CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
|
|
- Gaston Léonard
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) N DU MARCHE : SG F3... Personne publique ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction Interrégionale du Sud-Ouest 2 port Saint-Étienne - BP TOULOUSE CEDEX 7 Objet du marché ; FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS INFORMATIQUES Procédure de consultation ; Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics Personne responsable du marché ; M. le Directeur Interrégionale du Sud-Ouest de VNF Comptable public assignataire des paiements ; Mme la Comptable Régionale Secondaire de VNF à la Direction Interrégionale du Sud-Ouest Le présent C.C.P. compte 11 feuillets numérotés de 1 à 11. CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 1/11
2 SOMMAIRE 1 Présentation générale - Objet de la consultation Présentation du Service Objet de la consultation Représentant de la personne publique pour l'exécution du marché Pièces constitutives du marché Pièces particulières Pièces générales éléments techniques Implantation des sites Description des configurations minimales Configuration bureautique (PC de bureau) Configuration bureautique (PC portable) Configuration technique Options des configurations bureautique et technique Prestations à réaliser Prestations intéressant la Défense (obligation de discrétion) Prix, variations dans les prix - Règlement des comptes Contenu des prix - Règlement des comptes Contenu des prix Modalités de règlement Application de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) Paiement des co-traitants Pénalités pour retard de livraison Clause de financement et de sûreté Retenue de garantie Retenue de garantie Qualité, contrôle - Prise en charge Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers Complément au CCAG Résiliation Dérogation aux documents d'origine...11 CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 2/11
3 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) 1 Présentation générale - Objet de la consultation Présentation du Service Voies Navigables de France (VNF) est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) qui assure, pour le compte de l'état et sous la tutelle du Ministère de l'écologie, du Développement et de l'aménagement Durables, l'entretien, l'exploitation et le développement des canaux et rivières navigables ainsi que la valorisation et l'aménagement du Domaine Public Fluvial. Au titre de l'état, le Service assure les missions de police de la navigation, dont la sécurité des usagers. La Direction Interrégionale du Sud-Ouest (DIRSO) de VNF est implantée sur plusieurs sites géographiques répartis le long du linéaire du canal entre deux mers (canal du Midi et canal latéral à la Garonne), de leurs systèmes alimentaires mais également des parties fluviales de la Garonne, de la Dordogne et de l'isle ainsi que des sections de l'orb et de l'hérault. Implantation des sites ; Sites Adresses SIEGE 2 port Saint-Étienne - BP Toulouse cedex 7 Subdivision de Cadillac Subdivision de Libourne Subdivision Aquitaine Subdivision Tarn-et-Garonne Subdivision Parc et Atelier Subdivision Haute-Garonne Subdivision Languedoc Ouest Subdivision Languedo Est Cadillac Libourne Agen Moissac Toulouse Toulouse Carcassonne Béziers Le Service définit et pilote sa propre politique d'informatisation afin de répondre au mieux à sa politique générale et aux besoins. En respectant les directives, les contraintes et les recommandations nationales, il mène et conduit sa politique d'achat en matière de matériels informatiques. Chaque année, il détermine le nombre et la configuration des matériels nouveaux nécessaires à ses besoins, ainsi que les matériels jugés trop âgés, obsolètes et dépassés (veille technologique) devant être remplacés. CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 3/11
4 1.2 - Objet de la consultation L'objet de la consultation est d'acquérir 31 micro-ordinateurs de table de type PC, dont 30 destinés à un usage bureautique (configuration bureautique) et un destiné à un usage de DAO, SIG (configuration technique) et 1 ordinateur portable destiné à un usage bureautique. Les matériels seront livrés au siège du Service à l'adresse précisée à l'article 2.1 du présent CCP, le pôle Logistique se chargeant de les affecter et de les implanter dans les autres unités du Service. Si cette option est retenue, les matériels seront livrés pré-installés à partir d'un CD master qui sera fourni au prestataire par le pôle Logistique. Ledit CD master comprenant le système d'exploitation, la suite bureautique, l'anti-virus, le navigateur internet, le courrielleur,... sera réalisé par le pôle Logistique à partir d'une unité centrale type qui sera fournie par le prestataire en début de sa prestation Représentant de la personne publique pour l'exécution du marché Pour l'exécution du marché, la personne responsable du marché est représentée par (sous réserve de changement ultérieur) ; 1er - Le Secrétaire Général pour assurer les fonctions suivantes : - réception des communications du titulaire avec la personne publique, auxquelles il s'entend donner date certaine (article 2.52 du CCAG), - réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 2.51 du CCAG), - notification des décisions et communications que la personne responsable du marché ne se réserve pas de se notifier elle-même (article 2.51 du CCAG), - signature, en tant que représentant de la personne responsable pour l'exécution du marché des décisions, d'ajournement, de dispositions contractuelles. 2e - Le Responsable du pôle Logistique (M. MEILLAC) pour assurer les fonctions suivantes : - mise à disposition du titulaire pour la réalisation du CD master des logiciels nécessaires, - vérifications qualitatives et quantitatives des fournitures qu'elles soient exécutées par lui-même ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne (articles 20.2 et 20.3 du CCAG), - proposition d'acceptation ou de refus partiel ou total des fournitures, - suspension du délai de mandatement s'il n'est pas possible du fait du titulaire de procéder aux opérations de vérifications ou de toutes autres opérations nécessaires au mandatement (3ème alinéa de l'article 8 du CCAG), - proposition d'acceptation (certification du service fait sur le bon de livraison) ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article 8.2 du CCAG), - réception et règlement des factures. CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 4/11
5 1.4 - Pièces constitutives du marché Par dérogation à l'article 3.11 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : Pièces particulières - l'acte d'engagement (A.E.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi, - Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi, - Le Détail Estimatif (D.E.) dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi, - le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi, - tous documents explicitant l'offre et précisant notamment les caractéristiques techniques détaillées des matériels proposés Pièces générales Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix fixés en page de garde de l'acte d'engagement. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C.C.A.G.) approuvé par le décret n du 27 mai 1977 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié. 2 Éléments techniques Implantation des sites L'ensemble des matériels seront livrés à : VNF - Direction Interrégionale du Sud-Ouest Secrétariat général / pôle Logistique 8 port Saint-Étienne Toulouse CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 5/11
6 2.2 - Description des configurations minimales Configuration bureautique (PC de bureau) Nombre estimé de postes : 30 Processeur Alimentation Mémoire Carte graphique Emplacement de cartes additionnelles Lecteur de disquettes Disque dur Lecteur optique Clavier Souris Carte réseau Système d'exploitation BIOS Boîtier Garantie Configuration bureautique minimale Pentium IV 3 Ghz ou Athlon correspondant alimentation silencieuse 1 Go en une ou 2 barrettes garanties à vie (des slots en nombre suffisant permettant de faire évoluer l'unité centrale devront être disponibles) Intégrée à la carte mère - port VGA 3 slots (non utilisés) en PCI 3 pouces 1/2-1,44 Mo Capacité 80 Go Lecteur DVD pouvant lire tous les formats standards dont notamment : - les DVD-5/-9/-16 - les DVD±R/±RW - les CD-R/-RW 74 et 80 minutes Clavier type AZERTY 102 touches avec minuscules accentuées et le symbole euro Souris optique à 2 bouton + molette Intégrée à la carte mère compatible Ethernet 10 base T et 100 base TX permettant le "Wake on lan" A ne pas le fournir Accès à la configuration du BIOS sécurisé à 2 niveaux (administrateur et utilisateur) Secteur d'amorçage (boot) protégé contre les virus Standards "Plug-and-play" et "Wake on lan" supportés Norme DMI 2.0 acceptée pour une administration centralisée. Version tour ou mini tour Garantie 3 ans au minimum CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 6/11
7 Configuration bureautique (PC portable) Nombre estimé de postes : 1 Processeur Mémoire Carte graphique Disque dur Graveur Clavier Souris Carte réseau Système d'exploitation BIOS Garantie Configuration bureautique minimale Pentium IV 2 Ghz ou Athlon correspondant 1 Go en une ou 2 barrettes garanties à vie (des slots en nombre suffisant permettant de faire évoluer l'unité centrale devront être disponibles) Intégrée à la carte mère - port VGA Capacité 80 Go Graveur DVD pouvant lire et écrire tous les formats standards dont notamment : - les DVD-5/-9/-16 - les DVD±R/±RW - les CD-R/-RW 74 et 80 minutes Clavier type AZERTY 102 touches avec minuscules accentuées et le symbole euro Souris optique à 2 bouton + molette Intégrée à la carte mère compatible Ethernet 10 base T et 100 base TX permettant le "Wake on lan" Windows XP Pro SP2 Accès à la configuration du BIOS sécurisé à 2 niveaux (administrateur et utilisateur) Secteur d'amorçage (boot) protégé contre les virus Standards "Plug-and-play" et "Wake on lan" supportés Norme DMI 2.0 acceptée pour une administration centralisée. Garantie 3 ans au minimum CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 7/11
8 Configuration technique Nombre estimé de postes : 1 Processeur Alimentation Mémoire Carte graphique Emplacement de cartes additionnelles Lecteur de disquettes Disque dur Lecteur optique Graveur Ports Clavier Souris Carte réseau Système d'exploitation BIOS Boîtier Garantie Configuration technique minimale Pentium double core 3 Ghz ou Athlon correspondant alimentation silencieuse 4 Go en 1 ou 2 barrettes garanties à vie (des slots en nombre suffisant permettant de faire évoluer l'unité centrale devront être disponibles) 512 Mo partagés - OpenGl supporté - ports VGA et DVI- D - compatible Mapinfo V. 7 et Autocad V slots (non utilisés) en PCI 3 pouces 1/2-1,44 Mo Capacité 400 Go (1 ou 2 disques) Lecteur DVD pouvant lire tous les formats standards dont notamment : - les DVD-5/-9/-16 - les DVD±R/±RW - les CD-R/-RW 74 et 80 minutes Graveur DVD pouvant lire et écrire tous les formats standards dont notamment : - les DVD-5/-9/-16 - les DVD±R/±RW - les CD-R/-RW 74 et 80 minutes 1 parallèle - 1 série - 6 USB 2.0 (dont 2 en façade) - 1 port souris - 1 port clavier Clavier type AZERTY 102 touches avec minuscules accentuées et le symbole euro Souris optique à 2 bouton + molette Intégrée à la carte mère compatible Ethernet 10 base T et 100 base TX permettant le "wake on lan" Ne pas le fournir Accès à la configuration du BIOS sécurisé à 2 niveaux (administrateur et utilisateur) - Secteur d'amorçage (boot) protégé contre les virus - Standards "Plug-andplay" et "Wake on lan" supportés - Norme DMI 2.0 acceptée pour une administration centralisée. Version tour Garantie 3 ans au minimum CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 8/11
9 Options des configurations bureautique et technique Installation à partir d'un CD master fourni Graveur Moniteur LCD 19'' Moniteur LCD 22'' Extension de garantie UC ou portable Installation d'une UC à partir d'un CD master fourni Graveur DVD pouvant lire et écrire tous les formats standards dont notamment : - les DVD-5/-9/-16 - les DVD±R/±RW - les CD-R/-RW 74 et 80 minutes Moniteur LCD 19'' type SAMSUNG SM920G (garantie 3 ans) ou similaire Moniteur LCD 22'' type SAMSUNG SyncMaster 226BW (garantie 3 ans) ou similaire Extension à 5 ans de l'uc et tous ses composants 3 Prestations à réaliser La prestation consiste à fournir, à pré-installer suivant un CD master fourni (en option) et à livrer 30 postes de travail répondant à la configuration bureautique, 1 portable bureautique et 1 poste à la configuration technique. Le Service se réserve de prendre en compte les options. Elles seront fournies si elles sont acceptées et commandées. A la demande du service, les anciens matériels remplacés, dans la limite du nombre de matériels fournis, devront être repris par le titulaire pour traitement, recyclage ou démentellement selon les réglementations en vigueur en terme de recyclage des déchets DEEE. 4 Prestations intéressant la Défense (obligation de discrétion) Sans objet. 5 Prix, variations dans les prix - Règlement des comptes Contenu des prix - Règlement des comptes Contenu des prix Les prestations faisant l'objet du présent marché seront réglées par application de prix unitaires à la date de la commande. Tous les montants devront être exprimés en EUROS. Le prix comprendra la fourniture et la livraison du matériel en une ou plusieurs fois (3 livraisons au maximum). La proposition fera apparaître les équipements de base, ainsi que les options. CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 9/11
10 La proposition de base pourra être établie avec du matériel issu d'assemblage (sans marque), mais, si tel est le cas, une proposition appelée «VARIANTE» devra être établie avec du matériel de marque Modalités de règlement Les prestations seront réglées après réception sur présentation de facture(s) et suivant les règles de la comptabilité publique. Les modalités de règlement de marché sont conformes aux articles 8 et 8 bis du CCAG. Le délai global est fixé à 45 jours. Le défaut de paiement dans le délai imparti fait courir de plein droit des intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points Application de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) Sauf dispositions contraires; les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA. Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA Paiement des co-traitants L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé au mandataire et éventuellement aux co-traitants Pénalités pour retard de livraison Les stipulations du CCAG article 11 sont seules applicables. 6 Clause de financement et de sûreté Retenue de garantie Sans objet. 6.2 Avance forfaitaire Sans objet. 7 Qualité, contrôle - Prise en charge La réception des prestations sera effectuée de façon contradictoire au moment de la livraison définitive. Si la réception des prestation ne peut être prononcée en fonction des réserves ou demandes de complément exprimées, le titulaire disposera de 2 semaines pour apporter les éléments jugés nécessaires. Lorsque le délai contractuel, éventuellement prolongé une fois, n'est pas respecté, le titulaire encourt une pénalité selon les termes du CCAG. La garantie des matériels est de 1 an minimum. CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 10/11
11 8 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union Européenne (UE) sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal. La monnaie en compte est l'euro. Le prix reste inchangé en cas de variation de change. Les inscriptions sur les matériels livrés au titre du marché sont en français. 9 Complément au CCAG Les compléments au CCAG portant sur la résiliation du méléments sont énumérés à l'article 10 ci-après Résiliation Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la personne responsable du marché des documents énumérés à l'article 2.22 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion et la justification de son enregistrement légal. A défaut, la personne publique se réserve le droit de résilier le marché et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal. La monnaie de compte du marché est l Euro. Le prix reste inchangé en cas de variation de change. Les inscriptions sur les appareils livrés au titre du marché en application de l'article 28 du CCAG. Est notamment considérée comme cas de force majeure, aux termes de l'article 27 du CCAG, l'interdiction d'exporter édictée par le gouvernement du pays d'origine des fournitures. En cas de restrictions apportées à la circulation des marchandises étrangères par le Gouvernement français, les dispositions de l'article 24 du CCAG sont applicables Dérogation aux documents d'origine Les dérogations explicitées dans les articles ci-après du CCP sont apportés aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après - CCAG - CCP article déroge à l'article 3.11 du CCAG CONSULTATION MATERIEL 2007 CCP.odt 11/11
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailVoies navigables de France. OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité
Voies navigables de France OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE en application de l article 28 du Code des Marchés Publics
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailCAHIER. DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N 07 08 du 16 avril 2007 ORDINATEURS. C.I.E.P 1, Avenue Léon JOURNAULT 92 310 SEVRES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N 07 08 du 16 avril 2007 ORDINATEURS C.I.E.P 1, Avenue Léon JOURNAULT 92 310 SEVRES MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE En application des articles 28 et 40 du Code
Plus en détailCréation du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailVOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction interrégionale du Sud-Ouest 2, port Saint-Étienne BP 7207 31073 Toulouse Cedex 7
ACTE D'ENGAGEMENT N de MARCHE : 07 81 SG..... Personne Publique : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction interrégionale du Sud-Ouest 2, port Saint-Étienne BP 7207 31073 Toulouse Cedex 7 Objet du Marché :
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur
Observatoire de la Côte d' Azur Établissement Public à Caractère Administratif Décret n 88-384 du 19/04/1988 Boulevard de l'observatoire BP 4229 06304 NICE CEDEX 4 maintenance d'une grappe de l'environnement
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE FOURNITURES CAHIER DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ACTE D'ENGAGEMENT
Entreprise : MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES CAHIER DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l'acheteur MARCHE N : MONTANT (euro HT) : NOTIFIE LE : A Objet du marché
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailContrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché
Plus en détailLOT N 1 : ORDINATEURS BORDEREAU DE PRIX IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR. Code DESIGNATION QTE PU HT EN EURO MONTANT TOTAL HT EN EURO MONTANT TTC EN EURO
LOT N 1 : ORDINATEURS BORDEREAU DE PRIX IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR Code DESIGNATION QTE PU HT EN EURO ORD1 Ordinateur de bureau 18 ORD2 Ordinateur de bureau 1 ORD3 Ordinateur portable 1 ORD 4 Unités
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailObjet : Fourniture d équipements Informatiques. Année 2014
Communauté d Agglomération de Tulle Pôle Ressources Service Informatique Objet : Fourniture d équipements Année 2014 Marché public de fournitures passé selon une procédure adaptée en application des articles
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailPrestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)
Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur
Plus en détailTRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès
COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES Valant règlement de la consultation, CCTP et CCAP
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES A BONS DE COMMANDE Procédure adaptée Passé en application de l article 28 du Code des marchés publics (CMP) MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES RENOUVELLEMENT
Plus en détailCahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE DIGOIN SERVICES TECHNIQUES 14, PLACE DE L HOTEL DE VILLE 71160 DIGOIN Tél: 03 85 53 73 24 FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL INFORMATIQUE
Plus en détailLYCEE DE BRAS PANON MAPA MAI 2015
LYCEE DE BRAS PANON MAPA MAI 2015 ****** Etablissement demandeur : Lycée de Bras-Panon 51 Chemin de Bras-Panon 97412 Bras-Panon Lycée de Bras-Panon - Mai 2015 Page 1 sur 7 1 - Objet de l appel d offres
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services Acte d'engagement (A.E.)
Marché Public de Prestations de Services Acte d'engagement (A.E.) Marché 2011/02 du 23 juin 2011 Le Pouvoir Adjudicateur Communauté de Communes du Pays de Rouffach 4 rue de Bâle 68250 ROUFFACH Ordonnateur
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le
Plus en détailSOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES
SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 - ORGANISATION ET CONDITIONS D EXECUTION ET DE REALISATION DE LA MISSION D ETUDE 2.1. Planning - délais d exécution
Plus en détailMarché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (AE)
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE Rue Roger Couttolenc 60200 Compiègne tél.: 03 44 23 44 23 Fax : 03 44 23 49 42 Adresse Internet : http://www.utc.fr ACTE D ENGAGEMENT (AE) Objet du présent AE : ASSISTANCE A MAITRISE
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN
N En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 26 et
Plus en détailMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Département de l Information et de la Communication CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Département de l Information et de la Communication CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Mise en place d'un dispositif d'alerte sur les médias
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT N 08 05
MARCHES PUBLICS ACTE D ENGAGEMENT N 08 05 Cet acte d'engagement correspond à Marché de base La variante A Procédure et forme du marché Indiquer la ou les référence(s) des articles et alinéas du code des
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION
REGLEMENT DE CONSULTATION OBJET DE LA CONSULTATION : Remplacement parc informatique En aucun cas, les clauses du présent document ne peuvent être modifiées par le candidat. Le présent cahier comporte 6
Plus en détailRENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DU SITE DE L OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET TOXICOMANIES (OFDT) Mise en concurrence simplifiée
RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DU SITE DE L OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET TOXICOMANIES (OFDT) Mise en concurrence simplifiée Saint Denis le 2 février 2015 1 1 - PRESENTATION GENERALE Créé en
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS SERVICES ET DE FOURNITURES. Acte d Engagement Marché passé sous la procédure adaptée
MARCHE DE PRESTATIONS SERVICES ET DE FOURNITURES Acte d Engagement Marché passé sous la procédure adaptée Ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
Plus en détailCahier des clauses administratives particulières
Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailDossier de consultation des entreprises (DCE)
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE MATERIEL ET SERVICES INFORMATIQUES Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers 4 Place Maréchal Lannes BP 80002 32001 AUCH Cedex Tél: 05
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
Plus en détailSuivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015
Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE
r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailPREFET DU JURA MARCHE PUBLIC DE SERVICES PROCEDURE ADAPTEE Nettoyage des locaux administratifs de la Préfecture et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Plus en détailMARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés
Plus en détailAcquisition de Micro-ordinateurs, Micro-ordinateurs Portables, prestations informatiques. Cahier des Clauses Particulières & Techniques
Acquisition de Micro-ordinateurs, Micro-ordinateurs Portables, prestations informatiques Appel d offres ouvert (articles 57 à 59 du code des marchés publics) Cahier des Clauses Particulières & Techniques
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
D E P A R T E M E N T D E L ' E S S O N N E COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX CREATION D UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SAINT CHERON TRAVAUX D AMENAGEMENT ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE
Plus en détailCahier des clauses particulières (CCP)
Cahier des clauses particulières (CCP) Objet : Mise en place de la méthode HACCP Marché adapté Passé en application de l article 26 II 2 du code des Marchés Publics Direction des affaires éducatives Version
Plus en détailFourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg
Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES VALANT ACTE D ENGAGEMENT
Affaire suivie par : Denise GAUDY REAT N de téléphone : 01 49 12 24 46 N de télécopie : 01 49 12 25 97 Email : denise.reat@siec.education.fr Référence : SIEC/BLP/FN/DG CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES
Plus en détailCentre de Gestion et de Formation C G F
République française Polynésie française Centre de Gestion et de Formation C G F ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE Marché sans formalité particulière Article 321 du code des marchés publics passés
Plus en détailServices. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE
Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune
Plus en détailTRANSPORTS SANITAIRES EN AMBULANCES SUITE A PRISE EN CHARGE PAR LA SEM VALLOIRE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
TRANSPORTS SANITAIRES EN AMBULANCES SUITE A PRISE EN CHARGE PAR LA SEM VALLOIRE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) Article 1 er : OBJET DU MARCHÉ Le présent marché concerne les transports sanitaires
Plus en détailChambre Régionale de Métiers et de l Artisanat Midi Pyrénées
Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat Midi Pyrénées Marché à procédure adaptée N MAPA 001/15 Location avec option d achat de photocopieurs et de matériel de reprographie pour les sites de l Ariège,
Plus en détailArticle 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :
ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou
Plus en détailMARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
Plus en détailTravaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008
1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2
Plus en détailAssistance à maîtrise d ouvrage BTP CFA Poitou-Charentes - AE. BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex
BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex Assistance à Maîtrise d Ouvrage pour la construction des nouveaux locaux de formation et d hébergement du BTP CFA de Charente. A E
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE
ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication
Plus en détailGardiennage et sécurité incendie de l ensemble des locaux du Fresnoy
MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Pouvoir Adjudicateur : Studio national des arts contemporains LE FRESNOY 22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 59202 TOURCOING
Plus en détailPREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES
PREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES Procédure Adaptée Article 28 du Code des Marchés Publics Marché à bons de commande Fourniture, livraison et pose de stores
Plus en détailMARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE Cahier des Clauses Particulières
MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE Cahier des Clauses Particulières Fourniture de matériels et logiciels informatiques 2015 Lot 1 Micro-ordinateurs et moniteurs Lot 2 Imprimantes Lot 3 PC portables Lot 4 - Logiciels
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Scénographie et réalisation du stand pour le Salon du patrimoine 2010 auquel participe le ministère. marché
Plus en détailMusée de l Air et de l Espace. Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget
Musée de l Air et de l Espace Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget Gestion informatisée de la billetterie et outil de gestion dynamique de la relation client (CRM) Cahier des clauses administratives
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailNettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives
Plus en détailCahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques
Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02
Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean
Plus en détailMise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp.
Direction des Ressources Matérielles Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Cahier des Clauses Particulières Procédure adaptée établie
Plus en détailActe d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet :
Acte d Engagement AE AVANT NEGOCIATION APRES NEGOCIATION Cocher la case correspondante Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08 Objet : Mission d Assistance Technique au
Plus en détailReprésentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part
Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailFourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile
Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailDEVIS MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE DE CAZERES
DEVIS MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE DE CAZERES Quantité Désignation Références ou similaires Prix unitaire Total H.T. Ecole Primaire des CAPUCINS 1 PC portable ASUS K53SD SX163V Core i5 245oM/2.5 Ghz Windows
Plus en détailCOLLEGE ADRIEN CERNEAU
COLLEGE ADRIEN CERNEAU MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE (MAPA) DE FOURNITURES D EQUIPEMENTS INFORMATIQUES CAHIER DES CHARGES (CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES) Lot 1 : Tablettes tactiles Android Lot 2 :
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet du Marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT RUE DES VIVATS 43 590 BEAUZAC
Plus en détailMAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012
MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une
Plus en détailCOMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES
COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES
SERVICE COMMUNICATION Tél. : 03.24.32 41 20 Fax : 03.24. 32 41 29 Courriel : com@mairie-charlevillemezieres.fr Affaire suivie par : Christelle MARECHAL Brigitte SAURA MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATION
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES. Cahier des Clauses Particulières. C.C.P. n 16/2014 du 16 septembre 2014
D i r e c t i o n I n f o r m a t i q u e Service Informatique - Alain Perchec 6 & 8, rue Saint-Fiacre BP 218 77104 MEAUX CEDEX 01 64 35 37 64-01 64 35 36 55 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES
Plus en détailMAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY
MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Remplacement du serveur informatique de la mairie Identification de l organisme qui passe le marché : Ville de SAINT GERMAIN DU PUY -
Plus en détailCAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE
Hôtel de Ville 1, Allée André-Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE PRESTATION DE RÉGIE PUBLICITAIRE, DE CONCEPTION, D'IMPRESSION, DE LIVRAISON ET DE DISTRIBUTION POUR LE GUIDE PRATIQUE,
Plus en détailTRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI. Marché à procédure adaptée. Dossier S 25-2010 REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CENTRE HOSPITALIER LE MAS CAREIRON Direction des Ressources Matérielles et de la Qualité B. P. 56 30701 UZES cédex --------------------- TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI Marché à procédure adaptée Dossier
Plus en détailMaître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008
Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat
Plus en détailLeçon 1 : Les principaux composants d un ordinateur
Chapitre 2 Architecture d un ordinateur Leçon 1 : Les principaux composants d un ordinateur Les objectifs : o Identifier les principaux composants d un micro-ordinateur. o Connaître les caractéristiques
Plus en détailTRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1
DEPARTEMENT DU MORBIHAN Commune de SARZEAU TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 Lot n 3 CLOTURES - PLANTATIONS Acte d engagement Date d édition : 23/05/2011 Référence de l'affaire : 11V249 GEO BRETAGNE SUD 8 rue
Plus en détailLOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin
Département du Morbihan Commune de Pénestin Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche LOT unique Clôtures PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT PA Laroiseau / BP 30185 / 8 rue Ella Maillart / 56005
Plus en détailLOT 1 - ACQUISITION DE SERVEURS INFORMATIQUES LOT 2 - ACQUISITION DE 5 POSTES INFORMATIQUES
CAHIER DES CHARGES LOT 1 - ACQUISITION DE SERVEURS INFORMATIQUES LOT 2 - ACQUISITION DE 5 POSTES INFORMATIQUES Suivi de versions Addendum : 11 avril 2012 MARS 2012 Agence pour la Recherche et l Innovation
Plus en détailMarché Public de prestations de services. Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Marché Public de prestations de services Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE Désherbage et Traitement herbicide et thermique des espaces publics ANNEE 2015-2017
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Cahier des charges particulières du marché relatif à des prestations de coursiers pour les départements
Plus en détailMARCHE N emp 2014-2. Objets de la consultation :
MARCHE N emp 2014-2 Objets de la consultation : OBJET : EMPRUNT DE 4.000.000 maximum ET DE 1.300.000 minimum POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D UN CFA A SAINT LÔ (50) MARCHE PUBLIC APPEL D OFFRES
Plus en détail