«OXYGENE» Route de Bonneville ANNEMASSE. Une réalisation : Située route de Bonneville,
|
|
- Hervé Beaupré
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 «OXYGENE» Route de Bonneville ANNEMASSE Une réalisation : Description Résidence composée de 4 bâtiments sur 1 niveau de sous sol représentant 104 logements. Située route de Bonneville, sur la commune d ANNEMASSE (74 000). Numéro de PC délivré le 30 novembre 2010 Réservant (maître d ouvrage) SCI OXYGENE , Rue de l église RAINANS RCS LONS LE SAUNIER Maîtrise d œuvre Conception ARCHIGROUP 50 allée des Cyprès BP LIMONEST Notice Descriptive Bâtiment B - 20 logements en accession, Datée du 20 juin 2011 Prévue par l article R du Code de la Construction et de l Habitat et publié en annexe de l arrêté du 10 mai 1968 Version initiale du 16/07/10, modifiée le 06/01/11, notice travaux le 20/06/11
2 1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE 1.1. INFRASTRUCTURE : Fouilles : Fouilles en pleine masse et pour fondations dans terrain de toute nature ; une part des terres en remblais, les autres évacuées Fondations : En fonction de la nature et de la qualité du sol déterminées par les études géotechniques, semelles filantes ou isolées en béton armé, radier ou fondations spéciales calculées selon normes et règlementations en vigueur MURS ET OSSATURES Murs du sous-sol : Néant Murs périphériques des locaux habitables : Murs périphériques autres que sur locaux habitables : En béton banché armé, brut de décoffrage, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur. Les faces enterrées seront protégées par deux couches de produit bitumineux. Drainage selon préconisations des bureaux d études Murs de refends : En béton banché armé, brut de décoffrage, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur. Isolation thermo-acoustique suivant plans et préconisations des bureaux d études Murs de façades (aux divers niveaux) : En béton banché armé ou agglomérés de ciment ou béton cellulaire, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, destinés à recevoir un complexe isolant intérieur et/ou extérieur selon localisation et conformément à la règlementation thermique en vigueur, et un revêtement de façade (Bardage, enduit minéral, peinture ou grésé,) Doublages intérieurs : Isolant thermique composée d une âme isolante en polystyrène ou laine minérale et d une plaque de plâtre cartonné de 10 mm d épaisseur. Épaisseur du complexe calculée selon normes et réglementations en vigueur Doublages extérieurs : Isolant thermique à base de polystyrène destiné à recevoir un enduit. Épaisseur calculée selon normes et réglementations en vigueur Murs pignons : Dito Murs mitoyens : Dito Murs extérieurs divers (loggias, séchoirs, etc.) : Dito Refends : En béton banché armé ou agglomérés de ciment. Épaisseur selon normes et réglementations en vigueur. Doublage thermo-acoustique entre logements et cage d ascenseur et cage d escalier suivant plans de l architecte et réglementation en vigueur Murs ou cloisons séparatifs : En béton banché armé, agglomérés de ciment ou cloison acoustique type «Placostil SAD» de la société «Placoplâtre», épaisseur selon normes et réglementations en vigueur. Doublage thermo-acoustique entre logements et cage d ascenseur et cage d escalier suivant plans de l architecte et réglementation en vigueur. Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 2
3 1.3. PLANCHERS : Planchers sur étage courant : Complexe constitué : - D une dalle pleine ou pré-dalle avec dalle de compression en béton armé, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, - D une isolation acoustique type «ASSOUR-V» ou équivalent, - D une chape, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, - D un revêtement de sol Sous terrasse étanchée (sur locaux habitables) : Complexe constitué : - D une dalle pleine ou pré-dalle avec dalle de compression en béton armé, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, - D une isolation thermique, - D un système d étanchéité autoprotégé ou avec protection rapportée Sous terrasse étanchées (localisation autre que sur parties habitables) : Dito sans isolation thermique Planchers sur locaux collectifs, sociaux, techniques, entrées, circulations et locaux divers chauffés Complexe constitué : - D une dalle pleine ou pré-dalle avec dalle de compression en béton armé, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, - D une isolation acoustique type «ASSOUR-V» ou équivalent, - D une chape, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, - D un revêtement de sol Entre parking, caves, auvents, porches et logement : Complexe constitué : - D un isolant thermique en sous- face des parties habitables, épaisseur selon réglementation thermique et incendie en vigueur, - D une dalle pleine ou pré-dalle avec dalle de compression en béton armé, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, - D une isolation acoustique type «ASSOUR-V» ou équivalent, - D une chape, épaisseur calculée selon normes et règlementations en vigueur, - D un revêtement de sol Sur Terre plein ou vide sanitaire : SANS OBJET Entre commerces et logements : SANS OBJET 1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION : Cloisons de distribution : Cloison préfabriquée alvéolaire type PLACOPAN constituée de deux plaques de plâtre cartonnées de 10 mm d épaisseur sur réseau alvéolaire, épaisseur totale 50 mm, posées sur semelles. Entre cuisine et chambre, cloisons de type placostil 72/48 de la marque Placoplatre, ou équivalent, constituées par : - Ossature métallique «Placostil» composée de rails et de montants en acier galvanisé, - Parements constitués de 2 plaques de plâtre d épaisseur 13 mm, - Laine minérale en panneaux semi-rigides, disposée entre les montants ESCALIERS DES PARTIES COMMUNES: En colimaçon ou volées droites. Marches, contremarches et paillasse coffrées en place, coulées en béton armé, ou ouvrages préfabriqués. Localisation selon plans CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION : Parking : Ventilation naturelle haute et basse par conduits, courettes anglaise ou grilles incorporées dans les murs ou porte d accès au sous sol. Rejet en toiture, façades, jardin ou voirie selon plan du permis de construire. Sous sol commun avec le bâtiment A Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 3
4 Conduits de ventilation des appartements : Ventilation haute par ventilation mécanique contrôlée, gaine collective verticale métallique, groupe d aspiration en local technique, rejet par conduit en toiture, façades, jardin ou voirie selon plan du permis de construire, Entrées d air incorporées aux menuiseries extérieures, coffre de volet roulant ou murs de façades Chaufferie : Ventilation naturelle haute et basse par conduits, courettes anglaise ou grilles incorporées dans les murs. Rejet en toiture, façades, jardin ou voirie selon plan du permis de construire. Conduit de fumée métallique ou béton. Rejet en toiture, façades, jardin ou voirie selon plan du permis de construire CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS : Chutes d'eaux pluviales : A l extérieur du bâtiment en zinc ou acier galvanisé, PVC à l intérieur du bâtiment dans gaine isolée selon plans de l architecte Chutes d'eaux usées : Dans les gaines techniques, par canalisations PVC, section suivant calcul bureau d études Canalisations en sous sol : Soit accrochées sous plafond et aux murs, Soit enterrées sous dallage. Selon plans d exécution étant précisé que les plans du sous-sol ne représentent pas l ensemble de ces canalisations qu il s agisse de parcours horizontaux ou verticaux Branchements aux égouts : Par tuyaux PVC de sections adaptées aux besoins pour raccordement au réseau public selon directives du concessionnaire et étude du BE technique TOITURES ET TOITURES TERRASSES : Charpente, couverture tuiles et accessoires : Couverture en zinc ou tuiles posée sur charpente bois, selon prescriptions architecturales. Charpente traitée fongicide et insecticide. Plafonds sous toiture type placoplatre suspendu sur support ou plafond BA selon plans ; isolation thermique par laine de verre ou équivalent (épaisseur selon étude thermique) Étanchéité et accessoires : Toitures terrasses extérieures accessibles non végétalisées : complexe d étanchéité y compris protection par dalles sur plots, isolation thermique sur parties habitées selon étude thermique, Toitures terrasses extérieures inaccessibles non végétalisées : complexe d étanchéité autoprotégé ou avec protection rapportée, isolation thermique sur parties habitées selon étude thermique, Toitures terrasses extérieures végétalisées : complexe d étanchéité avec drainage type «gravidrain» et terre végétale Souches de cheminée, ventilations et conduits divers : Souches de cheminée et ouvrages de ventilation suivant plans de l architecte, Lanterneaux ou ouvrants de désenfumage dans les cages d escalier commandés par un système conforme à la réglementation en vigueur. 2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 2.1. SOLS ET PLINTHES : Sols et plinthes des pièces principales : Chambres : revêtements de sols stratifiés façon parquet flottant, plinthes assorties. Affaiblissement acoustique réglementaire. Coloris aux choix selon gamme proposée, Séjour : Carrelage grès émaillé 40 x 40, classement U3P3. Plinthes carrelage assorties. Coloris aux choix selon gamme proposée, Sols et plinthes des pièces de service: Carrelage grès émaillé 30 x 30, classement U3P3. Plinthes carrelage assorties. Coloris aux choix selon gamme proposée, Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 4
5 Sols et plinthes des entrées et des dégagements : Identique au séjour Sols des balcons et loggias : Revêtement en dalles sur plots ou caillebotis si terrasse étanchée. Dalle béton brut avec forme de pente intégrée sinon REVETEMENTS MURAUX (autres qu'enduit, peintures, papiers peints et tentures) : Revêtements muraux salle de bains, salle de douche : Salle de bains : faïence murale de couleur 20x25 cm avec listel décoratif sur murs en périphérie des baignoires, ou douches selon plan, toute hauteur y compris tablier de baignoire. Faïence murale de couleur 20x25 cm avec listel décoratif au dessus du lavabo sur colonne (hauteur 60 cm - largeur du lavabo) pour les 2 èmes salle de bains selon plan, Total d environ 7,00 m² pour un appartement avec une salle de bains, et 13 m² pour un appartement avec deux salles de bains Revêtement muraux des autres pièces : Voir PLAFONDS (sauf peintures, tentures) : Pièces intérieures : Béton revêtu d'un enduit dit de garnissage ou plaques de plâtre sur système Placostil Plafonds des séchoirs à l air libre : En béton brut de décoffrage Plafonds des loggias : En béton brut de décoffrage Sous face des balcons : En béton brut de décoffrage MENUISERIES EXTERIEURES : Menuiseries extérieures pièces principales : PVC avec vitrage isolant - dimensions et ouvrants selon plans de l architecte. Classement AEV et acoustique selon réglementations en vigueur Menuiseries extérieures des pièces de service : Dito FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATION PROTECTION ANTI-SOLAIRE : Pièces principales : Occultation par volets roulants à lames plastiques, selon plans de l architecte. Pour les volets roulants manœuvre à manivelles, sauf manœuvre électrique pour les grandes baies (à partir de 1,60 m) du séjour et de la cuisine ouverte attenante. Pour certaines baies, occultation par volets coulissants selon plans architecte. Les baies de formes irrégulières pourront ne pas être équipées de volet roulant suivant contraintes techniques et architecturales Pièces de service : Dito sauf fenêtres des WC et salle de bains sans volets roulants (vitrage dormant translucide le cas échéant) Châssis de toit : Occultation par store intérieur à commande manuelle dans les pièces principales MENUISERIES INTERIEURES : Huisseries et bâtis : Huisseries bois isophoniques pour les portes palières. Huisseries métallique ou bois sur murs et cloisons de distribution intérieurs. Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 5
6 Portes intérieures : Portes intérieures post formé moulurées type Bruynzeel ou équivalent. Vitrage mi-hauteur avec petits bois, 6 «panneaux», sur un vantail porte de séjour Imposte en menuiseries : Identique aux cloisons intérieures Portes palières : Portes palières type sécurité. Serrure intégrale à 3 points automatique avec cylindre de sécurité antieffraction, classement A2P*. Microviseur optique. Affaiblissement acoustique, isolation thermique et degré de résistance au feu selon réglementations en vigueur Portes de placards : Coulissantes du sol au plafond ou ouvrants à la française, de type SOGAL couleur blanche ou équivalent. Placards selon plans de l architecte Portes des locaux de rangement : Dito Moulures et habillages : Moulures décoratives sur les portes palières des logements Escalier intérieur : Escalier en bois sans contremarche. Main courante en bois. Si nécessaire garde corps en bois composé par des poteaux verticaux supportant une lisse haute faisant office de main courante et une lisse basse, barreaudage vertical entre la lisse haute et la lisse basse. Peinture dito SERRURERIE ET GARDE-CORPS : Garde-corps et barres d'appui : Ensembles bois ou béton avec lisses ou barreaudage métalliques selon détails et plans de l architecte Grilles de protection des baies : Séparation entre balcons : Claustra bois, ou en éléments verriers ou synthétiques, détails et localisation selon plans d architecte Séparation entre jardins privatifs au rez de chaussée : Claustras bois traité et imprégné, détails et localisation selon plans d architecte. Haie végétale plantée en pleine terre, terre rapportée sur dalle béton ou jardinières suivant plans PEINTURES, PAPIERS PEINTS, TENTURES : Peintures extérieures et vernis : Les murs de façade ne recevant pas d habillage type bardage recevront un enduit type RPE ou un enduit monocouche finition gratté fin ou une peinture selon projet de coloration établi par l Architecte pour le permis de construire ou décision de la commune Sur menuiseries extérieures : Sans objet (menuiseries PVC) Sur fermetures et protections : Volets roulants PVC : sans objet Sur serrurerie : Préparation et peinture antirouille sur les éléments en acier Sur enduits, habillages en bois, staff ou autres, murs et plafonds des loggias sous-face et rives des balcons : Tous les éléments en bois massif : produits d imprégnation type lasure ou peinture : 2 couches, Nez et sous-face balcons, 2 couche de peinture blanche. Murs et plafonds des loggias dito pour les murs, 2 couches de peinture blanche au plafond Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 6
7 Peintures intérieures : Sur menuiseries : Deux couches de peinture glycérophtalique blanche satinée sur préparation Sur les murs et cloisons : Projeté machine blanc grains fins pour intérieur placards, celliers, Projeté machine blanc grains fins plus couche de peinture satinée dans pièces humides Sur plafonds : Peinture blanche lisse 2 couches Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers : Dito Papier peint mural : Pièces sèches : papier peint 180 gr. Choix dans collection du Promoteur Tentures (tissus, toiles plastifiées, etc.) : 2.9. EQUIPEMENTS INTERIEURS : Équipements ménagers : Équipement de cuisine : Néant (arrivées EF/EC et évacuation en attente pour installation cuisine intégrée à charge de l acquéreur). Néant Appareils et mobilier : Équipements sanitaires et plomberie : Distribution d'eau froide : Colonne montante en acier galvanisé, cuivre ou PVC. Distribution en cuivre, PER ou PVC. Manchette en attente. Sous compteur individuel non fourni Distribution d'eau chaude : Distribution en cuivre ou PER. Production eau chaude : par chaudière collective gaz à condensation et apports solaires. Sous compteur individuel fourni Évacuation : Par tuyaux PVC apparents raccordés aux chutes Distribution du gaz : Branchements en attente : Raccords en attente pour lave vaisselle dans cuisines, Raccords en attente pour lave linge dans cuisines, salles de bains, WC ou celliers selon plans de l architecte, Appareils sanitaires (suivant plans) : Appareils de couleur blanche, disposition suivant plans de l architecte : Baignoire en résine acrylique 160 cm ou 170 cm selon plans et douchette et flexible PVC avec étrier sur robinetterie. Vasque simple en matériaux de synthèse ou porcelaine vitrifiée sur meuble monobloc avec miroir et bandeau lumineux. Dimensions et localisation selon plans architecte. Receveur de douche en résine acrylique 80 x 80 cm ou 70 x 70 cm selon plans avec douchette et flexible PVC sur colonne et sans paroi de fermeture, Lavabo en porcelaine vitrifiée sur colonne dans 2 e salle d eau, le cas échéant, dimensions et localisation selon plans. WC en porcelaine vitrifiée Robinetterie : L ensemble équipé de robinetterie mitigeuse chromée GROHE ou équivalent. Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 7
8 Accessoires divers : Abattant de WC double, chasse d eau 3/6 litres avec poussoir silencieux, Robinet de puisage extérieur pour les jardins privatifs et les grandes terrasses du dernier niveau Équipements électriques : Conforme à la norme NFC en vigueur à la date du Permis de Construire. Le descriptif ci-dessous correspond à un minimum Type d'installation : Installation encastrée, appareillage de couleur blanche série Espace de chez ARNOUD ou équivalent Puissance à desservir : Selon étude du bureau d étude technique Équipements de chaque pièce : Les plafonniers et/ou applique seront sont livrés avec un dispositif de connexions pour luminaires : DCL. Hall : o o Allumage en télérupteur ou simple suivant type de logement, 1 prise confort pour les halls de plus de 4 m². Dégagement : o Allumage en va et vient ou simple suivant type de logement, o Une prise confort pour les grands dégagements de plus de 4 m². Cuisine : o 1 simple allumage en plafond, o 1 simple allumage sur plan de travail (sortie de fils), (néant pour les studios, T1 et T1bis), o 1 terminal 32 A, o 6 prises confort dont 4 au dessus du plan de travail (3 prises confort pour les studios, T1 et T1bis), o 1 prise 16 A pour lave vaisselle, o 1 prise 16 A pour lave linge selon plans, o 1 prise pour hotte, o 1 prise 16 A pour four, o 1 prise conjoncteur téléphonique (RJ 45). WC : o o Bains : o o o o 1 simple allumage en plafond, 1 prise 16 A pour lave linge selon plans, 1 simple allumage en plafond, 1 simple allumage sur lavabo, 1 prise confort, 1 prise 16 A pour lave linge selon plans. Chambres : o 1 simple allumage en plafond, o 3 prises confort, o 1 prise antenne télévision (dans chambre principale), o 1 prise conjoncteur téléphone (RJ 45). Séjour : o 1 simple allumage en plafond, o 5 prises confort pour 20 m² de séjour, et 1 prise supplémentaire par tranche de 4 m² au-delà, o 1 prise antenne télévision, o 1 prise conjoncteur téléphone( RJ 45). Cellier : o 1 simple allumage en plafond, o 1 prise confort, o 1 prise 16 A pour lave linge selon plans. Balcon : Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 8
9 o 1 simple allumage en balcon principal ou terrasse principale. Réglementation relative à l accessibilité des personnes handicapées : o 1 prise confort supplémentaire à coté de l interrupteur d éclairage pour chaque pièce de l unité de vie (WC, SdB, chambre adaptée, cuisine, séjour) dans les logements adaptés au sens de la réglementation Sonnerie de porte palière : Incorporée au tableau électrique Chauffage, cheminée et ventilation : Type d installation : Logements : Production par chaufferie collective au gaz, production d eau chaude sanitaire par panneaux solaires. Radiateur eau chaude type panneaux acier suivant plans. Radiateur sèche-serviette hydraulique dans les salles de bains Température garantie dans les diverses pièces par température minima extérieure de -12 : Séjour 19, Bains 22, Chambre 18 et Cuisine 18, selon étude thermique Conduits de fumée : Conduits et prises de ventilation : Extraction par bouches VMC situées dans les pièces humides selon prescriptions du bureau d études techniques Conduits et prises d'air frais : Prise d air extérieur dans les pièces principales par entrées d air dans les murs de façade, menuiseries extérieures ou coffres de volets roulants suivant étude thermique Équipement intérieur des placards et pièces de rangement : Équipements de télécommunications : TV et FM : Prise antenne TV localisées conformément au paragraphe Installation dimensionnée pour équipement du réseau câble dans le futur (fourreaux seuls) Téléphone : Les conjoncteurs reliés à la boite de distribution générale seront localisées conformément au paragraphe et à proximité de la prise télévision lorsqu elle existe Commande d'ouverture de la porte principale d'entrée de l'immeuble : Par terminal vidéophone depuis le logement, localisation du terminal suivant plans. 3. ANNEXES PRIVATIVES 3.1. CAVES, CELLIERS et GRENIERS : Selon plans de l architecte lorsqu ils/elles existent Murs ou cloisons : Agglos bruts ou béton brut de décoffrage selon études structures Plafonds : Isolant thermique brut sous partie habitable, dalle de béton brut de décoffrage sinon Sols : Dallage ou dalle béton brut ou enrobé Porte caves : Sans objet Ventilation naturelle de la circulation commune : Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 9
10 . Suivant plans Équipement électrique : Éclairage par plafonnier type hublot dans la circulation commune, commandés par détecteurs de présence sur minuterie, Aucun équipement dans les parties privatives BOX et PARKINGS COUVERTS : Parkings en sous sol ou rez de chaussée : bâtiment B accès commun avec le bâtiment A (suivant plans de l architecte) Murs ou cloisons : Agglos bruts ou béton banché brut de décoffrage. Selon études structures Plafonds : Isolant thermique brut sous partie habitable, dalle béton brut de décoffrage ailleurs Sols : Enrobés ou dallage ou dalle béton brut Porte d'accès : Porte métallique pour garages fermés selon plans de l architecte Ventilation : Ventilation naturelle, localisation des ventilations hautes et basses selon plans architecte Équipement électrique : Points lumineux sous réglettes fluo-étanches, allumage par détecteurs de présence. Aucun équipement dans les parties privatives PARKINGS EXTERIEURS : Sols : Béton bitumineux, enrobés ou dalle béton Délimitation au sol : Peinture de sol Système de repérage : Numérotation au sol Système condamnant l accès : 4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 4.1. HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE ET COURSIVE : Sols : Grès cérame selon étude décorative de l architecte, plinthes assorties. Tapis de propreté Parois : Revêtements décoratifs selon étude décorative établie par l architecte Plafonds : Faux plafond décoratif et acoustique type Gyptone Quattro ou équivalant, à peindre selon étude décorative de l Architecte Éléments de décoration : Miroir sur un des murs du hall selon étude décorative établie par l architecte Portes d'accès et système de fermeture : Les portes extérieures sont en aluminium, acier laqué ou bois et équipées d un ferme-porte à serrure électrique, Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 10
11 La porte du hall sera équipée d un portier vidéophone relié aux appartements permettant l ouverture de celle-ci Boîte aux lettres et à paquets : Les boites aux lettres sont conformes aux normes PTT. Un ensemble par cage Tableau d affichage : Un tableau par hall Chauffage Équipements électriques : Spots encastrés et/ou appliques commandés par détecteur de présence, sur minuterie CIRCULATIONS DU REZ DE CHAUSSEE, COULOIRS et HALLS D'ETAGE : Sols : Circulation du RdC : carrelage grès cérame, plinthes assorties, Circulations horizontales des étages : revêtement synthétique type "Baccarat, Talisman ou Amiral" de chez Balsan U3 P3 E1 ou équivalent, plinthes bois peintes Murs : Revêtement décoratif selon étude décorative établie par l architecte Plafonds : Revêtement décoratif selon étude décorative établie par l architecte Éléments de décoration : Chauffage : Portes sur escalier : Suivant plans de l architecte, portes à âme pleine avec ferme-porte, finition peinture Equipements électriques Spots et/ou appliques commandés par détecteurs de présence implantés dans la circulation, fonctionnement sur minuterie CIRCULATION SOUS SOL : Sols : dallage, dalle béton brut ou enrobé Murs : Bruts de maçonnerie Plafonds : Béton bruts de décoffrage, isolant thermique brut sous parties habitées Portes d'accès : Accès des véhicules aux sous-sols collectifs par portes métalliques à manœuvre électrique et commande à distance, avec grille de ventilation selon plans. Une télécommande par logement Rampe d accès pour véhicule: Dito Équipements électriques : Dito Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 11
12 4.4. CAGE D'ESCALIER : Sols des paliers : Rez de chaussée et étage : dito revêtement des marches d escalier de ces niveaux, Sous sol : Béton brut Revêtement mural et plafond ou sous face des escaliers : Rez de chaussée et étage : projeté machine blanc, Sous sol : Béton brut Sols des escaliers : Rez de chaussée et étage : peinture de sol, Sous sol : Béton brut Chauffage ventilation : Eclairage : Hublots commandés par détecteurs de présence 4.5. LOCAUX COMMUNS : Local vélos, voitures d enfants : Éclairage : Hublots commandés par boutons poussoirs sur minuterie, Revêtements : bruts Ventilation naturelle selon plans architecte Locaux de rangement et d entretien : Éclairage : Hublots commandés par boutons poussoirs, Revêtements : bruts, Ventilation naturelle selon plans architecte LOCAUX TECHNIQUES : Local de réception des ordures ménagères : Eclairage : Hublots commandés par boutons poussoirs sur minuterie, Revêtements : bruts Chaufferie : Localisation suivant plan, Eclairage : Hublots commandés par boutons poussoirs, Revêtements : bruts Local machinerie d'ascenseur : Sans objet Local Compteurs eau potable : Localisation suivant plan, Éclairage : Hublots commandés par boutons poussoirs sur minuterie, Revêtements : bruts 4.7. CONCIERGERIE 5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE 5.1. ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE : Ascenseur électrique (vitesse supérieure à 0,6 m/s) desservant l ensemble des niveaux. Localisation selon plans architecte. Carrelage identique à celui de la circulation du rez de chaussée Revêtements muraux selon étude décorative établie par l architecte avec miroir mi hauteur sur une des faces. Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 12
13 5.2. CHAUFFAGE, EAU CHAUDE : Equipement thermique de chauffage : Suivant études du BE fluides. Production de chaleur selon Service d eau chaude : Suivant études du BE fluides. Production d eau chaude selon TELECOMMUNICATIONS : Téléphone : Filerie installée depuis le sous sol ou RdC jusque dans chaque appartement avec conjoncteurs en attente selon Equipement TV et radio : Installation TV et FM par raccordements hertziens. Une antenne collective type râteau. Réception selon réseau hertzien disponible au moment de la réception RECEPTION, STOCKAGE et EVACUATION DES ORDURES MENAGERES : Réception des ordures dans poubelles en plastique ou conteneurs (fourniture à charge de la copropriété), disposés sur aires de stockage intérieures selon plans. Ventilation naturelle selon plans ALIMENTATION EN EAU : Comptages généraux : A partir du local ou du regard de la société distributeur Surpresseur, réducteur, traitement : Surpresseur réducteur selon étude du bureau d'étude technique, Traitement = Selon étude du BE Fluides et analyse d eau Colonnes montantes : Dans gaines techniques en parties communes Branchements particuliers : Dito ALIMENTATION EN GAZ : Colonnes montantes : Dans gaines techniques en parties communes Branchements et comptages particuliers : En gaine technique palières Comptage des services généraux (chaufferie gaz) : Localisation suivant études du BE technique et du concessionnaire 5.7. ALIMENTATION EN ELECTRICITE : Comptage des services généraux : En gaine technique palières Colonnes montantes : Dans gaines techniques en parties communes Branchements et comptages particuliers : En gaine technique palières Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 13
14 6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS 6.1. VOIRIE ET PARKINGS : Voirie d'accès : Béton bitumineux, enrobés ou dalle béton sur encaissement de tout venant Trottoirs : Le cas échéant, revêtement dito ou béton désactivé; délimitation selon plans Parkings visiteurs : Revêtement dito Localisation, dimensions : voir plans et règlement de copropriété CIRCULATION DES PIETONS : Chemin d'accès aux entrées, emmarchements, rampe, cours : selon plans ESPACES VERTS : Situation : Suivant plans généraux Plantations d'arbres, arbustes et fleurs : Les plantations diverses seront faites en essence du pays en donnant la préférence aux espèces feuillues, selon plan de masse. Compris engazonnement Arrosage : un robinet de puisage extérieur pour chaque bâtiment Chemins de promenade : Dito AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS : Localisation, et revêtement selon plan architecte ECLAIRAGE EXTERIEUR Signalisation des entrées de l immeuble : Les entrées de chaque immeuble seront éclairées par un point lumineux sur lumandar Éclairage des voiries, espaces verts, jeux et autres : Selon plans architecte et étude du BE technique MURS DE CLOTURE Sur rue : Avec les propriétés voisines : RESEAUX DIVERS Eau : Cheminement, branchement et exécution selon directive du concessionnaire et études du BE technique Gaz naturel: Cheminement, branchement et exécution selon directive du concessionnaire et études du BE techniques Électricité (poste de transformation) : Implantation selon plans architecte et bureau d études techniques Cheminement, branchement et exécution selon directive du concessionnaire et études du BE techniques Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 14
15 Postes incendie, extincteurs : Implantation et répartition selon réglementation en vigueur Égouts : Raccordement au réseau public Épuration des eaux (système privatif): Télécommunications : Cheminement, branchement et exécution selon directive du concessionnaire et études du BE technique Drainage du terrain : Selon préconisation du bureau d étude géotechnique Évacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemin, aires, cours et jeux : Raccordement au réseau le cas échéant selon plans de l architecte et du BE techniques 7. CLAUSES PARTICULIERES 7.1. MODIFICATIONS DE PRESTATIONS Il est stipulé que dans le cas où la mise en œuvre de certains matériaux ou éléments d équipements s avèrerait impossible, difficile, de nature à entraîner des désordres, des retards sur les plannings de chantier ou ne présenterait pas les mêmes avantages que d autres procédés, le réservant pourra remplacer ces matériaux ou équipements par d autres de qualité au moins équivalente. Le Réservataire devra respecter toutes les servitudes et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever leurs lots (Appartement, cave et garage). Particulièrement, ils devront supporter les passages de tous les réseaux, tuyauterie, traînasses de ventilation et la présence de bondes de sol, cunettes, grilles de ventilation, vidange de colonnes sèche, pouvant grever leurs lots sans indemnité, et laisser le libre accès pour procéder à l'entretien. Le tracé définitif des divers réseaux n'étant figé qu'en fin de chantier MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LE RESERVATAIRE Toute modification aux prestations de base devra faire l'objet pour acceptation d'une demande écrite, et en une seule fois, auprès du Maître d Ouvrage. Selon l importance des modifications souhaitées, le Maître d Ouvrage se réserve la faculté de facturer des honoraires de gestion de modifications. Le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'autoriser ou non la mise en oeuvre de ces modifications compte tenu des incidences techniques, et de prolonger la durée des travaux si nécessaire. Ces travaux n'étant pas intégrés dans le planning contractuel du chantier, l'acquéreur renonce expressément à tous recours contre la société venderesse pour retard de livraison. Dans le cas d'une réservation en cours de chantier, les choix devront être confirmés dans la semaine suivant la signature du contrat. Tout travail supplémentaire sera commandé et payé directement par l'acquéreur au Maître d Ouvrage. La commande devra être accompagnée du ou des chèques(s) libellé (s) à l'ordre du Maître d Ouvrage, au montant total du (des) devis acceptés(s) et adressée au Maître d'ouvrage. Aucune entreprise étrangère au chantier, ni les acquéreurs ne pourront effectuer des travaux dans les appartements avant la prise de possession des lieux. Le à. Le Réservataire (Signature précédée par la mention «Lu et approuvé») Le Réservant NOTE IMPORTANTE : Dans l'hypothèse de divergences constatées entre les plans déposés et cette notice : 1) si les locaux décrits dans cette notice ne figurent pas sur les plans, les plans priment la notice, qui de ce fait devient sans objet pour le point considéré. Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 15
16 2) dans les autres cas, c'est la notice qui prime les plans. Les marques et références citées ci-dessus sont données à titre indicatif et sont sujettes à modifications en cas d'interruption des fabrications des différents fournisseurs, dans ce cas, la SCI OXYGENE 2010 s'engage à présenter une nouvelle collection ou un nouveau produit de qualité équivalente. Le constructeur se réserve le droit de modifier la surface, la répartition des appartements et la numérotation des lots afférents dans le règlement de copropriété ainsi que dans l état descriptif de division. Le constructeur doit obtenir à l achèvement de l immeuble le certificat de conformité délivré par l administration. En conséquence, il ne pourra accepter des modifications qu à titre exceptionnel, ne remettant pas en cause la conformité des appartements et de l immeuble. Les suppléments de prix provenant de ces changements seront à la charge de l acquéreur. Le réservataire devra informer le vendeur lors de la signature du contrat de réservation des éventuelles modifications envisagées. Le réservataire est informé que les éventuelles différence n excédant pas 5% en plus ou en moins, et concernant les surfaces portées sur les plans, seront considérées comme admissible et ne donneront lieu en aucun cas à augmentation ou diminution de prix prévu au présent contrat de réservation. Le réservataire est également informé que les locaux réservés peuvent subir des aménagements de détails qu il serait nécessaire d apporter lors des études pour des raisons d ordre purement technique ou administratif. En cas de contradiction, les stipulations de la notice détaillée déposée chez le notaire s imposeront. Oxygène - Bâtiment B 20/06/11 Page 16
Appartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailDescriptif Sommaire 04/05/2006. Les planchers seront en béton armé. Ils recevront une chape flottante acoustique.
«Villa de Seine» 1 à 7 avenue Jean Jaurès à l'ile Saint Denis (93) Descriptif Sommaire 04/05/2006 I - GÉNÉRALITÉS Fondations et structures Les fondations seront en béton armé suivant l'étude de sol. La
Plus en détailSNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2. Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2 «Les patios de Millery» Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DES MAISONS (document non contractuel
Plus en détailImprimé sur papier recyclé NOTICE DESCRIPTIVE
NOTICE DESCRIPTIVE Novembre 2012 PRESENTATION L opération CARRE PALLADIO s inscrit dans la réalisation du projet VALMAR, nouveau cœur de ville de LA RAVOIRE. C est un quartier piétons sans voiture pour
Plus en détail59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31)
«Garden Plazza» 59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée. Elle
Plus en détailMONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41
MONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41 41 NEXOME DOCUMENT NON CONTRACTUEL samedi 25 octobre 2014 Présentaon du terrain No 1 de mise en page 1:1,66, 1:2,93 Status Révision DOCUMENT NON CONTRACTUEL
Plus en détailRESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE
RESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des garages : 1.1.2 - Fondation des garages
Plus en détailNOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE. Le Clos Vergniaud 59000 LILLE
NOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE Le Clos Vergniaud 59000 LILLE LOGEMENTS & STATIONNEMENT Gros-Œuvre Infrastructure : Fondations selon étude de sol Sous sol Parking : Mise hors d eau par tapis drainant
Plus en détailSNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN. Village Park. 32 logements sur 1 niveau de sous-sol. 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN Village Park 32 logements sur 1 niveau de sous-sol 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE (document non contractuel remis à
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailCARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS
53 CHEMIN SALINIE 31100 TULOUSE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS Le mode constructif a été défini sous le contrôle d un bureau de vérification technique
Plus en détailCONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN
CONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN NOTICE DESCRIPTIVE I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 1.1 - INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fondations Les
Plus en détailL HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
Plus en détail«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE
«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Réservation en date du : Nom du client : N lot Appartement : N lot Garage : N Lot Garage/Parking Extérieur/Jardin
Plus en détailDescriptif Sommaire des Travaux - BBC
********************* 50 à 54 rue Saint Barthélémy 37000 TOURS Résidence de 42 appartements et 2 maisons ********************** Descriptif Sommaire des Travaux - BBC Maître d Ouvrage : Architecte : Atelier
Plus en détail23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660. NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5
23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660 NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des
Plus en détailRésidence. Descriptif commercial
Descriptif commercial Construction d un immeuble de 25 logements collectifs Rue du Docteur Vautrin 62930 Wimereux Ce document est rédigé par référence aux termes de l Arrêté du 10 mai 1968 fixant la Notice
Plus en détailLe vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes :
PREAMBULE Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes : En cas d'évolution technique (notamment : nouveau
Plus en détailLe Bel Air. 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye. (Yvelines) Descriptif Sommaire
Le Bel Air 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye (Yvelines) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d'informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée.
Plus en détailPROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «DOMAINE DU FRASSO» PORTICCIO - TRANCHE N 1 PROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTES : SARL IMMOBILIERE DU GRAND SOLEIL LES MARINES DE PORTICCIO BP 12 20166 PORTICCIO
Plus en détailA l extérieur du logement
Travaux et entretien du logement Locataire bailleur, qui fait quoi Locataire / bailleur, qui fait quoi? octobre 00 Fiche n sept. 00 Fiche n A l extérieur du logement 6 3 4 7 5 Fiche n Travaux et entretien
Plus en détailANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire
25/27, Rue Royale 74000 ANNECY ANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire PRESENTATION DE L OPERATION L ensemble immobilier à construire «Le Katura» se situe à Annecy 3bis, rue Aimé Levet. La résidence
Plus en détailLILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE
«Pierres et Territoires de France Nord Promotion immobilière» S. A. au capital de 6.858.000, R. C. S. LILLE 306 854 779 7 rue de Tenremonde - B.P. 9 59000 Lille LILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION
Plus en détailRÉPARATIONS LOCATIVES
LE GUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES Décret Liste non limitative des réparations locatives Décret - du août pris en application de l article de la loi n -0 du décembre tendant à favoriser l investissement
Plus en détail17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA
17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA Immeuble à usage principal d habitation et local commercial NOTICE DESCRIPTIVE 1 Caractéristiques techniques
Plus en détailRésidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE. Promotion Sccv AZURELLE
Résidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE Promotion Sccv AZURELLE DESCRIPTIF 1 SOMMAIRE L'accès à la Résidence " Azurelle" à BIHORELt qui comprend 21 appartements du T1 au T4 se fera par une allée piétonne
Plus en détailVILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850)
1 SNC KBP3 C/o KAUFMAN & BROAD 59, allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE VILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850) NOTICE DESCRIPTIVE ACQUÉREURS Des villas Parcelles n 1 à 5, 8 à 15, 17,19, 21, 23, 24, 26
Plus en détail«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005
«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005 NOTA : Le présent descriptif est conforme à l'arrêté du 10 mai 1968. I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir! sommaire Entrée et cuisine... p.- Pièce à vivre... p.- Salle de bain, wc... p.- Immeuble collectif... p. Maison individuelle...
Plus en détailLES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE
LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE DESCRIPTIF 1 : Caractéristiques Techniques Générales programme labellisé
Plus en détailRESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND
UNE REALISATION JEAN BASTARD-ROSSET PROMOTEUR CONSTRUCTEUR RESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND Bâtiments A & B NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Octobre 2011 Notice descriptive sommaire p. 2 1 TERRASSEMENT GROS
Plus en détailMise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11. Construction de 77 LOGEMENTS. «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE
Mise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11 12 chemin Michel Labrousse Bât. 4, B.P. 1338 F-31106 TOULOUSE CEDEX 1 Construction de 77 LOGEMENTS «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE Gamme TENDANCE
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : 29, RUE DES MONTEES 13, RUE DESCARTES 45074 ORLEANS CEDEX 2. Mars 2009
DESCRIPTIF COMMERCIAL «LA RENAISSANCE» RESIDENCE SERVICES VILLE D ORLEANS PROGRAMME DE 70 APPARTEMENTS Faubourg Bannier Passage de la Concorde - 45000 ORLEANS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : IDIMMO ORLEANS
Plus en détailDESCRIPTIF SOMMAIRE. «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
DESCRIPTIF SOMMAIRE «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY Annecy, le 9 Octobre 2013 INTERVENANTS MAITRE D'OUVRAGE CAP DEVELOPPEMENT 1 Place Marie Curie BP 113 74003 ANNECY CEDEX SAS au capital de 3 400
Plus en détail1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES DE L IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS
1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 3 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L IMMEUBLE 4 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : BG + ARCHITECTES S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE» 29, RUE DES MONTEES 45074 ORLEANS CEDEX 2 45 000 ORLEANS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «Le Clos de la Jeunette» «LE BAUDELAIRE» BAT B PROGRAMME DE «27 Logements» AUX NORMES BBC SAINT JEAN DE LA RUELLE (45) MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE»
Plus en détailFABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition
Plus en détailMontant H.T. Montant T.V.A 20,00% Montant T.T.C.
PARIS LE 15/07/2015 mario.marques356@gmail.com http://www.cifidf.fr/ REF. CHANTIER M. Mme LAGRAA 44 RUE DE MARINES 95750 CHARS M. Mme LAGRAA 42 AV. HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES DEVIS N 05873635 TRAVAUX
Plus en détailLES GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE. QUI FAIT QUOI DANS LE LOGEMENT? Point par point. www.ophmontreuillois.fr
S GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMB QUI FAIT QUOI DANS LOGEMENT? Point par point www.ophmontreuillois.fr Les installations de chauffage en détail Les installations de plomberie en détail Convecteur électrique
Plus en détailTable des matières générale 1)
1) page 1 1) 0 CLAUSES COMMUNES Chap. 1 Clauses communes à tous les lots 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications communes à tous les lots 1 PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR! sommaire Entrée et cuisine... p.4- Pièce à vivre... p.-7 Salle de bain, wc... p.8-9 Immeuble collectif... p.10 Maison
Plus en détailDESCRIPTIF DE VENTE. LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart
DESCRIPTIF DE VENTE LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart La société Osmosis Development S.A. vous propose une résidence de charme de 4 logements neufs :! A côté du Château de Rixensart! Construction
Plus en détail47, RUE CARPENTEYRE 33000 BORDEAUX
47, RUE CARPENTEYRE RESTAURATION D UN IMMEUBLE ET AMENAGEMENT DE 13 LOGEMENTS 33000 BORDEAUX 1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 3 - PARTIES
Plus en détail«LES JARDINS MERMOZ»
«LES JARDINS MERMOZ» 17 à 21 Rue Albert Priolet Saint Germain-en-Laye (78100) Descriptif Sommaire*** Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction
Plus en détail«RESIDENCE AVENUE DU MONT- BLANC» Construction d un bâtiment de 18 logements et de lots commerciaux avec parking souterrain à Gland Descriptif général des travaux Canalisations : - Canalisations en PVC
Plus en détailRESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410
RESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410 NOTICE DESCRIPTIVE VEFA Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Le projet comprend la réalisation d'un ensemble
Plus en détailLieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008
Lieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008 Appartements traditionnels de bonne qualité, d'architecture «Montagne» avec
Plus en détailLES RÉPARATIONS. locatives. Le petit mémo pour y voir plus clair
LES RÉPARATIONS locatives Le petit mémo pour y voir plus clair En matière de réparations locatives, les obligations du bailleur et celles du propriétaire sont définies par le Décret du 26 aôut 1987 et
Plus en détailCAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE
Royaume du Maroc Ministère de l Habitat et de la Politique de la Ville CAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE Ministère
Plus en détailN o t i c e d e s c r i p t i v e
L I L L E N o t i c e d e s c r i p t i v e «Collectif 11 logements» (Conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968) Architecte Esquisses Architectes Lille Bureau de Contrôle Veritas - Lille Lille 22 rue Copernic
Plus en détailTravaux d adaptation du logement pour les personnes âgées
Fiche pratique Personnes âgées Travaux d adaptation du logement pour les personnes âgées Accéder à son logement - utiliser les escaliers - prendre l ascenseur - accéder aux équipements Profiter de son
Plus en détailBarême des indemnités de remise en état des logements
Barême des indemnités de remise en état des logements Débarrassage logement-cave-garage Débarrassage logement-cave-garage Electricité CANGEMENT CONVECTEUR 1000W CANGEMENT DIGICODE 0 0 Espaces verts Taille
Plus en détailDescriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint
Descriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint Le chalet est conçu selon les techniques utilisées pour les maisons à ossature en bois. DIMENSIONS
Plus en détailLE DOMAINE DE LA BRUNELLE CAPPELLE EN PEVELE
Page 1/17 KAUFMAN & BROAD HOMES (Opération Cappelle en Pevelle Domaine De La Brunelle) 46, avenue du Peuple Belge 59043 LILLE CEDEX LE DOMAINE DE LA BRUNELLE CAPPELLE EN PEVELE NORD NOTICE DESCRIPTIVE
Plus en détailSCI MEAUX FOCH. CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX
SCI MEAUX FOCH CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX NOTICE DESCRIPTIVE BATIMENTS A, B et C Notice descriptive conforme
Plus en détailGUIDE D ENTRETIEN ET DE REPARATION DANS VOTRE LOGEMENT. Qui fait quoi
GUIDE D ENTRETIEN ET DE REPARATION DANS VOTRE LOGEMENT Qui fait quoi Guide et démarches La réparation vous concerne? LES DEMARCHES A SUIVRE Faites appel à l entreprise de votre choix et/ou effectuez vous-même
Plus en détailSCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN IMMEUBLE D'HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE. 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
IMMEUBLE D'HABITATION 17/19/21 AVENUE DE LA LIBERATION PASSAGE CRAPART-NACU 77340 PONTAULT COMBAULT NOTICE DESCRIPTIVE SCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Suivant
Plus en détailPROCES-VERBAL DE LIVRAISON DES PARTIES COMMUNES
PROCES-VERBAL DE LIVRAISON DES PARTIES COMMUNES La SCI LES SENIORIALES, Maître de l ouvrage Sise à Toulouse 31500 2, place Auguste Albert Représentée par Monsieur Gabriel BERENGUER A livré ce jour, Au
Plus en détailPATRIMONIAL II REHABILITATION D UN IMMEUBLE POUR LA CREATION DE 17 LOGEMENTS. 15/17, rue du Chelléen 77500 CHELLES NOTICE DESCRIPTIVE
PATRIMONIAL II REHABILITATION D UN IMMEUBLE POUR LA CREATION DE 17 LOGEMENTS 15/17, rue du Chelléen 77500 CHELLES NOTICE DESCRIPTIVE La présentation de ce descriptif est conforme à l'arrêté du 10 mai 1968.
Plus en détail>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE
ESCALIERS >I Maçonnerie I Sommaire Terminologie Textes de référence Mise en œuvre Conception Finition Produits Cahier des Clauses Techniques Particulières Terminologie Ouvrage de circulation verticale
Plus en détailLOCAUX COMMUNS CREATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES ESQUISSE N 2 RDC R+1 R+2 R+3 TOTAL Accueil 47 473 m2 Bureau administration 15 Local repro/archives 12 Petite salle de réunion 35 Salle de conférence
Plus en détailRésidences Pierre-Grise à Courtaman
Résidences Pierre-Grise à Courtaman Immeuble de 6 appartements de 3,5 pièces et 3 appartements de 2,5 pièces Immeuble A: article 52 RF DESCRIPTIF GENERAL CONTACT : DESCRIPTIF TECHNIQUE TERRASSEMENTS Les
Plus en détailDe La Terre Au Soleil
De La Terre Au Soleil Atelier d Architecture S. Anwoir Architecte Les motivations Respect environnemental et investissement à long terme: Participation au développement durable (protéger notre environnement,
Plus en détailSURFACES ET EFFECTIFS
2,91 m 3,50 m 6 m 3,50 m 3,50 m 5,80 m 3,50 m 3 m 3,50 m rue des Sablons COUPE RESTRUCTURATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER 29-31 rue des Sablons - Impasse des prêtres 75016 PARIS COMMERCIALISATION COUPE COMMERCIALISATION
Plus en détailSARL PETRA. 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS
S.1 SARL PETRA 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS ADDITIF A LA NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Du 26/07/2012 Dans un souci d amélioration
Plus en détailCLOS HELOISE 31 Logements rue de la Marbrerie & rue de Philadelphie LILLE
Mise à Jour : 20/06/13 CLOS HELOISE 31 Logements rue de la Marbrerie & rue de Philadelphie LILLE NOTICE DESCRIPTIVE (conforme à l arrêté du 10 mai 1968) 1 PRESENTATION GENERALE Le projet comprend la réalisation
Plus en détailNouveau règlement Accessibilité Handicapés
Nouveau règlement Accessibilité Handicapés 1 Les principaux points à retenir en synthèse Prise en compte de tous les handicaps notamment physique, cognitif, mental ou psychique Exigences de performance
Plus en détailLes travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009. Document d information non contractuel
Les travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009 Document d information non contractuel L Anah, Agence nationale de l habitat, attribue des aides financières aux propriétaires
Plus en détailDPGF MARCHE LOT 120 - PEINTURE
GENERALITES Tous les ouvrages devront être principalement conformes aux exigences en vigueur : des textes législatifs et règlementaires, DTU, normes, règles techniques, traitant de la construction et tout
Plus en détailC.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F.
Plus en détailDESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN PPE A SAULES BÂTIMENT B - UNITE C LIEU : Saules PARCELLE : article 1709 Ch. de la Grève 3a 2025 Chez-le-Bart Tél. 032 846 45 95 Fax 032 846
Plus en détailPROCES VERBAL DE DESCRIPTION
SELARL SICARD MORIN Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de SAINTES 15-17, Faubourg Taillebourg BP. 14 17412 SAINT JEAN D ANGELY Tél : 05 46 32 04 98 Fax : 05 46 32 11 28 PROCES
Plus en détailSOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX
Plus en détailQui a la charge de l entretien
Toute transformation (clôtures, portails et abris de jardin soumis à accord de la commune, changement de sol, démolition de cloisons, modifications d appareil sanitaire, etc.) doit préalablement faire
Plus en détailREALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC. 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968
REALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968 MAITRE D OUVRAGE SCCV SEVRAN BOULEVARD WESTINGHOUSE 35 Avenue de Paris
Plus en détailCatalogue de répartition frais entretien - investissements (Etat au 01.01.2010)
Département des finances, des institutions et de la sécurité Service cantonal des contributions Section des personnes physiques Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Steuerverwaltung
Plus en détailN 5 SUPERSTRUCTURE. Enveloppe Seconde œuvre. Arezou MONSHIZADE MOBat
N 5 SUPERSTRUCTURE Enveloppe Seconde œuvre Arezou MONSHIZADE MOBat SUPERSTRUCTURE: Eléments constructifs SUPERSTRUCTURE Murs et baies Plancher Toiture Couverture +Seconde oeuvre INFRASTRUCTURE Sol Semelles
Plus en détail11/03/2014 APS _ PHASE 1 Indice 1 1/29
1/29 COMMUNE de SAINT GERMAIN EN LAYE Quartier Durable de la Lisière Pereire 78 100 Saint Germain en Laye NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L'ARRETE DU 10 MAI 1968 Application de l'article R 261.13 du Code
Plus en détailZone Industrielle. Kehlen... 1
Zone Industrielle Kehlen VALERES Konstruktioun SA 1 L o c a l i s a t i o n Le terrain se situe dans la zone industrielle de et à 8287 Kehlen Parcelle no 2946/5744 lot 1 La superficie du terrain sur lequel
Plus en détailEntretien et Réparations dans votre logement
Ce document est important pour vous. Conservez-le soigneusement. Extérieurs Entretien et Réparations dans votre logement Ce document reprend l ensemble des équipements de votre logement et vous indique,
Plus en détailCONDITIONS CONTRACTUELLES D ADHESION AU SERVICE QUALIDEVIS.COM DE LA SOCIETE LINKEO
CONDITIONS CONTRACTUELLES D ADHESION AU SERVICE QUALIDEVIS.COM DE LA SOCIETE LINKEO 1 ) PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SERVICE SOUSCRIT Linkeo est une agence indépendante de communication globale, plus
Plus en détailLOGO ADN PATRIMOINE. ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
LOGO ADN PATRIMOINE Résidence Le Belved Air ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE GROS OEUVRE Terrassements généraux Terrassements en pleine masse, fouilles
Plus en détailHABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION
HABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION Nous avons sélectionnés avec minutie nous ouvriers & collaborateurs pour formés une équipe compétente pour la réalisation de votre maison
Plus en détailNOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
Plus en détailBailleur /Locataire. Qui fait quoi? Entretien et réparations de votre logement
Bailleur /Locataire Qui fait quoi? Entretien et réparations de votre logement En matière d entretien des logements, la réglementation fixe quelles sont les interventions à la charge du bailleur et celles
Plus en détailDESCRIPTIF PHASE D.C.E.
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES
Plus en détailGUIDE DES REPARATIONS LOCATIVES
GUIDE DES REPARATIONS LOCATIVES Du locataire ou de l'office, qui fait quoi? Qui répare? Qui entretient?? Office 66 - Office Public de l'habitat des Pyrénées-Orientales 7 rue Valette - BP 60440 * 66004
Plus en détailPROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS PROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3 AUTEUR : GABILLAT Arnaud PACAUD Fabien BUSSUTIL Clothilde TAN Vincent B3 1 IMPLANTATION DU PROJET Programme : Réalisation
Plus en détailMAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne
MAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne Les MAISONS PRÉFABRIQUÉES ADOSABLES sont basées sur une structure résistante qui intègre un forgé métallique à double pente et des piliers; fermeture à
Plus en détailARSEAA LES MARRONNIERS
REHABILITATION D UN ETABLISSEMENT POUR ADULTES HANDICAPES : ARSEAA LES MARRONNIERS 122 place Sainte Foy 31620 CEPET TOUS CORPS D ETAT EN SITE OCCUPE ANNEES 2011-2013 MAITRE D OUVRAGE : PATRIMOINE MAITRE
Plus en détailLOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE
Plus en détailPRÉGYMÉTALTM. Mise en œuvre CONTRE-CLOISONS PRINCIPES DE POSE POINTS SINGULIERS ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES
PRÉGYMÉTALTM Mise en œuvre Caractéristiques techniques pages 90 à 9 PRINCIPES DE POSE A POINTS SINGULIERS 7 A 0 ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES TRAÇAGE ET POSE DES RAILS CONTRE-CLOISONS
Plus en détailGUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES
GUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES L entretien et les menues réparations dans votre logement Informations données à titre indicatif. Pour plus de précisions, renseignez-vous auprès du personnel de proximité
Plus en détailPROCES VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF
PROCES VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF L an DEUX MILLE QUINZE, et le DIX SEPT AVRIL A la requête de : Madame Valérie MAIK veuve RELIGA, Née le 28 novembre 1927 à OPALNICA, 105 Route de Cassel 59940 NEUF BERQUIN
Plus en détailLE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE
LE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE Habitat, bureaux, commerces : le W conjugue les trois fondamentaux de l urbain. Dans cet esprit, Vauban Immobilier, Scharf Immobilier, GIPA et Rive Gauche CB Richard
Plus en détailLOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs
Plus en détailÉTAT DES LIEUX ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE À ANNEXER AU CONTRAT DE LOCATION
ÉTAT DES LIEUX ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE À ANNEXER AU CONTRAT DE LOCATION État des lieux d'entrée État des lieux de sortie Nouvelle adresse (Etats des lieux de sortie) LES LOCAUX Appartement Maison
Plus en détailThierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10
Plus en détailComment bien utiliser votre assurance «Dommages-Ouvrage»
Comment bien utiliser votre assurance «Dommages-Ouvrage» Ce document est édité par l Agence Qualité Construction, association dont la mission est d améliorer la qualité des constructions. Il a été rédigé
Plus en détail