DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE RESIDENCE SEVERINE LOTISSEMENT LES HAUTS DU DIAMANT LE DIAMANT
|
|
- Chantal Dupuis
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE RESIDENCE SEVERINE LOTISSEMENT LES HAUTS DU DIAMANT LE DIAMANT CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS DE STANDING NOTICE DESCRIPTIVE Maître d Ouvrage : Maitrise d œuvre : Date : avril 2007
2 Résidence SEVERINE page 2 SOMMAIRE 1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE INFRASTRUCTURE Fouilles Fondations 1.2 MURS ET OSSATURE Murs de façades Murs pignons Murs mitoyens Murs extérieurs divers Murs porteurs à l intérieur des locaux Murs et cloisons séparatifs 1.3 PLANCHERS 1.3.1Planchers sur étages courants Planchers sous terrasse 1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION Entre pièces principales Entre pièces principales et pièces de service 1.5 ESCALIERS Escaliers Escalier de secours 1.6 CONDUITS DE VENTILATION Conduits de ventilation des conduits de l immeuble Conduits d air frais 1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS Chutes d eaux pluviales Chutes d eaux usées Canalisations en sous-sol Branchement à l égout 1.8 TOITURES Charpente, couverture et accessoires Etanchéité et accessoires (toiture terrasse) Souches ventilation et conduits divers 2
3 Résidence SEVERINE page 3 2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 2.1 SOLS ET PLINTHES Sols et plinthes des pièces principales Sols et plinthes des pièces de service Sols et plinthes des entrées et dégagements Sols des balcons, loggias et séchoirs 2.2 REVETEMENTS MURAUX DES PIECES DE SERVICE Revêtements muraux des pièces de service Revêtements des autres pièces 2.3 PLAFONDS Plafonds des pièces intérieures 2.4 MENUISERIES EXTERIEURES Menuiseries extérieures des pièces principales Menuiseries extérieures des pièces de service 2.5 FERMETURES EXTERIEURES OCCULTATION PROTECTION SOLAIRE Pièces principales Pièces de service 2.6 MENUISERIES INTERIEURES Huisseries et bâtis Portes intérieures Impostes et menuiserie Portes palières Portes et placards Portes de locaux de rangement Moulures et habillage 2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS Garde-corps et barre d appui Grilles de protection des baies Ouvrages divers 2.8 PEINTURE Peintures extérieures et vernies Peinture intérieure 2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURES Equipements ménagers Equipements sanitaire et plomberie Equipements électriques Ventilation Equipement intérieur des placards et pièces de rangement Equipement télécommunication Autres équipements 3
4 Résidence SEVERINE page 4 3 ANNEXES PRIVATIVES 3.1 PARKINGS EXTERIEURS Sol Délimitation du sol Système de repérage Système condamnant l accès 4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L IMMEUBLE 4.1 CIRCULATION DES PALIERS D ETAGE Sols des paliers Murs Plafonds Escaliers Equipement électrique 4.2 LOCAUX COMMUNS Garage à bicyclettes, voiture d enfants Locaux de rangement et d entretien 4.3 LOCAUX TECHNIQUES Locaux de réception des ordures ménagères 4.4 CONCIERGERIE 5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L IMMEUBLE 5.1 EAU CHAUDE 5.2 TELECOMMUNICATIONS Téléphone Antennes Tv et radio 5.3 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 5.4 ALIMENTATION EN EAU 5.5.1Comptages généraux Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l eau Colonnes montantes Branchements particuliers 5.5 ALIMENTATION EN GAZ 5.6 ALIMENTATION EN ELECTRICITE 5.6.1Comptage des services généraux Colonnes montantes Branchements et comptages particuliers 4
5 Résidence SEVERINE page 5 6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS 6.1 VOIRIES ET PARKINGS 6.1.1Voirie d accès Trottoirs Parkings visiteurs 6.2 CIRCULATION DES PIETONS Chemins d accès, rampes et cours 6.3 ESPACES VERTS Plantation 6.4 ECLAIRAGE EXTERIEUR Signalisation de l entrée de l immeuble Eclairage des voiries et espaces verts 6.5 CLOTURES Sur rue Avec les propriétés voisines 6.6 RESEAUX DIVERS Eau Electricité Postes incendie Egout Epuration des eaux Télécommunications Drainage du terrain Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain et les espaces verts 5
6 Résidence SEVERINE page 6 INFORMATION PRELIMINAIRE Il est expressément prévu que pendant la construction, en cas de difficultés (grèves, fermeture des établissements d un fournisseur retenu ou autres cas de force majeure, retard important dans les approvisionnements, défaut de fabrication constaté à la livraison des matériaux, difficulté d importation), si la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révélait impossible, difficile ou susceptible d entraîner des désordres et un retard important mettant en cause la livraison du programme, le Maître de l Ouvrage pourra et devra remplacer ces matériaux, équipements ou matériels par d autres de qualité au moins équivalente. Le Maître de l Ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction. Chaque fois que le nom d un fabricant, d une appellation commerciale ou qu un numéro de catalogue est donné en référence, il est bien entendu que tous les articles, pour autant qu ils soient équivalents quant aux matériaux employés, aux applications ou à l aspect des matériaux ou des appareils donnés en référence, pourront être remplacés. 6
7 Résidence SEVERINE page 7 1. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 1.1 INFRASTRUCTURE Fouilles Fouilles en pleine masse, isolées et en rigoles Fondations Fondations par semelles isolées, longrines ou filantes. 1.2 MURS ET OSSATURE Murs des sous-sol partiels Voiles en béton armé banché Murs périphériques Voiles en béton armé banché Murs de refend Voiles intérieurs des logements en béton armé banché. Poteaux et poutres en béton armé Murs de façades Murs en agglomérés de ciment ou briques creuses de 15x20x Murs pignons Voiles en béton armé banché Murs mitoyens(sans objet) Murs extérieurs divers(sans objet) Murs porteurs à l intérieur des locaux Voiles en béton armé banché Murs et cloisons séparatifs 1.3 PLANCHERS Entre locaux privatifs contigus : voiles en béton armé banché ou en maçonnerie de parpaings. Entre locaux privatifs et parties communes : voiles en béton armé banché ou en maçonnerie de parpaings Planchers sur étages courants Dalle pleine en béton armé 7
8 Résidence SEVERINE page Plancher sur terrasse Dalle pleine en béton armé Plancher sur sous-sol Sans objet 1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION Entre pièces principales Cloisons de distribution alvéolaires, dites cloisons sèches, de type Placoplan de 72 mm d épaisseur ou en Placostyl(plaques de plâtre sur ossature métallique de 78 mm d épaisseur) suivant normes Entre pièces principales et pièces de service Cloisons de distribution alvéolaires, dites cloisons sèches, de type Placoplan de 72 mm d épaisseur ou en Placostyl(plaques de plâtre sur ossature métallique de 78 mm d épaisseur) suivant norme. 1.5 ESCALIERS Escaliers Escaliers en béton armé pour les parties communes Escalier de secours(sans objet) 1.6 CONDUITS DE VENTILATION En béton, maçonnerie ou habillage en staff Conduits d air frais En béton, maçonnerie ou habillage en staff 1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS Chutes d eaux pluviales Descentes d eaux pluviales en aluminium blanc, placées en gaines ou en façades Chutes d eaux usées Descentes EU et EV en PVC d évacuation, placées en gaines Canalisations en sous-sol Sans objet Branchement à l égout. Branchement à l égout suivant dispositions réglementaires de la ville du Diamant 8
9 Résidence SEVERINE page TOITURES Charpente, couverture et accessoires Charpente en bois type Pin classe IV Couverture en tôles ondulées de 75/100ème Etanchéité et accessoires (toiture terrasse) Etanchéité des toitures terrasses plates par élastomère de type multicouche sur isolation thermique Etanchéité des murs enterrés Enduit imprégnation à froid. Chape élastomère armée d un polyester non tissé de 3,5 mm d épaisseur Anti-racines. Protection par feuille noire de polyéthylène de haute densité. Solins aluminium type 15/50 de chez CANT ALU ou similaire. 2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 2.1 SOLS ET PLINTHES Sols et plinthes des pièces principales Chambres : Séjour : Carreaux grès cérame de 30 x 30 posés sur chape flottante, avec plinthes de 30x7 en périphérie, marque Cérabati ou équivalent. Carreaux grès cérame de 30 x 30 posés sur chape flottante, avec plinthes de 30x7 en périphérie, marque Cérabati ou équivalent Sols et plinthes des pièces de service Cuisine et W.C. Salles d eau Carreaux grès cérame de 30 x 30 posés sur chape flottante, avec plinthes de 30x7 en périphérie, marque Cérabati ou équivalent. Carreaux de grès cérame de 30x30 cm environ posés sur chape flottante, marque Cérabati ou équivalent Sols et plinthes des entrées et dégagements Carreaux grès cérame de 30 x 30 posés sur chape flottante, avec plinthes de 30x7 en périphérie, marque Cérabati ou équivalent. 9
10 Résidence SEVERINE page Sols des terrasses et balcons Carreaux de grès cérame 30 x 30, avec plinthes de 30x7, marque Cérabati ou équivalent. 2.2 REVETEMENTS MURAUX DES PIECES DE SERVICE(autres que enduits, peinture) Revêtements muraux des salles d eau Faïence de 20x30 ou 20x25 sur toute la hauteur et toutes les parois, marque Cérabati ou équivalent, avec un listel en périmétrie formant une frise décorative Revêtements des autres pièces Cuisine : faïence de 10x10 sur 60cm au dessus du plan de travail crédance) recevant l évier, type Cérabati ou équivalent. 2.3 PLAFONDS Dalle en béton armé et soffites(ponctuelles) en BA 13 pour dissimulation des canalisations. 2.4 MENUISERIES EXTERIEURES Menuiseries extérieures des pièces principales En PVC, dites à petits carreaux ou baies coulissantes(suivant localisation) Menuiseries extérieures des pièces de service En PVC, type jalousies Martiniquaises, dit Sécuriti. 2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATION PROTECTION SOLAIRE Pièces principales Volets roulants extérieurs en lames aluminium laqué sur toutes les baies donnant sur les terrasses. Volets ouvrants à la française en PVC blanc sur toutes les autres baies à l exception des châssis dit «sécuriti». Tous les volets roulants sont à commande électrique avec commande au droit de chaque baie, manivelle de sécurité fournie. Les coffres de volet roulant intérieur sont en panneaux de bois peint Pièces de service(voir ci-dessus) 2.6 MENUISERIES INTERIEURES Huisseries et bâtis Les huisseries et bâtis sont en bois ou métallique, finition peinte Portes intérieures Les portes de distribution des logements sont à âme pleine, portes dites de style. Garniture par béquilles type Eva ou équivalent. 10
11 Résidence SEVERINE page Impostes en menuiserie(sans objet) Portes palières Les portes palières sont en bois exotique rouge, à âme pleine, avec serrure de sûreté 3 points A2P 2 étoiles et cylindre haute sécurité. Manœuvre extérieure par bouton en laiton et béquilles côté intérieur Portes de placard Des façades de placard seront en bois persiennés, ouvrants à la française. Pour placards EDF, type SOGAL ou NIRVA. Aménagement intérieur des placards : néant Portes des locaux de rangement Dito portes de distribution Moulures et habillage Chants plats de 40x6 ou ¼ de rond en pin traité. 2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS Garde-corps et barre d appui Garde-corps métallique en acier thermolaqué ou aluminium sur balcons et terrasses(uniquement pour les terrasses des appartements de l étage) Grilles de protection des baies(sans objet) Ouvrages divers(-sans objet). 2.8 PEINTURE Peintures extérieures et vernis Sur menuiseries(portes extérieures des appartements) : lasurées Sur fermetures et protections : néant Sur serrurerie : néant (traitement par thermolaquage ou aluminium) Façades : peinture type Impervinyl, d imperméabilisation. Variante en enduit monocouche projeté, aspect de finition gratté Peinture intérieure Sur menuiseries : peinture sur huisseries métalliques et vantaux, 2 couches de peinture glycérophtalique Sur murs : 2 couches de peinture acrylique, mate pour pièces sèches ou semi satinée pour pièces humides En plafond : 2 couches de peinture acrylique ou glycérophtalique mate pour pièces sèches 2 couches de peinture glycérophtalique semi satinée pour pièces humides Sur canalisations, tuyauteries, chutes et divers : 2 couches de peinture alkyde. 11
12 Résidence SEVERINE page EQUIPEMENTS INTERIEURS Equipements ménagers Bloc évier, robinetterie Les cuisines sont équipées d un bloc évier avec égouttoir en inox comprenant 2 cuves, avec robinet mitigeur Appareils et mobilier(sans objet) Evacuation des déchets(sans objet) Equipement sanitaire et plomberie Distribution d eau froide Type PVC pression en vertical Tube cuivre pour distribution horizontale en apparent et polyéthylène ou cuivre en dalles Production et distribution d eau chaude individuelle La production d eau chaude sanitaire est assurée par un ballon d eau chaude individuel de 100 litres pour les 2 et 3 pièces Evacuation Type PVC Branchements en attente Attente pour lave-linge et pour lave-vaisselle comprenant siphons PVC sur évacuation et attente à tête filetée avec robinet d arrêt sur l eau froide. Attente prévue pour chaque appartement Appareils sanitaires Les appareils sanitaires sont de couleur blanche, des établissements PORCHER ou équivalent Robinetterie Receveurs de douches de 80 x 80, en porcelaine blanche, robinet mitigeur chromé, avec douchette sur barre murale Plan de travail(salles d eau) : en mélaminé avec vasques en porcelaine blanche, robinet mitigeur chromé. Meuble caisson sous plan de travail, deux portes ouvrants à la française. Miroir mural dans les salles d eau, 80x100 Bandeau lumineux avec spots intégrés. WC en porcelaine blanche à réservoir attenant et chasse d eau double débit 31/61. Lave-mains en porcelaine blanche dans les WC, robinet chromé eau froide. La robinetterie est de marque GROHE modèle EUROPLUS ou équivalent, mitigeurs chromés Accessoires divers(sans objet). 12
13 Résidence SEVERINE page Equipements électriques Type d installation Puissance L installation électrique est réalisée conformément aux règles de la norme NF.C et aux spécifications du LABEL PROMOTELEC «Confort éléctrique» Vivrelec de niveau 1. Le tableau d abonné de chaque logement est situé dans l entrée avec interrupteur général, disjoncteurs différentiels, coupe-circuit et transformateur pour sonnerie palière. Circuits sous conduits encastrés dans les murs et les cloisons. Les appartements sont alimentés en courant électrique 220 volts. Les puissances à souscrire sont conformes aux normes EDF Equipement de chaque pièce L appareillage sera de type Legrand ou équivalent. Les circuits sont réalisés sous gaines encastrées dans les murs et cloisons. Dans toutes les chambres une attente pour climatisation(alimentation électrique et PVC d évacuation) sera installée. Salle de séjour Chambres 4 prises 16A dont 1 commandée. 1 point lumineux central commandé par interrupteur. 3 prises 16A 1 point lumineux central commandé par interrupteur Cuisine Salles d eau 1 point lumineux central commandé par interrupteur 1 applique lumineuse commandée par interrupteur 1 terminal 32A pour plaques chauffantes 3 prises 16A 2 prises 16A pour réfrigérateur et machine à laver 1 prise 16A en partie haute pour raccordement de la hotte. bandeau lumineux au-dessus du miroir, commandés par interrupteur 1 PC en dehors du volume de protection de la douche. Entrée 1 point lumineux central commandé par va et vient ; Tableau «abonné» avec disjoncteur général et disjoncteurs divisionnaires, compteur EDF et sonnerie. Portier électronique comprenant interphone avec portillon à l entrée de la résidence et commande d ouverture du portillon. Dégagement 1 point lumineux central commandé en va et vient ou simple allumage 13
14 Résidence SEVERINE page 14 W.C. 1 point lumineux central commandé par simple allumage. Balcons/Terrasses Sonnerie de porte palière 1 point lumineux(applique étanche), sur simple allumage 1 prise de courant étanche Chaque appartement dispose d une sonnerie 2 tons placée dans l entrée et commandée depuis le palier par un bouton poussoir porte-étiquette. Variante : heurtoir en laiton Ventilation Conduits et prise d air frais Les appartements et plus particulièrement toutes les pièces sont ventilées naturellement, par les ouvertures(menuiseries extérieures) ou prises d air avec grilles d occultation type Nicoll section suivant normes. Pour le passage des gaines de ventilation, réalisation de soffites ou coffres en plaques de plâtre Equipement intérieur des placards et pièces de rangement Placards(sans objet) Pièces de rangement(sans objet) Equipement télécommunication Radio, TV. L immeuble sera raccordé au réseau câblé. Les appartements comportent une prise double sortie TV/FM dans le séjour et une dans chaque chambre. Raccordement sur réseau câblé, voir article Téléphone Prises téléphoniques dans le séjour et dans chaque chambre Commande d ouverture du portillon Interphone Combiné situé dans l entrée des logements permettant d actionner la gâche électrique du portillon en limite de propriété Autres équipements Pré-équipement de visio-interpellation par fourreaux et fileries incorporés aux ouvrages et laissés en attente. Equipement de raccordement à la charge des acquéreurs. 14
15 Résidence SEVERINE page 15 3 ANNEXES PRIVATIVES 3.1 CAVES : sans objet 3.2 BOXES : sans objet 3.3 PARKINGS EXTERIEURS Sol Béton lissé Délimitation du sol Bandes peintes Système de repérage : numérotation des places de stationnements et emplacement pour véhicule conduit par une personne handicapée Système condamnant l accès Portail télécommandé coulissant en acier thermolaqué 4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L IMMEUBLE HALL D ENTREE DE L IMMEUBLE Sans objet Boites à lettres et à paquets Ensemble de boites aux lettres à ouverture totale en tôle laquée avec portillon individuel muni de serrure. Marque RENZ ou équivalent Tableau d affichage Tableau à proximité des boites aux lettres avec porte-étiquettes. 4.2 CIRCULATIONS DES PALIERS D ETAGES Sols Murs Plafonds Sur chape flottante, revêtement de sol en carrelage type Grès Cérame, Cérabati ou similaire, dimension 30x30 environ, plinthes 30x7 en périphérie. Peinture glycérophtalique ou vinylique. Variante : enduit monocouche projeté, aspect de finition gratté. Plafonds peints avec luminaires selon projet de décoration Eléments de décoration(sans objet) Portes(sans objet) 15
16 Résidence SEVERINE page Equipement électrique Luminaires en applique ou plafonniers suivant projet de décoration. Commandes par boutons poussoirs, sur minuterie. 4.3 CIRCULATION VERS SOUS-SOL : sans objet 4.4 CAGE D ESCALIERS : voir 4.2 ci-dessus NOTA : les marches recevront un carrelage à nez de marche, ton et texture dito carrelage de la coursive ou palier. 4.5 LOCAUX COMMUNS Garage à bicyclettes, voitures d enfants( sans objet) Locaux de rangement et d entretien(sans objet) 4.6 LOCAUX TECHNIQUES Local de réception des ordures ménagères Béton des sols et parois ragrée Local transformateur E.D.F.(sans objet) Local ventilation mécanique(sans objet) 4.7 CONCIERGERIE(sans objet) 5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L IMMEUBLE 5.1 EAU Un robinet d eau froide est prévu dans le local poubelle. 5.2 TELECOMMUNICATIONS Téléphone Distribution par câbles multipolaires PTT jusqu aux appartements, parcours en sous-sol et colonnes en gaines palières Antennes TV et radio Installation raccordée au câble permettant la réception des chaînes nationales avec abonnement minimum et la réception de chaînes avec abonnements supplémentaires aux acquéreurs qui en feront la demande. Distribution sous gaines et raccordement des appartements. 5.4 VENTILATION DES LOCAUX Définie ci avant. 16
17 Résidence SEVERINE page ALIMENTATION EN EAU Comptages généraux Compteurs en location Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l eau(sans objet) Colonnes montantes En PVC «pression», robinet d arrêt en pied de colonne avec anti-bélier en tête. Des manchettes seront installées pour chaque appartement afin de permettre l installation ultérieure de compteurs individuels Branchements particuliers(sans objet) 5.6 ALIMENTATION EN ELECTRICITE Par le point de distribution EDF depuis l extérieur Comptage des services généraux Les tableaux de distribution seront placés dans le local BT. Ces tableaux seront réalisés sous coffrets modulaires (comptages de location) Les protections principales seront assurées par des disjoncteurs différentiels à action directe ou instantanée. Les protections divisionnaires seront réalisées à l aide de coupe-circuit à cartouches de type sectionnable Colonnes montantes Parcours sous fourreaux règlementaires. Colonnes montantes en gaines palières ou en gaines des logements Branchements et comptages particuliers Manchette pour pose ultérieure de compteurs d appartements. 6 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS 6.1 VOIRIE D ACCES Voirie d accès en béton lissé Trottoir ou circulation du rez-de-chaussée en béton brossé ou lissé Parkings visiteurs en béton lissé 6.2 CIRCULATION DES PIETONS Chemin d accès aux entrées, emmarchements, rampes : en béton brossé ou lissé. 6.3 ESPACES VERTS Plantation d arbres, arbustes, fleurs : plantation et engazonnement suivant projet paysagiste 17
18 résidence SEVERINE page ECLAIRAGE EXTERIEUR Signalisation de l entrée de l immeuble Par applique décorative Eclairage des voiries et des espaces verts Par bornes lumineuses 6.5 CLOTURES Sur rue Clôture métallique sur muret ou longrines, en limite de propriété Avec les propriétés voisines Clôture métallique sur murets ou longrines, en limite de propriété. 6.6 RESEAUX DIVERS Eau Raccordement en limite de propriété sur le réseau de la ville du Diamant Electricité (poste de transformation extérieur) Raccordement sur poste de distribution public EDF Postes d incendie, extincteurs Suivant normes Egouts Raccordement en limite de propriété sur le réseau de la ville du Diamant Epuration des eaux(sans objet) Télécommunications Raccordement effectué par France TELECOM et concessionnaires TVM Drainage du terrain(sans objet) Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins Raccordement en limite de propriété sur le réseau de la ville du Diamant. 18
CONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN
CONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN NOTICE DESCRIPTIVE I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 1.1 - INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fondations Les
Plus en détailAppartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailSNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2. Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2 «Les patios de Millery» Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DES MAISONS (document non contractuel
Plus en détail17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA
17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA Immeuble à usage principal d habitation et local commercial NOTICE DESCRIPTIVE 1 Caractéristiques techniques
Plus en détailRESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE
RESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des garages : 1.1.2 - Fondation des garages
Plus en détailRESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND
UNE REALISATION JEAN BASTARD-ROSSET PROMOTEUR CONSTRUCTEUR RESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND Bâtiments A & B NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Octobre 2011 Notice descriptive sommaire p. 2 1 TERRASSEMENT GROS
Plus en détailCARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS
53 CHEMIN SALINIE 31100 TULOUSE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS Le mode constructif a été défini sous le contrôle d un bureau de vérification technique
Plus en détailNOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE. Le Clos Vergniaud 59000 LILLE
NOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE Le Clos Vergniaud 59000 LILLE LOGEMENTS & STATIONNEMENT Gros-Œuvre Infrastructure : Fondations selon étude de sol Sous sol Parking : Mise hors d eau par tapis drainant
Plus en détail23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660. NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5
23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660 NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des
Plus en détail59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31)
«Garden Plazza» 59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée. Elle
Plus en détail«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE
«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Réservation en date du : Nom du client : N lot Appartement : N lot Garage : N Lot Garage/Parking Extérieur/Jardin
Plus en détailPROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «DOMAINE DU FRASSO» PORTICCIO - TRANCHE N 1 PROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTES : SARL IMMOBILIERE DU GRAND SOLEIL LES MARINES DE PORTICCIO BP 12 20166 PORTICCIO
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir! sommaire Entrée et cuisine... p.- Pièce à vivre... p.- Salle de bain, wc... p.- Immeuble collectif... p. Maison individuelle...
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : 29, RUE DES MONTEES 13, RUE DESCARTES 45074 ORLEANS CEDEX 2. Mars 2009
DESCRIPTIF COMMERCIAL «LA RENAISSANCE» RESIDENCE SERVICES VILLE D ORLEANS PROGRAMME DE 70 APPARTEMENTS Faubourg Bannier Passage de la Concorde - 45000 ORLEANS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : IDIMMO ORLEANS
Plus en détailDescriptif Sommaire 04/05/2006. Les planchers seront en béton armé. Ils recevront une chape flottante acoustique.
«Villa de Seine» 1 à 7 avenue Jean Jaurès à l'ile Saint Denis (93) Descriptif Sommaire 04/05/2006 I - GÉNÉRALITÉS Fondations et structures Les fondations seront en béton armé suivant l'étude de sol. La
Plus en détailSNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN. Village Park. 32 logements sur 1 niveau de sous-sol. 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN Village Park 32 logements sur 1 niveau de sous-sol 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE (document non contractuel remis à
Plus en détailDescriptif Sommaire des Travaux - BBC
********************* 50 à 54 rue Saint Barthélémy 37000 TOURS Résidence de 42 appartements et 2 maisons ********************** Descriptif Sommaire des Travaux - BBC Maître d Ouvrage : Architecte : Atelier
Plus en détailLe vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes :
PREAMBULE Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes : En cas d'évolution technique (notamment : nouveau
Plus en détailLe Bel Air. 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye. (Yvelines) Descriptif Sommaire
Le Bel Air 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye (Yvelines) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d'informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée.
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR! sommaire Entrée et cuisine... p.4- Pièce à vivre... p.-7 Salle de bain, wc... p.8-9 Immeuble collectif... p.10 Maison
Plus en détailRÉPARATIONS LOCATIVES
LE GUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES Décret Liste non limitative des réparations locatives Décret - du août pris en application de l article de la loi n -0 du décembre tendant à favoriser l investissement
Plus en détailMONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41
MONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41 41 NEXOME DOCUMENT NON CONTRACTUEL samedi 25 octobre 2014 Présentaon du terrain No 1 de mise en page 1:1,66, 1:2,93 Status Révision DOCUMENT NON CONTRACTUEL
Plus en détailLILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE
«Pierres et Territoires de France Nord Promotion immobilière» S. A. au capital de 6.858.000, R. C. S. LILLE 306 854 779 7 rue de Tenremonde - B.P. 9 59000 Lille LILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION
Plus en détailA l extérieur du logement
Travaux et entretien du logement Locataire bailleur, qui fait quoi Locataire / bailleur, qui fait quoi? octobre 00 Fiche n sept. 00 Fiche n A l extérieur du logement 6 3 4 7 5 Fiche n Travaux et entretien
Plus en détailVILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850)
1 SNC KBP3 C/o KAUFMAN & BROAD 59, allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE VILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850) NOTICE DESCRIPTIVE ACQUÉREURS Des villas Parcelles n 1 à 5, 8 à 15, 17,19, 21, 23, 24, 26
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : BG + ARCHITECTES S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE» 29, RUE DES MONTEES 45074 ORLEANS CEDEX 2 45 000 ORLEANS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «Le Clos de la Jeunette» «LE BAUDELAIRE» BAT B PROGRAMME DE «27 Logements» AUX NORMES BBC SAINT JEAN DE LA RUELLE (45) MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE»
Plus en détailL HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
Plus en détailRésidence. Descriptif commercial
Descriptif commercial Construction d un immeuble de 25 logements collectifs Rue du Docteur Vautrin 62930 Wimereux Ce document est rédigé par référence aux termes de l Arrêté du 10 mai 1968 fixant la Notice
Plus en détailImprimé sur papier recyclé NOTICE DESCRIPTIVE
NOTICE DESCRIPTIVE Novembre 2012 PRESENTATION L opération CARRE PALLADIO s inscrit dans la réalisation du projet VALMAR, nouveau cœur de ville de LA RAVOIRE. C est un quartier piétons sans voiture pour
Plus en détailLES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE
LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE DESCRIPTIF 1 : Caractéristiques Techniques Générales programme labellisé
Plus en détailLES RÉPARATIONS. locatives. Le petit mémo pour y voir plus clair
LES RÉPARATIONS locatives Le petit mémo pour y voir plus clair En matière de réparations locatives, les obligations du bailleur et celles du propriétaire sont définies par le Décret du 26 aôut 1987 et
Plus en détailRésidences Pierre-Grise à Courtaman
Résidences Pierre-Grise à Courtaman Immeuble de 6 appartements de 3,5 pièces et 3 appartements de 2,5 pièces Immeuble A: article 52 RF DESCRIPTIF GENERAL CONTACT : DESCRIPTIF TECHNIQUE TERRASSEMENTS Les
Plus en détailCAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE
Royaume du Maroc Ministère de l Habitat et de la Politique de la Ville CAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE Ministère
Plus en détailSCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN IMMEUBLE D'HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE. 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
IMMEUBLE D'HABITATION 17/19/21 AVENUE DE LA LIBERATION PASSAGE CRAPART-NACU 77340 PONTAULT COMBAULT NOTICE DESCRIPTIVE SCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Suivant
Plus en détailÉTAT DES LIEUX ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE À ANNEXER AU CONTRAT DE LOCATION
ÉTAT DES LIEUX ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE À ANNEXER AU CONTRAT DE LOCATION État des lieux d'entrée État des lieux de sortie Nouvelle adresse (Etats des lieux de sortie) LES LOCAUX Appartement Maison
Plus en détail«Résidence CAP OCEAN»
«Résidence CAP OCEAN» 38 Logements en VEFA Commune de Saint-Pierre 97410 Ile de La Réunion NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE EN L ETAT FUTUR D ACHEVEMENT Maître d Ouvrage SCCV «MAXIMUS» 131, rue Maréchal Leclerc
Plus en détailLieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008
Lieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008 Appartements traditionnels de bonne qualité, d'architecture «Montagne» avec
Plus en détailDescriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint
Descriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint Le chalet est conçu selon les techniques utilisées pour les maisons à ossature en bois. DIMENSIONS
Plus en détailANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire
25/27, Rue Royale 74000 ANNECY ANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire PRESENTATION DE L OPERATION L ensemble immobilier à construire «Le Katura» se situe à Annecy 3bis, rue Aimé Levet. La résidence
Plus en détailSOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX
Plus en détail«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005
«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005 NOTA : Le présent descriptif est conforme à l'arrêté du 10 mai 1968. I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
Plus en détail«LES JARDINS MERMOZ»
«LES JARDINS MERMOZ» 17 à 21 Rue Albert Priolet Saint Germain-en-Laye (78100) Descriptif Sommaire*** Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction
Plus en détailREALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC. 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968
REALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968 MAITRE D OUVRAGE SCCV SEVRAN BOULEVARD WESTINGHOUSE 35 Avenue de Paris
Plus en détailLes travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009. Document d information non contractuel
Les travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009 Document d information non contractuel L Anah, Agence nationale de l habitat, attribue des aides financières aux propriétaires
Plus en détailLOGO ADN PATRIMOINE. ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
LOGO ADN PATRIMOINE Résidence Le Belved Air ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE GROS OEUVRE Terrassements généraux Terrassements en pleine masse, fouilles
Plus en détailSCI MEAUX FOCH. CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX
SCI MEAUX FOCH CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX NOTICE DESCRIPTIVE BATIMENTS A, B et C Notice descriptive conforme
Plus en détailDETAIL ESTIMATIF CABINET ARCHITECTURE AMENAGEMENT BOUBAD SAID AGENCE DE TAROUDANNT. Prix unitaires en hors T.V.A.
AGENCE DE TAROUDANNT DETAIL ESTIMATIF N Désignations des prestations U Quant 100- GROS ŒUVRE 100.01 Démolution des ouvrages existants Forfait F 1 100.02 Cloisons en briques creuses de 6 trous le métre
Plus en détailC.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître
Plus en détailTable des matières générale 1)
1) page 1 1) 0 CLAUSES COMMUNES Chap. 1 Clauses communes à tous les lots 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications communes à tous les lots 1 PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES
Plus en détailMise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11. Construction de 77 LOGEMENTS. «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE
Mise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11 12 chemin Michel Labrousse Bât. 4, B.P. 1338 F-31106 TOULOUSE CEDEX 1 Construction de 77 LOGEMENTS «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE Gamme TENDANCE
Plus en détailLE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE
LE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE Habitat, bureaux, commerces : le W conjugue les trois fondamentaux de l urbain. Dans cet esprit, Vauban Immobilier, Scharf Immobilier, GIPA et Rive Gauche CB Richard
Plus en détailGUIDE D ENTRETIEN ET DE REPARATION DANS VOTRE LOGEMENT. Qui fait quoi
GUIDE D ENTRETIEN ET DE REPARATION DANS VOTRE LOGEMENT Qui fait quoi Guide et démarches La réparation vous concerne? LES DEMARCHES A SUIVRE Faites appel à l entreprise de votre choix et/ou effectuez vous-même
Plus en détailDESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN PPE A SAULES BÂTIMENT B - UNITE C LIEU : Saules PARCELLE : article 1709 Ch. de la Grève 3a 2025 Chez-le-Bart Tél. 032 846 45 95 Fax 032 846
Plus en détailLES GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE. QUI FAIT QUOI DANS LE LOGEMENT? Point par point. www.ophmontreuillois.fr
S GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMB QUI FAIT QUOI DANS LOGEMENT? Point par point www.ophmontreuillois.fr Les installations de chauffage en détail Les installations de plomberie en détail Convecteur électrique
Plus en détailRésidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE. Promotion Sccv AZURELLE
Résidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE Promotion Sccv AZURELLE DESCRIPTIF 1 SOMMAIRE L'accès à la Résidence " Azurelle" à BIHORELt qui comprend 21 appartements du T1 au T4 se fera par une allée piétonne
Plus en détailHABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION
HABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION Nous avons sélectionnés avec minutie nous ouvriers & collaborateurs pour formés une équipe compétente pour la réalisation de votre maison
Plus en détail«RESIDENCE AVENUE DU MONT- BLANC» Construction d un bâtiment de 18 logements et de lots commerciaux avec parking souterrain à Gland Descriptif général des travaux Canalisations : - Canalisations en PVC
Plus en détailFABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition
Plus en détailRESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410
RESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410 NOTICE DESCRIPTIVE VEFA Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Le projet comprend la réalisation d'un ensemble
Plus en détailMontant H.T. Montant T.V.A 20,00% Montant T.T.C.
PARIS LE 15/07/2015 mario.marques356@gmail.com http://www.cifidf.fr/ REF. CHANTIER M. Mme LAGRAA 44 RUE DE MARINES 95750 CHARS M. Mme LAGRAA 42 AV. HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES DEVIS N 05873635 TRAVAUX
Plus en détailSARL PETRA. 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS
S.1 SARL PETRA 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS ADDITIF A LA NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Du 26/07/2012 Dans un souci d amélioration
Plus en détail4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE
Plus en détailTravaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL
Plus en détailGUIDE DES REPARATIONS LOCATIVES
GUIDE DES REPARATIONS LOCATIVES Du locataire ou de l'office, qui fait quoi? Qui répare? Qui entretient?? Office 66 - Office Public de l'habitat des Pyrénées-Orientales 7 rue Valette - BP 60440 * 66004
Plus en détailSURFACES ET EFFECTIFS
2,91 m 3,50 m 6 m 3,50 m 3,50 m 5,80 m 3,50 m 3 m 3,50 m rue des Sablons COUPE RESTRUCTURATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER 29-31 rue des Sablons - Impasse des prêtres 75016 PARIS COMMERCIALISATION COUPE COMMERCIALISATION
Plus en détailC.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F.
Plus en détailGUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES
GUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES L entretien et les menues réparations dans votre logement Informations données à titre indicatif. Pour plus de précisions, renseignez-vous auprès du personnel de proximité
Plus en détailNOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
Plus en détailDESCRIPTIF DE VENTE. LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart
DESCRIPTIF DE VENTE LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart La société Osmosis Development S.A. vous propose une résidence de charme de 4 logements neufs :! A côté du Château de Rixensart! Construction
Plus en détailRESIDENCE «LES PERCE-NEIGE» Morgins Troistorrents Val d Illiez Portes du Soleil
Architecture Promotion Alberto Alberti Architecte EPF-SIA Place de l Hôtel de Ville 1a CH-1870 Monthey Tel +41 (0) 24 471 76 16 Michaud Mariaux SA Génie-civil et Bâtiments Z.I. Les Ilettes 34 / CP 171
Plus en détailCONSTRUCTION DE 45 LOGEMENTS COLLECTIFS BATIMENTS A-B-C-D-E-F
7 rue Roland Martin CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 3 à 9 Avenue Louis Michel, 4 à 6 rue Fessard AN 001, AN 0002, AN 0003, AN 0004, AN 0005, AN 0025, AN 0026 et AN 0199. 93150 LE BLANC MENSIL CONSTRUCTION DE
Plus en détailDESCRIPTIF DES TRAVAUX
DESCRIPTIF DES TRAVAUX CARNIERES Rue du Pairois PHASE 2 Lotissement de 24 maisons unifamiliales Valables pour les lots 11 à 16 Descriptif des travaux du GROS-ŒUVRE. FONDATION Le type de fondation est déterminé
Plus en détailDESCRIPTIF SOMMAIRE. «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
DESCRIPTIF SOMMAIRE «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY Annecy, le 9 Octobre 2013 INTERVENANTS MAITRE D'OUVRAGE CAP DEVELOPPEMENT 1 Place Marie Curie BP 113 74003 ANNECY CEDEX SAS au capital de 3 400
Plus en détailEntretien et Réparations dans votre logement
Ce document est important pour vous. Conservez-le soigneusement. Extérieurs Entretien et Réparations dans votre logement Ce document reprend l ensemble des équipements de votre logement et vous indique,
Plus en détailBailleur /Locataire. Qui fait quoi? Entretien et réparations de votre logement
Bailleur /Locataire Qui fait quoi? Entretien et réparations de votre logement En matière d entretien des logements, la réglementation fixe quelles sont les interventions à la charge du bailleur et celles
Plus en détailCatalogue de répartition frais entretien - investissements (Etat au 01.01.2010)
Département des finances, des institutions et de la sécurité Service cantonal des contributions Section des personnes physiques Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Steuerverwaltung
Plus en détailPROCÈS VERBAL DE CONSTAT D'ÉTAT DES LIEUX
Maître N d'étude : Tél. : Fax : email : @ PROCÈS VERBAL DE CONSTAT D'ÉTAT DES LIEUX Référence du dossier : xxxxxxxxxxxxxx Page 1/8 PROCÈS VERBAL DE CONSTAT L'AN DEUX MILLE DOUZE ET LE VENDREDI NEUF NOVEMBRE
Plus en détailVous faites réaliser des travaux dans votre logement. Quel est le taux de TVA applicable?
Vous faites Cette fiche est un simple outil destiné à comprendre le taux de TVA applicable à vos travaux ; cependant, elle n est pas exhaustive et ne peut pas prendre en compte toutes les situations. Pour
Plus en détailNotice descriptive VILLANOVA SEPTIEME ART. (Conforme à l arrêté du 10 mai 1968) SCI MONTREUIL EGLISE CONVENTION Bâtiments A1 / B1 / B2
Notice descriptive VILLANOVA SEPTIEME ART (Conforme à l arrêté du 10 mai 1968) SCI MONTREUIL EGLISE CONVENTION Bâtiments A1 / B1 / B2 MG18052015 Sommaire Présentation générale 4 Généralités 4 Objet de
Plus en détailPROCES VERBAL D ÉTAT DES LIEUX DÉTAILLÉ D ENTRÉE / DE SORTIE* relatif à un bail de résidence
PROCES VERBAL D ÉTAT DES LIEUX DÉTAILLÉ D ENTRÉE / DE SORTIE* * Cocher la case adéquate relatif à un bail de résidence Éditeur responsable : L atelier des droits sociaux Asbl Rue de la Rouge, 4 1000 Bruxelles
Plus en détailThierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10
Plus en détailANNEXE 1 - LISTE DES PRESTATIONS
ANNEE 1 - NETTOYAGE COURANT VIDAGE ET ESSUYAGE HUMIDE DES CORBEILLES ESSUYAGE DES BUREAU ET TABLES ESSUYAGE DES OBJETS MEUBLANTS ESSUYAGE DES OBJETS MEUBLANTS DANS PC SECURITE DANS SAS ACCES A COUR ESSUYAGE
Plus en détailENTRETIEN & RÉPARATIONS. Qui paie quoi dans votre logement?
ENTRETIEN & RÉPARATIONS Qui paie quoi dans votre logement? Qui paie quoi dans votre logement? Peinture, papier peint sur murs et plafonds Peinture sur les portes palières et huisseries L entrée Un évier
Plus en détailDESCRIPTIF PHASE D.C.E.
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES
Plus en détailPROCES VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF
PROCES VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF L an DEUX MILLE QUINZE, et le DIX SEPT AVRIL A la requête de : Madame Valérie MAIK veuve RELIGA, Née le 28 novembre 1927 à OPALNICA, 105 Route de Cassel 59940 NEUF BERQUIN
Plus en détailN o t i c e d e s c r i p t i v e
L I L L E N o t i c e d e s c r i p t i v e «Collectif 11 logements» (Conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968) Architecte Esquisses Architectes Lille Bureau de Contrôle Veritas - Lille Lille 22 rue Copernic
Plus en détailZone Industrielle. Kehlen... 1
Zone Industrielle Kehlen VALERES Konstruktioun SA 1 L o c a l i s a t i o n Le terrain se situe dans la zone industrielle de et à 8287 Kehlen Parcelle no 2946/5744 lot 1 La superficie du terrain sur lequel
Plus en détail1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES DE L IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS
1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 3 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L IMMEUBLE 4 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES
Plus en détailR DES CHARG. 1. LE GROS (ETIVRE: La résidence sera réaliséet érigée avec des matériaux durables, de premier choix, présentant un maximum de qualité.
R DES CHARG 1. LE GROS (ETIVRE: La résidence sera réaliséet érigée avec des matériaux durables, de premier choix, présentant un maximum de qualité. 2. FONDATIONS ET STRUCTURE DU BATIMENT : La stabilité
Plus en détailCLOS HELOISE 31 Logements rue de la Marbrerie & rue de Philadelphie LILLE
Mise à Jour : 20/06/13 CLOS HELOISE 31 Logements rue de la Marbrerie & rue de Philadelphie LILLE NOTICE DESCRIPTIVE (conforme à l arrêté du 10 mai 1968) 1 PRESENTATION GENERALE Le projet comprend la réalisation
Plus en détailRéférentiel Handicap. Référentiel Handicap. 2 e seuil de bonification. Logement collectif neuf. Logement individuel neuf
2 e seuil de bonification page 1/5 identification du/des logement(s) concerné(s) Nom du bailleur Nom de l opération Logement individuel neuf Adresse de l opération Référence du/des logement(s) concerné(s)
Plus en détailBien concevoir son projet de SALLE DE BAINS
Bien concevoir son projet de SALLE DE BAINS Une salle de bains bien pensée...... Lapeyre vous aide à la réaliser Un projet bien préparé, c est la clé de la réussite. Avant de rencontrer un conseiller LAPEYRE,
Plus en détailVerviers Rue Hurard. 9 Appartements. Cout de chauffage moins de 1 par jour
Verviers Rue Hurard 9 Appartements Cout de chauffage moins de 1 par jour 1 localisation Immeubles à démolir Rue Hurard à 4800 Verviers City Mall En plein centre-ville et à deux pas du futur centre commercial
Plus en détailPROCES-VERBAL DE LIVRAISON DES PARTIES COMMUNES
PROCES-VERBAL DE LIVRAISON DES PARTIES COMMUNES La SCI LES SENIORIALES, Maître de l ouvrage Sise à Toulouse 31500 2, place Auguste Albert Représentée par Monsieur Gabriel BERENGUER A livré ce jour, Au
Plus en détailJUIN 2013 PRELIMINAIRES ET NOTICE DESCRIPTIVE
JUIN 2013 PRELIMINAIRES ET NOTICE DESCRIPTIVE 2 CDC Version 2F Résidence«Anna Byron» «Wunnen Am Park» - Nonnewissen Rue Guillaume Capus Rue Ada Lovelace L-4071 Esch-Sur-Alzette MAITRE D OUVRAGE : MATEXI
Plus en détailLa fabrique de roulottes. lafabriquederoulottes.com FABRICATION FRANÇAISE. Tél : 04 67 67 28 48 info@lafabriquederoulottes.com. rêve.
lafabriquederoulottes.com lafabriquederoulottes.com FABRICATION FRANÇAISE en Offrez du rêve Tél : 04 67 67 28 48 info@lafabriquederoulottes.com Vu sur FABRICATION FRANÇAISE en Nos roulottes respectent
Plus en détail11/03/2014 APS _ PHASE 1 Indice 1 1/29
1/29 COMMUNE de SAINT GERMAIN EN LAYE Quartier Durable de la Lisière Pereire 78 100 Saint Germain en Laye NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L'ARRETE DU 10 MAI 1968 Application de l'article R 261.13 du Code
Plus en détail