d aucun surplus. Le candidat doit en conséquence établir son prix en fonction de ces points. 1/ Les lots Le présent marché est divisé en trois lots comprenant la création, la réalisation, l impression et la livraison de : Parapluies Casquettes Sacs coton avec anses Sacs à dos cordelettes avec bandes réfléchissantes T-Shirts Clés USB 16go Porte clés avec jetons de caddie métal Stylos à bille poussoir Coffrets stylos et porte mine Conférenciers A5 Autocollants carré 15 x 15 cm. Autocollants carré 4 x 4 Autocollants carré 50 x 50 Autocollants ronds diamètre 10 cm 2/ Les variantes Elles sont admises, dans la création. Elles sont exclues dans la quantité et le délai de livraison. Article 4 CONTENU DU MARCHE : SPECIFICATIONS TECHNIQUES Parapluies, type golf, environ 130cm de diamètre, Uni ou bicolore. Avec logo monochrome Casquettes, coton, unie, avec logo quadri Sacs coton avec anses, couleur, avec logo et inscription monochrome. Dimensions environ 35X40 cm Sacs à dos cordelettes avec bandes réfléchissantes, couleur, coton, avec logo quadri.

4 4 Dimensions environ 35X40 cm T-Shirts. Coton, blancs. Logo quadri, en XL, L, M, S, 10 ans Clés USB 16go, avec logo Porte clés avec jeton caddie métal, aux formes du logo de la ville de Bras-Panon Stylos à bille poussoir. Plastique, couleur verte avec logo monochrome. Coffrets stylos et porte mine, avec logo, bois de préférence Conférenciers A5, polyester avec logo gravé Autocollants carré 15 x 15 cm. Autocollants carré 4 x 4 Autocollants carré 50 x 50 Autocollants ronds diamètre 10 cm 4-1: DELAI DE LIVRAISON ET DE LOCATIONS 1/Délai A partir de la commande il sera demandé une livraison le 1 MARS 2011, dernier délai. Tout retard fera l objet de pénalités d ordre financier, soit 50 euros par jour de retard. 2/procédures de livraison, documents attachés Le bon de livraison devra être remis au service demandeur, en 2 exemplaires. 4-2 : PROCEDURES DE LIVRAISON ET DOCUMENTS ATTACHES Le bon de livraison devra être remis au service commandant la prestation de la commune de Bras-Panon. 4-3: LE PAIEMENT Le paiement conformément au règlement de consultation s effectuera par mandatement administratif. Au cas où le prestataire n a pas remis les documents relatifs au paiement des numéros de compte bancaire à créditer, l administration ne sera pas tenu responsable du délai. SECTION III- RENSEIGNEMENTS D ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET FINANCIER. ARTICLE 5 : CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 5-1 : Modalités essentielles de financement et de paiement. L opération est financée par la commune de BRAS PANON. Le paiement s effectuera au regard des règles de la comptabilité publique, par le biais d un virement administratif du payeur au compte ouvert au nom du titulaire du marché dont les coordonnées figurent dans l acte d engagement. Dans le cas ou les coordonnées auraient changées, le prestataire titulaire du marché devra prouver par tous moyens qu il est le représentant légal de la société et que le compte est réellement celui de la société exécutrice.

5 5 A partir de l apport des preuves à l administration, cette dernière après vérification des documents conformes procèdera au paiement. 5-2 : les prix Les prix sont fermes et forfaitaires. Aucun surplus ne sera du. Les offres sont présentées en euros. La livraison sera comprise dans le prix proposé au pouvoir adjudicateur. ARTICLE 6 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 6-1- Renseignements sur la langue relative au marché Le marché est rédigé en langue Française et le soumissionnaire devra rendre son offre dans cette langue. A défaut, il est exigé que les documents transmis soient accompagnées d une traduction en français certifiée conforme à l original par un traducteur assermenté à ses frais non remboursables par le pouvoir adjudicateur. 6-2 Remise des dossiers de consultation des entreprises. Le dossier de consultation des entreprises DCE est remis aux entreprises selon trois modes : - par présentation physique ; ou par voie postale : -Commune de Bras-Panon Direction des Finances Service des Marchés publics Route nationale BRAS PANON Tel : Par courrier électronique : : Documents à fournir après l attribution au titulaire du lot : Conformément au décret du et à l article 46 du code des marchés publics ; l attributaire du marché devra fournir à la notification du marché (conclusion) les documents suivants : -pièces relatives aux articles D OU D et D R du code du travail. -attestations certifiées conformes et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ces obligations fiscales, sociales. L ensemble des pièces seront transmises dans les 15 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusée de réception en mentionnant la référence du marché à la Direction générale des services. ARTICLE 7 :- ACCEPTATION EXPRESSE DES CANDIDATS Les candidats en soumissionnant à ce marché, accepte l application du cahier des charges des clauses générales des fournitures et services ; ainsi que les conditions du règlement de consultation et le cahier des clauses particulières. ARTICLE 8 : ATTESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT Attestations sur l honneur fiscales et sociales à jour des cotisations.

6 6 Ainsi, ils sont tenus au respect de ce contenu à la consultation, à l attribution et lors de l exécution du marché s ils en deviennent le titulaire pour ce dernier cas. ARTICLE 9 CONDITIONS D ENVOI ET DE REMISES DES PROPOSITIONS Les propositions devront parvenir sous pli cacheté par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remises contre récépissé à l adresse suivante : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon Hôtel de Ville BRAS-PANON (Direction Générale des Services) et devront parvenir avant le MARDI 22 NOVEMBRE 2011 A 11H (HEURE LOCALE) Cette enveloppe cachetée portera l indication suivante : «Offre pour : Marché «OBJETS PUBLICITAIRES de la Ville de Bras-Panon» ARTICLE 10 CRITERES DE CHOIX ET JUGEMENT DES PROPOSITIONS Le jugement sera effectué en tenant compte : - de la qualité de l offre (60% de la note) : Qualité des produits : 50% Création et respect du thème de la ville : 10% - du prix de l offre (40% de la note) La personne publique se réserve en particulier la possibilité d engager toutes les discussions qu elle jugera utiles à la négociation. Des échantillons seront demandés aux candidats lors du dépôt de leur candidature, ils devront procéder à l étiquetage au préalable. Ils pourront après la fin de la consultation soit l attribution du lot au candidat retenu récupérer leurs produits sur simple demande au pouvoir adjudicateur. ARTICLE 11 -INSTANCES CHARGEES DES PROCEDURES DE RECOURS Tribunal administratif de la Réunion 27 rue Félix GUYON BP SAINT DENIS MESSAG CEDEX TEL Fax :

7 7 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES(C. C. P.) MARCHE DE FOURNITURES D OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON Marché passé selon la procédure adaptée des articles 28 et 30 du code des marchés publics SECTION I - OBJET DU MARCHE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE : 1-1 Le marché a pour objet la prestation désignée ci-dessous : Le présent marché a pour objet la fourniture de la réalisation d objets publicitaires et la livraison. 1-2 Prestation à charge du titulaire : Les candidats devront inclure dans leur proposition les frais de livraison relatif à cette mission dans le prix qu ils affecteront à leur candidature. La livraison s effectuera sur la commune de Bras-Panon en fonction des demandes Des services ARTICLE 2 CONTENU DES PRESTATIONS : Dans le cadre du fonctionnement général la commune de Bras-Panon envisage de procéder à l attribution d un marché Volet organisationnel Les entreprises devront respecter les délais ainsi que les prescriptions techniques relatives aux règles de l art Plan d'actions et organisations Le prestataire aura les moyens humains pour satisfaire aux exigences de délai du pouvoir adjudicateur. ARTICLE 3 -CONDITIONS DE LA CONSULTATION 3-1 Mode de passation La présente consultation est effectuée en vue de passer un marché selon une procédure adaptée en application des articles 28 et 30 du Code des Marchés Publics. 3-2 Durée du marché Le marché durera jusqu à la livraison des objets Compléments et variantes Les candidats peuvent apporter des compléments ou des variantes conformément à l article 50 du Code des marchés publics, dans le respect des prescriptions techniques.

8 8 3.4 Délai de validité Le délai de validité des offres est fixé a : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. ARTICLE 4 - PRESENTATION DES PROPOSITIONS En vue de l établissement de leur proposition, les candidats fourniront candidatures : pour leurs 1) les attestations sur l honneur relatives aux renseignements et déclarations sur l honneur prévus à l article 44 à 46 du Code des Marchés Publics 2) L acte d'engagement rempli, daté et signé ; 3) Une proposition de prestation en indiquant : Les produits visés ou variantes avec précisions et fiches techniques des produits livrables ainsi que les échantillons. 4/Le ccap ou cctp paraphé et signé (une seule fois pour la candidature) 5/Le devis détaillé avec la tarification de chaque prestation. 6/ Le bordereau de prix unitaire. D'autre part, les candidats pourront produire tous les éléments susceptibles d apporter une meilleure compréhension de l offre. Des échantillons seront demandés aux candidats lors du dépôt de leur candidature, ils devront procéder à l étiquetage au préalable. Ils pourront après la fin de la consultation soit l attribution du lot au candidat retenu récupérer leurs produits sur simple demande au pouvoir adjudicateur. ARTICLE 5 CONDITIONS DE PAIEMENT Le règlement des prestations se fera de la manière suivante : Paiement par mandatement administratif (virement) après remise des factures. Le prestataire établira ses factures en double exemplaires adressées au service comptabilité de la direction des Finances. La remise est opérée par lettre recommandée avec avis de réception postale ou contre récépissé si remise en mains propres. ARTICLE 6 CONDITIONS D ENVOI ET DE REMISES DES PROPOSITIONS Les propositions devront parvenir sous pli cacheté par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remises contre récépissé à l adresse suivante : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon Hôtel de Ville BRAS-PANON (Direction Générale des Services) et devront parvenir avant le mardi 22 NOVEMBRE 2011 A 11H (HEURE LOCALE) Cette enveloppe cachetée portera l indication suivante : «Offre pour : Marché «OBJETS PUBLICITAIRES de la Ville de Bras-Panon» ARTICLE 7 CRITERES DE CHOIX ET JUGEMENT DES PROPOSITIONS Le jugement sera effectué en tenant compte :

9 9 - de la qualité de l offre (60% de la note) : Qualité des produits : 50% Création et respect du thème de la ville : 10% - du prix de l offre (40% de la note) La personne publique se réserve en particulier la possibilité d engager toutes les discussions qu elle jugera utiles à la négociation. Des échantillons seront demandés aux candidats lors du dépôt de leur candidature, ils devront procéder à l étiquetage au préalable. Ils pourront après la fin de la consultation soit l attribution du lot au candidat retenu récupérer leurs produits sur simple demande au pouvoir adjudicateur. ARTICLE 8 -RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour l établissement de leur offre, les candidats devront s adresser : Monsieur le Maire de la commune de BRAS-PANON Hôtel de Ville BRAS-PANON ARTICLE 9 - DUREE DU MARCHE Le présent marché débutera sa prise d effet à compter de la date précisée dans le courrier de sa notification. SECTION II- RENSEIGNEMENTS D ORDRE JURIDIQUES, ECONOMIQUE ET FINANCIERS. ARTICLE 10- CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 10-1 Modalités essentielles de financement et de paiement. L opération est financée par la commune de BRAS PANON. Le paiement s effectuera au regard des règles de la comptabilité publique, par le biais d un virement administratif du payeur au compte ouvert au nom du titulaire du marché dont les coordonnées figurent dans l acte d engagement. Dans le cas ou les coordonnées auraient changées, le prestataire titulaire du marché devra prouver par tous moyens qu il est le représentant légal de la société et que le compte est réellement celui de la société exécutrice. A partir de l apport des preuves à l administration, cette dernière après vérification des documents conformes procèdera au paiement : les prix Les prix sont fermes et forfaitaires. Aucun surplus ne sera du. La livraison est comprise dans le prix proposé. Les offres sont présentées en euros. ARTICLE 11 - CONDITIONS DE PARTICIPATION

10 Renseignements sur la langue relative au marché Le dossier de consultation des entreprises DCE est remis aux entreprises selon trois modes : - par présentation physique ; ou par voie postale : -Commune de Bras-Panon Direction des Finances Service des Marchés publics Route nationale BRAS PANON Tel : Par courrier électronique : La rédaction s est effectuée en langue française. Le retour des offres sera effectué en langue française. A défaut, il est exigé que les documents transmis soient accompagnés d une traduction en français certifiée conforme à l original par un traducteur assermenté. 11-2:Documents à fournir après attribution du marché par le titulaire du lot. Conformément au décret du et à l article 46 du code des marchés publics ; l attributaire du marché devra fournir à la notification du marché (conclusion) les documents suivants : -pièces relatives aux articles D OU D et D R du code du travail. -attestations certifiées conformes et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ces obligations fiscales, sociales. Les documents devant dater du mois en cours. L ensemble des pièces seront transmises dans les 15 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusée de réception en mentionnant la référence du marché. ARTICLE 12: ATTESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT Attestations sur l honneur relatives aux paiements des contributions Fiscales et sociales ARTICLE 13- ACCEPTATION EXPRESSE DES CANDIDATS Les candidats en soumissionnant à ce marché, accepte l application du cahier des charges des clauses générales des FOURNITURES ET SERVICES ; ainsi que les conditions du règlement de consultation et enfin le cahier des clauses techniques et particulières. Ainsi, ils sont tenus au respect de ce contenu à la consultation, à l attribution et lors de l exécution du marché s ils en deviennent le titulaire pour ce dernier cas.

11 1 1 ACTE D ENGAGEMENT A.E. MARCHE FOURNITURES DES OBJETS PUBLICITAIRES DE BRAS-PANON Personne Publique : Commune de Bras-Panon Hôtel de ville BRAS-PANON Tel : Service Acheteur : Service COMMUNICATION Marché passé en application des articles 28 et 30du code des marchés publics. Objet : MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS- PANON Pouvoir adjudicateur : Mode de passation : Procédure adaptée Personne habilitée à donner des renseignements : Monsieur le maire de BRAS-PANON Comptable assignataire : Monsieur le Receveur Municipal de BRAS-PANON 3 Rue BEAULIEU SAINT BENOIT Cadre réservé ou nantissement Article 1- Contractant Je ( nous ) ci-dessus titulaire :, désigné dans le marché Nom commercial Dénomination sociale Adresse Numéros de téléphone Numéros de télécopie Adresse électronique Numéro de Siret Avoir pris connaissance du Règlement de consultation qui tient lieu de cahier des charges particulières et des documents qui y sont mentionnés, -après avoir produit les déclarations prévues aux articles 43 à 46 du code des marchés publics.

12 1 2 M engage (nous engageons), sans réserve, conformément aux stipulations du cahier des clauses particulières a exécuter les prestations demandées. L offre ainsi présentées ne (nous) liant toutefois que si acceptation m (nous) est notifiée dans le délai de quatre vingt dix jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation. Article 2 : Nature des prix Les prix sont fermes et forfaitaires, comme acceptée dans le devis fourni. Il est rappelé que les prix sont fermes et comprennent la livraison sur site. Le prestataire propose un prix de.euros ht pour l ensemble de la prestation du lot. Article 3 : Délais 3.1 Délai de livraison Le délai de livraison est prévu au maximum le 1er mars Durée du marché Le marché sera exécuté dans sa mise en œuvre comme prévu dans le cahier des charges particulières jusqu à la livraison des produits prévus dans le marché. Article 4 : Paiements Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du compte ci après : -compte ouvert au sein de l établissement bancaire : Au nom de Sous le numéro Code banque Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiquées dans le règlement de consultation. Mention manuscrite «Lu et approuvé» Fait en un original à le L entreprise (les entreprises) Cadre réservé au pouvoir adjudicateur La présente offre est acceptée pour faire valoir acte d engagement : Fait à Bras-Panon, le Le maire DANIEL GONTHIER

13 1 3 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE MARCHE FOURNITURES DES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon les articles 28 et 30 du code des marchés publics. Le candidat détaillera le prix de l article à l unité. LOT 1 TEXTILES TYPE DE PRODUITS PRIX HT TVA PRIX TTC Casquettes coton unie blanche logo ville Tailles Sacs coton avec anses couleurs avec logo quadri et mention la foire 2012 dimensions 35 x 40 Sacs à cordelettes avec bandes refléchissantes coton couleur dimensions 35 x 40 T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : XL T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : L T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : M T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : S T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : 10 ans Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Taille : XL Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri

14 1 4 Taille L Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Tailles :.M Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Taille :S. Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Taille : 10 ANS TOTAUX Fait à le Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

15 1 5 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE MARCHE FOURNITURES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon l article 28 du code des marchés publics. Le candidat détaillera le prix de l article à l unité. LOT 2- PARAPLUIES TYPE DE PRODUITS PRIX UNITAIRE HT TVA PRIX UNITAIRE TTC PARAPLUIE DE TYPE GOLF BLANC LOGO VERT ENV 130 CM DE DIAMETRE PARAPLUIE DE TYPE GOLF VERT LOGO BLANC ENVIRON 130 CM DE DIAMETRE TOTAUX Fait à, LE Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

16 1 6 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE MARCHE FOURNITURES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon les articles 28 et 30 du code des marchés publics. Le candidat détaillera le prix de l article à l unité. LOT 3- OBJETS PUBLICITAIRES DIVERS TYPE DE PRODUITS PRIX UNITAIRE HT TVA PRIX UNITAIRE TTC CLE USB 16 GO LOGO MONOCHROME PORTE CLES AVEC JETONS CADDIE METAL LOGO DE BRAS PANON STYLOS A BILLES AVEC POUSSOIR PLASTIQUE COULEUR VERTE LOGO MONOCHROME BLANC COFFRET EN BOIS DE STYLOS A BILLE ET PORTE MINE LOGO VILLE CONFERENCIER A5 POLYESTER LOGO GRAVé AUTOCOLLANTS CARRE 15 X 15 LOGO QUADRI VILLE AUTOCOLLANTS CARRE 4 X 4 LOGO QUADRI VILLE AUTOCOLLANTS CARRE 50 X 50 LOGO QUADRI VILLE AUTOCOLLANTS RONDS DIAMETRE 10 CM TOTAUX Fait à, LE Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

17 1 7 BORDEREAU DE PRIX MARCHE FOURNITURES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon l article 28 du code des marchés publics. LOT4- CHAPEAU DE PAILLE TYPE DE PRODUITS QUANTITES PRIX HT PRIX TTC CHAPEAU DE PAILLE PLIABLE AVEC LOGO MONOCHROME DE LA VILLE DE BRAS-PANON TOTAUX Fait à, LE Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

18 1 8 DEVIS ESTIMATIF MARCHE FOURNITURES DES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon les articles 28 et 30 du code des marchés publics. Ce document comporte deux pages. LOT 1 TEXTILES TYPE DE PRODUITS QUANTITES PRIX HT PRIX TTC Casquettes coton unie 1000 blanche logo ville Tailles Sacs coton avec anses couleurs avec logo quadri et mention la foire 2012 dimensions 35 x Sacs à cordelettes avec bandes refléchissantes coton couleur dimensions 35 x 40 T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : XL T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : L T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : M T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : S T-shirts 220 G / M2 blanc avec logo quadri Taille : 10 ans Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Taille : XL 200

19 1 9 Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Taille L Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Tailles :.M Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Taille :S. Tshirts 220 g /m2 Noir avec logo quadri Taille : 10 ANS TOTAUX Fait à, LE Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

20 2 0 DEVIS ESTIMATIF MARCHE FOURNITURES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon l article 28 du code des marchés publics. LOT 2- PARAPLUIES TYPE DE PRODUITS QUANTITES PRIX HT PRIX TTC 300 PARAPLUIE DE TYPE GOLF BLANCE LOGO VERT ENV 130 CM DE DIAMETRE PARAPLUIE DE TYPE GOLF VERT LOGO BLANC ENVIRON 130 CM DE DIAMETRE 300 TOTAUX Fait à, LE Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

21 2 1 DEVIS ESTIMATIF MARCHE FOURNITURES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon les articles 28 et 30 du code des marchés publics. LOT 3- OBJETS PUBLICITAIRES DIVERS TYPE DE PRODUITS CLE USB 16 GO LOGO MONOCHROME PORTE CLES METAL AVEC JETONS DE CADDIE LOGO DE BRAS PANON STYLOS A BILLES AVEC POUSSOIR PLASTIQUE COULEUR VERTE LOGO MONOCHROME BLANC COFFRET EN BOIS DE STYLOS A BILLE ET PORTE MINE LOGO VILLE CONFERENCIER A5 POLYESTER LOGO GRAVé AUTOCOLLANTS CARRE 15 X 15 LOGO QUADRI VILLE AUTOCOLLANTS CARRE 4 X 4 LOGO QUADRI VILLE AUTOCOLLANTS CARRE 50 X 50 LOGO QUADRI VILLE AUTOCOLLANTS RONDS DIAMETRE 10 CM QUANTITES PRIX HT PRIX TTC TOTAUX Fait à, LE Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres

22 2 2 DEVIS ESTIMATIF MARCHE FOURNITURES OBJETS PUBLICITAIRES Marché passé selon l article 28 du code des marchés publics. LOT4- CHAPEAU DE PAILLE TYPE DE PRODUITS QUANTITES PRIX HT PRIX TTC CHAPEAU DE PAILLE PLIABLE AVEC LOGO MONOCHROME DE LA VILLE DE BRAS-PANON 500 TOTAUX Fait à, LE Signature et cachet de l entreprise Ce devis estimatif est valable 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

23 2 3 ATTESTATION SUR L HONNEUR relative aux articles 43 à 45 du code des marchés publics. MARCHE REALISATION OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON L entreprise : Représentée par Adresse Numéro de Siret Certifie sur l honneur que : 1/ elle satisfait aux obligations fiscales et sociales 2/ qu elle n a pas fait l objet d une interdiction de concourir 3/ qu elle n a pas fait l objet d une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions relatives au code du travail. Articles D OU D ET D Aussi les articles : L ET L L ainsi que l article R Fait à LE Signature et cachet de l entreprise

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SMICTOM DU CARCASSONNAIS ZA Lannolier 1075, bd François Xavier Fafeur 11890 CARCASSONNE cedex 09 Tél: 04.68.11.97.00 PETITS TRAVAUX DE METALLERIE ET

Plus en détail

Marché simplifié de fournitures et de services courants

Marché simplifié de fournitures et de services courants LYCÉE DE BOIS D OLIVE 112, avenue Laurent Vergès 97432 Ravine des Cabris Tél : 0262 49 89 60- Fax : 0262 49 89 70 Mail : gestion.9741206t@ac-reunion.fr Marché simplifié de fournitures et de services courants

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr

Plus en détail

Mardi 09 juin 2015 avant 17 h 30

Mardi 09 juin 2015 avant 17 h 30 Marché Public de fourniture et services REGLEMENT DE CONSULTATION Location, livraison, installation et reprise de modulaires à l école La Fontaine de Wissous 91 Marché 2015/16 Conformément à l article

Plus en détail

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION POUR GROUPEMENT D ENTREPRISE MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION Extension et remise en conformité de la salle polyvalente de la Commune de Thézy-Glimont.

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES --------------- MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Marché public de fournitures Articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics Maître d'ouvrage : VILLE DE PLOUGUERNEAU BP 1 REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène et

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE

CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE Préambule : CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE La procédure de consultation utilisée est une procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics. Le

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché : CONTRAT DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS, MONTE CHARGES ET APPAREILS ELEVATEURS DU CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX MARCHE DE SERVICE MARCHE PASSE SUIVANT LA PROCEDURE «D APPEL D OFFRES OUVERT» (Articles

Plus en détail

Date de notification... Montant T.T.C...

Date de notification... Montant T.T.C... MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE N. Du. ACTE D'ENGAGEMENT Objet du marché : Etablissement d une méthodologie d évaluation de l écotoxicité des sédiments marins et fluviaux dans le cadre de la démarche

Plus en détail

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) Maître de l ouvrage : MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN Date

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS D ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEURS ET RISQUES ANNEXES REGLEMENT DE CONSULTATION MAPA

MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS D ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEURS ET RISQUES ANNEXES REGLEMENT DE CONSULTATION MAPA 1 MARCHE PUBLIC DE SERVICES MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS D ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEURS ET RISQUES ANNEXES MAPA Passé en application de l article 28 du code des marchés publics Date et heure limites

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. MARCHE n 15.002

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. MARCHE n 15.002 Ecole Nationale Supérieure d Informatique pour l Industrie et l Entreprise 1, Square de la Résistance 91025 EVRY CEDEX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE n 15.002 Prestation de gardiennage du bâtiment

Plus en détail

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

Musée National du Moyen Âge Thermes et hôtel de Cluny

Musée National du Moyen Âge Thermes et hôtel de Cluny Musée National du Moyen Âge Thermes et hôtel de Cluny Marché public de fournitures REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 11 mai 2009 à 17 heures DATE LIMITE

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce document par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles

Plus en détail

Règlement de la consultation. Marché de prestations de services Marché Assurances. Commune de COUX. Date limite de remise des plis : 29/12/2014

Règlement de la consultation. Marché de prestations de services Marché Assurances. Commune de COUX. Date limite de remise des plis : 29/12/2014 Règlement de la consultation Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Date limite de remise des plis : 29/12/2014 Heure limite : 12h00 Numéro du marché : 2014_002 RC-n 2014_002,

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Université de Reims Champagne-Ardenne - Direction des Achats Villa Douce 9, boulevard de la Paix CS 60005 51724 REIMS Cedex Tél: 0326913000 GARDIENNAGE

Plus en détail

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.

Plus en détail

TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) OBJET DU MARCHE : TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (SUIVANT ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce document par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles

Plus en détail

VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX

VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REPUBLIQUE FRANCAISE Mairie d ORCINES Place Saint Julien 63870 ORCINES 04 73 62 10 09 04 73 62 73 00 mairie.orcines@wanadoo.fr www.orcines.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d ouvrage COMMUNE D ORCINES

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction

Plus en détail

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet

Plus en détail

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Institut Universitaire de Formation des Maîtres Institut Universitaire de Formation des Maîtres Route du Phare BP 678 97262 Fort-de-France MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) établi en application

Plus en détail

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES

Plus en détail

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur

Plus en détail

Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)

Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Procédure adaptée Marché à bons de commande Date et heure limite de réception des offres

Plus en détail

CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES *** ***

CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES *** *** CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES HÔTEL DU DÉPARTEMENT 23 rue Victor HUGO 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX TEL : 05 58 05 40 40 FAX : 05 58 05 41 41 *** APPEL D OFFRES OUVERT (Article 33 et 58 à 60 du code des marchés

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Maître d Ouvrage Commune d ANDELAT Mairie ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Objet Rénovation et extension des bâtiments des écoles Architecte Philippe MAGENTIES Pagros Tél/Fax : 04 71 20 42 33 Port : 06 45 67 61

Plus en détail

PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE

PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE VILLE DE FROUARD PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE (Fourniture, Installation, formation et maintenance) R.C (Règlement de la Consultation)

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

Cahier des clauses administratives particulières Fourniture de titres restaurants 2014-2016

Cahier des clauses administratives particulières Fourniture de titres restaurants 2014-2016 1/4 2/4 - - 3/4 - - 4/4 Cahier des clauses administratives particulières Fourniture de titres restaurants 2014-2016 1 Cahier des clauses administratives particulières Fourniture de titres restaurants 2014-2016

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES Direction des Services Financiers Service des Marchés Publics BP 62 ou place du XI Novembre 83250 LA LONDE LES MAURES

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 907 Chemin de l Amandier BP 112 34120 PEZENAS Tél: 04 99 43 21 64 Règlement de la Consultation

Plus en détail

SOMMAIRE. Page 2 sur 8

SOMMAIRE. Page 2 sur 8 Rectorat de l académie de Grenoble DSI Division des Systèmes d Information 7, place Bir-Hakeim 38021 Grenoble Cedex REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE N : 2012-09 OBJET : prestations de maintenance corrective

Plus en détail

MAINTENANCE ET ASSISTANCE INFORMATIQUE

MAINTENANCE ET ASSISTANCE INFORMATIQUE COMMUNE d HERBEYS 27 chemin du Villard 38320 HERBEYS 04 76 73 63 76 Fax : 04 76 72 09 65 commune.herbeys@wanadoo.fr MAINTENANCE ET ASSISTANCE INFORMATIQUE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Procédure adaptée AE maintenance

Plus en détail

FOURNITURE ET MAINTENANCE DE 4 PHOTOCOPIEURS POUR LES ECOLES ET LA MAIRIE D APPRIEU

FOURNITURE ET MAINTENANCE DE 4 PHOTOCOPIEURS POUR LES ECOLES ET LA MAIRIE D APPRIEU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES COMMUNE D APPRIEU BP 49 38140 RIVES FOURNITURE ET MAINTENANCE DE 4 PHOTOCOPIEURS POUR LES ECOLES ET LA MAIRIE D APPRIEU Règlement de la consultation Marché à procédure

Plus en détail

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Lot n. Date limite de remise des offres

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. VILLE DE CAUDEBEC EN CAUX Avenue Winston Churchill 76490 CAUDEBEC EN CAUX

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. VILLE DE CAUDEBEC EN CAUX Avenue Winston Churchill 76490 CAUDEBEC EN CAUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION 1- Objet de la consultation 1-1- Objet du marché 1-2- Etendue de la consultation 2- Conditions de la consultation 2-1-

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pouvoir adjudicateur : ETAT - Préfecture de L Orne OBJET DU MARCHE : Fourniture et installation d un système de vidéo-surveillance au sein de la préfecture de l Orne Date et

Plus en détail

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 PRESTATION DE TELESURVEILLANCE,

Plus en détail

TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI. Marché à procédure adaptée. Dossier S 25-2010 REGLEMENT DE LA CONSULTATION

TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI. Marché à procédure adaptée. Dossier S 25-2010 REGLEMENT DE LA CONSULTATION CENTRE HOSPITALIER LE MAS CAREIRON Direction des Ressources Matérielles et de la Qualité B. P. 56 30701 UZES cédex --------------------- TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI Marché à procédure adaptée Dossier

Plus en détail

VILLE DE CLOUANGE. Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange

VILLE DE CLOUANGE. Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange VILLE DE CLOUANGE Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange RENOVATION DE L AIRE DE JEUX A PROXIMITE DE L ECOLE PRIMAIRE CENTRE 1, RUE MAL JOFFRE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT AE

ACTE D'ENGAGEMENT AE Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur du Parc national des Écrins MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics ACTE D'ENGAGEMENT AE OBJET : Marché

Plus en détail

MARCHÉ PRESTATIONS N P 01-2013 REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHÉ PRESTATIONS N P 01-2013 REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ PRESTATIONS N P 01-2013 PLACEMENT ET GESTION D UN PROGRAMME D ASSURANCES REGLEMENT DE LA CONSULTATION RC DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 A 12H00 Marché P01-2013

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération de Châlons-en-Champagne Direction Générale Commande Publique 26, rue Joseph-Marie Jacquard 51009 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

Plus en détail

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1

MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 Le formulaire DC3 est un modèle d acte d engagement qui

Plus en détail

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS)

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS) Document 1 Ville des ANDELYS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS) REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) - Marché en procédure Adaptée - Date de remise des offres

Plus en détail

Objet du marché : Location et entretien de vêtements de travail pour les agents du service technique de la ville de Caudebec en Caux

Objet du marché : Location et entretien de vêtements de travail pour les agents du service technique de la ville de Caudebec en Caux Marché public de service Acte d engagement Objet du marché : Location et entretien de vêtements de travail pour les agents du service technique de la ville de Caudebec en Caux Acheteur public Mairie de

Plus en détail

Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr

Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES REALISATION DU JOURNAL

Plus en détail

MARCHE 2015/05 : Ré informatisation de l Espace Culturel et maintenance associée

MARCHE 2015/05 : Ré informatisation de l Espace Culturel et maintenance associée AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - REGLEMENT DE CONSULTATION MARCHE 2015/05 : Ré informatisation de l Espace Culturel et maintenance associée 1- Identification de l organisme qui passe le marché :

Plus en détail

Marché Public de prestations de services. Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE

Marché Public de prestations de services. Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE Marché Public de prestations de services Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE Désherbage et Traitement herbicide et thermique des espaces publics ANNEE 2015-2017

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ DE FOURNITURES ET SERVICES N DU MARCHE : FS 02/2015 OBJET DU MARCHÉ : ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNESSE POUR LA MEDIATHEQUE MONTMAJOUR DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 Le formulaire DC3 est un modèle d acte d engagement qui peut être utilisé

Plus en détail

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Carcassonne Agglo Direction Générale Adjointe Ressources Services des marchés publics 1 Rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE CEDEX 9 Tél: 04.68.10.56.58

Plus en détail

A/ L'ACTE D'ENGAGEMENT

A/ L'ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances des Risques statutaires) MAPA / ASSURANCES 2014 A/ L'ACTE D'ENGAGEMENT LOT UNIQUE : ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA COMMUNE D'HERGNIES

Plus en détail

MARCHE D ACQUISITION D UN VEHICULE. Règlement de la consultation Marché passé selon une procédure adaptée

MARCHE D ACQUISITION D UN VEHICULE. Règlement de la consultation Marché passé selon une procédure adaptée MARCHE D ACQUISITION D UN VEHICULE Règlement de la consultation Marché passé selon une procédure adaptée Date limite de réception des candidatures et des offres : le VENDREDI 10 OCTOBRE 2008 à 24h00 Régie

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (33520) MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Règlement de la Consultation Ville de Bruges Pôle Ressources Service Juridique et Commande Publique Hôtel de Ville

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Représenté par le Délégué général à l Outre-mer en exercice REGLEMENT DE CONSULTATION MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Etude des niveaux et des évolutions des loyers du secteur privé dans les cinq départements

Plus en détail

NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat

NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat B. P. 10021 14, Rue du Champ-Bossu 28402 NOGENT-le-ROTROU Cedex Tél : 02.37.52.15.28 Télécopie : 02.37.52.85.50 Courriel : oph.direction@nogent-perche-habitat.fr

Plus en détail

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008 Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

ACTE D ENGAGEMENT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Vélizy-Villacoublay ACTE D ENGAGEMENT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE IMPRESSION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION DE L ONDE THEATRE ET CENTRE D ART 1/14 Personne publique contractante : l'onde Théâtre et centre

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES SERVICE COMMUNICATION Tél. : 03.24.32 41 20 Fax : 03.24. 32 41 29 Courriel : com@mairie-charlevillemezieres.fr Affaire suivie par : Christelle MARECHAL Brigitte SAURA MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATION

Plus en détail

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :.. Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Plan Local d Urbanisme) DE CAUROY LES HERMONVILLE ACTE D ENGAGEMENT Marché de Prestations Intellectuelles

Plus en détail

PRESTATAIRE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

PRESTATAIRE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE Maître d ouvrage : Ville de BOURGUEIL MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES (Article 30 du Code des Marchés Publics) PROCÉDURE ADAPTÉE ACTE D ENGAGEMENT PRESTATAIRE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE Pouvoir Adjudicateur

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN

ACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN N En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 26 et

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

TELEPHONIE ET INTERNET

TELEPHONIE ET INTERNET OBJET DU MARCHE : TELEPHONIE ET INTERNET 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (suivant article 28 du Code des Marchés Publics) Maître d Ouvrage MAIRIE DE MAROMME Place Jean

Plus en détail

Objet de la consultation. Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Objet de la consultation. Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Maître de l ouvrage Communauté

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) REMPLACEMENT D UN DES GROUPES DE PRODUCTION D EAU GLACEE DU RECTORAT DE TERREVILLE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Madame la Rectrice

Plus en détail

Date limite de réception des offres : Lundi 29 juin 2015 à 16H00

Date limite de réception des offres : Lundi 29 juin 2015 à 16H00 MARCHE 1/2015 Stabilisation et Aménagements du parking de l ENIM Règlement de Consultation (RC) Date limite de réception des offres : Lundi 29 juin 2015 à 16H00 La procédure de consultation utilisée est

Plus en détail

C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION

C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE N 2015-005 DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRE

Plus en détail

Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l objet d un archivage de sécurité et sera

Plus en détail

ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES

ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Date limite de remise des offres : le 26/11/2013 à 11 heures Marché à bon de commande passé selon

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet du Marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT RUE DES VIVATS 43 590 BEAUZAC

Plus en détail

TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE

TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cuges les pins Direction des Services Techniques et Urbanisme Hôtel de Ville Place Stanislas Fabre 13780 CUGES LES PINS Tél. : 04 42 73 80

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE

ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX, DE CRÉATION ET D ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX, DE CRÉATION ET D ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- Objet du marché Procédure adaptée passé en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES. Commune de LUZ SAINT SAUVEUR. 1- Acte d engagement

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES. Commune de LUZ SAINT SAUVEUR. 1- Acte d engagement Département des Hautes Pyrénées Maître d ouvrage : Commune de LUZ SAINT SAUVEUR Mairie 65120 LUZ SAINT SAUVEUR Tél : 05 62 92 80 40 TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE Marché à bons de commande 2015-2017 Procédure

Plus en détail

Fourniture d accès Internet ADSL et SDSL

Fourniture d accès Internet ADSL et SDSL Département de la Haute Garonne VILLE DE FENOUILLET Fourniture d accès Internet ADSL et SDSL D.C.E. Règlement de la consultation Date et heure limites de réception des offres Le 10 Septembre 2010 à 17

Plus en détail

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010-2012

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010-2012 REPUBLIQUE FRANCAISE VILLE DE SAINT GALMIER «FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010-2012 REGLEMENT DE LA CONSULTATION P r o c é d u r e a d a p t é e Articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics PERSONNE

Plus en détail