Rénovation des logements de Griffeuille C.C.T.P. (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 3 ELECTRICITE

Transcription

1 Rénvatin des lgements de Griffeuille C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 3 ELECTRICITE

2 SOMMAIRE Smmaire... 2 ÉTENDUE DES TRAVAUX NORMES - GENERALITES Étendue des travaux Nrmes et règlements Obligatin de bnne fin Cnnaissance des lieux du chantier Relatins avec les rganismes de cntrôle et services cncédés Obligatins générales de l entreprise Obligatins particulières... 4 GENERALITES Percements, trus, saignées Surveillance des travaux Réceptin des travaux Cnsistance des travaux Limite des Prestatins Évacuatin des gravis Base de l étude Liaisns équiptentielles, réseaux de terre DESCRIPTION DES OUVRAGES Travaux en parties privatives Interphnie / cntrôle d'accès

3 ÉTENDUE DES TRAVAUX NORMES - GENERALITES 1. Étendue des travaux Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre du présent C. C. T. P. snt essentiellement les suivants : - La mise aux nrmes électriques et de cnfrt des installatins des lgements relatives aux lgements de la résidence «GRIFFEUILLE» à ARLES, dans le cadre des décrets , relatifs aux caractéristiques des lgements décents. 2. Nrmes et règlements Dcuments de référence cntractuels Les uvrages du présent lt devrnt répndre aux cnditins et prescriptins de tus les dcuments techniques nrmes, règlements et textes en vigueur à la date de la signature du marché et ntamment les suivants (liste nn limitative) : Nrmes UTE Electriques NFC mise à: Installatins électriques à basse tensin. NFC d Avril 1984 : Installatins de Branchement de 1 catégrie. L applicatin de nrmes «nn NF», mais recnnues équivalentes à l intérieur de la Cmmunauté Eurpéenne, sera pssible. Dcuments techniques unifies (DTU) DTU 70.1 cncernant les installatins à l'intérieur des bâtiments d'habitatin. 3 Autres textes Snt aussi à prendre en cmpte : Le mément PROMOTELEC relatif aux installatins électriques des bâtiments d'habitatin. Les nrmes, règles u arrêtés régissant les rejets de chantier (huiles, diélectriques, tubes flurescents, piles, batteries etc. ) Le cahier des prescriptins de l'assemblée Plénière des Cmpagnies d'assurance Incendie, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la Sécurité Incendie dans les bâtiments d habitatin. Réglementatin Décret n du 14 nvembre 1998, relatif à la prtectin des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre les curants électriques,. 3. Obligatin de bnne fin Ce dcument cnstitue les Spécificatins Techniques Détaillées, définissant, les travaux du présent crps d'état.

4 Il furnit, en fnctin du Prgramme établi par le Maître d'ouvrage, ainsi que des impératifs de la réglementatin, tus les éléments permettant à l'entreprise d'évaluer crrectement sn prix qui sera glbal et frfaitaire. La descriptin ci-après des uvrages n'est pas exhaustive, L'acte d'engagement de l'entreprise cmprendra en l'ccurrence, tutes les prestatins nécessaires à la bnne fin des uvrages, en cnfrmité avec ce CCTP, la réglementatin et les règles de l'art, les pièces du marché principal, les myens en hmmes et matériel à mettre en œuvre pur respecter les délais partiels et glbaux demandés. L'incmpréhensin d'un dcument, nn cncrétisée par une nte écrite furnie avec l'ffre de l'entreprise, ne purra être évquée en curs de chantier pur prétexter des dépenses supplémentaires. De même, pur des cntradictins apparentes u réelles, u des missins puvant exister dans les dcuments établis pur la cnsultatin de cette entreprise et des autres impliquées dans ce prjet. 4. Cnnaissance des lieux du chantier Les travaux se dérulent en lgements habités. L'entrepreneur est réputé avir visité les lieux du chantier, et en avir apprécié à leur juste valeur les prblèmes d'exécutin, d'apprvisinnement, de manutentin et d'installatin de chantier. Il ne purra être évqué une mécnnaissance de ces prblèmes pur justifier, en curs de chantier un retard u une dépense supplémentaire. Il devra furnir une attestatin de visite de la résidence avec sn ffre 5. Relatins avec les rganismes de cntrôle et services cncédés L'entreprise devra assurer le relais des relatins avec les rganismes de cntrôle et les services cncédés, afin de faire accepter ses plans d'exécutin et les matériaux mis en œuvre. Elle devra prduire les ntes de calculs, prcès-verbaux d'essais u avis techniques qui lui sernt demandés, ainsi que les attestatins de qualificatin. Elle avisera les services cncédés de ses dates d'interventin et prvquera leurs venues sur chantier, en fnctin du planning, si celle-ci s'avère nécessaire Obligatins générales de l entreprise L'entreprise dit une installatin en parfait état de fnctinnement, essais et réglages cmpris. Tus les éléments cnstitutifs de l'installatin et myens snt à sa charge, ntamment : la main-d œuvre, les transprts et l'utillage. Les installatins sernt sumises aux prescriptins et servitudes impsées par les services publics dnt elles dépendent. L'entreprise aura à sa charge le calcul des déperditins pièce par pièce pur le dimensinnement des crps de chauffe. 7. Obligatins particulières Les travaux se dérulant en lgements ccupés, l entreprise devra prendre un sin particulier aux travaux qu elle réalisera. Elle devra mettre tut en œuvre en matière de sécurité vis-à-vis des ccupants lrs de sa présence dans les lgements. L usage de l installatin électrique devra être maintenu en fin de jurnée de travail ainsi que les W-E, les jurs féries et en général pur tute absence de l entreprise. La sécurité électrique et la prtectin des persnnes devrnt tujurs être en état de fnctinnement. La distributin des circuits sera réalisée sus gultte et mulure plastique, l entreprise prendra un sin particulier à ne pas abimer les revêtements existants. Tut arrachage de papier peint sera cnsidère cmme dégradatin à la charge de l entreprise (vir les pénalités). Par ailleurs, les déchets, gravis et matériaux dépsés devrnt être évacués tus les jurs dans les bennes prévues à cet effet.

5 GENERALITES 1. Percements, trus, saignées Buchage des trus, scellements Les buchages de trus sernt effectués par l'entrepreneur. D une façn générale, tus les scellements de l'installatin d'électricité sernt exécutés par l'entrepreneur. 2. Surveillance des travaux L'entreprise acceptera et facilitera le cntrôle et la surveillance des travaux. Elle avisera le persnnel sur chantier d'avir à btempérer à une mdificatin u un arrêt d'exécutin demandé par le Maître d œuvre u le cntrôleur technique, et signifiée ensuite par prcès-verbal u currier. 3. Réceptin des travaux En fin d'exécutin des uvrages, une visite préalable à la réceptin sera réalisée par lgement. Elle permettra de nter la cnfrmité des uvrages par rapprt au présent CCTP. Cette visite dnnera lieu a une remise a dispsitin des lcaux signifiée par un prcès verbal. Dans le cas u des uvrages seraient refuses par le cntrôleur, les travaux devrnt être mis en cnfrmité dans un délai de 48 heures. Une cntre visite sera réalisée. Une réceptin définitive des travaux sera réalisée en fin d ensemble des lts 4. Cnsistance des travaux Les travaux à charge du présent lt cmprennent ntamment : - la dépse des installatins existantes des lgements - la mise en place des nuveaux tableaux de prtectins - la réalisatin d une nuvelle installatin électrique pur chaque lgement (mntage apparent sus gultte) - les prtectins et câbles d alimentatin des grupes de V. M. C. et circuits d alimentatins des statins de tête pur la télévisin à partir du tableau des cmmuns. - Le rebuchage par plâtre de bitiers d encastrements existants Limite des Prestatins Sans être limitatives les listes suivantes indiquent les znes de séparatin et de raccrdement entre les travaux du présent lt et ceux des autres crps d état. Le lt électricité aura à sa charge : - Les percements et scellements pur la fixatin de sn matériel. - Les furreaux pur le passage des câbles dans les murs existants, les planchers, les clisns - Le rebuchage des trus après passage des canalisatins - Tus supprts de matériel, d équipements de câbles, de cnduits, de gaines, les buses et furreaux pur le passage des câbles dans les paris et planchers - Les alimentatins et le raccrdement électriques en attente à prximité des extracteurs en cmbles. - Les mises à la terre des cnduits de chauffage, eau, etc. - Le repérage des câbles électriques au départ du tableau de répartitin de chaque lgement, - L alimentatin électrique et le raccrdement des installatins électriques nuvellement créent à l intérieur des lgements - La pse et la fixatin de pints lumineux. - Les plans d implantatins et de recllement des installatins électriques réalisées.

6 - Lrs de la rénvatin des installatins électriques, l entreprise devra la dépse et la repse des luminaires existants, dans les différentes pièces ù elle intervient. 6. Évacuatin des gravis Les gravis sernt évacués par les entreprises dans des bennes mis à dispsitin par le maitre d uvrage et qui sernt facturé au prrata (cf le chapitre des pénalités). 7. Base de l étude Études et dcuments à furnir par l entreprise Dans tus les cas, l entrepreneur sumettra à l apprbatin du Maître d Œuvre des plans d entreprise. Ces plans décrirnt et définirnt cmplètement les installatins, matériaux et équipements, leur implantatin par rapprt aux existants du bâtiment et leurs dimensins cmplètes en explicitant celles des dimensins qui peuvent avir des incidences sur le travail d autres crps d état. Les schémas électriques établis par l entreprise devrnt cmprter : - la marque et le type du matériel - Le calibrage, des dispsitifs de prtectin disjncteurs, devra être furni par furnis par l entreprise. L entrepreneur remettra en début de chantier un tableau d échantillns de tut l appareillage électrique et des luminaires prévus dans le présent C.C.T.P. Les échantillns resternt sur le chantier jusqu à la réceptin des travaux. L entreprise furnira pur chaque appartement un certificat de cnfrmité validé par un rganisme agrée. 8. Liaisns équiptentielles, réseaux de terre. 6 Les masses métalliques (appareils sanitaires, canalisatins, huisserie métallique, etc...), devrnt êtres raccrdées. La valeur hmique de la terre devra être cmpatible avec le dispsitif du différentiel général. La cntinuité terre et liaisn équiptentielles du lgement jusqu au raccrdement dans la clnne terre générale devra être systématiquement vérifié. DESCRIPTION DES OUVRAGES 1. Travaux en parties privatives Rénvatin des installatins électriques dans les lgements : La rénvatin des installatins électriques dans chaque lgement impse l abandn de la distributin actuelle. Cette rénvatin cmprendra dnc : - rénvatin de la filerie des installatins électriques dans chaque lgement, le cntrôle de cntinuité des liaisns équiptentielles de chaque lgement - La dépse des installatins existantes - Percement des murs et clisns - Furniture et pse d un tableau à appareillage mdulaire - Mise en place de furreaux

7 - Une structure de gultte plastique cheminera dans le lgement en plafnd et en plinthe, en fnctin du schéma prpsé. L entreprise prendra sin de fixer les mulures plastiques, qui devrnt avir les caractéristiques techniques et esthétiques requises pur une implantatin en lgement ccupé. En fnctin du cheminement retenu les fixatins murales sernt cnfrmes, par agrafeuse et précnisés par le fabricant du matériel installé. En aucun cas les gulttes divent être cllées. Les accessires d'angle intérieurs, extérieurs, plat, dérivatins, embuts etc. sernt également cnfrmes et cmpatibles avec le type de gulttes de câblage installées et précnisées par le fabricant. L appareillage sera en pse encastrée u en saillie suivant le cas. Les espaces entre matériel et maçnnerie sernt remplies au silicne. Nuvelle installatin : - Chaque pint d éclairage sera équipé d une bîte et d une fiche D.C.L. (2 P + T) avec dispsitif d accrchage pur la lustrerie, système en applique apparent - Tutes les P. C. sernt équipées d un dispsitif de sécurité à éclipses les tableaux B. T. des lgements sernt réalisés en lieu et place des anciens tableaux existants partie haute. Le tableau de cmmunicatin sera lui, en partie basse de la G.T.L. (gaine technique lgement). NOTA : Dans le cas ù le cnduit encastré est tujurs cnfrme à la nrme et suivant pssibilité, il purra être utilisé pur le passage des câbles électriques destinés à alimenter les pints centraux, et seulement ceux-ci, avec mise en place des bîtes de centre avec D.C.L. en applique. L alimentatin électrique de la chaudière sera du type 3 cnducteurs de 1,5 mm2 unitaires, aux culeurs nrmalisées, dnt l un des cnducteurs sera repéré vert/jaune et relié à la barrette de terre du tableau d abnné. La prtectin de la chaudière sera de type DPN et calibrée à 5 ampères. La chaudière est furnie avec sn câble de raccrdement électrique, la liaisn avec la ligne électrique installée se fera par l intermédiaire d une bîte de dérivatin, de la même gamme que les mulures plastiques installées. 7 Rappels Le cntrôle de cntinuité des liaisns équiptentielles de chaque lgement fait aussi parti du lt tutes les anmalies cnstatées faisant l bjet d une interventin de l entrepreneur sélectinné pur une mise en cnfrmité de chacun des lgements. Le cntrôle des prises de terre par mesures persnnalisées est impsé. Tableaux d abnné lgement Ils sernt cnfrmes à la nuvelle nrme NF C , et situés dans chaque lgement dans l entrée à hauteur d hmme. (Bas du tableau à 1.2 m) Chaque cffret sera équipé d une gaine technique de lgement avec prte puvant recevir : Le blc de cmmande de cntrôle et de répartitin Un cffret de plusieurs rangées, avec 30% de place dispnible, équipé de disjncteurs différentiels 30Ma cmme le précise la NF C et de disjncteurs divisinnaires. Pur les départs suivants : - 1 disjncteur divisinnaire pur les circuits lumières (8 Pints maximum par circuit)

8 1 disjncteur divisinnaire pur les circuits PC 2x10/16A+T ( 8 pints maximum par circuit) - 1 ligne indépendante pur la M.L.L - 1 ligne indépendante pur la M.L.V - 1 ligne indépendante pur l alimentatin d appareil de cuissn - 1 prtectin par disjncteur divisinnaire pur la chaudière murale. - Un brnier de terre avec 10% de brne dispnible Tus les départs sernt parfaitement repérés avec les étiquettes faites avec le lgiciel LEGRAND u un rdinateur et placées dans le prte étiquette de chaque disjncteur u élément du tableau. Ce système permet de repérer la destinatin des départs même si le cache de l armire est mmentanément dépsé et de ne pas perdre les étiquettes qui se décllent. La filerie au départ du tableau d abnné dit être cnfrme avec la réglementatin en vigueur (nrme C UTE C ) et respecter les sectins ci-dessus, elle devra être repérée au départ du tableau d abnné. Le tableau ci-dessus dnné à titre indicatif rappel les sectins des câbles de raccrdement électriques au départ du tableau et le type des prtectins en fnctin du type matériel raccrdé. Désignatin Éclairage Prise de curant Lave Linge Lave-vaisselle Fur Sectin (mm²) 1, Prtectin (A Équipement des lgements : Mise en place d une réglette lumineuse dans les salles de bain et les cuisines : L interventin cmprend : La dépse du pint lumineux existant et sn évacuatin La furniture et pse d'une réglette lumineuse type linlite de classe II, équipée d'une prise de curant incrprée avec transfrmateur de séparatin pur installatin en salle de bain, seln la nrme NFC , et la nrme NF EN , avec un diffuseur permettant une bnne répartitin du flux lumineux et un interrupteur facilement accessible et prtégé. Petits travaux de maçnnerie. Les percements et mise en place de fixatins, les reprises et petites finitins maçnnées, la liaisn électrique avec un câblage adapté, cheminant dans la structure de gulttes plastiques, de la prtectin «salle de bain» u «cuisine» du tableau d abnné à la réglette. Câblage, essais électrique 8 Prises électriques dans les lgements : L interventin cmprend : Le remplacement des prises électriques avec dépse des prises actuelles. Petit travaux de maçnnerie Percement des murs Dépse des prises actuelles, évacuatin La furniture et pse de prise de curant en saillie, cmpatible avec les mulures plastiques, de type 16A 2P+T, 250 V sus tensin alternative mnphasée. Rebuchage au plâtre des rifices laissés par les prises encastrées

9 Câblage, essais électriques Alimentatin électrique pur la chaudière Créatin d une alimentatin électrique spécifique pur la chaudière individuelle, cmprenant 1 prtectin type DPN insérée dans le tableau d abnné, crrectement calibré Furniture et pse d'un câble 3 cnducteurs de 1,5 mm2 unitaires, aux culeurs nrmalisées, dnt l un des cnducteurs sera repéré vert/jaune et relié à la barrette de terre du tableau d abnné. Implantatin de la bîte de dérivatin, de dimensins standard. Lignes électriques lave linge u lave-vaisselle Créatin d'une ligne électrique pur l appareillage. Câblage, essais électriques La furniture et pse d'une prise de curant en saillie, cmpatible avec les mulures plastiques, Équipement par pièce dans les lgements: Le nmbre est à vir en fnctin des typlgies d appartement. La liste furni ci après n est qu indicative des installatins classiques mise en place dans les lgements. Il est dnc nécessaire de se reprter au plan d exécutin par typlgie. Hall d'entrée 1 tableau d abnné cmplet. 1 pint Lumineux (PL) au plafnd avec SA 1 PC 16 A + T duble 1 prise téléphnique 9 Séjur 1 PL en SA 5 PC 16 A + T 1 prise téléphnique 1 prise TV 1 ligne thermstat (dans certains lgements) Cuisine- lggia 1 Plafnnier avec SA dans chaque pièce 1 cnnexin terminale 32 A pur appareils de cuissn, 2 PC 16 A + T, sur lggia avec une pur Machine à Laver le linge et une pur sèche linge 2 PC 16 A + T duble dans la cuisine 2 PC 16 A + T duble en hauteur. Entre 0.90 m et 1.35 m du sl au drit du plan de travail dans la cuisine 1 réglette sur évier 1 prise pur lave vaisselle dans la cuisine 1 circuit en attente dans la lggia pur la mise en place ultérieure de climatisatin 20 A + T 1 alimentatin chaudière dans la cuisine de certains lgements 1 srtie pur htte aspirante 10 A+T

10 Chambre 1 Plafnnier avec SA 3 PC 16 A + T, réparties tus les 3 m. 1 prise téléphnique 1 prise TV Salle de bains 1 Plafnnier avec SA (centré hrs vlume de prtectin), 1 réglette sur lavab avec prise rasir 1 PC 16 A + T (hrs du vlume de prtectin) WC 1 Plafnnier avec SA Dégagement 1 Plafnnier avec VV 1 PC 16 A + T Cellier de rangement 1 Plafnnier avec SA 1 PC 16 A + T Balcn 1 PC 16 A + T 10 Nta : 1 répartiteur pur TV et Téléphne devra être psé dans le Hall d entrée et psitinné à côté du tableau de distributin 2. Interphnie / cntrôle d'accès La prestatin cmprend le cmbiné intérieur d'interphnie (mural) de chaque lgement, avec secret de cnversatin. Cmbines de lgement et décdeurs Les cmbinés, de culeur blanche, 2 fils avec snnerie à appel mdulé sur le HP du cmbiné. L appareil permettra de crrespndance avec la platine située au rez-de-chaussée ainsi que d uvrir la prte du hall de l immeuble. Le raccrché du cmbiné sera simple et résistant. Le cmbiné équipé de 3 réglages en façade : un curseur externe pur réglage de snnerie : "frt", "faible", "cupé" et cela sans câblage supplémentaire. Lcalisatin : Dans le hall d entrée Nta : Ce cmbiné sera remplacé avec l accrd de la SEMPA.

11 Prise télévisin. Cette prise sera à 2 srties: - Une srtie directe pur le téléviseur; permettant de recevir les prgrammes terrestres - Une srtie pur recevir les prgrammes reçus par satellite Lcalisatin : une prise télévisin dans le séjur et une prise dans chaque chambre. Elles sernt distribué sur répartiteur. 11