MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES"

Transcription

1 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES OPERATION : DU GRAND LYCEE FRANCO LIBANAIS ALUMINIUM MARCHE DE TRAVAUX 0

2 SOMMAIRE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES OBJET DU MARCHE MAITRISE D'ŒUVRE CONTROLE TECHNIQUE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION (OPC) PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PIECES CONTRACTUELLES PRIX ET MODES D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES REPARTITION DES PAIEMENTS CONTENU DES PRIX MODE D'EVALUATION REGLEMENT DES COMPTES VARIATIONS DANS LES PRIX DELAIS DE MANDATEMENT REGLEMENT ET PAIEMENT DES TRAVAUX ETABLISSEMENT DES DECOMPTES DéCOMPTES MENSUELS DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF VARIATIONS DANS LES PRIX DELAIS DE MANDATEMENT DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION PENALITES POUR RETARD REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX PENALITES POUR NON REMISE DE DOCUMENTS PENALITE POUR ABSENCE DE NETTOYAGE DU CHANTIER LOCAL MIS A LA DISPOSITION CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE AVANCE FORFAITAIRE CAUTION PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET PREVUES DES MATERIAUX ET PRODUITS IMPLANTATION DES OUVRAGES EXECUTION, CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX LES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION COMPORTENT : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION : DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES RESPONSABILITES - GARANTIES ET ASSURANCES DOMMAGES A L'OUVRAGE

3 11.2. DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

4 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1. Objet du marché Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent les travaux de Menuiseries extérieures,dans le cadre du projet de restructuration et de rénovation du GLFL Le marché est unique. La réalisation des travaux se fera cependant en deux phases. 1.2.Maîtrise d'œuvre Titulaire La maîtrise d œuvre est assurée par le groupement: Atelier Jad et Sami Tabet Architectes mandataires 33 bis avenue Reille Paris URBI/Habib Debs Architecte associé Rue Ghandour el Saad, Achrafieh, Beyrouth Grontmij Séchaud Bossuyt BET Tous corps d état Tour Rosny 2, Avenue du Général de Gaulle Rosny sous bois Missions confiées à la maîtrise d'œuvre La mission confiée à la maîtrise d œuvre est une mission de base, pour une opération de construction neuve et de restructuration Contrôle technique Le maître d'ouvrage a confié la mission de contrôle technique au bureau de contrôle Socotec. L'entrepreneur devra prendre en considération toutes remarques, observations et recommandations émises par le bureau de contrôle technique et par la maitrise d œuvre Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) Effectué par la maitrise d œuvre 3

5 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 2.1. Pièces contractuelles Les pièces contractuelles constitutives du marché comportent des pièces particulières et des pièces générales. Les pièces générales, bien que non jointes au marché, sont réputées être connues de l ensemble des entreprises. Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante : a) Pièces particulières : 1. l'acte d'engagement 2. le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 3. le cahier des charges techniques et les documents annexés (plans et détails de principe). 4. le détail quantitatif estimatif (D.Q.E.), support papier et disquette, (à fournir par l entreprise) 5. Les plans d architecture. b) Pièces générales : Les documents applicables sont : - le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de travaux au Liban. - les cahiers des clauses spéciales des DTU (CCS - DTU) - les règles générales de construction et règlements de sécurité contre l incendie - les normes françaises et libanaises homologuées - le Code du Travail libanais. 3. PRIX ET MODES D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 3.1. Répartition des paiements L'acte d'engagement précise ce qui doit être réglé à l'entrepreneur Contenu des prix 4

6 Connaissance des documents et des lieux : A/ L'Entrepreneur est réputé avant la remise de son offre : - avoir pris pleine connaissance des plans de l existant et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que du site, sur lequel seront exécutés les travaux et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux, - avoir pris connaissance du cahier des charges techniques et de tous les plans. L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux déjà en cours et devra se rendre compte de la répercussion des autres travaux sur les siens et de la liaison nécessaire. - avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir pris une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage de matériaux, ressources en main-d œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc..). - s'être entouré de tous les renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public. - il est à noter que les travaux se font à proximités des bâtiments et salles de classes du lycée qui est en fonctionnement. Une attention particulière devra donc être apportée à la sécurité des élèves et des personnels notamment aux heures d arrivées et de départs. B/ L'Entrepreneur est réputé à la remise de son offre : - avoir pris en compte la nature des missions confiées aux différents intervenants sur l'opération et notamment celles du maître d œuvre. Les prix des marchés sont établis en considérant comme normalement prévisibles les conditions climatiques locales. Les prix sont réputés comprendre également : - les dépenses d'hygiène, de sécurité. - les frais résultant des avis technique de bureau de contrôle, tant en cours d'étude qu'en cours des travaux. - les frais de mise en oeuvre de l'autocontrôle, de l'établissement des pièces justificatives et leur reprises lorsqu'elles sont nécessaires. - les frais découlant de la situation du site et de son environnement (approvisionnements éventuels en dehors des heures normales de travail, accès, etc.). - les frais de reproduction des PE, des DOE. et de toutes les pièces nécessaires à la réalisation des travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent. 5

7 - les frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le maître d œuvre. - Les frais de transports, manutentions, déchargements, stockages, approvisionnements sur chantier, mise en oeuvre, sont réputés être inclus dans les prix du marché. - tous les frais annexes (frais généraux de l'entrepreneur, frais d'études, frais d'installation de chantier, marge de l'entrepreneur...). - tous frais du compte prorata ; ce compte est géré par l entreprise de gros œuvre. C/ Lors de la remise de son offre, l Entrepreneur doit soumettre à l approbation du Maître d ouvrage et du Maître d œuvre : Les noms des sous-traitants à qui il compte confier certaines missions spécifiques. La liste des matériels 3.3. Mode d'évaluation Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du présent marché seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le Cadre de Bordereau des Prix. A la fin du chantier, le montant total réglé à l entreprise sera égal au montant figurant dans l'acte d'engagement modifié par les décisions ou avenants éventuels du Maître d'ouvrage. En cas de travaux modificatifs, non assimilables, pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix, les ouvrages exécutés seront réglés, en plus ou en moins du marché, par application, aux quantités réellement mises en oeuvre et mesurées contradictoirement, d'un prix unitaire négocié entre le Maître d'oeuvre et l'entrepreneur et approuvé par le Maître d'ouvrage. En cas de travaux modificatifs assimilables à des travaux prévus dans le cadre du marché, les ouvrages exécutés (ou non exécutés) seront réglés en plus du montant du marché (ou retenus sur le montant du marché) par l'application des prix unitaires du marché aux quantités réellement mises en oeuvre mesurées contradictoirement par le Maître d'oeuvre et l'entrepreneur Règlement des comptes Les projets de décompte seront présentés conformément aux instructions données à l Entrepreneur par le représentant du Maître de l'ouvrage pendant la période de préparation Variations dans les prix Les prix remis par l entreprise sont fermes, non révisables, et non actualisables Délais de mandatement 6

8 Le mandatement de l'acompte interviendra au plus tard 45 jours après la date à laquelle le projet de décompte mensuel est remis au Maître d'oeuvre. Le mandatement du solde du décompte général doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la notification du décompte général sous réserve d'acceptation de ce décompte général par l'entrepreneur dans un délai de 30 jours à compter de la notification Si, du fait de l'entrepreneur il ne peut être procédé aux opérations de vérification ou à toutes les opérations nécessaires, le délai de mandatement est prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté. 4. REGLEMENT ET PAIEMENT DES TRAVAUX ETABLISSEMENT DES DECOMPTES 4.1. Décomptes mensuels L entrepreneur soumet à l approbation de l ingénieur, avant le dixième jour du mois, un projet de décompte provisoire des travaux exécutés au cours du mois précédent, accompagné de tous les métrés, attachements et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. Le maître d ouvrage disposera d un délai de vingt et un (21) jours après la réception du décompte provisoire et de tous les métrés, attachements et pièces justificatives nécessaires, pour contrôler ce décompte et éventuellement le rectifier. Passé ce délai et après accord du maître d ouvrage, le paiement d un acompte correspondant au montant des sommes dues sera effectué, après déduction de la retenue de garantie et des retenues éventuelles. En cas de contestation de la part de l entrepreneur sur les rectifications faites par le maître d ouvrage, seul sera effectué le versement de la somme acceptée par le maître d ouvrage tant qu un accord ne sera pas intervenu Sur les décomptes mensuels sera prélevée une retenue de garantie fixée à 10% (dix pour cent) du montant correspondant du décompte. Cette retenue de 10% prélevée en principe sur la valeur du décompte est affectée à la garantie des engagements de l Entrepreneur. En dehors de la retenue de garantie, des retenues seront éventuellement opérées sur le solde pour pénalités, travaux de substitution pour défaillance, etc Décompte Général et Définitif Dans le délai d'un mois, après la réception provisoire de l ensemble des ouvrages, l Entrepreneur soumettra à l approbation du maître d ouvrage, un projet de décompte général du total des sommes qu il estimera lui être dues en exécution du Marché, accompagné de tous les métrés, attachements et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. 7

9 Le Maître d Ouvrage disposera d un délai d'un (1) mois après réception du projet de décompte général et de tous les métrés et pièces justificatives nécessaires, pour établir le décompte général et définitif. Après approbation du décompte général définitif, le paiement du solde des sommes dues à l Entrepreneur sera effectué. Les pénalités de retard seront déduites lors de l établissement du décompte définitif Variations dans les prix Les prix remis par l entreprise sont fermes, non révisables, et non actualisables Délais de mandatement Le mandatement de l'acompte interviendra au plus tard 30 jours après la date à laquelle le projet de décompte mensuel est remis au Maître d'œuvre. Le mandatement du solde du décompte général doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général sous réserve d'acceptation de ce décompte général par l'entrepreneur dans un délai de 30 jours à compter de la notification Si, du fait de l'entrepreneur il ne peut être procédé aux opérations de vérification ou à toutes les opérations nécessaires, le délai de mandatement est prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté. 5.DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 5.1. Délais d'exécution des travaux Le délai global d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement. Il doit prendre en considération le planning général de l entreprise de Gros Œuvre. La date du 30 juillet 2014 pour l achèvent du parking bus est impérative Prolongation du délai d'exécution Toute variation du délai d'exécution relève d'une décision du Maître d'ouvrage qui fera notifier par un ordre de service sa décision à l'entrepreneur ou conclura un avenant au marché avec l'entrepreneur. 5.3.Pénalités pour retard Si à l'expiration de son marché, l entrepreneur défaillant n a pas pu respecter le délai contractuel 8

10 d exécution, une retenue sera appliquée, égale à $ (mille) par jour calendaire de retard. Une pénalité de 1 000,- $ (mille) sera également appliquée par jour de retard sur le planning intermédiaire, en particulier celui correspondant a la date d achèvement du parking bus ( 30 juillet 2014) 5.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Le délai global d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l Entrepreneur titulaire du marché, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux Pénalités pour non remise de documents En cas de retard dans la remise de plans, notes de calculs, dossiers des ouvrages exécutés, notices d'entretien, ou autres documents à fournir pendant ou après exécution par l'entrepreneur, une retenue égale à 500 $ par jour calendaire de retard pourra être opérée sur les sommes dues à l'entrepreneur Pénalité pour absence de nettoyage du chantier En cas d'absence de nettoyage du chantier, de non évacuation de graviers et de déchets, une pénalité de 350 $ par jour calendaire de retard pourra être appliquée, sur simple constat de la Maîtrise d'œuvre. 6. LOCAL MIS A LA DISPOSITION L entrepreneur pourra utiliser le local mis a sa disposition dans les installations et bureaux de chantier, prévus par l entreprise de gros œuvre. Il devra participer au compte prorata.. Ceux ci sont installés au-dessus du bâtiment du gardien, durant la phase 1 des travaux. Il fera son affaire de toutes les connections nécessaires. Les bureaux de la maîtrise d œuvre se trouvent dans le bâtiment du gardien, en phase 1. L entreprise de gros œuvre a à sa charge l entretien de ce local. 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 7.1. Avance forfaitaire Il sera accordé, une avance forfaitaire de 10 % à l Entreprise titulaire du marché. Si le titulaire renonce au versement de l'avance forfaitaire, il devra le préciser dans l'acte d'engagement. 9

11 Le mandatement de l'avance forfaitaire interviendra immédiatement à partir de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution. Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera a partir de la première situation et de la première de facture /demande d acompte. A chaque situation il sera appliqué une retenue de 10% pour le remboursement de l avance Caution En échange de cette avance l entrepreneur devra fournir une caution bancaire du même montant qui lui sera restituée à la réception définitive des travaux. 8. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 8.1. Provenance des matériaux et produits Les matériaux et produits mis en oeuvre devront respecter les dispositions des normes, DTU Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et prévues des matériaux et produits Les clauses et conditions techniques générales (C.C.T.G) précisent quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications, ou de surveillance de fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de ses fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. Le Maître d'œuvre peut décider après accord du Maître de l'ouvrage de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché. Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de faire vérifier en usine par le Maître d'oeuvre, aux frais de l'entrepreneur certains équipements. - s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrôlées, - s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître de l'ouvrage. 9. IMPLANTATION DES OUVRAGES Toutes les implantations nécessaires seront réalisées par l'entreprise sous sa responsabilité à partir des indications des dossiers d'exécution, après vérification par l entreprise de tous les éléments du dossier et après avoir posé toutes les questions et demandé toutes les précisions éventuelles au maître d œuvre. Cela se fera en coordination avec le géomètre agréé. 10

12 10. EXECUTION, CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages seront assurés : - sur le chantier par le Maître d'oeuvre en liaison avec l'entrepreneur Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés, - les épreuves éventuellement prévues par le marché, - la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché, - la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons, - la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux, - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès verbal dressé par le Maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. Réception des travaux Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du Maître d'oeuvre, le Maître d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les 30 jours suivant la date du procès verbal Documents à fournir après exécution : Dossiers des Ouvrages Exécutés. L Entreprise se conformera au dossier de spécification des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et des Dossiers d Exploitation et de Maintenance (DEM), aux spécifications techniques de saisie des plans en D.A.O et au dossier de principe de constitution des DOE en vue de la constitution des DEM. Les Dossiers des Ouvrages Exécutés sont à fournir en cinq (5) exemplaires papier et en 5 CD 11. RESPONSABILITES - GARANTIES ET ASSURANCES 11.1.Dommages à l'ouvrage 11

13 Maintien en bon état de l'ouvrage et des travaux : Du commencement du chantier jusqu'à la date de réception des ouvrages, l Entrepreneur est pleinement responsable du maintien en bon état des travaux et de l'ouvrage qu'il exécute. Au cas où tout ou partie de l'ouvrage subirait des dommages au cours des travaux, l'entrepreneur devra le réparer et le remettre en état à ses frais de telle sorte que l'ouvrage soit au moment de la réception conforme aux spécifications du marché Dommages aux personnes et aux biens L'Entrepreneur doit indemniser le Maître de l'ouvrage de toutes pertes et réclamations découlant de préjudices corporels et de dommages aux personnes, aux matériaux et aux biens de toutes sortes(y compris les bâtiments existants) susceptibles de survenir en relation avec ou en conséquence de l'exécution du marché, et de l'indemniser également de toutes réclamations, instances de tous dommages-intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y afférents Dommages aux personnes et aux biens Dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du Marché et avant tout commencement d'exécution, l Entrepreneur devra justifier qu'il est titulaire : - d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommage causés par l'exécution des travaux. L'entrepreneur est tenu de fournir au maître de l'ouvrage, avant la signature de son marché, une attestation d'assurance indiquant qu'il est en règle quant au paiement des primes et précisant le numéro de la police. NB : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger éventuellement un avenant à la police souscrite par l'entrepreneur si la nature des travaux nécessite une assurance plus étendue. Le maître d ouvrage a souscrit une police d assurance tous risques. L entrepreneur s il le souhaite pourra contracter une assurance spécifique à ses travaux. 12.REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES Si un différent survient entre le Maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au Maître d'oeuvre, aux fins de transmission au Maître d'ouvrage, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 12

14 Après que ce mémoire ait été transmis par le Maître d'oeuvre, avec son avis, au Maître d'ouvrage celui-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différent, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d'informations complémentaires demandées par la Maîtrise d'oeuvre. Le présent contrat est régi par le droit libanais. Le tribunal compétent est le Tribunal de Beyrouth. La langue du contrat est le français. Date Madame la Proviseure du Grand Lycée Franco Libanais Fabienne DECAESTECKER Entrepreneur titulaire du marché "mention Lu et approuvé" 13

AMENAGEMENT DU PARKING DE L EGLISE DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES. Cahier des Clauses Administratives Particulières Lot n 1

AMENAGEMENT DU PARKING DE L EGLISE DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES. Cahier des Clauses Administratives Particulières Lot n 1 Maître d ouvrage Mairie de VILLELONGUE 20 rue de Marque Debat 65260 VILLELONGUE 05 62 92 28 42 cne.villelongue@wanadoo.fr AMENAGEMENT DU PARKING DE L EGLISE DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES Cahier

Plus en détail

C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières)

C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières) COMMUNE DE LE PERCY 38 930 tél : 04 76 34 46 04 - fax : 04 76 34 46 04 Mail : mairielepercy@wanadoo.fr REFECTION DE LA COUVERTURE DE L ANCIEN BÂTIMENT CUMA C.C.A.P. (cahier des clauses administratives

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY

CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P SELARL d'architecture CREVEL N d' inscription au tableau Régional de l'ordre S 75

Plus en détail

COMMUNE DE MEYRARGUES (13650)

COMMUNE DE MEYRARGUES (13650) COMMUNE DE MEYRARGUES (13650) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (Art. 26 II 2 et 28 du C.M.P.) Objet : INSTALLATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE D UN PANNEAU D INFORMATION ELECTRONIQUE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

2013-614 PERISCOLAIRE ORCHAMPS VENNES PAGE 1/10. COMMUNE D ORCHAMPS VENNES 2, rue de la Mairie 25390 ORCHAMPS VENNES mairie.orchamps.vennes@wanadoo.

2013-614 PERISCOLAIRE ORCHAMPS VENNES PAGE 1/10. COMMUNE D ORCHAMPS VENNES 2, rue de la Mairie 25390 ORCHAMPS VENNES mairie.orchamps.vennes@wanadoo. 2013-614 PERISCOLAIRE ORCHAMPS VENNES PAGE 1/10 COMMUNE D ORCHAMPS VENNES 2, rue de la Mairie 25390 ORCHAMPS VENNES mairie.orchamps.vennes@wanadoo.fr REHABILITATION D UN BATIMENT COMMUNAL EN PERISCOLAIRE

Plus en détail

COMMUNE D AGOS VIDALOS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

COMMUNE D AGOS VIDALOS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUNE D AGOS VIDALOS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Maître d ouvrage : SIVU du Pibeste Aoulhet 2bis avenue du Lavedan 6540 Agos Vidalos Maîtrise d œuvre : Architecte : Thetis

Plus en détail

CHAPITRE I : GENERALITES

CHAPITRE I : GENERALITES N Pirae, le Cahier des clauses administratives particulières «Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de gestion des ressources humaines, des prestations et des mises à jour inhérentes pour les modules

Plus en détail

~ CRÈCHE MUNICIPALE DE CUGES LES PINS ~ «La Maison des Bébés» Réaménagement et Création d un Office Relais

~ CRÈCHE MUNICIPALE DE CUGES LES PINS ~ «La Maison des Bébés» Réaménagement et Création d un Office Relais ~ CRÈCHE MUNICIPALE DE CUGES LES PINS ~ «La Maison des Bébés» Réaménagement et Création d un Office Relais 1 chemin de la Ribassée 13 780 CUGES LES PINS MAITRISE D OUVRAGE MAIRIE DE CUGES LES PINS Place

Plus en détail

MARCHÉ DE TRAVAUX ADDITIF AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHÉ DE TRAVAUX ADDITIF AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Administration : Commune de Saint-Pierre - Régie Eau et Assainissement OPÉRATION : Construction de réseaux Eau et Assainissement MARCHE DE TRAVAUX N... Construction des réseaux Eau et Assainissement Rue

Plus en détail

ADDITIF AU C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières)

ADDITIF AU C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières) SOCIETE : Chambre des Métiers et de l Artisanat du Val d Oise OPERATION : Réalisation d une clôture de sécurité pour le site de la CMA à Villiers-le-Bel Marché de travaux n.18/2010 ADDITIF AU C.C.A.P.

Plus en détail

MAITRE DE L'OUVRAGE. Commune de St CONTEST - 14280

MAITRE DE L'OUVRAGE. Commune de St CONTEST - 14280 MAITRE DE L'OUVRAGE Commune de St CONTEST - 14280 OPERATION Extension modulaire de l école maternelle Groupe scolaire Jean de la FONTAINE 14 280 St CONTEST CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) «Réfection des parkings et voies d accès sur le site du Mont Gros» C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Observatoire de la Côte d Azur (Établissement

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage : COMMUNE DE SOIRANS Mairie 11 Grande rue 21110 SOIRANS TRAVAUX DE VOIRIE : REFECTION DE LA RUE DU POINT DU JOUR

Plus en détail

MARCHE DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM -------------------- REGLEMENT DE CONSULTATION. Appel d Offres

MARCHE DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM -------------------- REGLEMENT DE CONSULTATION. Appel d Offres MARCHE DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM -------------------- REGLEMENT DE CONSULTATION Appel d Offres DU GRAND LYCEE FRANCO LIBANAIS TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM DATE LIMITE DE REMISE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3

Plus en détail

V I L L E D E G U I P A V A S

V I L L E D E G U I P A V A S V I L L E D E G U I P A V A S TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE ET DE RAVALEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

RENOVATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU BOUZET RENFORCEMENT DES POTEAUX LAMELLE COLLE PAR INJECTION DE RESINE CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES

RENOVATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU BOUZET RENFORCEMENT DES POTEAUX LAMELLE COLLE PAR INJECTION DE RESINE CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 RENOVATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU BOUZET RENFORCEMENT DES POTEAUX LAMELLE COLLE

Plus en détail

Objet de la consultation

Objet de la consultation CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics Objet de la consultation VERIFICATION ET MAINTENANCE

Plus en détail

Contrôles de compactage. Epreuves d étanchéité

Contrôles de compactage. Epreuves d étanchéité COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA Extension des réseaux et amélioration du système d assainissement des eaux usées Examens préalables à la réception des réseaux d assainissement Contrôles de compactage

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN OPERATION : MISSION PARTIELLE DE CONDUCTEUR D OPERATION POUR LES TRAVAUX D HUMANISATION ET DE MISE EN SECURITE

Plus en détail

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) «Chauffage du bâtiment Pavillon Henri Chrétien de l Observatoire de la Côte d Azur» C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Conducteur d opération

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION Route de Longchêne 78 830 BULLION 01.34.85.43.00. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX AMENAGEMENT D UNE SALLE SERVEURS N de Marché : 14T101 Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE Réhabilitation de l ancien Centre de Secours Rue du Vieux Pont St Rémy sur Avre Cahier des Clauses Administratives Particulières OBJET DU MARCHE Le marché régi

Plus en détail

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE MAÎTRE DE L OUVRAGE Communauté de Communes du PAYS DE COMBRAY ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY Date : Septembre 2010 Réf : Etabli par

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 FOURNITURE

Plus en détail

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PLATEAU MULTISPORTS

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PLATEAU MULTISPORTS Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. N Cys FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PLATEAU MULTISPORTS Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE RENOVATION PARTIELLE DES BATIMENTS C et H du site VIALLET MARCHE N 09 900 7 08 Marché en procédure adaptée (art. 28 du CMP) CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES Article 1

Plus en détail

Article 4 Durée du marché

Article 4 Durée du marché Article 1 - Objet du Marché Le présent MAPA a pour objet : la fourniture et la fabrication de mobilier ci-après désigné "matériel" l exécution des prestations associées : - de livraison, - de déchargement,

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2013-07 RENOVATION DU REVÊTEMENT DU SOL SPORTIF DE LA SALLE DES SPORTS PENNY BROOKES

Plus en détail

Cahier des clauses administratives et techniques particulières CCATP

Cahier des clauses administratives et techniques particulières CCATP Commune de Piolenc Direction de la commande publique Marché public de travaux N DCP/travaux d abattage et d élagage d arbres Cahier des clauses administratives et techniques particulières CCATP N DCP /

Plus en détail

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D UNE MAISON DES VIGNERONS ET DU TERROIR CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P.

Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ------------------------------- MAIRIE DE BOUSSOIS 1 place du 8 Mai 1945 59168 BOUSSOIS CONSTRUCTION DE LA SECONDE SALLE DE LA MAISON DE LA CITOYENNETE Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE Procédure adaptée Cahier des Clauses Administratives Particulières 1 Article 1 : Objet de

Plus en détail

Commune de LEZAN- Marché à bons de commande pour l entretien, la maintenance et l extension du réseau d éclaire public MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Commune de LEZAN- Marché à bons de commande pour l entretien, la maintenance et l extension du réseau d éclaire public MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE POUR L ENTRETIEN, LA MAINTENANCE ET L EXTENSION DU RESEAU D ECLAIRAGE PUBLIC N de marché Page 1 sur 12 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection C.C.A.P. n 15V01 (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection Maître d ouvrage : Ville de Ferney-Voltaire BP 149 01210 Ferney-Voltaire Tel : 04 50

Plus en détail

Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES PROGRAMME DE VOIRIE 2015 Marché à procédure adaptée passé en application de l'article

Plus en détail

C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières

C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières Maître d ouvrage : Mairie de l Isle d Espagnac Services Techniques 16 340 L Isle D Espagnac Tel : 05 45 69 04 79 Objet du marché : Extension du

Plus en détail

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température PRESENTATION DU PROJET L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température 1 - ETENDUE DE LA PRESTATION Les travaux concernent la conception

Plus en détail

EXTENSION DE LA GARDERIE SIVOM NOGENT SUR EURE C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

EXTENSION DE LA GARDERIE SIVOM NOGENT SUR EURE C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES EXTENSION DE LA GARDERIE DE NOGENT SUR EURE C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MAITRE D OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE SIVOM NOGENT SUR EURE 3' A ARCHITECTES 3 Place de la Mairie 3 Rue

Plus en détail

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES OPERATION : Galați Cimetière Eternitatea de la ville Rénovation du carré militaire français SOMMAIRE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes «Entre Bois et Marais» Place Paul Quellec 14670 TROARN Tél: 02 31 23 31 38 SIGNALISATION VERTICALE PROGRAMME 2012-2015 Cahier

Plus en détail

PNUD. Cahier des Clauses Administratives Particulières

PNUD. Cahier des Clauses Administratives Particulières REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------------- PNUD Construction du Village Communautaire du Pays Bassari à Bandafassi Cahier des Clauses Administratives Particulières ARTICLE : SOMMAIRE CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives particulières. Installation d une cabine sanitaire encastrée dans un local existant sur la commune d ESTAIRES

Cahier des Clauses Administratives particulières. Installation d une cabine sanitaire encastrée dans un local existant sur la commune d ESTAIRES Cahier des Clauses Administratives particulières Installation d une cabine sanitaire encastrée dans un local existant sur la commune d ESTAIRES ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES 1-1 Objet

Plus en détail

N de Dossier : 1054-11 Objet du Marché : Construction d un siège social Type de procédure : Appel d offres ouvert

N de Dossier : 1054-11 Objet du Marché : Construction d un siège social Type de procédure : Appel d offres ouvert CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MAITRE D OUVRAGE ALLIANCES TP Parc d activités de la Porte Multimodale de l Aa 110 rue du Smetz 62120 CAMPAGNE LES WARDRECQUES Tél. : 03.21.98.65.56 Fax

Plus en détail

MARCHE DE TELEPHONIE Convergence Voix - Données

MARCHE DE TELEPHONIE Convergence Voix - Données COMMUNE DE VENDENHEIM MARCHE DE TELEPHONIE Convergence Voix - Données CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES () Maître d Ouvrage 12, rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM Tél : 03.88.69.40.20 Fax

Plus en détail

Commune de Saint-Léonard-de-Noblat MOULIN DU GOT TRANCHE IV C.C.A.P. 1 SOMMAIRE ARTICLE I - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 3

Commune de Saint-Léonard-de-Noblat MOULIN DU GOT TRANCHE IV C.C.A.P. 1 SOMMAIRE ARTICLE I - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 3 C.C.A.P. 1 SOMMAIRE ARTICLE I - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 3 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur 1.2 Tranches et lots Pages ARTICLE II - PIECES CONSTITUTIVES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Commune de Le Boulou - Service Marchés avenue Leon-Jean Grégory 66162 Le Boulou cedex LOCATION DE LONGUE DUREE D UN VEHICULENEUF DE TYPE MINI-BUS D

Plus en détail

(Procédure Adaptée en application de l'article 26.II.2 du Code des Marchés Publics, modifié par Décret n 2009-1702 du 30 Décembre 2009-art.

(Procédure Adaptée en application de l'article 26.II.2 du Code des Marchés Publics, modifié par Décret n 2009-1702 du 30 Décembre 2009-art. MAIRIE DE BOESCHEPE (59299) ACTE D'ENGAGEMENT (Procédure Adaptée en application de l'article 26.II.2 du Code des Marchés Publics, modifié par Décret n 2009-1702 du 30 Décembre 2009-art.1) Date limite de

Plus en détail

TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE RENOVATION. Année 2014

TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE RENOVATION. Année 2014 TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE RENOVATION Année 2014 Travaux 2014 C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES LIEU D EXECUTION DES TRAVAUX : 254, rue Saint Jacques - 75005 PARIS 1 /12 SOMMAIRE

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. Création du site internet du Réseau Lacs Sentinelles

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. Création du site internet du Réseau Lacs Sentinelles MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES JANVIER 2015 Création du site internet du Réseau Lacs Sentinelles MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Articles 28 et 40 du Code des Marchés

Plus en détail

MARCHE DE SERVICES REFONTE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET

MARCHE DE SERVICES REFONTE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE DE SERVICES N de nomenclature CPV : 72400000 MARCHE DE SERVICES REFONTE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET MARCHE D APPEL A CONCURRENCE SELON LA PROCEDURE

Plus en détail

Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex

Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex ***** Couverture du passage de sécurité de la maison du Westhoek 9, Place Alphonse BERGEROT à ESQUELBECQ

Plus en détail

Communes de Saint Aubin de Branne.

Communes de Saint Aubin de Branne. Communes de Saint Aubin de Branne. Dossier de Consultation des Entreprises OBJET DU MARCHE : Réfection de la toiture du bâtiment Mairie Isolation. C.C.A.P. 2.2. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CCAP APPLICABLE AUX TRAVAUX D UN MARCHE PRIVE (NF P 03-001) MAITRE D OUVRAGE MAITRE D ŒUVRE EXTRAIT PAGE 1/46 5. NORMES - PROVENANCE QUALITE CONTROLE

Plus en détail

Marché de création d une aire de jeux cour d Ecole G.DESARGUES de Vourles

Marché de création d une aire de jeux cour d Ecole G.DESARGUES de Vourles Marché de création d une aire de jeux cour d Ecole G.DESARGUES de Vourles MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES POUVOIR ADJUDICATEUR : Mairie de Vourles OBJET DU MARCHÉ : Création d une aire de jeux et dépose d

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE PRESTATION DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009 Fourniture de véhicules neufs en location longue durée

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES Service des Marchés Publics 3 Place Roger Delthil Tél: 0563046363 TRAVAUX DE PEINTURES ROUTIERES Date et heure limites de réception des offres

Plus en détail

Mission de définition d un programme pour l espace accueil/information de la Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez

Mission de définition d un programme pour l espace accueil/information de la Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez Mission de définition d un programme pour l espace accueil/information de la Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES

Plus en détail

C.C.A.P. TRAVAUX de Voirie Elargissement de Chaussée PROGRAMME ANNEE 2013 à LIMANS - 04300

C.C.A.P. TRAVAUX de Voirie Elargissement de Chaussée PROGRAMME ANNEE 2013 à LIMANS - 04300 Page 1 / 8 C.C.A.P. TRAVAUX de Voirie Elargissement de Chaussée PROGRAMME ANNEE 2013 à LIMANS - 04300 Marchés publics de Travaux - C.C.A.G. - Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) APPEL D OFFRES ADAPTE Objet du marché n 2012/08 : Travaux de rénovation/réaménagement intérieur Agence de Romans sur Isère MSA ARDECHE DROME LOIRE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VILLE DE WILLEMS PROJET DE REHABILITATION DU SITE CADDY EN POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL Missions de diagnostics CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d Ouvrage : Ville de Willems HOTEL

Plus en détail

Services Techniques MARCHE DE TRAVAUX DE REFECTION DU CARRELAGE DE LA PISCINE MUNICIPALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Services Techniques MARCHE DE TRAVAUX DE REFECTION DU CARRELAGE DE LA PISCINE MUNICIPALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. COMMUNE DE Services Techniques MARCHE DE TRAVAUX DE REFECTION DU CARRELAGE DE LA PISCINE MUNICIPALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) Marché passé selon la procédure : En application

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 1. Objet du marché - Dispositions générales : Objet du marché Emplacements : Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GERONTOLOGIE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Achat de fournitures de

Plus en détail

Centre international d études pédagogiques

Centre international d études pédagogiques Centre international d études pédagogiques 1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres Cedex Tél. : 33 (0)1 45 07 60 00 - poste 69 78 - Fax : 33 (0)1 45 07 60 01 Site Internet : www.ciep.fr CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

Chantier. Première séance

Chantier. Première séance Chantier Première séance 1 Missions normalisées Esquisse (ou Diagnostic en réhabilitation) Avant projet sommaire (APS) Avant projet détaillé (APD) Projet (PRO) Assistance à la consultation pour la passation

Plus en détail

CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS

CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES COMMUNE DE MASSEUBE PLACE FRANÇOIS MITTERRAND 32140 MASSEUBE tél : 05 62 66 00 09 fax : 05 62 66 00 31 CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES

Plus en détail

Moyens Généraux AVRIL 2016

Moyens Généraux AVRIL 2016 Moyens Généraux AVRIL 2016 Remplacement Système de Sécurité Incendie et Système Interphonie CONTACTS PATRICK PINCHON Assistant au Maitre d Ouvrage contact@pantec.fr 01 60 02 48 97 VERONIQUE PLAINDOUX Responsable

Plus en détail

Commune d Hermanville-sur-Mer. Construction d un restaurant scolaire et extension de l école maternelle Rue des Ecoles 14880 HERMANVILLE SUR MER

Commune d Hermanville-sur-Mer. Construction d un restaurant scolaire et extension de l école maternelle Rue des Ecoles 14880 HERMANVILLE SUR MER Construction d un restaurant scolaire et extension de l école maternelle Rue des Ecoles 14880 HERMANVILLE SUR MER C A H I E R S D E S C L A U S E S A D M I N I S T R A T I V E S P A R T I C U L I E R E

Plus en détail

Marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) Entretien du linge pour le CREPS d Ile-de-France

Marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) Entretien du linge pour le CREPS d Ile-de-France MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) Entretien du linge pour le CREPS d Ile-de-France Cahier des clauses administratives

Plus en détail

Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains

Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE HURTIGHEIM Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières Le 20 avril 2015 MAITRE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES. Cahier des Clauses Particulières

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES. Cahier des Clauses Particulières MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES Cahier des Clauses Particulières N 10-063-01à03-MR (C.C.P.) Objet de la consultation LOCATION DE STRUCTURES MOBILES. 01 Tentes, loges et chapiteaux 02 Platelages, estrades

Plus en détail

Mairie de Champagne sur Seine Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne sur Seine

Mairie de Champagne sur Seine Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne sur Seine Mairie de Champagne sur Seine Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne sur Seine ACCORD CADRE PORTANT SUR LA FOURNITURE DE MARCHANDISES INDUSTRIELLES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES TECHNIQUES

Plus en détail

15.FO.10 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires de la Ville

15.FO.10 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires de la Ville MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES 15.FO.10 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires de la Ville CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) VILLE D

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Achats de séjours de colonies de vacances pour l'été 2016 pour les enfants de 8 à 15 ans N du CCAP

Plus en détail

Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P)

Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) MAITRE D OUVRAGE : Commune de LAPOUTROIE Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) Marché de fournitures et services Mode de passation : procédure adaptée suivant articles 28 et 40 du

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION D ENTREPRISES MARCHÉ P01-2014 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

DOSSIER DE CONSULTATION D ENTREPRISES MARCHÉ P01-2014 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES AGERIN SAS Aménagement et Gestion de l Environnement et du Risque Naturel 25, Chemin de la Prade Saint-Agouly 09 120 Crampagna DOSSIER DE CONSULTATION D ENTREPRISES MARCHÉ P01-2014 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Terre d équilibre MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES DE BUREAU Mairie De DRUMETTAZ-CLARAFOND 102 Route du Chef Lieu 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND Tél : 04.79.63.64.00 Fax : 04.79.63.64.01 FOURNITURES DE BUREAU Cahier

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUVOIR ADJUDICATEUR VILLE DE MARTIGUES Correspondant : Monsieur le Maire ou Adjoint délégué Direction Générale des Services Techniques Direction de la Commande

Plus en détail

COMMUNE DE SAINT-PREST. MARCHE Valant Acte d engagement et Cahier des clauses particulières

COMMUNE DE SAINT-PREST. MARCHE Valant Acte d engagement et Cahier des clauses particulières COMMUNE DE SAINT-PREST ---------------------------------------------------- MARCHE Valant Acte d engagement et Cahier des clauses particulières --------------------------------------------------- TRAVAUX

Plus en détail

Dossier de Consultation des Entreprises. Réfection de la terrasse de la cour de l Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMÉCA

Dossier de Consultation des Entreprises. Réfection de la terrasse de la cour de l Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMÉCA Dossier de Consultation des Entreprises Réfection de la terrasse de la cour de l Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P. 1 GÉNÉRALITÉS... 2 1.1 OBJET DES TRAVAUX... 2 1.2 CLASSEMENT DE L ÉTABLISSEMENT...

Plus en détail

Commune de BULGNEVILLE 88140 BULGNEVILLE

Commune de BULGNEVILLE 88140 BULGNEVILLE Commune de BULGNEVILLE 88140 BULGNEVILLE Aménagement d'une galerie marchande, d'un marché couvert et d'un espace sanitaire 88140 BULGNEVILLE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. Eric

Plus en détail

Elaboration d'un schéma d'organisation des compétences locales de l'eau (SOCLE) sur le bassin versant de la Têt

Elaboration d'un schéma d'organisation des compétences locales de l'eau (SOCLE) sur le bassin versant de la Têt Marché public de prestation intellectuelle MAPA (marché à procédure adaptée) Elaboration d'un schéma d'organisation des compétences locales de l'eau (SOCLE) sur le bassin versant de la Têt Cahier des clauses

Plus en détail

CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) Objet du marché CONTRÔLE DU PROJET ET DE LA RÉALISATION DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT VALANT CCAP

ACTE D ENGAGEMENT VALANT CCAP INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement Public à caractère Scientifique placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la recherche et de l agriculture Centre de recherche

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX DE CLOISONNEMENT VITRE DANS LES LOCAUX DU CREDIT MUNICIPAL DE PARIS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES.

MARCHE DE TRAVAUX DE CLOISONNEMENT VITRE DANS LES LOCAUX DU CREDIT MUNICIPAL DE PARIS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. MARCHE DE TRAVAUX DE CLOISONNEMENT VITRE DANS LES LOCAUX DU CREDIT MUNICIPAL DE PARIS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Marché n 2014-24 SOMMAIRE Article 1 : Objet du marché Dispositions générales... 3

Plus en détail

Commune de Chambly CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES REMPLACEMENT DE VOLETS DANS BATIMENTS COMMUNAUX

Commune de Chambly CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES REMPLACEMENT DE VOLETS DANS BATIMENTS COMMUNAUX Commune de Chambly CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES REMPLACEMENT DE VOLETS DANS BATIMENTS COMMUNAUX 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 1.3 DELAIS D EXECUTION...3

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA FACADE DE LA TOUR PHILIPPE AUGUSTE

MARCHE DE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA FACADE DE LA TOUR PHILIPPE AUGUSTE MARCHE DE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA FACADE DE LA TOUR PHILIPPE AUGUSTE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES SOCIETE : (à remplir par le candidat) N de marché 2014-15 1 S O M M A I R E ARTICLE

Plus en détail

COMMUNE DE CHEPTAINVILLE REGLEMENT DE CONSULTATION

COMMUNE DE CHEPTAINVILLE REGLEMENT DE CONSULTATION COMMUNE DE CHEPTAINVILLE Remplacement des menuiseries extérieures Groupe scolaire «Les apprentis sorciers» Dossier de consultation des entreprises DATE : octobre 2012 REGLEMENT DE CONSULTATION Article

Plus en détail

Objet : Consultation réfection de la couverture d une annexe de la Mairie

Objet : Consultation réfection de la couverture d une annexe de la Mairie Entreprise : Le Percy, le 17 juillet 2009, Objet : Consultation réfection de la couverture d une annexe de la Mairie Madame, Monsieur, La commune de Le Percy lance une consultation pour des travaux de

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE DE LE PELLERIN MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE DE FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE

Plus en détail

4-Cahier des clauses administratives et techniques particulières C.C.A.T.P

4-Cahier des clauses administratives et techniques particulières C.C.A.T.P Syndicat Intercommunal AILHON MERCUER d adduction d eau Marché public à Procédure Adaptée et à bons de commande pour la conception et la réalisation des branchements particuliers au réseau d eau potable

Plus en détail

Marché Public de Fournitures N CTT-ED/03/2010 INSTITUT FRANÇAIS DE MECANIQUE AVANCEE. Cahier des Clauses Administratives Particulières

Marché Public de Fournitures N CTT-ED/03/2010 INSTITUT FRANÇAIS DE MECANIQUE AVANCEE. Cahier des Clauses Administratives Particulières 1 Marché Public de Fournitures N CTT-ED/03/2010 INSTITUT FRANÇAIS DE MECANIQUE AVANCEE Achat de fourniture : centre de fraisage rétrofité, 5 axes dédié à l usinage des matériaux tendres Cahier des Clauses

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL DIRECTION GENERALE UNITE RESSOURCES HUMAINES 253, avenue du Général Leclerc

Plus en détail

CHAPITRE IX CONTROLE DE L EXECUTION DES TRAVAUX SECTION 9.1 - SUPERVISION DES TRAVAUX : ROLE DE L AGENCE

CHAPITRE IX CONTROLE DE L EXECUTION DES TRAVAUX SECTION 9.1 - SUPERVISION DES TRAVAUX : ROLE DE L AGENCE CHAPITRE IX CONTROLE DE L EXECUTION DES TRAVAUX SECTION 9.1 - SUPERVISION DES TRAVAUX : ROLE DE L AGENCE 9.1.1 Procédures L Agence intervenant principalement en qualité de maître d ouvrage délégué, l une

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX . MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage COMMUNE DE LAHONTAN Procédure adaptée Aménagement et réfection de voirie Chemin Dous Tilhs Cahier des Clauses Administratives Particulières Maître d Œuvre

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Maître de l ouvrage AMIENS METROPOLE.

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Maître de l ouvrage AMIENS METROPOLE. MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Maître de l ouvrage AMIENS METROPOLE Objet du marché Location et maintenance de deux systèmes de reproduction «presse

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Cahier des Clauses Administratives Particulières n PIL-15/2011 du 15 avril 2011 Pouvoir adjudicateur Centre Hospitalier de Meaux Représentant du pouvoir

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES D'OUVRAGES

ASSURANCE DOMMAGES D'OUVRAGES OPERATION : Construction de la bibliothèque et restructuration de la Mairie OBJET DU MARCHE : ASSURANCE DOMMAGES D'OUVRAGES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRAIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) MARCHE DE PRESTATIONS

Plus en détail

Rédaction du Journal du Parc naturel régional Livradois-Forez Mission d appui à la conception et à la réalisation

Rédaction du Journal du Parc naturel régional Livradois-Forez Mission d appui à la conception et à la réalisation Rédaction du Journal du Parc naturel régional Livradois-Forez Mission d appui à la conception et à la réalisation MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail