APPEL D'OFFRES N 2/2010

Transcription

1 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D INFORMATION DECISIONNEL CONCERNANT LE PERIMETRE DE L'ACTIVITE DU GOUVERNEMENT AU SEIN DU PARLEMENT AU PROFIT DU MCRP CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D'OFFRES N 2/2010 En application des prescriptions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

2 SOMMAIRE CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERE... 4 Article 1 : Objet de l'appel d'offres... 4 Article 2. Consistance des prestations... 4 Article 3. Documents constitutifs du marché... 4 Article 4. Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché... 4 Article 5. Suivi de l'exécution du marché... 4 Article 6. Délai d exécution ou date d'achèvement... 5 Article 7. Ordre de service... 5 Article 8. Validité du marché... 5 Article 9. Pénalité de retard... 5 Article 10. Confidentialité des rénseignements... 5 Article 11. Cautionnement provisoire et cautionnement définitif... 6 Article 12. Délai et retenue de garantie... 6 Article 13. Réception des prestations... 6 Réception provisoire... 6 Réception définitive... 6 Article 14. nantissement... 6 Article 15. Élection de domicile... 6 Article 16. Droits de timbre et d'enregistrement... 7 Article 17. Caractère des prix... 7 Article 18. Prix du marché... 7 Article 19. modalités et conditions de livraison... 7 Article 20. modalités de réglement... 7 Article 21. Profil de l'équipe de travail... 8 Article 22. Droits relatifs à la prestation... 8 Article 23. Responsabilité du titulaire... 8 Article 24. Assurance - responsabilité... 8 Article 25. Contestation - litige... 8 Article 26. Résiliation... 9 Article 27. Arrêt du projet... 9 CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, FONCTIONNELS ET BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF Introduction Contexte et objectifs du projet Spécifications fonctionnelles et techniques Les spécifications fonctionnelles

3 3.2 Les spécifications Techniques Phasage de projet Phase 1 : Cadrage du projet Phase 2 : Analyse et modélisation Phase 3 : Réalisation du système d information décisionnel Phase 4 : Installation, mise en exploitation et formation BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

4 CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERE ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES Le présent appel d offres a pour objet la mise en place d'un système d'information décisionnel concernant le périmètre de l'activité du gouvernement au sein du parlement au profit du ministère chargé des relations avec le parlement. ARTICLE 2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS Les principales prestations attendues dans le cadre du présent appel d offres sont les suivantes : Recueil des exigences et analyse des besoins ; Modélisation, réalisation, test et déploiement d une solution décisionnelle ; Formation assistance technique à l exploitation ; Maintenance de la solution livrée pendant la période de garantie. ARTICLE 3. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE Les pièces constituant le présent appel d offres sont : L'acte d'engagement. Le présent cahier des prescriptions spéciales. Le bordereau des prix détail estimatif. Le C.C.A.G - EMO. ARTICLE 4. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE Le titulaire demeurera soumis aux textes et règlements administratifs et techniques en vigueur au MAROC, et notamment aux documents ci-après : 1- Décret n du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines règle relatives à leur gestion et à leur contrôle; 2- Décret Royal N du 10 Moharrem 1387 (21 AVRIL 1967) portant règlement Général de la Comptabilité Publique, tel qu il a été complété et modifié; 3- Dahir du 28 AOUT 1948 relatif au nantissement des marchés publics, comme il a été modifié et complété respectivement par le Dahir N du 31 janvier 1961 et le dahir N du 29 OCTOBRE 1962; 4- Décret N du 5 Kaada 1935 (04 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'etat. 5- Décret N Ramadan 1424 (13/11/03) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière des marchés de l Etat. Le titulaire ne pourra en aucun cas invoquer à son profit l ignorance des dispositions de ces documents. ARTICLE 5. SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE Le suivi de l'exécution du marché doit être confié à un fonctionnaire désigné par l'administration. Le nom ou la qualité de cette personne sera notifié au prestataire 4

5 ARTICLE 6. DELAI D EXECUTION OU DATE D'ACHEVEMENT Le délai d'exécution est fixé à 90 jours hormis les phases de validation des prestations par l'administration. Ce délai prendra effet à compter du jour qui suit le lendemain de la date de la notification de l'ordre de service. ARTICLE 7. ORDRE DE SERVICE Un ordre de service sera établi pour le commencement de toutes les phases de la présente prestation ARTICLE 8. VALIDITE DU MARCHE Le présent marché ne sera valable, définitif qu'après notification de son approbation par l'autorité compétente. L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de réalisation. Cette approbation sera notifiée au titulaire dans un délai maximum de 90jours à compter de la date d'ouverture des plis. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libérée de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant. Toutefois, le maître d'ouvrage peut, dans un délai de dix jours (10) jours avant l'expiration du délai de notification de l'approbation, proposer à l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L'attributaire dispose d'un délai dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du maître d'ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant. ARTICLE 9. PENALITE DE RETARD A défaut d'avoir terminé l'étude dans les délais prescrits, il sera appliqué au prestataire une pénalité par jour calendaire de retard de 1/1000 du montant initial du marché, plafonné à 10% du montant initial du marché. Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au prestataire. L'application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrit au titre du présent marché. ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS Le titulaire sauf consentement préalable donné par écrit de l'administration, ne communiquera ni le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par l'administration. Les informations transmises à une tierce personne seront confidentielles et limitées à ce qui est nécessaire à l exécution du marché. 5

6 Tout document autre que le marché lui-même, demeurera la propriété de l'administration et tous ses exemplaires seront retournés à l'administration, sur sa demande, après exécution des obligations contractuelles. ARTICLE 11. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF Le montant du cautionnement provisoire est fixé à DH (dix mille dirhams) Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. Il doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché ARTICLE 12. DELAI ET RETENUE DE GARANTIE Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date du procès verbal de la réception provisoire. Pendant cette période de garantie, le titulaire est tenu de remédier dans un délai de 10 jours à toute imperfection ou anomalie qui lui est signalée par l'administration La retenue de garantie à prélever sur le règlement des prestations est de 7% du montant total du marché. Elle peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire. ARTICLE 13. RECEPTION DES PRESTATIONS RECEPTION PROVISOIRE A l'achèvement de l'étude et en application de l'article 47 du CCAG-EMO, l'administration s'assure en présence du titulaire de la conformité de l'étude aux spécifications techniques du marché, prononcera la réception provisoire et donnera lieu à l'établissement d'un procès verbal. RECEPTION DEFINITIVE Conformément aux stipulations de l'article 49 du CCAG-EMO et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive et après que le maître d'ouvrage se soit assuré que les anomalies et les imperfections ont été réparées par le titulaire ARTICLE 14. NANTISSEMENT Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il est précisé que : 1) La liquidation des sommes dues par le Ministère Chargé des Relations avec le Parlement, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de la division administrative et financière. 2) Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou subrogation, les renseignements et états prévus à l'article 7 du Dahir du 28 AOUT 1948, relatif au nantissement des Marchés Publics est le chef de la division administrative et financière. 3) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier ministériel auprès de la cour royale, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. 4) Le Ministère chargé des relations avec le parlement délivrera au titulaire traitant sur sa demande écrite et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention «exemplaire unique». ARTICLE 15. ÉLECTION DE DOMICILE Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l article 17 du C.C.A.G-EMO. 6

7 ARTICLE 16. DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT Les frais de timbre et d'enregistrement du marché original conservé par l administration et de l'exemplaire délivré en cas de nantissement seront à la charge du titulaire du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. ARTICLE 17. CARACTERE DES PRIX Les prix du marché découlant de cet appel d offres seront fermes et non révisables. Toutefois, ces prix peuvent être révisés si l'approbation du marché n'a pas été notifiée à l'attributaire dans les délais fixés par l'article 6 du présent cahier des prescriptions spéciales et que le titulaire maintient son offre. Dans ce cas le prix du marché sera révisé par application de la formule suivante : P= Po [ ING/INGo] où P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée; Po: le montant initial hors taxe de cette même prestation; INGo : est la valeur de l'index global du mois de la date de remises des offres; ING : est la valeur du même index global du mois de la date d'exigibilité de la révision. ARTICLE 18. PRIX DU MARCHE Les prix du marché comprennent le bénéfice, ainsi que tout droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais, et d'une façon générale toutes dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. ARTICLE 19. MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON Avant l édition des livrables définitifs de chaque phase, l'administration disposera d un délai d appréciation de sept (07) jours pour examiner les dits livrables provisoires. A l issue de cet examen, les remarques et observations de l'administration seront notifiées au titulaire du marché découlant de cet appel d'offres pour lui permettre de procéder à l édition des livrables définitifs de chaque phase. En cas d observations de l'administration, le titulaire disposera de cinq (05) jours à partir de la date d envoi de ses observations, pour remettre les livrables définitifs ARTICLE 20. MODALITES DE REGLEMENT Les modalités de règlement s'effectueront conformément au pourcentage cité ci-dessous après approbation par l'administration des travaux remis par le titulaire : Le paiement du présent marché se fera suivant la répartition ci-dessous : 10% à la réception/validation des livrables de la phase 1 : cadrage du projet 20% à la réception/validation des livrables de la phase 2 : analyse et modélisation 50% à la réception/validation des livrables de la phase 3 : Réalisation du système d information décisionnel 20% à la réception/validation des livrables de la phase 4 : Installation, mise en exploitation et formation Les factures établies par les soins et aux frais du titulaire en sept exemplaires, devront porter la signature du fournisseur et dont l'original sera timbré. Les factures devront être arrêtées 7

8 en toute lettre, certifiées exactes et signées par le créancier qui doit en outre, rappeler l'intitulé exact de son compte bancaire. ARTICLE 21. PROFIL DE L'EQUIPE DE TRAVAIL Pour la réalisation des missions prévues dans le cadre de cet appel d offres, le prestataire doit mobiliser des experts spécialisés dans les domaines suivants : Le management de projet. Les périmètres fonctionnels objet du présent appel d offres. Les systèmes d information décisionnels. Le Ministère Chargé des relations avec le parlement pourra demander au titulaire du marché découlant du présent appel d offres d'adjoindre à l'étude, le cas échéant, en remplacement ou en complément, des experts particulièrement qualifiés. Le titulaire s'engage à satisfaire ces demandes dans les limites des charges et des coûts prévus au présent appel d offres. Les experts agréés par l'administration au début de l étude ne peuvent être remplacés par de nouveaux experts qu après accord écrit de l'administration. Les nouveaux experts devront être d une qualification égale ou supérieure par rapport aux anciens. ARTICLE 22. DROITS RELATIFS A LA PRESTATION Tous les documents originaux, qu ils soient écrits ou lisibles par machine ainsi que le code source de tous les composants nécessaires à la recompilation, et qui seront émis et préparés par le titulaire dans le cadre du marché découlant de cet appel d'offres, seront la propriété exclusive du Ministère Chargé des Relations avec le Parlement et ne peuvent de ce fait faire l objet d aucune utilisation et/ou diffusion de la part du titulaire. ARTICLE 23. RESPONSABILITE DU TITULAIRE Le titulaire du marché découlant du présent appel d offres doit : 1. Garantir qu il est en mesure de fournir d une façon professionnelle les prestations décrites dans le présent cahier des charges et se déclare libre de toutes restrictions légales et/ou de toutes obligations envers des tiers qui pourraient altérer, en tout ou partie, l exécution de ses obligations. 2. S engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et les experts ayant les qualités et compétences professionnelles pour accomplir les tâches prévues dans le présent cahier des charges. 3. S engager à garder une absolue neutralité vis a vis des tiers. Le titulaire s abstiendra de toute relation de nature à compromettre son objectivité. 4. Etre civilement et pénalement responsable de tout dommage causé à des tiers résultant de tout acte de malveillance ou de négligence grave imputable à ses experts dans l exercice de leurs activités professionnelles relatives à l exécution du marché découlant de cet appel d'offres. 5. Informer le Ministère Chargé des relations avec le parlement constamment des relations qu il aura à entreprendre avec des tiers pour l accomplissement des prestations, en particulier un double de toute correspondance avec ces tiers sera adressé au Conseil Constitutionnel. ARTICLE 24. ASSURANCE - RESPONSABILITE Le titulaire du marché découlant du présent appel d offre doit se conformer à l'article 20 du CCAG-EMO ARTICLE 25. CONTESTATION - LITIGE Si, en cours d'exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties s'engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO. 8

9 Les litiges éventuels entre le maître d'ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux compétents ARTICLE 26. RESILIATION La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l'article 24 du décret n du 5 février 2007 relatif aux marchés de l'etat et celles prévues aux articles 27 à 33 et 52 du CCAG-EMO. ARTICLE 27. ARRET DU PROJET Le maître d'ouvrage se réserve le droit d arrêter l exécution des prestations au terme de chaque phase conformément à l alinéa 2 du paragraphe 1 de l article 28 du CCAG - EMO. 9

10 CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, FONCTIONNELS ET BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 1. INTRODUCTION Le Ministère Chargé des Relations avec le Parlement est la structure du gouvernement chargée de la coordination avec le parlement. Il a pour mission : de faciliter le dialogue entre les organes législatifs et exécutifs ; d assurer le suivi des travaux du parlement ; de représenter en permanence le gouvernement au sein du parlement 2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET Le Ministère Chargé des relations avec le Parlement joue le rôle de coordinateur entre l organe exécutif et législatif. L ensemble des documents transitant entre le parlement et les différents ministères passent par le MCRP. Le Ministère Chargé des relations avec le Parlement dispose d un Intranet de gestion et de suivi des travaux du gouvernement au sein du parlement. Cet intranet qui enregistre tous les événements et le flux d information entre le parlement et le gouvernement inclut un certain nombre d états ad hoc qui donne des synthèses sur l activité du gouvernement au sein du parlement. L objectif de ce projet et de mettre en place une solution d exploitation des données relatives à l activité du gouvernement au sein du parlement d une manière flexible et évolutive dans l objectif d obtenir des indicateurs d aide à la décision susceptible de contribuer à l optimisation des procédures et du fonctionnement du Ministère Chargé des Relations avec le Parlement. La solution projetée couvrira le périmètre métier principal: «Activités du gouvernement au sein du parlement» qui constitue le cœur métier du Ministère Chargé des relations avec le Parlement 3. SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES 3.1 LES SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES PERIMETRE DES ACTIVITES DU GOUVERNEMENT AU SEIN DU PARLEMENT Ce périmètre couvre la mission principale du MCRP qui est la gestion et le suivi des travaux du gouvernement au sein du parlement. Ce périmètre est composé de 4 modules métier principaux qui sont : La structure parlementaire Les Questions Orales et écrites Les projets et propositions de loi Les Exposés des ministres devant les commissions parlementaires Le prestataire devra concevoir et mettre en place un datamart, des cubes OLAP et des états de synthèse pour chaque module métier du périmètre. 10

11 Afin de donner un aperçu sur le périmètre, nous donnons quelques exemples de dimensions et de mesures attendues. Toutefois la liste exhaustive des dimensions et des KPI devra être établie lors de la phase d analyse. Les éléments suivants représentent des exemples d axes d analyse pour le périmètre : la session parlementaire la session législative le parti politique le ministère le groupe parlementaire la commission parlementaire la chambre parlementaire Les éléments représentent des exemples de mesures attendues ou pouvant servir à sortir d autres indicateurs : nombre de question orales et écrites posé par les parlementaires/ les groupes parlementaires nombre de questions transformées. Nombre de projets déposés Nombre de projets en cours d études Nombre de propositions envoyées au gouvernement Nombre de propositions acceptées pour études Nombre de propositions approuvées Nombre d amendements déposés Nombre d amendement accepté Pourcentage d amendement accepté Nombre de demande d exposés Nombre d exposés faits Délai moyen de traitement d une question par le MCRP Délai moyen de traitement d une question par le gouvernement Délai moyen de l étude d un projet de loi par une chambre donnée Délai moyen de l étude d une proposition de loi par une chambre donnée Nombre de loi votée et qui sont publié au BO Délai moyen de publication au BO d une loi Nombre de question traité hors délai par le MCRP Nombre de questions traitées hors délai par le gouvernement Parlementaires ayant changé leur parti d origine dans une période législative Etc. 11

12 3.2 LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DU MCRP Les systèmes d exploitation serveur : Les serveurs du MCRP sont de type Windows 2000 Server Le MCRP utilise un SGBD de type Oracle 8i aussi bien pour le système de la gestion du personnel de l état que pour le système de gestion et de suivi de l activité du gouvernement au sein du parlement. LA SOLUTION DECISIONNELLE SOUHAITEE Le prestataire devra proposer une plateforme et un outil décisionnel intégré offrant principalement un ETL, un serveur OLAP et un serveur de reporting. MODELISATION DIMENSIONNELLE Ceci consiste principalement à : 1- Sélectionner les processus métier à étudier pour la traduction des objectifs en KPI 2- Définir la granularité de chaque processus pour déterminer le niveau de détail de la table des faits 3- Choisir les dimensions 4- Identifier les faits et déterminer les mesures à préparer EXTRACTION ET TRANSFORMATION DES DONNEES Ceci consiste à utiliser un ETL pour extraire les données des bases de données OLTP pour les transformer, nettoyer et agréger avant de les insérer dans les datamarts. L ETL proposé par le prestataire doit répondre aux spécifications suivantes : 1- Support de sources de données : L ETL doit supporter en natif les sources de données de type Oracle. Il doit aussi supporter les sources de données de type fichier Plat et Excel; 2- Tracking: L ETL doit permettre d enregistrer le traçage de l exécution des flux et des lots de transformation. Il doit aussi permettre de générer des fichiers logs des erreurs survenues lors des traitements; 3- Construction rapide et visuelle des flux de chargement et de transformation : Les outils de construction des flux de chargement et de transformation des données doivent être faciles à utiliser et doivent permettre de construire visuellement les tâches de transformation. Le code ou les scripts ne doivent être utilisé qu en cas d extrême besoin; 4- Présence d un support technique en ligne de l ETL : Une documentation en français et un support technique officiel doit être disponible en ligne pour l ETL proposé; 5- Stabilité de l ETL L ETL dans sa version proposé, doit être reconnu stable; 6- Ordonnancement et planification de l exécution des flux : 12

13 L ETL ou l environnement décisionnel proposé doit permettre de planifier l exécution des flux à des dates et des heures définies; 7- Gestion transactionnelle : L ETL ou l environnement décisionnel proposé, doit permettre une gestion transactionnelle des flux de transformation et de chargement. La gestion des transactions doit être possible aussi bien au niveau d un flux ou lot élémentaires qu au niveau d un lot fédérateur de lots et flux; 8- Gestion des droits. STOCKAGE DATAMARTS Les données transformées seront stockées dans des datamarts métier dont le périmètre sera défini en fonction des objectifs. BASE DE DONNEES MULTIDIMENSIONNELLE (CUBES OLAP) Le prestataire devra proposer une solution de construction, d alimentation, de gestion et d exploitation d hyper cubes. L alimentation de ces hyper cubes devra se faire suivant le mode de stockage approprié au besoin du périmètre métier. La solution devra permettre une gestion des droits de création, de modification et d exploitation des hyper cubes EXPLOITATION / RESTITUTION UNE SOLUTION DE REPORTING La solution de reporting proposée doit : Offrir un portail pour la consultation des rapports Permettre de délivrer les états en mode push ( ) sous différents format (HTML, EXCEL, PDF, XML, ) Permettre aux utilisateurs de confectionner et de gérer leurs propres états. Permettre de gérer l historique des états Permettre de faire une capture de l état d un rapport à un instant donné. De gérer les droits d accès, de consultation, de modification et de publication de rapport Offrir un outil de confection de rapport qui soit stable et intuitif. L outil doit permettre les fonctions de base de confection d état tel que les tableaux, les matrices, les graphiques, les fonctions d agrégation, de regroupement, de tri, de navigation, d alerte visuel, etc. Permettre de créer des rapports en se connectant aux datamarts ou aux hyper cubes EXPLOITATION DES HYPER CUBES OLAP L exploitation des hyper cubes doit être possible à partir de Microsoft Excel ou à partir d un outil permettant de générer les résultats de l exploration dans un fichier Excel. 13

14 Le prestataire devra inclure dans son offre, le prix des licences de la plateforme décisionnelle qu il propose, pour dix utilisateurs, ainsi que trois licences pour les outils de développement. 4. PHASAGE DE PROJET Le projet se déroulera en quatre phases principales : 4.1 PHASE 1 : CADRAGE DU PROJET Cette phase sera consacrée à la validation de la démarche proposée par le prestataire, la validation du plan de communication, de l échéancier et du plan d assurance qualité. Livrables : Un rapport en version papier et électronique en 2 (deux) exemplaires contenant: Le plan d assurance qualité du projet ; Le plan de gestion de la communication ; Le planning du projet; 4.2 PHASE 2 : ANALYSE ET MODELISATION Lors de cette phase, le prestataire devra analyser les processus métier des périmètres concernés par le projet du système d information décisionnel ainsi que les bases de données des systèmes de production. Les licences devront être livrées avant la fin de cette phase. Cette analyse devra permettre d affiner les objectifs du système d information décisionnel et modéliser les datamarts, les hyper cubes, maquetter les tableaux de bord, et définir les livrables et les critères de leur évaluation. Livrables : Un rapport en version papier et électronique en 2 (deux) exemplaires contenant : L'analyse des processus métiers métier du périmètre de gestion de l'activité de gouvernement au sein du parlement et l'analyse de la base de données des systèmes de production. La modélisation des datamarts, des hyper cubes. 4.3 PHASE 3 : REALISATION DU SYSTEME D INFORMATION DECISIONNEL Lors de cette phase, le prestataire procédera à la réalisation, le test, le déploiement des composantes du système d information décisionnel. Livrables : Le code source de la solution développée; Tous les modèles et diagrammes de conception et de modélisation dans un format électronique modifiable dans un outil AGL; Le kit de déploiement; Le manuel de déploiement; Le manuel d utilisation. 14

15 4.4 PHASE 4 : INSTALLATION, MISE EN EXPLOITATION ET FORMATION Lors de cette phase, le prestataire installera la solution, fera les planifications nécessaires, et configurera les droits d accès à la base de données au serveur de rapports aux cubes et autres composantes de la solution mise en place. Le prestataire devra assurer un transfert de compétences à l équipe informatique du MCRP par une formation pratique portant sur des exemples de la solution mise en place. La formation portera sur l ETL proposé, les outils de réalisation des cubes et des états ainsi que sur l administration de la solution finale. Livrables: Les supports de formations en version électronique et papier en 5 (cinq) exemplaires. 15

16 5. BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF Prix n Désignation Unité Quantité 1 Phase 1 : Cadrage du projet Forfait 01 2 Phase 2 : Analyse et modélisation Forfait 01 3 Phase 3 : Réalisation du système d information Forfait 01 décisionnel 4 Phase 4 : Installation, Mise en exploitation et Formation Forfait 01 Prix unitaire en DHS (HT) Chiffre Lettre Prix total en DHs TOTAL HORS TVA TOTAL TVA (20%) TOTAL TTC Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la Somme de... DHs (T.T.C) en toutes lettres 15

17 16

18 Montant du marché Le présent marché est arrêté à la somme de LE CONTRACTANT L ADMINISTRATION Lu et accepté VISA DU TRESORIER MINISTERIEL AUPRES DE LA COUR ROYALE APPROBATION 17