MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION MACONNERIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION MACONNERIE"

Transcription

1 Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse Haute-Saône (70) MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DECONSTRUCTION D UN BATIMENT ET DE DEUX GARAGES SITUES RUE DU GENERAL PREVOST SAINT LOUP SUR SEMOUSE ACTE D ENGAGEMENT DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION MACONNERIE

2 ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT (S) Je soussigné, (1) Nous soussignés, (1) après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés ; m'engage sans réserve (1) nous ENGAGEONS sans réserve en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires, (1) conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies qui nous concernent respectivement dans les conditions ci-après définies L'offre ainsi présentée ne me/nous lie toutefois que si son acceptation m'est/nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation (R.C.) L'entreprise..., est le mandataire des entrepreneurs groupés solidaires (1) Rayer la mention inutile 2

3 ARTICLE 2 - PRIX Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P. Les travaux définis dans l ensemble des pièces du marché ne sont pas divisés en lots. 2.1 Evaluation de l'ensemble des travaux : L évaluation de l ensemble des travaux telle qu elle est définie dans la décomposition du prix global et forfaitaire s établit de la façon suivante : Montant total en H.T. T.V.A. 19,6 % en euros Montant T.T.C. en euros soit montant T.T.C. (en lettres) EUROS Les annexes N au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j'envisage/nous envisageons (1) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le soustraitant pourra présenter en nantissement ou céder. Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. Le montant total des prestations que j'envisage/nous envisageons (1) de sous-traiter conformément à ces annexes est de : Montant H.T. T.V.A. 19,6 % Montant T.T.C. En Euros soit montant T.T.C. (en lettres) EUROS (1) Rayer la mention inutile 3

4 En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage/nous envisageons (1) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant à la personne responsable du marché ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement, ou céder. NATURE DE LA PRESTATION MONTANT DE LA PRESTATION (EUROS) sous-traitée HORS T.V.A. T.V.A. TOTAL Le montant maximal de la créance que je pourrai/nous pourrons (1) présenter en nantissement, ou céder, est ainsi de : EUROS ( EUROS) TVA incluse. (1) Rayer la mention inutile ARTICLE 3 DELAIS Les travaux du marché seront exécutés dans un délai deux (2) mois à compter de la date indiquée dans l ordre de service spécifique notifiant le démarrage des travaux. La période de préparation n est pas comprise dans le délai d exécution. Les pénalités visées au C.C.A.P. seront appliquées en cas de non respect des délais. 4

5 ARTICLE 4 - PAIEMENTS Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit des comptes désignés ci-dessous. Prestations concernée Désignation de l'entreprise Désignation du compte à créditer en précisant Code Banque, Code Guichet et Clé RIB Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. J'affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à : - mes torts exclusifs, ne pas tomber (1) (2) - nos torts exclusifs, ne pas tomber (1) (3) - ses torts exclusifs, que la société pour laquelle (1) (4) ou le groupement d'intérêt économique pour lequel j'interviens ne tombe pas (1) (5) - leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas (1) (3) sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 modifié de la loi du 14 avril 1952 (art 45 du Code des marchés publics). Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d'engagement (1) rayer la mention inutile (2) entreprise individuelle (3) groupement d entrepreneurs solidaires (4) société (5) groupement d intérêt économique Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d'engagement FAIT EN UN SEUL ORIGINAL A le "LU ET APPROUVE" (mentions manuscrites) L entreprise ou le mandataire, Le Maire, 5

6 ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ANNEXE N MARCHE : - titulaire : - objet : PRESTATIONS SOUS-TRAITEES - nature : - montant T.V.A. comprise : SOUS TRAITANT : - nom, raison ou dénomination sociale : - entreprise individuelle ou forme juridique de la société : - numéro d'identité d'établissement SIRET - numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : - adresse : - compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : (préciser : code Banque - Code guichet - clé RIB) CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : - modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : - date (ou mois) d'établissement des prix : - modalités de variation des prix : - stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : - personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des marchés publics : Monsieur le Président du Conseil Général. - comptable assignataire des paiements : Monsieur le Payeur du Département de la Haute-Saône. Le maître d ouvrage, L entrepreneu, 6

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 1 Câblage réseau des bâtiments du laboratoire

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 1 Câblage réseau des bâtiments du laboratoire Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex Requalification du réseau informatique du laboratoire du CEBC de Chizé (79) ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 1 Câblage réseau

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT. Le présent acte d'engagement se rapporte au : ARTICLE 1. CONTRACTANT. a) pour les entreprises individuelles

ACTE D'ENGAGEMENT. Le présent acte d'engagement se rapporte au : ARTICLE 1. CONTRACTANT. a) pour les entreprises individuelles DECONSTRUCTION DESAMIANTAGE TRAVAUX DIVERS AU 2 RUE DE LA MAIRIE A GOURLIZON (29) ACTE D ENGAGEMENT. PAGE N 1 ACTE D'ENGAGEMENT Le présent acte d'engagement se rapporte au : Lot N Travaux de ARTICLE 1.

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Ville de Descartes AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT Maîtrise d œuvre : Sarl CABINET KYRIAKOS Christos KYRIAKOS CONCEPTEUR INGENIEUR

Plus en détail

1-ACTE D'ENGAGEMENT A.E.

1-ACTE D'ENGAGEMENT A.E. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Communauté de Communes de la Région de Nozay 1-ACTE D'ENGAGEMENT A.E. Objet du marché Viabilisation de la zone d activités de la croix blanche à Abbaretz Maîtrise d œuvre Cabinet

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage Communauté des communes du MONSEGURAIS Objet du marché Réhabilitation et extension du gymnase de MONSEGUR 33 Date du marché Réservé pour la

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Ville de SALOUEL. Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Ville de SALOUEL. Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de SALOUEL Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques Date et heure limites de réception des offres Lundi, 19 Septembre 2011 à 16 Heures ACTE D ENGAGEMENT

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Entité Adjudicatrice : Communauté de Communes du Rhin Objet de la consultation ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA PASSATION D

Plus en détail

LE MAITRE D OUVRAGE POUVOIR ADJUDICATEUR

LE MAITRE D OUVRAGE POUVOIR ADJUDICATEUR LE MAITRE D OUVRAGE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LA WANTZENAU 11-13, rue des Héros 67610 LA WANTZENAU Tél. 03 88 59 22 59 Fax. 03 88 59 22 50 Courriel : info@la-wantzenau.fr Marché public de travaux

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A.1 11/09/2012 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Maître de l'ouvrage COMMUNE DE RAIZEUX (78125) Maître d œuvre B.E. STUR Objet du marché ENFOUISSEMENT DES RESEAUX BASSE TENSION, ECLAIRAGE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER. Maître de l ouvrage. Marché selon procédure adaptée. Programme 2016

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER. Maître de l ouvrage. Marché selon procédure adaptée. Programme 2016 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 1 DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER Maître de l ouvrage SAEP DU PLESSIS Marché selon procédure adaptée ALIMENTATION EN EAU POTABLE Programme 2016 Fourniture et pose de compteurs sectoriels

Plus en détail

Rénovation des Ateliers Municipaux Vabre. A.E. ACTE D ENGAGEMENT. Rénovation partielle des Ateliers Municipaux.

Rénovation des Ateliers Municipaux Vabre. A.E. ACTE D ENGAGEMENT. Rénovation partielle des Ateliers Municipaux. Maître de l Ouvrage : MAIRIE de VABRE 81330. Objet du marché : Date : Montant : Euros HT ACTE D ENGAGEMENT Rénovation partielle des Ateliers Municipaux. Imputation budgétaire : Fonction : Nature : S.G.

Plus en détail

Restauration des toitures de la nef Lot N 2. Lot N 2 Décors peints. Acte d Engagement AE

Restauration des toitures de la nef Lot N 2. Lot N 2 Décors peints. Acte d Engagement AE Commune d Oppede - Département de Vaucluse Eglise Notre Dame DALIDON Lot N 2 Lot N 2 Décors peints Acte d Engagement AE Maîtrise d ouvrage Commune d Oppede Représenté par Alain Deille, Maire Maîtrise d

Plus en détail

Dossier de Consultation des Entreprises Acte d Engagement A.E.

Dossier de Consultation des Entreprises Acte d Engagement A.E. Département du GARD Commune de CALVISSON «Aménagement Voirie et mise en sécurité, réhabilitation des réseaux humides de la Route de Saint Côme, RD n 1 à CALVISSON» MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Dossier de

Plus en détail

REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) ACTE D ENGAGEMENT

REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) ACTE D ENGAGEMENT Objet du marché : REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (Marché de travaux suivant Article 28 du Code des marchés Publics) ACTE

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN ATELIER ARTISANAL ACTE D ENGAGEMENT

CONSTRUCTION D UN ATELIER ARTISANAL ACTE D ENGAGEMENT Communauté de Communes Florac - Sud Lozère Objet de la consultation : CONSTRUCTION D UN ATELIER ARTISANAL ACTE D ENGAGEMENT Procédure Pouvoir adjudicateur Coordonnées MAPA (l ordonnance n 2015-899 du 23

Plus en détail

RESTRUCTURATION DU BATIMENT, 56 RUE DE BREST LOT(S) N :. MONTANT HT Euros. TVA 19,6 % Euros. MONTANT TTC Euros

RESTRUCTURATION DU BATIMENT, 56 RUE DE BREST LOT(S) N :. MONTANT HT Euros. TVA 19,6 % Euros. MONTANT TTC Euros V I L L E D E G U I P A V A S RESTRUCTURATION DU BATIMENT, 56 RUE DE BREST ACTE D ENGAGEMENT (AE) LOT(S) N :. AFFAIRE Restructuration du bâtiment, 56 rue de Brest MAITRE D OUVRAGE Mairie de Guipavas Place

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Haute Vallée de l Erdre MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 0 0 0 0 ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Commune de Riaillé Mandataire Monsieur le Maire Objet du marché Travaux

Plus en détail

CONSTRUCTION D UNE SALLE ASSOCIATIVE à VERRENS ARVEY. Marché public de travaux n ACTE D ENGAGEMENT. DATE DE VALEUR DU MARCHE (mois Mo) : novembre 2015

CONSTRUCTION D UNE SALLE ASSOCIATIVE à VERRENS ARVEY. Marché public de travaux n ACTE D ENGAGEMENT. DATE DE VALEUR DU MARCHE (mois Mo) : novembre 2015 CONSTRUCTION D UNE SALLE ASSOCIATIVE à VERRENS ARVEY MAITRE D OUVRAGE: COMMUNE de VERRENS ARVEY 22 Route des Collets 73460 VERRENS ARVEY Tél 04 79 31 43 26 Fax 04 79 31 37 83 Marché public de travaux n

Plus en détail

COMMUNE DE TURRIERS. COMMUNE DE TURRIERS QUARTIER DES MOURIERS LOTISSEMENT «La Suisse provençale» TRAVAUX DE REFECTION DES RESEAUX

COMMUNE DE TURRIERS. COMMUNE DE TURRIERS QUARTIER DES MOURIERS LOTISSEMENT «La Suisse provençale» TRAVAUX DE REFECTION DES RESEAUX MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) N de Recensement MAÎTRE DE L'OUVRAGE COMMUNE DE TURRIERS OBJET DU MARCHE COMMUNE DE TURRIERS QUARTIER DES MOURIERS LOTISSEMENT «La Suisse provençale» TRAVAUX

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - DCE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - DCE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - DCE ACTE D ENGAGEMENT - AE 1 PRÉAMBULE Les travaux sont répartis en 5 lots, détaillés dans le C.C.T.P. et ses annexes, attribués séparément. Lot n 1 : Lot n 2

Plus en détail

ETUDE BILAN DU CONTRAT TERRITORIAL MILIEU AQUATIQUE ET ETUDE PREALABLE A L ELABORATION D UN NOUVEAU PROGRAMME D ACTIONS

ETUDE BILAN DU CONTRAT TERRITORIAL MILIEU AQUATIQUE ET ETUDE PREALABLE A L ELABORATION D UN NOUVEAU PROGRAMME D ACTIONS SyRVA - Syndicat de rivière Vienne et Affluents 8 rue du 8 Mai 1945 86210 Bonneuil-Matours Tél. : 05 49 85 20 09 ETUDE BILAN DU CONTRAT TERRITORIAL MILIEU AQUATIQUE ET ETUDE PREALABLE A L ELABORATION D

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée Léonard de Vinci 20, rue Bourseul PARIS. N de marché

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée Léonard de Vinci 20, rue Bourseul PARIS. N de marché MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Lycée Léonard de Vinci 20, rue Bourseul 75015 PARIS N de marché 2 0 1 5-0 0 2 LOT N 1 : Réfection des peintures des salles de sciences, du laboratoire, d'une salle de stockage

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Service Archives nationales d outre-mer 29, chemin du Moulin Detesta 13090 Aix-en-Provence ACTE D ENGAGEMENT Marché n 2012-05 Objet: : Amélioration du portail

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée LAFAYETTE Place des Célestins, CHAMPAGNE SUR SEINE

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée LAFAYETTE Place des Célestins, CHAMPAGNE SUR SEINE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Lycée LAFAYETTE Place des Célestins, 77430 - CHAMPAGNE SUR SEINE Gestionnaire Tél. : 01.64.69.54.10- Fax. : 01.64.69.54.11 E-mail : int.0770920g@ac-creteil.fr AMENAGEMENT D ATELIERS

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D'ŒUVRE Passé selon la procédure adaptée article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT (A.

MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D'ŒUVRE Passé selon la procédure adaptée article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT (A. Haute Vallée de l Erdre MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D'ŒUVRE Passé selon la procédure adaptée article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT (A.E) Maître de l'ouvrage COMMUNE DE RIAILLE Objet

Plus en détail

300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales Aix en Provence cedex 1 Tél:

300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales Aix en Provence cedex 1 Tél: MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE ART. 28 DU NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D AIX EN PROVENCE 300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales 13 605 Aix en Provence cedex

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (Procédure adaptée) -=-=-=-=-

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (Procédure adaptée) -=-=-=-=- MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (Procédure adaptée) -=-=-=-=- A C T E D ' E N G A G E M E N T -=-=-=-=- MARCHE N MAITRE DE L'OUVRAGE : COMMUNE DE LA CHAUSSEE D IVRY Représentée par M. le Maire, Francis PECQUENARD

Plus en détail

Amélioration de l acoustique et changement de la façade de l atelier échelle 1

Amélioration de l acoustique et changement de la façade de l atelier échelle 1 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX École Nationale Supérieure d Architecture et de Paysage de Lille 2 rue verte 59650 Villeneuve d'ascq France Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h, Accueil/standard : (33)

Plus en détail

Commune de BOUFFEMONT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE. Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT

Commune de BOUFFEMONT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE. Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Commune de BOUFFEMONT Procédure Marché à procédure adapté Marché lancé en application

Plus en détail

Marché Public de Travaux **********

Marché Public de Travaux ********** Marché Public de Travaux ACTE D ENGAGEMENT ( AE ) ********** MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Sanvignes les Mines 71410 SANVIGNES LES MINES SAONE & LOIRE OBJET DE LA CONSULTATION MARCHE SLM 201370103 RESTAURATION

Plus en détail

Acte d engagement (A.E.) Maître d ouvrage. Objet de la consultation

Acte d engagement (A.E.) Maître d ouvrage. Objet de la consultation Voies navigables de France Direction Interrégionale du Sud Ouest Mission Environnement et Patrimoine 2, port Saint-Etienne BP 7204 31073 Toulouse cedex 7 Marché N. Acte d engagement (A.E.) Maître d ouvrage

Plus en détail

VILLE DE HERICY. 6, Rue de l Eglise HERICY MARCHE D INVESTISSEMENTS DE TRAVAUX DE VOIRIES ACTE D ENGAGEMENT

VILLE DE HERICY. 6, Rue de l Eglise HERICY MARCHE D INVESTISSEMENTS DE TRAVAUX DE VOIRIES ACTE D ENGAGEMENT VILLE DE HERICY 6, Rue de l Eglise 77850 HERICY **** MARCHE D INVESTISSEMENTS DE TRAVAUX DE VOIRIES **** ACTE D ENGAGEMENT Acte d'engagement Page n 1 Marché Public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) Maître

Plus en détail

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT. Lot 3 - Electricité -

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT. Lot 3 - Electricité - MAPA N 2012/2 Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public Maître D ouvrage : Commune de Larchant 2 Place Pasteur 77760 Larchant Maître d'oeuvre : S & V urbanisme

Plus en détail

ENSAPL TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT / MARCHE DE TRAVAUX

ENSAPL TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT / MARCHE DE TRAVAUX ENSAPL TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT / MARCHE DE TRAVAUX Maître de l ouvrage : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE ENSAPL ENTREPRISES SEPAREES LOT N ENTREPRISE : Date du marché

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (AE)

ACTE D ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Marché à procédure adaptée selon les articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ACTE D ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Marché Public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) Maître d'ouvrage : VILLE DE NOYELLES-GODAULT Objet des travaux : AMENAGEMENT DE DEUX CLASSES A L'ECOLE CURIE Adresse des travaux : Ecole Curie rue Victor

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Personne publique qui passe le marché : Ile de Loisirs REGIE SPIC 5, Avenue Charles de Gaulle ETAMPES

ACTE D ENGAGEMENT. Personne publique qui passe le marché : Ile de Loisirs REGIE SPIC 5, Avenue Charles de Gaulle ETAMPES ! ACTE D ENGAGEMENT Personne publique qui passe le marché : Ile de Loisirs REGIE SPIC 5, Avenue Charles de Gaulle 91150 ETAMPES Objet du marché : PRESTATION DE SERVICE DE NETTOYAGE Page! 1/! RENSEIGNEMENTS

Plus en détail

Maître de l ouvrage : EPLEFPA Les Sardières 79 Avenue de JASSERON BOURG-EN-BRESSE

Maître de l ouvrage : EPLEFPA Les Sardières 79 Avenue de JASSERON BOURG-EN-BRESSE EPLEFPA Les Sardières Atelier technologique agroalimentaire 79, Avenue de Jasseron 01000 Bourg en Bresse 04 74 45 50 91 04 74 45 50 70 francois.peyroud@educagri.fr Maître de l ouvrage : EPLEFPA Les Sardières

Plus en détail

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT MAPA N 2012/2 Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public Maître D ouvrage : Commune de Larchant 2 Place Pasteur 77760 Larchant Maître d'oeuvre : S & V urbanisme

Plus en détail

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT MAPA N 2012/2 Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public Maître D ouvrage : Commune de Larchant 2 Place Pasteur 77760 Larchant Maître d'oeuvre : S & V urbanisme

Plus en détail

CITEE SCOLAIRE MAURICE RAVEL

CITEE SCOLAIRE MAURICE RAVEL MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CITEE SCOLAIRE MAURICE RAVEL 89, cours de Vincennes 75971 PARIS - Cedex 20 Tél 01 44 64 87 40 TRAVAUX DE SERRURERIE & TRAVAUX RENOVATION DE LA VIDEO-PROTECTION (DOSSIER ETABLIT

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Commune de Grandvillars Objet du marché Fourniture de mobilier pour la salle de spectacle N : : Unique

Plus en détail

Marché Public de Maîtrise d'oeuvre Acte d'engagement (A.E.)

Marché Public de Maîtrise d'oeuvre Acte d'engagement (A.E.) Marché Public de Maîtrise d'oeuvre Acte d'engagement (A.E.) Maître de l'ouvrage Communauté de Communes Champagnole Porte du Haut Jura 2, rue de l égalité - BP 95 39303 Champagnole Autorité compétente Monsieur

Plus en détail

Marché Public. Acte d'engagement (A.E.)

Marché Public. Acte d'engagement (A.E.) Marché Public Acte d'engagement (A.E.) Maître de l'ouvrage Communauté de Communes Champagnole Porte du Haut Jura Autorité compétente Monsieur le Président Objet de la consultation Reconnaissance des sols

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MAITRE DE L OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT 11bis, route de Gouheland 25680 ROUGEMONT CONDUCTEUR D'OPERATION COMMUNAUTE DE COMMUNES

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D'ENGAGEMENT

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D'ENGAGEMENT Marché public de prestations intellectuelles ACTE D'ENGAGEMENT AE Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Val de Morteau Objet du marché : Etude de stratégie de développement touristique de territoire

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Communauté de communes des 2 côteaux Maître de l ouvrage Objet du marché Réalisation d'assainissement pluvial sur la commune de Courcy Marché sur procédure

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT Lot n 9 Peinture / Signalétique / Nettoyage. Objet du marché : Marché de travaux de construction de la Maison de la Petite Enfance

ACTE D ENGAGEMENT Lot n 9 Peinture / Signalétique / Nettoyage. Objet du marché : Marché de travaux de construction de la Maison de la Petite Enfance ACTE D ENGAGEMENT Lot n 9 Peinture / Signalétique / Nettoyage Maître de l ouvrage : Mairie de Cestas. Objet du marché : Marché de travaux de construction de la Maison de la Petite Enfance Mode de dévolution

Plus en détail

Lot n 4 : Ferraille et Batteries

Lot n 4 : Ferraille et Batteries MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros Personne publique COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NEUFCHATELOIS Objet

Plus en détail

Acte d'engagement (A.E.) MARCHE

Acte d'engagement (A.E.) MARCHE MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché à procédure adaptée) Personne publique Acte d'engagement (A.E.) MARCHE 2011-18 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BERGUES Objet de la consultation Cadre de la consultation

Plus en détail

Département : 41 RESTAURATION INTERIEURE DU CHOEUR ACTE D'ENGAGEMENT. LOT N : 1 Maçonnerie Pierre de Taille ENTREPRISE : 1/6

Département : 41 RESTAURATION INTERIEURE DU CHOEUR ACTE D'ENGAGEMENT. LOT N : 1 Maçonnerie Pierre de Taille ENTREPRISE : 1/6 Département : 41 Commune : Edifice : NOYERS SUR CHER Chapelle St Lazare RESTURTION INTERIEURE DU CHOEUR CTE D'ENGGEMENT LOT N : 1 Maçonnerie Pierre de Taille ENTREPRISE : 1/6 .E. lot n 1 maçonnerie RTICLE

Plus en détail

CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DES VOSGES

CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DES VOSGES CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DES VOSGES ------------------------------------------- MARCHE PUBLIC DE SERVICES ------------------------------------------- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU POLE DES METIERS

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY 225 Route de Sales SAINT-JORIOZ

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY 225 Route de Sales SAINT-JORIOZ MARCHE PUBLIC N 2011/06 Maitre d Ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY 225 Route de Sales 74410 SAINT-JORIOZ MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES passé suivant la procédure d Appel

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Société d Exploitation de la Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin, 75003 Paris SIRET n 821 869 658 RCS Paris www.gaite-lyrique.net Prestation de sureté et

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pose d'une ITE sur les façades de l'ira de Bastia - Tx : AE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) IRA de Bastia Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Objet du marché Marché de travaux

Plus en détail

Marché A Procédure Adaptée

Marché A Procédure Adaptée MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE DE PRESTATION DE SERVICE < 90 000 Mairie de Marans Charente Maritime Marché A Procédure Adaptée Art. 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, Et circulaire d application

Plus en détail

Lycée Alfred KASTLER Chemin du Champ de Courses DOURDAN

Lycée Alfred KASTLER Chemin du Champ de Courses DOURDAN MARCHE PUBLIC à PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l article 27 du décret n 2016-630360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Lycée Alfred KASTLER Chemin du Champ de Courses 91410 DOURDAN

Plus en détail

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Entité adjudicatrice exerçant la maîtrise d'ouvrage Communauté de Communes des Portes de l'ile de France Rue Solange BOUTEL - 78840 Freneuse.

Plus en détail

Marché concernant. LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DU PARC DE PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE DE CALVISSON ( lot 1)

Marché concernant. LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DU PARC DE PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE DE CALVISSON ( lot 1) 1 Rue de la Mairie 30420 CALVISSON 04.66.01.20.03 calvisson@wanadoo.fr Marché concernant LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DU PARC DE PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE DE CALVISSON ( lot 1) ACQUISITION D UN LOGICIEL

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT. Lot 1 ECLAIRAGE DE LA HALLE

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT. Lot 1 ECLAIRAGE DE LA HALLE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Lot 1 ECLAIRAGE DE LA HALLE POUVOIR ADJUDICATEUR : Commune de HANCHES (28130) ECLAIRAGE DE LA HALLE EXISTANTE Rue de l Église 28130 HANCHES Procédure adaptée

Plus en détail

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE MAÎTRE D'OUVRAGE SYNDYCAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE Siège : Centre d'affaires AGORA Bât A 3ème étage Adresse postale : BP 528 97206 Fort de

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché Avenue de Nice Résidence Saint Roch 13120 GARDANNE ENTRETEIN ET LOCATION DU PARC

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT 1

ACTE D ENGAGEMENT LOT 1 Communauté de Communes du Montreuillois Siège Administratif Hôtel de Ville - Place Gambetta 62170 Montreuil-sur-Mer Tél : 03-21-06-01-33 Fax : 03-21-81-95-15 Email : montreuillois@cc-montreuillois.fr Pouvoir

Plus en détail

Acte d engagement (A.E.)

Acte d engagement (A.E.) Acte d engagement (A.E.) Objet du Marché : REHABILITATION D UN BÂTIMENT OFFICE DE TOURISME / 4 LOGEMENTS A PONTGIBAUD MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS 5 rue du Frère

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage COMMUNE DE SAINT-VICTOR-DES-OULES tel/fax : 04-66-22-17-94 Représentant légal du pouvoir adjudicateur

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. LEGTA MONTMOROT 614 avenue Edgar Faure MONTMOROT

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. LEGTA MONTMOROT 614 avenue Edgar Faure MONTMOROT MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LEGTA MONTMOROT 614 avenue Edgar Faure 39 570 MONTMOROT REMPLACEMENT DE BATIMENTS PREFABIQUES PAR UN BATIMENT OSSATURE BOIS POUR L ACCUEIL DE SALLES DE CLASSE N de marché 2014-01

Plus en détail

DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY

DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY Y! INSTITUT r~ DE FRANCE DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY Tit4vAux DE RAVALEMENT DES FAÇADES ET DE RESTAURATION DES FENETRES DES IMMEUBLES DU 1 AU 9 RUE DU CoNNETu~LE A CHANTILLY ACTE D ENGAGEMENT

Plus en détail

Étude de définition «STRATEGIE D AMENAGEMENT ET DE RECONVERSION DES SITES EVENEMENTIELS EQUESTRES DE VERRIE ET DU CHARDONNET (SAUMUR)»

Étude de définition «STRATEGIE D AMENAGEMENT ET DE RECONVERSION DES SITES EVENEMENTIELS EQUESTRES DE VERRIE ET DU CHARDONNET (SAUMUR)» Étude de définition «STRATEGIE D AMENAGEMENT ET DE RECONVERSION DES SITES EVENEMENTIELS EQUESTRES DE VERRIE ET DU CHARDONNET (SAUMUR)» ACTE D ENGAGEMENT BASE VARIANTE N OPTION N SOMMAIRE ARTICLE 1 CONTRACTANT...

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE 16, rue de l Hôtel de Ville BP MONTIGNY LES METZ CEDEX

CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE 16, rue de l Hôtel de Ville BP MONTIGNY LES METZ CEDEX DEPARTEMENT DE LA MOSELLE COMMUNE DE MONTIGNY LES METZ (57) MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 16, rue de l Hôtel de Ville BP 50229 Tél: 03.87.65 27 06 - Fax 03 87 50 69 32 Site Internet www.cdg57.fr Opération

Plus en détail

REALISATION D UNE RAMPE DE DEPART POUR LA PISTE DE BMX

REALISATION D UNE RAMPE DE DEPART POUR LA PISTE DE BMX Ville de DESCARTES Hôtel de Ville 37160 DESCARTES Tél. : 02 47 91 42 00 - Fax : 02 47 59 72 20 e.mail : accueil@ville-descartes.fr REALISATION D UNE RAMPE DE DEPART POUR LA PISTE DE BMX LOT 1 : CHARPENTE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Préfecture du Territoire de Belfort Réhabilitatio n du bureau de la circulation Rér MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage PREFECTURE

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LA FOURNITURE ET LA MISE EN SERVICE D UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION DU PARC

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MAÎTRE D OUVRAGE COMMUNE DE MORESTEL 38510 MORESTEL OBJET DU MARCHE RENOVATION DES BUREAUX DE LA GENDARMERIE MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) Article 27 du décret

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET. 51, Avenue du Général de Gaulle JUVISY SUR ORGE Tél :

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET. 51, Avenue du Général de Gaulle JUVISY SUR ORGE Tél : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET 51, Avenue du Général de Gaulle 91260 JUVISY SUR ORGE Tél : 01.69.12.44.50 TRAVAUX DE RENOVATION DES APPUIS DES PASSERELLES DU LYCEE JEAN MONNET A JUVISY SUR

Plus en détail

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Service Archives nationales d outre-mer 29, chemin du Moulin Detesta Aix-en-Provence

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Service Archives nationales d outre-mer 29, chemin du Moulin Detesta Aix-en-Provence MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Service Archives nationales d outre-mer 29, chemin du Moulin Detesta 13090 Aix-en-Provence ACTE D'ENGAGEMENT Objet: Réalisation de prestations de numérisation

Plus en détail

Marché Public de Prestations Intellectuelles ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations Intellectuelles ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations Intellectuelles ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Objet du marché : Elaboration du Plan Local D'Urbanisme Lieu d'exécution : Commune de Moulinet Titulaire :... Montant :... euros Imputation

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Objet du marché MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE ERNEST MALLARD ET DE L'AVENUE DU TOUR DE FRANCE À SAINT-AMAND-MONTROND

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Commune de Biviers Maître d ouvrage Objet du marché Travaux d'entretien de la voirie communale et des réseaux humides Remise des offres Date et heure limites

Plus en détail

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement Réseaux d assainissement Commune de SUPT Marché Public de Travaux Acte d Engagement Maître de l ouvrage Communauté de Communes Champagnole Porte du Haut Jura Objet de la consultation Assainissement collectif

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Communauté de Communes des Portes de l'ile de France Objet du marché Mission de maîtrise d'œuvre

Plus en détail

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement Commune de Champagnole Place Charles de Gaulle 3 septembre B.P. 109 39302 CHAMPAGNOLE Cédex Marché Public de Travaux Acte d Engagement Maître de l ouvrage Commune de Champagnole - 39300 Maître d oeuvre

Plus en détail

COMMUNE DE MAROMME. Aménagement de la voirie et des abords de la rue DUMONT D URVILLE

COMMUNE DE MAROMME. Aménagement de la voirie et des abords de la rue DUMONT D URVILLE COMMUNE DE MAROMME Aménagement de la voirie et des abords de la rue DUMONT D URVILLE ACTE D ENGAGEMENT LOT N 4 PROCEDURE ADAPTEE en application des articles 28 et 26.II du Code des Marchés Publics NOM

Plus en détail

Aménagement paysager

Aménagement paysager DEPARTEMENT DU FINISTERE MAITRE de l OUVRAGE : COMMUNE DE SAINT VOUGAY 1 route de Plouescat 29 440 SAINT VOUGAY Objet du marché : Travaux d aménagement paysager Vallée du Lojou MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT 2 : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO)

ACTE D ENGAGEMENT LOT 2 : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO) ACTE D ENGAGEMENT LOT 2 : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO) Montant mini annuel 2 000 HT Montant maxi annuel 15 000 HT Maître de l ouvrage : Commune de

Plus en détail

Marché Public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DE LA MOSSIG Siège MAIRIE DE WASSELONNE B.P. 14 67318 WASSELONNE CEDEX Téléphone : 03.88.59.12.10 Télécopie : 03.88.59.12.23 Marché Public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT

Plus en détail

Communauté de Communes de la CASINCA

Communauté de Communes de la CASINCA MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES ACTE D'ENGAGEMENT Personne publique Communauté de Communes de la CASINCA Objet du marché Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés Marché sur appel

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ------------------------------------------- CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE 1 avenue du parc 95015 CERGY-PONTOISE Cedex -------------------------------------------

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : Communauté de Communes Cœur de Puisaye 4 rue Colette Objet du marché : Réhabilitation partielle du centre de loisirs 40 rue Paul Defrance

Plus en détail

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 1 Acte d Engagement Lot n SOMMAIRE ARTICLE 1 PROCEDURE ET FORME DU MARCHE / DE L ACCORD CADRE... 3 ARTICLE 2 IDENTIFICATION DE L ACHETEUR ET DES INTERVENANTS... 3 ARTICLE 3 DELAI

Plus en détail

Travaux de construction de à Mison Lot n :.

Travaux de construction de à Mison Lot n :. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Commune de Mison Les Armands 04200 MISON Assistance à Maîtrise d Ouvrage Qualité Environnementale : _le cas échéant : nom, adresse Représentant

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SECRETARIAT Avenue de Nice Résidence Saint Roch 13120 GARDANNE ENTRETIEN ESPACES VERTS LOT N...

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Madame la Directrice de l'ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques Objet du marché Travaux de

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Commune de Soussac, représentée par Monsieur le Maire. Objet du marché Aménagement des abords de la salle

Plus en détail

Objet : Réaménagement d une salle de restauration scolaire en scramble (self-service éclaté) à l Ecole Jules Ferry LOT UNIQUE

Objet : Réaménagement d une salle de restauration scolaire en scramble (self-service éclaté) à l Ecole Jules Ferry LOT UNIQUE ACTE D'ENGAGEMENT MAÎTRE DE L OUVRAGE VILLE DU RELECQ-KERHUON SERVICES TECHNIQUES 1 PLACE DE LA LIBÉRATION - BP 80-29480 LE RELECQ-KERHUON TÉL. 02.98.28.61.47 ; FAX 02.98.28.61.32 RESPONSIBLE-ST@MAIRIE-RELECQ-KERHUON.FR

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG. Place d Armes PHALSBOURG Tél. :

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG. Place d Armes PHALSBOURG Tél. : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG Place d Armes 57370 PHALSBOURG Tél. : 03 87 24 40 00 REMPLACEMENT ET MODIFICATION DES FENETRES DU CHATEAU D EINARTZHAUSEN LOT n : ACTE D ENGAGEMENT Acte d

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE OPERA NATIONAL DU RHIN MARCHE N 2016/003 - LOCATION DE SYSTEMES D IMPRESSION NUMERIQUE Acte d Engagement Personne publique contractante : ACTE D ENGAGEMENT Opéra national du

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Commune d ORNEX HOTEL DE VILLE 45 rue de Béjoud 01210 ORNEX Tel : 04 50 40 59 40 Marché de travaux n Référence : OBJET DU MARCHE AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE BRETIGNY ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) SOMMAIRE SOMMAIRE...

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE N du marché : ACTE D'ENGAGEMENT ( A.E. ) MAITRE D OUVRAGE Commune de Cambes en Plaine OBJET DU MARCHE Mission de maîtrise d œuvre pour l amé,nagement de l entrée est,

Plus en détail