PROJET DE RENATURISATION DU MARAIS DE LAGNEUX. Marché de maîtrise d œuvre. Cahier des Clauses Administratives Particulières

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PROJET DE RENATURISATION DU MARAIS DE LAGNEUX. Marché de maîtrise d œuvre. Cahier des Clauses Administratives Particulières"

Transcription

1 COMMUNE DE YENNE - Mairie Place Charles Dullin Yenne T: / F: PROJET DE RENATURISATION DU MARAIS DE LAGNEUX Marché de maîtrise d œuvre Cahier des Clauses Administratives Particulières Décembre 2011 Maître d Ouvrage : commune de YENNE

2 SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE GENERALITES Objet du marché Sous-traitance Catégorie de l ouvrage Contenu des éléments de mission 4 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 4 3. FORFAIT DE REMUNERATION Modalité de fixation du forfait de rémunération Coût prévisionnel des travaux 5 4. CONDITIONS ECONOMIQUES D ETABLISSEMENT Mois d établissement du prix du marché Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux Coût de référence des travaux Coût de réalisation des travaux Tolérance sur le coût de réalisation des travaux Comparaison entre réalité et tolérance Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance 7 5. PRIX Forme du prix Mois d établissement du prix du marché Choix de l index de référence Prix ferme Modalités de révision des prix 7 6. REGLEMENT DES COMPTES Avances Acomptes 8 7. TVA 9 8. DELAIS Etablissement des documents d étude 9 9. DUREE DU MARCHE Début du marché Fin du marché CAUTIONNEMENT RETENUE DE GARANTIE PENALITES DE RETARD Phase études Phase travaux RESILIATION ASSURANCE DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER CLAUSES ADMINISTRATIVES 11 Décembre /2

3 1 OBJET DU MARCHE GENERALITES 1.1 Objet du marché Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maîtrise d œuvre dont l objet est défini dans l acte d engagement à l article 1.2. La mission est fractionnée en deux tranches dans les conditions suivantes : - une tranche ferme : L Avant-Projet Définitif étant déjà réalisé avec le dossier "loi sur l'eau", la mission débutera à la phase PRO ; o le projet final comprenant la finalisation du dossier loi sur l'eau et autres dossiers administratifs, le complément de relevés topographiques, relevés géotechniques et hydrauliques suivant la nécessité (la rédaction des dossiers administratifs et de consultation des entreprises). - une tranche conditionnelle qui comprend la phase travaux : o consultation des entreprises o le suivi des travaux (l assistance au maître d ouvrage pour le suivi de chantier) 1.2. Titulaire du marché Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom «le maître d œuvre» sont précisées à l article 2 de l acte d engagement Sous-traitance Le maître d œuvre peut sous-traiter l exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l acceptation du ou des sous-traitants par le maître d ouvrage et de l agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Le mandataire du marché remplira obligatoirement l annexe n 1 de l acte d engagement pour chacun de ses sous-traitants avant le rendu de sa proposition Catégorie de l ouvrage Les ouvrages à réaliser appartiennent à la catégorie d ouvrages Infrastructure. Décembre /3

4 1.5. Contenu des éléments de mission La mission de maîtrise d œuvre est établie conformément à : la loi n du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d ouvrage publique, dite loi MOP le Décret n du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d œuvre confiées par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé l Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d exécution des éléments de mission de maîtrise d œuvre confiés par des maîtres d ouvrage publics de à des prestataires des droit privé. Le présent marché est constitué des éléments suivants : Exécution de l étude de projet Assistance au maître d ouvrage pour la passation des contrats de travaux Visa des études d exécution réalisées par la ou les entreprises Direction de l exécution des travaux Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux Assistance au maître d ouvrage lors des opérations de réception et durant la période de garantie de parfait achèvement PRO - Tranche. ferme ACT - Tranche. Conditionnelle VISA - Tranche. Conditionnelle DET - Tranche. Conditionnelle OPC - Tranche. Conditionnelle AOR - Tranche. Conditionnelle 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante : - L Acte d Engagement (A.E) - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.); - Le dossier remis par le titulaire contenant notamment ses motivations, le CV des personnes désignées pour la présente mission ainsi que les références du candidat. 3. FORFAIT DE REMUNERATION 3.1. Modalité de fixation du forfait de rémunération Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération (t) fixé à l article 3 de l acte d engagement par la partie affectée aux travaux de l enveloppe Décembre /4

5 financière prévisionnelle fixée dans l acte d engagement, si le coût prévisionnel n est pas encore connu. Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération (t) fixé à l article 2 de l acte d engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s engage le maître d œuvre Coût prévisionnel des travaux L exécution des études projet (PRO) permettra au maître d œuvre de s engager sur un coût prévisionnel de réalisation. Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d œuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à l enveloppe financière arrêtée par le maître d ouvrage à l article 3 de l acte d engagement, le maître d ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations de demander au maître d œuvre, qui s y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l enveloppe financière citée ci avant. Après réception du dossier projet par le maître d ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d œuvre s engage à respecter. 4. CONDITIONS ECONOMIQUES D ETABLISSEMENT 4.1. Mois d établissement du prix du marché Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de janvier 2012 ; ce mois est appelé «Mo Etudes» Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux Le coût prévisionnel des travaux est assorti d un taux de tolérance de 5% Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé ci avant. Dès lors qu il constate que le projet qu il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d ouvrage lui en fait la demande Coût de référence des travaux Lorsque le maître d ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d œuvre établit le coût des travaux tel qu il résulte de la consultation (coût de référence). Décembre /5

6 Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées comme les plus intéressantes par le maître d ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l indes TP01 (catégorie infrastructure) pris respectivement au mois Mo des offres de travaux ci-dessus et au mois Mo des études du marché de maîtrise d œuvre. Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le maître d ouvrage peut déclarer la consultation des entreprises infructueuse et demander une nouvelle négociation. Le maître d ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d œuvre a l obligation de les reprendre, sans que cela n ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance. Le maître d œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle étude, et après acceptation par le maître d ouvrage, le maître d œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois à compter de l accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation ou engager une nouvelle négociation Coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d ouvrage pour la réalisation du projet. Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de signature des contrats de travaux Tolérance sur le coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est assorti d un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5,00%. Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance visé ci avant Comparaison entre réalité et tolérance Le coût constaté déterminé par le maître d ouvrage après achèvement de l ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l ouvrage et hors révisions de prix. Décembre /6

7 4.7. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l article 4.5., le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé à l article 3 de l acte d engagement multiplié par 2. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération t des éléments postérieurs à l attribution des marchés de travaux. 5. PRIX Forme du prix Le prix est ferme pour la tranche ferme. Le prix est ferme et actualisable pour la tranche conditionnelle suivant les modalités fixées à l article 5.5 ci-après Mois d établissement du prix du marché Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois janvier 2012 ; ce mois est appelé «mois zéro» (Mo Etudes) Choix de l index de référence L index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des prestations du maître d œuvre faisant l objet du marché est l index ING Ingénierie appliqué aux prix : Prix ferme Le prix est ferme mais actualisable uniquement pour la tranche conditionnelle Modalités de révision des prix L'actualisation prévue par l article 5.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d un coefficient (C) d'actualisation donné par la formule : Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io) dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l index de référence I respectivement au mois zéro et au mois n (dernier index connu du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée). Décembre /7

8 Pour les éléments d étude PRO : Le prix est ferme Pour les éléments ACT, EXE, DET et AOR : Dernier index connu du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée. 6. REGLEMENT DES COMPTES 6.1. Avances Aucune avance forfaitaire ou facultative ne sera versée au maître d œuvre ou au(x) sous-traitant(s) 6.2. Acomptes Le règlement des sommes dues fait l objet d acomptes périodiques, dans les conditions suivantes Les règlements de ce marché se feront par virements administratifs, suivant le calendrier ci-dessous, avec accord du maître d ouvrage par certificat administratif sur le travail réellement effectué : 100 % des éléments PRO après achèvement total des études de projet et réception par le maître d ouvrage dans les conditions définies à l article 4.1 du présent CCAP 100% des éléments ACT et VISA après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître de l ouvrage de (des) offre(s) des entreprises. Le solde du montant de la mission : à l achèvement du marché. Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission considérés comme des phases techniques d exécution sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché En cas de modification ou d arrêt prématuré de la mission, les acomptes et le solde seront établis sur la base des éléments de mission effectivement réalisés. Décembre /8

9 7. TVA Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans l acte d engagement sont exprimés en distinguant le montant HT et le montant de la TVA dans les conditions de la réglementation en vigueur. 8. DELAIS 8.1. Etablissement des documents d étude Les stipulations relatives aux délais d exécution des documents d étude figurent à l acte d engagement. Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : 1er élément : date de l accusé de réception, par le maître d œuvre, de la notification du marché Autres éléments : date de réception par le maître d œuvre de l avis favorable concernant le document d étude, dans l ordre chronologique de déroulement de l opération La décision par le maître d ouvrage de réception, d ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d études doit intervenir avant l expiration des délais ci-dessous exprimés (en nombre de semaines calendaires : Documents d étude Délai d exécution (en semaines) PRO - T. ferme 10 DCE - T. conditionnelle 2 Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d ouvrage du document d étude à réceptionner. Si cette décision n est pas notifiée au titulaire dans les délais indiqués ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l expiration du délai. En cas de rejet ou d ajournement, le maître d ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. Décembre /9

10 9. DUREE DU MARCHE 9.1. Début du marché Le marché prend effet à sa notification Fin du marché La mission du titulaire s achève à la date de réception sans réserve du chantier par la personne responsable du marché sauf prolongation notifiée. 10. CAUTIONNEMENT Le titulaire est dispensé de fournir un cautionnement. 11. RETENUE DE GARANTIE Le titulaire est dispensé de retenue de garantie. 12. PENALITES DE RETARD Phase études En cas de retard dans la présentation de ces documents d étude, le maître d œuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché à : Documents d étude Pénalité pour retard PRO 2/1000 DCE 2/ Phase travaux Le délai de vérification par le maître d œuvre des projets de décompte présenté par l entrepreneur est fixé à 10 jours à compter de la date de l accusé de réception du document. Si ce délai n est pas respecté, le maître d œuvre encours, sur ces créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 1/5000 du montant, en prix de base hors TVA, de l acompte des travaux correspondant. Décembre /10

11 13. RESILIATION L éventuelle résiliation du marché se fera dans les conditions prévues au chapitre VI du C.C.A.G. P.I (articles 35 à 40 inclus). 14. ASSURANCE Le candidat fournira une copie de sa police d assurance relative à la responsabilité civile professionnelle. 15. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER Seule la loi française s applique au présent marché. Tout rapport et toute correspondance relatifs au présent marché doivent être rédigés en français. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls compétents. 16. CLAUSES ADMINISTRATIVES L ordonnateur du marché est Monsieur le Maire de la Commune de YENNE. Le comptable assignataire chargé des paiements est l agent comptable du Trésor auprès de la Commune de YENNE. Etabli par : Le Maître d Ouvrage A YENNE Le.. Lu et accepté (mention manuscrite) L entrepreneur A le Signature et cachet du Maître d Ouvrage Signature et cachet de l Entrepreneur Décembre /11

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS (33670) EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU SIEGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA Mairie Annexe BP 93 20166 PORTICCIO MAITRISE D ŒUVRE CONCERNANT LES TRAVAUX DE CONFORTATION DU RESEAU AEP DE LA COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P) CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P) ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES 1.1 : Objet du marché Le marché régi par le présent cahier des clauses particulières est un marché de maîtrise

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE LYCEE EDGAR FAURE 614 avenue Edgar Faure 39570 MONTMOROT MAITRISE D OEUVRE RELATIVE AU REMPLACEMENT DE BATIMENTS PREFABRIQUES PAR UN BATIMENT A OSSATURE BOIS POUR L

Plus en détail

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D UNE MAISON DES VIGNERONS ET DU TERROIR CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

COMMUNE DE MUTTERSHOLTZ 39 rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ Tél.: 03 88 85 10 13 - Télécopie: 03 88 85 17 40 Courriel : info@mairie-muttersholtz.

COMMUNE DE MUTTERSHOLTZ 39 rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ Tél.: 03 88 85 10 13 - Télécopie: 03 88 85 17 40 Courriel : info@mairie-muttersholtz. COMMUNE DE MUTTERSHOLTZ 39 rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ Tél.: 03 88 85 10 13 - Télécopie: 03 88 85 17 40 Courriel : info@mairie-muttersholtz.fr MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE REAMENAGEMENT D

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché à bons de commande

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché à bons de commande MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Marché à procédure adaptée selon aux articles 28 et 74 du code des marchés publics CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché à bons de

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE Communauté de Communes Val de Gray Direction Générale des Services Service Administratif 10, Rue Moïse Lévy BP 112 70104 GRAY Cedex Tél: 03 84 65 58 69 MAITRISE D OEUVRE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE AGROCAMPUS OUEST Service des marchés 65 rue de Saint-Brieuc 35042 RENNES CEDEX Tél: 0223485000 REFECTION DES FAÇADES DE L AILE NORD-OUEST DU BATIMENT 11 DU CAMPUS DE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES DE MAITRISE D OEUVRE SAT (Société d Aménagement des Territoires) Parc Georges Besse Arche Bötti 2 115, Allée Norbert Wiener 30035 NIMES CEDEX 1 Tél: 04.66.84.06.34 MISSION DE MAITRISE D OEUVRE

Plus en détail

Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'assainissement - programme 2011 pour la commune de Romagnat

Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'assainissement - programme 2011 pour la commune de Romagnat COMMUNE DE ROMAGNAT Château de Bezance 63540 ROMAGNAT Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'assainissement - programme 2011 pour la commune de Romagnat CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES () SOMMAIRE Article

Plus en détail

2.1 - Pièces particulières 7 2.2 - Pièces générales 7. 4.1 - Fixation du forfait définitif de rémunération 7 4.2 - Dispositions diverses 7

2.1 - Pièces particulières 7 2.2 - Pièces générales 7. 4.1 - Fixation du forfait définitif de rémunération 7 4.2 - Dispositions diverses 7 D O S S I E R SOMMAIRE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES SIMPLIFIÉ (CCAP-S) APPLICABLE AU BÂTIMENT CHAPITRE PREMIER - GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1ER - OBJET DU MARCHÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

Plus en détail

Acte d Engagement (A.E.) Cahier des Clauses Particulières (C.C.P)

Acte d Engagement (A.E.) Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE 2009 Acte d Engagement (A.E.) Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) Commune de BEZOUCE (30) Maître de l ouvrage Personne responsable du marché (PRM) Monsieur le Maire de

Plus en détail

39 rue Maurice Berteaux 41110 St Aignan Tél : 02.54.75.70.40 Fax : 02.54.75.07.79. Date limite de réception des offres : 2 janvier 2013 à 12 h 00

39 rue Maurice Berteaux 41110 St Aignan Tél : 02.54.75.70.40 Fax : 02.54.75.07.79. Date limite de réception des offres : 2 janvier 2013 à 12 h 00 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA PREPARATION ET LA PASSATION DES MARCHES D ASSURANCES Maître d ouvrage/pouvoir adjudicateur : Communauté de

Plus en détail

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES. COMMUNE d ADE

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES. COMMUNE d ADE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES COMMUNE d ADE ETUDE DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DE L ASSAINISSEMENT COLLECTIF Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Commune d Adé diagnostic et schéma

Plus en détail

MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE Réhabilitation de l ancien Centre de Secours Rue du Vieux Pont St Rémy sur Avre Cahier des Clauses Administratives Particulières OBJET DU MARCHE Le marché régi

Plus en détail

COMMUNE DE CHAZEY-SUR-AIN

COMMUNE DE CHAZEY-SUR-AIN Département de l Ain COMMUNE DE CHAZEY-SUR-AIN Assainissement Maîtrise d ouvre pour la construction d une nouvelle station d épuration ACTE D ENGAGEMENT Marché de maîtrise d œuvre Articles 28 et 74 du

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN OPERATION : MISSION PARTIELLE DE CONDUCTEUR D OPERATION POUR LES TRAVAUX D HUMANISATION ET DE MISE EN SECURITE

Plus en détail

MISSION DE COORDINATION SPS : RECONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE APRES SINISTRE

MISSION DE COORDINATION SPS : RECONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE APRES SINISTRE Commune de Meyrargues Marché de Coordination SPS CAHIER DES CHARGES MISSION DE COORDINATION SPS : RECONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE APRES SINISTRE 1. OBJET DE LA CONSULTATION 1.1 OBJET DU MARCHE Le présent

Plus en détail

Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA

Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Département de la CORSE DU SUD COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Cahier des clauses administratives particulières Réfection du parvis du parking de la place de la fontaine Marché de Travaux Marché n 7-2014 Procédure

Plus en détail

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques 1 4 Article 1 Objet et décomposition du marché 4 Article

Plus en détail

VILLE DE NOISY LE SEC

VILLE DE NOISY LE SEC VILLE DE NOISY LE SEC DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION, DE L AGRANDISSEMENT ET DU REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE RIMBAUD

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Parc national des Ecrins Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur du Parc national des Ecrins MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l'article 28 du Code des Marchés publics CAHIER DES

Plus en détail

Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains

Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE HURTIGHEIM Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières Le 20 avril 2015 MAITRE

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN BATIMENT PUBLIC ANNEXE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS DES TENNIS : VESTIAIRES, SALLE DE REUNION à BIVIERS

CONSTRUCTION D UN BATIMENT PUBLIC ANNEXE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS DES TENNIS : VESTIAIRES, SALLE DE REUNION à BIVIERS Mairie de Biviers 369, chemin de l église - 38330 BIVIERS Tél : 04 76 52 10 45 Courriel : contact@mairie-biviers.fr CONSTRUCTION D UN BATIMENT PUBLIC ANNEXE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS DES TENNIS : VESTIAIRES,

Plus en détail

Les marchés de maîtrise d œuvre

Les marchés de maîtrise d œuvre Les marchés de maîtrise d œuvre Club OA Méditerranée 1er juillet 2010 Direction des Routes Service Ouvrages d Art F. EDON Conseil Général des Bouches du Rhône SOMMAIRE Environnement réglementaire missions

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l ouvrage. Commune de COUDRAY. Objet du marché

ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l ouvrage. Commune de COUDRAY. Objet du marché ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l ouvrage Commune de COUDRAY Objet du marché Désignation d un maître d œuvre pour l'aménagement et la viabilisation de la tranche 5 du lotissement de la Bédennerie Procédure

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières COMMUNE DU MONETIER LES BAINS ETUDE SUR LA POSE DES COMPTEURS INDIVIDUELS SUR LA COMMUNE DE MONETIER LES BAINS Cahier des Clauses Administratives Particulières Nº du CCAP : 2015-002 Page 1 sur 8 2015-002

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) COMMUNE DE MICHERY PIECE N 2 MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Suivi-animation des travaux de raccordement des particuliers en domaine privé Bourg de Michery Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE MAÎTRE DE L OUVRAGE Communauté de Communes du PAYS DE COMBRAY ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY Date : Septembre 2010 Réf : Etabli par

Plus en détail

Rédaction du Journal du Parc naturel régional Livradois-Forez Mission d appui à la conception et à la réalisation

Rédaction du Journal du Parc naturel régional Livradois-Forez Mission d appui à la conception et à la réalisation Rédaction du Journal du Parc naturel régional Livradois-Forez Mission d appui à la conception et à la réalisation MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Chambre de Commerce et d Industrie de Pointe-à-Pitre Direction Aéroport Service Maintenance Equipements Aéroport Pointe-à-Pitre Le Raizet Morne Mamiel 97139

Plus en détail

Réalisation d une station d épuration et de son réseau

Réalisation d une station d épuration et de son réseau Mandat public Annexe Liste des tâches résultant des attributions confiées au mandataire Réalisation d un ouvrage de bâtiment ou d infrastructure Réalisation d une station d épuration et de son réseau Date

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE POUR LA REFECTION DES TOITURES TERRASSES DE L IFMA Cahier des Clauses Administratives Particulières er En application du Code des

Plus en détail

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 - ORGANISATION ET CONDITIONS D EXECUTION ET DE REALISATION DE LA MISSION D ETUDE 2.1. Planning - délais d exécution

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GERONTOLOGIE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Achat de fournitures de

Plus en détail

Etude stratégique et opérationnelle en faveur du commerce et de l artisanat en Livradois-Forez

Etude stratégique et opérationnelle en faveur du commerce et de l artisanat en Livradois-Forez Etude stratégique et opérationnelle en faveur du commerce et de l artisanat en Livradois-Forez MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville d Amiens Direction des Services Techniques et du Patrimoine Immobilier Services Techniques Hôtel de Ville - BP 2720 80027 AMIENS CEDEX 1 ENCADREMENT

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 19, rue d l'eglise 02110 Vaux-Andigny Tél: 03 65 65 60 40 Fax: 03 23 66 16 10 Communauté de communes de la Thiérache d'aumale Maître d ouvrage : Communauté de communes de la Thiérache d Aumale Objet du

Plus en détail

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Cahier des clauses administratives particulières 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77

Plus en détail

DÉPARTEMENT DU VAL D OISE

DÉPARTEMENT DU VAL D OISE DÉPARTEMENT DU VAL D OISE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DE L ECLAIRAGE PUBLIC ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE INSTALLATIONS SPORTIVES MATS D ECLAIRAGE DES STADES SIGNALISATION TRICOLORE SIGNALISATION

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE Rénovation de la salle de tennis et des vestiaires de Football

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE Rénovation de la salle de tennis et des vestiaires de Football 1 Maître d Ouvrage Commune de Trégunc ASSSITANT MAITRE D OUVRAGE : VERIFICA MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE Rénovation de la salle de tennis et des vestiaires de Football DOSSIER DE CONSULTATION - Règlement

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUVOIR ADJUDICATEUR VILLE DE MARTIGUES Correspondant : Monsieur le Maire ou Adjoint délégué Direction Générale des Services Techniques Direction de la Commande

Plus en détail

COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE BOULOGNE

COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE BOULOGNE COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE BOULOGNE CENTRALES DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUES RÉPARTIES Salle Polyvalente Eglise Ecole publique Logements Auzon Presbytère Chapelle Pramailhet MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES À

Plus en détail

COMMUNE DE MEYRARGUES (13650)

COMMUNE DE MEYRARGUES (13650) COMMUNE DE MEYRARGUES (13650) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (Art. 26 II 2 et 28 du C.M.P.) Objet : INSTALLATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE D UN PANNEAU D INFORMATION ELECTRONIQUE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION URBAINE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION URBAINE Commune de Collonges au Mont d Or MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de Collonges au Mont d Or CAHIER

Plus en détail

Assistance à maîtrise d ouvrage BTP CFA Poitou-Charentes - AE. BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex

Assistance à maîtrise d ouvrage BTP CFA Poitou-Charentes - AE. BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex Assistance à Maîtrise d Ouvrage pour la construction des nouveaux locaux de formation et d hébergement du BTP CFA de Charente. A E

Plus en détail

CHAPITRE I : GENERALITES

CHAPITRE I : GENERALITES N Pirae, le Cahier des clauses administratives particulières «Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de gestion des ressources humaines, des prestations et des mises à jour inhérentes pour les modules

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (AE)

ACTE D ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Conduite d opération pour la réhabilitation d un bâtiment en maison de vie Date et heure limites de

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 ASSISTANCE A MAITRE D OUVRAGE

Plus en détail

Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Haute-Vienne 12, avenue Garibaldi 87038 Limoges

Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Haute-Vienne 12, avenue Garibaldi 87038 Limoges Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Haute-Vienne 12, avenue Garibaldi 87038 Limoges MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE REHABILITATION THERMIQUE DES FAÇADES, DU RESEAUX DE CHAUFFAGE, DES TOITURES, DES MENUISERIES

Plus en détail

LISTE DES TACHES RESULTANT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

LISTE DES TACHES RESULTANT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU MANDATAIRE ANNEXE 1 CONTRAT DE MANDAT PUBLIC DE REALISATION D UN POLE DE SANTE LIBERAL AMBULATOIRE À SAINT PIERRE SUR DIVES LISTE DES TACHES RESULTANT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU MANDATAIRE OCTOBRE 2014 1/11 SOMMAIRE

Plus en détail

Barrage d'aubusson d Auvergne

Barrage d'aubusson d Auvergne COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE R E C O N N A I S S A N C E S G E O T E C H N I Q U E S ORIGINAL ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT B.P. 218 38432 Echirolles cedex France Tél. : +33 (0) 4 76 33 40

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 1. Objet du marché - Dispositions générales : Objet du marché Emplacements : Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

COMMUNE D ISNEAUVILLE 76230 03/2015 MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE ACTE D ENGAGEMENT

COMMUNE D ISNEAUVILLE 76230 03/2015 MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE D ISNEAUVILLE 76230 03/2015 MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE ACTE D ENGAGEMENT AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE DU CENTRE SPORTIF DU CHEVAL ROUGE COMPRENANT LA CONSTRUCTION D UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Objet du marché n 2015-09 Marché de Maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique du siège social de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire

Plus en détail

COMMUNE DE MONTLAUR HOTEL DE VILLE 1, PLACE DE LA MAIRIE 11220 MONTLAUR Tel : 04 68 24 08 09 Fax : 04 68 24 01 57 Email : mairie.montlaur@wanadoo.

COMMUNE DE MONTLAUR HOTEL DE VILLE 1, PLACE DE LA MAIRIE 11220 MONTLAUR Tel : 04 68 24 08 09 Fax : 04 68 24 01 57 Email : mairie.montlaur@wanadoo. COMMUNE DE MONTLAUR HOTEL DE VILLE 1, PLACE DE LA MAIRIE 11220 MONTLAUR Tel : 04 68 24 08 09 Fax : 04 68 24 01 57 Email : mairie.montlaur@wanadoo.fr MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE Aménagement d un lotissement

Plus en détail

ASSURANCE des RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL

ASSURANCE des RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL ASSURANCE des RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VALANT REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pour

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières Mission de conduite d opération pour la construction d une de médiathèque, d un pôle médical et d un parc public à Ecuelles MARCHÉ À PROCEDURE ADAPTEE Cahier des Clauses Particulières Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

FOURNITURES COURANTES BATIMENT PEINTURE PETIT EQUIPEMENT

FOURNITURES COURANTES BATIMENT PEINTURE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES COURANTES BATIMENT PEINTURE PETIT EQUIPEMENT MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Châtel-Guyon 10 rue de l Hôtel de Ville BP 54 63140 CHATEL-GUYON CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

ACQUISITION D UN PROGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

ACQUISITION D UN PROGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES *Syndicat Intercommunal d Énergie des Deux-Sèvres 14 rue Notre-Dame 79000 - NIORT ACQUISITION D UN PROGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

Plus en détail

Objet de la consultation

Objet de la consultation CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics Objet de la consultation VERIFICATION ET MAINTENANCE

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES HOTEL DE VILLE - Service des Marchés Publics 1, Place des 5 fontaines BP248 38433 ECHIROLLES CEDEX Tél: 04 76 20 63 00 ÉTUDE SUR L INFORMATISATION DES

Plus en détail

MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS

MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS Mars 2006 MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE : Etudes préalables au plan directeur et études de programmation Centre Hospitalier de Guingamp Procédure

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES COMMUNAUTE de L AGGLOMERATION BELFORTAINE MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C-DSU N 07/020 du 16/07/2007 Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Procédure adaptée AMÉNAGEMENT DES INTERSECTIONS

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Procédure adaptée AMÉNAGEMENT DES INTERSECTIONS Aménagement des intersections «rue Marius Marandin / rue du Village» - AE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Procédure adaptée Commune de METABIEF Mairie 16 rue du Village 25370 METABIEF AMÉNAGEMENT DES INTERSECTIONS

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES. Passé en application de l article 28-III du code des marchés publics

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES. Passé en application de l article 28-III du code des marchés publics MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Passé en application de l article 28-III du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES Objet du marché : Assistance

Plus en détail

VILLE DE BRIANÇON MARCHÉ PUBLIC N MS.PAT.2014.08 A C T E D' E N G A G E M E N T (A.E.)

VILLE DE BRIANÇON MARCHÉ PUBLIC N MS.PAT.2014.08 A C T E D' E N G A G E M E N T (A.E.) VILLE DE BRIANÇON MARCHÉ PUBLIC N MS.PAT.2014.08 A C T E D' E N G A G E M E N T (A.E.) Le contrat qui est conclu avec le «Maître d œuvre privé dont l offre a été retenue par le «Maître d ouvrage public»

Plus en détail

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché

Plus en détail

Marché public de maîtrise d œuvre Articles 28 et 74 du code des marchés publics

Marché public de maîtrise d œuvre Articles 28 et 74 du code des marchés publics CONSTRUCTION D UNE STATION D EPURATION ET DE RESEAUX DE TRANSPORT - Communes de Mont sous Vaudrey, Vaudrey et Bans Ŕ Marché public de maîtrise d œuvre Articles 28 et 74 du code des marchés publics Acte

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3

Plus en détail

COMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT

COMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT Lot Unique : Enfouissement Réseau Téléphonique COMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT Enfouissement du Réseau Téléphonique «Rue de Sermersheim» Maître d ouvrage : COMMUNE DE KOGENHEIM 14, Rue du Maréchal

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Le pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOUZONVILLOIS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Le pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOUZONVILLOIS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Le pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOUZONVILLOIS 3 bis rue de France BP 90019 57320 BOUZONVILLE CCAP établi en application du Code des

Plus en détail

C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION

C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE N 2015-005 DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 TRAVAUX

Plus en détail

ETUDE D OPPORTUNITE DE MIGRATION VERS DES LOGICIELS LIBRES ET DEFINITION D UNE DEMARCHE «INFORMATIQUE VERTE» POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME

ETUDE D OPPORTUNITE DE MIGRATION VERS DES LOGICIELS LIBRES ET DEFINITION D UNE DEMARCHE «INFORMATIQUE VERTE» POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME MARCHES PUBLICS D ETUDES DEPARTEMENT DE LA SOMME DIRECTION DE L INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS 43, rue de la République B.P. 32615-80026 AMIENS Cedex 1 : 03 22 71 82 02 : 03 22 71 82 19 Marché

Plus en détail

Acte d Engagement (AE)

Acte d Engagement (AE) Rue Victor Mazuel 63410 MANZAT Tél : 0473869919 Fax : 0473869920 Courriel : manzat-communaute@orangefr Mission de maîtrise d œuvre pour le réaménagement paysager du site du Gour de Tazenat à Charbonnières-les-Vieilles

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET

Plus en détail

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VALANT REGLEMENT DE LA CONSULTATION 4/02/2014 Le

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances

Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances Cahier des Clauses Particulières (CCP) 1 CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 1. Objet

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC. MARCHE de TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C. C. A. P. N 12 /11

MARCHÉ PUBLIC. MARCHE de TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C. C. A. P. N 12 /11 MARCHÉ PUBLIC VILLE DE SAINT-PATHUS MARCHE de TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C. C. A. P. N 12 /11 Mode de consultation : marché passé en la forme d un marché à procédure adaptée

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières Commune de PLOUEDERN Mairie 1, Place de la mairie 29800 PLOUEDERN Tel : 02 98 20 82 65 MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA SANTE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Centre Communal d Action Sociale de CARNOULES Département du Var Préparation de repas journaliers pour le service de portage à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AHI MARCHE PUBLIC

Plus en détail

MAITRE D OUVRAGE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Date limite de remise des offres : le 15/10/2014 2014 à 12h00

MAITRE D OUVRAGE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Date limite de remise des offres : le 15/10/2014 2014 à 12h00 MAITRE D OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L ANCE Le bourg 63 840 Saillant Tél : 04 73 95 32 64 Mail : ccva63@wanadoo.fr MOBILIER DE LA MAISON DE L ENFANCE Le bourg 63 840 Eglisolles MARCHE

Plus en détail

MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Pouvoir adjudicateur

MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Pouvoir adjudicateur MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Pouvoir adjudicateur Groupement d intérêt public «1914-2014» Représentant du Pouvoir adjudicateur Monsieur

Plus en détail

VILLE DE FROUARD. Acquisition de fournitures de bureau pour les services municipaux CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD. Acquisition de fournitures de bureau pour les services municipaux CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD Acquisition de fournitures de bureau pour les services municipaux CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) Marché N 2009.01.01 Article 1 Objet de la consultation Dispositions

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT Marché public de travaux

ACTE D ENGAGEMENT Marché public de travaux ACTE D ENGAGEMENT Marché public de travaux MAITRE D OUVRAGE : Chambre des métiers et de l artisanat de la Marne OBJET DES TRAVAUX : Rénovation Des productions de chauffage ADRESSE DES TRAVAUX : Chambre

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Mairie de Grimaud - Service des marchés publics Hôtel de Ville 83316 GRIMAUD Tél: 0494556913 FOURNITURE ET INSTALLATION D EQUIPEMENTS FUNERAIRES Mairie

Plus en détail

C. C. A. P. Connexion Haut-débit du site de la Maison du Parc 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont

C. C. A. P. Connexion Haut-débit du site de la Maison du Parc 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont C. C. A. P. Connexion Haut-débit du site de la Maison du Parc 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

MARCHE DE SERVICES CREATION D UN SITE WEB POUR LA ZAC GARE LA VALLEE A AMIENS. Cahier des Clauses Administratives Particulières

MARCHE DE SERVICES CREATION D UN SITE WEB POUR LA ZAC GARE LA VALLEE A AMIENS. Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE DE SERVICES CREATION D UN SITE WEB POUR LA ZAC GARE LA VALLEE A AMIENS Cahier des Clauses Administratives Particulières Procédure passée en application de l article 10 du décret n 2005-1742 du 30

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 CONSULTATION POUR

Plus en détail

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 ACHAT

Plus en détail

COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Plan Local d Urbanisme) DE CAUROY LES HERMONVILLE ACTE D ENGAGEMENT Marché de Prestations Intellectuelles

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. - 1 - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. POUVOIR ADJUDICATEUR : ETAT - Préfecture de L Orne. Direction Départementale des Territoires de l Orne Service Habitat Construction Bureau

Plus en détail