MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE 2015 LOCATION / MAINTENANCE MATERIEL DE REPROGRAPHIE N 01/2015 Article 28 du code des Marchés publics
|
|
- Arlette Dumais
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE 2015 LOCATION / MAINTENANCE MATERIEL DE REPROGRAPHIE N 01/2015 Article 28 du code des Marchés publics Règlement de consultation Dénomination de la personne publique contractante : COLLEGE HENRI POURRAT Adresse : 1 bis rue Brunmurol CEYRAT Téléphone : Fax : Courriel : Ce B@ac-clermont.fr Offre publiée sur le sîte :htpp://site.aji-france.com/, dans la rubrique «consulter la liste des appels d offres (MAPA et demande de devis)» Objet du/des marchés : Location et maintenance de matériel de reprographie La location et la maintenance du matériel prend effet à compter du 27/08/2015 pour une durée de 48 (quarante huit) mois. Mode de passation du marché: Procédure adaptée lancée en application de l article 28 du Code des marchés publics. Personne responsable du marché : Principale, Madame Françoise LAVAL Personne responsable du suivi de l'exécution du marché: Gestionnaire, Madame Evelyne LAFAYE Comptable assignataire des paiements :Agent comptable Lycée de Chamalières, Monsieur Etienne DELARBRE. La date limite de remise des offres est fixée le : Lundi 15 juin 2015 à 17h00. Tout retard entraînera l élimination du candidat. Durée de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. Transmission des dossiers au Collège Henri Pourrat selon les modalités suivantes : - A envoyer par les services postaux ou à déposer au service intendance du Collège (heures d ouverture : 7h45-12h/13h30-17h). Information :Un récépissé sera donné ou transmis rapidement à l entreprise. - Figurera sur le dossier transmis la mention suivante : «Offre relative au MAPA 2015, Location/maintenance matériel de reprographie». A l intérieur du dossier, pour plus de lisibilité les documents relatifs à la candidature et ceux concernant l offre seront séparés. Renseignements : Ils peuvent être obtenus auprès de Madame LAFAYE (Gestionnaire) Fait à Ceyrat, le 19 mai 2015 La personne responsable du marché Le présent dossier comporte 13 pages, numérotées de 1 à 13 Page 1
2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES N 01/2015 ARTICLE 1 : Objet du marché Le présent marché a pour objet la location et la maintenance d un photocopieur au collège Henri POURRAT de Ceyrat. La prestation comprend : *la location d un photocopieur dont la nature et les caractéristiques sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières. *la livraison et la mise en service dans les locaux du collège à compter du 27 août *la maintenance dans les conditions décrites dans le cahier des clauses techniques particulières l enlèvement du matériel à l issue du contrat. *la formation des personnels *la fourniture de la documentation technique sur papier, en langue française, relative à l appareil et à ses accessoires. ARTICLE 2 : Contenu du marché à procédure adaptée La consultation porte sur 1 lot. ARTICLE 3 : Pièces à fournir L enveloppe relative à la candidature : Le candidat peut utiliser les imprimés DC pour simplifier (ils sont accessibles sur le site internet du Ministère des Finances). * La lettre de présentation de la candidature (page 8 du dossier ou imprimé DC) dûment renseignée et signée pour le lot. *Une déclaration sur l honneur signée et datée par le candidat ou son représentant justifiant : -N avoir pas fait l objet d une interdiction de concourir; -N avoir pas fait l objet, au cours des cinq dernières années, d une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L et10, L et L du code du travail; Rappel : Pour tous les documents, la signature du candidat exigée doit être manuscrite et originale et émaner d'une personne habilitée à engager le candidat ; soit le représentant légal du candidat, soit toute autre personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal du candidat. *Pour le candidat retenu : Attestations délivrées par les administrations compétentes prouvant qu il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Et ce dans les huit jours à compter de la réception de la demande des services du collège. L enveloppe relative à l offre : *Acte d engagement (offre détaillée, chiffrée,datée et signée du candidat), l imprimé DC correspondant peut être utilisé. * Les annexes à l'acte d'engagement, complétées, datées et signées concernant les : " Caractéristiques des appareils " " Description des prestations de maintenance ", " Prescriptions du titulaire pour l installation des matériels " *Une documentation technique des matériels proposés *Un relevé d identité bancaire du candidat. Page 2
3 ARTICLE 4 : Documents contractuels Les documents contractuels régissant le présent marché sont dans l ordre de priorité croissante : - L acte d engagement du(des) titulaire(s) accompagné de la lettre de candidature et annexes. - les cahiers des clauses administratives et techniques particulières inclus dans le présent dossier, dont l original, qui seul fait foi, est conservé par l Administration. - le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de service (CCAG / FCS). Les dérogations à ce document sont celles contenues dans les présents CCAP et CCTP. En cas de cession de la partie location à une entreprise de leasing, le candidat doit le signaler lors de la candidature et présenter le document correspondant. ARTICLE 5 : Durée du contrat Le contrat de location/maintenance est conclu pour une durée de 4 ans (48 mois). Il débutera le 27 août 2015 avec possibilité de reconduction d un an par décision expresse du Collège notifiée au titulaire du marché six mois avant la date de fin de contrat. Aucune reconduction tacite n est possible. ARTICLE 6 : Quantité 1 appareil de reprographie au secrétariat de l établissement. ARTICLE 7 : Critères de sélection du titulaire du marché Les offres sont examinées pour déterminer l offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères pondérés suivants : 1 - Prix : 40% 2 - Qualité du produit : 30% 3- Qualités des services annexes : 30% L offre la mieux classée est retenue. Si le candidat retenu ne peut pas produire les attestations demandées (voir conditions article 3), son offre est rejetée et la demande est faite au candidat suivant l ordre du classement. ARTICLE 8 : Conditions de réception, livraison, installation et formation, admission des prestations * Livraison et mise en place Le candidat considèrera inclu dans le prix de base proposé : la livraison (transport et emballage compris) jusqu au secrétariat du collège ainsi que le déballage et la reprise des emballages sur le site.il en est de même pour la reprise du matériel à la fin du contrat. *Raccordement électrique L établissement aura à sa charge la mise à disposition d une installation électrique et accès internet. Le titulaire du marché aura à sa charge le raccordement du câble au connecteur fourni par le destinataire. *Mise en service La mise en service sera comprise dans l offre proposée et concernera la réalisation de tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement, y compris paramètrage des ordinateurs pour accés au fax et scan et pour les relevés photocopies. Une formation des personnels sera prévue. Le point de départ de la garantie contractuelle et du délai de paiement est fixé au lendemain de la date de réception définitive. *Assurance Voir article 3 du cahier des clauses techniques particulières. *Admission des prestations L admission des prestations de location et de maintenance est prononcée trimestriellement par Page 3
4 l établissement qui envoie au titulaire du marché un relevé des copies effectuées. Le bailleur effectuera de son coté annuellement, à la date anniversaire, un relevé des copies. ARTICLE 9 : Cautionnement-Avances et acomptes Le marché est dispensé de cautionnement. Il n est versé ni avance ni acompte. ARTICLE 10 : Pénalités Un matériel est déclaré indisponible lorsque son utilisation est rendue impossible par un élément défectueux ou par le jeu des dispositifs de sécurité et de contrôle qui y sont inclus. Lorsque le temps décompté d indisponibilité d une machine dépasse d un jour ouvré le délai contractuel d intervention soit jour + 48 heures, le bailleur se verra appliquer une pénalité de 1/30 ème du coût mensuel de la redevance et ce sans mise en demeure préalable. ARTICLE 11 : Prix Les prix comprennent pour chaque appareil : *une redevance trimestrielle de location payable à terme échu. Cette redevance incluera le système de gestion de l appareil et de tous les accessoires. *une redevance de maintenance égale au coût copie multiplié par le nombre de copies annuelles. Pas de forfait copie obligatoire, la redevance est basée sur le nombre de copies effectivement réalisées. Le prix de la maintenance pour le format A3 est à précisé par format s il est différent du comptage habituel (une copie A3 équivaut à deux copies A4). Les prix du coût copie et de location/maintenance hors TVA sont fixes pour la durée du contrat. ARTICLE 12 : Paiement Le point de départ de la garantie contractuelle et du délai de paiement est fixé au lendemain de la date de réception définitive. Les prestations font l objet de paiement sur présentation de facture. Les relevés trimestriels de copies réalisées permettent l établissement d une facture à réception de ces relevés. Les factures sont établies en un original portant outre les mentions légales, les indications suivantes : - nom et adresse du titulaire du marché - n de compte bancaire - prestation et période concernées - montant hors TVA, la TVA et le montant TTC. - Le paiement par mandat administratif est effectué dans le délai règlementaire en vigueur pendant la période d exécution du contrat. ARTICLE 13 : Notification du marché La notification du marché au titulaire retenu sera matérialisée par la signature de l acte d engagement par la personne responsable du marché. Page 4
5 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N 01/2015 L objet du marché est la fourniture par location et maintenance d un appareil de reprographie à usage professionnel dont les caractéristiques principales et les performances doivent permettre de répondre aux besoins suivants : Article 1 : Description du matériel 1- Descriptif minimal : Nombre : 1 Photocopieur, situé à l administration ( utilisateurs : secrétaires et professeurs ponctuellement) Reproduction en noir et blanc (Une variante avec reproduction couleur peut être donnée en plus de celle demandée pour information et comparaison du coût). Volume annuel des copies à réaliser sur le photocopieur estimé à copies 1 Magasin papier grande capacité A4 et un magasin A3 1 Chargeur de documents sur la machine (recto verso) 1 meuble support si besoin selon modèle proposé. Carte réseau ( une douzaine de postes à connecter) et mise en réseau de l appareil. Existance d un prise RJ45 au secrétariat. Possiblité de recevoir et d envoyer fax et mail à partir de l appareil proposé. Visibilité des fax à partir des ordinateurs. Comptes utilisateurs faciles à programmer et à relever (technique à préciser dans l offre) avec possibilité de programmer des maximas pour blocage des comptes :90 comptes minimum. Préciser : si des maxima peuvent être entrés ou non. Codes d accès aux comptes, faciles à programmer (technique à préciser dans l offre) : 90 codes minimum nécessaire. Photocopie à l unité ou en nombre de documents imprimés ou manuscrits, ponctuellement de documents photographiques Format des originaux : A3,A4 et inférieurs à A4 Format des copies : A4 et A3 Vitesse: environ 50 copies/minute (à préciser dans descriptif de l appareil) Agrandissement et réduction manuels des originaux Réalisation de copies sur supports papier, transparent, enveloppe, papier cartonné (préciser jusqu à quel grammage), papier photo. Sortie de copies en simple ou recto-verso pour A4 et A3 2- Etat du matériel loué Le matériel loué doit être neuf. Le matériel loué doit être conforme aux normes et règles françaises et européennes. 3- Modification du matériel loué Le bailleur ne peut modifier techniquement le matériel qu avec l accord exprès du collège. Le nouveau matériel est techniquement équivalent ou supérieur au matériel initial. Les prix de location et de maintenance ne peuvent être supérieurs à ceux du marché initial. Si le bailleur n est plus en mesure d assurer l exécution du marché dans les conditions initiales, le marché est résilié de plein droit aux torts du titulaire et sans indemnité. Page 5
6 Article 2 : Maintenance du matériel La maintenance s effectue pendant les heures d ouverture de l établissement, du lundi au vendredi entre 7h45 et 17 h (le mercredi : de 7h45 à 12h00). Les frais de déplacement, de main d œuvre, de port ou de facturation sont inclus dans le coût maintenance proposé. 1- Maintenance préventive Elle concerne toutes les opérations de vérification, de contrôle, de test, de réglage, d entretien courant et de remplacement des pièces d usure courante permettant au matériel loué d être utilisé par le client (sans coût supplémentaire pour ce dernier). Elle comprend également la fourniture du toner nécessaire à la réalisation des copies, seul ce toner doit être utilisé par l établissement. 2 - Maintenance curative La maintenance curative couvre toute intervention du titulaire du marché rendue nécessaire pour remettre en fonctionnement le matériel. En cas d impossibilité de réparer le matériel sur le site, le bailleur fournit gratuitement un matériel de remplacement dans un délai de 2 jours ouvrés à compter du lendemain de l intervention. Le bailleur intervient sur place dans les 5 heures ouvrées suivant la date de réception de la demande de dépannage. Cette demande est effectuée par téléphone, fax ou mail selon accord entre les parties. 3- Carnet de maintenance Chaque photocopieur a un carnet de maintenance (à proximité de l appareil) signé à chaque dépannage ou intervention de vérification et où sont consignés : les dates, heures et délais d intervention, la nature des pannes, la période d indisponibilité, les pièces ou matériels remplacés. 4- Exclusion de la prestation de maintenance La maintenance ne couvre pas la réparation des défaillances causées par : *une négligence ou un usage des matériels non conforme à la documentation technique du matériel *les réparations effectuées par l établissement preneur ou à son initiative par un tiers nonhabilité par le bailleur *l utilisation de consommable non approprié, contraire aux spécifications du constructeur. Article 3 : Assurances Le bailleur atteste la souscription d une police d assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages matériels et corporels. Il fournira au collège sur simple demande une attestation de souscription de police d assurance en cours de validité. A défaut de production dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande, le contrat pourra être résilié par le collège. Le bailleur communiquera la valeur du matériel et devra tous les ans, à la date anniversaire du contrat informer le collège de la valeur résiduelle du matériel. Article 4 : Stipulations relatives à l'application des conditions générales de vente du bailleur Les conditions générales de vente et/ou de location figurant habituellement sur les factures du bailleur ne sont pas applicables au présent marché. Seul fait foi l acte d engagement. Page 6
7 Article 5 : Obligations du collège Les obligations sont portées par le bailleur à la connaissance des utilisateurs du matériel loué, au moment de la formation. Elles sont rappelées à chaque nouvel utilisateur par l établissement. 1- Usage du matériel Le collège respecte l usage du matériel. Il respecte les recommandations et conseils d utilisation donnés lors de la formation et inscrits dans la documentation de l appareil. Il ne peut pas modifier le matériel. 2- Disponibilité du matériel Le collège ne peut pas : *déplacer le matériel sans l autorisation écrite du bailleur *céder ou sous louer le matériel, ni consentir ou laisser acquérir des droits sur le matériel. 3- Entretien du matériel Le collège effectue le changement du toner des copieurs et les relevés des copies et comptes. Le bailleur forme 12 personnes du collège lors de la mise en place du matériel et deux personnes spécifiques (intendance) pour les relevés de copies et entrée des comptes et codes. Toutes les autres opérations d entretien sont à la charge du bailleur. 4- Restitution du matériel A l issue de la période de location, le matériel est restitué au bailleur. Les frais d enlèvement sont à la charge du bailleur. Le collège (via son assurance) rembourse à sa valeur résiduelle tout matériel volé ou détruit dans ses locaux pendant la durée du contrat. Page 7
8 LETTRE DE CANDIDATURE Marché à procédure adaptée 2015 : A1. Identification du candidat Le candidat déclare faire acte de candidature à la procédure de marché public à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) engagé par le collège Henri POURRAT de Ceyrat. NOM OU DENOMINATION : Adresse du siège social du candidat :.. Forme juridique :.... Personne ayant pouvoir d engager la société : A2. Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché : EPLE : Collège Henri POURRAT, 1 bis rue Brunmurol,63122 Ceyrat. Objet du marché : Location et maintenance de matériel de reprographie B. Objet du lot pour lequel le fournisseur fait acte de candidature : - Matériel de reprographie (location et maintenance) Date, prénom, nom et signature de la personne habilitée à engager la société : Page 8
9 ACTE D'ENGAGEMENT Marché à procédure adaptée 2015 : LOCATION ET MAINTENANCE DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE A Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché Collège Henri POURRAT 1 bis rue Brunmurol CEYRAT N Siret : Personne responsable du marché : Françoise LAVAL, Principale du Collège Henri Pourrat Objet du marché : Location de matériel de reprographie Et maintenance de matériel de reprographie Comptable assignataire Etienne DELARBRE, Agent comptable du lycée de Chamalières. B Engagement du candidat Nom, prénom et qualité du signataire agissant pour : mon propre compte pour le compte de la société : Après avoir pris connaissance des cahiers des clauses administratives et techniques particulières n 01/2015, 1. Je m'engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous : (le candidat porte ici la somme du coût de location des copieurs et accessoires sur 4 ans et de la maintenance sur la même durée et sur la base précisée à l article 10 du CCAP) Redevance location trimestrielle Montant hors T.V.A. : taux de la T.V.A. : montant T.T.C. Montant hors TVA arrêté en lettres : Page 9
10 Redevance maintenance = coût copie montant hors T.V.A. : taux de la T.V.A. : Montant T.T.C. Montant hors TVA du coût copie arrêté en lettres : Variante retenue : OUI (Annexe 1 à l acte d engagement) NON Si oui, Variante retenue par le Collège: A B C 2. Compte à créditer. Titulaire du compte : N IBAN : Domiciliation bancaire : 3. Mode de règlement Virement. Délai maximum de paiement et taux des intérêts moratoires. Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture ou du service fait (délai en vigueur au moment de la passation du marché). En cas de dépassement du délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir. 4. Délai d'exécution Le matériel doit être installé à compter du 27 août 2015 pour une utilisation immédiate. 5. Durée de validité de l'offre L'engagement figurant au paragraphe 1 (ci-dessus) me lie pour la durée du contrat indiquée page 3 du dossier (article 5 du CCAP). A, le Le fournisseur, Cachet de l entreprise C.- Réponse de l'administration La présente offre est acceptée : A Ceyrat, le La Principale, F.LAVAL Page 10
11 MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE N 01/2015 LOCATION / MAINTENANCE MATERIEL DE REPROGRAPHIE ANNEXE N 1 A L ACTE D ENGAGEMENT : PRIX HT ET CARACTERISTIQUES DE L APPAREIL VARIANTES PROPOSEES CARACTERISTIQUES Marques/Modèles REDEVANCE TRIMESTRIELLE DE LOCATION COÛT COPIE Tous les formats ou par format (si A3 différent de 2 A4) CARACTERISTIQUES PROPOSEES Documentation descriptive jointe VARIANTE A Photocopieur Couleur (coût copies tous compris) VARIANTE B : avec accessoires supplémentaires à ceux énoncés dans CCTP AUTRE VARIANTE : C Date, cachet et signature de l entreprise Page 11
12 MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE N 01/2015 LOCATION / MAINTENANCE MATERIEL DE REPROGRAPHIE ANNEXE N 2 A L ACTE D ENGAGEMENT : «DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE» Marques/Modèles : Constructeur :. Description des prestations comprises dans l offre et conformes au CCTP : Délai d intervention garanti pour la maintenance curative : Périodicité de la maintenance préventive : Date, cachet et signature de l entreprise Page 12
13 MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE N 01/2015 LOCATION / MAINTENANCE MATERIEL DE REPROGRAPHIE ANNEXE N 3 A L ACTE D ENGAGEMENT : «Prescription du titulaire pour l installation du matériel» Marques/Modèles : Constructeur :. Description des prestations comprises dans l offre et conformes au CCTP : 1) LOCAL: Surface et dimension nécessaire : Accès : 2) ALIMENTATION ELECTRIQUE 3) VENTILATION 4) AUTRES Date, cachet et signature Page 13
Achat, location et maintenance de copieurs. Règlement de la consultation et conditions administratives et techniques particulières
14, Avenue Albert Sorel 14 052 CAEN cedex téléphone 02 31 86 18 56 télécopie 02 31 85 78 60 mél int.0140013n@ac-caen.fr Achat, location et maintenance de copieurs Règlement de la consultation et conditions
Plus en détailLOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES
LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES ACTE D ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP)
Plus en détailFourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg
Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailCAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE
Préambule : CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE La procédure de consultation utilisée est une procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics. Le
Plus en détailCahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailCahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques
Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Plus en détailServices. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE
Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune
Plus en détailVILLE DE GRIMAUD. Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT
VILLE DE GRIMAUD Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX Marché public à procédure adaptée en application de l'article 28 du CMP ACTE
Plus en détailDEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailTELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
OBJET DU MARCHE : TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (SUIVANT ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture Coordination du groupement : INRA Centre de Recherche ANGERS - NANTES SERVICES DECONCENTRES D APPUI A
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP
COLLEGE AIME CESAIRE Tél. : 0262 71 12 65 Fax. : 0262 59 35 58 2 rue de la Laïcité - 97427 ETANG SALE http://college-aime-cesaire.acreunion.fr/ MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP Fourniture de titres
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailVERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE
Plus en détailDEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Lot n. Date limite de remise des offres
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES VALANT ACTE D ENGAGEMENT
Affaire suivie par : Denise GAUDY REAT N de téléphone : 01 49 12 24 46 N de télécopie : 01 49 12 25 97 Email : denise.reat@siec.education.fr Référence : SIEC/BLP/FN/DG CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN
N En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 26 et
Plus en détailCréation du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES
Plus en détailMARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON
1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON - 2011
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailPREFET DU JURA MARCHE PUBLIC DE SERVICES PROCEDURE ADAPTEE Nettoyage des locaux administratifs de la Préfecture et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Plus en détailMARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics
MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article
Plus en détailRèglement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
Plus en détailCommunauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations. Acte d engagement
Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Acte d engagement 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 50 32 ccvm@cc-vallee-munster.fr
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailMARCHE N 2014-06 : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve
MARCHE N 2014-06 : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN SEINE-SAINT-DENIS 6 mail Maurice de Fontenay 93120 LA COURNEUVE Date
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché
Plus en détailActe d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX
Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MAPA 2014-01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MAPA 2014-01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur Le Maire, Gérard ROUX Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas
Plus en détailContrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché
Plus en détailSuivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015
Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
COMMUNE DE TEYRAN Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES
Plus en détailVoies navigables de France. OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité
Voies navigables de France OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE en application de l article 28 du Code des Marchés Publics
Plus en détailCOMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES
COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailMAIRIE DE MOULINET. Acte d Engagement FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE MARCHE N 2012-1 DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MAIRIE DE MOULINET SERVICE MARCHES PUBLICS Place Saint Joseph 06380 MOULINET 04 93 04 80 07-04 93 04 81 93 DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE N 2012-1 FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet du Marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT RUE DES VIVATS 43 590 BEAUZAC
Plus en détailMAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012
MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.
Plus en détailCahier des clauses administratives particulières
Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses
Plus en détailInstitut Universitaire de Formation des Maîtres
Institut Universitaire de Formation des Maîtres Route du Phare BP 678 97262 Fort-de-France MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) établi en application
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02
Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailMINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1
MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 Le formulaire DC3 est un modèle d acte d engagement qui peut être utilisé
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailMarchés publics de services ou de fournitures
Marchés publics de services ou de fournitures COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN-PAYS BASQUE 2 allée des platanes 64100 BAYONNE Tél. : 05 59 46 52 52 Fax : 05 59 46 52 46 Mail : cdt@tourisme64.com
Plus en détailCommune de Calvisson (Gard)
Commune de Calvisson (Gard) ACTE D ENGAGEMENT Lot n 2 : Assurance Responsabilité civile Contrats d'assurance pour la commune de Calvisson Marché 2015-09 1 IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES A- Identification
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION FOURNITURES DE MATERIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES
REGLEMENT DE CONSULTATION FOURNITURES DE MATERIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES SOMMAIRE I.IDENTIFICATION DE L ACHETEUR II.OBJET DU MARCHE III.ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS IV.CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. Article 1 -Contractants
Parc naturel régional des Préalpes d Azur 1 Avenue François Goby 06460 Saint-Vallier de Thiey Marché public de prestations de service Marché à Procédure Adaptée à bons de commande (art. 28 et 77 du Code
Plus en détailCOMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..
Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailMarché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET
Plus en détailDossier de Consultation
Dossier de Consultation Marché n 06_05 Appel d offres ouvert passé en application de l article 28 du code des marchés publics Cahier des charges et modalités de la consultation ACQUISITION D UN LOGICIEL
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailMODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION
POUR GROUPEMENT D ENTREPRISE MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION Extension et remise en conformité de la salle polyvalente de la Commune de Thézy-Glimont.
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C) Numéro
Plus en détailENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS)
Document 1 Ville des ANDELYS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS) REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) - Marché en procédure Adaptée - Date de remise des offres
Plus en détailVILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre 33380 MIOS
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre 33380 MIOS MARCHÉ DE SERVICE D IMPRESSIONS DE SUPPORTS PAPIERS UTILISÉS POUR LA COMMUNICATION DE LA VILLE DE MIOS MARCHÉ N 17-2012 ACTE D ENGAGEMENT
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailCUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P MARCHE 2011
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P MARCHE 2011 Location et Maintenance de photocopieurs neufs pour le CUFR Jean- François CHAMPOLLION, sites
Plus en détailLOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES Date limite de réception des offres : 07 Octobre 2014 Heure limite de réception des offres : 12 heures Lieu de réception des offres
Plus en détailDOSSIER DE CONSULTATION
Appel d offre ouvert Marché 2008-12 DOSSIER DE CONSULTATION Lot 2 «Flotte Automobile» 1 REGLEMENT DE CONSULTATION COMMUN A TOUS LES LOTS SOMMAIRE ARTICLE 1 : Collectivité qui passe le marché ARTICLE 2
Plus en détailFourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)
Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Procédure adaptée Marché à bons de commande Date et heure limite de réception des offres
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE
r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détailCahier des charges tenant lieu d acte d engagement
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CHARLEVILLE-MEZIERES Marché Public de fournitures Marché sur procédure adaptée Cahier des charges tenant lieu d acte d engagement Nom et adresse officiels de l organisme
Plus en détailMise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp.
Direction des Ressources Matérielles Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Cahier des Clauses Particulières Procédure adaptée établie
Plus en détailChambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation
Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation pour le nettoyage des locaux Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 13 décembre 2012 à 12 heures 1 I - Identification
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT
AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE 36130 - DEOLS Tél. : 02.54.60.53.53 - Fax : 02.54.60.53.54 MARCHE PUBLIC DE SERVICE Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005
Plus en détailR E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N
Pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Drôme représentée par son Président, Laurent SERRE Clos des Tanneurs Avenue Adolphe Figuet 26104 ROMANS/ISERE CEDEX Tél. 04 75 48 72 00
Plus en détailMaintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES. Passé selon la procédure adaptée
Commune de Villard-Bonnot 20, Boulevard Jules FERRY 38190 VILLARD-BONNOT Maintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Passé selon la procédure adaptée
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr
Plus en détailMaître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008
Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat
Plus en détailMarché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES
SERVICE COMMUNICATION Tél. : 03.24.32 41 20 Fax : 03.24. 32 41 29 Courriel : com@mairie-charlevillemezieres.fr Affaire suivie par : Christelle MARECHAL Brigitte SAURA MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATION
Plus en détailMARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010
Vénissieux, le 20 janvier 2010 20 boulevard Marcel Sembat 69694 Vénissieux Tél. : 04 78 78 50 00 Fax : 04 78 78 50 01 MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES RÈGLEMENT
Plus en détailMarché Public de prestations de services. Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Marché Public de prestations de services Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE Désherbage et Traitement herbicide et thermique des espaces publics ANNEE 2015-2017
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailFourniture et installation complète d un EDS standard 2 aérogare de l Aéroport Metz-Nancy Lorraine
Pièce contractuelle n 1 ACTE D ENGAGEMENT PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE : ETABLISSEMENT PUBLIC Aéroport Metz-Nancy Lorraine (EPMNL) Objet du Marché : Fourniture et installation complète d un EDS standard
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) Document commun aux deux lots. Marché à prix forfaitaire
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) «Achats d équipements musicaux pour la ville de Nice» Lot 1 : Achat d équipements musicaux pour l opéra de Nice Lot 2 : Achat de cloches
Plus en détailFOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD-CADRE
Ministère de l Education Nationale De La Jeunesse et de la Vie Associative Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche B. P. 28 97425 LES AVIRONS 0262 38 29 87 0262 38 29 82 E-MAIL : groupcom-lycee-des-avirons@wanadoo.fr
Plus en détailMARCHE PUBLIC n AC 2014-01 ACTE D ENGAGEMENT. Pouvoir adjudicateur :
MARCHE PUBLIC n AC 2014-01 ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur : Objet de la consultation : Accompagnement du Syndicat Mixte Ouvert dans l organisation d un colloque le 26 juin 2014 (6èmes rencontres
Plus en détailVOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction interrégionale du Sud-Ouest 2, port Saint-Étienne BP 7207 31073 Toulouse Cedex 7
ACTE D'ENGAGEMENT N de MARCHE : 07 81 SG..... Personne Publique : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction interrégionale du Sud-Ouest 2, port Saint-Étienne BP 7207 31073 Toulouse Cedex 7 Objet du Marché :
Plus en détailTELEPHONIE ET INTERNET
OBJET DU MARCHE : TELEPHONIE ET INTERNET 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (suivant article 28 du Code des Marchés Publics) Maître d Ouvrage MAIRIE DE MAROMME Place Jean
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES
Plus en détailVILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile
MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT Lot 2 Responsabilité civile Personne publique VILLE DE MONTRICHARD Pouvoir Adjudicateur VILLE DE MONTRICHARD Personne habilitée à fournir des
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE
ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication
Plus en détail