Cahier des clauses administratives particulières
|
|
- Valentin Laviolette
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Marchés Ordonnance Prestations intellectuelles ZAC GARE LA VALLEE DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT DEMOLITION Cahier des clauses administratives particulières Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant démolition - CCAP
2 MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Applicable aux marchäs d Ätudes passäs dans le cadre de l ordonnance nç du 6 juin Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant démolition - CCAP 2/12
3 SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES Objet du marchä DÄcomposition en tranches MarchÄ Å bons de commande Sous-traitance DurÄe du marchä Protection de la main d'œuvre et conditions de travail RÄalisation de prestations similaires... 4 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE... 5 ARTICLE 3 - FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE... 5 ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE... 5 ARTICLE 5 PRIX VARIATION DU PRIX Mode d'ätablissement du prix du marchä - Contenu des prix Forme du prix Tranches conditionnelles... 6 ARTICLE 6 AVANCE... 7 ARTICLE 7 REGLEMENT DES COMPTES RÉglement du prix RÉglements en cas de cotraitants IntÄrÑts moratoires... 8 ARTICLE 8 - DELAIS - PENALITES Etablissement des documents PÄnalitÄs en cas de manquement Å la räglementation relative au travail dissimulä Dossiers Å fournir en cours d exäcution de la mission... 9 ARTICLE 9 - UTILISATION DES RESULTATS... 9 A la fin de son intervention l opärateur de repärage remet des rapports qui deviennent la propriätä du pouvoir adjudicateur et de son concädant, Amiens MÄtropole... 9 ARTICLE 10 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION ARTICLE 11 - RECEPTION / ACHEVEMENT DE LA MISSION RÄception des documents AchÉvement de la mission...10 ARTICLE 12 - RESILIATION DU MARCHE RÄsiliation pour motif d intñret gänäral RÄsiliation du marchä aux torts du titulaire...11 ARTICLE 13 ASSURANCES ARTICLE 14 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG-PI Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 3/12
4 ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Objet du marchä Le marchä rägi par le präsent CCAP est un marchä de prestations intellectuelles d'ätudes relatif Å la räalisation des diagnostics amiantes et plomb avant dämolition. Lieu d ÄxÄcution : ZAC Gare la VallÄe Å Amiens La description des prestations est däfinie dans le CCTP. 1.2 DÄcomposition en tranches Il est prävu une däcomposition en tranches. Le marchä comporte une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle däfinie dans l acte d engagement. 1.3 MarchÄ Ñ bons de commande Le marchä n'est pas un marchä Å bons de commande. 1.4 Sous-traitance En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agräer ses conditions de paiements conformäment Å la räglementation en vigueur. A cet effet, il präsentera le cadre d acte späcial de sous-traitance annexä Å l acte d engagement, düment complätä et signä en y joignant les piéces listäes sur ce cadre d acte späcial. En cours d exäcution du marchä, le titulaire produira Ägalement une attestation ou main-leväe du bänäficiaire d une cession ou nantissement de cräances lorsque l une ou l autre aura ÄtÄ effectuäe. AprÉs acceptation d une sous-traitance de second rang et plus präsentäe par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, Å däfaut d avoir obtenu du maátre de l ouvrage un accord sur une dälägation de paiement, dans le dälai de 8 jours de l acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de cette caution emportera, dans les conditions däfinies Å l article 12.2 ci-dessous, räsiliation du marchä. Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont däfinies Å l'article 3.6 du CCAG PI. Notamment, le maátre d'ouvrage notifiera, aprés signature, Å chaque sous-traitant concernä, l'exemplaire de l'acte späcial qui lui revient. Les modalitäs de la cession des droits de propriätä intellectuelle d'un sous-traitant au maátre de l'ouvrage sont däfinies Å l'article 9.4 "La cession des droits de propriätä intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance", ci-aprés. 1.5 DurÄe du marchä La duräe du marchä est däfinie Å l article 2.3 de l acte d engagement. Par därogation Ñ l'article du CCAG PI le dälai d'exäcution du marchä court Å compter de la date fixäe par l'os de dämarrage. 1.6 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et réglements relatifs Å la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions däfinies Å l'article 6.1 du CCAG PI. 1.7 RÄalisation de prestations similaires Le maátre d'ouvrage se räserve la possibilitä de confier au titulaire du marchä, en application de l'article 33.II.6à du däcret nà du 30 däcembre 2005, des marchäs ayant pour objet la räalisation de prestations similaires Å celles qui lui sont confiäes au titre du präsent marchä dans le cadre d'une procädure nägociäe sans publicitä ni mise en concurrence. Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 4/12
5 La duräe pendant laquelle ces nouveaux marchäs pourront Ñtre conclus ne peut däpasser trois ans Å compter de la notification du präsent marchä. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les piéces constitutives du marchä sont les suivantes, par ordre de prioritä däcroissante. Il est fait application des dispositions de l'article 4.1 du CCAG PI, Ätant präcisä que : - dans le cas d'un marchä Å prix forfaitaire, la DPGF n'est pas contractuelle (därogation Å l'article 4.1 du CCAG PI) - dans le cas d'un marchä Å prix unitaires, le bordereau de prix unitaires est annexä Å l'acte d'engagement et a valeur contractuelle. Le CCAG applicable au marchä est le Cahier des Clauses Administratives GÄnÄrales applicables aux marchäs publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvä par l'arrñtä du 16 septembre 2009 (publiä au JO du 16 octobre). PiÜces Ñ dälivrer au titulaire Nantissement - Cession de cräance Par därogation Å l'article du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur ne dälivrera pas d exemplaire unique ou de certificat de cessibilitä (applicable aux marchäs soumis au code des marchäs publics). ARTICLE 3 - FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE Pour les notifications au titulaire de ses däcisions ou informations qui font courir un dälai, le maátre d ouvrage prävoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur räception : Remise contre räcäpissä datä Lettre recommandäe avec accusä de räception postal Les notifications sont faites Å l adresse du titulaire mentionnäe dans l'acte d'engagement ou, Å däfaut, Å son siége social. ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE Le titulaire est dispensä de retenue de garantie. ARTICLE 5 PRIX VARIATION DU PRIX Les prestations seront rägläes en application du bordereau de prix unitaire sur la base des quantitäs räalisäes. Les prestations seront rägläes par application du montant global et forfaitaire, au prorata de l'avancement des prestations. En cas de marchä Å bons de commande, les prestations seront rägläes en application des quantitäs et prix indiquäs dans le bon de commande. Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 5/12
6 5.1 Mode d'établissement du prix du marché - Contenu des prix - Le prix du präsent marchä tel que däfini dans l acte d engagement est räputä Ätabli sur la base des conditions Äconomiques däfinies Å l'article 3.2 de l'acte d'engagement. - Les prix, sauf mention dans l acte d engagement, sont Ätablis en considärant comme incluses toutes les sujätions normalement prävisibles pour l exäcution des prestations, objet du marchä, notamment, räunions techniques, visites, comitäs de pilotage. - En compläment de l article du CCAG-PI, les präcisions suivantes sont apportäes en matiére de contenu des prix : En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marchä sont räputäs comprendre toutes les däpenses räsultant de l exäcution des prestations de coordination et contrâle effectuäes par le mandataire, y compris les frais gänäraux, impâts, taxes ou autre, la marge pour risque et bänäfice ainsi que tous les frais consäcutifs aux mesures propres Å pallier d Äventuelles däfaillances des membres du groupement et les consäquences de ces däfaillances. En cas de sous-traitance, les prix du marchä sont räputäs couvrir les frais de coordination et de contrâle par le titulaire des prestations confiäes Å ce sous-traitant, ainsi que les consäquences de ses däfaillances. Le prix du marchä inclut la rämunäration forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriätä intellectuelle, correspondant Å 10% du prix du marchä hors taxe. 5.2 Forme du prix Le marché est passé à prix ferme actualisable. Si la date de däbut d exäcution des prestations intervient dans un dälai supärieur Å 3 mois Å compter du mois Mo, les prix seront actualisäs Å la date de dämarrage, suivant la formule : P = Po x (Im -3 /Io) Io est l index ingänierie publiä ou Å publier du mois Mo Im - 3 est l index ingänierie du mois de la date de däbut d'exäcution des prestations, publiä ou Å publier, moins 3 mois Les coefficients d'actualisation seront arrondis au milliéme supärieur. Le montant de cette actualisation sera räglä au prorata du montant des prestations räalisäes. Cas d'un marché à tranches : Pour chaque tranche, une actualisation est opäräe aux conditions Äconomiques observäes Å une date antärieure de 3 mois avant le däbut d'exäcution des prestations de la tranche, selon la formule visäe ci-dessus. Lorsqu'une rävision ou une actualisation a ÄtÄ effectuäe provisoirement en utilisant un index antärieur Å celui qui doit Ñtre appliquä, il ne sera procädä Å aucune actualisation ou rävision avant l'actualisation ou la rävision däfinitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 5.3 Tranches conditionnelles Indemnités d'attente Il ne sera pas fait application d une indemnitä d attente. Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 6/12
7 5.3.2 IndemnitÄ de dädit pour non exäcution d une tranche conditionnelle Il ne sera pas fait application d une indemnitä de dädit Rabais en cas d exäcution d une tranche conditionnelle Il ne sera pas fait application d un rabais. ARTICLE 6 AVANCE Il n est pas prävu le versement d une avance. ARTICLE 7 REGLEMENT DES COMPTES 7.1 RÜglement du prix Transmission des demandes de paiement Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine ModalitÄs de rüglement du prix En compläment des dispositions de l article 11 du CCAG PI les präcisions suivantes sont apportäes : Le réglement du prix s'effectue Å chaque remise d'ätudes et däcision de räception distincte : ce réglement prend la forme d'un réglement partiel däfinitif dans les conditions de l'article 11.8 du CCAG PI. Chaque tranche Å räaliser fait l'objet d'un réglement partiel däfinitif aprés däcision de räception distincte des prestations concernäes Demandes de paiement Les demandes de paiement sont Ätablies sur un modéle däfini par le maátre d ouvrage ou son repräsentant Demande de réglement partiel däfinitif : Lorsque le titulaire a droit Å un réglement partiel däfinitif conformäment aux dispositions ci-dessus, les demandes de paiement des réglements partiels däfinitifs sont Ätablies, conformäment aux articles 11.4 et 11.8 du CCAG PI ainsi qu'å l'article ci-dessus, par le titulaire, dans un dälai de 45 jours Å compter de chaque däcision distincte de räception des prestations ou dans un dälai de 10 jours suivant la parution de l'index servant Å la rävision du prix si celle-ci est postärieure. de räfärence permettant le calcul de la rävision du solde ou de la rävision däfinitive si celle-ci est postärieure. Le titulaire transmet le däcompte correspondant au réglement partiel däfinitif qui comporte en outre les parties suivantes : - le cas ÄchÄant, une demande de paiement correspondant : au solde du réglement partiel däfinitif. Le pouvoir adjudicateur se räserve le droit de compläter ou de rectifier la demande de paiement et le däcompte partiel däfinitif qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplets. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiäe Solde du marchä : La demande de paiement du solde est Ätablie, conformäment Å l article ci-dessus et Å l article 11.8 du CCAG PI, par le titulaire dans un dälai de 45 jours Å compter de la däcision de räception des prestations ou de la derniére däcision de räception distincte en cas de réglement partiel däfinitif ou dans un dälai de 10 jours suivant la parution de l'index de räfärence permettant le calcul de la rävision du solde ou de la rävision däfinitive si celleci est postärieure. Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 7/12
8 Le titulaire transmet le däcompte pour solde qui comporte en outre les parties suivantes : - une räcapitulation des räglements partiels däfinitifs peräus pour l'ensemble des prestations du marchä objet du projet de däcompte, - le cas ÄchÄant, une demande de paiement correspondant : aux sommes dues le dernier mois d'exäcution, si le titulaire n'a pas produit une demande d'acompte pour ces prestations ; au solde du marchä. Le pouvoir adjudicateur se räserve le droit de compläter ou de rectifier la demande de paiement et le däcompte pour solde qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplets. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiäe. 7.2 RÜglements en cas de cotraitants En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilitä Å präsenter les demandes de paiement. En cas de groupement solidaire, il sera procädä Å un réglement säparä de chacun des cotraitants, si la räpartition des paiements est identifiäe Å l'article 5.2 de l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au maátre d'ouvrage, la räpartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement Å chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidaritä des cotraitants. 7.3 IntÄráts moratoires Le däfaut de paiement des avances, des acomptes des réglements partiels däfinitifs Äventuels ou du solde dans le dälai fixä par le marchä donne droit Å des intärñts moratoires, calculäs depuis l'expiration dudit dälai jusqu'au jour du paiement. Le taux des intärñts moratoires applicables en cas de däpassement du dälai maximum de réglement est Ägal Å 3 fois le taux de l intärñt lägal en vigueur Å la date Å laquelle les intärñts moratoires ont commencä Å courir. ARTICLE 8 - DELAIS - PENALITES Par därogation Ñ l article 14.3 du CCAG PI, aucune exonäration de pänalitä ne sera appliquäe. Les documents Å produire par le titulaire dans un dälai fixä par le marchä doivent Ñtre transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de räception par le maátre d'ouvrage. 8.1 Etablissement des documents DÄlais d Ätablissement Les dälais d'ätablissement des documents d'ätudes sont fixäs Å l'article 3.2 de l'acte d'engagement. Par därogation Ñ l'article 26.4 du CCAG PI, le titulaire n'a pas Å aviser le maátre d'ouvrage de la date Å partir de laquelle les documents lui seront präsentäs PÄnalitÄs pour retard Par därogation Ñ l article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la remise des documents, le titulaire subira sur ses cräances, des pänalitäs dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixä Å 1/200e du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de l'äläment de mission concernäe. Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 8/12
9 8.2 PÄnalitÄs en cas de manquement Ñ la räglementation relative au travail dissimulä Dans le cas oã le maátre de l'ouvrage est informä par un agent de l'inspection du travail que son cocontractant titulaire du marchä ne s'acquitte pas des formalitäs mentionnäes aux articles L Å L du code du travail, il pourra lui appliquer des pänalitäs fixäes Å 5% du montant du contrat dans les conditions suivantes. Cette pänalitä sera appliquäe si, aprés mise en demeure adressäe par lettre recommandäe avec avis de räception, de faire cesser sa situation irräguliére, le cocontractant n'apporte pas au maátre de l'ouvrage la preuve qu'il a mis fin Å la situation dälictuelle. A däfaut de correction des irrägularitäs signaläes dans le dälai de quinze jours, le maátre d'ouvrage en informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer les pänalitäs prävues par le contrat. S'il n'applique pas les pänalitäs, le maátre de l'ouvrage pourra rompre le contrat, sans indemnitä, aux frais et risques du titulaire du marchä. 8.3 Dossiers Ñ fournir en cours d exäcution de la mission Les documents Å remettre par le titulaire au cours de l'exäcution du marchä sont remis sur le ou les supports suivants : Supports papier Å fournir en 3 exemplaires Support dämatärialisä : 1 exemplaire sur support informatique (cd, dvd) Transmis par la voie Älectronique : aux adresses suivantes: c.bouriez@amiens-amenagement.fr g.lemoigne@amiens-amenagment.fr Pour satisfaire Å cette obligation tous les fichiers devront Ñtre compatibles avec les formats suivants (texte à adapter selon les circonstances) : - standard.zip - Adobeå Acrobatå.pdf - Rich Text Format.rtf -.doc ou.xls ou.ppt en version Microsoft Office ou antärieurs - le cas ÄchÄant, le format DWF - ou encore pour les images bitmaps.bmp,.jpg,.gif Le prestataire est invitä Å : - ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". - ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". - traiter les fichiers constitutifs de ses Ätudes par un anti-virus. En cas de difficultä de räcupäration ou dätection de virus, le prestataire devra prendre toutes les mesures näcessaires pour transmettre au maátre d ouvrage, l ensemble de ces donnäes soit par la voie Älectronique, soit sur un support physique Älectronique lisible et sain dans un dälai de.jours. En cas de retard dans la transmission de ce support, le maátre d ouvrage se räserve, s il y a lieu, l application de pänalitäs de retard pour l ÄlÄment d Ätudes concernä. Il appartiendra au prestataire de s assurer que la transmission de ces documents sous la forme dämatärialisäe a bien ÄtÄ effectuäe auprés des intäressäs. ARTICLE 9 - UTILISATION DES RESULTATS A la fin de son intervention l opärateur de repärage remet des rapports qui deviennent la propriätä du pouvoir adjudicateur et de son concädant, Amiens MÄtropole. Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 9/12
10 ARTICLE 10 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION Dans la mesure oã des parties techniques ou des tranches sont prävues dans l'acte d'engagement et ce conformäment Å l'article 20 du CCAG-PI, la personne responsable du marchä se räserve la possibilitä d'arrñter l'exäcution des prestations au terme de chacune de ces parties techniques ou tranches, sans indemnitä. Par därogation Å l article 20 du CCAG-PI, dans le cas oã l arrñt de l exäcution de la prestation au terme d une parties technique est temporaire, il n entraáne pas la räsiliation du marchä. Dans les autres cas, l arrñt emporte räsiliation du marchä. La däcision prise präcise si l arrñt est temporaire ou däfinitif. ARTICLE 11 - RECEPTION / ACHEVEMENT DE LA MISSION 11.1 RÄception des documents Le maátre d'ouvrage ou son repräsentant procédera Å la räception des documents produits par le titulaire conformäment aux dispositions de l'article 2.3 de l'acte d'engagement, dans les dälais däfinis ci-dessous qui, par därogation Ñ l'article 26.2 du CCAG PI, courent Å compter de la date de räception de ces documents par le maátre d'ouvrage ou son repräsentant : Liste des documents Rapports diagnostics amiante et plomb avant dämolition DÄlais d'acceptation 21 jours Par därogation Ñ l'article 26.5 du CCAG PI, le maátre d'ouvrage n'a pas Å aviser le titulaire des jours et heures de la värification des documents remis pour acceptation. L absence de räponse du maátre d'ouvrage ou de son repräsentant dans les dälais ci-dessus vaut acceptation des documents. Il est indiquä que lorsque le marchä est un marchä Å bons de commande et/ou qu il comporte des parties distinctes Å räaliser, la räalisation de chaque commande ou partie distincte Å räaliser fait l objet de värifications et de däcisions distinctes AchÜvement de la mission L'achÉvement de la mission fait l'objet d'une däcision du maátre d'ouvrage ou de son repräsentant, dans les conditions de l'article 27 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans un dälai qui par därogation Å l article 26.2 du CCAG PI est fixä Å quatre mois Å compter de la demande du titulaire. L'absence de däcision dans ce dälai vaut räception des prestations. En cas de marchä Å tranches, chaque tranche fait l'objet d'une däcision de räception distincte. ARTICLE 12 - RESILIATION DU MARCHE Il sera fait, le cas ÄchÄant, application des articles 29 Å 36 inclus du CCAG-PI avec les präcisions suivantes : 12.1 RÄsiliation pour motif d intáret gänäral Dans l hypothése d une räsiliation au titre de l article 33 du CCAG-PI et lorsque les conditions prävues Å l article 10 ci-dessus ne s appliquent pas, sans präjudice de l'application des dispositions des alinäas 2 et 3 de l'article 33 du CCAG PI, l indemnitä de räsiliation est fixäe Å 5% du montant initial HT du marchä diminuä du montant HT non rävisä des prestations reäues. Par därogation aux articles 33 et du CCAG PI, dans le cas d un marchä Å tranches, ne seront pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches conditionnelles affermies. Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 10/12
11 12.2 RÄsiliation du marchä aux torts du titulaire En cas de räsiliation pour faute il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG PI avec les präcisions suivantes : - le maátre d'ouvrage pourra faire procäder par un tiers Å l'exäcution des prestations prävues par le marchä aux frais et risques du titulaire dans les conditions däfinies Å l'article 36 du CCAG PI. La däcision de räsiliation le mentionnera expressäment. - le titulaire n'a droit Å aucune indemnisation. - Par därogation et en compläment des articles 32 et 34.3 du CCAG PI, la fraction des prestations däjå accomplies par le titulaire est rämunäräe avec un abattement de 10 %. Aucun suppläment de däpenses räsultant de la passation d'un nouveau marchä ne sera appliquä si le titulaire fournit les outils, moyens et supports näcessaires Å la poursuite de la mission. - En compläment Ñ l article 32 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de l acceptation d une sous-traitance de second rang et plus präsentäe par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marchä, restäe sans effet dans un dälai fixä Å 8 jours, le marchä sera räsiliä aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prätendre Å indemnitä et, le cas ÄchÄant, avec exäcution des prestations Å ses frais et risques. ARTICLE 13 ASSURANCES Le titulaire doit justifier au moyen d une attestation portant mention de l Ätendue de la garantie au moment de la consultation, puis en cours d exäcution de ses prestations si le contrat dure plus d une annäe, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilitä civile contractäe auprés d'une compagnie d'assurance de solvabilitä notoire, couvrant les consäquences päcuniaires des responsabilitäs pouvant lui incomber Å quel que titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, Å raison des dommages de toute nature causäs au tiers, y compris la maátrise d ouvrage. Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la duräe du contrat. Les polices d'assurances devront prävoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des risques encourus et inclure les consäquences de toute solidaritä. Le titulaire s'engage Å obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions d'assurances garantissant leurs responsabilitäs dans les mñmes conditions que celles präcisäes ci-dessus. Il s'engage Å maintenir les assurances requises en Ätat de validitä pour la duräe de ses responsabilitäs. ARTICLE 14 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER La loi franäaise est seule applicable au präsent marchä. La monnaie de compte du marchä est l euro. En cas de litige, les tribunaux franäais sont seuls compätents. Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relatifs au präsent marchä doivent Ñtre rädigäs en franäais. ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG-PI Articles du CCAG-PI auxquels il est därogä Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces därogations Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 11/12
12 et et et Fait en. originaux (En application de l article 1325 du code civil, le contrat doit Ñtre Ätabli en autant d originaux que de parties) Fait Å : le Le titulaire : Le pouvoir adjudicateur : Octobre 2011 Diagnostics amiante et plomb avant dämolition - CCAP 12/12
DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES
MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE D ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Procédure adaptée Pouvoir Adjudicateur :
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES Pouvoir Adjudicateur : EPSoMS Intercommunal Georges Couthon & Nicolas Roussel 5-7 rue Pierre
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailContrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale
Plus en détailFOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE OPTION :
Entre les soussignäs : CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE OPTION : La sociätä aidespc immatriculäe au Registre des Entreprises Å CompiÇgne sous le numäro 534757240 repräsentäe en la personne de Monsieur
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détail26, rue du Faubourg Poissonni re 75010 Paris T l : 01 46 22 07 00
Dossier de commande 26, rue du Faubourg PoissonniÄre 75010 Paris TÇl : 01 46 22 07 00 SociÄtÄ Anonyme au capital de 291 666 euros RCS Paris 432 735 082 - http://www.oodrive.com Nom SociÇtÇ Adresse TÇlÇphone
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailCréation du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailMarché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailSOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES
SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 - ORGANISATION ET CONDITIONS D EXECUTION ET DE REALISATION DE LA MISSION D ETUDE 2.1. Planning - délais d exécution
Plus en détailREMPLACEMENT DU SYSTEME TELEPHONIQUE DE LA MAIRIE DE HOERDT
COMMUNE DE HOERDT 1, rue de la Tour BP 302 67728 HOERDT CEDEX Tel. : 03.88.68.20.10 Fax. : 03.88.51.74.24 Mail. : mairie@hoerdt.fr www.hoerdt.fr REMPLACEMENT DU SYSTEME TELEPHONIQUE DE LA MAIRIE DE HOERDT
Plus en détailMaître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008
Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat
Plus en détailStatuts CITEC Suisse
Statuts CITEC Suisse I. Nom, siäge, buts Art. 1 Art. 2 Nom et siäge Sous le nom de CITEC Suisse (dånommåe ci-apräs association), est crååe une sociåtå dans le sens du Code civil suisse. L'association a
Plus en détailActe d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX
Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet
Plus en détailCatalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition
Catalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition PROPOSITION COMMERCIALE - LICENCE D EXPLOITATION (rayer toutes les mentions inutiles avant signature
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailA. Conditions de pråparation et d organisation des travaux du Conseil d Administration
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE ARTICLE 1 PRESENTATION DE L OPERATION...3 1.1 - Lieu d implantation...3 1.2 - CaractÅristiques de l ouvrage...3 1.3 - Nature
Plus en détailDELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L ISERE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY SÅance du 1er dåcembre 2008 L an deux mil huit et le premier dåcembre Ç vingt heures trente, le Conseil
Plus en détailCahier des clauses administratives particulières
Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses
Plus en détailCOMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES
COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Plus en détailFourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 2012-DTD51-AO-001 Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS Cahier
Plus en détailActe d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet :
Acte d Engagement AE AVANT NEGOCIATION APRES NEGOCIATION Cocher la case correspondante Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08 Objet : Mission d Assistance Technique au
Plus en détailMusée de l Air et de l Espace. Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget
Musée de l Air et de l Espace Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget Gestion informatisée de la billetterie et outil de gestion dynamique de la relation client (CRM) Cahier des clauses administratives
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
D E P A R T E M E N T D E L ' E S S O N N E COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX CREATION D UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SAINT CHERON TRAVAUX D AMENAGEMENT ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE
Plus en détailRÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME
1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailSuivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015
Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et
Plus en détailMAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012
MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.
Plus en détailSOMMAIRE. Page 2 sur 8
Rectorat de l académie de Grenoble DSI Division des Systèmes d Information 7, place Bir-Hakeim 38021 Grenoble Cedex REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE N : 2012-09 OBJET : prestations de maintenance corrective
Plus en détailContrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES Syndicat National de la Restauration Collective 9 rue de la TrÄmoille 75008 PARIS TÄl : 01 56 62 16 16
Plus en détailNettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives
Plus en détailÉtablissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris
Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris CAHIER DES CLAUSES ADMINSTRATIVES PARTICULIERES Objet du marché : réalisation de travaux de nettoyage et d entretien
Plus en détailDEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Lot n. Date limite de remise des offres
Plus en détailDEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP
COLLEGE AIME CESAIRE Tél. : 0262 71 12 65 Fax. : 0262 59 35 58 2 rue de la Laïcité - 97427 ETANG SALE http://college-aime-cesaire.acreunion.fr/ MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP Fourniture de titres
Plus en détailTRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès
COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailPrestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)
Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur
Plus en détailMaintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES. Passé selon la procédure adaptée
Commune de Villard-Bonnot 20, Boulevard Jules FERRY 38190 VILLARD-BONNOT Maintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Passé selon la procédure adaptée
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02
Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean
Plus en détailTRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1
DEPARTEMENT DU MORBIHAN Commune de SARZEAU TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 Lot n 3 CLOTURES - PLANTATIONS Acte d engagement Date d édition : 23/05/2011 Référence de l'affaire : 11V249 GEO BRETAGNE SUD 8 rue
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES DEPARTEMENT DE LA SOMME DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 54, RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS. 03 22 71.83.58 : 03 22 71 81 79 Objet de
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (AE)
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Conduite d opération pour la réhabilitation d un bâtiment en maison de vie Date et heure limites de
Plus en détail«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique
«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique Sommaire I) Qu est-ce qu un marché public?... 4 II) Quelles
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché
Plus en détailSAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1
MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE
ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication
Plus en détailMise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp.
Direction des Ressources Matérielles Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Cahier des Clauses Particulières Procédure adaptée établie
Plus en détailLOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin
Département du Morbihan Commune de Pénestin Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche LOT unique Clôtures PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT PA Laroiseau / BP 30185 / 8 rue Ella Maillart / 56005
Plus en détailMAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ
MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ ACQUISITION ET INSTALLATION DE LOCAUX MODULAIRES POUR L ACCUEIL DE LOISIRS ET L ACCUEIL PERISCOLAIRE REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure
Plus en détailMARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés
Plus en détailServices. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE
Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. Syndicat du Pays Segréen Monsieur le Président. Maison de Pays. Route d Aviré 49500 SEGRE 02 41 92 24 94 info@pays-segreen.
Syndicat du Pays Segréen Monsieur le Président Maison de Pays Route d Aviré 49500 SEGRE 02 41 92 24 94 info@pays-segreen.fr ACTE D ENGAGEMENT Personne publique : Objet du marché : Syndicat du Pays Segréen,
Plus en détailMARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE DE TRAVAUX 1 ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage COMMUNE D'AMBLAINVILLE place du 11 novembre 60 110 AMBLAINVILLE Objet du marché PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE Marché sur procédure
Plus en détailRèglement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville d AUTERIVE (31190) RESTAURATION GENERALE DE L EGLISE Date et heure limites de réception des offres JEUDI 7 MARS 2013 A 12 HEURES AUX SERVICES TECHNIQUES ZI LA PRADELLE
Plus en détailVILLE DE FROUARD ACQUISITION DE PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE
VILLE DE FROUARD ACQUISITION DE PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE (Fourniture, Installation, formation et maintenance) CAHIER DES CLAUSES
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) Pouvoir adjudicateur Syndicat Mixte d Aménagement et de Développement
Plus en détailMARCHE N 2015 URB 01 30 PRESTATIONS DE TRADUCTION ET DE RELECTURE POUR LE PROGRAMME EUROPEEN URBACT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES C.C.P.
MARCHE N 2015 URB 01 30 PRESTATIONS DE TRADUCTION ET DE RELECTURE POUR LE PROGRAMME EUROPEEN URBACT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES C.C.P. Acheteur Public: L Agence nationale pour la cohésion sociale
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
Plus en détailNettoyage des locaux et des vitreries du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Objet du marché : Nettoyage des locaux et des vitreries du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES Commun aux deux lots TABLE DES
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES
Plus en détailCOMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
Plus en détailTARIFS CONDITIONS GÉNÉRALES
Centrale d emplois pour la Distribution TARIFS et CONDITIONS GÉNÉRALES http://www.distrijob.fr Offres d Emploi HT OFFRE D EMPLOI STANDARD Parution 2 x 30 jours - 1 poste, multi-rägions 1 offre 325.00 TARIFS
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT N 08 05
MARCHES PUBLICS ACTE D ENGAGEMENT N 08 05 Cet acte d'engagement correspond à Marché de base La variante A Procédure et forme du marché Indiquer la ou les référence(s) des articles et alinéas du code des
Plus en détailSOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L ORÉE DE LA BRIE
Communauté de communes Brie-Comte-Robert Chevry-Cossigny Servon 1 place de la gare 77170 Brie-Comte-Robert : 01 60 62 15 81 : communaute@loreedelabrie.fr SOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le
Plus en détailReprésentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part
Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000
Plus en détailCahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailMarché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE
SOCIETE : Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE ACTE D'ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. LOT N
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT ( A. E )
ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) Maître de l'ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Couleurs 574 rue Paul Claudel - BP 34 38510 MORESTEL Tél. : 04 74 80 23 30 - Fax : 04 74 80 40 39 Objet du Marché: Zone
Plus en détailGardiennage et sécurité incendie de l ensemble des locaux du Fresnoy
MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Pouvoir Adjudicateur : Studio national des arts contemporains LE FRESNOY 22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 59202 TOURCOING
Plus en détailFourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile
Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes
Plus en détailObjet de la consultation. Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Maître de l ouvrage Communauté
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailAVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Plus en détailCommunauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations. Acte d engagement
Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Acte d engagement 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 50 32 ccvm@cc-vallee-munster.fr
Plus en détail