SYNDICAT MIXTE D ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE

Transcription

1 SYNDICAT MIXTE D ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE Centre d Affaires AGORA 2-4 ème étage Avenue de l Etang Z Abricots Fort de France Adresse postale : CS Fort de France Cedex Tél: Fax : Marché A Procédure Adaptée Acquisition de véhicules neufs N de marché 15- Date limite de remise des offres : 06/02/2015 ; 12:00 CCP Cahier des clauses particulières

2 Article 1 Définition des prestations Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : Le SMEM envisage l'acquisition de six véhicules pour renouveler son parc automobile. Il s'agit d'un marché alloti comprenant 2 lots ventilés comme suit : - Lot n 1 : Véhicules de type "SUV - Cross over" - Lot n 2 : Véhicules de type «Citadine» Les variantes sont acceptées (Article 50 du CMP) Ces véhicules neufs seront équipés à minima selon le descriptif ci-après y compris la fourniture et la pose. Les caractéristiques techniques sont détaillées à l'article 3 du présent CCP. Article 2 Forme du marché Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur. Article 3 Décomposition des prestations 3-1 Fournitures de matériels Les véhicules fournis seront neufs avec tous les équipements de mise en circulation (carte grise, immatriculation, gilet et triangle de sécurité, ) et présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. Le choix est fait en tenant compte des spécifications du présent descriptif et des conditions d utilisation et d environnement propres aux besoins du SMEM. 3-2 La garantie et le service après vente Les véhicules doivent être pourvus d une garantie de deux ans minimum ainsi que la garantie contre les vices cachés de fabrication. La garantie devra couvrir aussi bien les composants que la main d œuvre. Toutes les prestations fournies par le titulaire peuvent faire l objet d une extension de garantie constructeur, en fonction de la prestation effectuée qui sera détaillée dans le mémoire technique. Dans l impossibilité d une réparation sous 24 heures, un véhicule de remplacement identique devra être proposé sans frais supplémentaire (détaillée dans le mémoire technique). La consistance de cette garantie est stipulée à l article 28 du CCAG/FCS. Le titulaire présentera dans un mémoire justificatif les conditions de garantie et les modalités de son service après vente. 3-3 Descriptif technique des véhicules lot par lot. Les prescriptions techniques indiquées sont des prescriptions minimales. Le titulaire pourra présenter dans son offre toute amélioration qu il jugera utile. Prescriptions générales Le titulaire précisera les caractéristiques suivantes : - la consommation de référence constructeur en milieu extra-urbain et en milieu urbain, - le taux maximum d émission de CO2 en gramme par kilomètre Les prestations sont réparties dans des lots définis comme suit : - Page 2 sur 8 -

3 Lot n 1 : Véhicules de types "SUV Cross over compact"" Il s'agit de l'achat de deux véhicules Places assises 4 ou 5 Nombre de portes 5 portes Motorisation Diesel Puissance 90 à 120 CV Emission CO2 (g/km) Inférieure ou égale à 130 g Dimension < 4,3 m Transmission 4X4 Boite de vitesse Automatique Finition - Direction assistée - Lève-vitre électrique à l avant - Verrouillage centralisée - Autoradio CD - Climatisation - Couleur Blanche Lot n 2 : Véhicules de type "Citadine " Il s'agit de l'achat de quatre véhicules (deux en 3 portes et deux en 5 portes). Descriptif pour les deux véhicules 3 portes : Places assises 4 ou 5 Nombre de portes 3 portes Motorisation Diesel Puissance 90 à 110 CV Emission CO2 (g/km) Inférieure ou égale à 110 g Transmission Avant Boite de vitesse Manuelle Finition - Direction assistée Descriptif pour les deux véhicules 5 portes : - Lève-vitre électrique à l avant - Verrouillage centralisée - Autoradio CD - Climatisation - Couleur Blanche Places assises 4 ou 5 Nombre de portes 5 portes Motorisation Diesel Puissance 90 à 110 CV Emission CO2 (g/km) Inférieure ou égale à 110 g Transmission Avant Boite de vitesse Manuelle Finition - Direction assistée - Page 3 sur 8 -

4 - Lève-vitre électrique à l avant - Verrouillage centralisée - Autoradio CD - Climatisation - Couleur Blanche 3-4 : Reprises de véhicule Le titulaire devra avoir proposé en option dans son offre financière la reprise de quatre véhicules du SMEM Lot 1 _ Véhicule n 1: KIA Sorento - date de mise en circulation :.. - kilométrage au. Lot 2 _ Véhicule n 2 : PEUGEOT date de mise en circulation : 22/11/ kilométrage au Kms _ Véhicule n 3 : PEUGEOT date de mise en circulation : 14/07/ kilométrage au Kms _ Véhicule n 4 : PEUGEOT date de mise en circulation : 16/07/ kilométrage au Kms _ Véhicule n 5 : PEUGEOT date de mise en circulation : 16/07/ kilométrage au Kms Le titulaire est informé que le ou les véhicules est/ sont visible(s) au siège du SMEM, Agora 2 ZAC de L Etang Zabricot Fort de France dans les conditions prévues au règlement de la consultation. Si elle est affermie, l option reprise des véhicules sera opérée après délibération spécifique du conseil syndical du SMEM autorisant la vente des véhicules au titulaire et fera l objet d une procédure comptable différente de l acquisition (après retrait des véhicules par le titulaire et signature des actes de cession, émission d un titre de recette au montant figurant dans le cadre A2, article 2 de l acte d engagement). 3-5 : Les révisions périodiques Sur la période de garantie, le titulaire précisera les conditions de maintien de la garantie en ce qui concerne la révision périodique des véhicules conformément aux préconisations du constructeur. Le titulaire indiquera notamment les coordonnées des garages agréés pour l entretien des véhicules. Article 4 Documents contractuels Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. Acte d'engagement Le cahier des clauses particulières (CCP) Le cahier des clauses administratives générales - fournitures courantes et services - Page 4 sur 8 -

5 Article 5 Type de prix Les prestations sont traitées à prix unitaires. Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués aux quantités réellement exécutées. Article 6 Modalités de variation du prix Les prix sont fermes. Article 7 - Contenu des prix Les prix sont réputés complets. Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation. Article 8 Durée du marché Le marché relatif au lot commence à la date de l'accusé de réception de sa notification. Le délai de livraison est de 3 mois. Article 9 Emballage Par dérogation à l'article du CCAG-FCS, les emballages sont conservés par le pouvoir adjudicateur. Article 10 Transport Les fournitures sont livrées à destination franco de port. Article 11 Modalités de livraison La livraison physique des véhicules est accompagnée d un bon de livraison signé par la personne publique. La livraison devra se faire à l adresse du SMEM, Centre d affaire AGORA2, ZI L étang Zabricot, FORT DE FRANCE. Le titulaire avertira la personne publique 2 jours avant la date de livraison par fax ou par courrier. Article 12 Opérations de vérifications Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées selon les usages de la profession lors de la livraison ou de l'exécution des prestations et dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du CCAG-FCS. Article 13 Décisions après vérifications A la suite des vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. Article 14 Modalités de paiement Les prestations sont réglées par des paiements partiels définitifs et un solde. La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant à payer est établi. Aucune exigence particulière n'est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de paiement. Celle-ci doit néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les mentions légales obligatoires fixées à l'article L441-3 du code de commerce (nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à celleci). - Page 5 sur 8 -

6 Article 15 Paiement des cotraitants En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement. Si le marché prévoit une répartition le paiement est effectué sur le compte propre à chaque membre du groupement, par dérogation à l'article du CCAG-FCS. Article 16 Monnaie de compte du marché La monnaie de compte du marché est l'euro pour toutes les parties prenantes. Article 17 Délai de paiement Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n du 28 janvier 2013 et le décret n du 29 mars Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément à l'article 9 du décret du 29 mars Article 18 Avance Concernant le lot n 1 Véhicules de types "SUV - Crossover"": Sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, une avance lui est versée lorsque le montant HT du marché dépasse euros HT. Cette avance est égale à 5% du montant initial du lot (si la durée du lot est inférieure ou égale à douze mois) ou à 5% d'une somme égale à douze fois le montant initial du lot divisé par la durée du lot exprimée en mois. Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté à partir de la date de début des prestations au titre desquelles est accordée cette avance. Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial toutes taxes comprises du marché. L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précèdent sont applicables à la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque le montant des prestations est supérieur à HT. Concernant le lot n 2 Véhicules de type "Citadine ": Sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, une avance lui est versée lorsque le montant HT du marché dépasse euros HT. Cette avance est égale à 5% du montant initial du lot (si la durée du lot est inférieure ou égale à douze mois) ou à 5% d'une somme égale à douze fois le montant initial du lot divisé par la durée du lot exprimée en mois. Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté à partir de la date de début des prestations au titre desquelles est accordée cette avance. - Page 6 sur 8 -

7 Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial toutes taxes comprises du marché. L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précèdent sont applicables à la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque le montant des prestations est supérieur à HT. Article 19 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-FCS, les travailleurs employés à l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même région. Article 20 Garantie technique Les dispositions de l'article 28 du CCAG-FCS s'appliquent. Article 21 Assurances de responsabilité civile professionnelle Conformément à l'article 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Article 22 Pénalités de retard Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-FCS, en cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire subira une pénalité journalière de 100 euros HT. Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT pour l'ensemble du marché. Le terme "d'exonération" s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil est dépassé. Article 23 Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire Par dérogation à l'article 30.2 du CCAG-FCS, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du liquidateur dans les conditions prévues à l'article L du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le prestataire, à aucune indemnité. Article 24 Résiliation Le présent document ne déroge pas au CCAG-FCS en ce qui concerne les modalités de résiliation du marché. Article 25 Attribution de compétence - Page 7 sur 8 -

8 Le Tribunal Administratif de Fort de France est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce marché. Article 26 Dérogations L'article 8 - Durée du marché - Délais d'exécution déroge à l'article 13 du CCAG-FCS. L'article 9 - Emballage déroge à l'article du CCAG-FCS. L'article 15 - paiement des cotraitants déroge à l'article du CCAG-FCS. L'article 14 - modalités de paiement déroge à l'article du CCAG-FCS. L'article 22 - Pénalités de retard déroge à l'article 14.1 du CCAG-FCS. L'article 23 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire déroge à l'article 30.2 du CCAG- FCS. Date :... Signature du candidat : - Page 8 sur 8 -