«Champigny sur Marne Chemin des Lyonnes»
|
|
- Paulette Forget
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 REALISATION DE 18 MAISONS INDIVIDUELLES «Champigny sur Marne Chemin des Lyonnes» «Chemin des Lyonnes Avenue de Beauregard, Champigny sur Marne» NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968 MAITRE D ŒUVRE MAITRE D OUVRAGE Groupe A COOPIMMO 13/17, Rue de Pouy 7, Rue Roland Martin Paris Champigny Sur Marne Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 1/16
2 PREAMBULE La Résidence est édifiée sur un terrain situé entre l avenue de Beauregard et le Chemin des Lyonnes. Elle comprend 15 logements collectifs et 18 maisons individuelles. L accès piétonnier à la résidence s effectue depuis le Chemin des Lyonnes ou l Avenue de Beauregard selon les zones d habitation. L accès aux parkings se fait depuis le Chemin des Lyonnes ou l Avenue de Beauregard selon les zones d habitation. Les caractéristiques techniques des logements sont celles définies par la présente notice dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur à la date du dépôt du PC, notamment : Les règles de construction et de sécurité Code de la Construction et de l Habitation Code de l Urbanisme La Réglementation Acoustique (NRA) La Réglementation Thermique 2005 La nouvelle norme NFC (2002) Les exigences de la certification H&E Profil A Les exigences du label Performance de PROMOTELEC Les exigences du label BBC - Effinergie La conformité de la construction sera tout au long de sa réalisation, vérifiée par un bureau de contrôle agréé, titulaire d une mission de solidité des ouvrages et équipement dissociable et indissociable, d isolation thermique, et d isolation acoustique des bâtiments à usage d habitation. Il est expressément prévu que, dans le cas où la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : réglementation administrative, retards d approvisionnement, défauts de fabrication, difficultés d importation, impératifs techniques ou en cas d apparition de matériel nouveau) le maître d ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d autres, de qualité au moins équivalente. De même, il est précisé que les cotes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserve des tolérances de construction telles que définies dans l acte de vente. L implantation des équipements ou appareils peut être modifiée en raison d impératifs techniques. Les retombées de poutre, coffres en soffites, faux-plafonds, canalisations, peuvent ne pas y figurer en totalité. Les teintes, coloris et finitions de la résidence seront choisis par l architecte en accord avec les différents services administratifs impliqués. Les revêtements de sol, à l'intérieur des logements, sont choisis par l'acquéreur dans le cadre et des prestations définies ci-après. Cependant, ces choix ne peuvent s'exercer que jusqu'à un certain stade d'avancement du chantier. Il en est de même pour toute option ou modification d'agencement intérieur qui devra obligatoirement faire l'objet d'un accord de l'architecte pour l'exécution des travaux. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 2/16
3 SOMMAIRE PREAMBULE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DES MAISONS Fondations Fouilles Fondations Murs et ossature Murs de façade et murs des pignons Murs intérieurs, refends porteurs, mitoyens Murs en blocs aggloméré de ciment ou briques suivant étude de structure de l entreprise Planchers Planchers Haut-du-Rez-de-Chausée Planchers bas du rez-de-chaussée Plafond du 1er étage Planchers sur locaux non chauffés Cloisons de distribution Sur chambres, WC et cuisine Sur salles de bains Escaliers Escaliers intérieurs des maisons Chutes et grosses canalisations Chutes d'eaux pluviales Chutes d'eaux usées et d eaux vannes Canalisations sous-dallage Branchements aux égouts Toitures Charpente, couverture et accessoires LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS Sols et plinthes Sols et plinthes des pièces principales Sols et plinthes des cuisines Sols et plinthes des pièces d eau et sanitaires Revêtements muraux (autres que enduits, peintures, papiers peints) Revêtements muraux des pièces de service Plafonds (sauf peintures) Plafonds des pièces intérieures Menuiseries extérieures Menuiseries extérieures des pièces principales et pièces de service Fermetures extérieures et occultations Menuiseries intérieures Huisseries et bâtis Portes intérieures Portes palières Portes de placards Moulures et habillages Serrurerie et garde-corps Barreaudage de protection des baies Garde corps Peintures Peintures extérieures et vernis Peintures intérieures Equipements intérieurs Equipements ménagers Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 3/16
4 2.9.2 Equipements sanitaires et plomberie Equipements électriques Chauffage, ventilations Equipements de télécommunications ANNEXES PRIVATIVES Parkings extérieurs privatifs Sol Cheminement piéton Ouvrages divers Voirie et parkings visiteurs Voirie d accès Revêtements parking visiteur Délimitation au sol, marquage Système condamnant l accès aux parkings des maisons Garages intérieurs Murs ou cloisons Plafonds Sols Porte d accès Equipements électriques Jardins Haies et plantes grimpantes Engazonnement Arrosage Terrasse en pleine terre Clôtures Clôtures entre jardins Clôtures en limite séparative des propriétés voisines de l emprise de l opération Boite aux lettres EQUIPEMENTS GENERAUX Voiries et parkings communs aux maisons et aux batiments Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement Télécommunications Téléphone Antenne T.V. et radio Réception, stockage et évacuation des ordures ménagères Alimentation en eau Alimentation en électricité Alimentation en gaz Réseaux divers Poste d incendie, extincteurs Egouts Locaux communs Local vélos Local technique Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 4/16
5 NOTICE DESCRIPTIVE 1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DES MAISONS 1.1 FONDATIONS Fouilles Fouilles en excavation avec évacuation des terres extraites Fondations Fondations définies et dimensionnées selon l étude de structure de l entreprise, les résultats de l étude de sols et validation du bureau de contrôle. 1.2 MURS ET OSSATURE Murs de façade et murs des pignons - Murs : en blocs agglomérés de ciment ou briques, selon étude de structure et étude thermique de l entreprise. - Doublage : Isolation thermique par l intérieur. - Parements extérieurs : Toutes les façades recevront conformément au projet de l architecte, un enduit monocouche gratté fin et des plaquettes de terre cuite des Ets TERREAL suivant localisation des plans de façades architecte du permis de construire Murs intérieurs, refends porteurs, mitoyens Entre locaux privatifs contigus : Murs en béton armé ou blocs agglomérés de ciment selon besoins structurels et conformément à la réglementation acoustique intérieure Murs en blocs aggloméré de ciment ou briques suivant étude de structure de l entreprise Doublages selon nécessité (complexe isolant et parement plaque de plâtre localisation selon étude thermique et acoustique de l entreprise). type Calibel, 1.3 PLANCHERS Planchers Haut-du-Rez-de-Chausée Dalle pleine en béton armé, épaisseur selon étude structurelle de l entreprise et conformément à la réglementation acoustique intérieure, ou planchers préfabriqués type poutrelles hourdis avec dalle de compression Planchers bas du rez-de-chaussée Dalle portée en béton armé, épaisseur selon étude ou plancher préfabriqué type poutrelles hourdis. Ce plancher sera isolé thermiquement suivant étude thermique de l entreprise Plafond du 1er étage Plaque de plâtre sur ossature métallique. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 5/16
6 Ce plancher sera isolé thermiquement suivant étude thermique de l entreprise Planchers sur locaux non chauffés Dalle portée en béton armé, épaisseur selon étude structurelle de l entreprise et conformément à la réglementation acoustique intérieure ou plancher préfabriqué type poutrelles hourdis. 1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION Sur chambres, WC et cuisine Cloisons à âmes alvéolaires de 50 mm d'épaisseur composée d une armature cartonnée nid d abeille et de parements en plaques de plâtre Sur salles de bains Cloisons à âmes alvéolaires de 50 mm d'épaisseur composée d une armature cartonnée nid d abeille et de parements en plaques de plâtre hydrofuge (type PLACOMARINE ou équivalent). 1.5 ESCALIERS Escaliers intérieurs des maisons Escalier en bois exotique clair. Dans le cas d escalier à quartier tournant, les escaliers seront à marches balancées. La hauteur des marches sera de 0,17 m maximum. Les escaliers bois seront munis de marche et contre marche lasurées. Les garde-corps et mains courantes seront en bois exotique finition lasurée ou en acier inoxydable. 1.6 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS Chutes d'eaux pluviales En PVC rigide de couleur sable sur les façades selon localisation des plans architecte avec évacuation collective Chutes d'eaux usées et d eaux vannes En PVC rigide placé en gaine et désolidarisé des planchers selon étude structurelle de l entreprise et conformément à la réglementation acoustique intérieure. Tuyaux en PVC prolongés en toiture pour ventilation réglementaire et raccordement sous dalle Canalisations sous-dallage Canalisations en PVC sous le dallage béton jusqu à la canalisation principale en sortie de maison Branchements aux égouts Raccordement sur égouts existants, conformément la réglementation de la ville de Champigny sur Marne. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 6/16
7 1.7 TOITURES Charpente, couverture et accessoires Charpente industrielle en sapin du nord traité, entraxe 90 cm. Planche de rive et habillage des sous-faces de débord de toiture en façade en PVC blanc. Tuile béton grand moule des Ets LAFARGE type prestige ou équivalent, teinte unie sur liteaux sapin, 10 unités/m² posées sur contre-lattage et sous-toiture en PVC micro perforé suivant nécessité. Rive de toiture traitée par tuile à rabat droite. Gouttière ½ ronde PVC de couleur sable. 2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 2.1 SOLS ET PLINTHES Sols et plinthes des pièces principales Sol vinylique en lés U2SP2/P3 en lés de 2m type TX162 des Etablissements TARKETT. Pour les pièces du RdC des logements avec accès sur l extérieur, sol vinylique en lés U3P3 en lés de 2m type TX163 des Etablissements TARKETT. Choix de trois teintes dans la gamme proposée par le fabricant, sans panachage possible pour un même composant dans le logement. Pose collée. Plinthe en sapin à peindre en blanc, de 7cm de haut. Localisation : dans les chambres y compris placards, séjours, entrées et dégagements Sols et plinthes des cuisines Carrelage en grès émaillé format 30x30 cm, classement U2SP3, pose droite avec plinthes carrelées assorties des Etablissements MARAZZI référence Enduro Mat. Choix de trois teintes dans la gamme proposée par le fabricant, sans panachage possible pour un même composant dans le logement. Localisation : cuisines Sols et plinthes des pièces d eau et sanitaires Carrelage en grès émaillé format 20x20 cm, classement U2SP3, pose droite avec plinthes carrelées assorties des Etablissements MARAZZI référence Domus. Localisation : Salles de bains, salles d eau et WC. 2.2 REVETEMENTS MURAUX (AUTRES QUE ENDUITS, PEINTURES, PAPIERS PEINTS) Revêtements muraux des pièces de service Carreaux de faïence 200 x 200 mm sur 0,40 m de hauteur et sur la longueur de l évier, y compris retours, type D460 des Etablissements DESVRES. Localisation : dans les cuisines. Carreaux de faïence 200 x 250 mm sur 2,00 m de hauteur au droit des douches et sur 1,00 m de hauteur au droit des baignoires, y compris retours, des Etablissements MARAZZI référence Nazioni avec un rang de carreaux décoratif de 200 x 250 mm des Etablissements MARAZZI référence Nazioni. Choix de trois teintes dans la gamme proposée par le fabricant, sans panachage possible pour un même composant dans le logement. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 7/16
8 Localisation : dans les salles de bains et salles d eau. 2.3 PLAFONDS (SAUF PEINTURES) Plafonds des pièces intérieures Béton armé à parement soigné ou plaques de plâtre. 2.4 MENUISERIES EXTERIEURES Menuiseries extérieures des pièces principales et pièces de service Menuiseries en PVC blanc, ouvrantes à la Française, Classement A3 E3 V2 de classe C1 minimum. Certification CSTB du fabricant. 3 points de fermeture minimum sur les portes-fenêtres. Crémones et tiges en métal. Pose au nu intérieur de la façade dans l épaisseur de l isolant, bavettes en aluminium laqué. Vitrage feuilleté retardateur d effraction type SP10 sur toutes les baies à RdC non pourvues de volets. 2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS Volets roulants PVC blanc, type monobloc intégrés à la menuiserie, manœuvre manuelle par tige oscillante. Localisation : selon plans de façades architecte. Volets battants en aluminium, coloris au choix de l architecte, arrêts avec butées. Localisation : selon plans de façades architecte. 2.6 MENUISERIES INTERIEURES Huisseries et bâtis Huisseries métalliques Portes intérieures Portes isoplanes à âme alvéolaire à recouvrement, à parements isogil prépeints. garniture aluminium anodisé de type Golf 2 des établissements Bezault ou équivalent, serrure à mortaiser - (bec de cane à condamnation et décondamnation pour salle d eau, salle de bains et WC - pêne dormant ½ tour pour les chambres - bec de canes pour toutes les autres portes), largeur 0,83 x 2,00 mht Portes palières Portes de type Athena 3 des Ets MALERBA ou équivalent. Joints isophoniques au pourtour avec serrures type européen 3 points type Assabloy 5000 des Ets VACHETTE et cylindre type Radial NT. Anti-effraction A2P*. Clés non reproductibles. Béquilles extérieures et intérieures Portes de placards Toute hauteur en panneaux mélaminés type Kendoors d épaisseur 10 mm et de couleur blanche des Etablissements SOGAL. - Portes coulissantes pour les placards d'une largeur supérieure à 80 cm. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 8/16
9 - Portes battantes (sans bâtis) pour les placards d'une largeur inférieure et égale à 80 cm. Boitier en acier comprenant mécanisme de roulement et anti-déraillement. Profilés et rails en aluminium laqué. Les placards sont équipés : - d une tablette en panneau mélaminé blanc de couleur blanche de 19 mm d épaisseur sur la largeur du placard, à 1,80 m de hauteur environ. - d un séparatif vertical en panneau mélaminé de couleur blanche pour les placards de plus de 1,50 m de large. - d une tringle sur la largeur du placard. Localisation: en placard d entrée uniquement Moulures et habillages Coffre cache nourrice en medium peint et moulures et habillages pour une parfaite finition mis en œuvre suivant demande de l architecte. 2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS Barreaudage de protection des baies Sans Objet Garde corps Sans Objet. 2.8 PEINTURES Peintures extérieures et vernis Sur serrurerie Sans Objet Menuiserie extérieure Sans Objet Peintures intérieures Les peintures seront blanches Sur menuiseries Préparation adaptée au support. Finition par deux couches de peinture acrylique Sur murs Dans toutes les pièces sèches et humides : après préparation soignée adaptée aux supports, deux couches de peinture acrylique, finition satinée pour les pièces humides et pour les pièces sèches. Finition courante type B selon DTU. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 9/16
10 Sur plafonds Dans toutes les pièces sèches et humides : après préparation soignée adaptée aux supports, deux couches de peinture acrylique, finition satinée pour les pièces humides et finition mate pour les pièces sèches. Finition courante type B selon DTU Sur canalisations et tuyauteries (apparentes dans les logements) Peinture glycérophtalique. 2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS Equipements ménagers Bloc évier, robinetterie Evier monobloc inox 18/10, 2 cuves et égouttoir dimension 1,20 x 0,60, posé sur meuble type Spoutt 721 des Etablissements BENTHOR ou équivalent. Mise en œuvre d un habillage de la sous face du débord de l évier par tasseau bois et d une platine de renfort sous robinetterie. Robinetterie : mitigeur type Eurosmart des Etablissements GROHE, ou équivalent, classement E3 C1 A2 U3 pour cuisine. Meuble sous évier en aggloméré mélaminé blanc de 16 mm d épaisseur avec 1 ou 2 portes et une étagère des Etablissements MINES série Auteuil Equipements sanitaires et plomberie Distribution d eau froide Distribution intérieure en PER encastré en dalle et raccordements apparents aux appareils de chauffage dans les logements en tube cuivre écroui Production et distribution d eau chaude individuelle par la chaudière Distribution en tube PER encastré en dalle et raccordements apparents aux appareils de chauffage dans les logements en tube cuivre écroui Evacuations Les évacuations et vidanges sont réalisées en PVC posé en apparent dans les pièces de service jusqu aux attentes situées en gaine Distribution gaz Liaison depuis le coffret gaz en façade posé par l entreprise et compteur à la charge de GRDF. Alimentation et distribution pour utilisation de gaz à usage de la cuisine Branchements en attente 1 robinet d arrêt double sur eau froide, en attente sous évier avec raccord normalisé au nez, permettant le raccordement de 2 machines. 2 évacuations EU siphonnées en attente sous évier pour un lave-vaisselle et un lave-linge. En cas d impossibilité de placer le lave-linge en cuisine, le robinet et l évacuation seront placés en salle de bain. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 10/16
11 Appareils sanitaires Coloris blanc. Salles de bains : Baignoire en acrylique type Ulysse 2 des Etablissements PORCHER ou équivalent, 1,70 x 0,70 m. Couleur blanche. Tablier de baignoire en carreau de plâtre recouvert de faïence. Lavabo type Ulysse des Etablissements PORCHER ou équivalent sur colonne compris miroir. Salles d eau : Bac à douches 0,80 x 0,80 en porcelaine type Ulysse 2 des Etablissements PORCHER ou équivalent, couleur blanche, avec bonde siphoïde, à poser. Lavabo type Ulysse 2 des Etablissements PORCHER ou équivalent sur colonne compris miroir. W.C : Cuvette en céramique blanc de type Ulysse 2 des Etablissements PORCHER ou équivalent, couleur blanche, avec réservoir de chasse d eau à double débit avec bouton poussoir, mécanisme de remplissage silencieux NF1. Abattant double de couleur Robinetterie Pour lavabo : Mitigeur type Eurosmart des Etablissements GROHE ou équivalent, classement E3 C1 A2 U3 à limiteur de débit. Pour baignoire : Mitigeur type Eurosmart des Etablissements GROHE ou équivalent avec inverseur bains/douche à limiteur de débit. Mise en œuvre de douchette avec flexible et support. Pour douche : Mitigeur type Eurosmart des Etablissements GROHE ou équivalent, classement E3 C1 A2 U3 à limiteur de débit. Mise en œuvre de douchette avec flexible et support Equipements électriques Type d'installation Réseaux encastrés sous fourreau Puissance à desservir Abonnement 220 Volts à double tarification. Les frais d accès à l énergie sont à la charge du maître d ouvrage. Abonnement à souscrire, au nom du maître d ouvrage, pour la livraison des logements, après fourniture des consuels, pour essai et mise en service des installations et frais correspondants à la charge de l entreprise jusqu à réception Equipement de chaque pièce L équipement électrique des logements sera conforme à la norme NF C Appareillage série Neptune des Etablissements LEGRAND ou équivalent. - Les foyers lumineux, les centres, ainsi que les sorties en applique sont équipés d'un socle DCL (dispositif de connexion pour luminaire). - Tableau d abonné encastré ou en applique de couleur blanche avec porte et compteur EDF posé par ERDF. - Un bandeau lumineux par logement, 2 spots, des Etablissements CHENE VERT ou équivalent placé au-dessus de l évier de la cuisine ou du lavabo de la salle de bain. - Une prise PC étanche prévue en extérieur côté jardin. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 11/16
12 Sonnerie de porte palière 1 carillon dans le tableau électrique et un bouton poussoir lumineux avec porte étiquette incorporé, encastré près de la porte palière Eclairage de la porte palière 1 applique de type Gondola 210 avec lampe fluocompacte et ballast électronique, Classe I des Etablissements PHILIPS ou équivalent Chauffage, ventilations Type d'installation Chauffage individuel gaz à ventouse horizontale à condensation et eau chaude sanitaire par panneaux solaires et appoint gaz. Ventilation type ventilation mécanique contrôlée Températures garanties Température garantie dans les diverses pièces par température minimum extérieure de -5 C. Salles de bains / salles d eau + 20 C Séjours, chambres + 18 C Cuisines + 18 C Appareils d'émission de chaleur Radiateurs eau chaude basse température type Regganne 3000 H des Etablissements FINIMETAL ou équivalent. Thermostat d ambiance avec système de programmation hebdomadaire Conduits et bouches d extraction de la VMC - Installation de VMC comprenant : Bouches d'extraction hygroréglables dans les pièces humides : salle de bains, salle d eau, cuisine, WC. Raccordement jusqu aux extracteurs mécaniques situés dans les combles Conduits et prises d'air frais Grilles d'entrée d'air hygroréglables dans traverse haute des menuiseries extérieures des pièces sèches ou dans les coffres de volets roulants Equipements de télécommunications Radio - TV Nombre de prises conforme à la NF C En complément, une prise TV est prévue dans chaque chambre Téléphone Nombre de prises RJ45 conforme à la NF C et aux exigences de la Région Ile-de-France. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 12/16
13 3. ANNEXES PRIVATIVES 3.1 PARKINGS EXTERIEURS PRIVATIFS Sol Places de stationnement devant les maisons constituées de deux bandes de roulement en béton balayé Cheminement piéton Sol en béton désactivé avec forme de pente suivant projet d aménagements extérieurs architecte Ouvrages divers Sans Objet. 3.2 VOIRIE ET PARKINGS VISITEURS Voirie d accès En enrobé noir avec forme de pente délimité par des bordures béton Revêtements parking visiteur Places de stationnement en enrobé ou en béton balayé avec forme de pente et bordure béton pour délimitation des espaces verts. Localisation suivant projet d aménagements extérieurs architecte Délimitation au sol, marquage Marquage et numérotation des emplacements en peinture blanche. Cheminement piéton en béton désactivé avec forme de pente suivant projet d aménagements extérieurs architecte Système condamnant l accès aux parkings des maisons Accès commun avec les bâtiments collectifs par un portail coulissant métallique, à ouverture télécommandée au niveau de chacune des entrées avenue de Beauregard et Chemin des Lyonnes. Portillon à barreaudage vertical, commun avec les bâtiments collectifs, finition peinture laquée ou thermolaquée équipé d'un digicode sur horloge avec système de fermeture par ferme porte hydraulique. 3.3 GARAGES INTERIEURS Murs ou cloisons Murs périphériques réalisés en blocs agglomérés de ciment ou briques ou cloison séparative isolante côté séjour, entrée conformément à l étude thermique de l entreprise. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 13/16
14 3.3.2 Plafonds Dalles de béton armé brut de décoffrage revêtues d isolant de type flocage ou fibrastyrène selon localisation, ou charpente apparente Sols Dalles de béton armé surfacé Porte d accès Porte basculante en tôle peinte sans débord extérieur, dimension 2,40m de passage libre x 2,00m de hauteur, ouverture manuelle, fermeture 2 points Equipements électriques Plafonniers type MAP 400 des établissements Sarlam ou équivalent + 1 prise 16 A. 3.4 JARDINS Haies et plantes grimpantes Une haie vive sera plantée en saison. Localisation : localisation selon plan masse du projet d aménagement architecte en limite séparative entre les parcelles des maisons côté jardin privatif sur un côté de la clôture et côté rue. Des rosiers grimpants seront plantés en saison. Localisation : Un rosier sur la façade avant de chaque maison et pignons des groupes de maisons Engazonnement Sur toute la surface de la parcelle non bâtie et hors voie d accès et massifs plantés, suivant plan Architecte. Utilisation si possible de la terre végétale du site préalablement stockée avant le démarrage des travaux ou amenée de terre végétale (semis en saison) Arrosage Robinet de puisage sur la façade de chaque maison côté jardin Terrasse en pleine terre Sans Objet. 3.5 CLOTURES Clôtures entre jardins Clôture séparative en treillis soudé des Etablissements NORMACLO ou équivalent d une hauteur de 1,00 mètre. Localisation : en limites séparatives entre maisons côté jardin et en limites séparatives côté jardin entre les parcelles et les espaces publics. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 14/16
15 3.5.2 Clôtures en limite séparative des propriétés voisines de l emprise de l opération Clôture mitoyenne avec la parcelle cadastrale CX 31 situés à l Ouest de la résidence en treillis soudé type Bastipli des Etablissements NORMACLO, hauteur 1,80 mètres. Traitement des murs mitoyens avec les parcelles cadastrales CX 102, CX 103, CX 17 et CX 107 par pliolithe sur support brossé et nettoyé selon nécessité. Conservation des clôtures mitoyennes avec les parcelles cadastrales CX 33 et CX 34 en l état existant ou remise en état selon nécessité (avec conservation des murets béton). 3.6 BOITE AUX LETTRES Un ou plusieurs ensembles situés en limite de propriété coté rue des Etablissements RENZ série extérieure ou équivalent avec portes grade 3. Serrure de sûreté avec double pointeau haut et bas pour chaque boîte, compris porte étiquettes conformes au règlement de la poste. 4. EQUIPEMENTS GENERAUX 4.1 VOIRIES ET PARKINGS COMMUNS AUX MAISONS ET AUX BATIMENTS Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement Par un collecteur, commun avec les bâtiments collectifs, raccordé au réseau public avec limiteur de débit selon la réglementation locale. Système séparatif des réseaux EU/EV jusqu au réseau public. 4.2 TELECOMMUNICATIONS Téléphone Installation conforme aux prescriptions de l opérateur. Frais de raccordement, du regard en attente jusqu à la chambre de tirage la plus proche, à la charge du maître d ouvrage et à la charge de l entreprise à parts égales. L entreprise consultera le sous-traitant afin d obtenir le meilleur prix. Les frais d abonnement sont à la charge de l entreprise jusqu à réception Antenne T.V. et radio Antenne hertzienne sous combles pouvant recevoir les chaînes numériques terrestre et la TNT (décodeur ou adaptateur spécifique à la charge du maître d ouvrage) sous réserve que la zone géographique soit couverte par les différents opérateurs. 4.3 RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES - Murs : en béton armé ou agglomérés de ciment brut avec finition intérieure par 2 couches de peinture vinylique mate (degré de finition C) et finition extérieure par enduit monocouche gratté fin des Etablissements WEBERPRAL ou équivalent. - Plafond : dalle béton en béton armé avec finition par 2 couches de peinture vinylique mate (degré de finition C). - Sol : béton désactivé. - Equipement électrique : éclairage par hublot commandé par minuterie. - Chauffage et ventilation : naturels. - Un siphon de sol et un robinet de puisage. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 15/16
16 4.3.1 Alimentation en eau Branchement particulier : Le comptage individuel sera encastré dans le muret technique en accord avec le concessionnaire. Abonnement à souscrire, au nom du maître d ouvrage, pour la livraison des logements pour essai et mise en service des installations et frais correspondants à la charge de l entreprise jusqu à réception Alimentation en électricité Réalisation des travaux de basse tension en aval du coffret de fausse coupure, mis en place par ERDF en limite de propriété. Le tableau d abonné avec compteur à l intérieur des maisons sera posé et fourni par ERDF. Les autres travaux sur domaine public seront réalisés par ERDF. Abonnement à souscrire, au nom du maître d ouvrage, pour la livraison des logements, après fourniture des consuels, pour essai et mise en service des installations et frais correspondants à la charge de l entreprise jusqu à réception Alimentation en gaz Le coffret et le compteur gaz, positionnés en limite de terrain de chaque maison, seront fournis et posés par GRDF. Réalisation des travaux jusqu en limite de propriété par GRDF : amenée du gaz et travaux sur domaine public. Abonnement à souscrire, au nom du maître d ouvrage, pour la livraison des logements pour essai et mise en service des installations et frais correspondants à la charge de l entreprise jusqu à réception. 4.4 RESEAUX DIVERS Poste d incendie, extincteurs Prestations à la charge du maître d ouvrage Egouts Raccordement sur réseaux existants de la ville. Réalisation du réseau d assainissement unitaire EU/EV en canalisations PVC. Le raccordement du réseau d évacuation EP est prévu uniquement chemin des Lyonnes. Deux raccordements sont prévus pour le réseau EU/EV, l un chemin des Lyonnes et l autre Avenue de Beauregard. 4.5 LOCAUX COMMUNS Local vélos - Murs : en béton armé ou agglomérés de ciment brut avec finition par 2 couches de peinture vinylique mate (degré de finition C) et treillis soudé par maille en acier thermolaqué sur façade porte. - Plafond : charpente bois avec couverture tuile dito collectifs. - Sol : béton balayé. - Porte d'accès: treillis soudés par maille en acier thermolaquée, coloris au choix de l architecte - Equipement électrique : éclairage par hublot commandé par minuterie. - Chauffage et ventilation : naturels Local technique Sans Objet. Construction de 18 maisons individuelles Notice descriptive de vente du 15/03/11 Page 16/16
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2. Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2 «Les patios de Millery» Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DES MAISONS (document non contractuel
Plus en détailCONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN
CONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN NOTICE DESCRIPTIVE I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 1.1 - INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fondations Les
Plus en détailAppartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailDescriptif Sommaire 04/05/2006. Les planchers seront en béton armé. Ils recevront une chape flottante acoustique.
«Villa de Seine» 1 à 7 avenue Jean Jaurès à l'ile Saint Denis (93) Descriptif Sommaire 04/05/2006 I - GÉNÉRALITÉS Fondations et structures Les fondations seront en béton armé suivant l'étude de sol. La
Plus en détail17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA
17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA Immeuble à usage principal d habitation et local commercial NOTICE DESCRIPTIVE 1 Caractéristiques techniques
Plus en détailCARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS
53 CHEMIN SALINIE 31100 TULOUSE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS Le mode constructif a été défini sous le contrôle d un bureau de vérification technique
Plus en détailSNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN. Village Park. 32 logements sur 1 niveau de sous-sol. 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN Village Park 32 logements sur 1 niveau de sous-sol 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE (document non contractuel remis à
Plus en détailLe Bel Air. 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye. (Yvelines) Descriptif Sommaire
Le Bel Air 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye (Yvelines) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d'informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée.
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : 29, RUE DES MONTEES 13, RUE DESCARTES 45074 ORLEANS CEDEX 2. Mars 2009
DESCRIPTIF COMMERCIAL «LA RENAISSANCE» RESIDENCE SERVICES VILLE D ORLEANS PROGRAMME DE 70 APPARTEMENTS Faubourg Bannier Passage de la Concorde - 45000 ORLEANS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : IDIMMO ORLEANS
Plus en détailNOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE. Le Clos Vergniaud 59000 LILLE
NOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE Le Clos Vergniaud 59000 LILLE LOGEMENTS & STATIONNEMENT Gros-Œuvre Infrastructure : Fondations selon étude de sol Sous sol Parking : Mise hors d eau par tapis drainant
Plus en détailRESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND
UNE REALISATION JEAN BASTARD-ROSSET PROMOTEUR CONSTRUCTEUR RESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND Bâtiments A & B NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Octobre 2011 Notice descriptive sommaire p. 2 1 TERRASSEMENT GROS
Plus en détailPROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «DOMAINE DU FRASSO» PORTICCIO - TRANCHE N 1 PROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTES : SARL IMMOBILIERE DU GRAND SOLEIL LES MARINES DE PORTICCIO BP 12 20166 PORTICCIO
Plus en détailLOGO ADN PATRIMOINE. ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
LOGO ADN PATRIMOINE Résidence Le Belved Air ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE GROS OEUVRE Terrassements généraux Terrassements en pleine masse, fouilles
Plus en détail59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31)
«Garden Plazza» 59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée. Elle
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : BG + ARCHITECTES S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE» 29, RUE DES MONTEES 45074 ORLEANS CEDEX 2 45 000 ORLEANS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «Le Clos de la Jeunette» «LE BAUDELAIRE» BAT B PROGRAMME DE «27 Logements» AUX NORMES BBC SAINT JEAN DE LA RUELLE (45) MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE»
Plus en détailDescriptif Sommaire des Travaux - BBC
********************* 50 à 54 rue Saint Barthélémy 37000 TOURS Résidence de 42 appartements et 2 maisons ********************** Descriptif Sommaire des Travaux - BBC Maître d Ouvrage : Architecte : Atelier
Plus en détailLe vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes :
PREAMBULE Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes : En cas d'évolution technique (notamment : nouveau
Plus en détail«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE
«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Réservation en date du : Nom du client : N lot Appartement : N lot Garage : N Lot Garage/Parking Extérieur/Jardin
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailMONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41
MONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41 41 NEXOME DOCUMENT NON CONTRACTUEL samedi 25 octobre 2014 Présentaon du terrain No 1 de mise en page 1:1,66, 1:2,93 Status Révision DOCUMENT NON CONTRACTUEL
Plus en détailRESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE
RESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des garages : 1.1.2 - Fondation des garages
Plus en détailImprimé sur papier recyclé NOTICE DESCRIPTIVE
NOTICE DESCRIPTIVE Novembre 2012 PRESENTATION L opération CARRE PALLADIO s inscrit dans la réalisation du projet VALMAR, nouveau cœur de ville de LA RAVOIRE. C est un quartier piétons sans voiture pour
Plus en détailRésidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE. Promotion Sccv AZURELLE
Résidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE Promotion Sccv AZURELLE DESCRIPTIF 1 SOMMAIRE L'accès à la Résidence " Azurelle" à BIHORELt qui comprend 21 appartements du T1 au T4 se fera par une allée piétonne
Plus en détailLES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE
LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE DESCRIPTIF 1 : Caractéristiques Techniques Générales programme labellisé
Plus en détail«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005
«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005 NOTA : Le présent descriptif est conforme à l'arrêté du 10 mai 1968. I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
Plus en détailFABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition
Plus en détail23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660. NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5
23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660 NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des
Plus en détailLieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008
Lieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008 Appartements traditionnels de bonne qualité, d'architecture «Montagne» avec
Plus en détail«LES JARDINS MERMOZ»
«LES JARDINS MERMOZ» 17 à 21 Rue Albert Priolet Saint Germain-en-Laye (78100) Descriptif Sommaire*** Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction
Plus en détailANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire
25/27, Rue Royale 74000 ANNECY ANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire PRESENTATION DE L OPERATION L ensemble immobilier à construire «Le Katura» se situe à Annecy 3bis, rue Aimé Levet. La résidence
Plus en détailDESCRIPTIF DES TRAVAUX
DESCRIPTIF DES TRAVAUX CARNIERES Rue du Pairois PHASE 2 Lotissement de 24 maisons unifamiliales Valables pour les lots 11 à 16 Descriptif des travaux du GROS-ŒUVRE. FONDATION Le type de fondation est déterminé
Plus en détailL HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
Plus en détailVILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850)
1 SNC KBP3 C/o KAUFMAN & BROAD 59, allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE VILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850) NOTICE DESCRIPTIVE ACQUÉREURS Des villas Parcelles n 1 à 5, 8 à 15, 17,19, 21, 23, 24, 26
Plus en détailSCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN IMMEUBLE D'HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE. 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
IMMEUBLE D'HABITATION 17/19/21 AVENUE DE LA LIBERATION PASSAGE CRAPART-NACU 77340 PONTAULT COMBAULT NOTICE DESCRIPTIVE SCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Suivant
Plus en détailREALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC. 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968
REALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968 MAITRE D OUVRAGE SCCV SEVRAN BOULEVARD WESTINGHOUSE 35 Avenue de Paris
Plus en détailDescriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint
Descriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint Le chalet est conçu selon les techniques utilisées pour les maisons à ossature en bois. DIMENSIONS
Plus en détailDESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN PPE A SAULES BÂTIMENT B - UNITE C LIEU : Saules PARCELLE : article 1709 Ch. de la Grève 3a 2025 Chez-le-Bart Tél. 032 846 45 95 Fax 032 846
Plus en détailLE DOMAINE DE LA BRUNELLE CAPPELLE EN PEVELE
Page 1/17 KAUFMAN & BROAD HOMES (Opération Cappelle en Pevelle Domaine De La Brunelle) 46, avenue du Peuple Belge 59043 LILLE CEDEX LE DOMAINE DE LA BRUNELLE CAPPELLE EN PEVELE NORD NOTICE DESCRIPTIVE
Plus en détailLILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE
«Pierres et Territoires de France Nord Promotion immobilière» S. A. au capital de 6.858.000, R. C. S. LILLE 306 854 779 7 rue de Tenremonde - B.P. 9 59000 Lille LILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION
Plus en détailSCI MEAUX FOCH. CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX
SCI MEAUX FOCH CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX NOTICE DESCRIPTIVE BATIMENTS A, B et C Notice descriptive conforme
Plus en détailDESCRIPTIF SOMMAIRE. «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
DESCRIPTIF SOMMAIRE «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY Annecy, le 9 Octobre 2013 INTERVENANTS MAITRE D'OUVRAGE CAP DEVELOPPEMENT 1 Place Marie Curie BP 113 74003 ANNECY CEDEX SAS au capital de 3 400
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir! sommaire Entrée et cuisine... p.- Pièce à vivre... p.- Salle de bain, wc... p.- Immeuble collectif... p. Maison individuelle...
Plus en détailLOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs
Plus en détailC.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître
Plus en détailRésidence. Descriptif commercial
Descriptif commercial Construction d un immeuble de 25 logements collectifs Rue du Docteur Vautrin 62930 Wimereux Ce document est rédigé par référence aux termes de l Arrêté du 10 mai 1968 fixant la Notice
Plus en détailSOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX
Plus en détailN o t i c e d e s c r i p t i v e
L I L L E N o t i c e d e s c r i p t i v e «Collectif 11 logements» (Conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968) Architecte Esquisses Architectes Lille Bureau de Contrôle Veritas - Lille Lille 22 rue Copernic
Plus en détailRÉPARATIONS LOCATIVES
LE GUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES Décret Liste non limitative des réparations locatives Décret - du août pris en application de l article de la loi n -0 du décembre tendant à favoriser l investissement
Plus en détailDESCRIPTIF DE VENTE. LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart
DESCRIPTIF DE VENTE LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart La société Osmosis Development S.A. vous propose une résidence de charme de 4 logements neufs :! A côté du Château de Rixensart! Construction
Plus en détailA l extérieur du logement
Travaux et entretien du logement Locataire bailleur, qui fait quoi Locataire / bailleur, qui fait quoi? octobre 00 Fiche n sept. 00 Fiche n A l extérieur du logement 6 3 4 7 5 Fiche n Travaux et entretien
Plus en détailLES MENUISERIES INTÉRIEURES
Les portes intérieures Seuls les ouvrages relatifs aux portes intérieures sont décrits ci-après. Pour la description des pièces de bois (montant, traverse ) et des accessoires de quincaillerie (paumelle,
Plus en détailCAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE
Royaume du Maroc Ministère de l Habitat et de la Politique de la Ville CAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE Ministère
Plus en détail«Résidence CAP OCEAN»
«Résidence CAP OCEAN» 38 Logements en VEFA Commune de Saint-Pierre 97410 Ile de La Réunion NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE EN L ETAT FUTUR D ACHEVEMENT Maître d Ouvrage SCCV «MAXIMUS» 131, rue Maréchal Leclerc
Plus en détailTravaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL
Plus en détailMontant H.T. Montant T.V.A 20,00% Montant T.T.C.
PARIS LE 15/07/2015 mario.marques356@gmail.com http://www.cifidf.fr/ REF. CHANTIER M. Mme LAGRAA 44 RUE DE MARINES 95750 CHARS M. Mme LAGRAA 42 AV. HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES DEVIS N 05873635 TRAVAUX
Plus en détail11/03/2014 APS _ PHASE 1 Indice 1 1/29
1/29 COMMUNE de SAINT GERMAIN EN LAYE Quartier Durable de la Lisière Pereire 78 100 Saint Germain en Laye NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L'ARRETE DU 10 MAI 1968 Application de l'article R 261.13 du Code
Plus en détailNOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
Plus en détailDESCRIPTIF PHASE D.C.E.
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES
Plus en détailMise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11. Construction de 77 LOGEMENTS. «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE
Mise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11 12 chemin Michel Labrousse Bât. 4, B.P. 1338 F-31106 TOULOUSE CEDEX 1 Construction de 77 LOGEMENTS «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE Gamme TENDANCE
Plus en détailTable des matières générale 1)
1) page 1 1) 0 CLAUSES COMMUNES Chap. 1 Clauses communes à tous les lots 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications communes à tous les lots 1 PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES
Plus en détail«RESIDENCE AVENUE DU MONT- BLANC» Construction d un bâtiment de 18 logements et de lots commerciaux avec parking souterrain à Gland Descriptif général des travaux Canalisations : - Canalisations en PVC
Plus en détailHABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION
HABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION Nous avons sélectionnés avec minutie nous ouvriers & collaborateurs pour formés une équipe compétente pour la réalisation de votre maison
Plus en détailSURFACES ET EFFECTIFS
2,91 m 3,50 m 6 m 3,50 m 3,50 m 5,80 m 3,50 m 3 m 3,50 m rue des Sablons COUPE RESTRUCTURATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER 29-31 rue des Sablons - Impasse des prêtres 75016 PARIS COMMERCIALISATION COUPE COMMERCIALISATION
Plus en détailLOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 1 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND
LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 1 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND LOT N 03 Menuiserie intérieure Faux plafond - Page 2 sur 6 LOT N 03 MENUISERIE INTERIEURE FAUX PLAFOND
Plus en détailCONSTRUCTION DE 45 LOGEMENTS COLLECTIFS BATIMENTS A-B-C-D-E-F
7 rue Roland Martin CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 3 à 9 Avenue Louis Michel, 4 à 6 rue Fessard AN 001, AN 0002, AN 0003, AN 0004, AN 0005, AN 0025, AN 0026 et AN 0199. 93150 LE BLANC MENSIL CONSTRUCTION DE
Plus en détailLES GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE. QUI FAIT QUOI DANS LE LOGEMENT? Point par point. www.ophmontreuillois.fr
S GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMB QUI FAIT QUOI DANS LOGEMENT? Point par point www.ophmontreuillois.fr Les installations de chauffage en détail Les installations de plomberie en détail Convecteur électrique
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR! sommaire Entrée et cuisine... p.4- Pièce à vivre... p.-7 Salle de bain, wc... p.8-9 Immeuble collectif... p.10 Maison
Plus en détailLOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS 4.A. OBJET DES TRAVAUX Les travaux prévus au présent lot concernent tous les ouvrages de Menuiseries extérieures, intérieures et de faux plafonds,
Plus en détailRESIDENCE «LES PERCE-NEIGE» Morgins Troistorrents Val d Illiez Portes du Soleil
Architecture Promotion Alberto Alberti Architecte EPF-SIA Place de l Hôtel de Ville 1a CH-1870 Monthey Tel +41 (0) 24 471 76 16 Michaud Mariaux SA Génie-civil et Bâtiments Z.I. Les Ilettes 34 / CP 171
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin
Plus en détailRESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410
RESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410 NOTICE DESCRIPTIVE VEFA Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Le projet comprend la réalisation d'un ensemble
Plus en détailC.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F.
Plus en détailDPGF MARCHE LOT 120 - PEINTURE
GENERALITES Tous les ouvrages devront être principalement conformes aux exigences en vigueur : des textes législatifs et règlementaires, DTU, normes, règles techniques, traitant de la construction et tout
Plus en détailRésidences Pierre-Grise à Courtaman
Résidences Pierre-Grise à Courtaman Immeuble de 6 appartements de 3,5 pièces et 3 appartements de 2,5 pièces Immeuble A: article 52 RF DESCRIPTIF GENERAL CONTACT : DESCRIPTIF TECHNIQUE TERRASSEMENTS Les
Plus en détailENTRETIEN & RÉPARATIONS. Qui paie quoi dans votre logement?
ENTRETIEN & RÉPARATIONS Qui paie quoi dans votre logement? Qui paie quoi dans votre logement? Peinture, papier peint sur murs et plafonds Peinture sur les portes palières et huisseries L entrée Un évier
Plus en détail4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE
Plus en détailC.C.T.P. LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES. L Entrepreneur : Le Maître d'ouvrage : Le Maître d'oeuvre :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES
Plus en détailLES RÉPARATIONS. locatives. Le petit mémo pour y voir plus clair
LES RÉPARATIONS locatives Le petit mémo pour y voir plus clair En matière de réparations locatives, les obligations du bailleur et celles du propriétaire sont définies par le Décret du 26 aôut 1987 et
Plus en détailMur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat. 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat
Détails 1. Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat Crochet type mur sec Mortier Membrane d'étanchéite Chaînage béton Brique
Plus en détailDETAIL ESTIMATIF CABINET ARCHITECTURE AMENAGEMENT BOUBAD SAID AGENCE DE TAROUDANNT. Prix unitaires en hors T.V.A.
AGENCE DE TAROUDANNT DETAIL ESTIMATIF N Désignations des prestations U Quant 100- GROS ŒUVRE 100.01 Démolution des ouvrages existants Forfait F 1 100.02 Cloisons en briques creuses de 6 trous le métre
Plus en détailPROCÈS VERBAL DE CONSTAT D'ÉTAT DES LIEUX
Maître N d'étude : Tél. : Fax : email : @ PROCÈS VERBAL DE CONSTAT D'ÉTAT DES LIEUX Référence du dossier : xxxxxxxxxxxxxx Page 1/8 PROCÈS VERBAL DE CONSTAT L'AN DEUX MILLE DOUZE ET LE VENDREDI NEUF NOVEMBRE
Plus en détailIsolation de conduites à base d'amiante
*F01 Cordons, anneaux d'étanchéité et bandes d'isolation électrique en amiante Des cordons à haute teneur en amiante ont souvent été utilisés comme joints anti feu dans des poêles à mazout ou en aïence,
Plus en détailCLOS HELOISE 31 Logements rue de la Marbrerie & rue de Philadelphie LILLE
Mise à Jour : 20/06/13 CLOS HELOISE 31 Logements rue de la Marbrerie & rue de Philadelphie LILLE NOTICE DESCRIPTIVE (conforme à l arrêté du 10 mai 1968) 1 PRESENTATION GENERALE Le projet comprend la réalisation
Plus en détailI D E S C R I P T I F
NOTICE DESCRIPTIVE POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES Lieu dit : PARAMART 05200 Embrun MAISONS TRADITIONNELLES DE QUALITE, EN TOUTE SECURITE A ISOLATION REFORCEE I D E S C R I P T I F A) HORS D'EAU - HORS
Plus en détailLES DTU PLOMBERIE SANITAIRE
Roger Cadiergues MémoCad ns03.a LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE SOMMAIRE ns03.1. Le cadre DTU plomberie ns03.2. Le cadre du DTU 60.1 actuel ns03.3. L application du DTU 60.1 actuel ns03.4. Le cadre du DTU
Plus en détailLE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE
LE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE Habitat, bureaux, commerces : le W conjugue les trois fondamentaux de l urbain. Dans cet esprit, Vauban Immobilier, Scharf Immobilier, GIPA et Rive Gauche CB Richard
Plus en détailEau chaude sanitaire FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE Eau chaude sanitaire 2 5 6 6 CONNAÎTRE > Les besoins d eau chaude sanitaire > Les modes de production > La qualité de l eau > Les réseaux de distribution > La température de l eau REGARDER
Plus en détailC.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS
SCI CAMOZZI MOULIOT C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS LOT N 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES LOT 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES 1 04 MENUISERIE BOIS Sommaire 04
Plus en détailThierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10
Plus en détail1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES DE L IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS
1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 3 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L IMMEUBLE 4 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES
Plus en détailMACONNERIE/GROS OEUVRE
GIDE AVANT METRE MACONNERIE/GROS OEVRE MET 2 ORDRE D EXECTION Infrastructure Maçonnerie soubassement : murs, poteaux, poutres, chaînages, enduit d étanchéité, escaliers Maçonnerie superstructure : Dallage
Plus en détailAPPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE NEIGE MARCHE DE TRAVAUX CCTP - DPGF 16/03/2015
MAÎTRE D OUVRAGE : MAIRIE DU MONÊTIER LES BAINS PLACE NOVALESE - 05 220 LE MONETIER LES BAINS Téléphone : 04 92 24 40 04 - Télécopie : 04 92 24 52 18 monetier@monetier.com APPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE
Plus en détailCloisons de distribution Caroplatre
04 Cloisons de distribution en carreaux de plâtre Cloisons de distribution Caroplatre Description Les carreaux de plâtre Caroplatre sont des éléments en plâtre 100% naturel fabriqués en usine. Leur coloration
Plus en détailMAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne
MAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne Les MAISONS PRÉFABRIQUÉES ADOSABLES sont basées sur une structure résistante qui intègre un forgé métallique à double pente et des piliers; fermeture à
Plus en détailPRÉGYMÉTALTM. Mise en œuvre CONTRE-CLOISONS PRINCIPES DE POSE POINTS SINGULIERS ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES
PRÉGYMÉTALTM Mise en œuvre Caractéristiques techniques pages 90 à 9 PRINCIPES DE POSE A POINTS SINGULIERS 7 A 0 ACCROCHAGES & FIXATIONS LOCAUX HUMIDES LOCAUX TRÈS HUMIDES TRAÇAGE ET POSE DES RAILS CONTRE-CLOISONS
Plus en détailSARL PETRA. 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS
S.1 SARL PETRA 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS ADDITIF A LA NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Du 26/07/2012 Dans un souci d amélioration
Plus en détailGrille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone
Plus en détailÉTAT DES LIEUX ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE À ANNEXER AU CONTRAT DE LOCATION
ÉTAT DES LIEUX ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE À ANNEXER AU CONTRAT DE LOCATION État des lieux d'entrée État des lieux de sortie Nouvelle adresse (Etats des lieux de sortie) LES LOCAUX Appartement Maison
Plus en détailUn pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné :
Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné : l'assemblage de parpaings le moulage dans un coffrage donnant une forme circulaire
Plus en détail