**** Notice Descriptive. Notice établie suivant les stipulations de l Article R du Code de la Construction et de l Habitation «AMADEUS»
|
|
- Franck Martel
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 «AMADEUS» Notice Descriptive Notice établie suivant les stipulations de l Article R du Code de la Construction et de l Habitation **** Ce document comprend 10 pages CIIF S.A. 66, route de Paris JOUARS PONTCHARTRAIN 1
2 NOTE GENERALE La présente notice descriptive définit les travaux qui seront exécutés dans l immeuble. Il est précisé que les indications portées dans la présente notice le sont sous réserve des dispositions suivantes : * Seront admises de plein droit, toutes modifications de structure et de l agencement intérieur et extérieur (tel que déplacement de gaines techniques, soffite ou faux-plafonds, etc...) ayant pour but de résoudre un problème technique ou de compléter ou de parfaire, soit l effet architectural, soit l harmonie de l immeuble et qui seraient apportés en cours de travaux par le constructeur, en accord avec le Maître d Oeuvre. * Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et à les remplacer par des prestations globalement équivalentes dans le cas d apparition d un matériel nouveau, ou en cas de force majeure ou de cause légitime, notamment : - Règle administrative contraignante, - Règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation d activité d une entreprise ou d un fournisseur ou retard d approvisionnement d un matériau, - Qualité insuffisante du matériau prévu ou livré, - Et plus généralement, si les impératifs techniques ou réglementaires le mettaient dans l obligation de renoncer définitivement à telle ou telle disposition de prestation prévue. Le tout à condition qu il n en résulte ni augmentation du prix, ni altération de qualité pour l acquéreur. En outre, l acquéreur ne pourra, en aucun cas, ce qu il reconnaît expressément, réclamer, au cas où il est écrit qu une prestation est prévue avec une variante (exemple : murs de caves de 0.05 cm d épaisseur ou de 0.10 cm) l une ou l autre de la prestation, car si cette disposition a été exprimée, c est qu elle correspond à un impératif technique. D une manière générale, l acquéreur ne pourra en aucun cas, réclamer l une ou les prestations prévues au présent descriptif dans la mesure où celle fournie par le vendeur correspond à une qualité réputée équivalente. L acquéreur reconnaît cette clause comme étant essentielle, sans laquelle le vendeur n aurait pas contracté. * Les travaux réalisés feront l objet d une mission de contrôle technique. Fait à., Le Le Client «Lu et approuvé» Le Promoteur 2
3 I - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE I.1. TERRASSEMENT I.1.1. Fouilles Fouilles de toute nature sur toute la surface du bâtiment. Exécution des fouilles de fondations par moyen mécanique. I.2. MAÇONNERIE - GROS OEUVRE I.2.1 Fondations Par semelles filantes pieux ou puits, caractéristiques à déterminer selon étude de sols. Murs de fondations en maçonnerie de parpaings épaisseur 20 cm ou de béton banché suivant calcul B.E.T. I.2.2. Murs et ossatures I Murs de façade et pignons - Ils seront réalisés en parpaings de 20 cm d épaisseur ou en béton armé d épaisseur 16 cm Murs et refends - Ils seront réalisés en parpaings de 20 cm d épaisseur ou en béton armé d épaisseur 18 cm Murs séparatifs - Les murs séparatifs entre deux appartements seront en béton de 18 cm Ossature béton - En béton armé, dimensions et armatures selon calculs étude béton pour poutres, poteaux, linteaux, chaînages.. I.2.3. Planchers Plancher bas RDC - Plancher de 23 cm d épaisseur avec isolation thermique selon calculs et interposition d un film d étanchéité. I Plancher étage - Dalle en béton armé (dalle pleine ou plancher sur pré-dalle) épaisseur 20 cm. I Plancher habitation sur locaux non chauffés ou ouverts - Structure identique, recevant en sous face une isolation thermique. I.2.4. Balcon Loggias Dalle béton armé coulé en place ou béton préfabriqué suivant localisation, compris renforts, épaisseur et armatures selon étude béton. I.2.5. Autres ouvrages en béton armé I Escaliers (dans parties communes) En béton armé coulé en place ou béton préfabriqué selon localisation (largeur suivant règlement de sécurité) 3
4 I.3. CHARPENTE Composée de ferme ou fermettes en sapin traité, cloués ou assemblés ; tous contreventements ou entretoises nécessaires. I.4. COUVERTURE En zinc naturel à joints debouts ou à tasseaux selon choix architecte, y compris tous accessoires selon réglementation en vigueur. I.4.1 Gouttière et descentes Toutes les gouttières et descentes sont en PVC ton pierre. I.5. ETANCHEITE I.5.1. Terrasses jardins Etanchéité type protection par terre végétale ou par dallette. Séparatif entre jardin et dallette sur plots par muret L de hauteur 40 cm. I.5.2. Terrasses en étage Etanchéité type protection par dallette sur plots 40 x 40 ou 50 x 50 en gravillons lavés type MARLUX ou équivalent. I.6. MENUISERIES EXTERIEURES En PVC blanc, double vitrage isolant. Ventilation des pièces sèches par entrée d air sur le coffre de volets roulants. Volets roulants PVC blanc avec coffre monobloc sur les ouvertures des étages (excepté dans les pièces humides et châssis circulaire). Au RDC volets roulants PVC sur tous les ouvrants. Les portes d entrée sur l extérieur seront à âme isolante avec serrures de sécurité 3 points. I.6.1. Fenêtres et portes fenêtres I.6.2. Portes palières Bloc porte métallique palière anti-effraction MALERBA ou équivalent avec déco 3 cadres seuil à la suisse, 3 pions anti-dégondage, microviseur, cylindre A2P* radial NT. I.7. SERRURERIE I.7.1. Garde-corps et lisses métalliques pour balcons, loggias, terrasses (suivant plans Architecte) en acier métallisé et peinture polyester (laquage au four), teinte RAL au choix de l architecte. 4
5 I.8. REVETEMENTS EXTERIEURS Béton architectonique, pierre agrafée, pierre collée, ou enduit taloché fin avec modénatures, au RDC. Enduits monocouche gratté type Topral ou similaire, ton au choix de l architecte, dessins suivant le plan de l architecte. Jouées de lucarnes : enduit Topral sur nergalto ou tout procédé similaire. II - EQUIPEMENT ET FINITION DES LOCAUX PRIVATIFS II.1. MENUISERIES INTERIEURES Portes de distribution des logements postformée avec huisserie métallique, poignée sur plaque en laiton simple ou double suivant plans, serrure à bec de cane pour séjour, à condamnation avec clé pour les chambres, à condamnation pour salle de bains, douche et WC, butée à toutes les portes. Trappes de visite de toutes les gaines de passage de canalisations d alimentation ou de vidange ou de VMC. Les placards seront livrés selon dimensions, soit avec une porte ouvrant à la Française, soit une porte coulissante. Finition en mélaminée placage frêne blanc. Escalier des duplex en bois exotique jaune lasuré. Plinthes bois, en sapin, dans les pièces sèches. II.2. CLOISONS, DOUBLAGES ET ISOLATION Doublage isolant contre murs de façade et pignons, et locaux non chauffés composé d un isolant (épaisseur suivant calculs) et d une plaque de plâtre. Les cloisons de distribution seront exécutées en cloisons sèches type Placoplan ou similaire, épaisseur 0,05, compris toutes sujétions de pose et de finition des joints. Les parois de gaines techniques au logement seront réalisées en cloison sandwich de 72 mm épaisseur avec isolant acoustique en laine de verre. II.3. ELECTRICITE, CHAUFFAGE, VMC, PTT ET TELEVISION II.3.1. Electricité, PTT et télévision Appareillages encastrés en partie habitable, type Espace Lumière de chez ARNOULD. Toutes les sorties de fil pour luminaires seront équipées d un dispositif de connexion avec sa fiche douille provisoire. Tableau abonné avec le compteur EDF sera posé dans la gaine électrique logement, les tableaux seront semi-encastrés. Prise RJ 45 : 1 par pièce principale (ceci remplace dorénavant les conjoncteurs téléphone). Prise TV-FM : 1 dans le séjour de tous les appartements, et 1 dans la chambre principale de tous les logements sauf studios. Interphone reliant le hall d entrée au logement, sauf appartement ayant un accès direct avec l extérieur. Une sonnette sera prévue sur chaque porte palière. 5
6 Nombre et disposition des prises, interrupteurs, points lumineux, suivant tableau ci-dessous : Nombre de Nombre de Circuits Pièces spécialisés Foyers lumineux Prises 16 A Prises 16 A fixes simples Entrée 1 1 Séjour 1 (1) 5 Cuisine Chambres 1 (1) 3 Dégagement 1 1 Dressing 1 Salle de bains 2 1 Douche 2 1 WC 1 Lave-vaisselle, lave-linge (1) Une prise commandée par interrupteur peut remplacer le foyer lumineux fixe. 2 Circuits spécialisés Prises 32 A - Sèche serviettes, type CALA de chez ACOVA ou équivalent. - Radiateur type Tatou de chez Atlantic ou équivalent, dans le séjour. - Convecteur type F617 T de chez ATLANTIC ou équivalent dans les autres pièces. - Ventilation mécanique contrôlée, par extraction dans les pièces humides (nature des bouches suivant réglementations thermiques). II.4. EQUIPEMENT SANITAIRE PLOMBERIE II.4.1. Distribution, évacuation La distribution d eau froide et d eau chaude sera exécutée en polyéthylène réticulé ou cuivre. Canalisations PVC type sanitaire. II.4.2. Appareillage sanitaire Les appareils seront de la gamme ALLIA, couleur blanche (selon choix proposé par le promoteur). Baignoire en acier émaillé : de 1,60 x 0,70 (suivant plan de vente) avec clapet, robinetterie chromée mitigeuse. Façade baignoire revêtue de faïence Porcelanosa type Rubidiamant et trappe de visite. WC bloc cuvette avec réservoir en porcelaine vitrifiée, compris abattant double. Douche : receveur en porcelaine vitrifiée avec fond antidérapant de 80 X 80, robinetterie chromée mitigeuse. II.4.3. Robinetterie Robinetterie chromée mitigeuse à disque céramique de chez GROHE ou de qualité équivalente. II.4.4. Equipement de cuisine Studios et 2 pièces selon plan de vente Cuisinette évier inox, 1 bac égouttoir sur meuble mélaminé blanc, bonde vidage à bouchon et chaînette, robinetterie chromée mitigeuse avec 2 plaques électriques, 1 réfrigérateur intégré dans le meuble. En attente : alimentation eau froide, évacuation lave-linge suivant plan de vente. 6
7 2 pièces et plus : Evier en inox de 0.90 x 0.60 ou 1.20 x 0.60 ( selon plan de vente ), sur meuble mélaminé blanc. Bondes de vidage à bouchons et chaînette, robinetterie chromée mitigeuse. En attente : alimentation eau froide et évacuation lave-vaisselle et lave-linge suivant plan de vente. Nota : Si l emplacement du LL ou du LV sont à moins de 1,20 m des éviers, les tuyauteries resteront derrière l évier. II.4.5. Vasques - Lavabos (suivant indication des plans de vente) Plan vasque avec bandeaux lumineux et miroir avec robinetterie chromée mitigeuse. II.4.6. Production eau chaude La production d eau chaude sanitaire est assurée par un chauffe-eau : 100 L dans studio, 150 L dans 2 pièces, 200 L dans 3 pièces, 300 L dans 4 et 5 pièces. II.5. REVETEMENT DE SOLS : CARRELAGE II.5.1. Revêtements de sol : Carrelage Carrelage dans les pièces humides (cuisine, W-C, salles de bains et salles d eau), plinthes assorties, coloris à choisir dans la gamme RUBIDIAMANT de PORCELANOSA proposée par le promoteur. Dans les studios : carrelage au droit de la kitchenette selon plan de vente. II.6. REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES II.6.1. Intérieur appartements Pour les entrées et séjours : sol stratifié flottant sur sous-couche résiliente. Pour les dégagements nuit et les chambres : moquette U2SP2 de chez LANO, coloris à choisir dans la gamme proposée par le promoteur. II.7. REVETEMENT MURAUX : FAIENCE Pour les salles de bains et salles d eau, fourniture et pose de faïence dans la gamme RUBIDIAMANT de PORCELANOSA proposée par le promoteur : hauteur totale 2,10 m, depuis le sol, au-dessus de la baignoire (3 côtés) hauteur totale 2,10 m, depuis le sol, au pourtour des bacs à douches la façade avant des baignoires avec trappe incorporée : fourniture et pose de faïence dito salle de bains et douche. Pour la cuisine, fourniture et pose de faïence blanche 20 X 20, au-dessus de l évier sur une hauteur de 0,60m, dans la gamme proposée par le promoteur. 7
8 II.8. PEINTURE ET PAPIERS PEINTS II.8.1. Peinture extérieure Sur bois : préparation et 2 couches de peinture acrylique, coloris à définir par l architecte. II.8.2. Peinture intérieure Menuiseries bois et plinthes bois des pièces sèches : préparation, deux couches de peinture blanche acrylique. Plafonds : préparation et deux couches de peinture blanche acrylique mate. II.8.3. Papiers peints Murs pièces sèches : papiers peints (150 gr) à choisir dans la gamme proposée par le promoteur. Murs pièces humides : papiers peints vinyliques lessivables (180 gr) à choisir dans la gamme proposée par le promoteur. III - EQUIPEMENT ET FINITION DES PARTIES COMMUNES INTERIEURES III.1. HALL D ENTREE L aménagement du hall d entrée sera réalisé conformément au projet de décoration de l Architecte : Le sol recevra un revêtement en grès cérame 40 x 40 ou en stonker de chez Porcelanosa ou équivalent avec plinthes assorties. Il est prévu un tapis brosse incorporé. Les murs recevront un revêtement mural textile type MURAL ou TEXDECOR ou équivalent et des panneaux bois. Il est prévu un miroir. Les plafonds seront peints. Eclairage et prise de courant suivant plans. Les portes vitrées seront en aluminium ou acier laqué, fermeture à ventouse électromagnétique, Les boîtes aux lettres seront du type CIDEX ou SIRANDRE et conformes aux normes PTT. (L ensemble de ces prestations sera déterminé et pourra être modifié en fonction des plans de détail de l Architecte). Accès protégés : sur rue : sur la grille d entrée, par platine de rue, lecteur Vigik, et système électronique de liaison actionné par téléphone portable particulier ( non fourni), système infalsifiable. du sas : sur la deuxième porte du sas par portier interphonique de liaison avec les appartements, et système électronique actionné par téléphone portable particulier ( non fourni), système infalsifiable, canon contact à clé. Sur porte entrée sous sol véhicules : par digicode et par système électronique de liaison actionné par téléphone portable particulier ( non fourni), système infalsifiable. III.2. CIRCULATION ET PALIER D ETAGE Sur le sol sera posé une moquette type Zen Design de chez LANO ou équivalent avec plinthes bois. Les plafonds seront peints et les murs recevront un revêtement mural textile type MURASPEC ou TEXDECOR ou équivalent couleur au choix de l Architecte. 8
9 Eclairage par applique ou plafonnier déclenché par ouverture porte ascenseur ou bouton pressoir. Porte des gaines techniques en panneau médium. Finition peinture brillante. III.3. ASCENSEUR Appareil électrique desservant tous les étages, du sous-sol au R+4. Charge nominale 630 kg vitesse 1 m/s Miroir teinté sur une face Main courante en aluminium ou similaire Finition peinture sur les portes palières Dispositif de télésurveillance avec transmetteur assurant le report de l alarme chez l ascensoriste. Sol en harmonie avec le hall. III.4. CAGE ESCALIER Mur et plafonds : projection d un enduit en Bagar Décor. Sol et palier : peinture anti-poussière. Eclairage en applique ou en plafond selon cas. Eclairage de sécurité par bloc autonome suivant réglementation III.5. SOUS-SOL L éclairage sera commandé par minuterie ou radar. L éclairage de sécurité sera conforme aux exigences du permis de construire. Porte métallique motorisée pour accès véhicules. Rampe pour véhicule en béton désactivé, bitumineux ou balayé. III.6. ALIMENTATION EN EAU Compteur générale eau froide, colonne montante, la distribution du logement sera assurée depuis la gaine palière. Possibilité de recevoir ultérieurement un compteur divisionnaire en remplacement du manchon prévu à la livraison. IV - ANNEXES PRIVATIVES IV.1. LES PARKINGS Les emplacements de voitures seront délimités au sol par bande et numérotation peinte. IV.2. LES JARDINS PRIVATIFS Les jardins privatifs seront aménagés suivant plan architecte, les délimitations seront effectuées par des haies. 9
10 V - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L IMMEUBLE V.1. ESPACES VERTS Plantations et engazonnement suivant plans Architecte et suivant la période la plus propice. Arrosage des parties communes par robinet de puisage à proximité du chemin piétonnier du jardin intérieur. V.2. VRD Finition enrobé noir, béton désactivé, balayé ou strié, suivant plan Architecte. V.3. ECLAIRAGE EXTERIEUR Selon plan Architecte, éclairage par lampadaire ou bornes commandés par système du type horloge et interrupteur crépusculaire. V.4.TELECOMMUNICATION Antenne collective (type Parabole) située sur le toit des immeubles. Fait à, le.. Le Client, Lu et approuvé Le Promoteur, 10
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN. Village Park. 32 logements sur 1 niveau de sous-sol. 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION VAUX - FRANKLIN Village Park 32 logements sur 1 niveau de sous-sol 17 bis rue Franklin 69 120 Vaulx en Velin NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE (document non contractuel remis à
Plus en détailSNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2. Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION OPERATION MILLERY GELTINES TRANCHE 2 «Les patios de Millery» Ensemble de 11 villas Rue traversière 69 390 MILLERY NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DES MAISONS (document non contractuel
Plus en détailRESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND
UNE REALISATION JEAN BASTARD-ROSSET PROMOTEUR CONSTRUCTEUR RESIDENCE 74450 LE GRAND BORNAND Bâtiments A & B NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Octobre 2011 Notice descriptive sommaire p. 2 1 TERRASSEMENT GROS
Plus en détailDescriptif Sommaire 04/05/2006. Les planchers seront en béton armé. Ils recevront une chape flottante acoustique.
«Villa de Seine» 1 à 7 avenue Jean Jaurès à l'ile Saint Denis (93) Descriptif Sommaire 04/05/2006 I - GÉNÉRALITÉS Fondations et structures Les fondations seront en béton armé suivant l'étude de sol. La
Plus en détailLe Bel Air. 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye. (Yvelines) Descriptif Sommaire
Le Bel Air 17-19 rue Saint Léger Saint Germain en Laye (Yvelines) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d'informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée.
Plus en détail59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31)
«Garden Plazza» 59-61 route de Launaguet TOULOUSE (31) Descriptif Sommaire Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée. Elle
Plus en détailAppartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailNOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE. Le Clos Vergniaud 59000 LILLE
NOTICE TECHNIQUE SOMMAIRE DE VENTE Le Clos Vergniaud 59000 LILLE LOGEMENTS & STATIONNEMENT Gros-Œuvre Infrastructure : Fondations selon étude de sol Sous sol Parking : Mise hors d eau par tapis drainant
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : 29, RUE DES MONTEES 13, RUE DESCARTES 45074 ORLEANS CEDEX 2. Mars 2009
DESCRIPTIF COMMERCIAL «LA RENAISSANCE» RESIDENCE SERVICES VILLE D ORLEANS PROGRAMME DE 70 APPARTEMENTS Faubourg Bannier Passage de la Concorde - 45000 ORLEANS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : IDIMMO ORLEANS
Plus en détailLe vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes :
PREAMBULE Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les remplacer par des prestations équivalentes : En cas d'évolution technique (notamment : nouveau
Plus en détailMAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : BG + ARCHITECTES S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE» 29, RUE DES MONTEES 45074 ORLEANS CEDEX 2 45 000 ORLEANS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «Le Clos de la Jeunette» «LE BAUDELAIRE» BAT B PROGRAMME DE «27 Logements» AUX NORMES BBC SAINT JEAN DE LA RUELLE (45) MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTE : S.C.I. «LE CLOS DE LA JEUNETTE»
Plus en détailLOGO ADN PATRIMOINE. ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
LOGO ADN PATRIMOINE Résidence Le Belved Air ZAC LAS FONSES Ilot 5 Lot 5.1 31270 VILLENEUVE TOLOSANE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE GROS OEUVRE Terrassements généraux Terrassements en pleine masse, fouilles
Plus en détail«LES JARDINS MERMOZ»
«LES JARDINS MERMOZ» 17 à 21 Rue Albert Priolet Saint Germain-en-Laye (78100) Descriptif Sommaire*** Le présent descriptif sommaire a pour objectif d informer sur les caractéristiques générales de la construction
Plus en détailPROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS
DESCRIPTIF COMMERCIAL «DOMAINE DU FRASSO» PORTICCIO - TRANCHE N 1 PROGRAMME DE 45 APPARTEMENTS MAITRE D OUVRAGE : ARCHITECTES : SARL IMMOBILIERE DU GRAND SOLEIL LES MARINES DE PORTICCIO BP 12 20166 PORTICCIO
Plus en détail17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA
17/19, avenue Gambetta 10, avenue Henri Martin 94100 SAINT MAUR DES FOSSSES RESIDENCE GAMBETTA Immeuble à usage principal d habitation et local commercial NOTICE DESCRIPTIVE 1 Caractéristiques techniques
Plus en détailCARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS
53 CHEMIN SALINIE 31100 TULOUSE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE LA RESIDENCE ET EQUIPEMENT DES APPARTEMENTS Le mode constructif a été défini sous le contrôle d un bureau de vérification technique
Plus en détailImprimé sur papier recyclé NOTICE DESCRIPTIVE
NOTICE DESCRIPTIVE Novembre 2012 PRESENTATION L opération CARRE PALLADIO s inscrit dans la réalisation du projet VALMAR, nouveau cœur de ville de LA RAVOIRE. C est un quartier piétons sans voiture pour
Plus en détail«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005
«LE CLOS SEVIGNE» Avenue du Général de Gaulle 13410 LAMBESC NOTICE DESCRIPTIVE 12 OCTOBRE 2005 NOTA : Le présent descriptif est conforme à l'arrêté du 10 mai 1968. I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
Plus en détailDescriptif Sommaire des Travaux - BBC
********************* 50 à 54 rue Saint Barthélémy 37000 TOURS Résidence de 42 appartements et 2 maisons ********************** Descriptif Sommaire des Travaux - BBC Maître d Ouvrage : Architecte : Atelier
Plus en détailMONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41
MONTBAZON / 37 BEL AIR 2 RUE DES LACS D'AMOUR LOT N 41 41 NEXOME DOCUMENT NON CONTRACTUEL samedi 25 octobre 2014 Présentaon du terrain No 1 de mise en page 1:1,66, 1:2,93 Status Révision DOCUMENT NON CONTRACTUEL
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailCONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN
CONSTRUCTION DE 56 VILLAS LOT 5, 2 ème EXTENSION SPRING CORCORDIA 97150 SAINT MARTIN NOTICE DESCRIPTIVE I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 1.1 - INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fondations Les
Plus en détailRésidence. Descriptif commercial
Descriptif commercial Construction d un immeuble de 25 logements collectifs Rue du Docteur Vautrin 62930 Wimereux Ce document est rédigé par référence aux termes de l Arrêté du 10 mai 1968 fixant la Notice
Plus en détailL HABITAT. Technologie 5ème
L HABITAT LES FONCTIONS CLORE: air, eau RESISTER: poids propre, charges d exploitation, charges climatiques (neige, vent) ISOLER: thermique, acoustique CHAUFFER l hiver RAFFRAICHIR l été PROCURER: hygiène,
Plus en détailLES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE
LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE LES JARDINS DE PROVENCE 83 340 LE LUC EN PROVENCE DESCRIPTIF 1 : Caractéristiques Techniques Générales programme labellisé
Plus en détailRESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE
RESIDENCE MARINA DEL SOL Quartier Santa Margarida ROSAS - Espagne NOTICE DESCRIPTIVE 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des garages : 1.1.2 - Fondation des garages
Plus en détailANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire
25/27, Rue Royale 74000 ANNECY ANNECY HAUTE-SAVOIE Notice descriptive sommaire PRESENTATION DE L OPERATION L ensemble immobilier à construire «Le Katura» se situe à Annecy 3bis, rue Aimé Levet. La résidence
Plus en détail23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660. NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5
23/11/2010 DOSSIER RESIDENCE COSTA VERMEILLE PORT VENDRES - 66660 NOTICE DESCRIPTIVE Programme BBC Appartements R+4 et R+5 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 1.1 INFRASTRUCTURE 1.1.1 - Fouilles des
Plus en détailLieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008
Lieu dit : Champs Colomb -05100 - BRIANCON DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS ETABLI LE 07 OCTOBRE 2005 modifie le 31 07 2008 Appartements traditionnels de bonne qualité, d'architecture «Montagne» avec
Plus en détailRésidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE. Promotion Sccv AZURELLE
Résidence AZURELLE DESCRIPTIF SOMMAIRE Promotion Sccv AZURELLE DESCRIPTIF 1 SOMMAIRE L'accès à la Résidence " Azurelle" à BIHORELt qui comprend 21 appartements du T1 au T4 se fera par une allée piétonne
Plus en détail«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE
«Résidence des Quatre Vents» QUIBERON - 56510 NOTICE DESCRIPTIVE Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Réservation en date du : Nom du client : N lot Appartement : N lot Garage : N Lot Garage/Parking Extérieur/Jardin
Plus en détailDESCRIPTIF DES TRAVAUX
DESCRIPTIF DES TRAVAUX CARNIERES Rue du Pairois PHASE 2 Lotissement de 24 maisons unifamiliales Valables pour les lots 11 à 16 Descriptif des travaux du GROS-ŒUVRE. FONDATION Le type de fondation est déterminé
Plus en détailN o t i c e d e s c r i p t i v e
L I L L E N o t i c e d e s c r i p t i v e «Collectif 11 logements» (Conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968) Architecte Esquisses Architectes Lille Bureau de Contrôle Veritas - Lille Lille 22 rue Copernic
Plus en détailSCI MEAUX FOCH. CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX
SCI MEAUX FOCH CONSTRUCTION D UN ENSEMBLE RESIDENTIEL DE 3 COLLECTIFS 112 avenue Foch et 2 à 6 avenue du Président Roosevelt 77100 MEAUX NOTICE DESCRIPTIVE BATIMENTS A, B et C Notice descriptive conforme
Plus en détailDESCRIPTIF SOMMAIRE. «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
DESCRIPTIF SOMMAIRE «Les Novelys» SAINT PIERRE EN FAUCIGNY Annecy, le 9 Octobre 2013 INTERVENANTS MAITRE D'OUVRAGE CAP DEVELOPPEMENT 1 Place Marie Curie BP 113 74003 ANNECY CEDEX SAS au capital de 3 400
Plus en détail«Résidence CAP OCEAN»
«Résidence CAP OCEAN» 38 Logements en VEFA Commune de Saint-Pierre 97410 Ile de La Réunion NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE EN L ETAT FUTUR D ACHEVEMENT Maître d Ouvrage SCCV «MAXIMUS» 131, rue Maréchal Leclerc
Plus en détailDESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE APPARTEMENTS CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN PPE A SAULES BÂTIMENT B - UNITE C LIEU : Saules PARCELLE : article 1709 Ch. de la Grève 3a 2025 Chez-le-Bart Tél. 032 846 45 95 Fax 032 846
Plus en détailVILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850)
1 SNC KBP3 C/o KAUFMAN & BROAD 59, allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE VILLA DU COMTE 42 villas à Montrabé (31850) NOTICE DESCRIPTIVE ACQUÉREURS Des villas Parcelles n 1 à 5, 8 à 15, 17,19, 21, 23, 24, 26
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement tout ce qu il faut savoir! sommaire Entrée et cuisine... p.- Pièce à vivre... p.- Salle de bain, wc... p.- Immeuble collectif... p. Maison individuelle...
Plus en détailLE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE
LE W, UN ÎLOT VIVANT DANS LA VILLE Habitat, bureaux, commerces : le W conjugue les trois fondamentaux de l urbain. Dans cet esprit, Vauban Immobilier, Scharf Immobilier, GIPA et Rive Gauche CB Richard
Plus en détailRésidences Pierre-Grise à Courtaman
Résidences Pierre-Grise à Courtaman Immeuble de 6 appartements de 3,5 pièces et 3 appartements de 2,5 pièces Immeuble A: article 52 RF DESCRIPTIF GENERAL CONTACT : DESCRIPTIF TECHNIQUE TERRASSEMENTS Les
Plus en détailFABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition
Plus en détailSOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX
Plus en détailHABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION
HABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION Nous avons sélectionnés avec minutie nous ouvriers & collaborateurs pour formés une équipe compétente pour la réalisation de votre maison
Plus en détailRÉPARATIONS LOCATIVES
LE GUIDE DES RÉPARATIONS LOCATIVES Décret Liste non limitative des réparations locatives Décret - du août pris en application de l article de la loi n -0 du décembre tendant à favoriser l investissement
Plus en détailREALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC. 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968
REALISATION D UN IMMEUBLE D HABITATION BBC 69 boulevard Westinghouse SEVRAN (93) NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L ARRETE DU 10 MAI 1968 MAITRE D OUVRAGE SCCV SEVRAN BOULEVARD WESTINGHOUSE 35 Avenue de Paris
Plus en détailDescriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint
Descriptif pour un chalet KUBIO 39m2 Ref : KUBIO 39.1 CH (ST ou DE) Une chambre Toit plat. Bardage bois peint Le chalet est conçu selon les techniques utilisées pour les maisons à ossature en bois. DIMENSIONS
Plus en détailUn pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné :
Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné : l'assemblage de parpaings le moulage dans un coffrage donnant une forme circulaire
Plus en détailSCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN IMMEUBLE D'HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE. 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
IMMEUBLE D'HABITATION 17/19/21 AVENUE DE LA LIBERATION PASSAGE CRAPART-NACU 77340 PONTAULT COMBAULT NOTICE DESCRIPTIVE SCCV RESIDENCE SAINT AUGUSTIN 19 avenue Gambetta 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Suivant
Plus en détailMontant H.T. Montant T.V.A 20,00% Montant T.T.C.
PARIS LE 15/07/2015 mario.marques356@gmail.com http://www.cifidf.fr/ REF. CHANTIER M. Mme LAGRAA 44 RUE DE MARINES 95750 CHARS M. Mme LAGRAA 42 AV. HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES DEVIS N 05873635 TRAVAUX
Plus en détailA l extérieur du logement
Travaux et entretien du logement Locataire bailleur, qui fait quoi Locataire / bailleur, qui fait quoi? octobre 00 Fiche n sept. 00 Fiche n A l extérieur du logement 6 3 4 7 5 Fiche n Travaux et entretien
Plus en détail«RESIDENCE AVENUE DU MONT- BLANC» Construction d un bâtiment de 18 logements et de lots commerciaux avec parking souterrain à Gland Descriptif général des travaux Canalisations : - Canalisations en PVC
Plus en détailVerviers Rue Hurard. 9 Appartements. Cout de chauffage moins de 1 par jour
Verviers Rue Hurard 9 Appartements Cout de chauffage moins de 1 par jour 1 localisation Immeubles à démolir Rue Hurard à 4800 Verviers City Mall En plein centre-ville et à deux pas du futur centre commercial
Plus en détailDETAIL ESTIMATIF CABINET ARCHITECTURE AMENAGEMENT BOUBAD SAID AGENCE DE TAROUDANNT. Prix unitaires en hors T.V.A.
AGENCE DE TAROUDANNT DETAIL ESTIMATIF N Désignations des prestations U Quant 100- GROS ŒUVRE 100.01 Démolution des ouvrages existants Forfait F 1 100.02 Cloisons en briques creuses de 6 trous le métre
Plus en détailRESIDENCE «LES PERCE-NEIGE» Morgins Troistorrents Val d Illiez Portes du Soleil
Architecture Promotion Alberto Alberti Architecte EPF-SIA Place de l Hôtel de Ville 1a CH-1870 Monthey Tel +41 (0) 24 471 76 16 Michaud Mariaux SA Génie-civil et Bâtiments Z.I. Les Ilettes 34 / CP 171
Plus en détailC.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître
Plus en détailCAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE
Royaume du Maroc Ministère de l Habitat et de la Politique de la Ville CAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS MINIMALES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AU LOGEMENT DESTINE A LA CLASSE MOYENNE Ministère
Plus en détailTable des matières générale 1)
1) page 1 1) 0 CLAUSES COMMUNES Chap. 1 Clauses communes à tous les lots 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications communes à tous les lots 1 PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES
Plus en détailLILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D HABITATION NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE
«Pierres et Territoires de France Nord Promotion immobilière» S. A. au capital de 6.858.000, R. C. S. LILLE 306 854 779 7 rue de Tenremonde - B.P. 9 59000 Lille LILLE ZAC ARRAS-EUROPE - Appts CONSTRUCTION
Plus en détailDESCRIPTIF DE VENTE. LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart
DESCRIPTIF DE VENTE LES BUISSONNETS rue de l'eglise 36 - Rixensart La société Osmosis Development S.A. vous propose une résidence de charme de 4 logements neufs :! A côté du Château de Rixensart! Construction
Plus en détailguide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR!
guide pratique Entretien et réparations dans votre logement TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR! sommaire Entrée et cuisine... p.4- Pièce à vivre... p.-7 Salle de bain, wc... p.8-9 Immeuble collectif... p.10 Maison
Plus en détailCONSTRUCTION DE 45 LOGEMENTS COLLECTIFS BATIMENTS A-B-C-D-E-F
7 rue Roland Martin CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 3 à 9 Avenue Louis Michel, 4 à 6 rue Fessard AN 001, AN 0002, AN 0003, AN 0004, AN 0005, AN 0025, AN 0026 et AN 0199. 93150 LE BLANC MENSIL CONSTRUCTION DE
Plus en détailRésidence MARGAUX Nieuwpoortlaan 64 La Panne CAHIER DES CHARGES. Architecte : Philippe Delacauw Bureau d Etudes : Stedec
Résidence MARGAUX Nieuwpoortlaan 64 La Panne CAHIER DES CHARGES Architecte : Philippe Delacauw Bureau d Etudes : Stedec Bureau de Coördination : SPRL M&D Invest Hauwerstraat 10 8000 Brugge TVA BE 0833.247.222
Plus en détailANNEXE 1 - LISTE DES PRESTATIONS
ANNEE 1 - NETTOYAGE COURANT VIDAGE ET ESSUYAGE HUMIDE DES CORBEILLES ESSUYAGE DES BUREAU ET TABLES ESSUYAGE DES OBJETS MEUBLANTS ESSUYAGE DES OBJETS MEUBLANTS DANS PC SECURITE DANS SAS ACCES A COUR ESSUYAGE
Plus en détailTravaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL
Plus en détailB U S S Y- S A I N T- G E O R G E S S E I N E & M A R N E. Le Domaine du Val
B U S S Y- S A I N T- G E O R G E S S E I N E & M A R N E Le Domaine du Val A Le Domaine du Val Bussy-Saint-Georges u cœur de Marne-la-Vallée, à une trentaine de minutes de Paris directement accessible
Plus en détail4 MAISONS RUE DE L ENCLOS - TOURINNE (BRAIVES) 2 MAISONS - 3 CHAMBRES 2 MAISONS - 4 CHAMBRES
4 MAISONS RUE DE L ENCLOS - TOURINNE (BRAIVES) 2 MAISONS - 3 CHAMBRES 2 MAISONS - 4 CHAMBRES SITUATION G E O G R A P H I Q U E CityZen, société de promotion immobilière, vous propose un nouveau projet
Plus en détailLE DOMAINE DE LA BRUNELLE CAPPELLE EN PEVELE
Page 1/17 KAUFMAN & BROAD HOMES (Opération Cappelle en Pevelle Domaine De La Brunelle) 46, avenue du Peuple Belge 59043 LILLE CEDEX LE DOMAINE DE LA BRUNELLE CAPPELLE EN PEVELE NORD NOTICE DESCRIPTIVE
Plus en détailSARL PETRA. 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS
S.1 SARL PETRA 2 rue Jules Belleudy Immeuble LE PETRA 06200 NICE LES JARDINS D ALICE ROUTE DE CANNES LE COUNILLIER 83600 FREJUS ADDITIF A LA NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Du 26/07/2012 Dans un souci d amélioration
Plus en détailLES GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE. QUI FAIT QUOI DANS LE LOGEMENT? Point par point. www.ophmontreuillois.fr
S GUIDES DU BIEN VIVRE ENSEMB QUI FAIT QUOI DANS LOGEMENT? Point par point www.ophmontreuillois.fr Les installations de chauffage en détail Les installations de plomberie en détail Convecteur électrique
Plus en détailDPGF MARCHE LOT 120 - PEINTURE
GENERALITES Tous les ouvrages devront être principalement conformes aux exigences en vigueur : des textes législatifs et règlementaires, DTU, normes, règles techniques, traitant de la construction et tout
Plus en détailPROCÈS VERBAL DE CONSTAT D'ÉTAT DES LIEUX
Maître N d'étude : Tél. : Fax : email : @ PROCÈS VERBAL DE CONSTAT D'ÉTAT DES LIEUX Référence du dossier : xxxxxxxxxxxxxx Page 1/8 PROCÈS VERBAL DE CONSTAT L'AN DEUX MILLE DOUZE ET LE VENDREDI NEUF NOVEMBRE
Plus en détailSURFACES ET EFFECTIFS
2,91 m 3,50 m 6 m 3,50 m 3,50 m 5,80 m 3,50 m 3 m 3,50 m rue des Sablons COUPE RESTRUCTURATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER 29-31 rue des Sablons - Impasse des prêtres 75016 PARIS COMMERCIALISATION COUPE COMMERCIALISATION
Plus en détail11/03/2014 APS _ PHASE 1 Indice 1 1/29
1/29 COMMUNE de SAINT GERMAIN EN LAYE Quartier Durable de la Lisière Pereire 78 100 Saint Germain en Laye NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME A L'ARRETE DU 10 MAI 1968 Application de l'article R 261.13 du Code
Plus en détailMise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11. Construction de 77 LOGEMENTS. «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE
Mise à Jour : NOTAIRE Edité le : 07/06/11 12 chemin Michel Labrousse Bât. 4, B.P. 1338 F-31106 TOULOUSE CEDEX 1 Construction de 77 LOGEMENTS «Urbanescence» Zac des Ponts Jumeaux - TOULOUSE Gamme TENDANCE
Plus en détailC K Immobilière IMMEUBLE DE 18 APPARTEMENTS WEISWAMPACH ET/OU BUREAUX T : +352 24 521 F : +352 24 522 34. T : +32 477 42 83 96 www.mlconcept.
WEISWAMPACH IMMEUBLE DE 18 APPARTEMENTS ET/OU BUREAUX T : +352 24 521 F : +352 24 522 34 T : +32 477 42 83 96 www.mlconcept.be C K Immobilière T : +352 691 280 270 www.ck-immo.lu INTRODUCTION Notre nouveau
Plus en détailEntretien et Réparations dans votre logement
Ce document est important pour vous. Conservez-le soigneusement. Extérieurs Entretien et Réparations dans votre logement Ce document reprend l ensemble des équipements de votre logement et vous indique,
Plus en détail4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE
Plus en détailENTRETIEN & RÉPARATIONS. Qui paie quoi dans votre logement?
ENTRETIEN & RÉPARATIONS Qui paie quoi dans votre logement? Qui paie quoi dans votre logement? Peinture, papier peint sur murs et plafonds Peinture sur les portes palières et huisseries L entrée Un évier
Plus en détailMAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne
MAISONS MODULAIRES ESPAGNOLES Qualité Européenne Les MAISONS PRÉFABRIQUÉES ADOSABLES sont basées sur une structure résistante qui intègre un forgé métallique à double pente et des piliers; fermeture à
Plus en détailDESCRIPTIF PHASE D.C.E.
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES
Plus en détailPATRIMONIAL II REHABILITATION D UN IMMEUBLE POUR LA CREATION DE 17 LOGEMENTS. 15/17, rue du Chelléen 77500 CHELLES NOTICE DESCRIPTIVE
PATRIMONIAL II REHABILITATION D UN IMMEUBLE POUR LA CREATION DE 17 LOGEMENTS 15/17, rue du Chelléen 77500 CHELLES NOTICE DESCRIPTIVE La présentation de ce descriptif est conforme à l'arrêté du 10 mai 1968.
Plus en détailNOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
Plus en détailParc Valentine Vallée Verte
Le Bourbon 10.300 m² de bureaux neufs à louer Parc Valentine Vallée Verte un parc d affaires unique Au cœur d un parc d affaires unique Choisissez pour votre entreprise des bureaux dans un bâtiment historique
Plus en détailARSEAA LES MARRONNIERS
REHABILITATION D UN ETABLISSEMENT POUR ADULTES HANDICAPES : ARSEAA LES MARRONNIERS 122 place Sainte Foy 31620 CEPET TOUS CORPS D ETAT EN SITE OCCUPE ANNEES 2011-2013 MAITRE D OUVRAGE : PATRIMOINE MAITRE
Plus en détailRéférentiel Handicap. Référentiel Handicap. 2 e seuil de bonification. Logement collectif neuf. Logement individuel neuf
2 e seuil de bonification page 1/5 identification du/des logement(s) concerné(s) Nom du bailleur Nom de l opération Logement individuel neuf Adresse de l opération Référence du/des logement(s) concerné(s)
Plus en détailR DES CHARG. 1. LE GROS (ETIVRE: La résidence sera réaliséet érigée avec des matériaux durables, de premier choix, présentant un maximum de qualité.
R DES CHARG 1. LE GROS (ETIVRE: La résidence sera réaliséet érigée avec des matériaux durables, de premier choix, présentant un maximum de qualité. 2. FONDATIONS ET STRUCTURE DU BATIMENT : La stabilité
Plus en détailBailleur /Locataire. Qui fait quoi? Entretien et réparations de votre logement
Bailleur /Locataire Qui fait quoi? Entretien et réparations de votre logement En matière d entretien des logements, la réglementation fixe quelles sont les interventions à la charge du bailleur et celles
Plus en détailLOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs
Plus en détailZone Industrielle. Kehlen... 1
Zone Industrielle Kehlen VALERES Konstruktioun SA 1 L o c a l i s a t i o n Le terrain se situe dans la zone industrielle de et à 8287 Kehlen Parcelle no 2946/5744 lot 1 La superficie du terrain sur lequel
Plus en détailGUIDE D ENTRETIEN ET DE REPARATION DANS VOTRE LOGEMENT. Qui fait quoi
GUIDE D ENTRETIEN ET DE REPARATION DANS VOTRE LOGEMENT Qui fait quoi Guide et démarches La réparation vous concerne? LES DEMARCHES A SUIVRE Faites appel à l entreprise de votre choix et/ou effectuez vous-même
Plus en détailBarême des indemnités de remise en état des logements
Barême des indemnités de remise en état des logements Débarrassage logement-cave-garage Débarrassage logement-cave-garage Electricité CANGEMENT CONVECTEUR 1000W CANGEMENT DIGICODE 0 0 Espaces verts Taille
Plus en détailRESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410
RESIDENCE AUTAN Construction de 6 logements au 70, rue Victor le Vigoureux à Saint Pierre 97410 NOTICE DESCRIPTIVE VEFA Conforme à l arrêté du 10 mai 1968 Le projet comprend la réalisation d'un ensemble
Plus en détailConstruction de 124 LOGEMENTS «CAMPUS MARIANNE» La Mantilla Rue Aung San Suu Kyi à Montpellier (34) Collection ESSENTIELLE - II LOGEMENTS COLLECTIFS
Annexe 9 Mise à jour : 03/03/2013 Agence Languedoc Etoile Richter 58, avenue Marie de Montpellier CS 59514 34960 MONTPELLIER CEDEX 2 Construction de 124 LOGEMENTS «CAMPUS MARIANNE» La Mantilla Rue Aung
Plus en détailNotice descriptive VILLANOVA SEPTIEME ART. (Conforme à l arrêté du 10 mai 1968) SCI MONTREUIL EGLISE CONVENTION Bâtiments A1 / B1 / B2
Notice descriptive VILLANOVA SEPTIEME ART (Conforme à l arrêté du 10 mai 1968) SCI MONTREUIL EGLISE CONVENTION Bâtiments A1 / B1 / B2 MG18052015 Sommaire Présentation générale 4 Généralités 4 Objet de
Plus en détail1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES DE L IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS
1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE 2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 3 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L IMMEUBLE 4 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L IMMEUBLE 5 - PARTIES COMMUNES
Plus en détailLes travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009. Document d information non contractuel
Les travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009 Document d information non contractuel L Anah, Agence nationale de l habitat, attribue des aides financières aux propriétaires
Plus en détailPROCES VERBAL D ÉTAT DES LIEUX DÉTAILLÉ D ENTRÉE / DE SORTIE* relatif à un bail de résidence
PROCES VERBAL D ÉTAT DES LIEUX DÉTAILLÉ D ENTRÉE / DE SORTIE* * Cocher la case adéquate relatif à un bail de résidence Éditeur responsable : L atelier des droits sociaux Asbl Rue de la Rouge, 4 1000 Bruxelles
Plus en détail4 - LES VOLS SUR LES CHANTIERS
4 - LES VOLS SUR LES CHANTIERS 4.1. CHIFFRES CLES Les vols sur les s constituent toujours un fléau. La SNIE sensibilise l ensemble de ses clients depuis plusieurs années déjà et nous vous communiquons
Plus en détail