CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
|
|
- Bernard Milot
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Marché à procédure adaptée N , et CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES établi en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics Etablissement : Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 5 rue du Maréchal Joffre BP STRASBOURG CEDEX Objet du marché : Consolidation et virtualisation des serveurs L'entreprise soussignée reconnaît avoir pris connaissance des pages du C.C.P. numérotées de 1 à 10 (date, cachet, signature) Le présent C.C.P. fait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services. Il comporte 10 feuillets numérotés de 1 à 10
2 Table des matières Article 1: OBJET DU MARCHE...3 Article 2: FORME DU MARCHE...3 Article 3: DETERMINATION DES LOTS...3 Article 4: DESCRIPTION DES LOTS Lot n 1 : acquisition des serveurs Lot n 2 : tiroir additionnel pour baie de stockage Lot n 3 : solution logicielle et assistance à la mise en oeuvre...3 Article 5: LES PERSONNES PUBLIQUES...4 La personne responsable du marché :...4 Article 6: LES DOCUMENTS CONTRACTUELS...4 Article 7: MODE DE REGLEMENT...4 Article 8: PRIX...5 Article 9: FACTURATION...5 Article 10: Nantissement...5 Article 11: RESILIATION DU MARCHE...5 Article 12: CONDITIONS PARTICULIERES AU PRESENT MARCHE Contexte Architecture actuelle Descriptif Liste des serveurs Schéma de la salle serveur Objectifs Infrastructure Outils et solution logicielle Mise en oeuvre Clauses particulières Transfert de compétences et formation Documentation Planning de réalisation...10 Article 13: CONTENTIEUX...10 Article 14: DEROGATIONS...10 Cahier des Clauses Particulières 2 Marché n , et
3 Article 1: BNU Consolidation et virtualisation des serveurs DSI-CRI OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet la fourniture de serveurs informatiques, d'un tiroir additionnel pour baie de stockage, d'un logiciel de virtualisation, de prestation d'installation et de transfert de compétences à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg selon les modalités définies dans le présent cahier des clauses particulières. Article 2: FORME DU MARCHE Cet appel est un marché passé selon la procédure adaptée. Il est soumis à l'article 28 du code des Marchés Publics. Article 3: DETERMINATION DES LOTS Le présent marché se compose de deux lots portant sur : lot n 1 : acquisition du matériel et des serveurs. lot n 2 : tiroir additionnel pour baie EMC et installation lot n 3 : solution logicielle et assistance à la mise en oeuvre. Il est possible de répondre à un seul ou à l'ensemble des lots. Article 4: DESCRIPTION DES LOTS 4.1. Lot n 1 : acquisition des serveurs Trois (3) serveurs dont les caractéristiques techniques devront se rapprocher au minimum des caractéristiques ci-dessous et prendre en considération la configuration des serveurs actuels. Type bi-processeurs quadri coeurs 8 Go de DDR Ram (4 x 2 Go - 2 slots libres restants minimum) 2 disques dur 15 tr/min 72,6 Go en raid 1 Emplacement PCI-X pour carte Fiber Channel Optionnel: Carte Fiber Channel 4Gbits additionnelle Une (1) armoire 19 '' 42 U avec double porte arrière, similaire à l'armoire existante. Trois (3) kits de conversion tour/rack pour Proliant ML370 G4 que nous souhaitons conserver et une (1) étagère coulissante. Remarque : les cartes fibre optique que nous possédons sont des cartes PCI-X de type Qlogic 2Gb et 4 Gb ou de type Emulex LightPulse 2Gb que nous souhaitons récupérer dans notre future architecture Lot n 2 : tiroir additionnel pour baie de stockage Un tiroir additionnel pour baie de stockage EMC de 2 To en fibre optique et son installation Lot n 3 : solution logicielle et assistance à la mise en oeuvre Solution de virtualisation. Logiciel de virtualisation et les différents outils associés. Cahier des Clauses Particulières 3 Marché n , et
4 Article 5: LES PERSONNES PUBLIQUES La personne responsable du marché : Monsieur l'administrateur de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 5 rue de Maréchal Joffre B.P STRASBOURG CEDEX Le comptable assignataire des paiements : Monsieur l'agent Comptable de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 5 rue du Maréchal Joffre B.P STRASBOURG CEDEX Article 6: LES DOCUMENTS CONTRACTUELS Le présent marché est régi par les documents ci-après qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre suivant : L'acte d'engagement pour chacun des lots Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la BNU fait seul foi. Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de fournitures courantes et services (décret n du 27 mai 1977 modifié édité par la direction des journaux officiels -brochure n 2014). Article 7: MODE DE REGLEMENT Le mode de règlement choisi est le virement par mandat administratif. Conformément au Code des Marchés Publics (art. 98), le délai global de paiement est fixé à 45 jours au maximum. En cas de désaccord, et notamment si le pouvoir adjudicateur n'est pas satisfait de l'exécution des prestations, les paiements pourront être retardés jusqu'au règlement du désaccord. Cahier des Clauses Particulières 4 Marché n , et
5 Article 8: BNU Consolidation et virtualisation des serveurs DSI-CRI PRIX Les prix sont établis en euros. Article 9: FACTURATION Le titulaire indique : la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et pouvoir adjudicateur) le numéro et la date du marché l objet succinct du marché les prestations qui font l objet de la demande de facturation le décompte des prestations effectuées après exécution des travaux si le prestataire est établi en France, le prix final HT et TTC en euros si le prestataire est établi à l étranger, le prix final HT en euros le numéro du compte bancaire ou postal (il est souhaitable que le titulaire ait une domiciliation bancaire en France afin de réduire les délais de règlement). Cette facture est établie en trois exemplaires et adressée à l ordonnateur ; l un des exemplaires porte la mention original et les autres la mention copie. ARTICLE 10: NANTISSEMENT Le marché pourra être effectué en nantissement dans les conditions prévues aux articles 106, 107, 108 et 109 du Code des Marchés Publics. Article 11: RESILIATION DU MARCHE En application du chapitre V du C.C.A.G./F.C.S. La personne responsable du marché peut résilier celui-ci sans que le titulaire puisse prétendre au versement d'indemnités. Cette résiliation peut intervenir : lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus après qu'une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution ait été préalablement notifiée et soit restée infructueuse. Cahier des Clauses Particulières 5 Marché n , et
6 Article 12: CONDITIONS PARTICULIERES AU PRESENT MARCHE Contexte Le site de la BNU est actuellement réparti sur deux bâtiments reliés entre eux par une fibre optique. Le site compte 181 postes clients en exploitation. La salle serveur se situe dans le bâtiment principal, place de la République. En raison des futurs travaux de réhabilitation et de mise en conformité, cette salle serait déplacée au plus tard en 2009 dans le bâtiment administratif situé rue Joffre. Dans le cadre du changement de notre système documentaire et en prévision du futur déménagement de la salle serveur actuelle, la Direction du Système d'information souhaite consolider ses serveurs et optimiser leur fonctionnement par une solution de virtualisation. Le serveur hébergeant le SIGB 1 de l'établissement date de Arrivant en fin d'usage, son remplacement s'impose en Avec la mise à jour du SIGB, le remplacement des autres serveurs de l'établissement doit aussi être étudié. Plutôt que de procéder à des achats au fur et à mesure, la DSI propose une démarche d'anticipation plus rationnelle et globale : procéder dès 2008 à la virtualisation des serveurs afin que le SIGB puisse en bénéficier et moderniser la salle serveur Architecture actuelle Descriptif La salle serveur actuelle comprend 12 serveurs majoritairement de type HP Proliant ML 370 G3 et G4 ou DL380 en environnement Windows serveur 2003 R1 et sous Unix (Digital) ou Linux. La BNU dispose également de deux baies de disques SAN 2 (EMC 2 CX300 3,5 To et 2To respectivement - FLARE version ) reliées par deux switchs fibre optique (Connectrix DS-4400M - 4Gb) aux différents serveurs. Le système de sauvegarde repose sur l'outil Time Navigator d'atempo et se compose d'un serveur connecté d'une part, à une des baies SAN pour les sauvegardes quotidiennes, et, d'autre part, d'un robot de sauvegarde NEO 4100 de marque Overland directement en fibre optique. Une armoire 19'' 42 U complète ce dispositif. Pour des questions d'homogénéisation, une autre armoire s'impose dans la nouvelle architecture. 1 SIGB: Système Informatique de Gestion de Bibliothèque 2 SAN : Storage Area Network Cahier des Clauses Particulières 6 Marché n , et
7 Liste des serveurs Système Mémoire No Nom des serveurs d'exploitatation Processeur(s) (Go) Services ou fonctionnalités 1 SV-FICHIERS Serveur ,80 Ghz 1,5 2x 2 SV-CDLINE Serveur ,8 Ghz 2,5 3 SV-TSE Serveur ,8 Ghz 1 Alpha 2x GEAC Unix Digital Mhz 0,75 Unix Géac Serveur documentaire - SIGB 5 SV-COMPTA Serveur ,8 Ghz 0,79 Serveur de la compta (application muse) Intel Xeon Dual 6 SV-XADMIN SLES 10 Core 1,67 Ghz 2 7 SV-DC Serveur ,40 Ghz 2 8 SV-WEB2 Serveur x 3,40 Ghz 2 9 SV-SQL Serveur x 3,40 Ghz 2 Windows 10 SV-UPDATE Serveur Mhz 0,51 Serveur de mise à jour windows 11 SV-BACKUP Serveur x 3,40 Ghz 2 Serveur de sauvegarde (tina) 12 SV-ADMIN Serveur ,80 Ghz 1 13 NEO4100 Serveur de fichiers (documents utilisateurs, messagerie), contrôleur de domaine secondaire Services cdline + watchdoc + bases sql archimed Serveur d'applications pour cdline (applications TSE) Serveur Linux SuSE : Gestion de parc et Supervision, egroupware Contrôleur de domaine + Serveur d'impression Site web (IIS +PHP) + Bookline application de contacts Serveur de bases de données (cmsbnu + contacts + registres noirs + stats imprimantes + msrehnane + base wss) Serveur d'administration : Symantec Antivirus + Serveur d'images Ghost + Windows Sharepoint Services Librairie de cartouche Overland pour la sauvegarde 14 BAIE EMC1 Baie disques Emc prod (SPA) 15 BAIE EMC1 2ND Baie disques Emc prod (SPB) 16 BAIE EMC2 Baie disques Emc sauvegarde (SPA) 17 BAIE EMC2 2ND Baie disques Emc sauvegarde (SPB) Total 17 18,05 HT : HyperThreading Cahier des Clauses Particulières 7 Marché n , et
8 Schéma de la salle serveur Objectifs L'établissement souhaite consolider et optimiser l'architecture existante par la diminution du nombre de serveurs physiques et gagner en souplesse sur l'exploitation des serveurs et sur leur maintenance Infrastructure Diminuer le nombre de serveurs physiques et ainsi réduire le coût d'acquisition. Simplifier l'architecture matérielle. Réduire l'énergie consommée et l'énergie dégagée par la salle actuelle. Ajouter une armoire 19'' 42 U afin de disposer tous les équipements dans deux armoires identiques. Exploiter au mieux les baies SAN dans le nouveau contexte de virtualisation. Un tiroir de stockage additionnel devra être ajouté pour augmenter leurs capacités. Cahier des Clauses Particulières 8 Marché n , et
9 Outils et solution logicielle La solution proposée devra permettre : de centraliser l'administration des machines virtuelles par une interface unique. une utilisation optimale des ressources en fonction des charges des applications. une haute disponibilité et une meilleure sécurité, le basculement des serveurs virtuels «à chaud» et de façon transparente sur une autre machine physique. une allocation dynamique de puissance de calcul en fonction des besoins. une évolution future avec l'ajout de 3 serveurs virtuels supplémentaires. d'intégrer les serveurs virtuels dans le système de sauvegarde existant. (Tina) s'intégrer dans notre futur plan de reprise d'activité Mise en oeuvre Les soumissionnaires devront évaluer les risques et les impacts de la consolidation et notamment bien vérifier et s'assurer que tous les serveurs et leurs applications sont «virtualisables». Dans un premier temps, le serveur de sauvegarde et le serveur de domaine pourraient rester en dehors de la virtualisation. Ces serveurs pourront être intégrés ultérieurement par l'équipe du CRI. Il faut aussi prendre en considération le renouvellement du serveur SIGB qui nécessitera 2 serveurs virtualisés avec 2 Go de mémoire chacun. La réalisation d'une maquette pourra être nécessaire pour étudier la possibilité d'aspiration de certains serveurs complexes à installer. (Serveur Cd-line et Tse d'archimed). Il faudra, dans la mesure du possible, limiter les arrêts de production. Pour ce faire, il sera souhaitable de profiter des possibilités d'aspiration des machines existantes pour les convertir en machines virtuelles. Ces opérations pourront être effectuées, en partie, par l'équipe informatique du CRI et planifiées la nuit lors de la migration Clauses particulières La proposition financière devra être détaillée en fonction des éléments apportés par le cahier des charges et plus précisément indiquer : Le coût de la maintenance; il est souhaitable que la garantie soit de 3 ans, avec un optionnel à 5 ans pour la partie matérielle. La tolérance minimale d'arrêt du système le coût des correctifs et mises à jour s'ils sont payants Le détail des procédures de maintenance Les délais d'intervention Les possibilités de télémaintenance Un délai d'assistance devra être prévu après la mise en oeuvre pour la partie logicielle. Cahier des Clauses Particulières 9 Marché n , et
10 12.5. Transfert de compétences et formation Le titulaire aura la responsabilité de former l équipe informatique de manière à ce qu elle devienne autonome sur les différents aspects de la supervision et de l exploitation des serveurs virtualisés. Ce transfert de compétence s effectuera obligatoirement sur le site, sur le matériel installé dans sa configuration cible. Il s appuiera sur un support de cours et devra porter, au minimum, sur les points suivants : Supervision quotidienne des serveurs avec la liste des tâches à effectuer Outils de surveillance et leur utilisation avec les éléments à surveiller Traitement des anomalies et d'éventuels incident Documentation Le titulaire devra fournir pour les produits et matériels mis en place : la documentations constructeur en Français la documentations d exploitation un support de cours pour le transfert de compétences Planning de réalisation Le projet doit être opérationnel au courant du 2eme trimestre 2008 et au plus tard fin juin Article 13: CONTENTIEUX Tout contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. Article 14: Aucune dérogation. DEROGATIONS Cahier des Clauses Particulières 10 Marché n , et
Marché à procédure adaptée (en application de l article 28 du code des Marchés Publics)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE «Morbihan» 22, Rue de l Hôpital - B. P. 10 56896 SAINT-AVE Cédex Marché à procédure adaptée (en application de l article 28 du code des Marchés Publics) CAHIER DES
Plus en détailACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
Communauté de communes de Billom Saint-Dier 7 avenue Victor Cohalion 63160 Billom Tel : 04 73 73 43 24 / Fax : 04 73 73 44 20 Mail : contact@stdb-auvergne.com ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE Marché
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) ENTITE ADJUDICATRICE BORDEAUX SCIENCES AGRO Objet du marché FOURNITURE D UNE SOLUTION D HEBERGEMENT DE SERVEURS PAR LE BIAIS
Plus en détailPROJET DE MIGRATION EXCHANGE 2003 VERS EXCHANGE 2010
PROJET DE MIGRATION EXCHANGE 2003 VERS EXCHANGE 2010 MAIRIE DE DOUAI - D.I.T.C Christophe TOGNELLI ctognelli@ville-douai.fr Hôtel de Ville BP 80386 59508 DOUAI CEDEX Tel. : 03 27 93 58 50 Fax : 03 27 93
Plus en détailMAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY
MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Remplacement du serveur informatique de la mairie Identification de l organisme qui passe le marché : Ville de SAINT GERMAIN DU PUY -
Plus en détailACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES VALANT REGLEMENT DE LA CONSULTATION 2/03/2015 Le présent
Plus en détailMARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés
Plus en détailMarché Public. Serveurs et Sauvegarde 2015
Marché Public Serveurs et Sauvegarde 2015 Remise des Offres avant le lundi 22 juin 2015 à 16h 1 P a g e Table des matières 1. OBJET DE LA CONSULTATION... 4 1.1. Description de la consultation... 4 1.2.
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailConsultation pour la virtualisation des serveurs informatiques. Règlement de la consultation et Cahier des charges
Consultation pour la virtualisation des serveurs informatiques Règlement de la consultation et Cahier des charges Marché de fournitures et de services informatiques Procédure adaptée (articles 28 et 29
Plus en détailMARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES. Cahier des Clauses Particulières. C.C.P. n 16/2014 du 16 septembre 2014
D i r e c t i o n I n f o r m a t i q u e Service Informatique - Alain Perchec 6 & 8, rue Saint-Fiacre BP 218 77104 MEAUX CEDEX 01 64 35 37 64-01 64 35 36 55 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES
Plus en détailMARCHÉ PUBLIC. VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre BP13 33380 MIOS ACTE D ENGAGEMENT
MARCHÉ PUBLIC VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre BP13 33380 MIOS ACTE D ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX DE CHARPENTE ET DE FOURNITURE ET POSE D UN BARDAGE EN BAC ACIER SUR LA FAÇADE
Plus en détailAPPEL D OFFRE A PROCEDURE ADAPTEE MIGRATION SERVEURS WINDOWS. Cahier des Charges
APPEL D OFFRE A PROCEDURE ADAPTEE MIGRATION SERVEURS WINDOWS Cahier des Charges Date limite de remise des offres : 10 Janvier 2012 8 décembre 2008 à 16 heures Cahier des charges 1 PRESENTATION GENERALE
Plus en détailAcquisition de matériels informatiques
Acquisition de matériels informatiques MARCHES PUBLICS (ARTICLE 28 PROCEDURE ADAPTEE) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Dossier de consultation - Pièce n 3 Date et heure limite de réception
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailFOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74
Plus en détailDirection de l Innovation et des Systèmes d Information. Pôle Systèmes Informatiques CONSULTATION POUR L ÉVOLUTION DE L ARCHITECTURE DE SAUVEGARDES
Direction de l Innovation et des Systèmes d Information Pôle Systèmes Informatiques Unité Centrale Informatique de Jouy CONSULTATION POUR L ÉVOLUTION DE L ARCHITECTURE DE SAUVEGARDES (procédure adaptée)
Plus en détailCONSULTATION : (MAPA) MAT_INFO_2013_03 Marché à procédure adaptée (MAPA) MAT_INFO_2013_03
Ministère de l enseignement Supérieur et de la recherche SUPMECA INSTITUT SUPERIEUR DE MÉCANIQUE DE PARIS 3 Rue Fernand Hainaut 93400 Saint-Ouen cedex CONSULTATION : (MAPA) MAT_INFO_2013_03 Marché à procédure
Plus en détailCahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailCahier des charges de mise en concurrence. Virtualisation des serveurs. I. Contexte. II. Objectifs
Cahier des charges de mise en concurrence Virtualisation des serveurs I. Contexte Oise Tourisme, Agence de Développement et de Réservation Touristiques, créée à l'initiative du Conseil Général de l Oise,
Plus en détailMise en œuvre de la virtualisation à l IGBMC. Guillaume Seith Remy Fritz
Mise en œuvre de la virtualisation à l IGBMC. Guillaume Seith Remy Fritz Introduction Contexte Objectifs Mise en œuvre Présentation Exploitation Conclusion IGBMC: Institut de génétique et de Biologie Moléculaire
Plus en détailCahier des clauses administratives particulières
Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION
REGLEMENT DE CONSULTATION OBJET DE LA CONSULTATION : Remplacement parc informatique En aucun cas, les clauses du présent document ne peuvent être modifiées par le candidat. Le présent cahier comporte 6
Plus en détailPROJET VIRTUALISATION DES SERVEURS METIERS HAUTE DISPONIBILITE PLAN DE REPRISE D ACTIVITE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) PROJET VIRTUALISATION DES SERVEURS METIERS HAUTE DISPONIBILITE PLAN DE REPRISE D ACTIVITE Maître de l ouvrage CENTRE HOSPITALIER DE LOCHES PAUL MARTINAIS
Plus en détailACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES VALANT REGLEMENT DE LA CONSULTATION 14/02/2013 Le présent
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailMarché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur
Observatoire de la Côte d' Azur Établissement Public à Caractère Administratif Décret n 88-384 du 19/04/1988 Boulevard de l'observatoire BP 4229 06304 NICE CEDEX 4 maintenance d'une grappe de l'environnement
Plus en détailCAHIER. DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N 07 08 du 16 avril 2007 ORDINATEURS. C.I.E.P 1, Avenue Léon JOURNAULT 92 310 SEVRES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N 07 08 du 16 avril 2007 ORDINATEURS C.I.E.P 1, Avenue Léon JOURNAULT 92 310 SEVRES MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE En application des articles 28 et 40 du Code
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailCAHIER DES CHARGES ASSISTANCE UTILISATEUR ET MAINTENANCE INFORMATIQUE
WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE CAHIER DES CHARGES ASSISTANCE UTILISATEUR ET MAINTENANCE INFORMATIQUE 1 Sommaire 1. INTRODUCTION...
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (AE)
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE Rue Roger Couttolenc 60200 Compiègne tél.: 03 44 23 44 23 Fax : 03 44 23 49 42 Adresse Internet : http://www.utc.fr ACTE D ENGAGEMENT (AE) Objet du présent AE : ASSISTANCE A MAITRISE
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN
N En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 26 et
Plus en détailPREFET DU JURA MARCHE PUBLIC DE SERVICES PROCEDURE ADAPTEE Nettoyage des locaux administratifs de la Préfecture et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. Tranche conditionnel 3 :
ACTE D ENGAGEMENT Assistance à maîtrise d ouvrage pour la passation d un marché de maitrise d œuvre puis d un marché de travaux destiné à la réalisation d un bâtiment passif destiné à l enseignement par
Plus en détailMarché Public en procédure adaptée : Infrastructure Informatique régionale hébergée CAHIER DES CHARGES ET DES CLAUSES TECHNIQUES
GROUPEMENT DE COMMANDES CA54, CA55, CA57, CA88, CRAL Marché Public en procédure adaptée : Infrastructure Informatique régionale hébergée CAHIER DES CHARGES ET DES CLAUSES TECHNIQUES Etabli en application
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE
r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:
Plus en détailMaintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES. Passé selon la procédure adaptée
Commune de Villard-Bonnot 20, Boulevard Jules FERRY 38190 VILLARD-BONNOT Maintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Passé selon la procédure adaptée
Plus en détailCréation du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES
Plus en détailGardiennage et sécurité incendie de l ensemble des locaux du Fresnoy
MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Pouvoir Adjudicateur : Studio national des arts contemporains LE FRESNOY 22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 59202 TOURCOING
Plus en détailCahier des charges pour la mise en place de l infrastructure informatique
1 COMMUNE DE PLOBSHEIM Cahier des charges pour la mise en place de l infrastructure informatique Rédaction Version 2 : 27 /05/2014 Contact : Mairie de PLOBSHEIM M. Guy HECTOR 67115 PLOBSHEIM dgs.plobsheim@evc.net
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailContrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailREPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DE SFAX FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE SFAX Projet de Développement de l'enseignement
Plus en détailMarché de Services «AUDIT DES ASSURANCES DU PNRA» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GENERALES DESCRIPTION DES PRESTATIONS
MARCHÉS PUBLICS Marché de Services «AUDIT DES ASSURANCES DU PNRA» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GENERALES DESCRIPTION DES PRESTATIONS ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Nom et adresse de l'organisme acheteur
Plus en détailVoies navigables de France. OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité
Voies navigables de France OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE en application de l article 28 du Code des Marchés Publics
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailDEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES
Plus en détailFiche technique: Sécurité des terminaux Symantec Endpoint Protection La nouvelle technologie antivirus de Symantec
La nouvelle technologie antivirus de Symantec Présentation Protection avancée contre les menaces. Symantec Endpoint Protection associe Symantec AntiVirus à la prévention avancée des menaces pour fournir
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES
SERVICE COMMUNICATION Tél. : 03.24.32 41 20 Fax : 03.24. 32 41 29 Courriel : com@mairie-charlevillemezieres.fr Affaire suivie par : Christelle MARECHAL Brigitte SAURA MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATION
Plus en détailVIRTUALISATION : MYTHES & RÉALITÉS
VIRTUALISATION : MYTHES & RÉALITÉS Virtualisation Définition Marché & Approche Microsoft Virtualisation en PME Quel(s) besoin(s) Quelle(s) approche(s) Témoignage Client Mr Rocher, DSI CESML Questions /
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES DEPARTEMENT DE LA SOMME DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 54, RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS. 03 22 71.83.58 : 03 22 71 81 79 Objet de
Plus en détailTRANSPORTS SANITAIRES EN AMBULANCES SUITE A PRISE EN CHARGE PAR LA SEM VALLOIRE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
TRANSPORTS SANITAIRES EN AMBULANCES SUITE A PRISE EN CHARGE PAR LA SEM VALLOIRE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) Article 1 er : OBJET DU MARCHÉ Le présent marché concerne les transports sanitaires
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailObjet : Fourniture d équipements Informatiques. Année 2014
Communauté d Agglomération de Tulle Pôle Ressources Service Informatique Objet : Fourniture d équipements Année 2014 Marché public de fournitures passé selon une procédure adaptée en application des articles
Plus en détailLa virtualisation de serveurs avec VMWare Infrastructure - Retour d expérience. Rodérick Petetin CRI INSA Rennes
La virtualisation de serveurs avec VMWare Infrastructure - Retour d expérience Rodérick Petetin CRI INSA Rennes Virtualisation VMWare Le contexte INSA Rennes Objectifs du projet Travail préparatoire Architecture
Plus en détailMise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp.
Direction des Ressources Matérielles Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Cahier des Clauses Particulières Procédure adaptée établie
Plus en détailFaulconnier Bastien SIO2. Cahier des charges. Choix et mise en œuvre d'un datacenter pour Infrastructure Cloud. Pour la société :
Cahier des charges Choix et mise en œuvre d'un datacenter pour Infrastructure Cloud Pour la société : Galaxy-Swiss Bourdin Infrastructure choisie : Metalo Datacenter Préparé par le cabinet de conseil ACF
Plus en détailTRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1
DEPARTEMENT DU MORBIHAN Commune de SARZEAU TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 Lot n 3 CLOTURES - PLANTATIONS Acte d engagement Date d édition : 23/05/2011 Référence de l'affaire : 11V249 GEO BRETAGNE SUD 8 rue
Plus en détailMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Département de l Information et de la Communication CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Département de l Information et de la Communication CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Mise en place d'un dispositif d'alerte sur les médias
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailLOT N 1 : ORDINATEURS BORDEREAU DE PRIX IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR. Code DESIGNATION QTE PU HT EN EURO MONTANT TOTAL HT EN EURO MONTANT TTC EN EURO
LOT N 1 : ORDINATEURS BORDEREAU DE PRIX IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR Code DESIGNATION QTE PU HT EN EURO ORD1 Ordinateur de bureau 18 ORD2 Ordinateur de bureau 1 ORD3 Ordinateur portable 1 ORD 4 Unités
Plus en détailLOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin
Département du Morbihan Commune de Pénestin Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche LOT unique Clôtures PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT PA Laroiseau / BP 30185 / 8 rue Ella Maillart / 56005
Plus en détailServices. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE
Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Cahier des charges particulières du marché relatif à des prestations de coursiers pour les départements
Plus en détailProtection des données avec les solutions de stockage NETGEAR
Protection des données avec les solutions de stockage NETGEAR Solutions intelligentes pour les sauvegardes de NAS à NAS, la reprise après sinistre pour les PME-PMI et les environnements multi-sites La
Plus en détailFOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS ET DE LOGICIELS INFORMATIQUES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS ET DE LOGICIELS INFORMATIQUES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) SPECIFIQUE A «L INFRASTRUCTURE SERVEUR» 1 TABLE
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailArchitectures d implémentation de Click&DECiDE NSI
Architectures d implémentation de Click&DECiDE NSI de 1 à 300 millions de ligne de log par jour Dans ce document, nous allons étudier les différentes architectures à mettre en place pour Click&DECiDE NSI.
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MARCHE D'ACHEMINEMENT DE COMMUNICATIONS FIXES ET MOBILES NUMERO 05-2010 CDG 64 n 05-2010 CCTP Communications téléphoniques 2010 1 1. DEFINITION DES PRESTATIONS
Plus en détailen version SAN ou NAS
tout-en-un en version SAN ou NAS Quand avez-vous besoin de virtualisation? Les opportunités de mettre en place des solutions de virtualisation sont nombreuses, quelque soit la taille de l'entreprise. Parmi
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES N 3/2013-DAF «Fourniture d' armoires de climatisation et prestation associée»
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES N 3/2013-DAF «Fourniture d' armoires de climatisation et prestation associée» RECTORAT NANCY-METZ SERVICE DAF-5 2, rue Philippe de GUELDRES case officielle 30013 54035 NANCY
Plus en détailLe groupe CSS. La société CEGI intervient depuis la Martinique au cœur des systèmes de gestion de nos clients. La société existe depuis 1973!
La Virtualisation 1 Le groupe CSS La société CEGI intervient depuis la Martinique au cœur des systèmes de gestion de nos clients. La société existe depuis 1973! La société SASI est la filiale technologique
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détailL offre de formation 2014 INSET de Dunkerque
Informatique et systèmes d information Code action Session Libellé Date début Date fin Page SX2HM 002 Green it ou " informatique verte " 04/09/2014 05/09/2014 3 SX2HF 002 Marchés publics informatiques
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT ( A. E )
ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) Maître de l'ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Couleurs 574 rue Paul Claudel - BP 34 38510 MORESTEL Tél. : 04 74 80 23 30 - Fax : 04 74 80 40 39 Objet du Marché: Zone
Plus en détailMission Val de Loire 81 rue Colbert BP 4322 37043 TOURS CEDEX 1 Siret 254 503 048 00012. Cahier des charges MAINTENANCE INFORMATIQUE
Mission Val de Loire 81 rue Colbert BP 4322 37043 TOURS CEDEX 1 Siret 254 503 048 00012 Cahier des charges MAINTENANCE INFORMATIQUE Mai 2013 Table des matières Sommaire 1 Introduction... 3 1.1 Objectifs...
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02
Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean
Plus en détailCA ARCserve Backup. Avantages. Vue d'ensemble. Pourquoi choisir CA
DOSSIER SOLUTION : CA ARCSERVE BACKUP R12.5 CA ARCserve Backup CA ARCSERVE BACKUP, LOGICIEL DE PROTECTION DE DONNÉES LEADER DU MARCHÉ, INTÈGRE UNE TECHNOLOGIE DE DÉDUPLICATION DE DONNÉES INNOVANTE, UN
Plus en détailCahier des Clauses Techniques Particulières
COMMUNE DE CHATEAUFORT Marché de services pour le suivi de l environnement Informatique Systèmes et Réseaux Procédure adaptée en vertu des dispositions de l article 28 du Code des Marchés Publics Cahier
Plus en détailMAPA DE SERVICE RELATIF A L ASSISTANCE, LA MAINTENANCE INFORMATIQUE ET L ADMINISTRATION DU SITE INTERNET POUR L OFFICE DE TOURISME DE VILLERS SUR MER
CONSULTATION DES ENTREPRISES MAPA DE SERVICE RELATIF A L ASSISTANCE, LA MAINTENANCE INFORMATIQUE ET L ADMINISTRATION DU SITE INTERNET POUR L OFFICE DE TOURISME DE VILLERS SUR MER Pièces à rendre : Le cahier
Plus en détailLe Ro le Hyper V Premie re Partie Configuration et Prise en main du gestionnaire Hyper-V
Le Ro le Hyper V Premie re Partie Configuration et Prise en main du gestionnaire Hyper-V Microsoft France Division DPE Table des matières Présentation... 2 Objectifs... 2 Pré requis... 2 Quelles sont les
Plus en détailActe d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX
Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet
Plus en détailNettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives
Plus en détailMARCHE DE FOURNITURES DE BUREAU
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE J.F CHAMPOLLION MARCHE DE FOURNITURES DE BUREAU Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières
Plus en détail[WEB4ALL PRESENTATION ET TARIFS VPS INFOGERES]
04.01.2015 [Association Web4all] Siret : 508070679 00032 NAF : 8559B TVA : FR 27508070679 PONCINI Aurélien contact@web4all.fr www.web4all.fr [WEB4ALL PRESENTATION ET TARIFS VPS INFOGERES] [Association
Plus en détailConfiguration système requise pour les grandes et moyennes entreprises
Configuration système requise pour les grandes et moyennes entreprises Trend Micro Incorporated se réserve le droit de modifier sans préavis ce document et les produits décrits dans ce document. Avant
Plus en détailFourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 2012-DTD51-AO-001 Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS Cahier
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS SERVICES ET DE FOURNITURES. Acte d Engagement Marché passé sous la procédure adaptée
MARCHE DE PRESTATIONS SERVICES ET DE FOURNITURES Acte d Engagement Marché passé sous la procédure adaptée Ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES Valant règlement de la consultation, CCTP et CCAP
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES A BONS DE COMMANDE Procédure adaptée Passé en application de l article 28 du Code des marchés publics (CMP) MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES RENOUVELLEMENT
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailCAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE
Hôtel de Ville 1, Allée André-Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE PRESTATION DE RÉGIE PUBLICITAIRE, DE CONCEPTION, D'IMPRESSION, DE LIVRAISON ET DE DISTRIBUTION POUR LE GUIDE PRATIQUE,
Plus en détail